2023-2024一级建造师之一建工程法规知识总结例题

2023-2024一级建造师之一建工程法规知识总结例题姓名学号得分

1、劳动者的下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的是（）2017真题A.在试用期后被证明不符合录用条件B.严重违反用人单位的规章制度C.被起诉有大量欠债D.经常生病不能从事岗位工作正确答案B

2、某市地税局计划在市区某地兴建一座办公大楼在招标过程中，甲建筑工程公司通过伪造资质证明文件的手段中标，并与该地税局签订工程承包合同之后不久，此事被当地市政府建设行政主管部门查处并强令停工对于本案表述不正确的是（）A.地税局与甲公司签订的承包合同无效B.甲公司应承担违约责任C.甲公司应承担缔约过失责任D.甲公司的行为违反了我国《招标投标法》的规定正确答案B

3、某建设工程完工后，承包单位向建设单位提供完整的竣工资料和竣工验收报告，那么组织竣工验收的主体是（）A.质量监督站2012年12月20日2013年1月20日2013年2月20日正确答案C

26、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期的起始日是A.提交工程竣工验收报告之日B.工程竣工合格之日C.提交工程竣工验收报告后30天D.工程竣工合格之日后30天正确答案B

27、施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员中毒正确答案CB.工程建设分歧意见C.工程质量D.竣工时间正确答案A

270、同一债权既有保证又有物的担保的，当债务人不履行债务时，如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式，关于债权人债权实现的说法，正确的是（）2016A.第三人提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权B.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求承担保证责任C.债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任D.提供物的提保的第三人承担担保责任后，有权向保证人或债务人追债正确答案C

271、（2020年真题）关于开标的说法，正确的是（）A.开标可以在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行B.开标地点可以不在招标文件预先确定的地点，但招标人须在开标前5日书面通知所有获取招标文件的潜在投标人C.开标应当由招标代理机构主持，不能邀请所有投标人参加D.投标人少于3个的，不得开标正确答案D

272、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的（）分开设置，并保持安全距离A.办公区与生活区B.备料区与作业区C.办公、生活区与备料区D.办公、生活区与作业区正确答案D

273、下列行为中，属于建设工程施工企业承揽业务不良的（）A.将承包的工程转包或违法分包B.拖欠工程款C.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程D.对建筑安全事故隐患，不采取措施予以消除正确答案A

274、法律规定的人民法院有权采取的强制执行措施，不含下列选项中的（）A.与被执行人订立执行和解协议B.扣留、提取被执行人的收入C.查封、扣押、拍卖、变卖被执行人的财产D.查封、冻结、划拨被执行人的存款正确答案A

275、甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份700万元的钢材购销合同，合同约定甲企业分期付款，最后一笔尾款于8月31日前付清，丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章甲施工企业逾期没有还清欠款，乙企业9月20日向法院提起诉讼下列关于保证责任和保证期间的表述，正确的是A.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自8月31日起6个月B.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自9月20日起6个月C.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自8月31日起6个月D.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自9月20日起6个月正确答案A

276、根据我国《标准施工招标文件》的规定，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的天内或在争议发生后，协商成立争议评审组1428715正确答案B

277、张某是某施工单位的材料采购员，一直代理本单位与甲建材公司的材料采购业务后张某被单位开除，但甲公司并不知情张某用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订材料采购合同，则该合同为合同A.效力待定B.无效C.可撤销D.有效正确答案D

278、根据《电子招标投标办法》，关于投标行为的说法，正确的是（）A.投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回B.投标人可以在投标截止时间后完成投标文件的传输递交C.投标人不可补充、修改投标文件，但可以撤回D.投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台可以拒收正确答案A

279、我国《民事诉讼法》规定，人民法院应当在立案之日起5日内将起诉状副本发送被告，被告在收到之日起（）日内提出答辩状7101520正确答案C

280、甲、乙两个公司在建设工程施工合同中约定了仲裁条款，施工过程中，双方发生了争议，甲公司主张进行仲裁，乙公司不同意，那么，应当采取的纠纷处理方式为（）A.仲裁B.诉讼c.调解D.和解正确答案A

28、下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是（）A.建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期C.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期正确答案A

29、关于劳务派遣的说法，正确的是（）（2015真题）A.所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬B.劳务派遣单位应当取得相应的行政许可C.劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式D.用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担正确答案B

30、下列关于建筑材料检验的说法，正确的是（）A.对于建设单位提供的建筑材料，施工单位不必进行检验B.检验合格的建筑材料未经总监理工程师签字，不得在工程上使用C.施工单位应当按合同约定对建筑材料进行检验D.设计单位应当对推荐的建筑材料负责检验正确答案C

31、签订建设工程合同的过程中，银行为施工单位提供的履约保函属于（）A.主合同B.从合同C.贷款合同D.连带责任保证正确答案B

32、下列关于城市建设用地使用权的表述中，正确的是（）A.城市建设用地使用权，可在土地地表、地上或者地下分别设立B.严禁以划拨的方式设立建设用地使用权C.经营性建设用地可以采用招标、拍卖方式出让D.建设用地使用权存在于国有土地和集体土地正确答案A

33、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由（）组织召开专家论证会A.安全监督管理机构B.建设单位C.监理单位D.施工单位正确答案D

34、施工企业拒不执行公安消防机构作出的禁止施工处罚决定的，将由（）负责强制执行

（2012）A.作出决定的公安消防机构B.公安机关C.人民法院D.建设行政主管部门正确答案A

35、发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由（）专利行政主管部门作出授予发明专利权的决定，发给发明专利证书，同时予以登记和公告A.国务院B.省级以上人民政府C.市级以上人民政府D.县级以上人民政府正确答案A

36、甲与乙签订工程设计合同，合同约定设计费为80万元，甲方向乙方支付16万元定金合同订立后，甲方实际向乙方支付了12万元定金，乙收取定金后拒不履行合同，则甲可以要求乙返还（）万元122416D.32正确答案B

37、用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员的，对患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的职工，用人单位（）A.可以预告解除劳动合同B.可以经济性裁员C.不得解除劳动合同D.可以随时解除劳动合同正确答案C

38、下列说法中，不可以进行经济性裁员的是（）A.甲公司经营不善破产重整B.乙公司资金链断裂，生产经营发生困难C.丙公司被曝出偷税漏税，被行政机关作出处罚丁公司购买新型机械设备，进行重大技术革新，变更劳动合同后，仍需裁减人员正确答案C

39、保证合同的当事人为（）A.债权人与保证人B.债权人与债务人C.债务人与保证人D.保证人与被保证人正确答案A

40、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除道路交通事故、火灾事故外，自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报15203040正确答案C

41、根据《商标法》，注册商标有效期限为10年，自（）之日起计算

（2012）A.注册商标申请人寄出申请书B.商标局收到申请书C.公告发布D.核准注册正确答案D

42、在历史文化名城、名镇、名村保护范围内可进行的活动是（）A.开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动B.占用保护规划确定保留的园林绿地C.在核心保护区范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动D.修建生产、储存爆炸性、易燃性物品的工厂、仓库正确答案C

43、某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定在2018年5月20日作出，施工单位5月25日收到11月1日施工单位欲通过有关途径申请撤销该处罚决定，则下列说法正确的是OA.施工单位可以申请复议，也可以不经过复议直接起诉B.施工单位应先申请复议，不服复议可以向法院起诉C.施工单位只能向法院起诉D.施工单位既不可以申请复议，也不可以向法院起诉正确答案C

44、关于刑事责任的说法，错误的是2012A.拘役是刑罚主刑的一种B.罚款是刑罚附加刑的一种C.主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用D.死刑缓期一年执行是死刑的一种正确答案B

45、关于我国仲裁基本制度的说法，正确的是2014A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉B.当事人达成有仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权正确答案B

46、下列案件属于专属管辖的有A.因保险合同纠纷提起的诉讼B.因不动产纠纷提起的诉讼C.因侵权行为提起的诉讼D.因合同纠纷提起的纠纷正确答案B

47、关于起重机械使用安全要点的说法，正确的是oA.起重机械使用前应当向作业人员进行安全技术交底B.遇大风、大雾、大雨、大雪等恶劣天气，应当慎重使用起重机械C.起重机械未验收合格也可以办理使用登记D.塔式起重机使用时应注意起重臂和吊物下方的人员安全正确答案A

