还剩117页未读，继续阅读
本资源只提供10页预览，全部文档请下载后查看！喜欢就下载吧，查找使用更方便
文本内容:
2023-2024一级建造师之一建建设工程项目管理常考点姓名学号得分
1、下列工程项目风险管理工作中，属于风险评估阶段的是（）2014A.确定风险因素B.编制项目风险识别报告C.确定各种风险的风险量和风险等级D.对风险进行监控正确答案C
2、一是要能提出多个不同的技术方案，二是要对不同的技术方案进行技术经济分析这两项工作是（）的关键A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施正确答案B
3、某建设工程由于设计改动，监理工程师下令承包商工程暂停半个月，则承包商可索赔的费用是（）A.对于不可辞退的工人，索赔人工上涨费B.自有机械窝工费一般按台班折旧费和调进调出的分摊费计算C.现场管理费可按日计算，不可按直接成本的百分比计算
26、在施工中必须树立和坚持一个最基本的工程管理原则，即在确保（）前提下，控制工程的进度A.质量目标B.合同目标C.进度目标D.成本目标正确答案A
27、物资采购合同中约定采购方提货的，交货日期一般以（）为准A.供货方按合同规定通知的提货日期B.供货方发运产品时承运单位签发的日期C.供货方向承运单位提出申请的日紧D.采购方收货截记的日期正确答案A
28、在项目实施过程中，设计方编制的设计工作进度应尽可能与招标、施工和（A.物资采购B.项目选址C.可行性研究D.竣工验收正确答案A正确答案C
273、业主确定的工程项目设计变更工作流程，属于工作流程组织中的（）A.管理工作流程B.物质流程c.信息处理工作流程D.设计工作流程正确答案A
274、运用系统的理论和方法，对建设工程项目进行的计划、组织、指挥、协调和控制等专业化活动，简称为（）OA.质量管理B.组织职能管理C.人力资源管理D.项目管理正确答案D
275、关于工程变更的说法，正确的是（）A.合同实施中，承包人应就合同范围内的业主变更先提出补偿要求B.工程变更的索赔有效期一般为7天不超过14天C.工程变更的补偿范围越大承包人的风险越大D.工程变更索赔期越短对承包人越有利正确答案C
276、下列选项中属于项目决策阶段组织策划的主要内容是（）oA.确定项目建设的目的、宗旨和指导思想B.决策期任务分工C.项目总投资规划和论证D.建设周期规划和论证正确答案B
277、下列属于建设工程管理中为工程运行增值的是（）A.提高工程建设安全B.有利于成本控制C.有利于投资控制D.确保工程使用安全正确答案D
278、对混凝土结构表面或局部出现的损伤，在不影响其使用和外观的情况下，可采取的处理方法是（）A.修补处理B.限制使用C.不作处理D.加固处理正确答案A
279、关于建设工程施工合同谈判与签约的说法，正确是A.在合同谈判段形成的所有文件都是合同文件的组成部分B.建设工程施工合同由合同双方达成协议并签字后，即受法律保护C.双方在合同谈判结束后，即形成正式的合同文件D.在合同谈判中，双方可以对技术要求进行进一步讨论和确认正确答案D
280、以下关于组织的论述错误的是A.组织结构模式是相对静态的组织关系B.组织分工是一种动态的组织关系C.组织结构模式和组织分工都是一种相对静态的组织关系D.工作流程组织是一种动态关系正确答案B
29、根据质量事故产生的原因，属于管理原因引发的质量事故是（）A.盲目追求利润引发的质量事故B.材料检验不严引发的质量事故C.采用不适宜施工方法引发的质量事故D.对地质情况估计错误引发的质量事故正确答案B
30、政府建设主管部门对质量监督人员每（）进行一次岗位考核A.6个月B.12个月C18个月D.24个月正确答案D
31、目前各级政府部门明令施工企业用工必须加强管理的重点对象是0A.自由职员B.长期合同工C.无固定期限的合同D.农民工正确答案D
32、按照索赔有关当事人分类，索赔不包括（A.承包人与发包人之间的索赔B.承包人与分包人之间的索赔C.分包人和发包人之间的索赔D.承包人和保险人之间的索赔正确答案C
33、建设工程项目质量控制体系只用于（）A.特定的建筑企业的质量管理B.特定的建设工程项目质量控制C.特定的组织的质量管理D.有特殊要求的建设工程项目质量控制正确答案B
34、下列不属于项目管理机构负责人的职责的是（）A.工程质量安全责任承诺书中应履行的职责B.组织或参与评价项目管理绩效C.配合组织完善缺陷责任期的相关工作D.在组织制度的框架下制定项目管理机构管理制度正确答案D
35、由建筑施工企业自主决定的为从事危险作业的职工购买的保险是oA.工伤保险B.保意外伤害险C.基本医疗保险费D.失业保险费正确答案B
36、2018年真题某工程采用建设项目工程总承包的模式，则项目总进度目标的控制是的任务A.业主方与监理方B.业主方与工程总承包方C.监理方与工程总承包方D.工程总承包方与设计方正确答案B
37、沟通过程的要素中，是沟通过程的出发点和落脚点，并且在沟通过程中具有积极的能的作用A.沟通主体B.沟通对象C.沟通环境D.沟通渠道正确答案B
38、建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的（）A.组织柔性化B.组织集成化C.组织扁平化D.组织高效化正确答案B
39、（2019年真题）关于安全生产教育培训的说法，正确的是（）A.企业新员工按规定经过三级安全教育和实际操作训练后即可上岗B.项目级安全教育由企业安全生产管理部门负责人组织实施，安全员协助C.班组级安全教育由项目负责人组织实施，安全员协助D.企业安全教育培训包括对管理人员、特种作业人员和企业员工的安全教育正确答案D
40、在工程施工承包招标时，施工期限一年左右的项目一般实行（）合同A.固定单价B.变动总价C.变动单价D.固定总价正确答案D
41、开展的重要手段就是运用目标管理方法，将组织的质量总目标逐级进行分解，使之形成自上而下的质量目标分解体系和自下而上的质量目标保证体系，发挥组织系统内部每个工作岗位、部门在实现质量总目标过程中的作用A.全方位质量管理B.全过程质量管理C.全员参与质量管理D.重要部位质量管理正确答案C
42、下列风险转移方法中，不属于质量风险转移的是A.分包转移B.协商转移C.担保转移D.保险转移正确答案B
43、依据《建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201》通用条款，以下四项1已标价工程量清单或预算书；2专用合同条款及其附件；3合同协议书；4技术标准和要求，正确排序是3-2-4-13-1-2-42-3-4-11-3-2-4正确答案A
44、某双代号网络计划中，工作A有两项紧后工作B和C工作B和工作C的最早开始时间分别为第13天和第15天，最迟开始时间分别为第19天和第21天；工作A与工作B和工作C的间隔时间分别为天和2天如果工作A实际进度拖延7天，则（）A.对工期没有影响B.总工期延长2天C.总工期延长3天D.总工期延长1天正确答案D
45、关于国际上施工企业项目经理的地位、作用以及其特征，下列说法不正确的是（）A.项目经理是一个企业法定代表人在工程项目上的代表人B.项目经理的主要任务是项目目标的控制和组织协调C.项目经理不是一个技术岗位，而是一个管理岗位D.项目经理的人权.财权和物资采购权等管理权限，由其上级确定正确答案A
46、施工预算的内容是以（）为对象，进行人工、材料、机械台班数量及其费用总和的计算A.单位工程B.单项工程C.检验批D.分部工程正确答案A
47、工程项目质量控制系统的建立过程包括下列工作
①确立系统质量控制网络、
②制定系统质量控制制度、
③分析系统质量控制界面、
④编制系统质量控制计划，其正确的次序是（）A.
①②③④B.
③①②④C.
③②①④D.
