建设施工合同

建设施工合同建设施工合同1第一部分协议书发包人（全称）承包人（全称）依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同

一、工程概况工程名称工程地点工程内容群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号资金来源

二、工程承包范围承包范围

三、合同工期开工日期竣工日期监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务6不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明

6、工程师的委派和指令1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权并可在认为必要时撤回委派委派和撤回均应提前7天以书面形

（6）若甲方授权监理工程师对索赔事项进行审核，应在合同专用条款中说明，但上述规定的索赔时限不变

4.赔偿发生下述情形之一时，甲方可按合同专用条款中约定的办法和标准要求乙方赔偿

（1）施工质量达不到合同专用条款约定等级；

（2）因乙方原因延误了施工期；

（3）施工中因乙方原因造成工程重大损失第二十一条奖励

1.奖励除合同专用条款另有约定外，符合下述情况之一时，甲方可按合同专用条款中约定的标准和方法，给予乙方奖励

（1）工程施工质量高于合同专用条款约定的等级；

（2）按甲方要求提前竣工第二十二条合同的中断与终止.合同中断由于政策的变化和其它甲乙双方之外的原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，视为合同中断合同中断后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和工程的移交工作按甲方的要求将施工船机和人员撤离现场甲方应为乙方撤离现场提供必要的条件，并按合同约定支付已完工程价款和赔偿乙方因合同中断所造成的直接经济损失.合同终止本合同在工程竣工验收合格、乙方将工程移交甲方和竣工结算完毕后，除有关保修条款外，其他条款终止保修期满，甲乙双方结清保修金后，保修条款终止

三、合同专用条款合同专用条款是对合同通用条款的补充、完善或具体化应对照合同通用条款中同一条款一起阅读和理解如果合同通用条款与合同专用条款之间有不一致之处，以合同专用条款为准第一条词语定义第二条合同文件.合同文件合同组成和解释次序的补充或更改.设计文件1甲方提供设计文件的份数；2乙方负责部分设计时，提交设计文件时间、份数第三条合同范围.合同范围列入本合同范围内的工程地点、内容、规模、建筑物的尺度，建筑物的结构形式，并明确合同范围内水工、堆场、水电、土建、机械、疏浚等不同专业的施工内容第四条技术标准.技术标准的替代:适用于本工程的其他技术标准及应用范围第五条语言、法规和联系方式.语言辅助语言.法规其他适用法律第六条甲方的责任.提供场地条件甲方向乙方提供施工场地的时间、位置、面积和高程.提供水电与交通条件甲方提供水、电、交通和通讯等条件和接至地点及时间，甲方提供施工船舶的临时停泊水域的位置和时间.提供技术资料甲方提供各种技术资料的时间和数量及其技术交底、现场交验的时间和办法第七条乙方的责任

1.施工准备为本工程配备的主要施工船机和设备的规格、数量及到达现场的时间

4.提供条件:为监理工程师提供的条件清单第八条工程监理.工程监理监理单位名称.监理工程师监理工程师的职责和权限第九条施工期.开工

（1）乙方提交开工申请报告的时限

（2）发布开工令的时限

3.施工期延长施工期可以延长的其他情况

6.阶段工期阶段工期的要求第十条施工组织设计

1.施工组织设计的提交乙方提交施工组织设计的时间第十一条质量控制

1.材料与设备甲方提供材料与设备的清单及供应方式.质量等级约定质量等级.质量监督质量监督站名称第十二条合同价款与支付.合同价款的计算与支付1本合同的承包方式2合同价款的计算与支付办法.合同价款的调整1对调整情况的限制或补充；2调整的具体方法.工程预付款支付1工程预付款支付的时间、金额和方法；2工程预付款抵扣的时间、金额比例和方法.工程量确认乙方提交工程量报表的时间.进度款支付工程进度款支付的时间约定和实施办法以及进度款延期支付的利息第十三条设计变更

4.确定变更价款确定变更价款的原则和变更单价的其他计算方法第十四条转让与分包第十五条施工安全

3.安全措施防护措施费用的承担第十六条保险

1.工程保险投保期限、保险范围、投保金额、保险赔偿分配和保险费用承担第十七条不可抗力

1.自然灾害除合同通用条款所列外，不可抗力还包括以下自然灾害1级以上持续天的大风；2有效波高超过米的波浪；3毫米以上持续天的大雨；4烈度以上的地震；第十八条竣工验收与结算.现场清理1对乙方进行清场的要求及乙方撤离时间2乙方未按要求清场及撤离，给予甲方赔偿的办法.竣工资料1对竣工资料内容的补充或修改；2乙方提交竣工资料的份数第十九条工程保修.保修期限对工程保修期限的约定或个数.保修金1保修金的数额2甲方留置保修金的利率第二十条争议、违约、索赔与赔偿.索赔甲方明确授权监理工程师的审核方式.赔偿赔偿的办法和标准第二十一条奖励.奖励1对奖励情况的补充或修改；2对各种奖励情况、奖励标准和奖励方法的约定甲方乙方法定代表人或其授权的代理人法定代表人或其授权的代理人签字日期签字日期单位地址单位地址联系电话联系电话传真传真邮政编码邮政编码开户银行开户银行帐号帐号签约日期建设施工合同7甲方法定地址乙方:法定地址依照国家相关规定，在平等自愿和互惠互利的基础上，甲方和乙方共同签订信息网施工协议（以下称协议）

1、合作内容甲方受乙方委托为第三方提供接入信息网通信服务所需结构化布线工程的施工甲方代乙方与第三方洽谈并收取入网费

2、双方的权利和义务甲方负责第三方入网工程的结构化布线施工及工程所需的辅料，并保证工程的质量乙方负责提供入网工程所需的线缆和主要设备的安装和调试

3、收益来源及向使用信息网的用户收取开户费，开户费定为户开户费收入由甲、乙方依照的比例进行分配双方各自缴纳各自应缴税费

4、合作期限甲乙双方合作期限暂定为年

5、财务结算o

6、日常维护在系统正常使用前，由甲乙双方配合对线路和设备进行综合的调试在系统正常使用后，由乙方对系统进行日常维护

7、法律责任甲方应对所施工的工程质量负责，如果因甲方的工程质量问题而引起的一切争议和法律纠纷，应由甲方承担乙方应对所提供的设备和服务承担相应的法律责任

8、协议生效本协议一式两份，双方签字盖章后生效

9、其它本协议未尽事宜，双方另行协商解决甲方（盖章）乙方（盖章）授权代表（签字）授权代表（签字）年一月―日年—月—日建设施工合同8甲方（建设单位）乙方（施工单位）依照《中华人民共和国合同法》、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《电力建设工程施工合同范本》以及有关法律、法规等规定，为了维护供用电的公共安全，保障电力系统安全、经济、可靠的供电，就洛阳阳光生态农业有限公司项目用电工程线路架设、变压器安装施工的相关事宜，双方本着平等互利、协商一致的原则，达成如下条款，供双方信守

一、工程概况

1、工程名称式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人委派书和撤回通知作为本合同附件工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令

6.2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行工程师不能及时给予书面确认的承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承

2、工程地点o

二、工程承包方式及内容

1、乙方承包方式工料全包

2、工程内容该工程为交钥匙工程乙方负责为项目用电工程架设用电线路，主要包括架空线路、线杆、电缆线敷设、采购和安装变压器两台、低压二合一配电柜二面等相关配套设施，并负责办理相应的供用电手续，直至当地供电局检测、验收合格满足甲方农业生产和机井用电需求详见工程造价预结算书所列项目

三、工程工期

1、工程时间年月日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且通电

2、如遇下列情况，工期相应顺延

1、由甲方原因使乙方延误工期，经甲方现场代表同意后，工期顺延

2、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟

3、由于政府安全部门及电力系统要求统一停产整顿时，乙方工期可以顺延

四、图纸资料

1、甲方向乙方提出要求，乙方应向甲方提供图纸资料，本合同缔结后3日内，乙方向甲方提供线路施工图两套，其中施工现场图1套

2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行

3、工程预算书壹份

五、材料设备供应材料、设备由乙方供应供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证，如出现安全质量问题，由乙方承担全部责任

六、工程质量

1、本工程严格按照乙方设计并经甲方认可的要求进行

2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准

3、工程质量合格工程

七、工程价款以上两台变压器及配电安装工程包干总价为人民币万仟元整（小写元整）含正规发票

八、工程费用结算方式

1、付款方式转账（合同签定后3个工作日内付给乙方捌万元整；完成全部工程内容并检测、验收合格且通电后付清余款）

2、开户银行及帐号o乙方开户银行账号

九、甲方应承担的主要工作及责任

1、该工程所涉及的青苗赔偿费用

2、积极协助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素

3、提供材料的堆放场地

4、完成施工现场场地障碍物的排除、清除，确保具备开工条件

5、保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求施工现场满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通

6、甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期根据电力部门安全程序相关规定予以顺延

7、甲方驻工地代表o

十、乙方承担的主要工作及责任

1、按甲方要求进行规划设计并提供设计图纸两套，并按甲方审核同意的施工图纸进行施工

2、所有施工人员必须具有相应的资质证书，亮证施工，并随时接受甲方的检查

3、必须管理好施工材料、机械，若管理不善发生遗失、损坏甲方均不承担任何责任

4、乙方必须按规程制度和合同规定安全、文明施工，自觉、积极地、无条件的接受甲方的监督乙方在施工中应按有关规定采取严格的安全防护措施，保证施工人员、设备、材料安全，并全面承担由于安全措施不力造成的事故责任和因此造成的一切损失

5、工程质量本工程应符合《电气装置安装工程及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173—92相关要求，质量合格

