还剩58页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
工程合作协议书实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款甲、乙双方经平等协商,就合伙承包工程事宜,达成如下一致,供各方信守
一、合伙宗旨在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化
二、合伙经营项目和范围合伙项目以公司中标合同确认的项目内容及范围为准甲、乙双方合伙承包的项目,对外以公司名义出现
三、合伙期限合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止
四、出资额、方式及比例风险提示应明确约定合作方式,尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的同时,应明确各自的权益份额,否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷
1、甲方以现金出资,出资额为人民币万元该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例%o
2、乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占%o
五、盈余分配与债务承担3国家法律法规所规定的其他不可抗力事件
2、合同签订后,双方任何一方,由于人力不可抗拒的因素影响本合同履行时,都有通知对方并尽力减少损失的责任与义务遭遇不可抗力的一方或双方应在发生不可抗力事件后的日内书面通知对方,并应尽其最大努力终止不可抗力事件或减少其影响不可抗力事件结束后,双方应立即磋商以寻求一个公平的解决方法,并应尽所有合理努力以减轻不可抗力的影响及损失因不可抗力给对方造成损失的,不承担违约责任第十一条其它约定事项
1、本协议自双方签字盖章之日起生效
2、无论事前书面通知与否,本协议签署方均不得向合同方以外任何组织、机构、个人泄露本协议内容及在本协议履行过程中获得的商业秘密否则,违约方必须承担违约责任并赔偿由此给对方造成的损失
3、上述条款中的保密义务将在本协议终止或期满后继续存在
4、本协议未尽事宜,可由各方商定并签署,所有有关本协议条款、条件的修改、补充和变更应以书面形式在与对方协商并达成一致的条件下,由对应方授权代表签订,上述文件是本协议不可分割的一部分,与本协议具有同等法律效力
5、本协议自双方签字盖章后生效,一式份,甲方持份,乙方持份,具有同等法律效力甲方甲方授权代表签约日期年月日乙方乙方授权代表签约日期年—月—日工程合作协议书5甲方代表地址电话乙方代表地址电话依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律,行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就本道路、给排水及电气工程施工事项协商一致,订立本协议
一、工程概况
1、工程名称配套市政工程
2、工程地点:
二、工程承包范围的道路、给排水及电气等工程内容,以及甲方指定的其他工程
三、协议工期
1、开工日期年月日
2、竣工日期年月日
3、协议工期总天数天
4、各阶段工期以甲方进度计划表为准,乙方必须按照甲方下发的工作计划要求,保质保量按期完成全部工作内容,若因乙方原因而延误工期的每延误一天乙方应向甲方支付相当于协议总价%的赔偿,此项款项从工程款中扣除;如果乙方不能按协议约定日期将工程交付甲方,则视为逾期违约,逾期天后仍不能交付则甲方有权终止协议,乙方赔偿由此造成的一切损失如遇人力不可抗拒等的因素和甲方设计更改,工期相应顺延
四、质量标准
1、工程质量标准合格,满足设计要求,符合国家现行验收标准并接受甲方代表的监督
2、工程质量责任乙方负责其分包范围内的一切质量责任保修期内出现乙方质量责任事故由乙方承担全部损失
3、工程所用材料设备须按甲方同意的设计方案所列品牌、规格、数量且提供完整的合格证书及检测报告等资料;在施工中发生质量问题,应及时报告甲方代表,并将处理结果报告甲方备案;工程竣工后,乙方负责对工程保修,保修时间自正式移交甲方之日起算,保修期为一年保修期满,乙方负责维修,按相关规定收取材料费
五、协议价款及付款方式
1、协议价款本协议价款暂定为人民币元,结算时以清单单价,工程量按实际工程量计算
2、付款方式无预付款,每月工程进度款按实际完成工程量价款的%支付,施工完毕验收合格后支付至实际完成工程量价款的%乙方提交相关资料并经甲方审计部门审计完后日内支付至结算造价的%剩余%质保金当年保修期满后一次性无息付清全部尾款
3、工程完工验收合格后,办理结算手续时乙方须提供付款资料(付款资料包括乙方的付款报告、结算全部金额的发票、经甲方审核认定的工程结算造价书等)
六、双方责任
1、甲方责任
(1)提供施工的必须条件用电、用水指定接入点
(2)提供相关图纸和技术文件供乙方进行方案设计和相关人员联系方式
(3)组织相关人员对工程进行预检和完工正式验收,并按协议约定支付工程款
(4)如甲方需变动设计方案,应提前通知乙方;因变动设计方案所产生的追加费用,甲乙双方协商确认,由甲方(须有施工、设计、预算人员的有效签字)乙方、监理签定现场签证作为结算依据
2、乙方责任
