还剩56页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
建筑工程居间合同(集锦15篇)建筑工程居间合同1甲方(委托人)地址电话法定代表人乙方(居间人)地址电话法定代表人甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就秦俑馆综合服务楼改造项目标段1一建筑改造施工标段工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完
八、合同解除及终止
1、本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效,至居间成功及甲方全额支付居间报酬之日止
2、甲乙双方协议解除本合同或依据本合同约定内容解除本合同的,本合同终止
九、争议解决甲乙双方约定,如就本合同的解释、履行等发生的一切争议,应友好协商解决,协商不成,任一方均有权向本合同签订地(市—区)人民法院提起诉讼解决
十、其他事项
1、甲乙双方均已经认真阅读和充分讨论本合同,共同起草制作并完全理解和接受其含义的前提下签订本合同
2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力
3、其他甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年—月—日年—月—日建筑工程居间合同3委托人(以下简称甲方)地址身份证号:联系方式:居间人(以下简称乙方)地址身份证号:联系方式:本着优势互补、互惠互利的经营宗旨,为了更好的开拓市场,扩大企业的经济效益和社会效益,根据《中华人民共和国合同法》甲乙双方在平等自愿、公平和诚实信用、等价有偿原则的基础上,经协商一致,达成如下协议
一、委托事项乙方接受甲方委托,负责就工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方参加该项目的公开招投标,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方中标并与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项甲方未中标,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成风险告知居间事项应当约定清晰明确,关键注意是否符合法律规定,如以居间方式帮助招投标双方违规中标的,会被认定无效居间成功具体指向何种状态,作为居间合同中居间方的核心义务,实践中因为约定不清或者不够明确而导致纠纷的颇为常见尤其对于居间成功如何界定,分为提供机会和提供中介服务、促成洽谈和促成签约、签订框架协议还是实现款项支付、款项支付是部分还是全部等,关键事项约定的越清楚、明确越能减少纠纷的出现
二、乙方的义务乙方必须向甲方提供有关该工程项目招投标的信息,并有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,能够正常施工否则,视为乙方提供信息不真实,按照本合同第二条第2款执行乙方在甲方参与招投标期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务,协助甲方做好标书的编制如果能够中标并达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系
三、甲方义务甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责标书的‘编制如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关3如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式本项目居间报酬为居间成功后,随着建设单位拨付工程款的进度支付居间报酬甲方可以转账或现金的方式支付
五、居间活动费用的承担居间活动费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用和劳务费用等乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承担居间活动费用风险告知合同法规定,在居间不成功的情况下,居间费用可以由委托方承担,对此,一是可以约定居间费用由谁承担;二是可以可以明确具体承担的标准
六、保密事项甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬风险告知合同法规定居间方有如实报告的义务,相比较而言审慎审查的义务则对居间方的要求更加严格可以根据具体居间内容,考虑居间事项的难易、居间报酬的高低等,具体明确居间方的义务层级
七、合同终止
7.1本合同签字生效后,如果年—月—日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止
7.2如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止
7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止
八、争议解决方式如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁
九、其他事项
9.1乙方不得将本合同委托事项进行转委托
9.2本合同一式二份,双方各持一份,具有同等法律效力本合同自双方签字盖章后生效委托人(签章)居间人(签章):年月日年月日建筑工程居间合同4甲方(委托人)乙方(居间人)甲乙双方本着优势互补、互惠互利的宗旨,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的发包方直接洽谈,为甲方提供咨询、建议,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与发包方签订该工程项目的专业承包施工合同
2、“居间成功”是指甲方与发包方签订书面的工程施工合同
二、乙方的义务
1、乙方向甲方提供有关该工程项目的信息,内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、发包方供应材料品种及单价等乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬
3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单,够成为甲方与发包方所签订施工合同的组成部分否则视为乙方没有完成委托事项无权取得居间报酬,并且赔偿甲方因此而遭受的损失
