2023-2024一级造价师之建设工程计价易错知识点总结

2023-2024一级造价师之建设工程计价易错知识点总结姓名学号得分

1、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，当工程量变化时，下列条件会采用新的费率和价格的是（）A.该项工作实际测量的工程量变化超过工程量清单或其他报表中规定的工程量的10%B.该项工作工程量的变化与工程量清单或其他报表中相对应费率或价格的乘积超过中标合同金额的

0.1%C.工程量的变化直接导致该项工作的单位工程量费用的变动超过5%D.该项工作是工程量清单或其他报表中规定的“固定费率项目”正确答案A

2、关于工程竣工结算说法正确的是（）A.承包人按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，向承包人进行最终工程价款的结算B.工程项目竣工结算仅指工程项目竣工总结算C.进行工程竣工结算的前提是工程验收质量合格并符合合同要求D.工程竣工结算一律由承包人编制，发包人审查正确答案C

3、某挖土机挖土一次正常循环工作时间为50s每次循环平均挖土量为

0.5m3机械正常利用系数为

0.8机械幅度差系数为25%按8小时工作制考虑，挖土方预算定额的机械台班消耗量为（）台班/1000m3o

5.

437.2C.

826、采用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，包装费的计取基数不包括该设备的（）A.材料费B.加工费C.外购配套件费D.设计费正确答案D

27、.已知某建筑工程施工合同总额为10000万元，工程预付款按合同金额的10%计取，主要材料及构件造价占合同额的50%预付款起扣点为（）万元1000500080006400正确答案C

28、关于项目建设规模合理化的制约因素描述中，正确的是（）A.建设规模确定中首要考虑的因素是产品的市场需求情况B.市场风险分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素C.先进适用的生产技术及技术装备是实现规模效益的保障D.项目规模确定中主要考虑的环境因素包括政策因素、燃料动力供应、协作及土地条件和运输及通信条件

271、在我国建设项目投资构成中，利率、汇率调整的费用属于（A.价差预备费B.基本预备费C.工程建设费D.建筑安装工程费正确答案A

272、以下各项中不包括在工程建设其他费用中税金的是（）A.增值税B.印花税C.耕地占用税D.车船使用税正确答案A

273、关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（）oA.非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成C.建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.建设投资由固走资产投资和建设期利息组成正确答案C

274、2017年真题根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013一般不作为安全文明施工费计算基础的是OOA.定额人工费B.定额人工费+定额材料费C.定额人工费+定额施工机具使用费D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费正确答案B

275、施工合同约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%超过部分依据《建设工程工程量清单规范》GB50500-2013造价信息法调差已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400元

八、2200元/t2015年12月、2016年7月的造价信息发布价为2000元/t、2600元/t则该两月钢筋的实际结箪价格应分别为元八2280252023102690C.23102480D.22802480正确答案C

276、关于招标控制价的编制内容，下列说法正确的是A.招标控制价中的综合单价中的风险因素，对于工程设备、材料价格、人工单价的风险纳入综合单价中B.对计日工中的人工单价和施工机具台班单价应按市场调查确定的单价计算C.总承包服务费，招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价值的1%计算D.招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的3%〜5%计算正确答案C

277、用于混凝土抹灰砂浆贴200X300瓷砖墙面，灰缝宽5mm，假设瓷砖损耗率为8%则100m2瓷砖墙面的瓷石专消耗量是（）m

2103.

6104.

3108108.7正确答案A

278、工程定额按定额的编制程序和用途分类，可分为（）oA.施工定额、预算定额、概算定额、投资估算指标、概算指标B.建筑工程定额、安装工程定额C.劳动消耗定额、机具消耗定额、材料消耗定额D.全国统一定额、行业统一定额、地区统一定额、企业定额、补充定额正确答案A

279、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金正确答案B

280、某地市政道路工程，已知与其类似已完工作造价指标为600元/田2人、材、机占工程造价10%50%20%拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为

1.

11.

051.05假定以人、材、机为基数取费，综合费率为25%则该工程综合单价为（）

507608.

4633.75657正确答案C正确答案D

29、某企业全年的销售收入是3000万元，经营成本占全部销售收入的40%应收账款年周转次数是60次则应收账款估算额为（）万元300075005020正确答案D

30、用水泥砂浆砌筑2m3砖墙，标准砖（240mmXI15mmX53mm）的总耗用量为1113块已知砖的损耗率为5%则标准砖、砂浆的净用量分别为（）A1060块、

0.449m31057块、

0.372m31057块、

0.454m3D1060块、

0.372m3正确答案A

31、（2013年真题）关于建设项目总概算的编制，下列说法中正确的是（）A.项目总概算应按照建设单位规定的统一表格进行编制B.对工程建设其他费的各组成项目应分别列项计算C.主要建筑安装材料汇总表只需列出建设项目的钢筋、水泥等主要材料各自的总消耗量D.总概算编制说明应装订于总概算文件最后正确答案B

32、以下各项中不能作为企业管理费计算基数的是（）A.人工费B.人工费和机具费的合计C.人工费、材料费和机具费的合计D.直接费正确答案C

33、（2020年真题）某建设项目由A、B两车间组成，其中A车间的建筑工程费6000万元，安装工程费2000万元，需安装设备费2400万元；B车间建筑工程费2000万元，安装工程费1000万元，需安装设备费用1200万元；该建设项目的土地征用费2000万元，则A车间应分摊的土地征用费是（）万元

1500.

001454.

551424.

661090.91正确答案A

34、（2014年真题）在FIDIC合同条件中，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其实际费用后，期中支付证书中应增加该费用的（）作为工程材料和设备预支款50%60%70%80%正确答案D

35、（2016年真题）FIDIC施工合同条件规定，如果承包人不能按时收到业主的付款，承包人有权就未付款额收取延误支付期间的融资费融资费计息方式是（）OA.按星期计算单利B.按星期计算复利C.按月计算单利D.按月计算复利正确答案D

36、类似工程预算法是利用（）相类似的已完工程或在建工程的工程造价资料来编制拟建工程设计概算的方法A.工程设计对象B.施工条件与设计对象C.施工方案与设计对象D.技术条件与设计对象正确答案D

37、关于工程建设其他费中的市政公用配套设施费及其构成，下列说法正确的是（）A.包含在用地与工程准备费中B.包括界区内水、电、路、电信等设施建设费C.包括界区外绿化、人防等配套设施建设费D.包括项目配套建设的产权不归本单位的专用道路、专用通信设施费正确答案C

38、项目分年投资计划表中的分年建设投资可以作为（）的基础A.估算各项流动资金B.估算各项无形资产C.安排融资计划、估算建设期利息D.安排融资计划、估算生产期利息正确答案C

39、在工程量清单的编制过程中，材料暂估单价及调整表通常是由（）填写“暂估单价”A.监理人B.招标人与投标人协商后C.招标人D.投标人正确答案C

40、在国际竞争性招标程序中，若采用两信封制度，则以下表述正确的是（）A.投标人将技术标和商务标分别装入两个信封，并在两次开标会议上分别提交B.技术上不符合要求的标书，其商务标依然正常开启C.技术标的评比可能长至几个星期D.如果采购合同简单，技术标和商务标也可以在一次会议上分别提交正确答案C

41、因不可抗力造成的损失，应由承包人承担的情形是（）A.因工程损害导致第三方财产损失B.运至施工场地用于施工的材料的损害C.承包人的停工损失D.工程所需清理费用正确答案D

42、某地拟于2019年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2017年建成的年产50万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元生产能力指数

0.8假定2017年至2019年该地区工程造价年均递增5%则该生产线的建设投资为（）万元A.6000630063786615正确答案C

43、根据《建设工程价款结算暂行办法》，在具备施工条件的前提下，发包人支付预付款的期限应是A.不迟于约定的开工日期前的7日内B.不迟于约定的开工日期后的7日内C.不迟于约定的开工日期前的14日内D.不迟于约定的开工日期后的14日内正确答案A

44、技术方案选择的基本原则中，评定技术方案最基本的标准是A.经济合理B.先进适用C.安全可靠D.规模经济正确答案B

45、依法必须采用工程量清单招标的建设项目，投标人需要采用而招标人不需采用的计价依据是（A.国家、地区或行业定额资料B.工程造价信息、资料和指数C.计价活动相关规章规程D.企业定额正确答案D

46、建立工程造价资料数据库，首要的问题是（）A.网络化管理B.工程分类与编码C.数据搜集与整理D.数据分析与录入正确答案B

47、对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当向（）提出A.评标委员会B.招标行政监督部门C.招标人D.工程造价管理部门正确答案C

48、在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下，可采用的设计概算编制方法是0A.概算定额法B.概算指标法C.预算单价法D.综合吨位指标法正确答案B

49、砌筑10n3砖墙需基本用工22个工日，辅助用工为6个工日，超运距用工需3个工日，人工幅度差系数为12%则预算定额人工工日消耗量为ZH/10m3o

12.