①③②④正确答案A
48、下列选项中，计算机辅助网络计划编制的意义不包括（）A.有利于工程网络计划实施的控制B.确保工程网络计划计算的准确性C.有利于工程网络计划及时调整D.有利于编制资源需求计划正确答案A
49、某工程在混凝土施工过程中，由于称重设备发生故障后未按管理标准予以校准而继续使用，导致工人向混凝土中掺入超量聚竣酸盐系高效减水剂，导致质量事故，属于（）A.技术原因B.管理原因C.社会、经济原因D.人为事故和自然灾害原因正确答案B
50、（2020年真题）在施工质量控制的基本环节中，作业活动过程质量控制包括（）A.建设单位的质量控制和监理单位的质量控制B.监理单位的质量控制和质量监督部门的质量控制C.质量活动主体对工序质量偏差的纠正D.质量活动主体的自我控制和他人监控正确答案D
51、下列项目决策阶段策划工作中，不属于项目定义和目标论证工作的是（）A.确定项目建设的目的.宗旨和指导思想B.决策期任务分工C.项目总投资规划和论证D.建设周期规划和论证正确答案B
52、下列关于建设工程项目策划的说法错误的是A.工程项目策划旨在为项目建设的决策和实施增值B.工程项目策划的过程是专家知识的组织和集成的过程C.工程项目策划的过程是信息的组织和集成的过程D.工程项目策划是一个封闭性的工作过程正确答案D
53、对建设工程项目整个实施阶段的进度进行控制是的任务A.投资方B.DB总承包方C.施工总承包管理方D.项目使用方正确答案A
54、根据《生产安全事故统计报表制度》安监总统计
[2016]116号，每月生产安全事故统计数据汇总应由各级安全生产监督管理部门在完成A.当月31日前B.次月1日前C.次月7日前D.总包向业主索赔应包括分包商向总包索赔的费用正确答案D
4、下列关于履约担保的有效期，正确的说法是（）A.始于工程开工之日，终止日期可以约定为工程竣工交付之日或者保修期满之日B.始于工程开工之日，终止日期可以约定为工程竣工验收之日或者保修期满之日C.始于取得施工许可证下发之日，终止日期可以约定为工程竣工交付之日或者保修期满之日D.始于取得施工许可证下发之日，终止日期可以约定为工程竣工验收之日或者保修期满之日正确答案A
5、在网络计划中，工作的总时差是指在不影响（）的前提下，该工作可以利用的机动时间A.紧后工作最早完成时间B.后续工作最早开始时间C.紧后工作最迟开始时间D.紧后工作最早开始时间正确答案C
6、编制项目管理目标责任书应依据的信息不包括（）oA.项目合同文件B.工程概况D.次月10日前正确答案C
55、下列属于环境管理体系的一级要素是（）A.环境因素、运行与控制、信息交流、检查、内部审核B.环境方针、方案、权限、监测、管理评审C.指标、规划、文件控制、合规性评价、内部审核D.范围、规范性引用文件、术语和定义、组织所处的环境正确答案D
56、项目的进度项编码，应根据（）的进度计划工作项的需要分别建立统一的编码正确答案B
57、关于施工成本控制的说法，错误的是（）oA.成本管理体系没有社会组织来评审和认证B.管理行为控制程序是对成本全过程控制的基础，指标控制程序则是成本进行过程控制的重点C.要做好施工成本的过程控制，必须制定规范化的过程控制程序D.施工成本管理体系由社会有关组织进行评审和认证正确答案D
58、建设工程项目策划旨在为项目建设的和实施增值A.设计B.决策C.控制D.策划正确答案B
59、东洋市水利局作为该局综合办公大楼项目的业主，通过设计竞赛和公开招标的方式，确定了该市的建筑设计研究院和第三建筑公司分别为本项目的设计单位和施工单位对于上述三家单位作为项目业主，东洋市水利局的进度目标是指该局综合办公大楼的A.立项时间目标B.投产时间目标C.启用时间目标D.运营时间目标正确答案C
60、下列工程质量问题中，可不做专门处理的是（）A.某高层住宅施工中，底部二层的混凝土结构误用安定性不合格的水泥B.某防洪堤坝填筑压实后，压实土的干密度未达到规定值C.某检验批混凝土试块强度不满足规范要求，但混凝土实体强度检测后满足设计要求D.某工程主体结构混凝土表面裂缝大于
0.5mm正确答案C
61、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》（建市
[2007]9号），建设行政主管部门市场诚信信息平台上不良行为记录的公布时间，除法律、法规另有规定的，应为行政处罚决定做出后（）日内
（2015）141075正确答案C
62、关于建造师和项目经理的说法，正确的是（）A.取得建造师注册证书的人员即可成为施工项目经理B.大、中型工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任C.建造师是管理岗位，项目经理是技术岗位D.取得建造师注册证书的人员只能担任施工项目经理正确答案B
63、关于时间一成本累积曲线的绘制步骤，下列选项中，正确是的（）A.——
③一B.一
③一C.
③D.一
③——正确答案D
64、施工合同的实施中，应由（）对各工程小组进行建设工程施工合同交底A.施工员B.项目技术负责人C.项目经理D.施工企业负责人正确答案C
65、某工程在浇筑楼板混凝土时，发生支模架坍塌，造成3人死亡，6人重伤，经调查，系现场技术管理人员未进行技术交底所致该工程质量事故应判定为（）A.操作责任的较大事故B.操作责任的重大事故C.指导责任的较大事故D.指导责任的重大事故正确答案C
66、施工总承包单位建立的质量控制体系在层级上属于（）的质量控制体系A.第一*层级B.第二层级C.第三层级D.第四层级正确答案B
67、成本的控制需要进行实际成本情况与施工成本计划的比较，其中实际成本情况是通过（）反映的A.工程变更文件B.进度报告C.施工组织设计D.分包合同正确答案B
68、下列关于工程咨询合同中相关方的责任和义务的说法中，正确的是（）A.工程咨询方在客户和第三方之间提供证明、行使决定权或处理权时，作为仲裁人，要根据自己的专业技能和判断进行工作B.即便在客户同意工程咨询方把某些任务交给第三方来完成，工程咨询方仍然是唯一责任者C.咨询工程师对于由他编制的文件拥有版权，业主无权使用或复制此类文件D.咨询工程师在服务完成或终止后两年内出版有关书籍，无需征得业主批准正确答案B
69、关于建造师和项目经理的说法，正确的是A.取得建造师注册证书的人员即可成为施工项目经理B.大、中型工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任C.建造师是管理岗位，项目经理是技术岗位D.取得建造师注册证书的人员只能担任施工项目经理正确答案B
70、关于竣工质量验收程序和组织的说法，正确的是oA.单位工程的分包工程完工后，总包单位应组织进行自检，并按规定的程序进行验收B.工程竣工质量验收由建设单位委托监理单位负责组织实施C.单位工程完工后，总监理工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收D.工程竣工报告应由监理单位提交并须经总监理工程师签署意见正确答案C
71、关于质量管理体系运行说法不正确的是（）A.质量管理体系运行按质量管理体系文件所制定的程序、标准、工作要求及目标分解的岗位职责进行运作B.质量管理体系运行过程中，按各类文件要求，监视、测量和分析过程的有效性和效率C.按照质量管理体系文件规定的办法进行质量管理评审和考核D.对过程运行评审考核工作，应针对发现的问题，采取必要改进措施，保证不发生质量问题正确答案D
72、项目管理机构在对施工机具使用费支出的控制过程中，采取合理安排施工生产、加强机械调度工作等的成本控制措施，主要作用是控制机械的（）A.台班单价B.台班数量C.台班保养费D.台班质量正确答案B
73、质量控制的基本原理是运用全面过程质量管理的思想和动态控制的原理，进行质量的事前预控、事中控制和（）A.事后控制B.阶段验收C.加强管理D.狠抓落实正确答案A
74、施工现场围挡高度在市区主要路段不宜低于（）m在一般路段不低于（）mo
2.0m
1.5m
2.5m、
1.8m
2.5m
1.5m
2.0m
1.8m正确答案B
75、下列关于项目管理工作任务分工表的说法，正确的是（）A.工作任务分工表反映项目经理和各工作部门、各工作岗位的分工B.一个工程项目只能编制一张工作任务分工表C.编制工作任务分工表中的基础准备工作是确定项目管理职能的分工D.工作任务分工表是项目的组织设计文件之一正确答案D
76、下列选项中，关于月（季）度成本分析方法的表述，正确的是（）A.通过实际成本与施工成本的对比，分析当月（季）的成本降低水平B.通过实际成本与预算成本的对比，分析目标成本的落实情况C.通过对各成本项目的成本分析，可以了解成本总量的构成比例D.通过对技术经济措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径正确答案C
77、某工程公司工期为3个月，2013年5月1日开工，5〜7月份计划完成工程量分别为500t、2000t.1500t计划单价为5000元/t；实际完成工程量分别为400t、1600t2000t5〜7月份实际价格均为4000元八则6月末的费用偏差为万元A.160B.-160C.200D.-200正确答案C