48、根据《招标投标法》，关于投标人提交投标文件的说法，正确的是A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以拒收B.投标截止后，投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金C.投标人少于5个的，招标人应当重新招标D.招标人收到投标文件后，应当开启检查并签收保存正确答案B

49、发明专利自申请日起内，国务院专利行政主管部门可以根据申请人随时提出的请求，对其申请进行实质审查A.6个月B.1年C.3年D.5年正确答案C

50、建筑起重机械安装单位的安全职责是A.监督检查建筑起重机械的使用情况B.审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案C.编制拆装工程专项施工方案并由本单位技术负责人签字D.设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员正确答案C

51、某施工分包合同约定，某大型施工起重机械由分包单位租赁用于工程施工，则该施工起重机械在使用前应当由（）共同进行验收A.总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位B.总承包单位、出租单位、安装单位和监理单位C.分包单位、出租单位、安装单位和建设单位D.总承包单位、出租单位、监理单位和建设单位正确答案A

52、关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是（）（2015真题）A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准正确答案C

53、关于仲裁庭的组成，以下说法中错误的是（）A.仲裁庭可以由三名仲裁员组成，仲裁员可以由当事人选定B.当事人可以约定由一名仲裁员组成仲裁庭B.建设单位C.监理单位D.建设行政主管部门正确答案B

4、某工程施工单位甲中标后，将工程按比例提取10%管理费后交由乙施工单位完成，合同同时约定由乙公司承担工程全部责任；后工程发现严重质量缺陷，对此，应由A.乙施工单位承担全部责任B.甲施工单位承担全部责任C.甲、乙承担连带责任D.甲、乙应按双方合同约定分担责任正确答案c

5、关于专利权期限的说法，正确的是oA.发明专利权和实用新型专利权的期限为20年B.外观设计专利权的期限为15年C.专利申请文件是邮寄的，以国务院专利行政主管部门收到之日为申请日D.专利权的有效期自授予之日起计算正确答案BC.由一名仲裁员组成仲裁庭的，仲裁员不能由当事人选定D.仲裁庭由三名仲裁员组成的，设首席仲裁员正确答案C

54、施工企业的项目经理属于施工企业的（）.A.主要负责人B.法定代理人C.指定代理人D.企业授权的项目管理者正确答案D

55、劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是（）A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动C.用人单位未及时足额支付劳动报酬D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益正确答案B

56、根据《民法典》的规定，法人分为（）A.企业法人和非企业法人B.机关法人、企业法人和社团法人C.一般法人和特别法人D.营利法人、非营利法人和特别法人正确答案D

57、关于物权和债权的特征的说法，正确的是（）A.物权是财产权B.物权是一种支配权，但需要义务人配合才能行使C.债权是一种绝对权，可以向任何人行使该权利D.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人正确答案A

58、当事人协商一致，可以变更合同下列事项的变更，需要当事人协商一致进行合同变更的是（）A.采购数量变更B.公司名称变更C.合同签约人员变更D.公司法定代表人变更正确答案A

59、关于分包单位再分包的说法，正确的是（）A.分包单位不可将其承包的全部工程再分包，但可将其部分再分包B.分包单位不得将其承包的工程再分包C.接受再分包的单位也应具备相应的资质条件D.分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人正确答案B

60、某机电设备安装工程在开工之初办理了设备安装一切险，安装合同计于2011年7月2日完工，后安装工程于2011年6月5日经建设、设计、监理和施工单位联合验收合格，监理单位于6月8日签发验收合格证书，6月20日施工单位将整个工程交付建设单位投入使用则该项目安装工程一切险的责任终止日为（）2011年7月2日2011年6月5日2011年6月8日2011年6月20日正确答案B

61、某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是（）A.承包人可申请法院撤销合同B.承包人可放弃撤销权继续认可该合同C.承包人放弃撤销权后发包人享有该权利D.承包人享有撤销权而发包人不享有该权利正确答案C

62、关于知识产权的说法，正确的是2012A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利B.知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权C.我国法律规定的工业产权范围广于《保护工业产权巴黎公约》所规定的工业产权D.构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果正确答案A

63、《民法典》所称的不可抗力是指A.不能预见、不能避免并不能克服的客观情况B.不能预见但能够避免的客观情况C.能够预见但不可避免、不能克服的客观情况D.能够预见，可以避免但不能克服的客观情况正确答案A

64、按照合同的约定，2007年1月1日是发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付2007年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款2007年12月31日法院作出判决则下面的说法正确的是2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止2007年12月31日起诉讼时效中止2007年12月3日诉讼时效中断2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断正确答案C

65、根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是（）2014A.对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的B.对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的正确答案D

66、关于法的效力层级的说法，正确的是（）A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章C.特殊情况下，法律法规可以违背宪法D.行政法规的法律地位仅次于宪法正确答案B

67、根据《建设工程安全生产管理条例》，不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是（）2017真题A.统一组织编制建设工程生产安全事故B.负责向有关部门上报施工生产安全事故C.自行完成建设工程主体结构的施工D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时，以约定责任为准正确答案D

68、施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）安全生产教育培训I其教育培训情况记入个人工作档案1次2次3次4次正确答案A

69、关于开标的说法，正确的是（）A.开标可以在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行B.开标地点可以不在招标文件预先确定的地点但招标人须在开标前5日书面通知所有获取招标文件的潜在投标人C.开标应当由招标代理机构主持邀请所有投标人参加D.投标人少于3个的不得开标正确答案D

70、某施工单位在道路挖掘施工中未进行围挡防护，导致夜间一行人王某失足坠落沟槽内摔伤该施工单位对王某需承担的责任是（）A.刑事责任B.违约责任C.侵权责任D.行政责任正确答案C

71、在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商，关于该货款处理的说法，正确的是（）A.只能由法院确定归属B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利C.甲材料供应商应当向乙材料供应商进行索赔材料款D.施工企业不再承担材料款责任正确答案B

72、根据有关标准管理的规定，对需要在全国工程建设行业范围内统一的工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等的质量要求，可以制定工程建设（）A.国家标准和行业标准B.国家标准或行业标准C.行业标准和地方标准D.行业标准和企业标准正确答案B

73、关于集体合同下列表述错误的是（）A.未建立工会的企业，集体合同应由职工推举的代表与企业签订B.劳动合同中的劳动条件和劳动报酬标准不低于集体合同的规定C.并非所有的企业都必须签订集体合同D.集体合同必须经劳动行政部门审查批准方能生效正确答案D

74、某施工企业职工在工程施工中受伤，职工认为应属于工伤，用人单位不认为是工伤的，则应由（）承担举证责任A.职工本人B.工伤治疗机构C.用人单位D.社会保险行政部门正确答案C

75、签署并公布由全国人大和全国人大常委会通过的法律的是（）A.人大主席团B.国务院总理C.最iWj人民法院院长D.国家主席正确答案D

76、下列监理形式中，不属于监理工程师对建筑墙体、屋面的保温层施工的监理形式是（）A.旁站B.抽检C.巡视D.平行检验正确答案B

77、下列各项，《水污染防治法》未作禁止规定的是（）A.向水体排放和倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物B.向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废物C.向水体排放热水D.向水体排放、倾倒放射性固体废物正确答案C

78、根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生的下列质量缺陷中，应当由施工单位承担保修责任的是（）A.因使用不当造成的质量缺陷B.因用户装修引起的卫生间渗漏C.一场大雨后散水局部下沉出现裂缝D.地震导致的剪力墙裂缝正确答案C

79、下列关于招标人与中标人订立合同的说法中，正确的是（）A.双方应自中标通知书发出之日起的15日内订立书面合同B.合同的标的、质量、价款、履行期限等主要条款应当招标文件和中标人的投标文件的内容一致C.如果市场行情有变，双方可就合同价款订立补充协议D.对经过备案的中标合同的补充条款可作为结算工程款的依据正确答案B

