泥工承包施工合同合同

泥工承包施工合同合同.doc2022泥工承包施工合同合同.doc正文内容泥工承包合同甲方乙方身份证号甲方在公司内部对内装饰泥工项目实施内部承包，乙方作为施工班组:M责人，表示愿意承包甲乙双方友好琳商，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律和行政法规，为明确甲乙双方的权利义务，本着自愿、平等、诚信的原则，经愤商签订本合同乙方按照甲方提供的施工图纸、技术要求、书面通知以及国家及行业现行的标准及规范，At施工，包干单价是指按照现场现行基层开始到完成工程内容所需的所有费用并考虑风险因素，实行交钥匙工程2工程地点3工程工期具体开工时间以甲方项目部下发开工通知起，合同总工期按照业主、项目部要求执行1乙方应按的定的竣工时间，完成工程的施工和验收，并且无条件地交付给甲方，不得以任何理由和借口拖延交付工程竣工验收合格并且全部交付甲方后才能按照本合同的定的结算程序辨理工程价款的结算4合同价款

4.1本合同对安装范围内的泥工全部工程内容实行单价包干，包干铺装人工费单价为梯步贴砖（含踢脚线、平台、梯步）元/m2（按展开面积计算）；地面贴砖元/m2；卫生间墙砖元/m2；踢脚线元/m，工程量收方按04清单定额规则收方（除特殊的定外）；2该包干总价包括但不限于人工费、机械费、安装费、安全防护费、赶工补偿费、等所有费用及本工程的所有风险及责任结算时综合包干单价不作任何^整

4.3在工程实施过程中，本合同的综合包干单价不因市场价格（含设备及人工）的变化及工程量的增减而^整4工程变更的辨理

4.1施工过程中乙方因图纸理解错误所引起的费用增加，甲方一律不承担5付款方式.

5.1工程进度款按月支付，经现场项目经理对施工质量检查是否合格及施工进度是否满足计划要求进行考核，并签署同意支付的意见后方能申报；.

5.2乙方每月25日申报形象进度情况，甲方于次月10日前按上月完成产值的80%向乙方支付上月月工程进度款；

5.3工程竣工验收合格并移交业主单位后，甲乙双方辩理完工程结算，甲方向乙方支付至结算总价的95%o

5.4余结算总价5%作为本工程的质保金，按照附件一中的的定执行5安全文明施工本工程施工过程中，乙方应严格执行国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守甲方、监理及相关政府部门的现场管理规定，做到文明施工，并承担与之相关的一切费用在施工中因乙方原因所发生的安全责任事故由乙方承担经济和法律责任乙方须接受主管部门的检查人员依法实施的监督检查，如达不到安全文明工地标准，甲方可勒令乙方停工整改，由此造成的损失由乙方承担乙方须聘用具备相应操作资质的且经过乙方培训的人员进行本合同相关项工作乙方所派往工程现场之人员的保险由乙方自行完善乙方所派往工程现场之人员凡出现人身损害或财■产损害情况的，由乙方自行解决，与甲方无关乙方所派往工程现场人员造成第三方人身或财产损害的，由乙方承担全部责任如果发生第三方以甲方为被告起诉的，乙方应当按照原告起诉金老瓦先行缴纳等额款项至甲方处，甲方不得动用，待诉讼生效或经^解、和解结案后，甲方再按照届时确定的数额支付给原告，如有剩余，返还给乙方乙方应在交工前做好本工程的清洁工作并清理现场，将实施本工程产生的所有_urlhref=https//fj3ds5・oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/laodonght/泥工承包施工合同合同.doc］文件下载［/url］泥工承包施工合同合同.doc正文内容结束。