78、建设工程项目实施阶段策划是在建设项目立项之后，为了把项目决策付诸实施而形成的指导性的项目实施方案建设工程项目实施阶段策划的主要任务是A.确定如何组织项目的开发或建设B.确定项目开发或建设的任务C.确定如何组织项目的实施D.确定项目开发的程序和内容正确答案A
79、开展安全预评价工作，是贯彻落实方针的重要手段A.质量第一，信誉至上B.企业负责，政府监督C.领导负责，群众监督D.安全第一，预防为主正确答案D
80、施工成本分析中，假定众多因素中的一个发生了变化，而其他因素不变，然后逐个替换，分别比较其计算结果，以确定各个因素的变化对成本的影响程度这种施工成本分析方法称为A.差额计算法B.构成比率法C.因素分析法D.比较法正确答案C
81、在安全生产管理预警体系中，技术变化的预警属于系统A.内部管理不良预警B.外部环境预警C.预警信息管理D.事故预警C.项目管理规划大纲D.组织经营方针和目标正确答案B
7、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列安全事故中，属于较大事故的是（）o（2018年真题）A.10人死亡，3000万元直接经济损失B.3人死亡，4800万元直接经济损失C.4人死亡，6000万元直接经济损失D.2人死亡，980万元直接经济损失正确答案B
8、下列选项中属于项目决策阶段策划中管理策划的工作内容的是（）A.项目决策期的合同结构管理B.项目实施期管理总体方案C.项目建设成本分析和效益分析D.技术方案分析和论证正确答案B
9、建设工程产品的时代性、社会性与多样性决定了其环境管理的（）A.协调性正确答案B
82、对于承包人向发包人的索赔请求，索赔文件首先应该交由（）审核A.设计人B.政府主管部门C.工程师D.发包人正确答案C
83、下列变更中，不属于工程变更的是（）A.进度计划变更B.施工条件变更C.技术规范与标准变更D.项目部人员变更正确答案D
84、下列施工企业作业质量控制点中，属于“待检点”的是（）A.隐蔽工程B.重要部位C.特种作业D.专门工艺正确答案A
85、（2020年真题）关于双代号时标网络计划的说法，正确的是（）A.时间坐标系方向可以垂直向上B.节点中心必须对准相应时标位置C.可以用水平虚箭线表示虚工作D.时间坐标必须是日历坐标体系正确答案B
86、钢结构工程中使用的高强度螺栓、某些特殊焊接使用的焊条是质量控制点的重点控制对象（）方面的内容A.施工方法与关键操作B.施工技术参数C.材料的质量与性能D.技术间歇正确答案C
87、如果先绘制出时标网络计划，计算各工作的最早时间参数，在根据时间参数确定节点位置这样的双代号时标网络计划编制方法称为（）OA.直接绘制法B.间接绘制法C.分段绘制法D.连续绘制法正确答案B
88、施工作业质量自控的程序步骤不包括（）A.施工作业技术的交底B.施工作业活动的实施C.监理机构检查验收D.施工作业质量的检验正确答案C
89、某工程项目承包人于2018年7月12日向发包人提交了竣工验收报告，发包人收到报告后，于2018年8月5日组织竣工验收，参加验收各方于2018年8月10日签署有关竣工验收合格的文件，发包人于当年8月20日按有关规定办理了竣工验收备案手续根据《标准施工招标文件》中〃通用合同条款〃的规定，本项目的实际竣工日期为（）A.2018年7月12日B.2018年8月5日C.2018年8月10日D.2018年8月20日正确答案A
90、对已经产生的固体废物进行分选、破碎、压实浓缩、脱水等减少其最终处置量，减低处理成本，减少对环境的污染，此做法属于固体废物（）的处置A.填埋B.压实浓缩C.回收利用D.减量化处理正确答案D
91、编制可行性研究报告属于建设工程项目（）阶段的主要任务A.决策B.设计C.动工前准备D.施工正确答案A
92、下列施工成本材料费的控制中，可以影响材料价格的因素是（）o
（2013）A.材料领用的指标B.材料的投料计量C.材料消耗量的大小D.材料的采购运输正确答案D
93、成本分析是在成本的形成过程中，主要利用施工项目的成本核算资料（成本信息、），与（）等进行比较了解成本的变动情况A.目标成本、预算成本以及类似施工项目的实际成本B.目标成本、预算成本以及本项目的实际成本C.目标成本、本项目的实际成本D.预算成本、类似施工项目的实际成本正确答案A
94、形象进度、产值统计、（）“三同步”，即三者的取值范围应是一致的A.计划成本统计B.实际材料费用C.人.材.机消耗D.实际成本归集正确答案D
95、实施性成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划，它是以项目（）为依据，以落实项目经理责任目标为出发点，采用企业的施工定额通过施工预算的编制而形成的实施性施工成本计划A.清单报价B.招标文件C.实施方案D.施工合同正确答案C
96、工程项目施工方案中，施工的技术、工艺、方法和机械、设备、模具等施工手段的配置属于（）A.施工技术方案B.施工组织方案C.施工管理方案D.施工控制方案正确答案A
97、某房地产建设项目开工，由于前期探测不严谨，导致基坑开挖时正好挖到地下煤气管道引起爆炸，造成3死9重伤的严重后果，直接经济损失300多万，该事故属于（）A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故正确答案C
98、业务核算是施工成本分析的依据之一，其目的是A.预测成本变化发展的趋势B.迅速取得资料，及时采取措施调整经济活动C.计算当前的实际成本水平D.记录企业的一切生产经营活动正确答案B
99、下列施工合同风险中，属于管理风险的是2015A.业主改变设计方案B.对环境调查和预测的风险C.自然环境的变化D.合同所依据环境的变化正确答案B
100、关于国际工程施工承包合同争议解决的说法，正确的是oA.国际工程施工承包合同中，仲裁实行一裁终局制B.国际工程施工承包合同中，应首选诉讼作为解决争议的方式C.国际工程施工承包合同争议解决最有效的方式是协商D.FIDIC合同中，DAB提出的裁决是强制性的正确答案C
101、对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序，应严格执行“三检”制度，即A.事前检查、事中检查、事后检查B.操作者自检、质量员检查、监理工程师检查C.工序检查、分项检查、分部检查D.自检、互检、专检正确答案D
102、通过施工成本做到有奖有惩，赏罚分明，才能调动每一个职能部门完成目标成本的积极性A.分析B.计划C.预测D.考核正确答案D
103、2019年真题下列质量风险应对策略中，属于风险转移策略的是oA.施工单位合理安排工期避开可能发生的自然灾害对质量的影响B.施工单位在施工中有针对性地制定质量事故应急预案C.建设单位在工程发包时要求承包单位提供履约担保D.建设单位在工程预算价格中预留一定比例的不可预见费正确答案C
104、地方各级人民政府应急管理部门的应急预案，应当报（）备案A.上一级人民政府B.国务院安全生产监督管理部门C.同级安全生产监督管理部门D.同级人民政府正确答案D
105、某施工总承包单位依法将自己没有足够把握实施的防水工程分包给有经验的分包单位，属于质量风险应对的（）策略
（2015）A.转移B.规避C.减轻D.自留正确答案A
106、某工作有且仅有两个紧后工作C、D其中C工作最早开始时间为10（计算坐标系，下同）最迟完成时间18持续时间为5天；D工作最早开始时间为10最迟完成时间20持续时间为6天；该工作与C工作间的时间间隔为2天，与D工作的时间间隔为4天则该工作时间的总时差为（）天345D.6正确答案C
107、编制大中型建设工程项目施工成本支出计划时，要在项目总的方面考虑总的预备费，也要在（虑不可预见费A.前期工作B.主要分项工程C企业管理费D.施工成本考核正确答案B
108、沟通过程包括（）要素A.沟通主体.沟通客体.沟通介体.沟通内容和沟通渠道B.沟通主体.沟通客体沟通介体.沟通环境和沟通方法C.沟通主体.沟通客体.沟通介体.沟通内容和沟通方法D.沟通主体.沟通客体.沟通介体.沟通环境和沟通渠道正确答案D
109、某业主方欲投资建造一个办公楼，则该业主方项目管理的进度目标指的是（）A.项目通过竣工验收B.办公楼可以启用B.持续性C.多变性D.经济性正确答案D
10、在项目实施过程中，项目目标的动态控制首先应进行的工作是A.收集数据，为项目控制提供参考值B.进行项目目标的计划值和实际值的比较C.将项目的目标进行分解，确定目标控制的计划值D.收集项目目标的实际值正确答案C
11、工程师的检查检验不应影响施工的正常进行如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担除此之外，影响正常施工的追加合同价款由承担，相应顺延工期A.承包人B.发包人C.设计单位D.监理单位正确答案BC.项目竣工结算完成D.项目验收合格正确答案B
110、项目质量控制体系运行的核心机制是（）A.约束机制B.反馈机制C.持续改进机制D.动力机制正确答案D