6、工程竣工验收合格投运正常后5个工作日内，乙方向甲方办理完毕移交手续并提供竣工资料及其它资料

7、乙方对施工中的隐蔽工程应做好施工记录

8、乙方驻工地代表联系电话

十一、工程变更

1、施工中，不得擅自变更工程设计如需对原设计进行变更，其增减工程量的费用，由乙方自行承担

2、如因甲方原因，致使工程停工，甲方应赔偿乙方造成的损失，并给付已完成部分的工程费用如因乙方原因造成工程中途停工，而给甲方造成的损失由乙方承担

十二、工程竣工验收

1、竣工验收标准《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、国家相关电气标准规范、施工图纸及说明，施工技术文件、施工设计要求及国家现行有关法律法规等

2、本工程的质量保修期为自工程竣工验收合格之日起12个月保修期内，如发生质量问题乙方负全责，同时乙方应在接到甲方通知后24小时内派人进行维修否则，甲方委派他人进行维修的费用由乙方负责，并承担因维修不及时给甲方造成的损失

十三、其他

1、本工程严禁任何形式的转包、分包，由此造成的损失全部由乙方承担，且甲方有权单方终止合同

2、本合同经双方法定代表人或法定代表人授权代表签字、单位盖章后生效合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务

3、本合同在履行过程中发生争议时，由甲乙双方协商解决协商不成的，由合同签订地法院依法裁决本合同签订地

4、本合同一式六份，甲乙双方各持三份，具有同等法律效力

四、附件

1、建设工程造价预（结）算书

2、安装图

3、线路施工图甲方（盖章）:法定代表人:委托代理人:乙方（盖章）:法定代表人:委托代理人:签订时间年月日建设施工合同9甲方（发包方）（法人代表）乙方

一、工程主干道长1050米；

二、商品混凝土标号C25；

三、填土石子不允许用隧道挖出的石料；

四、路面宽

2.5米，厚

0.15米；

五、铺面石子必须用挖掘机压平，石子厚

0.05米；

六、应保质保量，工程经检验后付款95%剩下5%等路面通行一年后，路面无损才付清；

七、从大队路至大塘水沟坡面包括此项内;

八、此项总承包款为人民币拾捌万元整（含税）；

九、工程结算款以实际测量的工程总量为准

十一、此合同一式三份，甲乙双方各执一份，村委会存档一份甲方乙方年月日建设施工合同10发包方安康绿硒生物科技有限公司（以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）为加强本园区保鲜库工程的管理，确保工程质量，并按期完成任务，经发包方与承包方协商，签订本施工合同

一、工程名称园区水渠修建

二、工程地点绿硒示范园

三、工程数量与造价

（1）长300米，宽不低于

0.25米，高不低于

0.25米，为新建大棚四周水渠，造价120元每米，合计36000元

（2）长216米，宽不低于

0.3米，高不低于

0.3米，为排向池塘水渠，造价为126元每米，合计为27216元3长H3米，宽不低于

0.5米，高不低于

0.5米，为池塘向西与主排水渠接通水渠造价为200元每米，合计为22600元4长72米宽不低于

0.5米，高不低于

0.5米，造价为200元每米，合计为14400元总造价为100216元

四、双方的责任和义务一甲方的责任和义务

1、甲方有权指导乙方规范操作、安全施工

2、甲方对施工过程进行协调解决现场施工问题

3、甲方提供施工用水、电，乙方应按供水、电单位的规定按时交纳水、电费，否则造成的.后果由乙方承担

4、工程竣工后，甲方及时依照国家现行竣工、验收规范组织竣工验收二乙方的责任和义务

1、乙方应切实加强施工现场管理，精细组织，严密施工施工现场必须按照文明工地要求进行管理，严禁出现脏、舌I、差现象及打架斗殴、赌博、偷盗等违法行为

2、乙方负责提供本工程所需全部机械、工具、设备，费用自理

3、乙方应严格按照批准的施工设计图纸施工，确保施工质量、施工进度施工中如确需变更，应首先办理变更设计手续，接到批准的变更通知后，方可进行变更施工若发生乙方不按照设计要求施工、违反施工规范、不文明施工等行为，甲方有权提出批评或责令其停工、返工，由此造成的一切损失由乙方承担本工程施工人员食宿、水、电费用，全部由乙方承担

五、违约责任

1、上述条款系甲乙双方充分协商的结果应共同遵守，如果任何一方违约，应承担相应的违约责任，违约方必须向守约方支付违约金，违约金为合同价款的5%

2、乙方应严格按照合同工期，质量目标组织施工，若未按照合同工期完成时，除承担违约责任须向甲方支付违约金外，每延迟一日从工期款中扣除500元

六、合同有效期工程款项结清本合同自行终止

七、纠纷解决方式甲乙双方协商解决

八、本合同一式肆份，甲乙双方各持两份双方签字盖章后生效建设施工合同11甲方乙方依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，签订本合同

一、工程名称环山中—和厨房后水圳混凝土圳边及护坡工程

二、工程地点环山中—和厨房后

三、工程内容护坡总体积为

30.89；护坡总投资13900元宿舍后圳护坡长

42.2宽

0.3高

0.

810.133宿舍后圳边长

42.2宽

0.5高

0.24063厨房后圳边长

38.4宽

0.5高

0.3763厨房后圳护坡长

38.4宽

0.3高

0.

89.223伸进土中加宽脚长

0.3宽

0.15高

0.820个

0.

7230.893450元313900元

四、合同工期

1、经双方协商确定工作日为20天，自年月—日起至年—月—日

2、若施工过程中发生人力不可抗拒的自然情形，或者甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延

五、质量标准包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期

6.4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务

7、项目经理项目经理的姓名、职务在专用条款内写明2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效3项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师关交报告责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺

1、工程的总承包价暂定为人民币大写壹万叁仟玖佰元整

13900.00元

2、总承包价为包干价，包含了人工、机械、管理、协调、税费等一切费用，甲方无需再向乙方支付任何费用

3、工程量的确认施工过程中，若工程量变更，根据上述单价另行签订补充协议，或工程变更单

4、支付方式工程完工后，付给合同总价70%余款按规定竣工验收后日内全部支付

六、甲方义务

1、按时向承包人拨付工程款

2、工程文明生产中涉及环保、卫生以及社会治安等问题由发包人负责解决且工期顺延

七、乙方义务

1、在本合同签订生效后二天内向甲方提交该项目施工方案及进度计划

2、自觉接受发包人及有关主管部门的.管理、监督和检查，确保施工机械安全性能良好，操作人员持上岗证上岗；接受发包人及有关主管部门日常对机械设备、材料质量，操作人员的有效证件、持上岗证情况的检查

3、在施工过程中按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好工区的管理，做好职责区的治安保卫工作

八、施工安全承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方安排的检查人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患由于承包人按全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担

九、违约责任

1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金，违约金数额为应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息

2、因非甲方原因、不可抗力原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期日，乙方应向甲方支付本工程总金额千分之五的违约金；逾期超过—日，甲方有权单方面解除合同

十、其他本协议自双方签字或盖章后生效，一式二份，双方各持一份未尽事宜，当发生时甲乙双方互相协商解决甲方乙方年—月—日建设施工合同12发包单位（甲方）承包人（乙方）根据中华人民共和国经济合同法和建设安装工程承包合同条例的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议第1条工程概况工程名称九龙明珠D标段工程地点工程内容含如下内容地下室基础承台及基础梁的开挖、桩头的破除、开挖后基坑的抽水（抽水工具由甲方提供）、基坑基槽采用人工整平、砖胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖机甩到地下室主道的两侧后由甲方负责外运工程总价按下室占地面积」8元（此价格含不可考虑的因素，没有任何价格调差）工期第2条合同使用标准和法律

1、合同使用标准GBJ7—

89、JGJ94—

942、适用法律中华人民共和国经济合同法和建设安装工程承包合同条例第3条甲方工作

1、公布工地各项管理制度，对工程质量、安全、进度、文明施工、材料耗用等进行检查、督促，监督施工质量并协调解决施工过程中的各种问题

2、按照合同条款按时按量支付工程款

3、如乙方不服从甲方指挥，不能按时完成甲方规定的施工任务，或发生重大失误导致工程停工，甲方有权终止合同对造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿

4、负责加强安全管理、完善安全规章制度，做好安全设防

5、对乙方违反各种管理制度、操作规程、安全生产、文明施工规定的人员甲方有权清理出施工现场乙方不服从甲方现场施工员的安排，不能按时、按量、按要求完成施工任务（或整改内容）的，甲方有权另行安排人员完成，造成的.一切费用均由乙方负责，对消极对待、屡教不改的，甲方有权终止协议；中途退场的，甲方有权不付任何工资费用第4条乙方工作

1、乙方须安排一个负责人长期呆在现场协调工作，至该工作内容全部完成为止，

2、乙方严格按照甲方测量出的桩顶标高进行破除，标高测量中乙方必须派人员配合，严禁用炮机凿除，人工破除过程中不能伤及桩钢筋，破除后的桩头必须保持平整完好预留钢筋必须按甲方的要求所预留破除完的的桩头由乙方用挖机吊出基坑，并掩埋在车库底板以下

3、前期进场必须保证有一台大挖机和两台小挖机方可开始施工，施工中乙方必须按照甲方的进度相应的增加机械人员，如进度达不到要求，甲方有权终止合同，并按完成的50%结算

4、乙方进场后，甲方负责提供住宿及生活水电，乙方自带破桩工具（包括空压机）在施工过程中，甲、乙双方必须紧密配合，确保施工进度以保证工程的如期完成乙方人员在施工中必须注意安全，上班必须安全帽，穿胶鞋，如发生安全事故，由乙方完全负责，严格遵守公司的各项安全，生产制度和各种生活制度另乙方必须保证施工进度，如进度严重跟不上，甲方有权中止乙方的合作第5条工程款工程款支付金额和时间按地下室后浇带分成六块，每块垫层硅完成后按完成工程量的70%支付一次工程款，其余款项待地下室垫层全部浇筑完一周内全部付清，甲方违约的责任甲方不按期付款，乙方有权停工，甲方应承担乙方停工期间的一切损失乙方所收的工程款不含任何税金，乙方只提供收款收据第6条合同的生效与终止合同签字之日起生效，工程完成、工程款全部付清后合同自行终止第7条合同份数甲乙双方各执2份第8条合同款未尽事宜，经双方协商后，用补充协议补充或协商解决甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）:法定代表人（签字）:年—月—日年—月一日建设施工合同13反诉人（本诉被告）有限公司法定代表人O联系电话被反诉人（本诉原告）有限公司法定代表人O住所昆号联系电话反诉人就被反诉人混凝土买卖合同纠纷一案，对被反诉人提起反诉反诉请求