80、根据《绿色施工导则》，四节一环保中的“四节”是指（）A.节工、节材、节机、节能B.节能、节地、节水、节材C.节水、节电、节气、节材D.节电、节材、节工、节水正确答案B

6、保证合同的签订人为（）A.债权人与债务人B.债权人与保证人C.债务人与保证人D.保证人与被保证人正确答案B

7、某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月支付20000元费用据此，建设单位享有的权利是（）A.建设用地使用权B.地役权C.相邻权D.宅基地使用权正确答案B

8、某建设单位2005年2月1日领取了施工许可证由于某种原因，工程不能按期开工，故向发证机关申请延期根据《建筑法》，申请延期应在（）前进行2005年3月1日2005年4月1日2005年5月1日2005年6月1日

81、关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法正确的是A.承包人的优先受偿权优于抵押权B.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失D.承包人行使优先受偿权的期限为1年正确答案A

82、关于专利申请的说法，正确的是2014A.两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人B.职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人，申请被批准后，单位为专利权人C.在中国没有经常居所的外国人，在中国可以自行申请专利和办理其他专利事务的D.国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日正确答案A

83、2010年4月20日甲与某开发公司签订商品房买卖合同，购买一套120平方米的期房，并赠送停车位一个，2010年12月26日开发商依据合同规定的时间交房时，通知甲该房面积太小不符合该公司赠送停车位的规定，因此不能赠送甲停车位，当时合同约定的赠送停车位事项属于销售人员乙的错误，公司已经将乙处分了甲接到该通知后，不可以选择以下行为中的A.继续履行合同B.和开发商协商将停车位的费用折价返还给甲C.向法院申请撤销该合同D.向乙要求赔偿正确答案D

84、根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位，未编制拆卸方案和制定安全施工措施的，可以（）A.责令限期改正B.直接吊销资质证书C.责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款D.直接责令停业整顿正确答案C

85、（2019年真题）根据《绿色施工导则》，关于扬尘污染防治的说法，正确的是（）A.运送容易散落、飞扬、流漏的物料的车辆，不必采取措施封闭，严密，但需保证车辆清洁B.施工现场作业区应当达到目测无扬尘要求C.构筑物，爆破拆除前，做好扬尘控制计划，应当选择无风的天气进行爆破作业D.施工现场出口应当设置洗车槽正确答案D

86、某房地产开发商拖欠承包商工程款700万元，承包商认为可以用开发的商品房抵账，因此并不急于追索同时承包商拖欠劳务分包商报酬150万元已达6个月，则此劳务分包商有权（）A.以自己的名义向人民法院请求开发商付款B.以承包商的名义向人民法院请求开发商付款C.以自己的名义向政府行政主管部门请求付款D.以承包商的名义向开发商请求付款正确答案A

87、某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2013年4月1日由于建设单位逾期未予支付，故施工单位于2013年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为（）2014年4月1日2014年8月1口2016年8月1日2015年8月1日正确答案C

88、仲裁协议应当具备的内容是（）A.仲裁事项、仲裁员、选定的仲裁委员会B.请求仲裁的意思表示、选定的仲裁委员会、仲裁事项C.仲裁事项、仲裁规则、选定的仲裁委员会D.仲裁事项、仲裁地点、仲裁规则正确答案B

89、施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒场，12名工人被砸死该行为涉嫌触犯（）A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.以其他方式危害公共安全罪正确答案C

90、甲建筑公司向乙材料供应商订购了一批材料当这批材料被按期送到指定地点时，项目部工作人员验收发现，除了订购合同约定的材料外，还多出了一部分材料，经了解属于供应商疏忽所致双方协商后决定，暂时由甲方代为保管这部分多出的材料，并向乙方收取合理费用代管期间当地气候出现异常，尽管甲方采取了正确的保护措施，但仍有部分材料发生变形，由此给乙方造成了损失对此，下列选项中正确的是（）A.该损失应由甲公司承担B.该损失应由甲乙双方共同承担C.乙公司可以不支付代管费用D.乙公司应负担代管费并承担其损失正确答案D

91、某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（）万元100200C.600D.1000正确答案C

92、《安全生产许可证条例》的直接立法依据是正确答案C

93、某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是A.予以追缴B.不予支持C.支付按合同约定全部D.只支持按银行同类贷款利息支付正确答案D

94、发生法律效力的民事判决，裁定，当事人可以向人民法院申请执行，该人民法院应当是oA.终审人民法院B.申请执行人住所地人民法院C.被执行的财产所在地基层人民法院D.与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院正确答案D

95、甲公司于2015年5月以每吨1000元的价格购买了乙水泥生产厂的一批水泥，合同约定5月20日将这批水泥送抵指定地点但直到6月10日甲公司才收到这批水泥，此时市场价格已涨至每吨1200元，则此时甲公司应按（）结算水泥货款A.执行新价格B.执行原价格C.甲承担少部分差价D.乙承担一半差价正确答案B

96、某机电设备安装工程在开工之初办理了设备安装一切险，安装合同计于2011年7月2日完工，后安装工程于2011年6月5日经建设、设计、监理和施工单位联合验收合格，监理单位于6月8日签发验收合格证书，6月20日施工单位将整个工程交付建设单位投入使用则该项目安装工程一切险的责任终止日为（）A.2011年7月2日2011年6月5日2011年6月8日2011年6月20日正确答案B

97、某工程承包合同纠纷经第二审人民法院审理，裁定发回原审人民法院重审下列不属于发回重审原因的是A.原判决认定基本事实不清的B.原判决遗漏当事人等严重违反法定程序的C.原判决违法缺席判决等严重违反法定程序的D.适用法律错误正确答案D

98、甲承包商与乙供应商签订了设备买卖合同，约定甲收到设备后20个工作日内向乙支付设备款，设备由乙交运输公司运送到甲指定的地点，甲收到设备后向运输公司支付运费运输途中，因遭遇山体坍塌导致该设备完全损毁下列正确的选项是oA.运输公司可以要求甲支付运费B.运输公司可以要求乙支付运费C.甲可以要求乙赔偿损失D.乙可以要求甲支付设备款正确答案D

99、在同一法律体系中，根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是A.法律形式B.法律部门C.法律规章D.法律制度正确答案B

100、某市建设行政主管部门在某工程项目审核发放施工许可证时，依法对该工程项目的安全施工措施进行审查，围绕审查工作，主管部门（）A.可以收取费用B.不能收取费用C.如需组织专家论证，可收取费用D.如需现场查验，可收取费用正确答案B

101、关于租赁合同的说法，正确的是（）（2015真题）A.租赁期限超过20年的，超过部分无效B.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式C.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除正确答案A

102、按照《劳动合同法》的规定，在下列选项中，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或额外支付1个月工资后可以解除劳动合同的情形是A.劳动者患病或非因工负伤在规定的医疗期满后不能胜任原工作的B.劳动者试用期间被证明不符合录用条件的C.劳动者被依法追究刑事责任的D.劳动者不能胜任工作，经培训或调整岗位仍不能胜任工作的正确答案D

103、下列选项中，当事人应承担侵权责任的是A.工地的塔吊倒塌造成临近的平房被砸塌B.某施工单位未按照合同约定工期竣工C.因台风导致工程损害D.某工程存在质量问题正确答案A

104、根据《生产安全事故应急预室管理办法》，下列内容中，属于专项应急预案应当规定的内容是A.处置程序和措施B.应急预案体系C.事故风险描述D.预整及信息报告正确答案A

105、下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是oA.警告B.吊销许可证C.责令停产停业D.停止侵害正确答案D

106、根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告A.项目部B.施工企业C.监理单位D.建设单位正确答案D

107、下列关于商标及商标专用权的说法，正确的是oA.商标专用权的内容只包括财产权B.未经核准注册的商标也可以受商标法保护C.商标专用权即商标注册人对其注册商标充分支配和完全使用的权利D.注册商标的有效期自申请之日起计算正确答案C

9、依法为建设工程办理质量监督手续，是（）的法定义务A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.质量监督机构正确答案A