111、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》GF-2003-0214规定，由承包人办理保险，并支付保险费用的是（）A.从事危险作业的职工B.运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备C.施工场地内自有施工机械设备D.施工场地内的自有人员正确答案B
112、根据建设工程监理规范，施工组织设计在经监理工程师审核，签认后还应报oA.建设单位B.工程质量监督机构C.设计单位D.当地建设行政主管部门正确答案A
113、是国际工程承包合同争议解决很少采用的方式A.协调B.仲裁C.调解D.诉讼正确答案D
114、根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013的规定，以下关于“工程建设监理规划”的描述中正确的是oA.工程建设监理规划应当在工程施工开工日后开始编制B.工程建设监理规划应由总监理工程师主持编制C.工程建设监理规划应由总监理工程师审批后实施D.工程建设监理规划应在第一次工地会议完成后报送业主正确答案B
115、根据《合同法》的规定，下列合同中，属于委托合同的是（）A.勘察合同B.设计合同C.咨询合同D.施工承包合同正确答案C
116、建设工程项目防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的（）部门验收合格后，该建设工程项目方可投入生产或者使用A.主管部门B.环境保护行政主管部门C.建设行政主管部门D.地方主管正确答案B
117、根据《建设部关于加强建筑以外伤害保险工作的指导意见》，应当为施工现场从事施工作业和管理的人员办理建筑意外伤害保险并支付保险费的单位是（）A.建设主管部门B.建设项目业主方C.安全生产监督管理部门D.建筑施工企业正确答案D
118、在上海地铁和广州地铁一号线建设时都采用的组织结构模式是（）模式A.线性组织结构B.项目组织结构C.职能组织结构D.矩阵组织结构正确答案D
119、（2020年真题）关于“一揽子保险（CIP）的说法，正确的是（）A.内容不包括一般责任险B.不能实施有效的风险管理C.保障范围覆盖业主、承包商及分包商D.不便于索赔正确答案C
120、根据《建设项目工程总承包管理规范》，工程总承包的管理工作不包括（）A.办理可行性研究报批B.项目试运行管理和项目收尾C.项目施工管理D.项目采购管理正确答案A
121、项目实施的工作项编码，是对项目实施的工作过程的编码，应覆盖（）A.项目施工全过程B.项目工作的全部内容C.项目的工作任务目录D.项目实施的工作任务目录的全部内容正确答案D
122、某工人在施工作业过程中脚部被落物砸伤，休养了21周根据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）该事故属于（A.轻伤事故B.重伤事故C.职业病D.失能伤害正确答案B
123、在人力资源管理工作步骤中，当完成（）这一步工作后，就可以确定和选聘到有能力的员工A.员工的绩效考评B.人员甄选C.通过解聘减少员工D.编制人力资源规划正确答案B
124、基于互联网的项目信息门户属于电子商务（E-Business）两大分支中的（）A.电子支付工作B.电子管理工作C.电子共同工作D.电子决策工作正确答案C
125、关于项目目标动态控制的说法，错误的是（）A.动态控制首先应将目标分解，制定目标控制的计划值B.当目标的计划值和实际值发生偏差时应进行纠偏C.在项目实施过程中对项目进行动态跟踪和控制D.目标的计划值在任何情况下都应保持不变正确答案D
126、单代号搭接网络的时间参数计算时，若某项中间工作的最早开始时间为负值，则应当（）A.将该工作与最后一项工作联系起来B.增大该工作的时间间隔C.调整其紧前工作的持续时间D.在该工作与起点节点之间添加虚箭线正确答案D
127、施工现场文明施工的第一责任人是（）A.专职安全员B.项目经理C.项目技术负责人D.企业法定代表人正确答案B
128、施工合同分析中，对工程师权限和责任分析属于（）分析的内容A.发包人责任B.合同法律基础C.承包人主要任务D.合同争议解决方式正确答案A
129、在国际上，项目经理是其上级任命的一个项目的项目管理班子的负责人，它的主要任务是A.负责项目物资和设备的采购B.负责项目部的日常行政管理工作C.负责项目的技术工作D.项目目标的控制正确答案D
130、关于项目成本计划编制程序，下列选项中，正确的是oA.
①一
②一
③一
④一
⑤一
⑥B.
①一
③一
⑤一
④一
②一
⑥C.
②一
①一
③一
④一
②一
⑥D.
①一
⑤一
③一
④一
②一
⑥正确答案D
131、根据企业质量管理体系认证制度，当在认证证书有效期内出现体系认证范围变更企业可采取的行动是OA.申请复评B.重新换证C.认证暂停D.认证撤销正确答案B
132、供货方的项目管理工作主要在建设工程项目的（）进行A.审批阶段B.使用阶段C.决策阶段D.施工阶段正确答案D
133、下列项目信息中，属于组织类信息的是（）A.合同管理信息B.前期技术信息C.工作量控制信息D.编码信息正确答案D
134、应用动态控制原理进行建设工程项目投资控制时，在施工过程中，相对于工程合同价而言，投资的计划值有A.投资规划B.工程预算C.工程进度款D.工程决算正确答案B
135、为赶上已拖延的施工进度，项目部决定采用混凝土泵代替原来的塔吊运输混凝土该纠偏措施属于o2015真题A.管理措施B.组织措施C.经济措施D.技术措施正确答案D
136、为避免项目目标偏离的发生，应重视项目目标的主动控制，即A.定期地进行项目目标的计划值和实际值的比较，采取纠偏措施B.事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素，并采取有效的预防措施C.进行项目目标的调整D.将项目的目标进行分解，确定用于目标控制的计划值
12、预警信号一般采用国际通用的颜色表示不同的安全状况，II级预警用（）oA.红色B.橙色C.黄色D.蓝色正确答案B
13、承包人需要更换项目经理的，应提前（）天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意571428正确答案C
14、关于成本计划的类型，下列说法正确的是（）A.竞争性成本计划是选派项目经理阶段的预算成本计划B.指导性成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划C.实施性成本计划是施工项目投标及签订合同阶段的估算成本计划D.竞争性成本计划是施工项目投标阶段商务标书的基础正确答案D正确答案B
137、根据项目目标动态控制的工作程序，第一步工作是（）A.进行项目目标分解B.收集项目目标的实际值C.进行目标的计划值和实际值比较D.确定各种资源投入量正确答案A
138、确定最合适的施工机械、设备使用方案属于施工成本管理措施中的（）A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施正确答案B
139、某工程在浇筑楼板混凝土时，发生支模架坍塌，造成3人死亡，6人重伤，经调查，系现场技术管理人员未进行技术交底所致该工程质量事故应判定为（）A.操作责任的较大事故B.操作责任的重大事故C.指导责任的较大事故D.指导责任的重大事故正确答案C
140、下列属于项目目标的主动控制的是0A.定期进行项目目标的计划值和实际值的比较B.事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素C.及时解决工程款支付D.调整或修改设计正确答案B
141、依据施工企业质量管理体系文件构成，下列程序文件中，可视企业质量控制的需要而制定，不作统一规定的是（）A.预防措施控制程序B.内部审核程序C.质量记录管理程序D.设计变更程序正确答案D
142、在某工程网络计划中，工作M的最早开始时间为第15天，其持续时间为7天工作M有两项紧后工作它们的最早开始时间分别为第27天和第30天，最迟完成时间分别为第36天和第42天，工作持续时间分别为8和9则工作M的总时差和自由时差（）天A.均为5B.分别为6和5C.分别为H和6D.均为6正确答案B
143、下列建设工程项目风险中，属于技术风险的是（）A.人身安全控制计划B.施工机械操作人员的能力C.防火设施的可用性D.工程设计文件正确答案D
144、编制施工项目成本计划的关键是确定（）A.目标成本B.预算成本C.平均成本D.实际成本正确答案A
145、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》（建市
[2007]9号），建设行政主管部门市场诚信信息平台上不良行为记录的公布时间，除法律、法规另有规定的，应为行政处罚决定做出后（）日内A.5B.7C.10D.14正确答案B
146、建筑施工企业因暂时生产经营困难无法按劳动合同约定的日期支付工资的，应当向劳动者说明情况，并经与工会或职工代表协商一致后，可以延期支付工资，但最长不得超过（）日A.30B.60C.90D.120正确答案A
147、某工程混凝土结构出现裂缝，裂缝宽度
0.5mm裂缝深度较深，应该采用的处理办法是A.增大截面加固法B.灌浆修补缝C.纤维加固法D.嵌缝密封法正确答案B