4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能够正常施工
5、乙方在甲方与发包方进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与发包方的关系
6、乙方领取本合同报酬时,须向甲方开具有效的税务发票相关的所得税由乙方自行承担
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和发包方进行合同谈判
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和发包方所签订的专业施工合同甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬如果未及时支付,则按未按时支付金额的.%向乙方承担违约金
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间费用为工程施工合同总额的%
2、首次付款时间为工程施工合同签订后日,甲方付给乙方居间费用总额的%;甲方收到第一次拨款后日内,甲方将剩余所有居间服务费一次性付给乙方
3、甲方以银行转帐的方式支付账户名,收款账号
五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,自行承担全部居间活动费用
六、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密
2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为
七、合同终止
1、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止
2、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止
八、争议解决方式如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,由###人民法院管辖
九、其他事项
1、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字或盖章后生效
2、本合同在市县(区)签订甲方(盖章)乙方(盖章)法定代表人法定代表人年月日年月日建筑工程居间合同5甲方(委托人)联系地址联系电话乙方(居间人)联系地址联系电话证件号码乙方(居间人)联系地址联系电话证件号码乙方(居间人)联系地址联系电话证件号码甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就省市(县)工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与签订该工程项目的专业承包施工合同
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察
2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系成
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价等与工程相关的信息及资料乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬,并同意向甲方支付违约金万元
3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单,业主提供的各种材料单价,必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分否则视为乙方没有完成委托事项,无权取得居间报酬,并且赔偿甲方因此而遭受的损失
4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能够正常施工否则,视为乙方提供信息不真实,按照本合同第二条第2款执行
5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬如果未及时支付,则按未按时支付金额的
(10)%向乙方承担违约金
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间费用为合同额的3%(三个居间人共计),即万元
2、居间成功后,在甲方与建设单位签定合同后支付万元;在施工队伍入场后甲方必须向乙方支付万支付%即万元;
3、甲方可以转帐的方式支付,并且按照不同比例分别转入三个居间人账户,(共计合同额的3%)居间人居间费用的%;居间人居间费用的%;居间人居间费用的%.
五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承担居间活动费用(或甲方同意承担费用)
六、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密
七、合同终止
1、本合同签字生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止
八、争议解决方式如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁
九、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托
2、本合同一式肆份,甲方壹份,居间人各持壹份,双方签字盖章后生效甲方(盖章)乙方(签字)(居间人共同签字)法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人合同签订地合同签订日一年—月日建筑工程居间合同6甲方(委托方)地址法人代表身份证号乙方(中介方)身份证号上述甲方(委托方)委托乙方(中介方)协助甲方为其(有限公司)进行承包建筑工程,达成居间合同如下
一、居间事项承包建筑工程
二、居间任务乙方为上述项目,提供信息、推介服务,并促成甲方取得工程施工总分包权根据《中华人民共和国合同法》第426条关于“居间人促成合同签订成功,委托人应当按按约定支付报酬”的规定,甲方依法完成签订该工程承包项目合同,并顺利的按施工总分包合同约定的时间、约定的内容开工后,收到工程进度款时本合同才生效,反之则无效自动终止该合同合同生效后甲方同意按如下方式支付居间费
1、当乙方协助甲方取得该工程施工总分包权,甲方愿意支付乙方人民币捌拾万元(税后)居间费;