(1)严格按照国家颁发的建筑安装工程规范规定和地方相关标准进行施工,并接受甲方代表的监督
(2)乙方应遵守国家、海南省、三亚市主管部门颁发的安全生产规定,遵守甲方和酒店方的各项现场安全文明规定,遵守甲方的相关规章制度,并对施工中发生的.安全事故承担全部责任并做到现场文明施工、举止礼貌、工完场清在施工现场中发生由乙方引起的消防、人身事故、治安事件均由乙方承担责任并负责产生的费用
(3)乙方自行解决施工食宿问题
(4)乙方根据甲方提供的相关技术文件及现场施工情况,编制竣工图一式六份,并经过甲方审核签字认可后方可进行施工
(4)工程质量不符合规定,乙方负责立即无偿修理或返工及造成的全部费用5协助甲方办理本工程的验收工作,提供协议范围内工程验收的有关资料和产品合格证6乙方自行负责解决货物的现场保管、防火、防盗
七、争议处理方式双方约定,在履行协议过程中产生争议时,双方协商解决;当协商不成时,向签约当地人民法院提请诉讼
八、其他事项
1、本协议在履行期问,如遇地震等不可抗拒因素所造成的损失,由甲、乙双方共同协商解决如遇不可抗力因素,应及时向甲方说明详细情况,并在天内向甲方提供当地有关部门出据的证明材料,乙方不承担因此而产生的延迟责任
2、乙方要严格遵守国家、地方有关安全文明施工的规定,并遵守甲方物业的相关管理规章制度乙方应统一着装,佩带安全帽和工作牌;施工场地布置应合理、物料摆放应整齐、做到工完场清;竣工垃圾由乙方负责清理并外运出场,相关费用由乙方负责
3、本协议双方约定签字盖章后生效
4、双方履行协议全部义务,竣工结算价款支付完毕,乙方向甲方交付竣工工程后,本协议即告终止
5、协议的权利义务终止后,双方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务
6、本协议一式份,甲方执份,乙方执份,具有同等法律效力
7、协议订立时间年月日
8、协议订立地点市甲方(签章)代表人(签字)年月0乙方(签章)代表人(签字)年月日工程合作协议书6发包单位施工单位根据《中华人民共和国合同法》尊重平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就擎天柱广告牌基础撼沙工程的有关事项协商一致,达成如下协议第一条工程概况lo1工程名称lo2工程地点:lo3承包范围根据基坑的设计范围内的全部内容(毛石挤淤、毛石基础、撼沙层)14工程量结算时按现场实际工程量计算lo5质量目标基础持力层承载力特征值fak大于160kpa第二条合同工期2o1开工日期(以实际进场时间为准)年月曰22竣工日期(即完工时间)年月曰2o3该工程工期不予调整,除不可抗拒自然灾害及现场条件以外发包方原因影响,可顺延工期但必须有发包方签证和盖章24承包方未在双方约定日期前完成全部承包内容,将在总价中扣除工期违约金,拖延一天罚金1000元,以此类推,最高不超过总价的10%o第三条工程造价及付款方式3o1合同价款以实际完成工程量结算,执行—辽宁省建设工程计价定额3o2此工程单独结算,不予广告牌工程挂钩3o3承包方向发包方提交工程进度表,发包方向承包方支付工程进度款第四条双方的工作和义务4o1甲方的工作义务
(1)甲方派驻工地代表全权负责本工程施工中的一切事宜
(2)负责对乙方所施工的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督和指导
(3)负责向乙方进行技术、质量、安全、进度、文明施工的交底
(4)负责本工程的对外联系工作4o2乙方的工作义务
(1)乙方派驻工地代表全权负责承包范围内施工的一切适宜
(2)保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上诉人员
(3)服从甲方管理,执行发包方各部门制定的各项管理规定
(4)严格按设计图施工,质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求
(5)施工中发现问题及时向发包方报告并提出解决方案第五条关于工程验收的约定5o1本工程以施工图纸和国家制订的‘施工及验收规范为验收标准5o2本工程质量应达到国家质量评定合格标准5o3双方应及时办理中间工程的检查与验收手续甲方不按时参加中间工程的验收,乙方可自行验收,甲方应予承认54由于乙方原因造成质量或人员事故,其一切后果由乙方承担,工期不顺延55工程竣工后,乙方应及时通知甲方验收,甲方自接到验收通知3日内组织验收,并办理验收、移交手续56工程竣工后,乙方提出将有关资料送交甲方甲方自接到上述资料3天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意第六条违约责任61若因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方1000违约金6o2乙方除自然力(台风、龙卷风、地震、冰雹、大雨等)、政府、战争、火灾等不可抗力之因素外,应按本协议约定之要求,完成各项工作,否则视为乙方违约6o3如甲方未能按本协议约定的时间内付款,使乙方不能及时开展各项工作,因此而给乙方造成的工作延误或影响,乙方不承担任何损失或责任,乙方保留单方面终止合作和追讨经济损失的权利第七条争议或纠纷处理7o1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解7o2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时