7229.

033.

6434.72正确答案D

50、根据我国现行《建设工程施工合同示范文本》通用条款以及《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008的规定，下列关于索赔程序和索赔时间的说法中，正确的是A.承包人应在确认索赔事件发生后14天内向发包人发出索赔通知B.承包人应在发出索赔通知后14天内向发包人递交详细的索赔报告C.承包人应在收到索赔通知后28天内作出回应D.发包人应在收到索赔报告后28天内作出答复正确答案D

51、下列费用项目中，不包含在国外建筑安装工程施工机械费中的是（）A.折旧费B.驾驶工人工资C.周转材料摊销费D.能源和动力费正确答案C

52、关于国产设备运杂费估算的说法，正确的是（）A.国产设备运杂费包括由设备制造厂交货地点运至工地仓库止所发生的运费B.国产设备出厂价格中没有包含的设备包装和包装材料器具费不应包括在运杂费中C.运杂费在计取时不区分沿海和内陆，统一按运输距离估算D.成套公司的服务费不应计入运杂费正确答案A

53、在工人工作时间消耗中，其时间长短与所担负的工作量无关，但与工作内容有关的时间消耗是（）A.辅助工作时间B.准备与结束工作时间C.施工本身造成的停工时间D.

8.68正确答案A

4、关于工程造价咨询人从事工程造价鉴定工作，下列做法中正确的是（）A.不需收集施工过程中的施工组织、质量、工期等资料B.可以安排经验丰富的造价员独立承担鉴定工作C.应收集鉴定项目同时期、同类型工程的技术经济指标D.工程造价鉴定书中可不对鉴定过程中使用的技术手段进行描述正确答案C

5、采用清单计价的某分部分项工程，招标控制价的综合单价为320元，投标报价的综合单价为265元，该工程投标报价浮动率为5%结算时，该分项工程工程量比清单量增加了18%且合同未确定综合单价调整方法则综合单价的处理方式是（）A.上浮18%B.下调5%C调整为

292.5元D.可不调整正确答案DD.由于施工工艺特点引起的工作中断时间正确答案B

54、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）下列不属于发承包双方在合同条款中约定的事项为（）A.预付工程款的数额.支付时间及抵扣方式B.安全文明施工措施的支付计划，使用要求C.投标保证金的递交数额.支付方式及返还时间D.工程竣工价款结算编制与核对.支付及时间正确答案C

55、采用清单计价的某分部分项工程，招标控制价的综合单价为320元，投标报价的综合单价为265元，该工程投标报价浮动率为5%结算时，该分项工程工程量比清单量增加了18%且合同未确定综合单价调整方法，则综合单价的处理方式是（）A.上浮18%B.下调5%C调整为

292.5元D.可不调整正确答案D

56、国际贸易的双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点该种交易价格被称为（）A.离岸价B.运费在内价C.到岸价D.抵岸价正确答案A

57、拟建工程初步设计与已完工程或在建工程的设计相类似而又没有可用的概算指标时采用，但必须对建筑结构差异和价差进行调整，适用于（）方法A.概算指标法B.类似工程预算法C.分组计算审查法D.标准预算审查法正确答案B

58、根据计时观察法测定某人工挖基坑二类土1成的有关数据如下基本工作时间180min辅助工作时间占工序作业时间的百分比为10%规范时间占工作日时间百分比为20%则挖该基坑Im2的定额时间为（）mine

243247.

5250.

0257.1正确答案C

59、常用于设备价格波动较大的非标准设备和引进设备的安装工程概算编制方法是（）A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法正确答案D

60、关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确的是（）A.总承包服务费应按照招标人给定的价格进行结算B.暂列金额可以只列总额，但不同预留的暂列金额应分别列项C.工程暂估价应包括利润、规费和税金D.计日工的暂定数量可以由投标人填写正确答案B

61、关于建设项目总概算的编制，下列说法中正确的是（）A.项目总概算应按照建设单位规定的统一表格进行编制B.工程建设其他费用概算按国家或地区或部委所规定的项目和标准确定，并按统一格式编制C.主要建筑安装材料汇总表只需列出建设项目的钢筋、水泥等主要材料各自的总消耗量D.总概算编制说明应装订于总概算文件最后正确答案B

62、根据《建设项目工程总承包合同示范文本》GB-2011-0216下列变更事项中属于设计变更的是OA.基准控制点的调整B.备品备件采购数量的调整C.新增加的施工障碍处理D.增加的附加试验正确答案A

63、在施工中根据设计规定必须进行试验、验证所需要的费用应列入oA.可行性研究费B.建设单位管理费C.建筑安装工程间接费D.固定资产其他费用正确答案D

64、下列关于概算定额的说法，正确的是A.概算定额手册内容基本上是由文字说明和定额项目表组成B.概算定额用于设计概算的编制C.概算定额应该贯彻社会先进水平和简明适用的原则D.文字说明是概算定额手册的主要内容，包括总说明和分部说明正确答案B

65、在工业项目的工艺设计过程中，影响工程造价的主要因素包括（

67、根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》，下列设施的费用应计入安全施工费的是A.安全警示标志牌B.现场防火设施C.现场临时用电接地保护装置D.垂直方向交叉作业防护正确答案D

68、下列不属于工程造价指标的测算方法的是-A.数据统计法B.典型工程法C.汇总计算法D.综合单价法正确答案D

69、新增固定资产价值的计算是以独立发挥生产能力的为对象的A.分部工程B.单位工程C.单项工程D.建设项目正确答案c

70、关于工程量清单的编制，下列说法中正确的是（）A.项目编码以五级全国统一编码设置，用十二位阿拉伯数字表示B.编制分部分项工程量清单时，必须对工作内容进行描述C.补充项目的编码由计量规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成D.按施工方案计算的措施费，必须写明“计算基础”、“费率”的数值正确答案C

71、下列原因中，不能据以调整设计概算的是（）A.超出原设计范围的重大变更B.超出承包人预期的货币贬值和汇率变化C.超出基本预备费规定范围的不可抗拒重大自然灾害引起的工程变动和费用增加D.超出价差预备费的国家重大政策性调整正确答案B

72、某工程采用两票制支付方式采购某种材料，已知材料原价和运杂费的含税价格分别为500元/t、30元/t材料运输损耗率、采购及保管费率分别为

0.6%、

3.6%o材料采购和运输的增值税率分别为13%、9%o则该材料的不含税单价为（）元/t

480.87B.

481.47C.

488.88D.

489.84正确答案D

73、某地2020年拟建一年产100万吨产品的工业项目，预计建设期为3年，该地区2017年已建年产60万吨的类似项目投资为1亿元已知生产能力指数为

0.8该地区

2020、2022年同类工程造价指数分别为1081202017年至2020年工程造价平均每年递增5%o用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资为（）亿元A.

1.

671.74C.

1.83D.

2.14正确答案B

74、现有一通用设备，原价3万元，设备运杂费为5000元，安装费率2%该设备的安装费为（）元A.600B.700C.800D.900正确答案A

75、按照世界银行有关规定进行的国际竞争性招标，在中标人确定后还应进行合同谈判下列主题中属合同谈判内容的是（）A.合同价格的优惠B.合同双方的权利和义务C.合同标的物数量增减引起的价格变化D.投标人承担技术规格书中没有规定的额外任务正确答案C

76、在施工合同解除后发生的价款纠纷，以下处理原则正确的是（）A.因承包人原因解除合同的，发包人可不支付已完成的工程价款B.已经完成的工程质量合格，发包人应当按约定支付价款C.已完成的工程质量不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人承担修复费用D.已经完成的建设工程质量不合格，修复后的建设工程经验收不合格，承包人应向发包人支付由此造成的损失费用正确答案B

77、概算指标的表现形式可以分为综合指标和单项指标两种形式，单项概算指标的针对性较强，因此需对（）作介绍A.工程专业类别B.工程计量单位C.工程施工工艺D.工程结构形式正确答案D

78、属于研究试验费的有（）A.新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费B.施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费C.勘察设计费或工程费用中开支的项目D.为建设项目提供和验证设计数据、资料等进行试验及验证的费用正确答案D

79、某建筑公司为增值税一般纳税人，2016年7月1日承接某房地产工程项目，7月30日发包方按进度支付工程价款360万元，若该建筑公司选择适用一般计税方法计算应纳税额，该公司7月需缴纳的增值税是（）o

10.

