钢筋工程分包合同书

工程名称:工程地址:分包专业:日期:内部计件协议（钢筋班组）将在支付给乙方的工程款中双倍扣罚

二十一、其他事宜

21.K本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决本合同一式三分，存档一份，甲乙双方各持一份，双方签字后同等生效，工程款支付完毕时自行废止如有某方违约，被违约方有权追究违约方的责任，并追赔经济损失，或向合同签订所在地（公司办公室）的人民法院提请诉讼

二十二、补充条款乙方须遵从并配合甲方的付款、验收、结算审批流程施工过程中，分包单位应根据现场施工具体安排，自行调配工人数量，由于调配不力造成人员窝工、停滞等费用均包含在合同总价中，不再进行任何形式的签证和补偿如工程遇停工、待建、窝工等实际情况，乙方应做好人员、周转料具、机械设备等妥善处理和调配等工作，尽量降低由此增加的费用由于停工、待建、窝工等发生的费用增加等风险，乙方已考虑在合同价内，甲方不再负责此类费用甲方有权对分包范围内的工作内容进行调整和再分配，结算时按照调整后的内容和工作数量进行计量，分包人不得以此为理由调整合同单价或增加其他费用，甲方均不予认可若分包人因其自身原因无理缺工、停工、无理讨薪等，甲方将按300元/人•天的标准在结算时扣除，分包人应无条件服从施工中乙方不得对原工程设计进行变更，否则，因此发生的费用和由此导致甲方的直接损失、工期延误，由乙方承担乙方向甲方承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书约定的工程，并在质量保修期内承担保修责任甲方向乙方承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书约定的合同价款乙方向甲方承诺，履行总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务，并与甲方承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任已竣工工程未交付承包人之前，分包人应负责对已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复，费用已包含在分包价款内

（1）合同外零工均按150元/工日；

（2）发放工程款时甲方管理人员有权监督乙方全额发放工人工资；

（3）、总承包方对甲方所有的罚款属于乙方的乙方无条件接受并且罚款金额直接从进度款中扣除

（4）、因乙方原因导致甲方对乙方罚款的，只要甲方开具罚款单乙方不签字照样生效，罚款金额从进度款中直接扣除

（5）、工程收尾阶段若属于乙方维修、清理、修补的乙方必须甲方要求按时按质量完成，若甲方两次电话通知乙方无人修补、清理、维修的，甲方自行找人完成相应工作发生的费用乙方无条件接受，费用从工程款中直接扣除甲方（签字身份证号电话J乙方（签字身份证号电话2021年9月19日内部计件协议（钢筋班组））

一、工程名称

二、工程地址

三、承包方（以下简称为甲方）

四、分包方施工队（以下简称为乙方）依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规；遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程中一次结构主体工程中的钢筋抽样、制作、绑扎施工事项（含二次结构甩筋），通过甲乙双方协商达成共识，订立本合同