148、根据《建筑工程项目管理规范》GB/T50326-2017项目管理规划包括项目管理规划大纲和两类文件A.项目管理计划B.项目管理实施细则C.项目管理操作规划D.项目管理实施规划正确答案D
149、关于施工技术准备工作的质量控制的说法，错误的是A.施工准备工作出错，会影响施工进度和作业质量B.施工技术准备是指在勘察、设计阶段为施工所需的技术做的准备工作C.审核相关质量文件，细化施工技术方案属于施工技术准备工作D.施工技术准备工作的质量控制，需要对技术准备工作的成果进行复核审查正确答案B
150、建设项目工程总承包即使采用总价包干的方式，稍大一些的项目也难以用固定总价包干，而多是采用OA.变动总价合同B.单价合同C.成本价酬金合同D.视情况而定正确答案A
151、工程建设监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后必须经审核批准并应在召开第一次工地会议前报送业主A.施工单位技术负责人B.监理单位技术负责人C.设计单位负责人D.施工单位法定代表人正确答案B
152、关于线性组织结构的说法，错误的是A.组织中，上下级呈现直线的权责关系B.组织中，每个人只接受一个直接上级的指示C.结构简单，权责分明，次序井然D.分工合理对主管的知识面及能力要求不高正确答案D
153、在施工过程中，暂停施工不包括（）A.因承包人原因导致的工期延误B.紧急情况下的暂停施工C.因发包人原因引起的暂停施工D.因承包人原因引起的暂停施工正确答案A
154、能够通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的分析方法是（）A.因素分析法B.差额分析法C.差率法D.比较法正确答案D
155、关于国际工程施工承包合同争议解决的说法，正确的是（）oA.国际工程施工承包合同争议解决中，仲裁实行一裁终局制B.国际工程施工承包合同争议解决中，诉讼是首选方式C.国际工程施工承包合同争议最有效的解决方式是协商D.FIDIC合同中，DAB作出的裁决是强制性的正确答案C
156、预付款担保是建设工程担保的一种形式，下列选项中正确的是（）A.预付款担保是承包人在收到发包人预付款之后，为保证正确、合理使用预付款向发包人提供的担保B.预付款担保的主要形式是担保公司担保C.预付款担保一般为合同金额的20%-25%D.预付款担保的担保金额应伴随预付款的返还等额递减正确答案D
157、关于虚工作的说法，正确的是（）（2015真题）A.虚工作只在双代号网络计划中存在B.虚工作一般不消耗资源但占用时间C.虚工作可以正确表达工作间逻辑关系D.双代号时标网络计划中虚工作用波形表示正确答案C
158、工程施工质量事故处理的工作包括
①事故调查；
②事故原因分析；
③事故处理；
④事故处理的鉴定验收；
⑤制定事故处理技术方案，其正确的工作程序是（）o（2018年真题）A.
①一
②一
③-
④-
⑤B.
①一
②一
⑤f
③一
④C.
②f
①f
③一
④一
⑤D.
③一
①一
⑤一
④一
②正确答案B
159、根据我国合同法的规定，下列不属于建设工程合同的是（）A.勘察合同B.设计合同C.施工承包合同D.工程监理合同正确答案D
160、在建设工程领域，最常见的职业伤害事故有高处坠落、物体打击、触电、中毒和（）等7类正确答案B
161、道路上有一个坑，既要设防护栏杆及警示牌，又要设照明及夜间警示红灯这符合建设安全事故隐患处理中的（）A.单项隐患综合治理原则B.冗余安全度治理原则C.事故直接隐患与间接隐患并治原则D.动态治理原则正确答案B
162、建设工程按项目管理工作的任务划分，信息的分类有四类，工作量控制信息属于（）信息A.组织类B.管理类C.经济类D.技术类正确答案C
163、下列合同实施偏差的调整措施中，属于组织措施的是（）A.增加资金投入B.变更技术方案C.增加人员投入D.变更合同条款正确答案C
15、建设工程项目实施阶段策划是为了把项目决策付诸实施而形成的（）项目实施方案A.实施性B.指导性C.计划性D.建议性正确答案B
16、运行机制是建设工程项目质量控制体系的生命，其中（）是来源于公正、公开、公平的竞争机制和利益机制的制度设计或安排A.约束机制B.反馈机制C.动力机制D.持续改进机制正确答案C
17、房屋建筑的平面空间布局、通风采光性能反映建设工程项目（）的质量特性A.使用功能B.安全可靠C.文化艺术D.建筑环境
164、某土方工程合同约定，合同工期为60天，工程量增减超过15%时，承包商可提出变更实施中因业主提供的地质资料不实，导致工程量由3200m3增加到4800m3则承包商可索赔工期天
2014016.52130正确答案C
165、运用动态控制原理控制建设工程项目进度时，第一步工作是A.收集工程进度实际值B.进行进度目标的调整C.进行工程进度的计划值和实际值的比较D.进行项目目标分解，确定目标控制的计划值正确答案D
166、计量控制作为施工项目质量管理的基础工作，其主要任务堤D.统一计量单位制度，组织量值传递，保证量值统一正确答案D
167、建筑材料采购合同中应明确货物的验收依据和（）A.验收程序B.验收人员C.验收方式D.验收时间正确答案C
168、关于职业健康安全与环境管理体系管理评审的说法，正确的是（）
（2015）A.管理评审是管理体系接受政府监督的一种机制B.管理评审是最高管理者对管理体系的系统评价C.管理评审是管理体系自我保证和自我监督的一种机制D.管理评审是第三方论证机构对管理体系的系统评价正确答案B
169、职业健康安全管理体系与环境管理体系的审查由组织的（）做出评价，判断组织的管理体系面对内部情况的变化和外部环境是否充分适应有效A.项目经理B.部门经理C.基层干部D.最高管理者正确答案D
170、单代号搭接网络的时间参数计算时，若某项中间工作的最早开始时间为负值，则应当A.将该工作与最后一项工作联系起来B.增大该工作的时间间隔C.调整其紧前工作的持续时间D.在该工作与起点节点之间添加虚箭线正确答案D
171、下列质量控制工作中，事中质量控制的重点是o2018年真题A.质量管理点的设置B.工序质量的控制C.施工质量计划的编制D.工序质量偏差的纠正正确答案B
172、在双代号网络计划中，如果其计划工期与计算工期相等，且工作i-j的完成节点在关键线路上，则工作i-j的自由时差0A.等于零B.小于零c.小于其相应的总时差D.等于其相应的总时差正确答案D
173、关于虚工作的说法，正确的是（）A.虚工作只在双代号网络计划中存在B.虚工作一般不消耗资源但占用时间C.虚工作可以正确表达工作间逻辑关系D.双代号时标网络计划中虚工作用波形表示正确答案C
174、施工准备阶段监理工作的主要任务不包括（）A.审查施工组织设计B.对于由业主负责采购的材料和设备物资.制定材料和设备供应计划和相应的资金需求计划C.审核分包单位的资质条件D.参与设计单位向施工单位的设计交底正确答案B
175、某工程施工到2014年8月，经统计分析得知，已完工作实际费用为1500万元，计划工作预算费用为1300万元，已完工作预算费用为1200万元，则该工程此时的进度偏差为（）万元A.100B.-100-200-300正确答案B
176、应用相关比率法进行成本分析、考查管理成果的好坏，通常所采用的对比指标具有的特点是OoA.性质不同但相关B.性质不同又不相关C.概念相关时期相同D.概念相关时期不同正确答案A
177、某投标人在内部投标评审会中发现招标人公布的招标控制价不合理，因此决定放弃此次投标，该风险应对策略为OoA.风险减轻B.风险自留C.风险转移D.风险规避正确答案D
178、下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于组织措施的是oA.调整进度管理方法B.改变施工管理方法C.强化合同管理D.调整工作流程组织正确答案D
179、通过加强施工定额管理和施工任务单管理，控制活劳动和物化劳动的消耗，这属于施工成本管理措施的OA.技术措施B.组织措施C.经济措施D.合同措施正确答案B
180、建设工程管理的核心任务是A.目标控制B.提高建设项目生命周期价值C.实现业主的建设目标和为工程的建设增值D.为工程的建设和使用增值正确答案D
181、某施工承包商进行土方开挖工程，按合同约定5—10月份的计划工作量为24000m3计划单价是24元/m3；到10月底检查时，确认承包商实际完成的工程量为21000m3实际单价为30元/m3则该工程的费用偏差CV和费用绩效指数CP1分别为-
12.6万元;
0.80-
12.6万元;
0.875-
7.2万元；
0.875-
7.2万元；
0.80正确答案A
182、工程成本应当包括所发生的，与执行合同有关的直接费用和间接费用2018真题A.从工程投标开始至竣工验收为止B.从场地移交开始至项目移交为止C.从合同签订开始至合同完成为止D.从项目设计开始至竣工投产为止正确答案C
183、对于工程网络计划非关键工作时差的调整，应该移动的范围是（）A.最早开始时间和最早完成时间之间B.最迟开始时间和最迟完成时间之间C.最迟开始时间和最早完成时间之间D.最早开始时间和最迟完成时间之间正确答案D
