还剩17页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
安全施工协议书甲方乙方为了进一步贯彻落实“安全第
一、预防为主”的安全生产方针,严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规,强化安全生产管理,落实安全生产责任制,依法从严治理施工现场,确保项目施工中操作人员的安全与健康,促进施工顺利进行,特签定本合约在施工工程总分包合同的执行上,本合约具有优先权
一、管理目标.杜绝重大安全事故,工亡事故为零;.重伤频率控制在万分之三以下,负伤频率控制在千分之四以下;.现场内的安全隐患整改率必须保证在时限内达到100%杜绝现场重大隐患的出现;.现场内不发生火灾事故,火险隐患整改率必须保证在时限内达到100%;.不发生重大中毒事故以及群发性传染病;.必须保证施工现场创建文明安全施工工地;.确保总包CI战略的要求
二、安全生产要求
1.分包方应按有关规定,采取严格的安全防护措施,否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由分包方承担非分包方责任的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用;二次结构税工程承包合同发包方(以下简称甲方)分包方(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,为明确双方在建筑施工合作中的权利、义务和违约责任,经双方协商达成以下协议第一条分包内容
1、本工程图纸范围内所有二次结构碎工程的工作内容具体承包内容包括水泥块、预制过梁的制作、搬运;二次硅浇筑时基层的冲洗、配合放线、按图纸施工,材料的节约及成品保护等
2、二次结构钢筋的制作、绑扎具体承包内容包括钢筋切割、弯折、绑扎、焊接等;碎后浇带钢筋除锈、垃圾清理等
3、二次结构模板的制作、安装具体承包内容包括模板翻样;模板、木方制安、拆除及搬到指定地点堆放;钢管、扣件搭设及加固;模板限位焊接及拆除;每道工序(模板内外、施工缝、后浇带等)施工前后的垃圾清理;模板涂刷脱模剂;施工缝的隔离网制安及拆除、清理;碎吊摸;碎构造柱、圈梁、泵管洞、放线洞、挑架槽钢洞、腰带、预留洞的模板安拆
4、二次结构碎浇筑浇筑用碎施工现场自办,甲方提供材料(水泥、砂、石、水、外加剂等)及搅拌机碎浇捣时指派专人值班护模;碎浇捣后跑模碎打凿、磨光;穿墙罗杆回丝碎后浇带的二次安拆;施工完毕后楼层及地面材料的及时清理、拔钉、吊运、归堆;开工及竣工周转材料(钢管、扣件、海鸥卡、丝杆、模板、木方等)的计划数提供、场内运输及装卸车、分规格堆放指定地点、现场文明等
5、二次结构工程施工期间所有辅料包括铁丝、铁钉、扎丝、海绵条、双面胶带、切割片、磨光片、电锯片、垫块、水平管、水管、模板隔离剂、扫帚、墨斗、红蓝铅笔、粉笔、线绳、铁锹、洋镐、工程用其它辅料第二条分包方式甲方提供以上承包内容所需的主要材料,乙方提供完成以上承包内容所需的工具、机具(碎、砂浆转运斗车除外),辅助材料以包人工、包质量、包工期、包安全文明施工的一次性包干单价的方式进行分包第三条合同工期本工程从合同鉴定之日起,从—年_月_日至—年_月_日完成本工程的所有工期均指日历天数,包括所有法定假期、休息日、暴风雨雾、高温等天气各种分包工程工序配合所需时间及分包单位延误的工作时间在内第四条分包单价
1、甲方将本项目二次结构碎工程承包给乙方,承包工程量按实际浇筑方量计算1)二次结构模板工程量按元/n计价,工程量按碎与模板实际接触面积计算(含辅材等)2)二次结构碎浇筑工程量按元/m3计价,工程量按实际浇筑方量计算3)在乙方承包的工作范围内无任何零星用工,但必须按项目部要求完成自己承包范围内的工作如不服从安排,则甲方扣除乙方相应工作量的人工费4)如发生图纸范围内的变更,所产生的增减工作量甲方不另行计算,即包含在承包价范围内(工期不顺延)具体单价见附件1实物量单价表对分包单价的明确单价均含现场施工所用的辅材、机具等;单价确定后不随任何文件或市场环境而调整第五条提供作业人员乙方根据工程需要,提供符合要求的作业人员共人第六条价款的结算与支付注本工程无预付款
1、价款的结算1)根据乙方在施工中实际完成的工程量以及合同约定的分包单价,经甲方劳资员根据施工任务书出具结算单,项目统计员、项目经济师、项目经理签字齐全并报分公司人力资源科、审计科、主任经济师审核后由甲方财务部门办理结算入账手续其他人员签字的任何凭据都不作为结算依据2)甲方出具的结算单必须有乙方委托的代理人签字确认,乙方委托的代理人没有签字确认的以甲方出具的结算单为准
2、结算时间按月进行结算定为每月的一号