1、请求判令被反诉人赔偿反诉人机械租赁、工期延误、人员误工等损失共元；

2、本案的诉讼费、签定费及相关费用由被反诉人承担事实和理由年月日，反诉人与被反诉人的法人委托代表（广东阳江市人）签订《商品混凝土购销合同》，被反诉人未能按合同和建筑规范要求按时按质提供给反诉人混凝土，混凝土质量存在问题，且在运送混凝土中经常误时，造成所浇筑混凝土的质量、结构、防水出现冷缝等质量问题但反诉人本着友好合作目的，并未向被反诉人提出索赔，直至年月日向，反诉人仍主动向被反诉人的.对单，并一直按约向被反诉人的法人委托代表谭兴华付款年月，被反诉人的法人委托代表辞职离开云南筑城混凝土公司被反诉人一直未通知反诉人，造成年月份双方未对单，反诉人找不着付款对象且年月—日，被反诉人在未通知反诉人的情况下，单方停止供货，造成反诉人严重经济损失综上，反诉人认为，由于被反诉人内部人员、产品质量管理混乱，导致反诉人严重经济损失，故反诉至贵院，请依法支持反诉请求此致人民法院附本上诉状副本份反诉人（签名）年月日建设施工合同14甲方乙方应甲方要求，在原甲方与乙方年月日签订《临沂市罗庄区高新区创新大厦内外广告牌设计、制作及安装合同》的基础上，现根据甲方要求，作相应增项根据原施工合同精神，经双方协商，作如下补充协议

一、工程范围年月日乙方根据甲方要求做出相应的设计制作安装

二、工期要求年月日至年月Ho

三、新增工程量详见附表一《高新区创新大厦后期加工标牌一览表》

四、质量要求按原合同承诺履行

五、付款方式按原合同执行施工合同补充协议

六、其它

1、本协议其它内容仍按原合同执行

2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份

3、本协议经双方签字盖章后生效，并与原合同享有同等法律效力甲方（盖章）:乙方（盖章）法定代表人法定代表人签约日期建设施工合同15发包方—（以下简称甲方）承包方—（以下简称乙方）由于工程建设需要，甲方委托乙方承包室外绿化管道建设工程为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，双方协商一致签订本合同第一条工程概况

1、工程名称—有限责任公司室外绿化管道建设工程

2、工程地点―工业园区（南苑）热电厂北侧

3、工程内容详见工程量清单

4、工程承包方式综合单价承包，乙方包工包料

5、结算原则根据合同约定单价按乙方实际完成工程量结算

6、开工乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工

7、本项目所用的所有建筑材料、建筑构配件及其他设备等（以下统称工程材料）均由乙方自行采购使用，工程材料符合国家相关标准第二条合同价款（工程款）及支付

1、合同总价（大写）—元整；（小写）—元本合同为综合单价承包合同，单价标准见附件工程量清单

2、工程款支付1）本工程合同生效后，甲方支付合同总价的50%的预付工程款2）施工完，毕验收合格后3日内付清剩余工程款3）付款方式为银行转账第三条双方权利义务

1、甲方权利和义务1）按合同要求及时支付工程款2）提供本项目施工图3）向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供乙方施工现场施工用水、用电4）按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算5）协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作6）在工程开工前，向乙方提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现场及毗邻区域内供气、供热、供电、通信、广播电视等地下管线资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料或延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期4承包人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，关征得发包人同意后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务5发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理

8、发包人工作1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作1办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；2将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；3开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；4向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；5办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续证明承包人自身资质的证件除外;图纸，并保证资料的‘真实性和有效性7）甲方负责开挖管沟及回填管沟，包括管道上下覆盖300mm沙土的施工

2、乙方权利和义务1）乙方在收到工程预付款，并在施工现场具备施工条件后七个工作日内组织进场施工2）严格按照设计图纸、施工规范及有关技术要求进行施工施工质量必须符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格3）负责工程的安全生产及施工人员的施工安全第四条工期的约定

1、工期自开工之日起二十个工作日在工期未顺延的情况下，乙方应在前述工期内竣工，并在竣工后通知甲方验收

2、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，必须征得乙方同/显O

3、因设计变更或工程量增加或其他非乙方原因（如天气因素影响等）导致停工的，工期顺延

4、因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失第五条质量、验收及结算

1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为施工依据；以《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-20—）为施工管理及质量评定验收标准

2、本工程质量要求合格

3、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方须在收到验收通知之日起七日内组织验收，并在验收开始后五日内完成验收，办理验收、移交手续如甲方在规定时间内因客观原因未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期若甲方自接到验收通知之日起超过十五日无故不组织验收的，视为验收合格，甲方应及时办理工程结算及支付工程款

4.验收完成后乙方提交结算资料，甲方须在收到结算资料后四十日内完成结算审核并向乙方一次性支付剩余部分工程结算款如果甲方收到乙方的结算资料后三个工作日内未作回复（或未提出意见），视为甲方已经核实并同意确认乙方的结算资料，甲方应按要求剩余部分工程结算款第六条免责条款施工期间，由于恶劣天气（如雨季天）等非乙方原因所造成的工程工期延误和其它损失等，工期相应顺延，乙方不承担责任第七条争议解决因本合同发生争议的，双方友好协商解决，协商不成的，按以下方式解决争议向乙方住所地人民法院提起诉讼第八条合同的签订和生效

1、本合同经双方签字盖章后生效

2、本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力甲方乙方地址地址法定代表人委托代理人电话传真开户行账号年月日6确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；7组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；8协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物包括文物保护建筑、古树名木的保护工作、承担有关费用；9发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定包人可以将

8.1款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担包人未能履行

8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期

9、承包人工作1承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作1根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；2向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；3根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，产负责安全保卫；4按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用;5遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；6已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；7按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物包括文物保护建筑、古树名木的保护工作；8保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；9承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定

9.2承包人未能履行

9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失

三、施工组织设计和工期

10、进度计划1承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意

10.2群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定

10.3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款

11、开工及延期开工

11.1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延

11.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期

12、暂停施工工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师作出的.处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

13、工期延误

13.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延1发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；2发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；3工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;4设计变更和工程量增加；⑸一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；6不可抗力；7专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况2承包人在

13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期

14、工程竣工1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容

四、质量与检验

15、工程质量1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担双方均有责任，由双方根据其责任分别承担

16、检查和返工1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件2工程质量达不到约定标准的部分，工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延3工程师的检查检验不应影响施工正常进行如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担

17、隐蔽工程和中间验收工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位合同工期总日历天数天

四、质量标准工程质量标准

五、合同价款金额（大写）元（人民币）¥元

六、组成合同的文件组成本合同的文件包括

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工

18、重新检验无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

19、工程试车

19.1双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致

19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师通知包括试车内容、时间、地点承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件试车合格，工程师在试车记录上签字

19.3工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录

19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作试车合格，双方在试车记录上签字5双方责任1由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延2由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延;设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延3由于承包人施工原因试车不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延4试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担5工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续

19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议

五、安全施工

20、安全施工与检查1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用

21、安全防护

21.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用

22、事故处理1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理

六、合同价款与支付

23、合同价款及调整1招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定

23.2合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种1固定价格合同双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整风险范围以外的合同价款调整方法应当在专用条款内约定2可调价格合同合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法3成本加酬金合同合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法

23.3可调价格合同中合同价款的调整因素包括1法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；2工程造价管理部门公布的价格调整；3一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；4双方约定的其他因素

23.4承包人应当在

23.3款情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整

24、工程预付款实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回预付时间应不迟于约定的开工日期前7天发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任

25、工程量的确认

25.1承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据

25.2工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据工程师不按约定时间通知承包人，致命承包人未能参加计量，计量结果无效3对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量

26、工程款（进度款）支付1在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算2本通用条款第23条确定调整的合同价款，第31条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付3发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起应付款的贷款利息4发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任

七、材料设备供应

27、发包人供应材料设备1实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表，作为本合同附件附件2一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点2发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责发包人在所供材料设备到贷前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点

27.3发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责4发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任发包人应承担责任的具体内容，双方根据下列情况在专用条款内约定1材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；2材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；3发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用;4到贷地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点；5供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；6到贷时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到贷时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期；5发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担6发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定

28、承包人采购材料设备1承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点

28.2承包人采购的材料设备与设计标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延

28.3承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担

28.4工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延

28.5承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定

28.6由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商

八、工程变更

29、工程设计变更

29.1施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更1更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；2增减合同中约定的工程量；3改变有关工程的施工时间和顺序；4其他有关工程变更需要的附加工作因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人中分别赋予它们的定义相同

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项

十、合同生效合同订立时间年月日合同订立地点本合同双方约定后生效发包人（公章）承包人（公章）住所住所:法定代表人法定代表人委托代表人委托代表人电话电话传真传真承担，延误的工期相应顺延

29.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延

29.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享

30、其他变更合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决

31、确定变更价款

31.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款变更合同价款按下列方法进行1合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；⑵合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同介款;3合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行2承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更3工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认4工程师不同意承包人提出的变更价款，按本通用条款第37条关于争议的约定处理5工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付

31.6因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款

九、竣工验收与结算

32、竣工验收1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数.2发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见承包人按要求修改并承担由自身原因造成修改的费用.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可4工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期5发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款