1、盈余分配,以出资为依据,按比例分配
2、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担
六、退伙
1、合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙
2、退伙需经对方同意,方可实行
3、未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿
七、权利与义务风险提示应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形再次温馨提示因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定
1、甲方为合伙期间的财务负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进账同时,甲方参与合伙项目的日常管理
2、乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理
3、甲、乙双方共同决定合伙重大事项本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉第八条附则81本合同一式两份,双方各持1份,均具有同等法律效力8o2在合作过程中如有未尽事宜,可另行签定补充协议,并具有同等法律效率发包方承包方年月日年月日工程合作协议书7甲方—,男,汉族,年月日出生,住—,身份证号—,手机O乙方住址O法定代表人—,职位—o按照平等互利、团结协作、共同发展的精神,经甲乙双方友好协商,就双方共同参与有限公司电缆产业园2#、4#厂房工程项目施工达成如下协议条款第一条、总则
1、本协议为双方一次性联合协议协议的各项条款仅对有限公司电缆产业园2#、4#厂房工程(以下简称“本项工程”)项目施工具有约束力
2、本协议中所称“本项工程”是指甲方以乙方名义与建设方签订的《工程项目建设工程合同》所包括的全部内容
3、合作双方是独立的平等伙伴,按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动第二条、工程项目的安排及费用
1、该工程项目位于—工业园区内,工程为厂房土建及钢结构舲框架主体、钢结构屋顶结构其中,钢结构工程须由温州市—钢结构有限公司负责施工,其余全部工程由乙方组织施工,并由乙方承担全部工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与建设方签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务
2、甲乙双方可根据工程需要共同组成工程项目部,由乙方全权负责项目部由乙方委派项目经理,同时组织满足工程施工所需的人员及设备,注入工程施工所需资金,工程质量以现场监理验收为基准,以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复,并使人员稳定甲方可委派项目副经理及财务人员各一名,参加工程及财务管理工作一切人员均应服从项目部的统一领导
3、在本项工程中,为保证工程款专款专用,工程顺利进行由建设方拨付的所有款项,均应直接转至项目部指定帐户(银行账户名,账号)
4、乙方应以现金或支票形式向甲方支付本项工程投标一切有关费用(包括购买资审及招标文件、标书的编制、所需证件的公证费用、投标保证金、银行信贷证明手续等等),以上费用应在资审递交前和开标前支付,开标时由甲方递交建设方工程中标后,乙方应支付工程履约保函和工程开工动员预付款保函和相关费用并在本工程开标前双方议定的日期内将款项划到甲方银行帐户上乙方在本项工程施工中所需开工启动运营资金由乙方自行解决
5、甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用全部由项目部直接发放
6、乙方向甲方支付工程有效标价5%的管理费用(不含税金、暂定金额按实际发生计取)管理费用支付方式甲方要求收到建设方支付的每笔款项(包括工程预付款和计量款)后,按付款比例将应交管理费扣存工程竣工后将应上缴甲方的管理费一次付清或按进度比例扣存的管理费按比例付给甲方指定帐户乙方所管理使用的资金为工程总款的95%第三条、甲方职责
1、甲方负责以乙方名义与建设方签订《工程项目建设工程合同》,协调与建设方、监理方的工作关系及工程量变更增减等事宜
2、甲方应负责工程项目招投标前期的一切工作,乙方为甲方提供所必须的资质文件
3、甲方必须保证所承揽的工程为合法项目,且甲方负责将与本项工程施工有关的政府法令、批文、文件等信息及时提供给乙方
4、乙方所提供的人员,在施工过程中因业务素质低,不能胜任其工作的,甲方有权要求撤换
5、甲方应协助乙方整理工程竣工资料第四条、乙方职责
1、乙方同意甲方作为本单位工程项目部对外承揽工程,并为其出具委托书
2、乙方保证具备投标人资格要求,即必须具备建筑安装工程二级及以上工程资质企业,且在人员、设备、资金等方面具备相应施工能力拟派负责人须具备二级及以上注册建筑师执业资格具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建工程项目的项目负责人