2、付款方式1)、该居间费在甲方第二次收到工程进度款时,甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元(税后)居间费;2)、该居间费在甲方第三次收到工程进度款时,甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元(税后)居间费;3)、该居间费在甲方第四次收到工程进度款时,甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元(税后)居间费;4)、该居间费在甲方第五次收到工程进度款时,甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元(税后)居间费
三、甲方责任和承诺本居间合同生效后为不可撤消、不可更改、无条件保证兑现的见索即付凭证与甲方的.其他相关承诺和居间不相抵触,独立执行,是甲方全体董事会成员一致的、真实的意思表示,不因公司股权或法人等变更影响,始终有效乙方促成甲方与该幅土地使用权所有者谈判后,甲方不得以任何理由单方面终止与乙方的委托关系,不得私自或另行委托其它代理人、居间方与乙方介绍的该工程发包人进行工程承包相关事项;如有上述情况发生,视为乙方完成代理委托,甲方同意无条件支付乙方中介费人民币捌拾万元正(税后),作为对乙方的补偿;并同意对此补偿费放弃所有法律权利及话语权如是次乙方为甲方介绍的施工总分包合同不成功,在半年之内,甲方同意不接触由乙方介绍的该工程发包人(广州南沙建安);如有任何接触该工程施工,皆视为乙方的中介行为成功论,甲方同意无条件支付乙方中介费人民币捌拾万元正(税后),作为对乙方的补偿;并同意对此补偿费放弃所有法律权利及话语权
四、甲、乙双方对本合同有保密的义务,任何一方以任何形式泄露本合同内容,由泄密方承担一切后果
五、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,均具同等法律效力
六、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执,双方应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方可向乙方所在地法院提起诉讼解决
七、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方绝对或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等甲方乙方法人代表签章签名日期日期建筑工程居间合同7委托人(以下简称甲方)居间人(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》的有关规定精神,结合目前建筑市场中介的一般做法,就甲方拟施工承包项目工程委托乙方进行居间服务一事,经甲乙双方协商一致,形成下列合同,供甲乙双方共同遵守第一条委托事项及具体要求
1、委托事项甲方以直接承包施工以上项目
2、具体要求为甲方争取较好的合同环境第二条居间服务期限从工程项目跟踪至合同签订第三条报酬及支付方式
1、甲方与总包方签订该项工程的承包合同后乙方中介服务完成,甲方应付给乙方签约合同中金额的
2.5%(税后)报酬
2、支付方式建设单位第二次拨款至工程总造价35%时,甲方三日内向乙方支付中介服务费第四条乙方在居间服务期间发生的费用由乙方自行承担第五条合同争议人解决方式本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决协商不成,双方均可向人民法院提起诉讼第六条其它约定事项
1、未尽事宜,双方另行协商,签订补充协议;
2、如有其它工程项目合作另签合同第七条合同的生效与中止
1、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字盖章后生效本合同明确的酬金支付完毕后自动失效;
2、如乙方未能使甲方未能签订施工合同,本合同自动失效甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年—月—0年月0建筑工程居间合同8委托人以下简称甲方居间人以下简称乙方根据合同法相关居间条文,双方遵循资源共享、合作共赢,诚信自愿的原则就居间合作事项,经双方友好协商达成本合同如下条款,以资各方共同遵照实行第一条乙方向甲方[以下简称设计方]介绍湖南丽泰投资开发有限公司周竹波[以下简称开发商]开发的吉首市城区商住楼,该小区规划总用地近百亩,总建筑面积20多万平方,其中一期有9万多平方的建筑设计任务,甲方有意承揽该建筑设计勘探业务的‘诚意故现委托乙方进行搭桥媒介服务、促成该小区的设计合同成立;具体细节均在正式签订设计合同中体现第二条报酬计算居间人促成合同成立的居间报酬服务费计算方式是按实际设计的建筑面积每平方壹元作为居间报酬服务费本报酬包括信息资源、乙方工资、交通通讯和业务涉及隐形开支笫三条居间服务费的支付设计合同成立生效后,随同开发商的付款金额每预付一次同时按比例支付一次,如此类推第四条相关责任事项
1、甲方如果没有与开发商签订该项目设计合同的,甲方不需支付本报酬服务费;甲方如私自与开发商进行协商签订本项目设计合同或介绍给他方,无论甲方挂靠或变更何种设计单位名称或单位相关人员变更均应支付本居间报酬服务费
2、本合同签订后乙方应尽快联系开发商与甲方见面洽谈业务事宜,乙方促成甲方与开发商签订的设计承包合同成立即视为完成甲方所委托事项,本合同即随之生效
3、甲方向乙方承诺本项目设计合同成立后,保证不得以任何理由拒付或延付报酬服务费;如延付乙方可凭本合同直接向开发等单位申请保全,由此造成的后果均由甲方承担全部经济法律责任第五条本合同自双方签字随同建筑设计合同同步生效,本合同一式二份,双方各执一份委托人签字居间人签字年月日建筑工程居间合同9甲方(委托人)乙方(居间人)联系地址联系地址:联系电话联系电话:甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就(委托事项)引荐给甲方和(合作方)直接洽谈,向甲方提供(合作方)的重要信息,并最终促成甲方与(合作方)签订合同
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项甲方与公司(合作方)未签订书面的工程合同视为委托事项未完成
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关公司(合作方)的有关信息,内容包括但不限于公司的工商营业执照复印件、现有主要资产情况等乙方有义务协助甲方对公司(合作方)进行实地考察
2、乙方承诺向甲方提供的关于公司(合作方)的上述信息真实可靠如果乙方提供的信息不真实,