184、按国际工程惯例对工业与民用建筑工程的设计任务委托而言，下列专业设计事务所中，通常起主导作用的是（）A.测量师事务所B.建筑师事务所C.结构工程师事务所D.水电工程师事务所正确答案B
185、针对事故发生的原因，提出防止相同或类似事故发生的切实可行的预防措施，并督促事故发生单位加以实施，以达到事故调查和处理的最终目的此款符合“四不放过”事故处理原则的（）原则A.事故原因未查清不放过B.事故责任人未受到处理不放过C.事故责任人和周围群众没有受到教育不放过D.事故没有制订切实可行的整改措施不放过正确答案D
186、建设工程项目事中质量控制的目标是（）A.实施施工质量计划，达到工程质量目标B.运用目标管理的手段，实施工程质量控制C.确保工序质量合格，杜绝质量事故发生D.对质量控制活动进行整改正确答案C
187、对于采用单价合同招标的工程，如投标书中有明显的数字计算错误，业主有权先做修改再评标当总价和单价的计算结果不一致时，正确的做法是（）A.按市场价调整单价B.分别调整单价和总价C.以总价为准调整单价D.以单价为准调整总价正确答案D
188、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行（）A.抽样检测B.化学成分测定C.破坏性试验D.观感质量验收正确答案A
189、某工程的混凝土结构出现较深的裂缝，但经分析判定其不影响结构的安全和使用，正确的处理方法的是»A.表面密封B.嵌缝封闭C.灌浆修补D.限制使用正确答案C
190、施工预算编制的深度要能够满足0的要求，以便加强管理、实行队组经济核算A.项目部与公司签订成本责任合同B.签发施工任务单和限额领料单C.制定项目部内部成本责任计划D.制定项目部内部成本责任计划及进度计划正确答案B正确答案A
18、某网络计划中，工作A有两项紧后工作B和C工作B和工作C的最早开始时间分别为第13天和第15天，最迟开始时间分别为第19天和第21天；工作A与工作B和工作C的间隔时间分别为0天和2天如果工作A实际进度拖延7天，则（）A.对工期没有影响B.总工期延长2天C.总工期延长3天D.总工期延长1天正确答案D
19、建设项目工程总承包方的工作程序中，进行项目策划、编制项目计划属于项目（）阶段的工作A.启动B.初始C.设计D.施工正确答案B
20、编制竞争性成本计划的依据，不包括（）A.招标文件中的合同条件B.投标者须知
191、下列工程项目策划工作中，属于项目决策阶段合同策划的是（）A.组织方案设计竞赛B.确定项目设计合同结构方案C.拟定施工合同文本D.确定实施期合同结构总体方案正确答案D
192、某工程基础包含开挖基槽、浇筑混凝土垫层，砌筑成基础三项工作，分三个施工段组织流水施工，每项工作均由一个专业班组施工，各工作在各施工段上的流水节拍分别是4天、1天和2天，混凝土垫层和砖基础之间有1天的技术间歇在保证各专业班组连续施工的情况下，完成该基础施工的工期是（）天8121822正确答案C
193、某公路桥梁工程预应力按规定张拉系数为L3而实际仅为
0.8属于严重的质量缺陷，无法修补，只A.报废处理B.限制使用C.加固处理D.返工处理正确答案D
194、在PDCA循环中，C这一环节是指对计划实施过程中进行各种检查，包括作业者的自检、互检和（）A.整改C.专职管理者专检D.消项正确答案C
195、根据《建筑施工组织设计规范》，施工组织设计应由（）主持编制A.施工单位技术负责人B.建设单位技术负责人C.项目技术负责人D.项目负责人正确答案D
196、费用偏差原因分析中，组织不落实属于（）A.客观原因B.施工原因C.业主原因D.设计原因正确答案C
197、参加生产经营单位应急预案评审的人员应当包括（）oA.企业主管安全生产的负责人B.安全生产监督管理部门的工作人员C.应急管理方面的专家D.社会群众正确答案C
198、在研究招标文件的同时，投标人需要开展详细的调查研究，以下不属于其调查的项目是（）A.招标人个人经济能力调查B.市场宏观经济调查C.工程业主方和竞争对手公司的调查D.工程现场考察和工程所在地区的环境考察正确答案A
199、工程项目质量管理是指在工程项目实施过程中，（）项目参与各方关于质量的相互协调的活动A.指挥和控制B.管理和协调C.调控和引导D.组织和计划正确答案A
200、在FIDIC于1999年出版的新型合同条件下，没有业主委托的工程师这一角色的合同条件是（）A.《施工合同条件》B.《EPC交钥匙项目合同条件》C.《简明合同格式》D.《永久设备和设计一建造合同条件》正确答案B
201、下列质量管理的内容中，属于施工质量计划基本内容的是（）
（2013）A.项目部的组织机构设置B.质量控制点的控制要求C.质量手册的编制D.施工质量体系的认证正确答案B
202、应急预案是对特定的潜在事件和紧急情况发生时所采取措施的计划安排，是应急响应的行动指南，同时应急预案应形成体系关于应急预案体系的构成，下列说法正确的是（）A.生产规模小、危险因素少的生产经营单位，其专项应急预案和现场处置方案可以合并编写B.现场处置方案是综合应急预案的组成部分C.若发生脚手架拆除等事故，则应制定现场处置方案D.现场处置方案是针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施正确答案D
203、项目的信息管理，是使项目的信息能方便和有效地获取、（）、存档、处理和交流A.分类B.存储C.编码D.打印正确答案B
204、根据《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T50358-2017）规定，项目总承包的工作中“项目启动”工作的主要内容是（）A.编制项目计划B.施工开工前的准备工作C.组建项目部D.确定项目控制基准正确答案C
205、下列不属于业主方进度目标的是（）A.工厂建成可以投入生产B.道路建成可以通车C.办公楼可以启用D.旅馆竣工验收合格正确答案D
206、实施性成本计划是在项目施工准备阶段，采用（）编制的施工成本计划A.估算指标B.概算定额C.施工定额D.预算定额正确答案C
207、修正的总费用法是对总费用法的改进，不属于修正内容的是（）A.将计算索赔款的时段局限于受到外界影响的时间，而不是整个施工期B.计算受影响时段内所有施工工作所受的损失C.与该项工作无关的费用不列入总费用中D.对投标报价费用重新进行核算按受影响时段内该项工作的实际单价进行核算，乘以实际完成的该项工作的工程量正确答案B
208、关于施工质量控制基本环节的说法，正确的是oA.施工质量控制应用静态控制的原理进行质量管理B.事前质量预控的重点是对质量管理薄弱环节制定有效的控制措施和对策C.事中质量控制的重点是发现施工质量方面的缺陷并提出整改措施D.事后质量控制的重点是质量控制点的控制正确答案B
209、建筑产品的生产涉及大量的露天作业，受到气候条件、工程地质等不可控因素的影响较大，这就决定职业健康安全与环境管理具有oA.单一性B.复杂性C.不可逆性D.重复性正确答案B
210、根据《建筑施工组织设计规范》，关于施工组织设计审批的说法，正确的是oA.专项施工方案应由项目技术负责人审批B.施工方案应由项目总监理工程师审批C.施工组织总设计应由建设单位技术负责人审批D.单位工程施工组织设计应由承包单位技术负责人审批正确答案D
211、建设工程担保中，担保金额在担保有效期内逐步减少的担保是（）担保A.投标B.支付C.预付款D.履约正确答案C
212、供货方进度计划应包括供货的所有环节，如采购、加工制造和OoA.运输B.询价C.投标D.仓储正确答案A
213、关于项目人力资源管理的说法，正确的有（）A.人力资源管理的工作步骤中包括编制人力资源规划B.人力资源管理不包括员工的绩效考评C.人力资源管理的主要特点是管理对象广泛D.人力资源管理的目的是减少人才流动正确答案A
214、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015直接法绘制时标网络计划的第一步工作是（）A.将起点节点定位在时标计划表的起始刻度线上B.绘制时标网络计划C.计算各工作的最早时间D.确定各节点的位置号正确答案A
215、对某办公楼二层一施工段内的框架柱钢筋制作的质量，应按一个（）进行验收A.检验批B.单位工程C.分部工程D.分项工程正确答案A
216、项目管理机构进行项目成本费用控制的主要费用对象是（）oA.工程设计费用B.工程监理费用C.业主建设管理成本D.工程分包费用正确答案D
217、关于建设工程质量监督管理的说法，正确的是（）A.建设行政主管部门发现竣工验收过程中有违反质量管理规定行为的，责令停止使用，重新组织竣工验收B.施工单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，将竣E验收报告报建设行政主管部门备案C.小规模的市政基础设施改建工程可以免于备案D.建设单位未组织竣工验收擅自交付使用的，责令改正，且处以竣工结算价款2%〜4%的罚款正确答案A
218、编制安全技术措施计划包括以下工作
①工作活动分类；
②风险评价；
③危险源识别；
④制定安全技术措施计划；
⑤评价安全技术措施计划的充分性；
⑥风险确定正确的编制步骤是（）2017A.