4810.

8035.

6839.60正确答案C

80、（2019年真题）根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中属于安全文明施工费的是（）A.脚手架费B.临时设施费

6、管理者不直接与承包人签订合同，但委托监督承包人履行合同的工程总承包方式是0EPC总承包B.交钥匙总承包C.设计一采购总承包D.工程项目管理总承包正确答案D

7、施工合同约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%超过部分依据《建设工程工程量清单规范》GB50500-2013造价信息法调差已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400元

八、2200元/t2015年12月、2016年7月的造价信息发布价为2000元/t、2600元/t则该两月钢筋的实际结箪价格应分别为元/tA.2280252023102690C.23102480D.22802480正确答案C

8、2012年真题下列流动资金分项详细估算的计算式中，正确的是oA.应收账款=年营业收入/应收账款周转次数B.预收账款=年经营成本/预收账款周转次数C.产成品=年经营成本一年其他营业费用/产成品周转次数D.预付账款=存货/预付账款周转次数C.二次搬运费D.非夜间施工照明正确答案B

81、当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（）A.按照机械设备台班费计算B.按照台班费中的设备使用费计算C.自有设备按照台班折旧费、人工费和其他费之和计算D.租赁设备按照台班租金计算正确答案C

82、（2016年真题）关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是（）A.结构面积系数越大，设计方案越经济B.房间平均面积越大，结构面积系数越小C.结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关正确答案B3万元，维护费系数K=3该机械台班维护费为（）元/台班

103.

69102.

2798.

36124.48正确答案B

84、下列选项中，属于项目规模确定中需要考虑的主要环境因素的是A.技术进步加快B.新竞争对手加入C.燃料动力供应D.原材料供应价上涨正确答案c

85、单项工程综合概算的组成内容是A.单位建筑工程概算和一般土建工程概算B.单位建筑工程概算和特殊构筑物工程概算C.单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算D.单位建筑工程概算和建设项目总概算正确答案C

86、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（）A.施工本身造成的停工时间B.不可避免中断工作时间C.不可避免无负荷工作时间D.多余工作时间正确答案B

87、某建设项目静态投资10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，计划每年完成投资50%年均投资价格上涨率为5%该项目建设期价差预备费为（）万元

1006.

251525.

001028.

281045.67正确答案C

88、工程定额计价方法与工程量清单计价方法的相同之处在于的一致性A.工程量计算规则B.项目划分单元C.单价与报价构成D.从下而上分部组合计价方法正确答案D

89、招标工程量清单计量与计价过程中，分部分项工程项目清单必须载明的要件是正确答案D

90、已知某政府办公楼项目，税前造价为2000万元，其中包含增值税可抵扣进项税额150万元，若采用一般计税方法，则该项目建筑安装工程造价为万元

2180.

0166.

52330.

02016.5正确答案D

91、直接发包项目如按初步设计总概算投资包干，其签约合同价应以为准A.经审批的概算投资总额B.经审批的概算投资相对应的建筑安装费用C.经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资D.经审批的概算投资中相对应的工程费用正确答案C

92、下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）A.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间B.筑路机在工作区末端的调头时间C.机械在工作地点之间的转移时间D.装车数量不足而在低负荷在工作的时间正确答案A

93、关于评标过程中，对投标报价算术错误的修正，下列说法中正确的是（）A.评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正B.修正的价格，经评标委员会书面确认后具有约束力C.投标人应接受修正价格，否则将没收其投标保证金D.投标文件中的大写与小写金额不一致的，以小写金额为准正确答案A

94、下列有关联合体投标的说法，错误的是（）A.联合体投标的，可以联合体各方的名义提交投标保证金B.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级C.联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标D.联合体各方应签订联合体协议书，指定牵头人正确答案B

95、根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程项目的钢筋由发包人在施工合同中约定与承包人一起招标采购，编制招标工程量清单时，招标人将HRB335钢筋暂估价定为4200元/吨，已知市场平均价格为3650元/吨，若甲投标人自行采购，其采购单价低于市场平均价格，则甲投标人在投标报价时HRB335钢筋应采用的单价是（）A.4200元/吨B.甲投标人自行采购价格C.3650元/吨D.预计招标采购价格正确答案A

96、（2021年真题）某工程合同12000万元，其中主要材料及构件占比为50%合同约定的工程预付款为3600万元，进度款支付比例为85虬按起扣点计算的预付款起扣点为（）万元720061203000D.4800正确答案D

97、下列费用中，不属于工程造价构成的是（）A.用于支付项目所需土地而发生的费用B.用于建设单位自身进行项目管理所支出的费用C.流动资金D.用于委托工程勘察设计所支付的费用正确答案C

98、根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017）关于合同争议鉴定，下列说法正确的是（）A.委托人认为鉴定项目合同有效的，应按照委托人的决定进行鉴定B.委托人认为鉴定项目合同无效的，应按双方当事人商定的结果进行鉴定C.鉴定项目合同对计价依据和方法的约定条款前后矛盾的，应利用项目所在地同期适用的计价依据和方法进行鉴定D.鉴定项目合同对计价依据和方法没有约定的，鉴定人可向委托人提议参照项目所在地同期适用的计价依据和方法进行鉴定正确答案D

99、预备费包括基本预备费和价差预备费，其中价差预备费的计算应是（）A.以编制年份的静态投资额为基数，采用单利方法B.以编制年份的静态投资额为基数，采用复利方法C.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用单利方法D.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法正确答案D

100、（2009年・）柱网布置是否合理，对工程造价和面积的利用效率都有较大影响建筑设计中对柱网布置应注意（）oA.适当扩大柱距和跨度能使厂房有更大的灵活性B.单跨厂房跨度不变时，层数越多越经济C.多跨厂房柱间距不变时，跨度越大造价越低D.柱网布置与厂房的高度无关正确答案A

101、某砌筑工程，工程量为10ni3每m3砌体需要基本用工

0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28%和10%人工幅度差系数为15%则该砌筑工程的预算定额人工工日消耗量是（）工日

13.

5613.

6514.

4415.78正确答案B

102、在编制施工定额时，（）是工艺方面最简单的施工过程，是主要的研究对象A.施工工序B.施工动作C.施工操作D.施工项目正确答案A

103、关于专有技术的计价，以下说法中错误的是（）A.如果专有技术是自创的，一般应作为无形资产入账B.专有技术的价值在于其使用所能产生的超额获利能力C.外购专有技术应由法定评估机构确认后再进行估价D.专有技术的估价方法往往通过能产生的收益采用收益法进行估价正确答案A

104、类似工程预算法是利用（）相类似的已完工程或在建工程的工程造价资料来编制拟建工程设计概算的方法A.工程设计对象B.施工条件与设计对象C.施工方案与设计对象D.技术条件与设计对象正确答案D

105、根据《标准施工招标文件》（2017年版）通用合同条款下列引起承包人索赔的事件中，只能获得工期补偿的是（）A.发包人提前向承包人提交材料和工程设备B.工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工C.因发包人原因导致工程试运行失败D.异常恶劣的气候条件导致工期延误正确答案D

106、下列费用不属于材料单价的是（）A.运杂费B.材料原价C.采购及保管费D.场内的运输损耗正确答案D

107、（2012年真题）关于施工机械安拆费和场外运费的说法，正确的是（）oA.安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和B.安拆费中包括机械辅助设施的折旧费C.能自行开动机械的安拆费不予计算正确答案C

9、某拟建项目，建筑安装工程费为

11.2亿元，设备及工器具购置费为

33.6亿元，工程建设其他费为

8.4亿元，建设单位管理费为3亿元，基本预备费费率为5肌则拟建项目基本预备费为（）亿元

0.

562.

242.

662.81正确答案C

10、关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是（）A.它是由设备购置费和工具、器具及生活家具购置费组成B.它是固定资产投资中的消极部分C.在工业建设中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步D.在民用建设中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高正确答案C

11、投标保证金退还投标人应在书面合同签订后（）3天内5天内D.塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价正确答案B

108、工业项目总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括A.现场条件、占地面积、功能分区、运输方式B.现场条件、产品方案、运输方式、柱网布置C.占地面积、功能分区、空间组合、建筑材料D.功能分区、空间组合、设备选型、厂址方案正确答案A

109、2020年真题根据《基本建设项目建设成本管理规定》，建设项目的建设成本包括A.为项目配套的专用送变电站投资B.非经营性项目转出投资支出C.非经营性的农村饮水工程D.项目建设管理费正确答案D

110、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于OA.施工本身造成的停工时间B.不可避免的中断工作时间C.不可避免的无负荷工作时间D.多余工作时间正确答案Bin、某项目施工合同约定，由承包人承担±10%范围内的碎石价格风险，超出部分采用造价信息法调差已知承包人投标价格、基准期的价格分别为100/m

3.96元/m32020年7月的造价信息发布价为130元/m3则该月碎石的实结算价格为元/m

3117.