10、根据《民事诉讼法》的规定，书记员应当将法庭审理的全部活动记入笔录，由书记员和（）签名A.审判人员B.当事人C.陪审员D.院长正确答案A

11、建设单位办理工程项目质量监督手续应在（）A.领取建设工程规划许可证之前B.领取建设用地规划许可证之前C.开工前D.领取施工许可证或办理开工报告之前正确答案A

108、在下列建设工程法律关系中，属于合同之债的情形是A.施工现场的塔式起重机倒塌砸伤行人B.供应商向施工单位交付建筑材料C.建设单位将甲承包商的工程款汇入了乙承包商账号D.施工单位派人帮助建设单位抢救失火仓库中的物资正确答案B

109、关于一级建造师执业范围的说法，正确的是A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外B.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册另一企业C.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人正确答案C

110、关于借款合同法律特征的表述中，不正确的是A.借款合同一般为要式合同B.借款合同一般为不要式合同C.借款合同的标的物是货币D.借款合同一般是有偿合同正确答案B

111、下列关于噪声污染防治的说法，不正确的是A.22:00至次日6:00之间噪音应控制在55dBAB.6:00至22:00之间噪音控制在70dBAC.建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的边界D.夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于20dBA正确答案D

112、需要保全证据的情况有两种，一是证据；二是证据在以后难以取得A.涉及国家秘密和个人隐私B.因客观原因不能自行收集C.可能灭失D.为案外人所掌握正确答案C

113、关于延续注册，说法正确的是oA.注册证书与执业印章有效期为5年B.注册有效期满需继续执业的最迟在注册有效期届满后30日内申请C.延续注册应当公告审批结果D.多专业注册的各专业分别办理延续注册申请正确答案C

114、下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是（）A.在公司连续工作满8年的张某B.到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某C.在公司累计工作了10年，但期间曾离开过公司的赵某D.与公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作的李某正确答案D

115、发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，应当（）A.继续顺延申请期限B.由承包人重新提出申请C.视同发包人认可承包人的返还保证金申请D.视同发包人对承包人的返还保证金申请存有异议正确答案C

116、某工程项目施工过程中，施工单位根据建设单位提供的地下管线资料进行基坑挖掘作业，将一根未标识的电缆挖断造成停电事故，则对该起事故应承担责任的是（）A.施工单位B.建设单位C.建设单位和施工单位共同D.地下管线专业管理机构正确答案B

117、2011年6月3日，承包商与厂家订立了一个购买政府定价商品的合同，合同中约定2011年8月3日交货2011年6月3日的价格为每吨m万元，20n年8月3日的价格为每吨n万元，2011年8月3日，厂家按期交货，则承包商应该以每吨（）元的价格支付货款mn（m+n）/2D.自由选择m或者n正确答案B

118、甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，如任何一方不履行合同应支付违约金6万元甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是（）（2015真题）A.请求甲支付违约金6万元B.请求甲双倍返还定金8万元C.请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元D.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元正确答案c

119、《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建设工程中，使用机械设备可能产生噪声污染的单位应当提前15日，向工程所在地县级以上部门申报A.建设环保行政主管B.建设建设行政主管C.施工环保行政主管D.施工建设行政主管正确答案C

120、对于环境保护“三同时”制度，下列说法不正确的是A.建设项目需要配套、建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用B.环境保护“三同时”制度是建设项目环境保护法律制度的重要组成部分C.建设项目的主体工程完工后，需要进行试生产的，其配套建设的环境保护设施可独自运行D.建设项目竣工后，建设单位应当向审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收正确答案C

121、根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因造成的损失和费用A.设计错误B.原材料缺陷C.不可预料的意外事故D.工艺不完善正确答案C

122、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有（）A.重要设备采购的单项合同估算价为人民币250万元B.材料采购的单项合同估算值为人民币80万元C.施工单项合同估算价为人民币300万元D.勘察服务采购的单项合同估算价为人民币108万元E.监理服务采购的单项合同估算价为人民币120万元正确答案A

123、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.已签署的工程结算文件C.完整的技术档案和施工管理资料D.勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件正确答案B

124、涉及保障人体健康、人身财产安全的标准应当是A.国家标准B.行业标准C.强制性标准D.推荐性标准正确答案C

125、根据《生产安全事故应急预案管理办法》，下列内容中，属于专项应急预案应当规定的内容是oA.处置程序和措施B.应急预案体系C.事故风险描述D.预整及信息报告正确答案A

126、根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，允许建设的工程是0A.新建住宅B.新建厂房C.扩建必要公共服务设施D.扩建办公楼正确答案C

127、根据施工合同，甲建设单位应于2014年9月30日支付乙建筑公司工程款，2015年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效（）A.中止B.中断C.终止D.届满正确答案B

128、某建设单位委托设计单位进行工程设计，设计单位指定王某为建筑设计师，王某完成了设计方案并交付建设单位使用，其王某享有的权利是（）A.使用权B.著作权C.署名权D.所有权正确答案C

129、建设单位与某施工企业发生合同纠纷，委托律师全权代理诉讼，但未作具体的授权则律师在诉讼中有权实施的行为是（）A.提起反诉B.放弃诉讼C.提出管辖权异议D.变更诉讼请求正确答案c

130、某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同承担该合同付款责任的是o2016A.李某B.施工企业C.李某所属施工企业项目经理部D.施工企业法定代表人正确答案B

131、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查A.重大事故B.特别重大事故C.一般事故D.较大事故正确答案B

132、孙某承租了赵某的一套单元房租用期间，该单元房安装的太阳能热水器管道由于老化漏水，孙某遂通知了赵某，但多日未见修复孙某便自行请工人维修，并支付维修费45元此修理费应由（）A.孙某负担B.双方协商由谁负担C.赵某负担D.双方各负担一半正确答案C

133、根据《国务院关于加强和改进消防工作的意见》，施工企业消防安全第一责任人是其（）（2015真题）A.专职安全员B.法定代表人C.专职消防安全员D.施工项目负责人正确答案B

134、关于事故调查处理的说法，正确的有（）A.为抢救人员、防止事故扩大、疏通交通的需要，可以移动事故现场物件B.死亡10人、重伤10人，直接经济损失1000万的事故，应当由市级政府调查C.政府及安监部门、监察机关、公安机关以及工会均是事故调查组的成员D.对于一般事故县级人民政府也可以委托事故发生单位组成事故调查组进行调查正确答案D

12、民事诉讼中，当事人未在举证期限内向人民法院提交证据材料的，（）A.可以逾期提交，人民法院应当组织质证B.应当在举证期限届满之日起5日内提交，但该证据须公证C.人民法院应当责令其说明理由；拒不说明理由或者理由不成立的，人民法院根据不同情形可以不予采纳该证件，或者采纳该证据但予以训戒、罚款D.如果当事人变更诉讼请求的，应当在法庭辩论终结前提出正确答案C

13、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应由（）组织（2015真题）A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.设计单位正确答案B

14、某施工单位的副经理将个人所有的钢管出祖给本单位，并签订了租赁合同根据《公司法》，该合同须经过（）同意A.监事会正确答案C

135、劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时，应立即向（）报告A.发包人代表B.专业监理工程师C.兼职安全巡查员D.建设工程安全生产监督站正确答案C

136、在同一法律体系中，根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是（）2017真题A.法律形式B.法律部门C.法律规章D.法律制度正确答案B

137、某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交投标文件的截止时间为4月25日，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为（）3月20日3月30日4月25日4月30日正确答案C

138、定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人应当在（）支付报酬

（2014）A.合同生效后B.交付工作成果时C.完成工作成果50%D.完成全部工作成果前正确答案B

139、关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是（）A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查D.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团分公司所在地分公司负责人进行带班检查正确答案C