①-
②-
③-
④-
⑤-
⑥B.
③-
①-
②-
⑥-
④-
⑤C.
①-
③-
⑥-
②-
⑤-
④D.
①-
③-
⑥-
②-
④-
⑤C.工程量清单D.项目实施方案正确答案D
21、在工程总成本一开始估计不准，可能变化不大的情况下，可采用的合同形式是A.成本加固定费用B.成本加固定比例费用C.成本加奖金D.最大成本加费用正确答案A
22、建设工程项目的风险因素中，属于经济与管理风险因素的是A.人身安全控制计划B.工作流程组织C.工程施工方案D.组织结构模式正确答案A
23、关于事故上报的程序，不正确的是oA.安监部门每级上报时间不超过2小时正确答案D
219、根据我国相关法规，下列关于建设工程项目对环境保护的基本要求，不正确的是（）A.建设工程项目选址应当符合城市总体规划B.应采取生态保护措施，有效预防和控制生态破坏C.对应当编制环境影响报告书的建设工程项目，必须举行听证会D.包含防治污染设施的建设工程项目，其防治污染的设施必须经环境保护行政主管部门验收合格后，该项目方可投入生产或使用正确答案C
220、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）第八条，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列符合经批准可以进行邀请招标的情形是（）A.政府资金采购项目B.使用国际组织资金的项目C.采用公开招标方式的费用占合同金额的比例过大D.工程投资额在3000万元以下的项目正确答案C
221、项目竣工后，环保行政主管部门应在收到申请环保设施竣工验收之日起（）日内完成验收A.10152030正确答案D
222、施工承包合同履约担保的有效期始于之日A.投标截止B.发出中标通知书C.施工承包合同签订D.工程开工正确答案D
223、下列建设工程项目招标投标活动中，属于合同承诺行为的是A.发布招标公告B.发出招标文件C.提交投标文件D.发出中标通知书正确答案D
224、按照我国现行规定，竣工质量验收的依据不包括（）A.专业工程质量验收规范B.设计文件C.工程施工承包合同D.施工组织设计正确答案D
225、下列工程担保中，以保护承包人合法权益为目的的是（）A.投标担保B.履约担保C.预付款担保D.支付担保正确答案D
226、下列变更中，不属于工程变更的是0A.进度计划变更B.施工条件变更C.技术规范与标准变更D.项目部人员变更正确答案D
227、对与施工总承包管理模式来说，下列说法错误的是（）A.在投资控制方面，业主方的风险很小B.在进度控制方面，有利于缩短建设周期C.在质量控制方面，有利于质量控制D.在组织与协调方面，可以大大减轻业主方的工作正确答案A
228、编制项目管理任务分工表时，首先进行项目管理任务的分解，然后（）A.确定项目管理的各项工作流程B.分析项目管理合同结构模式C.明确项目经理和各主管工作部门或主管人员的工作任务D.分析组织管理方面存在的问题正确答案C
229、建设工程项目质量控制体系，一般形成多层次、多单元的结构形态，这是由其实施任务的委托方式和合同结构所决定的下列关于结构形态的说法，正确的是（）oA.一般情况下，第一层次的质量控制体系应由建设单位的工程项目管理机构负责建立B.施工总承包单位等建立的相应管理范围内的质量控制体系属于第一层次的质量控制体系C.第二层次及其以下，是承担工程设计、施工安装、材料设备供应等各承包单位的现场质量自控体系，或称各自的施工质量保证体系D.多单元结构是指在项目质量控制总体系下，第一层次的质量控制体系及其以下的质量自控或保证体系可能有多个这是项目质量目标、责任和措施分解的必然结果正确答案A
230、项目实施的工作项编码应覆盖项目实施的工作任务目录的全部内容，不包括（）A.设计准备阶段的工作项B.设计阶段的工作项和招投标工作项C.施工和设备安装工作项D.项目的进度项正确答案D
231、根据质量管理体系认证制度，当在认证证书有效期内出现体系认证标准变更，企业可采取的行动是A.申请复评B.重新换证C.认证暂停D.认证撤销正确答案B
232、下列建设工程项目决策阶段的工程内容中，属于组织策划的是（）A.业主方项目管理的组织结构B.生产运营期经营管理总体方案C.编码体系的建立D.实施期组织总体方案正确答案D
233、建设工程项目进度计划系统分为总进度计划、子系统进度计划和单项工程进度计划，这是根据进度计划的不同（）编制的A.功能B.深度C.周期D.编制主体正确答案B
234、关于施工成本控制的说法，正确的是（）A.施工成本管理体系由社会有关组织进行评审和认证B.要做好施工成本的过程控制，必须制定规范化的过程控制程序C.管理行为控制程序是进行成本过程控制的重点D.管理行为控制程序和指标控制程序是相互独立的正确答案B
235、单代号搭接网络的时间参数计算时，若某项中间工作的最早开始时间为负值，则应当（）A.将该工作与最后一项工作联系起来B.增大该工作的时间间隔C.调整其紧前工作的持续时间D.在该工作与起点节点之间添加虚箭线正确答案D
236、根据合同通用条款规定的文件解释优先顺序，下列文件中具有优先解释权的是（）A.规范标准B.中标通知书C.协议书D.设计文件正确答案C
237、某工程主体结构混凝土工程为3200m3预算单价为550元/n）3计划4个月内均衡完成开工后，混凝土实际采购价格为560/m3施工至第二个月月底，实际累计完成混凝土工程量为1800m3则此时的进度偏差为（）万元
11.
811.