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬如果未及时支付,则按未按时支付金额的3%向乙方承担违约金
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间费用为工程施工合同金额的15%
2、居间成功后,在甲方签订合同时向乙方支付整,正常施工的一个月内,应向乙方支付元整;在正常施工的两个月内,应支付;剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开始,根据甲方每月取得的验工计价款,按%的比例支付;竣工结算完毕,甲方取得全部工程款后五日内全部结清
3、甲方可以转帐或现金的方式支付
五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承乙方无权取得居间报酬
3、乙方在甲方与公司单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务促成公司(合作方)将(合作项目)承包给甲方
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和公司(合作方)单位进行合同谈判
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和公司(合作方)所签订的工程承包合同甲方因履行承包合同而产生的权利和义务,与乙方无关
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间报酬为万元
2、本协议签订后3个工作日内,甲方向乙方支付居间报酬万元,存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户待甲方与公司(合作方)签订承包协议并办理工商变更登记手续后2个工作日内,甲方应为甲乙双方共管账户解除由甲方掌控的账户密码或印鉴,此款归乙方所有并可自由支取
3、在甲方向乙方支付居间报酬万元之日起,个工作日内,乙方没有促成甲方与公司(合作方)签订承包合同,视为乙方居间不成功,乙方应将居间报酬万元退还甲方
4、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户双方约定甲方负责保管账户的法人专用章,乙方负责保管财务专用章在甲方保管印章期间,甲方不得将印章用于其他任何活动;在乙方未完成居间任务之前,乙方不得对法人专用章进行挂失处理
5、乙方在甲方将前述款项存入或转入以乙方名义开设的甲乙双方共管账户后,应当为甲方出具收条;乙方完成居间任务,实际取得居间报酬后,须向甲方开具有效的税务发票,相关的所得税由乙方自行承担
五、居间报酬的承担居间报酬是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用乙方无论是否完成本合同所包含的、委托事项,乙方同意全部自行承担居间活动费用
六、诚信原则
1、如果甲方与公司(合作方)在本合同委托期内,未能达成股份转让协议,没有征得居间方的书面同意,甲方不应再与公司(合作方)进行协商并签订股份转让协议,否则居间方有权请求甲方按本合同第四条支付居间报酬
2、如果甲方以相关企业或在当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与公司(合作方)签订股份转让合同,居间方有权请求甲方按本合同第四条支付居间报酬
3、本合同的有效期(委托期)为个工作日(自甲方将居间报酬转入乙方账户之日起计算)居间方在此期间必须积极推动公司与甲方进行实质性洽谈,并协助甲方和公司达成实质性成交合同
七、本合同解除的条件.当事人就解除合同协商一致;.因不可抗力致使不能实现合同目的;.在委托期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务;.当事人一方迟延履行主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;
5.当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的
八、合同终止
1、本合同签字生效后,在甲方向乙方支付居间报酬万元之日起,个工作日内,乙方仍未完成居间任务促成甲方与公司(合作方)签订股份转让协议的,本合同自动终止
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止
九、争议解决方式如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地法院处理
十、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密
2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬
十一、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效甲方(盖章)乙方(盖章)法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人合同签订地合同签订日建筑工程居间合同10甲方(委托人)联系地址乙方(居间人)联系地址联系电话甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就市工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与签订该工程项目的施工合同
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察
2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的协调义务如果达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的‘关系
3、乙方领取本合同报酬时,须向甲方开具有效的税务发票相关的所得税由乙方自承担
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判
2、居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关
3、居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、甲方需先支付居间活动费用人民币;如居间不成功,则乙方需在3个工作日内退还甲方该活动费.