140、2014年3月5日，某建筑公司所承揽的某住宅小区施工项目竣工按照施工承包合同的约定，建设单位应该在2014年4月1日支付全部剩余工程款，但是建设单位以各种理由推托迟迟不予支付考虑到人际关系问题，建筑公司没有立即对建设单位提起诉讼2014年12月3日，建筑公司听说银行正计划将该住宅小区拍卖，理由是建设单位没有偿还贷款，而这些住宅是作为贷款的抵押物于是建筑公司提出自己对该小区拍卖所得价款享有优先受偿权以下的表述正确的是（）A.建筑工程价款包括承包人因发包人违约所造成的损失B.根据我国《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》，建筑公司享有优先权，期限为1年可以自己对小区进行拍卖C.建设单位没有偿还贷款，所以银行享有最优先受偿权D.2014年12月3日已经超过了国家规定的行使优先权的期限，所以建筑公司无权享有优先受偿权正确答案D

141、参加养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费（）年的，按月领取基本养老金10152025正确答案B

142、关于建设用地使用权流转、续期和消灭的说法，正确的是（）（2015真题）A.建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物，构筑物及附属设施应一并处分B.建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年C.建设用地使用权期间届满的，自动续期D.建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记正确答案A

143、（2019年真题）在工程建设活动中，施工企业与建设单位形成的是（）A.刑事法律关系B.民事商事法律关系C.社会法律关系D.行政法律关系正确答案B

144、关于劳务派遣的说法，正确的是（）

（2016）A.甲可以背劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员B.乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上C.丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资D.劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额正确答案D

145、（2020年真题）根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，下列安全生产许可证违法行为中罚款额度区间最小的是（）A.未取得安全生产许可证擅自从事施工活动B.转让安全生产许可证C.冒用安全生产许可证D.安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续从事施工活动正确答案D

146、甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合同，并由丙公司作为该合同的保证人，担保该施工企业按照合同约定支付货款，但是担保合同中并未约定担保方式水泥厂供货后，甲施工企业迟迟不付款那么，丙公司承担保证责任的方式应为（）（2015真题）A.一般保证B.效力待定保证C.连带责任保证D.无效保证正确答案A

147、关于建设工程代理行为的说法，正确的是（）（2015真题）A.建设工程承包活动属于法定代理B.建筑材料设备的采购不得委托代理C.建设工程诉讼只能委托律师代理D.建设工程招标活动可以委托代理正确答案D

148、生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事处罚的，自刑罚执行完毕之日起最长（）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人1357正确答案C

149、施工单位未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，关于其相应的法律责任，下列说法错误的是（）A.责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款B.情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书C.造成损失的，依法承担赔偿责任D.对责任人员给予行政处分正确答案D

150、下列关于投标文件的补充、修改与撤回的说法中，正确的是（）A.对投标文件的补充、修改与撤回，应在招标文件要求提交投标文件的截止时间之前进行B.投标人对投标文件的补充、修改与撤回，可以不通知招标人C.补充、修改的内容可以不作为投标文件的组成部分D.在正式开标日期前，投标人可电话通知招标人撤回投标文件正确答案A

151、2008年2月25日，甲建筑工程公司与乙钢铁公司签订一钢材购销合同，合同约定由乙公司向甲公司提供二级螺纹钢200t单价以国家规定的指导价为基准下调2%交货日期为2008年3月25日，货到后付款当时国家规定二级螺纹钢的指导价为每吨5000元，浮动范围上下各10%在履行合同过程中，乙公司未能按时送货，直到2008年4月25日才将货物全部交齐，而此时由于需求旺盛，国家将二级螺纹钢的指导价变更为每吨6000元，浮动范围上下10虬甲公司应当以每吨元的价格向乙公司支付货款5000490060005880正确答案B

152、根据安全生产许可证的取得条件，必须持操作证书上岗的人员是A.脚手架作业人员B.项目经理C.专职安全员D.BIM系统操作员正确答案A

153、甲与乙签订一份购销合同，由甲卖给乙建筑施工设备2台，价格100万元甲收取乙的货款后，将交付设备的义务转让给了丙根据《民法典》，此种转让应当A.经乙方同意B.经丙方同意C.通知乙方D.公告正确答案A

154、下列合同中，属于实践合同的是A.保管合同B.运输合同C.租赁合同D.建设工程合同正确答案A

155、按照《文物保护法》的规定，以下不属于施工单位在进行工程建设中发现文物应采取措施的是A.停止施工，配合保护现场B.报告当地文物行政部门C.进行发掘并移交发掘物品D.发掘未结束前不得继续施工正确答案C

156、关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是2015A.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有B.确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续C.在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖掘D.特别重要的建设工程范围内的考古调查、勘探、发掘，由国务院文物行政主管部门组织实施正确答案D

157、2020年真题关于工程总承包项目管理的说法，正确的是A.建设单位不可以自行对工程总承包项目进行管理B.项目的可行性研究单位不得作为项目管理单位C.项目的工程设计、施工或者监理等单位不得作为项目管理单位D.项目管理单位不得与工程总承包单位具有利害关系正确答案D

158、公民的住所地是指该公民的oA.出生地B.籍贯所在地C.户籍所在地D.经常居住地正确答案c

159、按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目的重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币（）万元以上的，必须进行招标305080200正确答案D

160、关于工程质量检测机构的说法，错误的是（）A.可以转包检测业务B.具有独立的法人资格C.是中介机构D分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质正确答案AB.工会C.股东会D.董事会正确答案C

15、下列属于施工作业人员依法履行的安全生产保障义务的有A.拒绝违章指挥B.受到伤害，获得赔偿C.发现事故隐患，立即报告D.获得安全生产所需防护用品正确答案C

16、下列行为不属于《行政诉讼法》规定的受案范围的行为是A.吊销企业营业执照B.行政罚款C.逮捕D.行政拘留正确答案C

161、某工程施工联合体参加资格预审并获得通过后，投标过程中其组成成员发生变化，虽未经招标人同意但新联合体仍然符合资格预审条件要求，则其投标（）A.有效B.无效C.在征得全体投标人同意后为有效D.在征得评标委员会同意后为有效正确答案B

162、下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是（）A.电工B.架子工C.钢筋工D.起重信号工正确答案C

163、王某乘坐张某的出租车前往机场，由于张某路上绕道，到达机场时飞机已经起飞由于错失了与外商的签约洽谈，给王某造成了10万元的损失，王某要求张某承担违约责任根据合同法的规定，张某的行为（）OA.不构成违约，因为双方没有签订书面合同B.不构成违约，因为不可抗力可以免责C.构成违约，王某可以要求张某赔偿10万元的损失D.构成违约，但王某不能要求张某赔偿10万元的损失

二、多项选择题（共30题，每题2分每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有个错项错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0・5分）正确答案D

164、某市政工程由于政府部门规划调整，导致该工程停工达1年之久，施工企业拟让该工程的项目经理甲担任其他市政工程的项目经理，根据有关规定，关于甲任职的说法，正确的是（）A.甲不能同时担任该两个项目的项目经理B.经建设单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理C.经施工单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理D.经建设主管部门同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理正确答案B

165、某建设项目领取了施工许可证后随即开工，2015年2月1号中止施工，2016年3月2号决定恢复施工下列说法，正确的是（）A.施工单位应该在2015年3月2号之前向施工许可证颁发机关报告恢复施工的有关情况B.在恢复施工前，建设单位报告发证机关后即可以恢复施工C.施工许可证作废，需要重新申领施工许可证D.经核验不符合条件的，应当收回施工许可证，不允许恢复施工，待条件具备后，建设单位重新申领施工许可证正确答案D

166、材料商为某施工单位供应水泥，委托运输公司运输由于施工急需，交货地由原来合同约定的仓库改为施工现场材料商立即通知运输公司，将运输目的地改为施工现场，遭到运输公司拒绝，下列选项中正确的是（）A.合同变更必须经双方当事人协商一致，否则不产生合同变更的效力B.由于改变交货地点而增加的运输费用由运输公司承担C.由于双方对运输合同变更的内容约定不明确，应认为未变更D.材料商行使的是合同的任意变更权正确答案D

167、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限（）A.自保险合同生效之日起至保险合同解除止B.自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止C.自实际施工之日起至竣工结算完毕止D.自工程开工之日起至竣工验收合格止正确答案D

168、根据《建设工程质量管理条例》的规定，（）在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.政府工程质量监督机构正确答案A