3、乙方在本项工程建设期间,支付工程所需全部费用,全面履行甲方与建设方签定的本项工程合同中的各项要求,同时未经甲方书面同意不得将本项工程中的任何项目再次分包
4、乙方负责本项工程施工过程中的进度、质量、安全管理工作且对建设方负责
5、乙方负责所承担工程的竣工资料,做好工程竣工结算工作并负责所承担工程的缺陷责任期保修工作
6、乙方应严格遵守国家及当地政府和建设管理部门的各项法律、法规和规章制度如果发生工程质量问题或重大安全事故,乙方应对此承担全部责任,承担由此产生的所有损失及费用,并赔偿甲方相关的名誉损失费用第五条、违约责任
1、甲方以乙方名义中标并与乙方签定建设工程合作协议后如乙方不能完成本项工程内容,不仅要承担建设方索要的赔偿金还需向甲方支付建设方索要赔偿金的50%作为补偿
2、如甲乙双方未按照本合同约定履行合作义务,违约方应当承担应付款%的违约金,并继续承担本合同义务第六条、纠纷解决双方因本协议的履行发生纠纷,应先协商解决;协商不成,由甲方所在地人民法院管辖第七条、效力问题
1、本协议壹式贰份,具有同等效力,由甲乙双方各持一份
2、本协议未尽事宜,由双方协商订立补充协议,补充协议与本协议具同等法律效力,补充协议条款若与本协议条款相冲突,以补充协议条款为准,但不影响本协议其他条款效力
3、本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效,至双方完成合同规定的全部权利和义务之日起失效第八条、其他条款
1、甲乙双方在本项工程开工前应先签署本建设工程合作协议书
2、本项工程实施过程中,双方应信守各自在协议中的承诺遵守诚信原则
3、本协议有效期内,甲乙双方与本工程无关的其他业务各自独自经营,自负盈亏,双方互不承担本协议以外的责任和义务
4、双方应本着友好合作、优势互补、互惠互利、诚信长久的原则,给对方提供最大的便利,使工程顺利圆满完成
5、其他约定:甲方乙方(盖章)(盖章)地址地址法人代表或授权人法人代表或授权人电话电话协议签字盖章日期年月日工程合作协议书8甲方执照证号乙方身份证号
一、经甲、乙双方协议,乙方愿意为甲方提供有装修意向的客户,本着互利互惠、对双方负责同时对客户负责的原则订立以下协议条款
二、甲方职责
1、为乙方提供客户安排设计师跟单、接待;
2、对乙方提供的客户信息及双方的合作关系进行保密,不对第三方泄露
3、按协议规定履行结算工作
三、乙方职责及计薪方法
1、遵守甲方管理制度,不得有违害欧尚装饰公司利益及形象之现象发生;
2、个人业务单按工程总价%提成,提成时间收到客户合同进度款00%(即首款)时,按约定提成点数兑现提成;提成款打入乙方指定银行账号开户行开户人账号
3、如遇特殊情况的客户(如样板间、亲朋客户、大单客户等)需有优惠照顾、或者其他特殊情况的.,应提前与甲方充分沟通协商客户方案及提成比例如乙方私自做主,但甲方无法按乙方要求达成交易的,由乙方承担相关责任甲方(盖章):乙方(签字)联系电话联系电话年月日年月日工程合作协议书9甲方代表地址电话乙方代表地址电话经甲乙双方友好协商,决定由乙方承包甲方学校篮球场改造工程按照《中华人民共和国合同法》及有关法律规定,结合本工程具体情况,双方签订合作协议如下第一条、工程概况
1、工程名称
2、工程地点
3、工程内容第二条、单价及总造价
1、篮球场施工单价:元/平方米(不含税),面积/平方米
2、运动场附属器材报价
(1)产品名称;规格;单价(元)O
(2)产品名称;规格;单价(元)
(3)产品名称;规格;单价(元)o
(4)总价(元)o
3、工程总造价元,按实际面积结算第三条、质量规定
1、工程质量按国家标准GB/T14833-93执行
2、乙方提供所有材料出厂合格证及质量检测报告
3、基层要求对原有混凝土基层时行修补处理,无裂缝、表面平整、坚固可靠
4、面层要求表面平整、整个场地拉通线,最大处不超过5mll1色泽均匀,无脱层、无开裂、无明显接缝,坡度在%以下
5、由于材料及施工原因发生质量问题(如开裂脱层),乙方无条件返修,不计成本,因使用不当造成对场地的伤害或基础原因,乙方负责维修,费用另计
6、本工程免费保修年,保用年,在保质期内因材料及工程质量问题造成损坏,免费维修,因使用不当及基础原因负责维修时合理收取费用第四条、工程工期
1、以建设方场地能达到施工条件开始计算工期,工程要求在天(有效工作日,不包括基础处理)内完成,如遇下列情况,工期顺延
2、因停水、停电连续超过24小时以上;雨、雪、冰冻以及人力不可抗拒的自然灾害第五条、工程结算协议签订之日甲方即预付给乙方总工程造价的%其余款项待工程竣工验收后天之内一次性付清第六条、双方责任
1、甲方责任
(1)负责乙方施工用电、水,协助乙方搞好工地其他协调工作,在施工完毕后及组织验收
(2)及时按协议约定付款如不及时按协议付款导致延误工期,后果由甲方负责,并相应赔偿乙方由此带来的、损失
八、禁止行为风险提示应约定保密及竞业禁止义务,特别是针对项目所涉及的技术、客户资源,以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动
1、未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动
2、禁止合伙人在合伙不利时退伙
九、合伙期满合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配