2、本项目居间费用为工程合同总造价的%作为酬金
3、居间成功后,在甲方签订正式施工合同后3日内支付总居间费用的50%余款按建设单位拨款同等比例进行计算支付乙方居间费
4、甲方以转帐的方式支付
五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用
六、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密
七、合同终止
1、本合同签字生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后自动终止
八、争议解决方式如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁
九、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效甲方(盖章)乙方(盖章)法定代表人或委托代理人合同签订地合同签订日:—年—月——日—年—月—日建筑工程居间合同11甲方(委托人)联系地址乙方(居间人)联系地址本着优势互补、互惠互利的经营宗旨,为了更好的开拓市场,扩大企业的经济效益和社会效益,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依据平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议
一、委托事项乙方接受甲方委托,负责就工程项目(以下称该工程项目)引荐甲方单位参加该项目的议标招投标,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方中标并与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项甲方未中标或承接本项目,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成
二、乙方的义务乙方必须向甲方提供有关该工程项目招投标的信息、建设方股东与股权信息、建设方身份证明等,并有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目和建设方的上述信息真实可靠如果乙方提供的.信息不真实,乙方无权取得居间报酬乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,能够正常施工否则,视为乙方提供信息不真实,按照本合同第二条第2款执行乙方在甲方参与招投标期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务,协助甲方做好标书的编制如果能够中标并达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系
三、甲方义务甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责标书的编制如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关3如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式本项目居间报酬为万元;其中,报酬万元、报酬万元;居间成功后,随着建设单位拨付工程款的进度支付居间报酬支付的居间报酬次数按建设方付款节点次数同步实施3甲方以银行转账的方式支付居间报酬
五、居间活动费用的承担居间活动费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用和劳务费用等乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承担居间活动费用
六、保密事项甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬
七、合同终止
7.1本合同签字生效后,如果20__年7月1日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止
7.2如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止
7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终担居间活动费用
六、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密
2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬
3、乙方违反保密义务的,应向甲支支付元违约金;如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失,乙方应负责赔偿
七、合同终止
1、本合同签字生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止
八、争议解决方式如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地人民法院依法解决
九、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年月日年月日止
八、争议解决方式如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁
九、其他事项
9.1乙方不得将本合同委托事项进行转委托
9.2本合同一式贰份,双方各持壹份,双方签字盖章后生效甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年—月—日年—月—日建筑工程居间合同12甲方(委托人)乙方(居间人)甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就(以下称该工程项目)引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与该项目的建设单位签订该工程项目的.工程设计合同
二、乙方的义务
1、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务如果能够达成工程设计合同,那么在甲方的工程设计过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料,协助乙方和建设单位进行合同谈判
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的工程设计合同甲方因履行工程设计合同而产生的权利和义务,与乙方无关
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬
4、工程合同税费以及乙方合同报酬相关的税费均由甲方承担
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、甲方工程设计合同金额超出元/平方米的部分均为本项目居间费用(工程设计总费用为单位平方价格乘总建筑面积)
2、居间成功后,在每次甲方收到建设单位拨付工程款后3个工作日内,按建设单位拨款70%比例进行计算支付乙方居间费,直至完成居间费用支付
3、甲方以现金或转帐的方式支付
五、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密
六、合同终止
1、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止