169、根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，不属于违法分包的是（）A.施工总承包合同中有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成B.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位C.施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位D.分包单位将其承包的专业工程进行专业分包正确答案A

170、甲总承包单位将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙分包公司，且已征得建设单位同意下列关于分包行为的说法中，正确的是（）A.甲总承包单位必须报上级主管部门批准备案B.建设单位必须与乙分包公司重新签订分包合同C.乙分包公司应按照分包合同的约定对甲总承包单位负责D.建设单位必须重新为乙分包工程办理施工许可证正确答案C

171、某市A区的建设单位将其位于本市B区的办公楼发包给本市C区的施工企业，双方在本市D区签订的施工合同，合同中未约定纠纷管辖地后因工程质量问题产生纠纷，则建设单位可能向该市（）人民法院提起诉讼A.A区B.B区C.D区D.C区或A区正确答案B

172、关于施工现场设置消防通道的说法，正确的是0A.消防通道满足消防车通行即可B.在建建筑内只需在出入口处设置临时醒目标志C.应视实际情况安装楼梯间和出入口的临时照明D.消防通道的宽度有固定标准正确答案C

173、在仲裁协议中，（）是必须约定的内容A.选定的仲裁员B.仲裁的地点C.仲裁的时间D.选定的仲裁委员会正确答案D

174、甲市的A公司与乙市的B公司在丙市签订施工合同，该工程位于丁市双方在合同履行中发生争议，则对此案有管辖权的法院是（）市人民法院A.甲B.乙C.丙D.丁正确答案D

175、2017年3月1日甲施工企业向乙钢材商发出采购单购买一批钢材要求乙在3月5日前承诺3月1日乙收到甲的采购单，3月2日，甲再次发函至乙取消本次采购乙收到两份函件后，3月4日，乙发函至甲表示同意履行3月1日的采购单关于该案的说法，正确的是（）2017真题A.甲3月2日的行为属于要约撤回B.乙3月4日的行为属于新要约C.甲的要约已被撤销D.甲乙之间合同成立正确答案D

176、下列情形中，属于违法分包的是（）A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的B.分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工企业C.总承包单位将承揽工程交给其子公司完成D.施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工企业收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的正确答案B

177、下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是A.取得安全生产许可后，发生较大安全事故的B.转让安全生产许可证擅自进行生产的C.未取得安全生产许可证擅自进行生产的D.安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的正确答案B

178、注册建造师有权0A.超出聘用单位业务范围从事执业活动B.在两个或两个以上单位受聘或执业C.允许信得过的人以自己的名义从事执业活动D.对本人执业活动进行解释和辩解正确答案D

179、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是o2015A.竣工验收时B.提交竣工验收报告时C.竣工验收合格后D.交付使用时正确答案B

180、某项目的设计任务由甲设计院承担，其在设计时应该根据进行设计A.建设单位的意愿B.类似已完工程C.勘察设计成果文件D.类似地区的水文地质情况正确答案C

181、施工人员对设计结构安全的试块，试件以及有关材料，应当在监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测2013A.施工企业质量管理部门B.设计单位或监理单位C.工程质量监督机构D.建设单位或监理单位正确答案D

182、甲刚满16周岁即被应聘于乙施工单位，下列说法正确的是（）A.甲属于未成年人，签订劳动合同属无效劳动合同B.因为甲从事临时工作，可以不签劳动合同C.不得安排甲从事有毒、有害的劳动D.可以安排甲从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全正确答案C

183、根据《劳动法》等相关规定，用人单位安排劳动者加班，每月不得超过（）小时12243648正确答案C

184、关于企业申请资质条件中“净资产”的说法，正确的是（）2017A.是指企业拥有的资产B.是指企业的注册资本金C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准D.即所有者权益正确答案D

185、政府安全检查人员甲在进行安全检查时，命令乙赶紧逃离有重大安全隐患的现场，并扣押了可能对安全形成隐患的丙，同时对施工单位进行了行政处罚则下面说法不正确的是A.命令乙赶紧逃离有重大安全隐患的现场是甲行使了责令紧急避险权B.扣押了丙是甲行使了查封、扣押行政强制措施权C.甲纠正了施工中违反安全生产要求的行为D.甲在检查时必须出示有效的监督执法证件正确答案B

186、甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一份砂石购销合同，合同对履行地点没有作出明确约定，事后双方无法达成补充协议，也无法通过合同的有关条款或者交易习惯加以确定根据我国《民法典》的规定，下列表述正确的有A.双方应当在合同签订地履行合同B.乙建材供应公司约定到甲建筑工程公司所在地受领货物C.甲建筑工程公司应当到乙建材供应公司所在地受领货物D.乙建材供应公司应将货物运到甲建筑工程公司所在地交付正确答案C

187、2019年真题根据《建筑法》，属于申请领取施工许可证法定条件的是A.项目复杂施工难度大的，已经投保建筑工程一切险B.需要拆迁的拆迁工作已完成C.按照规定应为委托监理的工程，已委托监理D.已经确定建筑施工企业

17、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是OoA.对施工合同纠纷进行的调解B.吊销施工单位施工许可证的决定C.对内部工作人员给予的行政处分D.颁发的施工现场管理规定违反法律规定正确答案B

18、在债的发生根据中，没有法律或合同根据，有损于他人而取得的利益的是A.合同B.侵权行为C.不当得利D.无因管理正确答案C

19、下列各项中，可以免缴车辆购置税的是A.中国人民解放军列入军队武器装备订货计划的车辆B.2019年购置的挂车C.设有固定装置的运输车辆D.长期来华定居专家购买国产1辆自用小汽车正确答案A正确答案D

188、下列属于施工作业人员安全生产的权力的是（）A.正确使用安全防护用具B.接受安全生产教育培训C.施工安全隐患报告D.对本单位的安全生产工作提出建议正确答案D

189、某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是（）oA.主体结构工程10年B.供热与供冷系统为1年C.屋面防水工程为3年D.有防渗漏要求的房间和内外墙为5年正确答案D

190、2005年7月22日，某施工现场为了浇筑钻可孔桩而钻了8处深20米、宽15米的坑为了避免有人掉入坑中，在坑边设立了明显的警告标志，但是当晚这些标志被人移走，工人孙某看到坑旁没有了警告标志，感觉缺少了警标后容易出现安全事故，于是通告了自己宿舍的工友，提醒他们小心次日，有工人落入坑中造成重伤，孙某违背了（）义务A.危险报告B.遵守安全生产规章制度的C.批评和检举、控制D.接受安全生产教育培训的正确答案A

191、在下列情形中，可以邀请招标的是（）A.技术复杂、有特殊要求的B.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的D.需要采用不可替代的专利或专有技术的正确答案C

192、（2020年真题）根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于预留质量保证金的说法，正确的是（）OA.合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的5%B.社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方应当将保证金交由第三方金融机构托管C.采用工程质量保证担保，工程质量保险等保证方式的，发包人不得再预留保证金D.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人可以同时预留工程质量保证金正确答案C

193、下列有关代理的法律特征，说法正确的是（）A.代理人实施代理行为时有独立进行意思表示的权利B.代理人必须以被代理人名义实施代理行为C.代理行为可不产生权利义务关系D.代理行为后果归属于代理人正确答案A

194、乙建筑公司是甲建筑公司的分包商在2011年7月7日，乙建筑公司的施工项目发生安全事故，应由（）向负有安全生产监管职责部门报告A.甲或乙建筑公司B.甲建筑公司C.乙建筑公司D.甲和乙一起报告正确答案B

195、按照《建设工程安全生产管理条例，》的规定，（）不属于建设单位安全责任范围A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料B.向施工单位提供准确的地下管线资料C.对拆除工程进行备案D.为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障正确答案D

196、根据《招标投标法》的规定，关于共同承包责任的表述中，不正确的是（）A.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同B.共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任C.联合体中标的，就中标项目向招标人承担连带责任D.对承包合同的履行，各承包方共同对建设单位承担按份责任正确答案D

