2023-2024一级建造师之一建工程法规考点大全笔记

2023-2024一级建造师之一建工程法规考点大全笔记姓名学号得分

1、陈某与其单位因缴纳社会保险问题发生争议关于该争议解决方法，下列选项正确的是（）A.陈某可提请仲裁，但必须在此之前先申请调解B.陈某可提请仲裁，但在此后不能提起诉讼C.陈某可直接向法院起诉D.陈某可不与公司协商，而直接提起仲裁正确答案D

2、甲公司委托乙公司代购其产品线上的2台设备，并在委托合同中明确了设备的生产厂家（为BIN公司）、规格型号、价款、到货时间、地点以及对乙公司的受托权限和酬金及其支付方式等事宜随后，乙公司以自己的名义与BIN公司签订了设备买卖合同然而，交货时BIN公司仅提供了1台与合同约定的质量完全一致的设备M同时还提供了另1台使用功能、技术参数等与设备M相近、价格比较优惠的设备N为了如期履行委托合约，乙公司便自作主张将这2台设备一并按期交付甲方使用，但并未就此事向甲方报告和说明在设备试运行期间，设备N不能正常运转，导致甲公司产品线未能按期正式投产对此，下列选项中错误的是（）A.甲可以向乙提出索赔要求B.应由BIN公司承担全部赔偿责任C.乙的行为超越了代理权限D.乙有委托事务报告义务正确答案B正确答案D

25、下列情形中，视同为工伤的情形是（）A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的B.在工作单位突发疾病，并在48小时内经抢救无效死亡C.因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的D.在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故伤害的正确答案B

26、不良行为记录是指建筑市场各方主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经（）级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录A.乡（镇）B.县C.市D.省正确答案B

27、当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，正确的是（）A.建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任正确答案c

267、北京施工企业与深圳销售公司于2011年7月在长沙市签订了建筑材料买卖合同合同约定将材料运送到上海市的工程所在地，并约定合同争议由“原告所在地或者合同签订地人民法院管辖”后因北京施工企业拖欠货款，深圳销售公司在深圳市的法院起诉北京施工企业下列关于管辖权的说法中，正确的是A.深圳市的人民法院或长沙市的人民法院均有管辖权B.北京市的人民法院有管辖权C.上海市的人民法院有管辖权D.合同约定的管辖法院条款无效正确答案A

268、施工企业申请仲裁后，又与建设单位达成和解协议根据《仲裁法》，下列表述错误的是oA.当事人可以撤回仲裁申请B.当事人可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书C.当事人撤回仲裁申请后又反悔，仍可以申请仲裁D.和解达成的协议具有强制执行力正确答案D

269、根据《建筑市场诚信行为管理办法》的规定，行政处罚决定公布后，经整改确有实效的，施工单位可以向申请缩短不良行为记录信息的公布时间A.国务院建设行政主管部门B.省级建设行政主管部门C.地市级建设行政主管部门D.县级建设行政主管部门正确答案B

270、下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是2013A.食品加工生产企业B.建筑施工企业C.烟花爆竹生产企业D.矿业企业正确答案A

271、下列关于注册商标的说法正确的有A.注册商标的有效期为20年B.注册商标的有效期自申请之日起计算C.注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前12个月内申请续展注册D.未在期满前12个月申请续展注册，可给予3个月宽展期正确答案C

272、关于重大责任事故罪，下列说法中正确的有A.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，属于本罪B.所有犯此罪的都处3年以下有期徒刑或者拘役C.强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤广事故或者造成其他严重后果的属于本罪D.安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的属于本罪正确答案C

273、施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒场，12名工人被砸死该行为涉嫌触犯OA.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.以其他方式危害公共安全罪正确答案C

274、王某自2008年1月至2012年10月一直在某安装工程公司工作，2012年10月公司提出解除劳动合同并与王某协商一致后解除劳动合同，王某离职前月工资8000元，所在城市上年度职工月平均工资2000元该公司应向王某支付元的经济补偿A.12万B.9万C.4万D.3万正确答案D