十、纠纷解决风险提示合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据若双方有纠纷则协商解决,签订的补充协议与此协议具有同样法律效力若协商不成,则所在地法院解决H-
一、本合同一式份,双方各执份甲方法定代表人签字签约时间年—月—日乙方法定代表人签字签约时间年—月—日工程合作协议书4甲方负责人职务地址编码电话传真乙方负责
2、乙方责任
(1)严格按工艺要求施工,保证施工质量
(2)在组织施工过程中所发生的一切安全事故甲方不承担责任
(3)施工完毕乙方必须清扫场地卫生,文明施工,施工期间不影响建设方正常秩序第七条、其他
1、塑胶场地及设施未经甲、乙双方验收签字,严禁使用,如擅自使用按工程验收合格执行
2、未尽事宜,双方协商解决
3、本协议一式份,甲、乙双方各执份,双方签字盖章生效甲方(签章)代表人(签字)年月日乙方(签章)代表人(签字)年月日工程合作协议书10甲方身份证号电话乙方身份证号电话甲乙双方经平等协商,就合伙承包工程事宜达成一致意见,共各方信守
一、合伙宗旨在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化,共享收益,共担风险
二、合伙经营项目和范围合伙项目以公司中标合同确认的施工项目内容和范围为准
三、合伙期限合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止
四、出资方式甲方负责现金出资;乙方负责施工,并由甲方负责工人工资的发放
五、盈余分配及债务承担
1、盈余分配盈余以甲乙双方6:4的比例加以分配
2、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人的约定的‘出资为依据,按比例承担
六、退伙合伙期间原则上不得退伙;如遇到特殊原因确需退伙的,应经两方协商同意;
七、合伙期满合伙期满,甲乙双方按合伙协议进行结算,盈、亏均按比例进行分配、承担;一方分配的应收款另一方有协助收回的义务
八、违约责任合伙人一方违反本协议其它约定,给另一方造成损失的,应承担赔偿责任甲方乙方20—年—月.日20_年一月一日工程合作协议书11甲方(居间人)—身份证号码联系地址―乙方(委托人)联系地址―联系电话—根据《中华人民共和国合同法》,经甲、乙双方友好协商,就甲方为乙方提供居间服务,促成乙方获得目标工程承包事宜,达成如下协议
一、委托事项
1、)拟将其—项目的工程(以下简称“该工程项目”)对外招标乙方自愿委托甲方为其提供居间服务,并使其获得该工程项目一个或分期多个工程标段的中标
2、甲方接受乙方委托,负责就该工程项目,引荐乙方与建设单位直接洽谈,向乙方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成乙方与建设单位签订该工程项目一个或分期多个工程标段的专业承包施工合同
3、本合同中“居间成功”是指乙方与建设单位就该工程项目的任一工程标段签订了专业承包施工合同
二、甲方责任和义务
1、甲方应及时向乙方提供有关该工程项目的招标信息及有关招标文件,并积极配合乙方协调整个投标过程中的运作及信息沟通,全力配合乙方制定合理有效的投标文件,尽最大努力帮助乙方逐步入围,直至最后中标,签订工程合同
2、如果居间成功,甲方应在乙方保证施工质量、进度,并得到建设单位和监理方签字认可的前提下配合乙方从建设单位收取工程款
三、乙方责任和义务
1、乙方应按照建设单位的要求,提供乙方作为投标人证明其具备承担该工程项目的能力,及符合国家或者招标文件对投标人资格条件规定的证明材料,包括但不限于资质证书、营业执照等相关资料;
2、乙方在甲方引荐下负责和建设单位进行合同谈判
3、如果居间成功,则由乙方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关
4、如果居间成功,乙方应在施工过程中保证质量、进度,并得到建设单位和监理方的签字认可
5、如果居间成功,则乙方应按本合同约定,向甲方支付居间报酬如果未及时支付,则按违约责任条款的规定向甲方支付违约金
6、乙方须自行承提在投标过程中有关履约保证金,标书制作联络运作等全部费用
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、居间报酬是指乙方按该工程项目的单个特定工程标段施工合同金额计算或按该工程项目的单个特定工程标段所获取毛利润计算应向甲方支付的报酬
2、乙方应按该工程项目任一特定工程标段施工合同金额的向甲支付保底居间报酬;当乙方就该工程项目之任一特定工程标段与建设单位进行竣工结算后,如毛利润的%超过前述保底居间报酬金额时,则乙方还应向甲方支付该超额部分
3、居间成功后,乙方应在其与建设单位签订专业施工合同三日内向甲方支付保底居间报酬金额的%;乙方应在其施工队伍进场后十日内向甲方支付保底居间报酬金额的%;余额部分按前述规定待乙方与建设单位竣工结算完毕取得全部工程款后五日内全部结清
4、乙方以现金向甲方支付居间报酬
五、居间费用的承担居间费用是指甲方为完成委托事项实际支出的必要费用无论甲方是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意承担部分但总额不超过的居间费用