32.1款至

32.4款办理因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法8工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任

33、竣工结算1工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算2发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见发包人确认竣工结算报告通知经办的银行向承包人支付工程竣工结算价款承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人3发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任4发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿5工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任6发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理

34、质量保修1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的在关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任2质量保修工作的实施承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件附件3略3质量保修书的主要内容包括1质量保修项目内容及范围；2质量保修期；3质量保修责任；4质量保修金的支付方法

十、违约、索赔和争议

35、违约1发包人违约当发生下列情况时1本通用条款第24条提到的发包人不按时支付工程预付款;2本通用条款第

26.4款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；3本通用条款第

33.3款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；4发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法

35.2承包人违约当发生下列情况时1本通用条款第

14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；2本通用条款第

15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；3承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况承包人承担违约责任，赔偿因其违约约发包人造成的损失双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额可计算方法3一方违约后，另一方要求违给方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同

36、索赔1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和或承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔1索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；2发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和或补偿经济损失的索赔报告及有关资料；3工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；4工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；5当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告索赔答复程序与

3、4规定相同3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误给发包人造成经济损失，发包人可按

36.2款确定的时限向承包人提出索赔

37、争议1合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决协商不成的，按下列第种方式解决

1、提交仲裁委员会仲裁；

2、依法向人民法院起诉

37.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；2调解要求停止施工，且为双方接受；3仲裁机构要求停止施工；4法院要求停止施工

十一、其他

38、工程分包

38.1承包人按专用条款的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包

38.2承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人

38.3工程分包不能解除承包人任何责任与义务承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任4分包工程价款由承包人与分包单位结算发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项

39、不可抗力1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害2不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，产大力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用不可抗事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担1工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；2发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；3承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；4停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；5工程所需清理、修复费用，由发包人承担；6延误的工期相应顺延

39.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任

40、保险1工程开工前，发包人为建设工程和施工场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用2运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用3发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担4承包人必须为人事危险作业的职工办理意外伤害保险并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用邮政编码第二部分通用条款

一、词语定义及合同文件

1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改发包人指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人承包人指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人项目经理指承包人在专用条款中指定的负责施工管理

40.5保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失

40.6具体投保内容和相关责任，发包人承包人在专用条款中约定

41、担保

41.1发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保:1发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务2承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务

41.2一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任3提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件

42、专利技术及特殊工艺1发包人要求使用专利技术或特殊工艺，就负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用2擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任

43、文物和地下障碍物1在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任2施工中了现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置

44、合同解除1发包人承包人协商一致，可以解除合同发生本通用条款第

26.4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款进度款，承包人有权解除合同发生本通用条款第

38.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同1因不可抗力致使合同无法履行；2因一方违约包括因发包人原因造成工程停建或缓建致使合同无法履行

44.5一方依据

442、

44.

3、

44.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除对解除合同有争议的，按本通用条款第37条关于争议的约定处理

44.6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失7合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力

45、合同生效与终止1双方在协议书中约定合同生效方式

45.2除本通用条款第34条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止3合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务

46、合同份数1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份2本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定

47、补充条款双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定第三部分专用条款

一、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外，还使用语言文字

3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规

3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称发包人提供标准、规范的时间国内没有相应标准、规范时的约定

4、图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数发包人对图纸的保密要求使用国外图纸的要求及费用承担

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.2监理单位委派的工程师姓名职务发包人委托的职权需要取得发包人批准才能行使的职权

5.3发包人派驻的工程师姓名职务职权

5.6不实行监理的，工程师的职权

7、项目经理姓名职务

8、发包人工作1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作1施工场地具备施工条件的要求及完成的时间2将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求3施工场地与公共道路的通道开通时间和要求4工程地质和地下管线资料的提供时间5由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:6水准点与座标控制点交验要求⑺图纸会审和设计交底时间:8协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物含文物保护建筑、古树名木的保护工作⑼双方约定发包人应做的其他工作

8.2发包人委托承包人办理的工作

9、承包人工作1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作:1需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间2应提供计划、报表的名称及完成时间⑶承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:⑷向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:5需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续6已完工程成品保护的特殊要求及费用承担7施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物含文物保护建筑、古树名木的保护要求及费用承担⑻施工场清洁卫生的要求9双方约定承包人应做的其他工作

三、施工组织设计和工期

10、进度计划1承包人提供施工组织设计施工方案和进度计划的时间:工程师确认的时间

10.2群体工程中有关进度计划的要求

13、工期延误

13.1双方约定工期顺延的其他情况

四、质量与验收

17、隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位

19、工程试车

19.5试车费用的承担

五、安全施工

六、合同价款与支付

23、合同价款及调整本合同价款采用方式确定采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围风险费用的计算方法风险范围以外合同价款调整方法采用可调价格合同，合同价款调整方法⑶采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定:双方约定合同价款的其他调整因素

24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例扣回工程款的时间、比例

25、工程量确认

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间

26、工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间

七、材料设备供应

27、发包人供应材料设备

27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下⑴材料设备单价与一览表不符⑵材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:⑶承包人可代为调剂串换的材料

（4）到货地点与一览表不符:和合同履行的代表设计单位指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位监理单位指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位

1.8工程师指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定工程造价管理部门指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构工程指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程i.n合同价款指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项追加合同价款指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款费用指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出工期指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数⑸供应数量与一览表不符⑹到货时间与一览表不符

27.6发包人供应材料设备的结算方法

28、承包人采购材料设备

28.1承包人采购材料设备的约定

八、工程变更

九、竣工验收与结算

32、竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定

32.6中间交工工程的范围和竣工时间

十、违约、索赔和争议

35、违约

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:本合同通用条款第

26.4款约定发包人违约应承担的违约责任本合同通用条款第

33.3款约定发包人违约应承担的违约责任双方约定的发包人其他违约责任

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下本合同通用条款第

14.2款约定承包人违约承担的违约责任:本合同通用条款第

15.1款约定承包人违约应承担的违约责任双方约定的承包人其他违约责任

37、争议1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，提交广州仲裁委员会仲裁

十一、其他

38、工程分包1本工程发包人同意承包人分包的工程分包施工单位为:

39、不可抗力双方关于不可抗力的约定:

40、保险6本工程双方约定投保内容如下1发包人投保内容发包人委托承包人办理的保险事项2承包人投保内容

41、担保3本工程双方约定担保事项如下发包人向承包人提供履约担保，担保方式为担保合同作为本合同附件2承包人向发包人提供履约担保，担保方式为担保合同作为本合同附件3双方约定的其他担保事项

46、合同份数1双方约定合同副本份数47补充条款附件1:承包人承担工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积（平方米）结构层数跨度（米）设备安装内容工程造价（元）开工日期竣工日期附件2发包人供应材料设备一览表序号材料设备品种规格型号单位数量单价质量等级供应时间送达地点备注附件3工程质量保修书发包人（全称承包人（全称）为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任

一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目具体质量保修内容双方约定如下

二、质量保修期质量保修期从工程实际竣工之日算起分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下:

1、土建工程为年，屋面防水工程为年；

2、电气管线、上下水管线安装工程为年；

3、供热及供冷为个采暖期及供冷期；

4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为年；

5、其他约定

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除

2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任

四、质量保修金的支付工程质量保修金一般不超过施工合同价款的3%本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的%0本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为（大写）质量保修金银行利率为O

五、质量保修金的返还发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金和利息返还承包人

六、其他双方约定的其他工程质量保修事项本工程质量保修作书为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署发包人（公章）承包人（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年月日年月日建设施工合同2甲方乙方甲、乙双方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规的规定，为明确双方的权利、义务和责任，保证工程正常顺利进行、双方本着平等互利的原则达成如下协议第一条、工程概况

1、施工名称办公楼内墙面装修

2、施工地点市区区大路2499号第二条、承包范围行政办公楼内墙粉刷第三条、工程要求符合省的有关规定及国家验收标准第四条、合同工期总工期为（日历工期）4天（年一月—日年—月—日）第五条、合同文件使用的语言文字及使用的法律

1、合同使用的语言汉语

2、适用法律、法规中华人民共和国有关法律、法规第六条、工地代表甲方代表乙方代表王—第七条、工程量、合同造价、结算方式

1、工程量粉刷面积为

2、合同造价甲方以固定总价的标准计算合同价款，共计人民币（大写—），小写—o

3、付款方式工程竣工验收合格并结算审核后支付至总价的95%剩余5%做保修金，保持期满年验收无缺陷后一次支付完毕

3、结算方式结算审核后，由施—出具四平地区税务部门开具的全额工程类发票，甲方于—日内将工程款的95%一次性付给乙方第八条、甲方工作

1、甲方提供工人的就餐场所，费用由施—承担

2、甲方负责定位基准点、技术交底等技术要求及相关问题并负责组织工程竣工验收等

3、提供施工临时用水、用电主干管和接驳口，并提供一个二级主配电匣供乙方接驳使用，工程用水、用电费用由乙方另行缴纳

4、组织甲、乙双方工程技术人员进行验收

5、负责协调乙方施工现场与相关单位之间的关系

6、协助乙方接洽政府、地方有关部门对施工现场的各项检查

7、监督乙方的安全生产、文明施工，同时为乙方提供施工便利条件，如办公室、食堂等第九条、乙方工作

1、自行解决施工所需的手头工具及施工机械设备

2、接受甲方的工作指导及工程质量的监督

3、确保安全施工并达到甲方的要求的工程质量和工期，如发生质量问题，根据损失给予甲方相应赔偿，如工程逾期，每日历天由工程款内扣除工期违约金1000元第十条安全及防护要求

1、施—须设置专职安全员，负责施工现场安全，作好施工现场安全管理工作（包括法定节假日）计算的承包天数开工日期指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期竣工日期指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期图纸:指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）施工场地指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所19书面形式指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式违约责任指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任索赔指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况小时或天本合同中规定按小时计算时间的，从事件有