211.0D.-
1.8正确答案C
238、由于建设工程项目大量数据处理的需要，应重视利用新信息技术的手段进行信息管理，其核心手段是o2013A.基于局域网的信息管理平台B.基于互联网的信息处理平台C.基于互联网的信息传输平台D.基于局域网的信息处理平台正确答案B
239、项目建设涉及的工种甚多，包括大量的高空作业、地下作业、用电作业、爆破作业、施工机械、起重作业等较危险的工程，并且各工种经常需要交叉或平行作业，说明建设工程职业健康安全与环境管理具有A.多变性B.协调性C.复杂性D.持续性正确答案B
240、建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的2013A.组织柔性化B.组织集成化C.组织扁平化D.组织高效化正确答案B
241、施工方案应由投标人的主持制定，主要应考虑施工方法、主要施工机具的配置、各工种劳动力的安排及现场施工人员的平衡、施工进度及分批竣工的安排、安全措施等A.技术负责人B.法人代表C.业主D.总监理工程师正确答案A
242、关于建设工程安全事故的处理，下列说法中正确的是oA.有关部门逐级上报事故，每级上报的时间不得超过2小时，严禁越级上报B.事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告C.事故调查报告的内容应包括对事故责任者的处罚决定D.对于较大事故，人民政府应当自收到事故调查报告之日起30日内作出批复正确答案B
243、某因素被预警评价为“受到事故严重威胁”，其预警等级为（）级，用（）表示I；红色II；橙色III；橙色IV；红色正确答案B
244、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列施工起重机械进行登记时提交的资料中，属于机械使用有关情况的是（）A.制造质量证明书B.检验证书C.使用说明书D.起重机械的管理制度正确答案D
245、化学用品、外加剂等要妥善保管，库内存放，防止污染环境是建设工程施工现场环境保护的（）措施A.噪声污染的防治B.固体废物的处理C.大气污染的防治D.水污染的防治B.只有较大事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安监职责的部门C.只有一般事故逐级上报至设区的市人民政府安全生产监督管理部门和负有安监职责的部门D.只有特别重大事故逐级上报至国务院安监部门和负有安监职责的部门正确答案D
24、如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，应（）A.视为正常工作联系B.服从发包人直接指令C.服从工程师直接指令D.视为分包人违约，并承担违约责任正确答案D
25、根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）招标发包的工程以投标截止日前（）天的日期为基准日期A.16B.26C.28D.30正确答案C正确答案D
246、如工程质量不符合要求，经过加固处理后外形尺寸改变，但能满足安全使用要求其处理方法是2014A.虽有质量缺陷，应予以验收B.按技术处理方案和协商文件经行验收C.扔按验收不合格处理D.先返工处理，重新进行验收正确答案B
247、施工成本控制的各工作步骤中，最核心的工作是A.分析B.预测C.比较D.纠偏正确答案A
248、对于重要的或对工程质量有重大影响的工序，应严格执行的“三检”制度2014A.事前检查、事中检查、事后检查B.自检、互检、专检C.工序检查、分项检查、分部检查D.操作者自检、质量员检查、监理工程师检查正确答案B
249、某城市在开发建设用地时，由某地产商负责拆迁某居民区内的建筑，将施工单位的资质等级证明、拟拆除建筑物、构筑物及可能涉及的毗邻建筑的说明、拆除施工组织方案、堆放、清除废弃物的措施等资料报送建设工程所在地的县级以上的地方人民政府主管部门或其他有关部门备案其备案时间应在拆除工程施工（）日前报送15306090正确答案A
250、因生产过程及工作原因或与其相关的其他原因造成的伤亡事故是（）A.职业病B.车辆伤害事故C.职业伤害事故D.起重伤害事故正确答案C
251、信息管理部门负责与其他工作部门协同组织收集、处理信息和（）各种反映项目进展和项目目标控制的报表和报告A.汇总B.形成C.统计D.打印正确答案B
252、对于工序交接检查，应严格执行“三检”，即（）A.自检、抽检、专检B.自检、互检、面检C.抽检、专检、对检D.自检、互检、专检正确答案D
253、根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2017项目管理规划大纲的编制工作包括
①分析项目实施条件、进行项目工作结构分解；
②明确项目需求和项目管理范围；
③确定项目管理组织模式、组织结构和职责分工；
④规定项目管理措施；
⑤编制项目资源计划；
⑥报送审批
⑦确定项目管理目标正确的编制程序是（）OA.
①-
②-
⑦-
④-
③-
⑤-
⑥B.
①-
②-
⑦-
⑤-
①-
④-
⑥C.
②-
⑦-
①-
③-
④-
⑤-
⑥D.
②-
①-
⑦-
④-
⑤-
③-
⑥正确答案C
254、关于工期索赔的说法，正确的是（）A.所有的关键线路延误都是可索赔延误B.所有的非关键线路延误都是不可索赔延误C.非承包商原因造成的非关键工作延误不超过其总时差，业主一般既给予工期顺延，也给予费用补偿D.可索赔延误与不可索赔延误同时发生，可索赔延误将变成不可索赔延误正确答案D
255、下面对施工质量的自控和监控叙述正确的是（）A.自控主体所进行的施工质量监控是对监控行为的推动和约束B.监控主体的质量意识和能力是关键，是施工质量的决定因素C.自控主体不能因为监控主体的存在和监控职能的实施而减轻或免除其质量责任D.自控主体可以在一定情况下减轻或免除其质量责任正确答案C
256、下列施工合同风险中，属于管理风险的是（）A.业主改变设计方案B.对环境调查和预测的风险C.自然环境的变化D.合同所依据环境的变化正确答案B
257、通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因，进行挖掘内部潜力的方法是（）OA.比较法B.因素分析法C.差额计算法D.比率法正确答案A
258、（2018年真题）一般情况下，当采用施工总承包管理模式时，分包合同由（）与分包单位签约A.施工总承包管理单位B.施工总承包单位C.项目咨询单位D.业主正确答案D
259、某高层住宅施工中，有几层的混凝土结构使用了安定性不合格的水泥，经检测，结构构件不满足规定的质量要求，正确的处理方法是（）A.加固处理B.限制使用C.返修处理D.返工处理正确答案D
260、关于安全生产事故应急预案管理的说法中正确的是（）A.对应急预案的评审必须采取召开听证会的形式B.政府有关部门的工作人员和相关安全生产及应急管理方面的专家均可参加评审C.安全生产监督管理部门的应急预案，应报同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门备案D.中央管理的总公司的综合应急预案和专项应急预案，报国务院国有资产监督管理部门、国务院安全生产监督管理部门和国务院有关主管部门备案正确答案D
261、下列建设工程项目策划工作中，属于实施阶段策划的是（）A.编制项目实施期组织总体方案B.编制项目实施期管理总体方案C.编制项目实施期合同结构总体方案D.制订项目风险管理与工程保险方案正确答案D
262、某工程施工期间，安全人员发现作业区内有一处电缆井盖遗失，随即在现场设防护栏及警示牌、并设照明及夜间警示红灯这是建设安全事故隐患处理中原则的具体体现A.动态治理B.单项隐患综合治理C.冗余安全度治理D.直接隐患与间接隐患并治正确答案C
263、施工现场人以上的临时食堂，污水排放时可设置简易有效地隔油池，定期清理，防止污染2013205010080正确答案C
264、取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，取决于A.建设行政主管部门B建筑业企业C.建设单位D.建设监理部门正确答案B
265、FIDIC合同中采用的解决合同争议的方式是（）A.协商B.调解C.争端裁决委员会D.仲裁正确答案C
266、建设工程质量监督档案是按（）建立的，要求归档及时，资料记录等各类文件齐全A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.检验批准正确答案C
267、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214）除专用条款另有规定外，下列合同文件中拥有最优先解释权的是（）
（2013）A.通用合同条款B.中标通知书C.投标函及其附件D.技术标准和要求正确答案B
268、关于维修保函和保留金的说法，正确的是A.与保留金相比，维修保函对发包人有利B.与保留金相比，维修保函对承包人有利C.维修保函对业主有一定的风险D.对于发包人，应争取拒绝承包人以维修保函代替保留金的要求正确答案B
269、按照我国现行规定，项目经理的职责包括A.主持编制项目管理规划大纲B.进行项目范围内的利益分配C.主持组织进行项目的检查.鉴定和评奖申报工作D.接受审计，处理项目经理部解体的善后工作正确答案D
270、以下《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用条款规定的顺序正确的是（）A.合同协议书-专用合同条款及其附件-通用合同条款-技术标准和要求B.合同协议书-通用合同条款-专用合同条款及其附件-技术标准和要求C.专用合同条款及其附件-通用合同条款-技术标准和要求-合同协议书D.合同协议书-技术标准和要求-专用合同条款及其附件-通用合同条款正确答案A
271、关于项目管理和工程管理的说法，正确的是（）A.工程项目管理的时间是项目的全寿命周期B.建设工程管理的时间是项目的实施阶段C.工程管理的核心任务是为项目的建设和使用增值D.项目管理的核心任务是目标控制正确答案D
272、如果一个进度计划系统由控制性进度计划、指导性进度计划、实施性进度计划组成该进度计划系统是由（）的计划组成的计划系统A.不同深度B.不同参与方C.不同功能D.不同周期。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