五、分包范围施工图设计要求及变更、签证、洽商范围内一次主体结构及其附属零星钢筋工程项目的一切配套工程及安全文明施工等等，并包括塔吊基础、升降机基础等所有施工措施项目以及承包人指定的其他项目的钢筋工程，具体包括但不仅限于加工机具及其操作平台的安装、维护、修理、保养、保管；完工后的拆除归集、场区清理；实体钢筋分部分项工程国标要求的规范施工；分包范围内临电的维护；配电箱的移动；钢筋进场装卸车（各队伍分类钢筋的配合卸车至指定地点、不受时间区域限制）、分类码放、制作、编号、水平运输、垂直运输、绑扎、除锈、校正，包括主体结构预留预埋二次结构钢筋、塔吊及人货电梯的预留预埋、配合模板劳务班组，及时进行修正，满足合模要求，拆模后找筋、清污、找正；钢筋各种机械连接与焊接连接、搭接连接等接头的制作安装；（压力焊除外）施工轴线及标高的测设；绑筋前的模板验收、合模前钢筋网内杂物清理检查验收并办理交接手续、合模后的钢筋修整；浇注时的专人看管；水电、暖卫管安装时钢筋切断时的修复及附加筋工作；及必须隔断筋处的补强筋制作安装；预留洞口的附加钢筋；水电预埋管楼板顶部钢筋网片安装所有钢筋、预埋铁件、钢爬梯的加工、运输、安装、校正；所有二次砌筑墙体强拉筋的预留预埋钢筋砂保护层垫块的绑扎、校核，马镜的制作安装；小型工具如绑钩、撬棍、扳子等的制作；钢筋出入库（包含过磅）的装卸车、运输、保管；废料回收至指定废品区、装卸车；料头、绑丝、垫块、直螺纹套筒及塑料保护帽等的回收；绑扎钢筋处钢筋校核、浮锈、泥浆、渣土的清理；及现浇结构钢筋漏锈的处理；非主体脚手架及操作平台的搭设、拆除、整理、回收归集、分类码放；产生质量通病问题的处理；完工后的现场清理；与各专业的配合工作，门框安装的配合，发现相关情况的即时告知；废品材料的分类及现场分类码放钢筋接头直螺纹的套丝、打磨、连接及连接工具除需专业分包预埋外的所有图纸中预埋铁件的制作、安装施工操作全过程（如爬梯预埋铁件、钢支撑体系预埋件埋设等）劳务队需自带扎丝、垫块、铁丝、铁丝还包括但不限于以上材料的所有辅材分包范围内有关的一切零工；以及发包人、监理、承包人关于所有生产、生活区安全文明施工、成品保护、施工措施等分包工程项目范围内合理要求的一切交钥匙工程

六、分包工程方式包工包辅材包机具及一切赶工措施劳务费

七、分包价格本工程的劳务报酬采用固定单价方式计算最终结算时建筑面积按照2013版计算规则进行计算（不含保温层及保温找平层面积）主楼地下室及车库部分按依总包审批且双方签字认可的钢筋料表中实际用量的合计吨位/重量，以每吨整（元/吨）计取人工费主楼地上部分

（1）、按以实际施工的建筑面积（不含保温层及保温找平层面积）之和，以每平方米整（元/而）计取人工费

（2）、以上单价均以实际施工的建筑面积（不含保温层及保温找平层）之和计取人工费（单项变更、洽商人工费总值在1000元以内含1000元，人工费不予增、减）此分包价格一次性包死，任何状况下不在调整，若乙方以任何理由调整单价，则视为乙方违约，结算时乙方无条件接受总价款的20%违约金，甲方直接从工程款中扣除同时，合同分包范围内不出现和发生任何零工此分包价格包含冬、雨季施工措施费

八、进度节点拔款（乙方必须向甲方呈报实名工人工资表和有效身份证复印件）付款方式本工程无预付款，按节点支付1项目整体出正负零并完成全部地下工程15日内支付已完成工程量的75%；2项目整体主体施工完成十层15日内支付已完成工程量的75%；3项目整体封顶验收合格后15日内支付已完成工程量的90%；4结算完成后支付至结算总价款的95%55%为工程质保金，封顶三个月内付清

九、工程工期工期2021年7月18日计划开工，2023年12月31日计划竣工，竣工总工期:日历天，具体开工日期以甲方通知为准经甲乙双方认定的节点工期计划施工进度计划，如乙方不能按时完成，每次扣除进度违约金2000〜5000元人力不可抗拒的因素除外在施工中，因乙方原因，工程进度、质量连续违约，经甲方协调无明显改进，甲方有权单方终止与乙方的合同，另行选择施工队伍；由此所造成的一切责任和费用由乙方全部承担

十、工程质量标准与验收、安全文明标准工程质量工程质量标准按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到合格标准，并不低于总承包合同关于质量标准的要求工程质量实行样板制、首样件验收制，样板以达到上述国家及有关标准要求的合格标准同时达到项目部下发的安全技术交底的标准，经建设、监理、总包、分包四方共同验收合格后，其余所有工程至少要达到样板标准，争取高于样板标准，工程质量确保分部分项工程一次验收合格工程验收工程验收标准劳务队应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准劳务队施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收，并按承包人要求办理竣工验收证但工程承包人与劳务队间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务队施工质量不合格时，劳务队应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失施工各部位若出现其它专业施工引起质量缺陷等情况，劳务队须按照承包人要求及时采取返工修补等措施进行处理，直至无任何质量问题，达到交工验收标准，相关费用在劳务队无法确定责任人的情况下劳务队负责提供证据确定责任人均由劳务队承担；若劳务队未及时处理，承包人有权安排其他施工单位进行修补，且劳务队应对其他单位修补后相关问题承担责任，修补费用由劳务队无条件承担，在双方结算时按实际发生的费用的2倍从分包人结算中直接予以扣除劳务队提供竣工资料的约定分包工程的验收由劳务队全权负责配合承包人完成，按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合承包人办理交工验收，验收必须符合国家常规验收、专业验收、竣工验收等的验收程序，确保工程一次验收合格乙方在施工中出现的质量问题或质量事故，甲方除按照设计图纸和规范要求乙方返工外必须向甲方按价赔偿所有的材料损失，且承担上级有关部门及甲方给予得罚款处理H^