0120.

0124.

4130.0正确答案B

112、关于世界银行采用“两个信封制度”招标，下列说法中错误的是A.两个信封制度，即要求投标书的技术性部分和报价分别装入两个密封信封B.第一次开标会时先开启技术性标书的信封C.技术上不符合要求的标书，第二个信封仍应开启D.如果采购合同简单，两个信封也可能在一次会议上先后开启正确答案C

113、通过计时观察资料得知人工挖二类土1田3的基本工作时间为6小时，辅助工作时间占工序作业时间的4%o准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、16%则该人工挖二类土的时间定额是（）工日/m

30.

9490.

9940.

9891.307正确答案C

114、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（）A.循环的与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间B.定期的与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间C.与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间D.不可避免中断时间正确答案A

115、已知某进口设备到岸价格为80万美元，进口关税税率为15%增值税税率为17%银行外汇牌价为1美元二

6.30元人民币按以上条件计算的进口环节增值税额是（）万元人民币

72.

8385.

6898.

53118.71正确答案C

116、建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括

①提交最终结清申请单；

②签发最终结清支付证书；

③签发缺陷责任期终止证书；

④最终结清付款；

⑤缺陷责任期终止按时间先后顺序排列正确的是A.

⑤③①②④B.

①②④⑤③C.

③①②④⑤D.

①③②⑤④正确答案A

117、关于建设期利息，下列说法错误的是A.建设期内发生的为工程项目筹措资金的融资费用及债务资金利息B.总贷款分年均衡发放，当年借款在年中支用考虑C.当年贷款只计半年利息，而以前年度的本利和则按全年计息D.利用国外贷款的利息计算中，不用考虑国内代理机构向贷款方收取的转贷费和管理费等正确答案D

118、2019年真题根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013最高投标限价的综合单价组价工作包括

①确定工、料、机单价；

②确定所组价子目项目名称；

③计算组价子目项目的合价；

④除以工程量清单项目工程量；

⑤计算组价子目项目工程量，下列工作排序正确的是oA.

②⑤①③④B.

①②⑤④③C.

②③①⑤④D.

①②③⑤④正确答案A

119、有关概算指标的编制，下列说法中正确的是（）A.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，需进行建筑面积换算正确答案A

120、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从起计付A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日正确答案A

121、关于建设工程施工评标，下列说法中正确的是（）A.评标委员会按照公平、公正、公开的原则评标B.评标委员会可以接受投标人主动提出澄清C.评标委员会可以要求投标人澄清投标文件疑问直至满足评标委员会的要求D.评标委员会有权直接确定中标人正确答案C

122、（2018年真题）根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目属于按造价形成划分的是（）oA.人工费B.企业管理费C.利润D.税金正确答案D

123、关于国际工程工程变更范围，下列不构成变更的是（）oA.任何工作的质量或其他特性的改变B.工程任何部分的标高、位置和（或）尺寸的改变C.合同中任何工作的工程量的变化D.实施工程的顺序或时间安排的改变正确答案C

124、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013一般不作为安全文明施工费计算基础的是OA.定额人工费B.定额人工费+定额材料费C.定额人工费+定额施工机具使用费D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费正确答案B

125、关于投标有效期与投标保证金的描述，下列说法中正确的是A.投标保证金的有效期应当超出投标有效期30天B.出现特殊情况需要延长投标有效期时，投标人同意延长投标有效期的，不应相应延长其投标保证金的有效期C.出现特殊情况需要延长投标有效期时，投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效，同时投标人无权收回其投标保证金D.若投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件，投标保证金将不予返还正确答案D

126、某进度款支付申请报告包含了下列内容

①本期已实施工程的价款；

②累计已完成的工程价款；

③累计已支付的工程价款；

④本斯已完成计日工金额；

⑤应扣减的质量保证金据此，发包人本期应支付的工程价款是（）A.

②+

①+

③一

④一

⑤B.

②一

③+

①+

④一

⑤C.

③+

①一

②十

④一

⑤D.

①+

②+

③+

④一

⑤正确答案B

127、已知某建设项目采用招标方式选择承包人，已知该项目最高投标限价为6000万元，承包人中标价为5700万元，在最高投标限价和中标价中同时包括安全文明施工费100万元，暂列金额300万元，暂估价500万元则该项目承包人报价浮动率为（）

5.08%

5.00%

5.36%

5.45%正确答案B

128、某总承包单位获得发包人支付的某工程施工的全部含税价款收入1200万元，该总承包单位为一般纳税人，采用一般计税方法计算增值税，则该总承包单位为此发生的销项税为（）万元

238.

68204.

00132.

00118.92正确答案D

129、采用经评审的最低投标价法评标时，下列说法中正确的是（）A.不宜采用综合评估法的项目，一般采用经评审的最低投标价法B.招标人对性能没有特殊要求的项目不宜采用经评审的最低投标价法C.当出现经评审的投标价相等且报价也相等时，中标人由评标人自行确定D.采用经评审的最低投标价法工作结束时，应拟定“价格比较一览表”提交招标人正确答案D

130、（2021年真题）关于工程量清单的编制和适用范围正确的是（）A.设计及以后各阶段B.招标工程量清单的完整性和准确性由编制人负责C.以单位（项）为对象编制D.国家特许经营的项目可以不采用清单计价正确答案C

131、安全预评价实行的价格为（）A.市场调节价B.合同约定价C.工程变更价D.工程量清单价正确答案A

132、在满足住宅功能和质量的前提下，下列设计手法中，可降低单位建筑面积造价的是（）A.增加住宅层高B.分散布置公共设施C.增大墙体面积系数D.减少结构面积系数正确答案D

133、下列不可抗力造成的损失，应由承包人承担的是（）oA.用于施工的材料和待安装的设备的损害B.发包人人员伤亡C.工程所需清理、修复费用D.承包人的施工机械设备损坏及停工损失正确答案D

134、关于依法必须招标的工程，下列说法中正确的是（）A.国有资金投资的建筑工程招标可不设招标控制价B.招标人可以自行决定是否编制标底，标底必须保密10天内14天内正确答案B

12、下列施工评标及相关工作事项中，属于清标工作内容的是（）A.投标文件的澄清B.施工组织设计评审C.形式评审D.不平衡报价分析正确答案D

13、若完成lm3墙体棚筑工作的基本工时为

0.5工日，辅助工作时间占工序作业时间的4九准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6%、3%和12%，该工程时间走额为（）工日/m

30.

5810.

6080.

6290.659正确答案DC.招标人设有最高投标限价的，应当在开标时公布D.招标人也可以根据需要，规定最低投标限价正确答案B

135、招标工程量清单是招标文件的组成部分，其准确性由（）负责A.招标代理机构B.招标人C.编制工程量清单的造价咨询机构D.招标工程量清单的编制人正确答案B

136、某建设项目建设期为三年，各年分别获得贷款2000万元、4000万元和2000万元，贷款分年度均衡发放，年利率为6%建设期利息只计息不支付，则建设期第二年应计利息为（）万元

120.

0240.

0243.