3、价款的支付1)费用结算后,乙方向甲方出据工程所在地建筑业专用发票作为收款凭证;在建设单位付款正常条件下,甲方按月进度结算额的—%经银行转账形式拨付给乙方,在工程竣工后付至%2)工程竣工后留质保金—%待工程质保期满后未出现质量问题,全额返还第七条工程质量
1、乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工如有合理化建议应征得甲方同意,并办理变更手续后方可改变施工
2、质量标准,双方约定如下质量标准合格O
3、具体质量要求1)坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工验收规范、图集、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工,确保工程质量达到设计及规范规定的要求,并经过项目部、监理单位、建设单位、质监站、公司技术质量部验收,达到合格标准第八条安全施工及安全事故处理
1、安全施工1)甲、乙双方必须遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工2)乙方使用的各类机械、脚手架及防护设施,应由甲方主管部门(或指定的负责人)进行检查,并做好检查记录,确认符合安全标准时,持有本人特种作业操作证的人员方可操作3)乙方应在其企业所在地为其萱理及施工人员办理相应安全生产保险,其费用由乙方承担
2、伤亡事故处理乙方人员发生伤亡事故时,双方应尽力抢救伤者,同时保护好现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须做出书面记录或拍照鉴于乙方为具有法人资格的独立主体,由乙方所聘用的施工人员(包括但不限于技术人员、农民工等)与乙方形成劳动关系,与甲方之间不存在任何关系施工过程中所发生的安全生产事故致使财产、人员伤亡所产生的一切损失及费用由乙方承担若因政府及其他原因致使甲方承担了该项损失赔偿,则视为甲方替代乙方履行,甲方替代乙方对外承担了上述损害赔偿后,有权向乙方主张权利第九条环境控制乙方在施工过程中遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关环境保护的法律法规及各项规定,避免造成环境污染,对产生的扬尘、固体废弃物、噪声、有害气休、污水等加强管理与控制第十条机具设备供应
1、由甲方提供的机械设备为搅拌机、垂直物料提升机、四轮农用车
2、由乙方自备的工具为小型手持工具铁丝、铁钉、扎丝、海绵条、双面胶带、切割片、磨光片、电锯片、垫块、水平管、水管、模板隔离剂、扫帚、墨斗、红蓝铅笔、粉笔、线绳、铁锹、洋镐、工程用其它辅料等
3、乙方自备的工具须自带入现场,由甲方提供的机械设备由甲方采购并供应到施工现场
4、乙方应遵守和执行甲方材料机具领用规定,履行书面领、还手续,对借用甲方的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养第十一条双方义务
1、甲方1)对乙方进驻甲方施工现场的人员及时进行遵纪守法、安全消防及企业内部管理制度等方面的教育工作,并进行监督检查2)及时提供乙方生产所必需的技术资料,并向乙方驻工地代表做施工技术、质量、环境职业健康、安全、节约等文字交底,提供生产必需的材料如因乙方驻工地代表未履行应尽义务发生的安全事故责任由乙方自负3)负责安排好乙方人员的连续生产,避免停工、窝工现象发生若不能保证连续生产,应出据相应的文字材料同意乙方人员或部分工种在其他合作单位中进行合理调剂4)为乙方工人提供符合卫生标准的食宿条件,食宿费用自理将乙方纳入公司《质量环境职业健康安全管理体系》管理5)严格履行合同规定内容,监督乙方工人工资的发放6)及时办理现场签证的义务,将实际发生的停工、窝工及零星用工按协议要求列入结算
2、乙方1)应与其提供的工人签订劳动合同,保证人员的身体素质和技术水平,工人年龄不低于18周岁,不超过55周岁,持有本人身份证和施工省、市要求必备的证件,并将工人按甲方要求进行登记造册备案,现场工人不允许用当地及附近村民2)保证其队伍人员的相对稳定,如有变更注册人员,要在进场第一时间文字通知甲方,否则后果自负确保安全、质量目标,按期完成甲方下达的生产任务,服从甲方统一调动、安排当甲方不能保证连续生产时,乙方在不影响甲方生产任务完成的前提下,可将人员进行临时调整,对所调整的人员向甲方出据书面通知3)在施工中应注意保护成品、半成品爱护使用甲方提供的机械设备及其工具,如发生损坏或丢失应折价赔偿4)对其工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及意外伤害等方面的教育乙方人员应遵守甲方有关安全生产、消防保卫、文明施工等规章制度,服从甲方有关人员的监督和检查,及时向甲方提供有关情况和资料5)乙方应每月及时支付工人工资,并每月向甲方提供真实的工资支付表6)乙方必须遵守国家法规,为所属施工人员、施工财产购买相关保险,并将所买的人身保险和工人身份证复印件交到甲方劳资部门如乙方未给乙方施工人员购买相关保险,甲方将从结算款中扣除,代其购买因施工安全措施不当,造成人身作亡事故,所造成的损失和责任由乙方自负乙方因自身看守不当造成财产损失,责任由乙方自负第十二条违约责任