一、安全施工及检查

11.1安全目标在进场施工前乙方必须做好自有施工员的安全教育，使每一位施工人员真正认识到安全施工的重要性，施工中必须严格按照各有关安全要求施工轻伤负伤率小于千分之一点

五、杜绝死亡事故及重大伤亡事故争创天津市安全文明工地

11.2执行标准乙方应严格按照《建筑施工安全技术规范和规程》、《建筑施工现场管理标准》及河北省的有关要求组织施工，在各级安全检查中严格按照《建筑施工安全检查评分标准》的规定达到优良严禁违章指挥，违章作业，由于乙方未能按照甲方规定的执行标准执行，由此造成的事故，其责任1万以内由乙方负责承担发生的一切费用1L3安全防护乙方在工程施工过程中应采取严格的安全防护措施，提出相应的安全防护措施，经甲方确认后实施如现场存在重大安全隐患，甲方有权下发安全隐患整改通知单，乙方不得拒收视隐患严重程度及整改力度，甲方有权暂停拨款、直至要求乙方停工整顿，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用由乙方承担

十二、双方的权利和义务甲方

1、负责施工技术指导、技术交底、及有关数据并制定计划

2、在施工中负责协调各工种的有关问题及相关事宜

3、负责施工现场指挥，对因乙方所造成得各项非正常事件，有权给以一定数额的罚款处理

4、施工过程中，乙方主要负责人或常驻现场施工代表，必须按时参加甲方组织的生产协调会，并执行协调会形成的各项决议，开会迟到者，扣除违约金200元/次，无故不到者扣除违约金500元/次

5、对乙方提供住宿，但生活费用由乙方自理乙方

1、无条件服从甲方及上级有关人员的施工管理工作

2、积极组织生产、确保质量，真正做到安全生产质量第一

3、在施工中，如因自身原因所造成的质量、安全、文明施工得罚款或返工，其费用均由乙方自负承担，且赔偿甲方由此系列事件所造成的一切经济损失

4、对第“五”项中所含辅材的施工使用，乙方均以现行定额含量为依据计量使用，超出定额含量部份乙方按甲方购入价的150%给予赔偿

5、在施工过程中，如因乙方自身原因所造成的中途退场因素，乙方无条件接受甲方按乙方所完成实际工程量得50%结算人工费

十三、文明施工在施工中，乙方必须严格按照和执行甲方与总承包发所签订的文明施工要求规定做到日产日清，活完场清，确保施工现场、施工作业面清洁有序由于文明施工未达标，所产生的一切费用由乙方承担，并接受相应的处罚

十四、安全质量保证金甲乙双方在合同签订时，乙方同时向甲方交付安全质量保证金整—元，作为所辖分项工程的安全质量保证金；此保证金在结算时，甲方向乙方如数返回;如有本合同违约事项甲方不予返回

十五、质量预验收乙方应认真按照标准、规范和设计要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表的检查检验，并按甲方代表的要求返工、修改，由乙方原因导致的质量事故及返工、修改，则由乙方承担责任及损失费用，延误工期的一系列附带责任，由乙方承担隐蔽工程和中间验收，乙方应在自检合格后通知甲方进行检查验收检查验收将按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001经甲方初验达到规定的质量标准后填写验收报告，由建设单位、监理单位、总包单位组织验收验收程序执行建设部