6367.2正确答案C

137、关于施工合同工程价款的期中支付，下列说法中正确的是A.期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60%B.期中进度款的支付比例，一般不高于期中价款总额的80%C.综合单价发生调整的项目，其增减费在竣工结算时一并结算D.发承包双方如对部分计量结果存在争议，等待争议解决后再支付全部进度款正确答案A

138、下列措施项目中，适宜于采用综合单价方式计价的是A.已完工程及设备保护B.大型机械设备进出场及安拆C.安全文明施工D.混凝土、钢筋混凝土模板正确答案D

139、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是oA.综合单价中包括应由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的

1.5%计算C.措施项目费应按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的材料，其费用应计入其他项目清单费用正确答案C

140、2011年真题某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是OA.工器具及生产家具购置费B.办公和生活用品购置费C.研究试验费D.基本预备费正确答案A

141、根据国际组织对项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本的是A.服务性建筑费用B.建筑保险和债券费C.生产前费用D.工艺建筑费正确答案C

142、工程索赔分为承包人与发包人之间索赔、总承包人与分包人之间索赔，其分类依据是0A.按照索赔的合同当事人不同分类B.按索赔的目的和要求分类C.按索赔事件的性质分类D.按照索赔的金额大小分类正确答案A

143、2019年真题某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3施工中由于设计变更调增为1900m3该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3投标报价为47元/m3则该分项工程的结算价为元87400889008912589300正确答案C

144、关于履行合同中争议的解决，下列做法正确的是A.在争议提出诉讼后，双方不再通过友好协商解决争议B.发生争议后，可提请争议评审组评审C.协商不成或不接受争议评审的，可向任一方所在地的仲裁机构申请仲裁D.对仲裁决议不服的可向有管辖权的人民法院提起诉讼正确答案B

145、下列各项中不属于其他项目费的是A.暂列金额B.计日工C.总承包服务费D.分包工程管理费正确答案D

146、投资估算的主要工作包括

①估算预备费

②估算工程建设其他费

③估算工程费用

④估算建筑安装工程费其正确的工作步骤是OA.

③④②①B.

④③②①C.

③④①②D.

④③①②正确答案B

147、2013年真题下列费用项目中，应计入进口材料运杂费中的是oA.国际运费B.国际运输保险费C.到岸后外埠中转运输费D.进口环节税费正确答案C

148、按照有关工程计量的规定，以下各项中属于计量依据的是（）A.质量合格证书B.工程量清单计价规范C.国家法律、法规D.国家、行业或地方定额正确答案A

149、下列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预算的是（）A.单位工程预算表B.单项工程综合预算表C.总预算表D.附件正确答案B

150、劳动消耗定额和机械消耗定额的主要表现形式是（）A.产量定额B.时间定额C.工日定额D.台班定额正确答案B

151、工程建设定额是对有关消耗量的数量规定，这种数量关系没有体现出（）A.正常的施工条件B.合理的施工组织设计C.生产要素消耗水平D.一定时期的物价平均水平正确答案D

152、某水厂项目，建设期为2年，建设期第1年贷款额1800万元，第2年贷款额2000万元，贷款年利率为6%.建设期内贷款分年度均衡发放，期内只计息不支付，建设期应计利息合计为（）万元

171.

24222.

00225.

24342.48正确答案C

153、关于预算定额人工、材料、机械台班消耗量的计算和确认，下列说法中正确的是（）.A.人工消耗中包含超出预算定额取定运距后的超运距工B.材料损耗量按照材料消耗量的一定比例计算C.各种胶结、涂料等材料的配合比用料，按换算法计算D.按小组产量计算机械台班产量时，机械幅度差系数取10%正确答案C

154、为某种建筑物或构筑物编制，且在指标中需对工程结构形式做介绍的概算指标是（）A.综合概算指标B.单项概算指标C.单位概算指标D.建设项目概算指标正确答案B

155、发承包双方在合同中没有约定质量保证金返还期限的，发包人核实承包人返还质量保证金申请后，应在（）天内将质量保证金返还承包人7101415正确答案C

156、关于单位工程概算的费用组成，下列表述中正确的是（）A.由直接费、企业管理费、利润、规费组成B.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金组成C.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金、设备及工器具购置费组成D.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金、设备及工器具购置费、工程建设其他费组成正确答案C

157、关于生产技术方案选择的基本原则，下列说法中错误的是（）A.先进适用B.节约土地C.安全可靠D.经济合理正确答案B

158、在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的摊投资的固定资产是（）A.管道和线路工程B.需安装的动力设备C.运输设备D.附属辅助工程正确答案C

159、下列关于设计概算的说法中，错误的是（）A.政府投资项目的设计概算经批准后，一般不得调整B.超出原设计范围的重大变更，允许调整C.超出基本预备费规定范围工程变动和费用增加，不允许调整D.国家重大政策性的调整，允许调整正确答案C

160、某项目建设期内第一年贷款100万元，第二年贷款200万元，贷款在各年内均衡发放，年利率10%建设期内利息只计息不支付，则建设期利息为万元

304025.541正确答案C

161、下列关于材料运杂费的说法，正确的是oA.材料运杂费不包括调车和驳船费、装卸费、运输费及附加工作费等B.若运输价格为含税价格，只能按“两票制”进行调整C.采用“两票制”，运杂费以接受交通运输与服务适用税率9%扣除增值税进项税额D.采用“两票制”支付方式，材料供应商就收取的货物销售价款向建筑企业分别提供货物正确答案C

14、关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法正确的是（）A.分包工程费不包括分包工程的管理费和利润B.材料的预涨费计入管理费C.开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费D.分包工程费不包括分包工程的管理费正确答案C

15、在进行建设厂址多方案全寿命周期技术经济分析时，应计入项目投产后生产经营费用的是（）A.拆迁补偿费B.生活设施费C.动力设施费D.原材料运输费正确答案D

16、关于施工机械台班单价的确定，下列表述式正确的是（）oA.台班折旧费=机械原值X（1-残值率）/耐用总台班B.耐用总台班二检修间隔台班X（检修次数+1）C.台班检修费=一次检修费X检修次数/耐用总台班D.台班维护费二》（各级维护一次费用X各级维护次数）/耐用总台班正确答案B

162、根据《建设项目工程总成本合同示范文本试行》GF-2011-0216下列变更事项，属于采购变更的是A.对设备规格和数量的调整B.改变检查、检验、检测、试验地点C.重新进行竣工试验D.对配套工程系统的工艺调整正确答案B

163、关于投资偏差和进度偏差的说法，正确的是A.拟完工程计划投资与已完工程实际投资中的工程量在总额上是相等的，只是完成的时间进度不同B.进度偏差有负值，表示工期拖延C.局部偏差仅指各单项、单位和分部分项工程的偏差D.相对偏差用投资偏差与投资计划值的比值表示正确答案A

164、某工程项目工程造价为

47809.86万元，建筑业适用增值税税率为11%则该工程项目的增值税为万元

4737.

914836.

254356.82D.

4679.25正确答案A

165、工程量清单计价中，在编制投标报价和招标控制价时共同依据的资料是（）A.企业定额.国家、地区或行业定额C.工程造价各种信息资料和指数D.投标人拟定的施工组织设计方案正确答案B

166、关于施工招标工程的履约担保，下列说法中正确的是（）A.中标人应在签订合同后向招标人提交履约担保.履约保证金不得超过中标合同金额的5%C.招标人仅对现金形式的履约担保，向中标人提供工程款支付担保D.发包人应在工程接收证书颁发后28天内将履约保证金退还给承包人正确答案D

167、下列关于出让金、土地转让金的说法，正确的是（）A.土地使用权出让金为用地单位向被征收房屋所有人支付的土地所有权收益B.在有偿出让和转让土地时，政府对地价不作统一规定C.有偿出让和转让使用权，要向土地受让者征收土地增值税D.土地使用者应一次性按规定的标准缴纳土地使用费正确答案B

168、完成某单位分部分项工程需要基本用工

4.2工日，超运距用工

0.3工日，辅助用工1工日，人工幅度系数为10%则该单位分部分项工作预算定额人工消耗量为工日

5.

925.

956.

026.05正确答案D

169、下列关于国外建筑安装工程费用的说法，正确的是A.材料费包括材料原价.运杂费.税金.运输损耗及保管费.预涨费B.当地采购的材料原价是指到达当地海港的交货价C.进口材料的运杂费是指从采购地点至工程施工现场的短途运输费.装卸费D.预涨费按材料原价.运杂费之和的一定比例计算正确答案A

170、竣工决算文件中，主要反映竣工工程建设成果和经验，全面考核分析工程投资与造价的书面总结文件是OA.竣工财务决算说明书B.竣工财务决算报表C.工程竣工造价对比分析D.工程竣工验收报告正确答案A

171、按费用构成要素划分建筑安装工程费，下列费用不属于劳动保险和职工福利费范围的是（A.职工退职金B.冬季取暖补贴C.夏季防暑降温费用D.防暑降温饮料费用正确答案D

172、完成某分部分项工程ln）3需基本用工

0.5工日，超运距用工

0.05工日，辅助用工

0.1工E度差系数为10%则该工程预算定额人工工日消耗量为（）工日/10m

36.

055.

857.