六、违约责任居间成功后,如果乙方未按本合同第四条第3款的约定及时全额地向甲方支付居间报酬,则乙方除应立即全额付清该居间报酬外,还应从逾期之日起每日按拖欠金额的千分之三向甲方支付逾期付款违约金
七、争议解决方式本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,若协商不成,双方应将纠纷交甲方所在地人民法院审理解决
八、合同生效与终止
1、本合同自签字签署之日起生效
2、如果至月曰,甲方仍未完成居间任务的,本合同自动终止
3、如果因建设单位原因导致该工程项目的终止,则本合同自动终止
4、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止
5、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止
九、其他事项
1、甲方不得将本合同委托事项进行转委托
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效甲方—乙方——年一月一日工程合作协议书12甲方乙方甲方委托乙方承担荔波漳江风景名胜区—码头维修工程项目施工任务,甲乙双方本着分工协作,相互合作的原则,为确保工程质量和按期完成施工任务,经双方共同协商,按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》并结合本工程具体情况,签订以下合同条款
一、工程名称—码头维修工程
二、工程地点码头
三、承包方式包工包料
四、建设规模石方
77.24m
3、楼梯维修17步、铺设石头地板48m
2、码头步道
71.82m
2、河中炸石头、天钟洞厕所维修等
五、工程总造价伍万陆仟壹佰贰拾元(
56120.00元)整
六、开工时间年一月一日
七、竣工时间一年一月一日,工期为一天,如有新的要求变更及遇不可抗力的因素,工期可以延顺
八、工程质量要求及责任甲方责任甲方负责办理工程施工所需的各种手续,协调处理相关事宜,确保工程项目顺利开展乙方责任
1、乙方必须严格按照甲方审定的施工图纸、建设方案及有关工程建设规范的规定进行施工,并无条件地接受甲方的质量监督管理
2、乙方必须做好环境保护和施工场地的卫生管理在施工过程中,必须按照甲方指定的地点和要求进行土方开挖、施工垃圾堆运输和处理,并保护周围环境林木植被,不得随意破坏
3、工程竣工后,乙方要做好工程垃圾的清理工作,未验收前要保证建设工程的保护工作,不能发生损坏,造成的后果由乙方承担
九、安全管理乙方必须加强施工安全,如乙方在施工过程中由于安全管理或施工操作不当和技术问题造成直接或间接的经济损失,由乙方全部承担
十、竣工验收工程竣工后,乙方必须口头或书面通知甲方并向甲方提供完整的竣工材料、竣工报告及相关材料,甲方应按乙方通知时间及时组织相关人员进行验收,并出具验收结论
十一、付款方式甲方视乙方工程进度,分期付款,待验收合格后,乙方出具税务票据一次性结算工程款
十二、保质期限工程竣工验收后,保修一年
十三、以上条款未尽事宜,双方可以协商解决
十四、本合同一式一份,甲方执一份,乙方执一份甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年—月—0年—月—日工程合作协议书13甲方乙方甲乙双方本着诚信、平等、互利原则,各方发挥各方资源优势达成以下合作共识
一、合作项目
1、合作
2、合作
二、双方责权利
1、双方整合自身资源进行合作;
2、双方在项目上达成合作意向的,另具体拟定项目合作协议
三、合作模式再商议
四、合作期限年至长期
五、合作协议及其他
1、本协议是合作的、总合作合同,式份,双方各执份,具有同等法律效力,具体合作项目的合作模式及项目内容为本合同的附件,并具有同等法律效力
2、本协议未尽事宜,双方应本着友好合作的原则协商解决甲方(签章)乙方(签章)日期年月日日期年月日工程合作协议书14甲方住址人职务地址电话传真风险提示:合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款鉴于双方本着互惠互利的原则,就乙方投资建设甲方项目内的设备、网络布线及后期业务的开展与网络维护,经友好协商,达成如下合作的协议第一条协议的范围、内容及时间风险提示应明确约定合作方式,尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的同时,应明确各自的权益份额,否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷
1、合作范围甲方投资建设位于全部建筑暂定该项目名称为(以下简该项目)
2、合作内容乙方为甲方该项目合作范围内所有设施投资、建设、运营、维护的唯一合作方乙方负责合同期内该设施的运营维护,负责运营商的业务接入,为甲方业主提供全面优质的服务,保障甲方业主网络的正常使用
3、合作时间本协议自签订之日起生效,期限为年法定代表人联系电话传真乙方住址法定代表人联系电话传真甲、乙双方经平等协商,就合伙承包工程事宜,达成如下一致,供各方信守
一、合伙宗旨在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化
二、合伙经营项目和范围合伙项目以公司中标合同确认的项目内容及范围为准甲、乙双方合伙承包的项目,对外以公司名义出现
三、合伙期限合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止