2、严格按照《劳动法》规定对现场施工人员进行管理，按照安全操作规程和现场各项规章制度进行施工，并采取严格的安全防护措施，

3、承担由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用第十一条技术要求

1、乙方根据工程的具体情况，派驻1名工程师或技术人员对施工进行全过程技术指导

2、乙方在施工过程中，须按照甲方的技术交底施工，每道工序须按照建筑装饰施工规范操作

3、施工中的材料如大白浆、乳胶漆等必须使用国标正品原料不得出现脱落、发霉等现象第十二条文明施工

1、乙方在施工过程中必须遵守省建筑装修行业及—公司的有关文明施工的规定，不得扰乱建设单位正常秩序

2、进入现场施工的人员应有礼貌，不得顶撞甲方

3、使用的生活设施应保持整洁卫生，施工人员不得随地大小便，不得在厂区内吸烟，由此引起的罚款由责任方承担第十三条违约责任

1、由于一方过失造成合同不能履行时，由过失一方承担违约责任，如属双方过失，根据实际情况，由双方承担各自的违约责任

2、遇有不可抗力因素致使合同无法履行时，甲、乙双方应协商解决

3、当合同双方发生争议时，可以通过协商或申请施工合同管理机构有关合同管理部门调解，不愿通过协商调解或调解不成的可以向合同签定所在地人民法院提起诉讼第十四条附则

1、本合同未尽事宜，甲乙双方应本着友好合作的精神，另行商定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

2、本合同经双方签字（盖章）后生效

3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年一月―日年—月一日建设施工合同3上诉人名称住所电话法定代表人名称职务委托代理人姓名性别年龄民族职务工作单位住所电话上诉人因_案，不服法院于年月日字第号判决，现提出上诉上诉理由及请求（上诉理由应全面陈述对第一审人民法院在认定事实和适用法律上的.不当或错误，提出所根据的事实和理由，包括在一审程序中未提供的事实、理由和证据上诉的请求包括要求全部或部分撤销、变更原判决）此致人民法院上诉人（盖章）法定代表人（签章）年月日建设施工合同4发包方（以下称甲方）承包方（以下称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同第一条工程项目

一、工程名称

二、工程地点

三、工程内容

四、承包形式第二条工程期限

一、合同工期总日历天数10天开工日期20年8月25日竣工日期20年8月27日

二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺

1、在施工中如因停电8小时以上或连续间歇性停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工;停电2天以上;

2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;

3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期第三条建筑材料、设备的供应和采购

一、工程材料、设备由乙方采购包工包料

二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程第四条工程验收和付款经核算，建设工程总价为陆仟圆整（6000元），工程竣工后，由甲方验收合格方可向乙方付款第五条附则

一、甲方代表乙方代表

二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效甲方乙方代表代表年月日年月日建设施工合同5发包方（以下简称甲方）:承包方（以下简称乙方）按照《中华人民共和国合同法》等相关法律的原则，结合本工程的具体情况，签订本合同第一条工程概况工程名称工程地点承包范围酒店内第层所有内装饰装修，包括出入通道梯道、大厅、休闲区域、自助餐厅、包房、客房、厨房、卫生间、吧台及其涉及到的天花、立面、地面的装饰装修工程及水、电的安装施工工程等；除消防、中央空调、水疗系统之外的设施设备用品的安装；3负责消防、中央空调、水疗设备等其它项目的配合工作

1.4承包方式在乙方确保质量达到优质标准、材料实行定额管理和现场管理及施工队伍构成（现场有专门的项目经理及泥木水电油漆大工种的主管，除了必要的小工、杂工之外保证不拉街头游击队伍参入本工程）、约定工期目标的前提下，实行单位面积工价包干制双方商定每平方米（现状的使用面积）工价为人民币5工期

（1）开工日期年月日

（2）竣工日期年月日；3总日历工期天数天

1.6质量标准符合国家相关行业规定质量达到优质标准第二条甲方代表甲方代表姓名第三条甲方工作甲方按该装饰工程合同约定的内容，一次或分阶段完成以下工作1合同开工日期时，提供施工所需的场地，并清除场内一切影响乙方施工的障碍，向乙方提供施工所需水、电等管道线路，2负责本工程涉及的市政配套部门及当地各有关部门的联系和协调工作；3在进行单项目工程招标石材加工、消防、中央空调、锅炉、水疗设备等施工中，甲方应协调施工交叉作业及施工单位之间的关系，保证顺利施工；

3.4合同开工日期前，组织双方进行图纸会审，向乙方进行设计交底第四条乙方项目经理及驻工地代表1乙方项目经理

4.2乙方任命的项目经理及工地负责人，按以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的义务

1、对工程质量、工期、材料管理、现场管理、乙方员工管理担负具体责任;

2、负责与甲方的业务联系、沟通

3、负责应由其负责的其它事宜第五条乙方工作乙方按约定的时间和要求做好以下工作1施工期间负责质量、材料、工期等各项工作，负责消防、中央空调、锅炉、水疗设备、石材加工等外包项目的配合工作；

5.2向甲方代表提供月度工程进度计划及工程事故报告；

5.3负责乙方施工场地的人身和财产安全确保施工安全，教育员工规范操作，严防人身事故的发生；每天必须安排专人负责清场，严防火灾事故的发生；乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由其承担全部责任，不得牵连到甲方

5.4遵守有关部门对施工场地交通、施工噪音、环境卫生、安全管理等管理规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款;承担自己员工的安全、治安、计生、外来人口管理等项管理责任和费用5按约定保护好建筑物结构和相应管线、设备；已竣工工程未交付甲方验收之前，负责成品保护保护期间发生损坏，乙方自费予以修复第三方原因造成损坏，通过甲方协调，由责任方负责修复；或乙方修复由甲方承担追加合同价款由于乙方不履行上述义务，造成工期延误和经济损失，责任由乙方承担第六条工程质量保证1乙方承诺工程质量保证达到符合国家相关行业规定质量的优质标准

6.2关键工序或项目甲方签字继续制度

1、水暖安装方面各个管件的空间位置包括出墙尺寸；水管试压；

2、电路安装方面强弱电的整卷电线电缆使用前的乙方自检自测工作；

3、涉及到防水工程方面墙面的涂刷防水涂料和地面的48小时的浸水试验；

4、天花封板之前；

5、上乳胶漆和贴墙纸之前上述的甲方签字制度只是双方商议的一项必要的工作流程，而不能作为乙方影响工程质量、工期、材料等的任何理由或借口第七条检查和返工乙方应认真规范按照设计公司设计的施工图和效果图的标准要求施工，随时接受甲方代表及其委派人员检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改;承担因自身原因导致返工、修改的人工和材料损失费用因甲方不正确纠正或其他原因引起的追加合同价款，由甲方承担以上检查检验合格后，又发现由于乙方原因引起的质量问题仍由乙方承担返工的全部费用，并赔偿甲方的有关损失第八条质量等级

8.1工程质量要求达到签约时乙方承诺的俣证达到符合相关国家行业规定质量优质等级标准

8.2工程质量不符合规范、标准和设计要求，质量不合格，甲方可要求乙方停工和返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延

8.3双方对工程质量有争议，按照职能分工由建设行政主管部门进行裁决因此造成的经济损失和工期拖延，由败诉方承担第九条隐蔽工程和中间验收工程具备隐蔽条件或达到中间验收条件，乙方自检合格后，于验收前24小时通知甲方代表经验收合格，甲方代表签字后即可进行隐蔽和施工若甲方接通知后24小时内未到场验收则视为验收合格，甲方必须补签验收手续无论甲方代表是否参加验收，当其提出对已经验收的隐蔽工程重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新隐蔽或修复后隐蔽检验合格，甲方承担由此发生的追加合同价款，赔偿乙方损失并相应顺延工期检验不合格，乙方承担发生的费用，工期也予顺延第十条工程款支付效开始时计算不扣除休息时间；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外时限的最后一天的截止时间为当日24时

2、合同文件及解释顺序合同文件应能相互解释，互为说明除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下1本合同协议书2中标通知书3投标书及其附件4本合同专用条款5本合同通用条款6标准、规范及有关技术文件7图纸8工程量清单9工程报价单或预算书合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决双方也可以提请

10.1合同签订之日起生效，乙方应于次日正式全面开工，甲方按以下程序履行工程包工款支付义务

10.

1.1乙方正常、全面开工后，甲方每10天按乙方工程施工进度的70%支付本工程的包工款

10.

1.2乙方正常、全面顺利完工并验收合格后，甲方按每10天未结算的30%包工款应一次性给乙方结算其中20%的包工款

10.