007.15正确答案D

173、在国外建筑安装工程费用中，一般是在各分部分项工程造价的前面按单项工程分别单独列出是oA.总部管理费B.开办费C.利润D.税金正确答案B

174、关于国外建设工程造价中的应急费，下列说法中正确的是A.未明确项目的准备金是用以应付天灾、非正常经济情况及罢工等情况的费用B.未明确项目的准备金用来支付那些几乎可以肯定要发生的费用C.未明确项目的准备金是用于在估算达到一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况的费用D.不可预见准备金是一定要发生的费用正确答案B

175、安全预评价实行的价格为A.市场调节价B.合同约定价C.工程变更价D.工程量清单价正确答案A

176、下列文件和资料中，可作为建设工程工程量计量依据的是（）A.造价管理机构发布的调价文件B.造价管理机构发布的价格信息C.质量合格证书D.各种预付款支付凭证正确答案C

177、关于建设期利息计算公式的应用，下列说法正确的是（）oA.按总贷款分年均衡发放考虑B.Pj-1为第（j-1）年年初累计贷款本金和利息之和C.按贷款在年中发放和支用考虑D.按建设期内支付贷款利息考虑正确答案A

178、（2015年真题）关于工程量清单的编制，下列说法中正确的是（）oA.项目编码以五级全国统一编码设置，用十二位阿拉伯数字表示B.编制分部分项工程量清单时，必须对工作内容进行描述C.补充项目的编码由计算规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成D.按施工方案计算的措施费，必须写明“计算基础”、“费率”的数值正确答案C

179、下列费用中属于建筑安装工程费中企业管理费的是（）A.检验试验费B.工程排污费C.住房公积金D.安置补助费正确答案A

180、关于招标控制价的编制，论述正确的是（）A.招标控制价中的暂估价中的材料单价，应参考市场价格估算B.非竞争性措施项目费应依据经专家论证确认的施工组织设计或施工方案确定C.招标控制价如果超过批准的概算，则应重新编制D.当招标控制价的误差〉±2%时，应责成招标人改正正确答案B

181、对外贸易货物运输保险费的计算公式是（）A.运输保险费=（FOB+国外运费）/（1-保险费率）X保险费率B.运输保险费二（CIF+国外运费）/（1-保险费率）义保险费率C.运输保险费=（FOB+国外运费）/（1+保险费率）X保险费率D.运输保险费二（CFR+国外运费）/（1-保险费率）X保险费率正确答案A

182、根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明施工费的（）A.夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用B.工人的安全防护用品的购置费用C.地下室施工时采用的照明设施拆除费D.建筑物的临时保护设施费正确答案B

183、关于施工机械台班单价的确定，下列表述式正确的是（）oA.台班折旧费二机械原值义（1-残值率）/耐用总台班B.耐用总台班二检修间隔台班义（检修次数+1）C.台班检修费=一次检修费X检修次数/耐用总台班D.台班维护费二2（各级维护一次费用义各级维护次数）/耐用总台班正确答案B

184、招标工程量清单中某分部分项工程清单子目与单一计价定额子目的工作内容与计量规则一致，则确定该清单项目综合单价不可或缺的工作是（）A.计算工程内容的工程数量B.计算工程内容的清单单位含量C.计算措施项目的费用D.计算管理费、利润和风险费用正确答案D

185、根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》的规定，垂直运输费中包括行走式垂直运输机械的是（）A.固定装置费B.基础制作费C.轨道铺设费D.安装费正确答案C

186、（2013年真题）关于建设项目总概算的编制，下列说法中正确的是（）oA.项目总概算应按照建设单位规定的统一表格进行编制B.对工程建设其他费的各组成项目应分别列项计算C.主要建筑安装材料汇总表只需列出建设项目的钢筋、水泥等主要材料各自的总消耗量D.总概算编制说明应装订于总概算文件最后正确答案B

187、在项目决策阶段影响工程造价的因素中，下列各项中属于影响建设规模的技术因素的是（）A.资源技术和环境治理技术B.资源技术和生产技术C.环境治理技术和管理技术D.生产技术和管理技术正确答案D

188、我国建设项目规划阶段对投资估算精度的要求为控制在（）以内±20%±25%±30%±35%正确答案C

189、下列各项中不属于设计总概算文件的是（）A.分年度总投资表B.主要建筑安装材料汇总表C.编制说明D.各单项工程综合概算书正确答案A

17、在工人工作时间分类中，由于材料供应不及时引起工作班内的工时损失应列入（）A.施工本身造成的停工时间B.非施工本身造成的停工时向C.准备与结束工作时间D.不可避免的中断时间正确答案A

18、关于设备进口从属费的计算，下列表述正确的是（）-A.消费税=（关税完税价格+关税+消费税）X消费税税率B.银行财务费二到岸价格（CIF）X人民币外汇汇率X银行财务费率C.运输保险费=离岸价格（FOB）义人民币外汇汇率X保险费率D.外贸手续费=离岸价格（FOB）义人民币外汇汇率X外贸手续费率正确答案A

19、EPC总承包模式下，工程总承包人应承担的工作是（）A.设计、采购、施工、试运行B.项决策、设计、施工C.项目决策、采购、施工D.可行性研究、采购、施工正确答案A

190、某分部分项工程的清单编码为010203004005则该分部分项工程的清单项目顺序编码为（0102004005正确答案D

191、关于确定材料消耗量的基本方法，下列说法错误的是（）A.现场技术测定法可以区别可以避免的损耗与难以避免的损耗B.实验室试验法的缺点在于无法估计到施工现场某些因素对材料消耗量的影响C.理论计算法适合于不易产生损耗，且不容易确定废料的材料消耗量的计算D.理论计算法是用理论计算公式计算出产品的材料净用量的方法正确答案C

192、不可预见的地下障碍物处理的费用，应计入0A.现场经费B.施工企业管理费C.价差预备费D.基本预备费正确答案D

193、根据《建设工程量清单计价规范》GB50500-2013，关于工程量清单项目编码的说法中，正确的是A.第三级编码为分部工程顺序码，由三位数字表示B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得重码C.同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码D.补充项目编码以加上计量规范代码后跟三位数字表示正确答案B

194、某施工机械配备司机2人，若年制度工作日为265天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为120元，则该施工机械的台班人工费为元/台班

127.

2189.

6226.

4254.4正确答案D

195、根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本的是0A.临时公共设施及场地的维持费B.建设保险和债券费C.开工试车费D.土地征购费正确答案C

196、已知某人工抹灰10m2的基本工作时间为4小时，辅助工作时间占工序作业时间的5%准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间占工作日的6%、11%、3%o则该人工抹灰的时间定额为（）工日/100m2o

6.

36.

566.

586.67正确答案C

197、进行流动资产投资估算时，通常计算的是各项流动资金的（）A.各项流动资金的年库存量B.各项流动资金的年周转次数C.各项流动资金的年周转额度D.各项流动资金年平均占用额度正确答案D

198、下面所列工程建设定额中，属于按定额的用途分类的是（）A.机械台班消耗定额B.行业通用定额C.投资估算指标D.补充定额正确答案C

199、在施工机械台班单价的组成中，对于安拆简单的轻型施工机械，安拆费及场外运费的运输距离应按km计算10152030正确答案D

200、在总价措施项目清单与计价表中，不需要列出的项目是A.计算基础B.费率C.计量单位D.金额正确答案C

201、关于变更引起的价格调整，以下原则描述中正确的是（）A.已标价工程量清单中有适用于变更工作项目的，可在合理范围内参照适用子目的单价或总价调整B.已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工作子目的，采用该项目的单价C.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、信息价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整D.工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认正确答案D

202、某项目在某运营年份的总成本费用是8000万元，其中外购原材料、燃料及动力费为4500万元，折旧费为800万元，摊销费为200万元，修理费为500万元；该年建设贷款余额为2000万元，利率为8%;流动资金贷款为3000万元，利率为7%;当年没有任何新增贷款则当年的经营成本为（）万元5000613066306790正确答案C

203、（2016年真题）由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣除标准是（）oA.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量正确答案A

204、下列关于投标文件的澄清和说明中错误的是（）A.评标委员会接受投标人主动提出的澄清、说明或补正B.对投标文件的相关内容作出澄清、说明或补正，其目的是有利于评标委员会对投标文件的审查、评审和比较C.评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清、说明或补正D.投标文件不响应招标文件的实质性要求和条件的，招标人应当否决正确答案A

205、（2018年真题）根据FIDIC《施工合同条件》（2017年版）通用条款，因工程量变更可以调整合同规定费率的必要条件是（）OA.实际分项工程量变化大于15%B.该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的