197、《建设工程勘察设计企业资质管理规定》将工程勘察资质划分为（）A.综合资质、专业资质和劳务资质B.综合资质、行业资质和劳务资质C.总承包资质、专业承包资质和劳务分包资质D.总承包资质、行业承包资质和劳务分包资质正确答案A

198、根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师对建设工程实施监理可采取的形式不包括（）A.旁站B.剥离抽查C.巡视D.平行检验正确答案B

199、借用其他施工企业的（）投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程A.营业执照B.技术方案C.施工设备D.施工业绩正确答案A

200、施工企业计提安全生产费用的依据是（）A.投标报价B.评标价C.建筑安装工程造价D.备案合同价正确答案C

201、根据《建设工程质量管理条例》，下列不属于施工企业进行进场建筑材料检验的依据（）A.建设工程施工合同的约定B.监理工程师的要求C.工程设计要求D.施工技术标准正确答案B

202、总承包单位就分包单位分包的工程质量问题对建设单位承担A.连带责任B.赔偿责任C.主要责任D.全部责任正确答案A

203、超过诉讼时效期间，在法律上发生的效力是权利人丧失A.实体权利B.起诉权C.胜诉权D.上诉权正确答案C

204、对申请注册的商标，商标局应当自收到商标注册申请文件之日起个月内审查完毕，符合《商标法》有关规定的，予以初步审定公告A.691218正确答案B

205、根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于建筑市场诚信行为公告的说法，正确的是（）2017A.招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，公告部门应在接到申请后停止公告D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应暂停对违法行为记录的公告正确答案B

206、依据我国《民事诉讼法》，以下不属于民事诉讼当事人的是（）A.共同诉讼人B.证人C.原告D.被告正确答案B

207、民事诉讼是指在当事人和其他诉讼参与人的参加下，以审理裁判执行方式解决纠纷的活动A.仲裁委员会B.人民调解委员会C.人民检察院D.人民法院正确答案D

208、《专利法》保护的是发明创造的专利权对此，下列说法正确的是oA.发明创造是指发明、实用新型和外观设计智力成果B.获得专利权的发明创造的技术内容保密C.取得专利权的发明可以是纯理论性的D.专利权的期限均为20年正确答案A

209、关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持B.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主题结构质量承担责任C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人应当承担责任D.承包人的保修责任可以免除正确答案B

210、根据《建设工程质量管理条例》，组织建设工程竣工验收的主体是（）A.施工单位B.建设单位C.建设行政主管部门D.建设工程质量监督机构正确答案B

211、施工单位在某项目施工中偷工减料，造成建设工程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失建设行政主管部门不能对该施工单位实施的制裁是（）A.责令改正B.责令赔偿损失C.责令停业整顿D.降低资质等级正确答案B

212、《民法典》所称的不可抗力是指（）oA.不能预见、不能避免并不能克服的客观情况B.不能预见但能够避免的客观情况C.能够预见但不可避免、不能克服的客观情况D.能够预见、可以避免但不能克服的客观情况正确答案A

213、某设计院法定代表人授权其合约部经理李某签订某工程设计合同，该行为属于A.法定代理B.委托代理C.表见代理D.指定代理正确答案B

214、关于安全生产的说法，错误的是A.安全生产“三同时”制度适用于生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施B.用于生产危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全条件论证和安全评价C.安全设施投入属于预算外工程建设资金D.建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责正确答案C

215、法院在执行被执行人房产时，案外人王某提出异议，称该房产归其所有，法院无权执行执行员按法定程序进行审查，确认王某理由成立，此时应由批准中止执行A.执行员

20、应当与安装单位签订起重机械安装、拆卸协议书A.施工总承包单位B.建设单位C.使用单位D.出租单位正确答案A

21、不可以成为保险合同受益人的包括A.投保人B.被保险人C.受益人D.保险人正确答案D

22、李某借用甲公司的资质承担了乙公司的装修工程，因为偏工减料不符合规定的质量标准，所造成的损失承担赔偿责任A.仅由甲公司B.由甲公司和李共同C.仪由乙公司D.仅由李某B.执行庭庭长C.审判委员会D.法院院长正确答案D

216、某工商局工作人员李某驾车下班途中与行人张某发生副蹭，双方为此发生争执，李某情急之下将张某打伤，后送至医院治疗，发生治疗费、护理费等6000余元，为此应当就上述费用向张某承担赔偿责任A.李某B.工商局C.李某和工商局共同D.李某和工商局任意选择其一正确答案A

217、对于不符合起诉条件的案件，人民法院应当在日内裁定不予受理3579正确答案C

218、根据《建设工程质量管理条例》规定，下列关于监理单位的表述错误的是A.应当依法取得相应等级的资质证书B.不得转让工程监理业务C.可以是建设单位的子公司D.应与监理分包单位共同向建设单位承担责任正确答案D

219、关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是A.企业整改经审核确有实效的，可以缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月B.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告C.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开D.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明正确答案A

220、缴纳基本养老保险费时，用人单位应当按照国家规定缴纳基本养老保险费，该费用是按照企业的一定比例缴纳A.营业额B.利润C.管理费D.职工工资总额正确答案D

221、自然人的软件著作权保护期为0A.自然人终生及其死亡后50年B.50年C.自然人终生及其死亡后30年D.30年正确答案A

222、建设工程施工合同签订后，发包人合同外附属市政工程委托承包人施工，对此价款未做约定，后无法协商一致，则市政工程价款应按照市场价格履行A.订立合同时合同签订地B.订立合同时合同履行地C.履行合同时合同签订地D.履行合同时合同履行地正确答案B

223、根据《民法典》我国普通诉讼时效期间为年13C.4D.5正确答案B

224、关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，正确的是（）A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般损失赔偿责任C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用D.建筑业企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请正确答案C

225、设区的市、自治州级和县级文物保护单位自核定公布之日起（）年内，由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理1234正确答案A

226、以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案B.施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告C.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料D.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议正确答案B

227、甲公司将其生产的新型瓷砖取名为“晶意陶”，并将“晶意陶”申请为注册商标乙公司也为瓷砖生产商乙公司的行为不属于侵犯甲公司商标权的行为A.制作“晶意陶”的品牌标识，并且专门销售该品牌标识B.未经甲公司许可，在自己生产的瓷砖产品上使用“晶意陶”的品牌标识C.向甲公司购买“晶意陶”的品牌的使用权，并在自家生产的瓷砖上使用该标识D.向甲公司购买“晶意陶”品牌瓷砖，将其品牌名更改为“晶陶意”，再向市场销售“晶陶意”品牌瓷砖正确答案C

228、向大气排放含有毒物质的废气，必须经过，不超过规定的排放标准A.密闭处理B.消毒处理C.除尘处理D.净化处理正确答案D

229、（2019年真题）根据民法典，可以质押的财产是（）A.耕地使用权B.建筑物C.生产设备D.土地所有权正确答案C

230、根据《民法典》的规定，下列关于代理的说法中，错误的是（）A.委托代理又称“指定代理”或〃意定代理〃B.无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人C.代理人一般应该以被代理人的名义实施代理行为D.代理行为必须是具有法律意义的行为正确答案A

231、关于建造师执业岗位范围的表述，错误的是（）A.发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同，可以更换施工项目负责人B.承包方同意更换项目负责人的，可以更换施工项目负责人C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，经建设单位同意，建造师可以同时担任两个建设工程施工项目负责人D.同一工程相邻分段发包的，建造师可以同时担任两个建设工程施工项目负责人正确答案B

232、下列选项中，不属于消防安全重点单位应履行的消防安全职责的是（）A.确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作B.建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理C.实行每月防火巡查，并建立巡查记录D.对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练正确答案C

233、劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是（）A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动C.用人单位未及时足额支付劳动报酬D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益正确答案B

234、关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是（）A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用B.已发现的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发现的质量问题正确答案A

235、在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商关于该货款处理的说法，正确的是A.只能由法院确定归属B.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商C.甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还D.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利正确答案D

236、关于和解的说法，错误的是oA.和解协议具有强制执行的效力B.当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解C.和解可以发生在民事诉讼的任何阶段D.当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书正确答案A