1.3剩余10%的包工款作为本工程的质量保修金，交付正常使用满六个月后一次性付给乙方质保金其中的5%满一年后给乙方一次性付清全部剩余的5%质保金第十一条材料合理使用与定额管理n.1双方事前约定为了防止浪费，合理地利用材料，本着“定额管理、超标自负”的原则，来进行本项工程的材料管理n.2按照双方事前约定，纳入定额管理的、主要材料目录有木工板材（木芯板、各种胶合板、石膏板、饰面板），龙骨，木方;水电各类电缆电线，电器（开关插座的底盒、面板、空气开关、接触器、门铃、灯具、电话机、换气扇等），水管，三通、直接、弯头、阀门、水龙头；油漆油漆、墙纸、浆粉胶水、泥水墙砖、地砖、马赛克、洁具、安装五金件等以及所有需要定额管理的材料

11.3为了共同搞好工程及材料管理，根据材料的分类，双方都分别指定专人予以交接验收，（根据材料的分类，分别准备几个记录本，每次交接都必须有甲乙双方的责任人签字；定期予以统计并反馈相关信息；该项统计数据对双方均具有同等效力）

11.4乙方造成的材料定额以外的材料损失及材料浪费，必须由其承担全部责任其将作为合同附件，具有同等的效力第十二条竣工验收工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定向甲方提供竣工资料、验收报告、竣工图甲方在收到竣工验收报告后，应在三天内联系组织建设所在地行业主管部门主持进行验收，并在验收3天内给予批准或提出修改意见乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的全部费用第十三条保修

13.1保修责任范围除甲方使用过程人为损失、原设计错误隐患、自然灾害及人力不可抗力因素损坏外，凡属乙方施工质量原因及验收后移交前乙方保管不力造成工程范围各部位、部件、整体或单体、整体或单件的损坏、脱落、变质、丢失、开裂等，均属乙方保修责任范围

13.2保修期限以单位工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为两年第十四条争议

14.1甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院起诉

14.2发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程合同确已无法履行;双方协议停止施工；调解要求停止施工，且为双方所接受；仲裁委员会或法院要求停止施工第十五条违约

15.1甲方不能及时给出必要确认、批准，不按合同约定支付工程款，不能保证乙方施工用材料供应或履行自己的其他义务而发生的使合同无法履行的行为，应承担违约责任，相应顺延工期，并支付合同价款10%的违约金给乙方，同时应赔偿因其违约给乙方造成的全部损失

15.2乙方不能严格履行合同（包括合同附件）条款，不能按合同工期竣工，不能达到双方认可的装饰工程质量优质标准，不能执行材料定额管理或发生其它使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任，支付合同价款10%的违约金给甲方，同时应赔偿因其违约给甲方造成的全部损失

15.3除非双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同

15.4因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应以书面形式通知违约方，违约方必须在收到通知之日起3天内做出答复，超过3天不予答复视为同意中止或解除合同，由违约方承担违约责任第十六条安全施工乙方应按国家劳动部门和建设主管部门有关规定，采取严格的安全防护和防火措施，并承担由于自身原因造成的财产损失和伤亡事故的责任与费用非甲、乙双方责任造成的财产损失由甲方承担，非甲、乙双方责任造成的乙方人员的伤亡及安全事故的责任与费用，由乙方承担第十七条合同的生效与终止本合同包括附件自甲、乙双方代表签字并盖章后即生效，在竣工结算、甲方支付完毕工程款，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止保修期满后，有关保修条款终止本合同附件2份，本合同一式两份，由甲乙双方各执一份，均具同等法律效力甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年—月——日年—月—日建设施工合同6工程名称甲方乙方年月日

一、合同协议书甲方为兴建工程，接受了乙方对本工程的投标，为明确双方的责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议.本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同.下列文件构成整个合同不可分割的整体，各文件相互补充若有不明确或不一致之处，以下列次序在先者为准1双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录;2合同协议书；3双方签署的合同谈判备忘录；4合同专用条款；5合同通用条款；6中标通知书、投标书和招标书；7与本合同有关的其他文件.本合同总价款为人民币万元.本合同工程的施工期为个月天，或自年月H至年月Ho.甲、乙方双方在此立约保证按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务.本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效工程经竣工验收合格、保修期满、合同总价款及保修金结清的合同终止.本协议书正本二份，双方各执一份，具有同等法律效力；副本份，双方各执份，当副本与正本不一致时，以正本为准

二、合同通用条款第一条词语定义在本合同中，除合同专用条款另有约定外，下列名词和用语应具体本条所指定的含义.甲方指由合同约定的具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人又称发包文.甲方代表指由甲方授权，代表甲方履行合同和作出决定的代表人.乙方指由合同约定的具有承包主体资格并被甲方接受承建本合同工程的当事人又称承包方.乙方代表指由乙方授权负责履行本合同的代表人又称项目经理.工程监理指受甲方委托，具有相应工程监理资质等级的水运工程监理单位，在甲方授权范围内对本工程的施工进行的监督与管理.监理工程师指由工程监理单位委派的负责本合同施工监理的代表人又称施工总监.质量监督站指各级交通主管部门授权的水运工程质量监督机构.设计单位指受甲方委托，具有相应资质等级，承担本合同工程设计的单位.工程指合同专用条款约定的合同范围内的永久工程和为永久工程服务的临时工程以及保修期内对工程缺陷进行处理的修复工程.技术标准指技术规范、标准和规程.设计文件指由甲方提供或乙方提交甲方批准的，用以施工的所有图纸和技术资料.合同期指自本合同生效之日起至本合同工程保修期满，甲乙双方结清合同价款时止的整个期间，包括施工准备期、施工期和工程保修期.施工期指自开工令中指定的开工之日起至工程竣工之日止的期限需阶段验收的工程，阶段工期为阶段验收工程的施工期.保修期指自本工程竣工之日起算的本合同约定的保修期限.合同价款指按合同约定的方式、方法计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额.保修金指为在本合同保修期内完成合同范围内任何施工缺陷的修复，按合同中约定比例甲方在乙方工程款中扣留的款额.不可抗力指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方责任造成的爆炸和火灾，以及合同中约定等级以上的风、浪、雪、雨、地震、洪水、冰和海啸等对工程造成损害的自然灾害.竣工验收乙方按合同约定完工向甲方移交工程的验收需阶段交工的工程，阶段验收为乙方按合同约定分阶段完工向甲方移交工程的验收.天指日历天年、月、日均以公历计算.书面形式指对各种通知、信函、纪要和委托等，采用手写、打字或印刷的表达方式，包括电报、电传和传真第二条合同文件.合同文件合同文件互相解释、互为说明，除合同专用条款另有约定外，其组成和解释次序如下1双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录;2合同协议书；3双方签署的合同谈判备忘录；4合同专用条款；5合同通用条款；6中标通知书、投标书和招标书；7与本合同有关的其他文件当合同文件出现含糊不清或不一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决；若双方意见不能统一，则按本合同通用条款第二十条中约定的办法处理.设计文件甲方应在合同签署后14天内按照合同专用条款中约定的份数向乙方提供设计图纸、设计说明和其他设计资料未经甲方同意，乙方不得将设计文件提供给第三方若合同中约定部分工程由乙方进行设计，乙方应将有关设计文件和图纸按合同约定的时间和份数提交甲方批准后方可实施.补充设计文件为满足工程的正确实施或完成对其缺陷的修复，甲方可在合同范围内提出补充设计文件和通知，乙方应接受并执行第三条合同范围

1.合同范围本合同所要实施的具体工作内容、范围及工程界限等，在合同专用条款中约定第四条技术标准.技术标准的合作本合同工程的施工，执行交通部颁发的技术标准以及甲方在招标书中提出的技术标准和要求.技术标准的替代若交通部颁发的技术标准中尚未有适合本工程特点的条文时，可使用专用条款中约定的其他技术标准若甲方要求使用国外技术标准，应由甲方负责提供中文译本若工程结构或施工工艺特殊，没有相应技术标准时，应由甲方提出技术标准，或由乙方根据设计要求和施工能力提出相应技术标准经甲方审查同意后执行第五条语言、法规和联系方式.语言合同文件的书写或解释以及双方来往的文件均使用汉语若需使用少数民族语言作为辅助语言时，应在合同专用条款中约定，但当两种文本发生异议时，以汉语文本为准.法规本合同适用的法规是国家法律、条例和法规，以及负责监理的工程师作出解释双方协商不成或不同意负责监理的工程师作出解释双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1语言文字本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同

3.2适用法律和法规本合同文件适用国家的法律和行政法规需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定

3.3适用标准、规范双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时交通部颁布的有关规章和合同专用条款中约定的法规