1、甲方1)由于安排任务或材料机具供应不及时造成停工、窝工应按实际发生的工日,双方现场洽商做好记录,作为结算凭证2)任务不足时,应提前7天通知乙方,双方协商后可提前终止合同3)由于甲方施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由甲方承担
2、乙方1)因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求时,甲方可终止合同,其工料损失由乙方负担,结算时按情况扣除全部损失费用因乙方驻工地代表未向其工人交底或交底不清造成的工程质量问题由乙方负责2)施工过程中无故撤走部分或全部工人,并因此对合同工期造成影响,甲方可通知乙方在2日内出示书面答复材料,乙方未书面答复,甲方有权拒付其未结算的价款费用、终止合同,并有权索赔3)进场人员不符合要求,甲方有权要求乙方限期进行调整乙方无法调整时,甲方有权暂不安排施工任务(窝工损失乙方自负),并书面通知乙方,直至终止合同第十三条如遇不可抗力因素时,本合同允许变更或终止第十四条如国家政策性调整致使合同项目不能继续实施时,双方协商解决并做好善后工作第十五条为保证合作顺利进行,乙方—为派驻工地的代表,负责日常的管理、协调工作第十六条因履行本合同发生的或与本合同有关的一切争议,双方协商解决,协商不成的,同意交由甲方所在地法院管辖解决第十七条本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效法定代表应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明本合同在完成分包工作内容、结清分包工程尾款后,即宣告终止第十八条本合同一式六份,具有同等法律效力第十九条本合同未尽事宜经双方协商后列入补充条款与正文具有同等效力在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效补充条款
1、在麦收、秋收等需要正常施工期间乙方人员必须保证足够的作业人数和施工能力,不得以此为由向甲方追加费用
2、乙方施工人员的来回工地路途费用由自己负责,甲方不再承担任何费用
3、乙方应严格按照合同约定的工作内容施工,做好文明施工如若不能够满足合同单价包括的工作内容,另外出现材料清理,拆模运输等用工费用将从乙方结算款中扣除
4、乙方不得以资金暂时不到位等问题而停工或罢工等恶性事件,如若发生,造成甲方损失的由乙方赔偿
5、周转工具实行领退料制度,其他按《周转工具管理协议》执行
6、工程重复运输费用及因质量原因重复用工费用均由乙方承担
7、合同订立后,不能再行追加合同以外的任何费用,合同中已包含一切的风险联系电话:年月日附件1:实物量单价表.分包方应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范;自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定,并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动,切实保障施工工作人员的安全与健康.分包方必须尊重并且服从总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式,并按经济合同有关条款加强自身管理,履行乙方责任.分包方必须执行下列安全管理制度安全技术方案报批制度分包方必须执行总包方总体工程施工组织设计和安全技术方案分包方自行编制的单项作业安全防护措施,须报总包方审批后方可执行,若改变原方案必须重新报批分包方必须执行安全技术交底制度、周一安全例会制度与班前安全讲话制度,并做好跟踪检查管理工作