四、出资额、方式及比例
1、甲方以现金出资,出资额为人民币万元该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例%O
2、乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占%
五、盈余分配与债务承担
1、盈余分配,以出资为依据,按比例分配
2、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担
六、退伙
1、合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙
2、退伙需经对方同意,方可实行
3、未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿
七、权利与义务
1、甲方为合伙期间的财务负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进账同时,甲方参与合伙项目的.日常管理
2、乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理
3、甲、乙双方共同决定合伙重大事项
八、禁止行为
1、未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动
2、禁止合伙人在合伙不利时退伙
九、合伙期满合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配
十、纠纷解决若双方有纠纷则协商解决,签订的补充协议与此协议具有同样法律效力若协商不成,则所在地法院解决H、本合同一式份,双方各执份甲方年—月―H乙方年—月—日工程合作协议书15甲方身份证号码乙方身份证号码甲、乙双方为共同承包建设工程及相关配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准),经双方友好、坦诚协商,现达成如下协议
一、项目概况及合作条件
1、本工程项目总建筑面积为平方米,工程总价为万元人民币
2、经过双方测算,本项目的前期进场开工等所产生的费用为万元左右,因此本工程项目计划投资万元
3、本工程项目的投资、股份比例分配如下
(1)甲方投资万元,占%o
(2)乙方以工程项目及技术投资,占%o
(3)业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款不得挪做它用如有特殊情况需动用资金,应经双方同意后方可付款剩余的款项应先归还甲方的投资本金
(4)投资者应按照约定时间缴纳投资款,投资款应放在专用账户上,并且专款专用各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料
二、工程管理责任及分工
1、责任及分工如下
(1)该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由主管
(2)该项目的会计日常工作由负责管理,出纳日常工作由方负责管理
2、材料采购及其他
(1)在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同确认后方可进行
(2)在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定
(3)合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成
三、利益分享和风险承担
1、利润、风险分配该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后,按照甲、乙双方各%比例分享承担
2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放
四、其他
1、资金和管理
(1)该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付
(2)该项目的工程进度往来款由负责跟踪落实,并存在开立专用账户上,专款专用
(3)该项目运营后,每个月号开一次工程进度例会,讨论工程相关事情
2、出纳与财务管理财务每月月底应将编制好现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关的凭证提交给合作双方股东,并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用
3、合同争议与免责
(1)该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决,或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼
(2)在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地震、台风、战争、属于免责范围
4、本协议生效、终止及其他
(1)与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分
(2)本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止