0.01%C.工程量的变更直接导致了该部分工程每单位工程费用的变动超过了2%D.该部分工程量变更导致直接费受到损失正确答案B

206、大中型和限额以上建设项目及技术改造项目，工程整体验收的组织单位可以是（）A.监理单位B.业主单位C.使用单位D.国家发改委正确答案D

207、国外建筑安装工程费用中，施工企业的利润一般为成本的（）3%〜5%5%〜10%C10%〜15%D.15%〜20%正确答案C

208、项目决策的（）是决定工程造价的基础A.深度B.正确性C.内容D.建设规模正确答案C

209、按照世界银行工程造价的构成，下列费用中，属于项目间接建设成本的是oA.开工试车费B.工艺设备费C.服务性建筑费用D.未明确项目准备金正确答案A

210、总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算其中，招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总承包服务费按分包的专业工程估算造价的计算1%

1.5%C.3%D.5%正确答案B

211、某施工现场主导施工机械一台，由承包人租得，施工合同约定，当发生索赔事件时，施工机械台班单价、租赁费分别按900元/台班、400元/台班计；人工工资、窝工费分别按100元/工日、50元/工日计，以人工费与机械费之和为基数的综合费率为30%在施工过程中，发生如下事件

①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；

②因恶劣天气导致工程修复用工10个工日，主导小机械1个台班，为此承包人可向发包人索赔的费用为元A.1820B.2470C.2820D.3470正确答案B

212、2019年真题某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定同时对多个标段的评标修正率为4%现投标人甲同时投I、II标段，其报价分别为7000万元、6000万元在投标人甲已中标I标段的情况下，其H标段的评标价应为万元5720576062406280正确答案B

213、2017年真题关于评标过程中，对投标报价算术错误的修正，下列说法中正确的是oA.评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正B.修正的价格，经评标委员会书面确认后具有约束力C.投标人应接受修正价格，否则将没收其投标保证金D.投标文件中的大写与小写金额不一致的，以小写金额为准正确答案A

214、总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算其中，招标人自行供应材料的，总承包服务费按招标人供应材料价值的（）计算1%

1.5%C.2%D.

2.5%正确答案A

215、分部分项工程量清单项目编码过程中，当同一标段的一份工程量清单中含有多个单位工程且工程量清单是以单位工程为编制对象时，在编制工程量清单时应特别注意对项目编码（）的设置不得有重码的规定A.三至四位B.五至六位C.九至十一位D.十至十二位正确答案D

216、设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个层次，静态投资的主要作用是（）A.项目筹措资金的依据B.项目供应资金的依据C.项目控制资金的依据D.考核工程设计的依据

20、关于合同价款与合同类型，下列说法中正确的是A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同C.工期特别紧、技术特别复杂的项目应采用总价合同D.实行工程量清单计价的工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款正确答案D

21、确定施工机械台班定额消耗量前需计算机械时间利用系数，其计算公式正确的是A.机械时间利用系数二机械纯工作lh正常生产率X工作班纯工作时间B.机械时间利用系数=1/机械台班产量定额C.机械时间利用系数二机械在一个工作班内纯工作时间/一个工作班延续时间8hD.机械时间利用系数二一个工作班延续时间8h/机械在一个工作班内纯工作时间正确答案C

22、2016年真题下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是oA.土地补偿费B.青苗补偿费C.拆迁补偿费D.新菜地开发建设基金正确答案A正确答案D

217、某碎输送泵每小时纯工作状态可输送硅25m3泵的时间利用系数为

0.8则该砂输送泵的产量定额为O160m3/台班

0.67台班/100m3200nl3/台班

0.50台班/100H13正确答案A

218、某项工程合同价12000万元，其中材料和设备占百分之50已知预付款3600万元，起扣点是多少o7200612048009951正确答案C

219、编制竣工结算文件时，应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价的是A.劳动保险费B.总承包服务费C.安全文明施工费D.现场签证费正确答案C

220、单项工程综合概算的组成内容是（）A.单位建筑工程概算和一般土建工程概算B.单位建筑工程概算和特殊构筑物工程概算C.单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算D.单位建筑工程概算和建设项目总概算正确答案c

221、下列单项工程中，不属于辅助生产设施的是（）A.中央实验室B.生产装置C.集中控制室D.原材料仓库正确答案B

222、某地2016年拟建一年产50万吨产品的工业项预计建设期为3年该地区2013年已建年产40万吨的类似项目投资为2亿元已知生产能力指数为

0.9该地区

2013、2016年同类工程造价指数分别为

108、112预计拟建项目建设期内工程造价年上涨率为5虬用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资为亿元

2.

542.

742.

752.94正确答案A

223、工程量清单计价项目采用单价合同的，工程竣工结算中一般不允许调整的是A.分部分项工程的清单数量B.安全文明施工费的清单总额C.已标价工程量清单综合单价D.总承包服务费清单总额正确答案C

224、关于编制最高投标限价总承包服务费的可参考标准，下列说法正确的是A.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的

0.5%计算B.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的1%计算C.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的1%~3%计算D.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的3%〜5%计算正确答案D

225、关于土地征用及拆迁补偿费的说法，正确的是（）A.征用林地、牧场的土地补偿费标准为该地被征用前三年平均年产值的6〜10倍B.拆迁补偿的方式可以实行货币补偿C.地上附着物及青苗补偿费归农村集体所有D.每公顷被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前三年平均年产值的30倍正确答案B

226、某中标单位提交履约担保，合同价格为200万元，则履约担保为（）万元10201530正确答案B

227、在编制分部分项工程量清单时，通常无须描述的是（）A.工程结构B.使用材质C.工程内容D.安装位置正确答案C

228、某工程计划3个月完成，每月计划完成工程量依次为600nl

2、1000m2800nl2计划单价为20元/m2工程按计划开工，但工期延长1个月，每月实际完成工程量依次为300nl

2、800m

2、900m2400m2每月实际单价依次为20元加

2、20元/m

2、23元/m

2、23元加2则对该工程第3月末的投资偏差表述正确的是A.投资节省2700元B.投资增加2700元C.投资节省5300元D.投资增加5300元正确答案B

229、先求出已有同类企业主要设备投资占项目静态投资的比例，然后再估算出拟建项目的主要设备投资，最后按比例求出拟建项目的静态投资，这种估算方法称A.设备系数法B.主体专业系数法C.朗格系数法D.比例估算法正确答案D

230、下列各项中在评标初步评审中将被视为显著差异或保留的是（）A.对合同中规定的招标人的权利或者招标人的义务造成实质性限制B.对合同中规定的投标人的权利或者投标人的义务造成实质性限制C.对合同中规定的招标人的权利或者投标人的义务造成实质性限制D.对合同中规定的投标人的权利或者招标人的义务造成实质性限制正确答案C

231、按照索赔事件的性质分类，在施工中发现地质断层引起的索赔属于（）A.工程变更索赔B.工程延误索赔C.不可预见的不利条件索赔D.合同终止的索赔正确答案C

232、（2015年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列关于措施项目费用的说法中正确的是（）OA.冬雨季施工费是指冬、雨季施工需增加的临时设施、防滑处理、雨雪排除等费用B.施工排水、降水费由排水和降水两个独立的费用项目组成C.当单层建筑物檐口高度超过15m时，可计算超高施工增加费D.已完工程及设备保护费是指分部工程或结构部位验收前，对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费正确答案A

233、下列费用中，应计入总价措施项目清单与计价表中的是（）A.垂直运输费B.施工排水、降水费C.大型设备进出场及安拆费D.地上、地下设施和建筑物临时保护费正确答案D

234、在国外建筑安装工程费用中，工程现场管理费占整个管理费的（）20%〜30%70%〜80%30%〜40%60%〜70%正确答案A

235、劳动消耗定额和机械消耗定额的主要表现形式是（）A.产量定额B.时间定额C.工日定额D.台班定额正确答案B

236、一般工程竣工后，承包人保留工程款的（）作为保修费用3%5%7%10%正确答案A

237、关于我国项目前期各阶段投资估算的精度要求，下列说法中正确的是（）A.项目建议书阶段，允许误差大于±30%B.投资设想阶段，要求误差控制在±30%以内C.预可行性研究阶段，要求误差控制在±20%以内D.可行性研究阶段，要求误差控制在±15%以内正确答案C

238、（2019年真题）根据《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）下列投标文件的评审内容，属于清标工作的是OOA.营业执照的有效性B.营业执照、资质证书、安全生产许可证的一致性C.投标函上签字与盖章的合法性D.投标文件是否实质性响应招标文件正确答案D