275、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位未将保证安全施工的措施或者拆除工程的有关资料报送有关部门备案的，A.责令停止施工B.责令限期改正，给予警告C.处以罚款D.责令停业整顿正确答案B

276、施工单位将一笔本应支付给A材料商的材料款误支付给B材料商，A材料商无权直接要求B材料商返还货款这体现了债的A.绝对性B.相对性C.专有性D.不可转让性正确答案B

277、当事人订立合同时，一方不得将自己的意志强加给另一方这体现了合同订立的（）原则A.平等B.公平C.自愿D.诚实守信正确答案A

278、根据《特种设备安全法》，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规程制度，造成事故，其应承担的法律责任是（）A.处以一年年收入30%的罚款B.处以一年年收入40%的罚款C.降级、撤职处分D.吊销有关人员资格正确答案D

279、某施工单位的材料采购员乙，一直负责本单位与甲公司的钢材采购业务后乙被单位开除，但甲公司并不知情乙用盖有原单位公章的已届期的空白合同书与甲公司签订了一份钢材采购合同，则该合同为（）合同A.效力待定B.无效C.可撤销D.有效正确答案A

280、某施工企业是法人，关于该施工企业应当具备条件的说法，正确的是（）A.该施工企业能够自然产生B.该施工企业能够独立承担民事责任C.该施工企业的法定代表人是法人D.该施工企业不必有自己的住所、财产正确答案BB.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利C.总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿D.分包单位只对总承包单位承担责任正确答案C

28、根据《绿色施工导则》，关于临时用地指标和临时用地保护的说法，正确的是（）A.根据施工规模及现场条件等因素合理确定设施的占地指标，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计B.要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于80%C.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度的减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化正确答案C

29、根据物权的权利主体是否为财产的所有人划分，物权包括（）A.动产物权、不动产物权B.自物权、他物权C.用益物权、担保物权D.以上都不正确正确答案B

30、根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织，并且至少每（）组织一次演练A.一季度B.半年C.一年D.两年正确答案B

31、建设工程施工过程中，关于施工节材的说法，正确的是（）A.应当使用散装水泥B.禁止损毁耕地烧砖C.应当使用预拌混凝土D.禁止远距离运输正确答案B

32、分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担的说法，正确的是（）A.分包单位只对总承包单位负责B.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利C.总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿D.建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利正确答案C

33、下列生效的文书中，不属于人民法院执行根据的是A.民事判决书B.仲裁调解书C.和解协议书D.民事裁定书正确答案C

34、临时性的行政许可实施满需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规A.3个月B.1年C.9个月D.6个月正确答案B

35、甲发包方与乙承包人签定了建设工程施工合同，并约定若双方产生纠纷由原告住所地法院管辖，合同履行过程中，甲乙发生了纠纷，因此合同纠纷提起的诉讼，应由以下法院进行管辖A.原告住所地B.被告住所地C.不动产未登记的，由不动产实际所在地管辖D.无论是否登记，均由不动产实际所在地管辖正确答案C

36、关于借款合同的说法，正确的是A.借款合同自双方当事人签字盖章之日起生效B.借款合同为有偿合同C.借款合同必须采用书面形式D.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效正确答案D

37、建设工程一切险保险合同于2004年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为2004年3月20日为保证工程如期开工，承包人于2004年3月10日将建筑材料运至工地，一切准备就绪，承包人提前两天正式开工建筑工程一切险的保险责任开始时间为2004年3月1日2004年3月20日2004年3月10日2004年3月18日正确答案C

38、施工单位在施工过程中为了节省材料费用降低工程的质量标准，造成重大安全事故，施工企业构成A.工程重大安全事故罪B.重大责任事故罪C.重大劳动安全事故罪D.串通投标罪正确答案A