(3)本协议一式份,合作各方各执份,本协议自双方签字盖章之后生效
(4)本协议于年月日,由合作双方在中国市签字甲方(签字)代表人住址联系方式乙方(签字)代表人住址联系方式到期后双方如无异议,自动顺延第二条双方投资网络建设内容
1、甲方提供分线设备及楼层交换设备的安装位置
2、甲方提供能够满足该项目设备需求的机房,机房需求见第五条
3、乙方负责该项目网络建设的投入,按照有关技术要求负责该合作项目机房到用户端的投资及网络建设,包括投资该项目内机房到楼层设备间的光缆、电缆及相关设备,室内语音、数据综合布线系统,语音、数据面板及模块等
4、乙方负责该项目投入使用后的网络的运营维护,详细内容在第六条中阐述风险提示应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形再次温馨提示因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定第三条甲方的责任
1、甲方为乙方提供该项目各类相关图纸,在网络工程建设完工后,乙方具有保留上述图纸的权利,以便网络的运行管理维护
2、甲方配合乙方对该项目进行设计、施工,并提供必要的条件,为该项目的日常维护和设备安装(其中包括穿放光电缆、设备安装扩容、日常维护测试等)提供便利条件(如机房钥匙、各类通行证等)
3、甲方不与乙方以外的任何单位或个人,在合同项目区域内进行信息网络投资建设方面的合作
4、甲方在与其选聘的物业服务企业签订的《物业服务合同》中加入为保证小区畅通,本项目内设施由内蒙古金田科技有限公司进行投资、建设,其作为产权的唯一主体同时负责多家运营商的接入、运营、维护物业服务企业对与本协议中甲方与内蒙古金田科技有限公司签订的协议内容予以认可,不持异议,并积极配合内蒙古金田科技有限公司对本项目内的设施进行运营、维护第四条乙方的责任
1、乙方应按照与甲方签订的协议内容,完成合作项目内投资建设,乙方有权获得网络运营的相应收益
2、乙方应按照甲方的施工进度,保质保量完成投资建设任务在施工过程中必须严格遵守甲方各项现场管理制度
3、乙方负责该项目内网络设施的维护,保障甲方该项目内业主的网络通讯畅通
4、乙方负责该项目中多家运营商的业务接入,负责该项目长期业务的正常运营与使用
5、乙方负责该协调项目中运营商手机信号放大覆盖的施工事宜
6、如遇故障或服务等原因乙方不能满足业主正常要求,当小区20%业主要求更换服务商时,甲方有权终止与乙方继续履行合同第五条机房的提供
1、甲方在该项目区域内地下室位置向乙方提供能够满足业主需求及设备增容的机房,在政府土地出让年限内(包括免缴管理费)使用
2、由甲方负责设置单独电表,乙方按供电部门的标准(非普工业标准),直接对供电部门支付机房安装期间及投入使用后的电费
3、甲方提供给乙方的机房符合相关技术规范,满足技术及使用要求
4、机房消防设备应符合相关消防规范
5、甲方为乙方工作人员出入提供方便第六条网络运营维护
1、乙方对该项目内所建网络的工程质量全面负责,并负责在合同期内的维护与维修,以确保该项目内系统的正常运行
2、乙方负责与多家运营商协调,提高网络运营的管理、优化效率,为该项目内业主提供更加完善的网络服务
3、甲方采取有效措施保障乙方在甲方场地内所属设备、网络的安全及完整;防止线路的人为破坏,在发生破坏时,甲方协助乙方调查事故原因,并追究相应的事故责任第七条所有权归属
1、为保护乙方投资,甲方承诺由乙方独家负责本合作项目范围内所有系统(包括综合业务)的接入以及业务的运营、维护
2、甲方投资建设的管道、桥架等和相关的设施在接入、使用上只允许乙方使用
3、为保障乙方投资收益,上述范围内乙方投资的设施、设备等全部资产所有权归乙方所有,并受国家相关法律法规的保护甲方及其他方使用乙方投资建设的设施、设备,须与乙方进行协商,并征得乙方同意,此权利不因双方合作的终止而终止甲乙双方若发生所有权或管理权的变更,从而影响到本协议的合作和经营,变更方应提前天书面通知另一方,并及时向所有权或管理权的受让方移交本协议,以便继续履行本协议相应条款第八条违约责任风险提示合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据本协议生效后,甲、乙双方应本着诚实信用的原则,严格履行本协议约定的各项义务任何一方当事人不履行本协议约定义务的,或者履行本协议约定义务不符合约定的,视为违约,除承担该项目总投资%的违约金之外,应向对方赔偿因此受到的损失;包括但不限于实际损失、预期损失和要求对方赔偿损失而支付的律师费、交通费和差旅费等第九条争议解决
1、甲乙双方若发生合同纠纷,应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决
2、本合同履约地为若双方不能通过协商达成协议,可依据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国民法典》的有关规定,向人民法院提起诉讼第十条免责条款
1、本合同因不可抗力而无法履行时,双方按国家有关法律规定处理不可抗力是指1法律、法规、国家政策的变化导致合同不能正常履行2由于发生甲、乙、双方所不能控制的自然灾害或意外事故导致不能正常经营的情况。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0