3.联系方式本合同实施过程中，工程有关各方的一切联系均为书面形式为准在紧急的情况下，可先以口头陈述，但应在事后48小时内以书面形式予以确认第六条甲方的责任甲方应按本合同有关约定承担下述责任.提供场地条件负责办理土地、水域征用，青苗、树木赔偿，房屋拆迁，清除地面、地下、架空、水上和水下障碍物等工作按合同专用条款中约定的时间、位置、面积和高程向乙方提供施工场地.提供水电与交通条件负责按合同专用条款中约定的时间、地点开通公共通道与施工场地间的道路，提供供水、供电、通讯等线路接点及施工船舶临时停泊水域，并保证施工期间的畅通.提供施工条件办理征地红线、航通通告、抛泥区许可证和码头岸线审批等施工所需的各种手续向乙方提供本工程征地范围地形图，办理临时用地的申报手续协助解决对乙方施工有干扰的外部条件.提供技术资料按合同专用条款约定的时间和数量向乙方提供工程地质报告以及水准点、坐标控制点等技术资料，并组织进行设计交底及现场交验甲方对其提供的上述资料的真实性负责，乙方则对上述资料的理解和应用负责.任命甲方代表甲方应在合同协议书签署后7天内任命代表，行使合同约定的甲方权力，负责履行合同约定的甲方义务，并将此任命书面通知乙方甲方更换其代表时，应提前7天通知乙方.付款按本合同约定的期限和办法向乙方支付工程价款.发布工程指令按本合同的约定，及时向乙方发布工程指令，签发图纸、确认工程进度报表，检查隐蔽工程并办理各种验收或签订手续.竣工验收按本合同约定及时组织竣工验收，办理竣工结算第七条乙方的责任乙方应按本合同有关约定承担下述责任.施工准备负责施工现场的布置和临时设施的施工，在本合同约定的期限内向监理工程师提交详细的施工组织设计、施工进度计划及开工申请报告按合同约定的时间、规格和数量及时到位施工船机和设备.提交报告及报表根据工程施工情况及监理工程师的指令及时向监理工程师提交隐蔽工程验收通知、工程质量自检报告、竣工验收申请报告及工程事故报告等，并按时提交月度、季度施工作业计划、用款计划及工程完成情况统计表.确保工程进度与质量按设计文件、技术标准及批准的施工组织设计的要求进行施工和材料检验，建立健全施工质量保证体系.提供条件按招标书或本合同专用条款的约定，为监理工程师的现场工作提供办公、住宿、交通和通讯等条件.负责工程的保护与保修对已完工的建筑物和已安装的设备，在交付甲方前应负责保护，保护期间发生损坏，由乙方无偿予以修复若因甲方提前使用造成损坏，修复费用由甲方承担工程竣工验收合格后，在合同约定的保修期内，对属于乙方责任造成的任何缺陷，乙方应无偿修复.任命乙方代表在合同协议书签署时任命代表（即项目经理），乙方代表应具有国家或交通部颁发的项目经理资质证书并常驻工程现场，负责履行本合同约定的乙方义务和管理本合同工程的施工乙方更换其代表时，应事先征得甲方同意并提前7天通知监理工程师.遵守政府法令和规章施工过程中应遵守政府的各项法令和规章，特别是交通、卫生、安全、消防及环境保护等方面的法令和规章.接受工程监理接受监理工程师在甲方授权范围内依据根本合同对施工的监督和管理，执行监理工程师发布的工程指令参加监理工程师或甲方主持的工程会议.临时停泊设施自行解决施工船舶的临时停泊设施，并按有关部门批准的位置方式停放.沉没物品处理采取一切措施，防止施工船舶、设备及材料的沉没若发生沉没时，对妨碍交通和其他部门正常作业的均应立即向海监部门报告，并设置浮标或障碍指示灯，直至打捞工作完成为止，所发生的费用由责任方承担第八条工程监理.工程监理为确保工程质量与安全、控制施工进度和工程，甲方可委托监理单位对工程实施监理，乙方应接受监理.监理工程师甲方应在监理工程师进驻现场前，将监理工程师的职责和权限以书面形式通知乙方监理工程师在甲方授权范围内，依据本施工合同，独立、公正地行使监理职权监理工程师在甲方授权范围内所发生的一切行为，均视为甲方行为监理工程师可以任命一定数量的人员协助其工作，并授权此类人员履行监理工程师的部分职责监理工程师也可随时撤回此类任命与授权，但此类任命、授权与撤回应提前7天报告甲方并通知乙方第九条施工期.开工乙方应在合同专用条款中约定的期限内，向监理工程师提交开工申请报告，经监理工程师审查，并报甲方批准后，监理工程师应在合同专用条款中约定的期限内发布开工令乙方应在开工令中指定的日期内开工.延期开工乙方因故不能按期开工时，应在接到开工令后3天内向监理工程师提出延期开工申请报告，监理工程师应在接到乙方报告后3天内作出答复若监理工程师在3天内未予答复，则视为已同意乙方要求，竣工日期相应顺延；若监理工程师不同意延期要求，或乙方未在规定的时间内提出延期开工要求，则竣工日期不予顺延甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期，因此给乙方造成的直接经济损失，由甲方承担，竣工日期相应顺延.施工期延长出现下列情况时，经监理工程师确认并报甲方批准，施工期可以延长

（1）设计变更或工程量增加造成工程延误；

（2）不可抗力或地质条件变化造成工程延误；

（3）甲方原因造成工程延误；

（4）合同专用条款中约定的其它情况凡发生上述情况之一时，乙方应在5天内就延误的内容、天数和因此发生的费用支出向监理工程师提出报告，监理工程师在收到报告后5天内报甲方确认并予以答复，以确定施工期延长的天数和费用若监理工程师逾期未予答复，则可视为乙方的要求已被甲方确认非上述原因，工程不能按期竣工，乙方承担违约责任.暂停施工在确有必要时，监理工程师可以通知乙方暂停施工，并在24小时内向乙方提出具体处理意见，乙方应按监理工程师的要求暂停施工乙方在落实了监理工程师的处理意见后，并在接到监理工程师提出复工通知后，才能继续施工停工责任在乙方时，停工损失由乙方承担，施工期不予延长若由于监理工程师的指令错误或停工责任在甲方时，乙方停工的经济损失由甲方承担，由此影响的施工期相应延长.提前竣工甲方如希望工程提前竣工，可在合同专用条款中约定奖励条件如果在本合同执行中，甲方要求工程提前竣工，应与乙方进行协商，并签署提前竣工协议，乙方应按此协议修订施工进度计划，报监理工程师审批后实施.阶段工期若有阶段工期要求的，在合同专用条款中约定第十条施工组织设计.施工组织设计的提交乙方应在合同专用条款中约定的期限内，将施工组织设计提交给监理工程师审查施工组织设计的主要内容应包括施工进度计划、施工工艺流程及说明、材料供应与检验、施工场地平面布置、施工质量保证措施、施工人员组成、施工船机配备和施工安全措施及施工对环境影响的保护措施等施工进度计划应按照网络图关键线路或主要工作横道图进行控制，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度.施工组织设计的审批监理工程师应在收到乙方施工组织设计后7天内提出审查意见并提请甲方审批，甲方应在接到审查意见后7天内予以审批审批时，若甲方提出修改意见，乙方应对施工组织设计进行修改和补充，并在接到审批意见后7天内向监理工程师提交修改和补充报告，监理工程师确认后，乙方应按确认后的施工组织设计组织施工，若监理工程师及甲方未在上述限定的时间内提出修改意见或审批，可视为乙方施工组织设计已被甲方批准.施工进度计划的修订如果监理工程师认为工程实际施工进度不符合经甲方批准的施工进度计划时，乙方应按监理工程师的要求对施工进度进行修订，并提出保证工程在合同约定的施工期内完成的具体措施，经监理工程师审核并报甲方批准后执行第十一条质量控制.材料与设备1工程所用材料、设备除在合同专用条款中约定由甲方供应外，均由乙方按照设计和技术标准的要求自行采购、运输、检验和保管2所有用于工程的材料、设备应有产品合格证书，工程材料应具备由具有相应资质等级的材料检验单位出具的材质证书或试验报告3材料和设备进场时，乙方应通知监理工程师参加验收监理工程师有权要求复检，对与设计和技术标准要求不符的材料和设备，监理工程师有权拒绝验收，并由乙方运离施工现场；在材料使用和设备安装过程中，监理工程师有权随时检查和检验，乙方应提供必要协助若检验发现材料或设备不合格时，该批材料或设备不能用于本工程，乙方应负责拆除、修复及重新采购，并承担由此发生的一切费用；若检验表明材料或设备符合要求，则由甲方承担由此发生的一切费用，施工期相应延长甲方供应的材料、设备的产品合格证书副本应交给乙方，甲方应对其质量负责.质量自检本合同工程各分项工程、分部工程完成后，乙方应进行质量自检，质量自检不合格时应自行返工，因返工所发生的费用自行承担，延误的施工期不予延长；自检合格后向监理工程师提交自检报告交监理工程师进行验收.分项工程质量检查1主要分项工程开工前，乙方应将材料、设备和人员进场情况及施工工艺向监理工程师报告，经监理工程师同意后才能开工2上道工序施工完成，经监理工程师验收合格签订后，乙方才能进行下道工序的施工3在施工过程中，乙方应随时接受监理工程师及其委派人员对材料、工艺流程和操作的检查，并按监理工程师的指令进行返工若因乙方原因造成返工和施工期延误，返工费用由乙方承担，施工期不予延长；若因监理工程师的不正确指令，造成乙方经济损失或施工期延误，则有关费用由甲方承担，施工期相应延长.隐蔽工程验收1乙方庆自检合格并签署隐蔽工程自检记录后，填写隐蔽工程验收申请单，在覆盖前48小时，通知监理工程师进行验收监理工程师在接到乙方通知48小时内进行验收，经监理工程师验收合格并在验收记录上签认后，乙方可进行覆盖和继续施工；若验收不合格，乙方应按监理工程师的要求整改并重新申请验收2若乙方未经验收而自行覆盖，监理工程师有权要求剥开或开孔检查，由此造成的损失，由乙方负责；若监理工程师在接到验收申请和验收通知48小时内未能进行验收，而乙方已自检合格，则可自行覆盖监理工程师事后应予确认并补交签认手续

（3）若监理工程师认为确需对已签字验收并覆盖的隐蔽工程进行复查，乙方应协助复查若复查结果表明质量合格，由此而引起的一切费用由甲方承担，影响的施工期予以延长；若复查结果表明质量不合格，乙方应进行返工，并按上述规定重新申请验收，由此引起的一切费用及施工期延误由乙方负责.试验与检验试样、试件应按技术标准的要求送到具备相应资质等级的检验单位进行试验或检验，并及时将试验或检验结果提交监理工程师审查监理工程师认为必要时，有权指定取样送检验单位复检.质量等级工程施工质量应达到本合同约定的技术标准的要求以及合同专用条款中约定的质量等级若因乙方原因使工程质量达不到约定等级，甲方有权要求乙方返工，返工费用由乙方承担，施工期不予延长若返工后仍达不到约定等级时，乙方应承担赔偿责任若因甲方原因使工程质量达不到约定等级，乙方应根据甲方要求进行返工或修整，甲方承担返工与修整费用，并相应延长施工期.质量监督本工程的质量监督，由质量监督站负责，甲乙间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担