[2000]142号文《房屋建筑工程和市政基础设施工程验收暂行规定》乙方必须保证此分项工程在检测站或监理抽检时一次达到符合设计要求，若抽检不合符要求，则所造成的一切费用由乙方自己承担甲方每日依据《建筑安装工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001及市建委、质监站现行文件，组织乙方进行施工质量日度检评，达不到一次验收合格的情况，则甲方有权视实际情况对乙方进行经济处罚，由甲方在当次所在阶段工程款拨付时扣除；施工过程中发现工程质量不合格时甲方有权下发《质量隐患整改通知单》，乙方不得拒收甲方有权根据质量不合格的严重程度、返修处理情况及造成的影响，由乙方承担相应违约金，同时甲方有权暂停拨款，或要求乙方停工整顿等，由此发生的损失由乙方负担，且一系列附带责任，由乙方承担施工过程中乙方严格按样板领路施工乙方不按样板领路施工，或样板未通过甲方、总包、监理验收就展开大面积施工的，视乙方违约，每发生一次，乙方承担500元的违约金;乙方展开大面积施工后，如经甲方、监理方共同评定认为其质量水平明显低于样板水平时，乙方需承担1000元的违约金，同时乙方必须对该分项限期整改至达标，乙方承担所发生的全部费用

十六、材料、机械乙方对甲方（含发包人）所提供的材料、构配件、半成品、设备等妥善保管，不得挪用，因保管不善发生（丢失）、损坏，乙方应照价赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失乙方不按施工规范、设计要求、操作规程施工，造成材料等的浪费，费用由乙方承担要求乙方施工过程中，节约施工材料，避免材料浪费损耗须控制在定额规定范围内甲供材料超额部分材料费用由乙方承担并对乙方处以原材料价格的双倍作为罚款且由此造成的所有损失由乙方承担（包括但不仅限于发包人的索赔损失）因乙方原因造成工期延误，甲供设备租赁费由乙方承担甲供材料及机械等

（1）、由承包人供应的材料及设备的约定主体劳务塔吊、人货电梯、物料提升机、汽车泵（根据现场的条件提供）、地泵（输送管道、配件等）、钢材、高强螺栓、商品混凝土、砌块（红砖、页岩砖）、栏杆、稀释剂、水泥板模、水泥、砂子、石子、素土、白灰、聚苯板、预拌砂浆、模板、方木、脚手管钢管、扣件、顶丝、卸料平台所需的槽钢和维护材料、卸料平台、木架板、木跳板、挑架工字钢、止水钢板、中埋式止水带、外贴式止水带、止水条（橡胶止水带）、彩板房，工人宿舍（临时宿舍内仅提供床及床板）、密目网、安全网、防尘网、楼栋洞口定型防护所需主材、基坑临边防护所需主材、人货电梯楼层洞口处定型防护门、安全标牌、生活水电接口、工程施工水电接口、冬季施工所需的覆盖材料、各机械操作规程牌、六牌三图、随楼层给水管道及消防管道和二级配电箱以及二级配电箱以上电缆电线临建商品混凝、彩板房

（2）、乙方需提供的材料及机械设备劳务分包人自行采购工程承包范围内除承包人供应材料、设备以外的所有材料、工机具及劳保用品包括但不限于（若用时）安全帽、钢筋加工机械、植筋钻孔工具、植筋胶、塑料保护帽、对焊机、电渣压力焊机具、电焊条、绑丝、碎预制马镣、小型劳动工具、二级配电箱以下电缆线及小型配电箱、开关箱、各类加工机械维护保养修理所需材料配件、厨卫生活用具、文明施工小型用品等除承包人供应外的所有料具（因工程涉及材料和工具种类繁多，上述材料及机械仅指主要的，划分依据为除甲方提供的材料及机械以外的均为乙方提供，手头工具均为乙方提供）

十七、材料及设备损耗约定甲供材中钢筋、铁件损耗率为1%木方85*45规格的回收70%以上，钢管无损耗，碗扣件、脚手架扣件、穿墙螺丝带母，过卡口，接头损耗率为3%设备无损耗，竖梁，横梁，阴阳角无损耗，其他材料损耗率执行2016年《天津市建筑安装工程消耗量定额》损耗的70%记取超过损耗范围的材料及设备，承包人按采购价的130%从分包人的结算中扣除承包人提倡分包人在保证质量及要求的情况下的合理使用材料创造节余，结余的50%（按承包人的成本价计算）归分包人处理，其余50%归承包人所有