237、关于质量保证金预留的说法，正确的是oA.缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金必须预留在财政部门B.缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按照国库集中支付的有关规定执行C.缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理D.社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管正确答案B

238、根据《民事诉讼法解释》的规定，人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于日351015正确答案D

239、根据《房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是02015A.用于承重结构的混凝土试块B.用于墙体混凝土使用的掺加剂C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件D.用于防水工程的水泥制品正确答案A

240、根据《环境噪声污染防治法》，关于建设项目环境噪声污染防治的说法，正确的是（）A.建设项目可能产生环境噪声污染的，施工企业必须提出环境影响报告书B.环境影响报告书应当报生态环境主管部门批准C.环境影响报告书中应当有施工企业的意见D.环境影响报告书应当征得该建设项目所在地单位和居民的同意正确答案B

241、下列情形中，承包人（）时，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务B.未按约定支付工程价款C.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准D.不履行合同约定的协助义务正确答案A

242、开标应当在招标文件确定的（）时间公开进行A.提交投标书的同一B.提交投标文件截止时间的同一C.提交投标文件后的最短D.提交投标文件截止后的一段正确答案B

23、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》，正确的是（）A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为发包人主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任正确答案B

24、某施工单位与建设单位签订了一个施工承包合同，合同中约定2005年10月1日竣工2005年8月1日该地区发生了地震，使得在建的工程坍塌，施工单位没能按时交付工程，则施工单位没能按时交付工程属于（）OA.没有违约，因为地震坍塌属于外界因素，与施工单位无关B.构成违约，因为客观上存在违约的事实C.没有违约，因为是不可抗力所导致，施工单位可以申请免除责任D.构成违约，因为从主观上说施工单位并没有保证好质量，使其坍塌严重正确答案B

25、某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在2013年1月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为（）A.2012年11月20日正确答案B

243、可以撤销建筑业企业资质的情形是（）2017A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的B.企业取得资质后发生重大安全事故的C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的正确答案C

244、安全生产监督部门对某大型施工单位进行应急救援工作情况检查时，提出了以下要求，其中符合《安全生产法》有关规定的是（）°A.应建立应急救援资金专款专用制度B.应建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员C.应对应急救援器材进行经常性维护保养D.各级负责人应兼任应急救援人员正确答案C

245、关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是（）A.发包人可依据其单方需要变更合同B.合同变更内容约定不明确推定为未变更C.合同变更与工程变更范围一致D.合同变更协议自签字之日起生效正确答案B

246、答案关于团体标准的说法，正确的是A.国家技鼓励社会团体制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准B.在关键共性技术领域应当利用自主创新技术制定团体标准C.制定团体标准的一般程序包括准备征求意见、送市和报批四个阶段D.团体标准对本团体成员强制适用正确答案A

247、根据《刑法》的规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果且情节特别恶劣的，处3年以下有期徒刑或者拘役3年以上7年以下有期徒刑5年以下有期徒刑或者拘役5年以上10年以下有期徒刑正确答案B

248、生产安全事故发生后，生产经营单位主要负责人有下列行为，可处拘留的是（）A.逃匿B.瞒报C.谎报D.擅离职守正确答案A

249、建设工程质量监督机构的下列行为错误的是（）A.在办理报监手续时，收取监督费B.发现严重违法行为，以自己的名义给予降低资质处罚C.发现工程质量问题时，采取局部停工措施D.监督竣工验收程序正确答案B

250、《民法典》规定，撤销权的行使是有期限的，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起（）内形式6个月2年1年5年正确答案c

251、某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约，该供应商公布了三个电子邮箱，并且没有特别指定则此要约的生效时间是（）A.该要约进入任一电子邮箱的首次时间B.该要约进入三个电子邮箱的最后时间C.该供应商获悉该要约收到的时间D.该供应商理解该要约内容的时间正确答案A

252、甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同，由丙公司为甲出具工程款的支付担保，担保方式为一般保证甲到期未能支付工程款，乙应当要求（）A.丙先行代为清偿B.甲和丙按比例支付C.甲先行支付D.甲和丙协商支付正确答案C

253、建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后（）日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续A.7101530正确答案B

254、关于要约邀请的表述中，不正确的是（）A.要约邀请可以向特定人发出B.要约邀请可以向不特定的人发出C.要约邀请具有法律约束力D.要约邀请处于合同的准备阶段正确答案C

255、下列关于建筑业企业资质的说法，错误的有（）A.建筑业企业首次申请或增项申请资质，应当按照其标准申请资质等级B.建筑业企业资质证书有效期为5年C.建筑业企业资质证书有效期届满，应当于资质证书有效期届满3个月前申请延续D.企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，应重新核定建筑业企业资质等级正确答案A

256、承揽合同中，关于承揽人义务的说法，正确的是（）A.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，可以自行更换B.共同承揽人对定作人承担按份责任C.未经定作人许可，承揽人不得留存复制品或技术资料D.承揽人在工作期间，不必接受定作人必要的监督检验正确答案C

257、根据《循环经济促进法》，发展循环经济应当在技术可行，经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照（）优先的原则实施A.再利用B.减量化C.资源化D.集成化正确答案B

258、下列单项合同中，可以不招标的是（）A.使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购合同B.上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500万元的材料采购合同C.个人捐资的教育项目中合同估算价为120万元的监理合同D.外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同正确答案A

259、关于联合体共同承包的说法，正确的是（）A.联合体中标的，联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D.联合体中标的，联合体各方应分别与招标人签订合同正确答案A

260、甲建筑公司向乙水泥厂发出采购100吨水泥的要约，乙于10月1日寄出承诺信件10月8日，信件寄至甲商场，时逢其法定代表人外出10月9日，法定代表人知悉了该信内容，遂于10月10日电传告知乙收到承诺该要约的生效时间是（）10月1口10月8日10月9日10月10日正确答案B

261、承揽合同中，关于承揽人义务的说法，正确的是（）（2015真题）A.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，可以自行更换B.共同承揽人对定作人承担按份责任C.未经定作人许可，承揽人不得留存复制品或技术资料D.承揽人在工作期间，不必接受定作人必要的监督检验正确答案C

262、《招标投标法》、《建筑法》规定，联合体各方均应具备承担招标项目的相应能力同一专业两个以上不同资质等级的单位组成联合体的，应当按照资质等级低的单位确定其资质这些规定主要是为了防止以联合共同承包为名而进行的不规范行为A.肢解发包B.违法分包C.资质挂靠D.串通投标正确答案C

263、建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人发生下列情形除外A.同一工程相邻分段发包B.经发包方同意的C.因不可抗力必须同时担任的D.因非承包原因致使工程项目停工超过120天正确答案A

264、建设工程施工合同无效，承包人请求支付工程价款的（）A.建设工程经竣工验收合格，应予支持B.建设工程经竣工验收不合格，应予支持C.发包人以合同无效为由不支付工程款的，应予支持D.发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持正确答案A

265、关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）2016A.不同类型的建设工程，其保修范围相同B.建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏，施工企业不负责维修C.建设工程保修期与缺陷责任期的起始日相同D.建设工程质量保证金应在保修期满后返还正确答案C

266、甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院在法庭调查时，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当（）A.驳回起诉B.继续审理C.终止诉讼D.将案件移交合同约定的仲裁机构正确答案B

267、材料商为某施工单位供应水泥，委托运输公司运输由于施工急需，交货地由原来合同约定的仓库改为施工现场材料商立即通知运输公司，将运输目的地改为施工现场，遭到运输公司拒绝，下列选项中正确的是A.合同变更必须经双方当事人协商一致，否则不产生合同变更的效力B.由于改变交货地点而增加的运输费用由运输公司承担C.由于双方对运输合同变更的内容约定不明确，应认为未变更D.材料商行使的是合同的任意变更权正确答案D

268、以出让万式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件盒国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市、县人民政府领取建设用地规划许可证2013A.土地主管部门B.建设行政主管部门C.城乡规划主管部门D.授权的镇人民政府正确答案C

269、建设工程民事纠纷，是在建设工程活动中平等主体之间发生的以民事法律关系为内容的争议A.权利义务。