七、争议解决方式如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁
八、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效甲方(盖章)乙方(盖章)法定代表人或委托代理人合同签订地合同签订日建筑工程居间合同13甲方(委托人):联系地址乙方(居间人):联系地址联系电话甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议
一、委托事项1乙方接受甲方委托,负责工程项就市工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与签订该工程项目的专业承包施工合同2居间成功是指完成本条所列全部委托事项甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的.信息,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察
2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系3乙方领取本合同报酬时,须向甲方开具有效的税务,相关的所得税由乙方自承担
三、甲方义务1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判2如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关3如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、甲方需先支付居间活动费用人民币;如居间不成功则乙方需在3个工作日内退还甲方该费本项目居间费用为工程结算造价(剔除建设单位直供材料价格,指定材料价格及指定专业分包造价)金额%作为酬金
2、居间成功后,在甲方每次收到建设单位拨付工程款后3个工作日内,按建设单位拨款同等比例进行计算支付乙方居间费
3、甲方以转帐的方式支付
五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项
六、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密
七、合同终止
1、本合同签字生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止
八、争议解决方式如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁
九、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字):法定代表人(签字):年—月—日年—月—日建筑工程居间合同14订立合同双方建设单位以下简称甲方;设计单位以下简称乙方;经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守第一条工程名称、规模、投资额、建设地点甲方委托乙方承担—工程的设计项目,建筑安装面积为平方米,批准总投资为一万元,建设地点在—.第二条甲方的义务
1.甲方应在一年—月一日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料甲方在一年—月—日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料甲方对上述资料的准确性负责.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围.甲方对乙方的设计成果负有保密义务,未经许可,不得转让给第三方重复使用第三条乙方的义务
1.乙方必须在一年—月一日以前,向甲方交付初步设计文件;在一年—月一日以前,向甲方交付技术设计文件;在一年—月一日以前,向甲方交付施工图设计文件其中,初步设计文件一式一份,技术设计文件一式一份,施工图设计文件一式一份,甲方另需增添文件份数需要模型费,另行收费一年—月一日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概算文件、材料设备清单)(大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收第四条设计的修改和停止.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按—元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算建筑工程居间合同15甲方(委托人)乙方(居间人)工程名称甲乙双方为了发挥各自的优势,根据《中华人民共和国合同法》,及相关法律法规,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议
一、委托事项.乙方接受甲方委托,负责就(以下称该工程项目),引荐甲方,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与总承包单位签订该工程项目的专业分包合同,取得施工权
1.“居间成功”是指完成甲方与总承包单位签订专业分包合同,即视为乙方全部完成居间服务委托事项甲方未签订专业分包合同以取得实质性施工权,则视为委托事项未完成
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期的主要信息,并提供相关的业务咨询服务,开展与总承包方有效的协调,并促成甲方取得工程施工分包权
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目基本信息真实可靠在乙方促成甲方与总承包方见面沟通后,由甲方自行向总承包方咨询,乙方对其完整性、真实性等不具进一步核实义务,不承担连带责任,最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工否则,视为乙方提供信息不真实,居间服务不成功,甲方不予支付任何居间服务报酬
3、乙方应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务,协助甲方做好各项前期准备工作为甲方协调争取并达成—专业分包合同后,乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系(前提是甲方已经及时的履行了本合同约定的义务,向乙方足额支付了相应的居间服务报酬且如需乙方出差,其差旅费、交通费、食宿费等一切费用均由甲方承担,否则乙方有权不予协调
4、在居间服务过程中,乙方具体开展的.渠道、方式、人物、过程等细节,不必向甲方汇报沟通,不属于本合同履行之前提条件建筑工程居间合同2甲方(委托人)法定代表人地址乙方(居间人)身份证号码地址甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下合同
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就工程项目(以下简称本工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位进行接洽,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订承包施工合同(最终合同名称以甲方届时所签署合同为准)
2、本工程项目主要情况
(1)工程名称O
(2)工程地址o
(3)工程主要施工内容