3、分包方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度;分包方项目经理、主管生产经理、技术负责人须接受安全培训、考试合格后办理分包单位安全资格审查认可证后方可组织施工;分包方的工长、技术员、机械、物资等部门负责人以及各专业安全管理人员等部门负责人须接受安全技术培训、参加总包方组织的安全年审考核,合格者办理《安全生产资格证书》,持证上岗;分包方工人入场一律接受三级安全教育,考试合格并取得“安全生产考核证”后方准进入现场施工,如果分包方的人员需要变动,必须提出计划报告总包方,按规定进行教育、考核合格后方可上岗;分包方的特种作业人员的配置必须满足施工需要,并持有有效证件(原籍地、市级劳动部门颁发)和当地劳动部门核发的特种作业临时操作证,持证上岗分包方工人变换施工现场或工种时,要进行转场和转换工种教育;
3.
6、分包方必须执行周一安全活动一小时制度分包方必须执行总包方的安全检查制度分包方必须虚心接受总包方以及其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查,否则造成的罚款等损失均由分包方承担;
4.
4.
2、分包方必须按照总包方的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度,并且严格贯彻实施;分包方必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度分包方必须严格执行检查整改消项制度分包方必须执行安全防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度;分包方自带的各类施工机械设备,必须是国家正规厂家的产品,且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠;分包方的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报总包方有关部门验收,合格后方可使用;分包方的大型防护设施和大型机械设备,在自检的基础上申报总包方,接受专职部门的专业验收;分包方必须按规定提供设备技术数据,防护装置技术性能,设备履历档案以及防护设施支搭(安装)方案,其方案必须满足总包方所在地方政府有关规定
4.
7、分包方须执行安全防护验收表和施工变化后交接检验制度
8、分包方必须执行中建一局集团和当地政府行业主管部门对重要劳动防护用品的定点采购制度分包方必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度分包方必须预防和治理职业伤害与中毒事故
4.H、分包方必须严格执行职工因工伤亡报告制度;U.K分包方职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故;如果发生因工伤亡事故,分包方应在1小时内,以最快捷的方式通知总包方的项目主管领导,向其报告事故的详情由总包方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门,同时积极组织抢救工作采取相应的措施,保护好现场,如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照,总包方为抢救提供必要条件;分包方要积极配合总包方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查凡因分包方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场,所造成的一切后果均由分包方承担;
11.
4、分包方须承担因为分包方的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任;如果发生因工伤亡事故,分包方应积极配合总包方做好事故的善后处理工作,伤亡人员为分包方人员的,分包方应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作,因此发生的资金费用由分包方先行支付,因不能积极配合总包方对事故进行善后处理而产生的一切后果由分包方自负
4.
12、分包方必须执行安全工作奖罚制度分包方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定,对遵章守纪者给予表扬和奖励,对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚
4.
13、分包方必须执行安全防范制度分包方要对分包工程范围内工作人员的安全负责;分包方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施,确保所有工作场所的安全,不得存在危及工人安全和健康的危险情况,并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险;
13.