4、图纸发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人3承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人双方均应接受其对工程质量的监督与检查第十二条合同价款与支付.合同价款的计算与支付本合同工程的承包方式、合同价款的计算与支付应按合同专用条款中约定的办法执行.合同价款的调整除合同专用条款另有约定外，发生下列情形之一时合同价款可作调整1经监理工程师确认甲方批准的工程量增减和设计变更;2国家或地方工程造价管理部门公布价格和费率调整；一周内非乙方原因造成的停水、停电、停气累积超过8小时，使乙方受到损失时；4合同约定的其它增减调整乙方应在上述情况发生后14天内，将调整的原因和金额通知监理工程师监理工程师在接到乙方通知后7天内予以确认并报经甲方批准答复，甲方应在监理工程师接到乙方通知后10天内予以答复，逾期未予答复，可视为乙方的要求已被甲方批准.工程付款支付甲方应按合同专用条款约定的期限和数额向乙方支付工程预付款，并按合同专用条款中约定的期限和比例逐次扣回甲方未按合同支付预付款时，乙方可在约定预付款到达日10天后向甲方发出催付款的通知，若甲方收到通知后仍不能按要求付款，乙方可在发出通知10天后暂停施工，甲方从应付款之日起向乙方支付应付款项的利息，并承担违约责任及乙方的停工损失.工程量确认乙方应按合同专用条款中约定的期限，向监理工程师提交已完成工程量的报表监理工程师收到报表后3天内审核签认若监理工程师接到报表后3天内未提出异议，乙方所报工程量视为已被监理工程师确认若监理工程师对乙方所报工程量有异议，乙方应协助工程师对已完工程量进行核实，并重新核报若乙方拒绝协助监理工程师对已完工程量进行核实或不重新核报，则以监理工程师核实的工程量为准.进度款支付甲方根据合同专用条款中约定的时间和办法依据监理工程师确认的工程量向乙方支付工程进度款，若甲方在合同约定的支付日期后10天内未予支付，乙方可向甲方发出催讨款的通知，甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付，乙方可在发出通知10天后暂停施工，甲方承担延期支付的利息和违约责任及乙方的停工损失.延期支付工程款如经乙方同意并签订延期付款协议，甲方可延期支付工程价款第十三条设计变更.甲方提出的变更甲方对工程提出设计变更时，应将变更方案送交设计单位审查，设计单位审查同意后，由监理工程师向乙方发出变更通知乙方应根据变更图纸落实施工方案并组织施工若变更涉及设计规模和设计标准的改变，则应事先与乙方协商.乙方提出的变更乙方提出的设计变更应征得监理工程师的同意并经设计单位审查，设计单位审查同意后，报甲方批准后方可实施若由此导致工程费用增减或施工期变化，甲乙双方应协商处理但乙方为便于组织施工或为了施工方便、避免自身干扰等原因而提出的变更，增加的费用由乙方承担.设计造成的变更在施工中若出现设计图纸有误或地质条件与设计出入较大或其他严重不合理设计时，监理工程师应在3天内提出处理意见乙方取得修改图纸后按监理工程师指令组织施工，由此增加的费用由甲方承担，延误的施工期予以延长.确定变更价款发生上述变更后，按下述方法计算其变更工程单价和价款1合同中有适用于变更工程的单价，按合同已有的单价计算；2合同中有类似于变更工程的单价，以此单价作为基础确定变更单价；3合同中没有适用和类似的单价时，由甲乙双方商定变更单价;4合同专用条款约定的其他计算方法属由甲方承担的费用，乙方应在双方商定的时间内，按上述方法提出变更价款，报监理工程师审查，经甲方同意后调整合同价款和竣工日期；若甲方不同意乙方提出的变更价款，应在乙方提出后14天内与乙方协商，若协商不成，双方可提请工程造价管理部门裁定第十四条转让与分包.转让本合同一经签署不得转让.分包1本合同工程的主体工程不得分包2若部分分项工程确需分包时，须取得甲方同意乙方应将分包合同副本提交甲方备案3乙方对本合同所承担全部责任义务，不受分包的影响监理工程师有权对分包人的施工质量、施工安全和施工进度进行监督分包人的任何违约与疏忽，均视为乙方的违约与疏忽第十五条施工安全.施工安全责任乙方应按国家和有关部门的规定，加强施工现场人员与船机的施工安全管理，对施工现场的防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用.安全事故处理施工现场发生重大伤亡事故时，乙方除立即采取有效的措施外，应立即将事故情况上报有关部门并通知甲方及监理工程师，甲方应为抢救提供必要的条件.安全措施乙方在高压线、水上、水下及地下管线、易燃、易爆地段及有害环境下施工时，施工前应提出安全保护措施，经监理工程师审查，甲方同意后实施，甲方的同意不能免除乙方应承担的安全责任防护措施费用除合同专用条款另有约定外，由乙方承担；施工过程中，由于外部条件变化所发生的安全措施费用，由甲方另行支付第十六条俣险.工程保险本工程的“建筑工程一切险和第三者责任险”的投保在合同专用条款中约定.人员、船机设备保险本工程的施工人员、船机设备的保险，由乙方负责第十七条不可抗力.自然灾害合同专用条款中约定等级以上的自然灾害也属不可抗力.损失报告不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽量减少损失，并在24小时内向甲方及监理工程师通报损害情况，7天内向甲方及监理工程师提交损失情况、清理和修复费用以及施工期延误的报告.费用分担因不可抗力发生而产生的下列费用，由甲乙双方分别承担

（1）工程本身的损害由甲方承担；

（2）人员伤亡由其所属单位负责；

（3）乙方设备、船舶和机械的损坏由乙方承担.损失补偿不可抗力造成工程停工或破坏时，甲乙双方经过协商后由甲方给予合理补偿，但此类补偿不包括因乙方防范措施不当而造成的损失和由本条第三款规定应由乙方承担的费用清理与修复工作的责任和所需费用，由甲乙双方另签补充协议或共同签署备忘录约定第十八条竣工验收与结算.验收申请乙方应在工程完工且具备竣工验收条件后7天内向甲方及监理工程师提交工程竣工验收申请报告和工程竣工资料监理工程师接到验收申请和竣工资料后7天内予以审查，提出审查意见，并报甲方审批若工程及竣工资料符合要求，甲方应在接到申请报告14天内组织验收；若工程或竣工资料达不到要求，乙方应按监理工程师的合理要求，对工程或竣工资料予以整修或补充，并重新申请验收，由此而产生的费用和施工期的延误由乙方负责若监理工程师或甲方未能在合同规定的期限内对工程及竣工资料进行审查和组织验收，由此产生的经济损失由甲方承担，并相应延长施工期.验收程序1甲方根据乙方提交的竣工验收申请报告和竣工资料，确定验收时间并通知有关各方；2甲方组织有关单位按合同约定的内容，对工程建设的各个环节进行审查，听取有关对工程管理、设计、施工和监理情况的汇报；审阅工程竣工资料，查验现场，并对工程遗留或存在的问题提出处理意见；3质量监督站对工程质量等级进行评定；4经验收合格，甲乙双方办理工程交接手续；5工程验收合格，竣工日期为乙方送交竣工验收申请报告的日期；需修改后才能达到竣工验收合格的工程，其竣工日期应为修改后提请甲方验收的日期.现场清理工程竣工验收合格后，除甲方另有要求外，乙方应按合同专用条款中约定的期限和要求清理并撤离施工现场否则乙方应按合同专用条款的约定向甲方支付有关费用.竣工资料除合同专用条款另有约定外，乙方提交的竣工资料包括下列主要内容，竣工资料提交的份数在合同专用条款中约定

（1）竣工图纸和资料；

（2）工程质量自评报告；

（3）阶段验收和隐蔽工程验收资料；

（4）工程材料及设备试验与检验资料；

（5）沉降及位移观测资料；

（6）竣工工程整体尺度测量报告；

（7）施工报告；

（8）竣工结算报告（办理完竣工结算后提交）.竣工结算

（1）竣工验收合格后，乙方应在30天内向甲方提交结算报告，办理竣工结算甲方接到结算报告后14天内审核确认，并在确认后7天内将应支付乙方的、工程款支付给乙方；若甲方接到结算报告后14天内未予审核确认，乙方提交的结算报告则视为已被甲方确认

（2）甲方在确认结算报告后7天内未将工程款支付给乙方从确认结算报告后第8天起按施工企业向银行计划外贷款的利率向乙方支付拖欠工程款项的利息，并承担违约责任第十九条工程保修.保修期限保修期从工程竣工之日起算，水工工程保修期为一年整，疏竣工程不设保修期，其他工程的保修期在专用条款中约定阶段验收工程的保修期从阶段验收竣工之日起算.保修责任乙方在工程保修期内有责任返修因乙方原因造成的任何工程缺陷或损坏，返修费用由乙方承担因甲方使用不当或其他非乙方原因造成的损坏，乙方应协助修复，费用由甲方承担.返修保修期内，对应由乙方负责的返修内容，乙方应在接到返修通知后14天内开始实施返修，并在甲乙双方商定时间内修理完毕，否则甲方有权委托其他单位或人员进行修理，其费用由乙方承担.保修金保修金的数额在合同专用条款中约定甲方应在保修期满后7天内，将保修金和按合同专用条款约定利率计算的利息一起返还乙方第二十条争议、违约、索赔与赔偿.争议双方在执行合同过程中发生争议时，应协商解决或提交主管部门调解，若协商及调解无效，可选用以下方式之一处理

（1）向有管辖权的合同仲裁机构申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉争议发生后，除双方均同意停工外，双方都应继续履行合同，否则视为违约.违约任何一方不按合同履行自己的责任和义务，均为违约违约方应向对方赔偿因违约给对方造成的直接经济损失因一方违约使合同不能履行时，另一方可要求中止或解除合同，但应提前14天通知违约方，由此造成的经济损失由违约方承担.索赔因甲方违约或未能及时履行义务给乙方造成损失以及其他索赔事件发生时，乙方可按以下规定向甲方索赔1在要求索赔的事件发生后21天内，向甲方提交索赔申请2在提出索赔申请后14天内，向甲方提交索赔报告，详细说明索赔理由，提供同期记录副本或其他可靠证据，并列明索赔款额、延长施工期及其计算依据和方法3甲方接到索赔报告后14天内，及时进行调查并对索赔资料进行审核，并有权要求乙方进一步补充索赔理由和证据在乙方按要求提供补充资料之后28天内，甲方应给予乙方明确答复并将确认的索赔款额列入甲方付款计划4若乙方未能按上述规定按时提出索赔申请、索赔报告或补充资料，甲方可不予受理如果甲方未在上述规定的期限内进行审核或确认，视为乙方索赔要求已被甲方确认5若乙方对甲方的答复有异议，可按本条第一款执行。