三、甲方义务1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需的各类资金的筹措,并做好签订合同前所需的手续准备
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和总包单位所签订—专业分包合同甲方履行—专业分包合同而产生的权利和义务与乙方无关
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间服务报酬如遇下列情形(包括但不限于),均不影响甲方对第
3.2和
3.3条的执行,甲方已支付给乙方的居间服务报酬不得索还
4、甲方将此工程予以转包、分包或与第三方公司/个人合作的;
5、因甲方技术、资金等原因,导致甲方无法继续履行—专业分包合同的;
6、因施工过程中出现安全事故、工程质量等问题,被业主方或总包方勒令停工、中止专业分包合同;
7、其它非不可抗力原因导致的停工、中止
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、根据《中华人民共和国合同法》第426条关于“居间人促成合同成立的,委托人应当按照约定支付报酬”的规定,甲方完成签订该工程项目专业分包合同时,本合同立即生效合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费:
2、本项目居间服务报酬合同金额为人民币(大写)万元,小写元(税后),作为甲方支付给乙方的居间服务报酬
3、本合同签字生效,甲方与总承包方签订—专业分包合同后,总承包方第一次支付甲方工程款的同时,一次性全部支付清乙方的间服务报酬万元,特殊情况延迟支付不得超过3日
4、甲方支付乙方居间服务报酬时不需要居间人开具任何发票具体账号、方式等,由乙方指定,甲方无条件服从
五、特别约定
1、甲方承诺向乙方、建设方及总包方提供的相关资料是真实、有效、合法的,是可查询、可验证的
2、甲方支付给乙方的居间服务报酬如需纳税,由甲方承担,乙方所得居间服务报酬为税后的合法资金,拥有永久性支配和使用权
3、甲方取得工程项目—专业分包合同后,若恶意逃避或故意拖延支付居间服务报酬,本合同自动转为甲方公司欠居间人居间服务报酬的欠条;追回应兑现的居间服务报酬并按该笔费用总额加收滞纳金3(2%/日);按所欠居间服务报酬部分的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方承担
4、居间服务成功完成后,在工程建设期间,若建设方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等,与居间人无关,居间人不承担任何责任,一切法律责任和经济风险由甲方全部承担
5、本居间合同为不可撤销、不可更改的无条件合同、保证兑现的见索即付凭证,与甲方其他相关义务不相抵触,独立执行,不受甲方企业改制、更名或更换法人代表或股东而影响,具有永久法律效力
六、保密事项甲、乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密,包括甲方的财务信息、技术专利、经营信息等,也包括乙方对居间服务报酬的支配权等任何一方以任何形式泄露本合同内容,由泄密方承担一切后果但法律法规另有规定或双方另有书面约定的除外保密期为五年
七、合同终止本合同签字生效后,本工程项目—专业分包合同由第三方获得,乙方未完成居间任务的,本合同自动终止如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止
八、争议解决方式1有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执,双方应通过友好协商解决;如协商不成,双方同意提交乙方所在地仲裁委员会或当地法院提起诉讼解决
九、其他事项乙方不得将本合同委托事项进行转委托2本合同一式贰份,双方各持一份,均具有同等法律效力
9.3本合同不得作任何修改,如其中一方合同有涂改、破损等,均以另一方完好的合同为准如有未尽事宜,双方可通过协商,达成一致后签订书面协议予以补充,与本合同具有同等法律效力甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年月日年月日
二、甲乙双方权利义务
(一)甲方权利义务
1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;
2、甲方负责根据乙方提供的信息或约定的时间和建设单位进行合同谈判;
3、甲方有权随时向乙方了解居间服务进度;
4、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同,甲方因履行承包施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关;
5、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬;
6、甲方对乙方提供的项目资料及其他相关信息负有保密义务;
7、甲方有对乙方公开本工程项目谈判进度的义务
(二)乙方权利义务
1、乙方应向甲方提供有关本工程项目的信息,协助甲方对本工程项目进行实地考察;
2、乙方承诺向甲方提供的关于本工程项目的‘基本信息真实可靠;
3、乙方有权知情整个项目谈判全过程;
4、在甲方与建设单位进行合同谈判期间,乙方应尽到居间人的谨慎和诚实义务
三、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本工程项目居间报酬为工程承包施工合同金额的—%;
2、甲方应在居间成功之日起日内向乙方全额支付全部居间报酬;
3、“居间成功”是指甲方与建设单位就本工程项目签订书面的工程承包施工合同;
4、乙方账户信息如下户名:O卡号O开户行O
5、甲方可以转账或现金的方式支付
四、居间活动费用的承担居间活动费用是指乙方完成委托事项实际支出的必要费用甲方于本合同签订之日起一日向乙方支付人民币作为乙方居间活动费用居间活动费用不包含在居间报酬中,居间人未促成合同成立的,有权不予返还
五、保密事项
1、甲乙双方应充分保守本合同所涉及的商业秘密
2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密做出不利对方的任何行为
六、违约责任
1、甲乙双方应完全履行本协议约定,任一方违约的,均应承担违约责任
2、乙方迟延支付居间活动费用的,每迟延一日,应向甲方支付逾期未付费用千分之的违约金,迟延超过日未支付的,乙方有权解除本合同
3、乙方迟延支付居间报酬的,每迟延一日,应向甲方支付逾期未付费用千分之的违约金
七、通知
1、通知联系人为方便协议双方情况的沟通,甲方指定为己方联系人,乙方指定为己方联系人,具体负责通知和传达本合同相关事宜
2、任何一方依据本合同约定需要发出的通知或其他告知事宜如告知本条第1项约定的对方指定的联系人,即视为该方已履行告知义务任何一方在本合同中确定的通讯地址发生变化时,应书面通知另一方
3、通知地址及方式甲乙双方约定选择电子邮件、邮件、传真、电话作为通知方式1电子邮件地址甲方乙方2邮寄地址甲方地址乙方地址邮政编码邮政编码3传真号码甲方乙方4电话号码甲方乙方
4、通知视为实际送达的日期确定如下1电子邮件方式的通知,该等通知以已读回执标注日期为送达日2邮寄方式的通知,该等通知于发件之日起7日视为送达3用传真方式发送的通知,在有关该传真的传送报告标明的传送日视为已实际送达4用电话方式发送的通知,在双方接通电话的当日视为已实际送达。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0