3、分包方的专业分包商和他在现场雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条款;施工现场内,分包方必须按总包方的要求,在工人可能经过的每一个工作场所和其他地方均应提供充足和适用的照明,必要时要提供手提式照明设备;
13.
5、总包方有权要求立刻撤走现场内的任何分包队伍中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员,无论在任何情况下,此人不得再雇佣于现场,除非事先有总包方的书面同意;施工现场和工人操作面,必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作,保证工人有安全可靠、卫生的工作环境,严禁违章作业、违章指挥;对不符合安全规定的,总包方安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准,所须费用从工程款中加倍扣除;凡重要劳动防护用品,必须按总包方指定的厂家购买如安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、电焊机二次线保护器、配电箱、五芯电缆、脚手架扣件等;分包方应给所属职工提供必须的和有效的安全用品,如安全帽、安全带等,若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等的个人人身防护设备;分包方应在合同签约后15天内,呈送安全管理防范方案,详述将要采取的安全措施和对紧急事件处理的方案以及自身的安全管理条例,以报总包方批准,但此批准并不减轻分包方的安全责任;已获批准的安全管理方案及条例的副本,由分包方编制并且分发至所有分包方施工的工作场所,业主指示或法律要求的其他文件、标语、警示牌等物品,具体由总包方决定;
13.
12、分包方应指定至少一名合格的且有经验的安全人员负责安全方案和措施得到实施
三、消防保卫工作要求
1、必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部和当地政府、建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例,分包方应严格按总包方消防保卫制度以及总包方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工,并接受总包方的安全检查,对总包方所签发的隐患整改通知,分包方应在总包方指定的期限内立即整改完毕,逾期不改或整改不符合总包方的要求,总包方有权按规定对分包方进行经济处罚;
2、须配备至少一名专(兼)职消防保卫管理人员,负责本单位的消防保卫工作;分包方管理以及自身防范措施不利或分包方工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故,事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由分包方独自承担,因此给总包方造成的经济损失由分包方负责赔偿,总包方可对其处罚
四、现场文明施工及其人员行为的管理
1、分包方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定,在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合总包方CI战略的要求,按总包方的规定执行,在施工过程中,对其全体员工的服饰、安全帽等进行统一管理;
2、分包方应采取一切合理的措施,防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为,保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害,否则由此造成的一切损失和费用均由分包方自己负责;
3、分包方应按照总包方要求建立全工地有关文明安全施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度,同时必须按照要求,采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路遗洒和垃圾清运等措施;
4、分包方必须严格执行保安制度、门卫管理制度,工人和管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪、对人有礼貌,切忌上班喝酒、寻衅闹事;
5、分包方在施工现场应按照国家、地方政府及行业管理部门有关规定,配置相应数量的专职安全管理人员,专门负责施工现场安全生产的监督、检查以及因工伤亡事故处理工作,分包方应赋予安全管理人员相应的权利,坚决贯彻“安全第
一、预防为主”的方针;
6、分包方应严格执行国家的法律法规,采取适当的预防措施,以保证其劳务人员的安全、卫生、健康,在整个合同期间,自始自终在工人所在的施工现场和住所,配有医务人员、紧急抢救人员和设备,并且采取适当的措施以预防传染病,并提供应有的福利以及卫生条件;
五、争议的处理当合约双方发生争议时,可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解,不愿通过调解或调解不成的可以向当地人民法院起诉
六、其他补充条款
七、合约书的份数本合约书正本一式两份,具有同等效力,由双方各持一份本合约书副本一式两份,由双方各持一份
八、有效期自年月日生效至合同书的截止期同时截止总包方法定代表人:委托代理人:编号:工程施工分包合同【公司统一文本】分包工程:施工地址:发包方分包方序号项目名称单位单价工作内容123456备注
1、单价均含辅材、机具等;
2、单位工程按现场施工进度结合施工难度分配施工任务,以上单价为综合单价,施工中作业队不得以施工难度大为由提出调高价格。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0