十八、其他费用计取方式在开工前7日内向劳务队伍提供下列生产、生活临时设施施工用水、用电费用由劳务队承担，按合同造价的1%计取施工用电由分包人提供临时用电至二级配电箱接口，施工用水由分包人提供水泵设施的二级接入点，二级接入点后的水电由劳务队负责提供并维护分包人提供临时生活宿舍（8人/间），提供生产临时设施场地，其交验要求与保护责任为劳务队按分包人要求入住，服从承包人的统一管理，空置费按100元/床・月收取，劳务队从分包人购买高低床（150元/套，即含上铺下铺），分包人根据劳务队购买数量，所用价款从与分包人最终结算中扣除，

十九、工期延误的约定因劳务队原因不能按照本合同约定的竣工日期或分包人同意顺延的工期竣工的，每拖期1天按2万元/天向分包人支付违约金，延迟超过7天，分包人有权将原劳务合同约定的范围及内容重新分配给其它施工队进行施工，由此给分包人造成的任何损失由劳务队承担（包括由此发包人向承包人的索赔）工期罚款在支付进度款时当月扣除；

二十、违约责任

20.K工期违约责任因乙方原因每延迟一天，违约金按照工作总量的5%/天计算并在进度付款时扣除若因乙方原因无故停工或工期延迟达3天以上，则甲方可将部分工程另行发包雇工施作，所发生费用从乙方工程款中

1.5倍扣除质量违约责任工程质量达不到约定标准的部分，乙方按甲方的要求拆除和重新施工直到符合约定标准因乙方原因达不到约定质量标准，违约金按照工作总量的速L计算，且由乙方承担拆除和重新施工的费用施工中发现不合格项目时，乙方应及时进行整改，同时把整改措施以书面形式报甲方存档备查不合格项目整改工作应在当日完成，并请甲方复查通过，否则相应劳务报酬顺延至下次拨付安全生产文明施工违约责任因乙方原因引起的一切伤亡、病残等安全事故均由乙方负责，因乙方原因使本工程未达到合同约定的安全文明目标的，则由乙方承担其工作总量的千分之二的违约金（若实际损失超过此额度，则以实际损失为准，该损失包括但不仅限于由此导致的第三方索赔损失）另如因乙方原因发生重大安全或责任事故，则乙方除承担全部损失外，还需承担工作总量百分之一的违约金（若实际损失超过此额度，则以实际损失为准，该损失包括但不仅限于由此导致的第三方索赔损失）乙方违法分包或转包的违约责任乙方严禁将承包范围内的工程违法分包或转包，一经发现，甲方立即要求解除合同，同时乙方承担本分项工程价款50%的违约金乙方（因乙方原因）在施工过程中以行为或能力足以证明不能完成该项工程的或工期拖延3天以上的，甲方有权提前解除合同，同时甲方有权要求乙方承担违约责任因乙方原因工程量连续三周不足周计划进度的90%时，可认为乙方无能力按期履行合同，甲方有权终止合同，并由乙方承担一切损失在甲方按合同约定拨付工程款的前提下，因乙方原因（包括但不限于乙方未合理分配资金）导致施工人员发生过激行为，从而影响甲方及发包人商业信誉和社会声誉的，乙方要负责消除影响和恢复声誉出现上述事件，甲方有权对乙方处罚乙方在收到甲方支付的工程款后的五日内没有支付工人工资，乙方承担本合同总价10%的违约金；没有足额支付的，乙方承担差额部分的违约金上述违约金甲方在下次付款中扣除，乙方如能根据甲方要求按时改正，甲方将视情节减、免违约金乙方如拒不改正，甲方除扣除违约金外，保留直接支付工人工资的权力，工人签字的工资发放表视为乙方认可，作为双方工程款结算依据甲方向乙方每次支付工人工资时，要将工人签字的工资发放表报甲方备案，乙方不提交工资表或工资表弄虚作假的，甲方有权每次罚款1〜10万元由于乙方原因引起工人上访、罢工等事件的，每发生一次，甲方罚款1〜10万元若发生乙方的施工人员向甲方、总包索讨工程款、劳务费的情况，甲方将核实后视情况支付，但甲方。