239、编制招标控制价时，下列关于综合单价的确定方法，错误的是A.工程量清单综合单价=2定额项目合价/工程量清单项目工程量，不考虑未计价材料费用B.工程设备、材料价格的市场风险，考虑一定率值的风险费用，纳入到综合单价中C.税金、规费等法律、法规、规章和政策变化风险和人工单价等风险费用，不应纳入综合单价D.综合单价中应包括暂估价中的材料和工程设备暂估单价正确答案A

240、工程施工项目评标时，下列做法符合有关规定的是A.当评标委员会发现某投标人的施工方案的表述存在含义不明确之处时，则要求该投标人作出书面澄清B.当评标委员会发现因某个单价金额小数点明显错误时，对该单价进行修正后继续评标C.当投标人发现其投标文件对同一问题前后表述不一致时，向评标委员会提出澄清，评标委员会应予接受D.当投标人不接受评标委员会按规定原则对其投标报价的算术错误所作修正时，评标委员会仍可按修正结果评审正确答案A

241、2021年真题关于最高投标限价的公布，下列说法正确的是A.应在发布招标文件时一并发布B.应在开标时公布C.应在评标时公布D.不应公布正确答案A

242、根据我国现行的关于工程预付款的规定，下列说法中正确的是A.发包人应在合同签订后一个月内或开工前10天内支付B.当约定需提交预付款保函时则保函的担保金额必须大于预付款金额C.发包人不按约定预付且经催促仍不按要求预付的，承包人可停止施工D.预付款是发包人为解决承包人在施工过程中的资金周转问题而提供的协助正确答案C

243、某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费17万元，加工费2万元，辅助材料费1万元，外购配套件费5万元，专用工具费率2%废品损失费率5%包装费

0.1万元，利润率10%则该设备原价中应计利润为万元

2.

1522.

6522.

6852.

68823、合同中压缩的工期天数不得超过定额工期的20%超过的，应在招标文件中明示增加（）A.赶工补偿B.赶工费用C.提前竣工奖励D.误期赔偿正确答案B

24、由项目建设单位负责投资建设但产权不归属本单位的项目配套的专用通信设施应作为（）处理A.有形资产B.固定资产C.无形资产D.流动资产正确答案C

25、在确定材料定额消耗量时，利用实验室试验法主要是为了编制（）A.材料净用量定额B.材料损耗定额C.材料消耗定额D.劳动定额正确答案A正确答案A

244、（2013年真题）关于投标保证金，下列说法中正确的是（）A.投标保证金的数额不得少于投标总价的2%B.招标人应当在签订合同后的30日内退还未中标人的投标保证金C.投标人拒绝延长投标有效期的，投标人无权收回其投标保证金D.投标保证金的有效期应与投标有效期相同正确答案D

245、关于建设工程预算，符合组合与分解层次关系的是（）A.单位工程预算、单位工程综合预算、类似工程预算B.单位工程预算、类似工程预算、建设项目总预算C.单位工程预算、单位工程综合预算、建设项目总预算D.单位工程综合预算、类似工程预算、建设项目总预算正确答案C

246、下列工程量清单计价，下列计算式正确的是（）A.分部分项工程费=工（分部分项工程量X相应分部分项的工料单价）B.措施项目费=£措施项目工程量X措施项目工料单价C.其他项目=暂列金额+专业工程暂估价+计日工+总承包服务费D.单位工程费=分部分项项目费+措施项目费+其他项目+规费+税金正确答案D

247、用11水泥砂浆贴200mmX200nmi1Omni瓷砖墙面，结合层厚度为5mnb试计算每100m2瓷砖墙面中瓷砖和砂浆的消耗量（灰缝宽为5mni）假设瓷砖损耗率为3%砂浆损耗率为1%每100m2瓷砖墙面中水泥砂浆总消耗量是（）m3o

0.

520.

550.

570.60正确答案B

248、现有一通用设备，原价3万元，重5t设备安装费指标为100元/t安装费率2%设备的安装费为（）7Go600700800900正确答案A

249、下列关于国外建筑安装工程费用的说法，正确的是（）A.材料费包括材料原价、运杂费、税金、运输损耗及保管费、预涨费B.当地采购的材料原价是指到达当地海港的交货价C.进口材料的运杂费是指从采购地点至工程施工现场的短途运输费、装卸费D.预涨费按材料原价、运杂费之和的一定比例计算正确答案A

250、当初步设计深度不够，不能准确地计算出工程量，但工程设计技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用时，可采用的方法是（）A.概算定额法B.概算指标法C.类似工程预算法D.类似工程概算法正确答案B

251、下列工程造价指数中，属于综合指数的是（）A.建设项目指数B.人工费指数C.单项工程指数D.设备、工器具价格指数正确答案D

252、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于A.循环的与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间B.定期的与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间C.与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间D.不可避免中断时间正确答案A

253、通过计时观察资料得知人工挖二类土1田3的基本工作时间为6h辅助工作时间占工序作业时间的2%准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、18%则该人工挖二类土的时间定额是工日/m

30.

9940.

7650.

8760.975正确答案A

254、2006年已建成年产20万吨的某化工厂，2010年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用增加相同规格设备数量的技术，增加同规格设备的数量达到生产规模的系数为

0.4〜

0.

50.6〜

0.

70.8〜

0.91正确答案c

255、关于建设工程施工合同索赔，下列说法中正确的是（）A.发包人可以在索赔事件发生后暂不通知承包人，待工程结算时一并处理B.发包人向承包人提出索赔，承包人无权要求发包人补充提供索赔理由和证据C.承包人在收到发包人的索赔资料后，未在规定时间内作出答复，视为该索赔事件成立D.承包人未在索赔事件发生后的规定时间内发出索赔通知的，应免除发包人的一切责任正确答案C

256、（2018年真题）根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，只能获得费用补偿的是（）oA.发包人提前向承包人提供材料、工程设备B.因发包人提供的材料、工程设备造成工程不合格C.发包人在工程竣工前提前占用工程D.异常恶劣的气候条件，导致工期延误正确答案A

257、因承包人原因解除合同的，承包人有权要求发包人支付（）A.承包人员遣送费B.临时工程拆除费C.施工设备运离现场费D.已完措施项目费正确答案D

258、某进口设备的人民币货价为50万元，国际运费费率为10%运输保险费费率为3%进口关税税率为20%消费税率为10%则该设备应支付消费税税额是（）万元

11.

3475.

607.

566.80正确答案C

259、下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是（）A.施工单位参加试运转人员的工资B.单台设备的单机试运转费C.试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用D.试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用正确答案A

260、进行经济费用效益分析时，对于项目产出物正面效果的计算应遵循的原则是（）A.受偿意愿原则B.支付意愿原则C.机会成本原则D.实际价值原则正确答案B

261、已知国内制造厂某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元外购配套费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率K利率为8%若其他费用不考虑，则该设备的原价为（）

25.82万元

25.85万元

26.09万元

29.09万元正确答案B

262、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是（）A.材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写正确答案B

263、（2020年真题）编制工程量清单时，下列费用属于总承包服务费考虑范围的是（）A.总承包人对专业工程的投标费B.总承包人自行采购工程设备的保护费C.总承包人施工现场的管理费D.竣工决算文件的编制费正确答案C

264、施工阶段投资偏差计算，计算方法正确的是（）A.已完工程实际投资减去已完工程计划投资B.拟完工程实际投资减去巳完工程计划投资C.拟完工程实际投资减去已完工程实际投资D.已完工程计划投资减去拟完工程实际投资正确答案A

265、“标高金”组成（）A.管理费、利润、风险费B.管理费、利润C.管理费、风险费D.利润、风险费正确答案A

266、根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本（）A.临时公共设施及场地的维持费B.建筑保险和债券费C.开工试车费D.土地征购费正确答案C

267、在项目建议书阶段采用系数估算法进行投资估算时，世行项目投资估算常用的方法是（）A.朗格系数法B.设备系数法C.主体专业系数法D.生产能力指数法正确答案A

268、关于建设工程工程量清单的编制，下列说法正确的是（）A.招标文件必须由专业咨询机构编制，由招标人发布B.材料的品牌档次应在设计文件中体现，在工程量清单编制说明中不再说明C.专业工程暂估价中包括企业管理费和利润D.税金、规费是政府规定的，在清单编制中可不列项正确答案C

269、下列关于投标限价的表述，正确的是（）A.招标人可以设定最低投标限价B.招标人在设有标底的情况下，不应再设置投标限价C.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价的计算方法D.招标人设置的最高投标限价也可以同时作为评标基准使用正确答案C

270、对于矿产资源开发项目，在确定建设规模时，应考虑的因素包括（）A.水的资源量B.资源合理开发利用要求C.地质条件D.库区生态影响正确答案B。