39、2019年真题下列授予专利权的条件中，属于共性条件的是oA.创造性B.实用性C.新颖性D.艺术性正确答案C

40、报据《建设工程安全生产管理条例》，关于出租单位出租未经安全性能检测的施工机具及配件的行政责任的说法，正确的是o2018真题A.责令限期改正，并处合同价款1倍以上3倍以下的罚款B.责令停业整顿，降低资质等级C.责令限期改正，情节严重的，吊销资质证书D.责令停业整顿，并处5万以上10万元以下的罚款正确答案D

41、关于施工企业资质序列的说法，正确的是（）2014A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业正确答案B

42、《水污染防治法》规定，排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准，或者超过重点水污染物排放总量控制指标的，由县级以上人民政府环境保护主管部门按照权限（）正确答案D

43、某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约，该供应商向施工单位提供了3个电子邮箱，并且没有特别指定，则此要约的生效时间是（）oA.该要约进入任一电子邮箱的首次时间B.该要约进入3个电子邮箱的最后时间C.该供应商获悉该要约收到的时间D.该供应商理解该要约内容的时间正确答案A

44、关于招标价格的说法，正确的是（）A.招标时可以设定最低投标限价B.招标时应当编制标底C.招标的项目应当采用工程量清单计价D.招标时可以设定最高投标限价正确答案D

45、下列关于建设工程返修的表述，错误的是（）A.返修是施工单位的法定义务B.对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位无返修义务C.返修费用应由责任方负责D.返修包括施工过程中出现质量问题的建设工程和竣工验收不合格的建设工程两种情形正确答案B

46、下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法规所禁止的是0A.明示报名参加投标的各施工单位以低价竞标B.明示施工单位在施工中应优化工期C.暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥D.暗示施工单位采用《建设工程施工合同（示范文本）》签订合同正确答案c

47、2007年2月2日甲与乙签订了一个合同，合同中约定甲将自己唯一的挖掘机租给乙，租期为2007年3月1日—2008年3月1日但是在2007年2月25日甲却将此挖掘机租给了丙，租期为2007年2月25日〜6月25口，则（）A.甲要承担缔约过失责任B.乙在2007年2月25日即可要求甲承担违约责任C.乙在2007年3月1日方可要求甲承担违约责任D.乙在2008年3月1日方可要求甲承担违约责任正确答案B

48、下列关于诉讼时效期间的说法，正确的是（）A.分期履行的，诉讼时效期间从每期履行期限届满之日起计算B.合同被撤销，返还财产、赔偿损失请求权的，诉讼时效期间从合同被撤销之日起计算C.返还不当得利请求权的诉讼时效期间，从当事人一方知道或者应当知道不当得利事实之日起计算D.管理人因无因管理行为产生的给付必要管理费用、赔偿损失请求权的诉讼时效期间，从管理人知道或者应当知道本人之日起计算正确答案B

49、经建设单位的同意，甲建筑工程公司与乙建筑施工公司签订劳动分包合同，合同约定乙公司负责为甲公司承包的某建设项目提供劳务工作，甲公司以每工日30元支付乙公司所提供的劳务，因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担等根据我国《民法典》的规定，此分包合同0A.合法有效B.因损害社会公共利益而无效C.因显失公平而可撤销D.因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担的条款无效正确答案D

50、包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设程施工合同施工结束后，工程竣工验收质量合格张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院关于该案处理的说法，正确的是（）正确答案B

3、某工程项目验收合格后投入使用，1年后给排水管道出现破裂，经查是由于设计问题造成的质量缺陷关于该质量责任的说法，正确的是（）A.建设单位负责返修并承担费用B.施工单位负责返修并承担费用C.施工单位负责维修，费用通过建设单位向设计单位索赔D.施工单位负责维修，由建设单位承担费用正确答案C

4、甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订了一份建材购销合同，同时在合同中约定就本合同发生争议提请Z市仲裁委员会申请仲裁要求乙公司承担违约责任则下列说法中，正确的是（）Z市人民法院应当依法对此案进行审理Z市人民法院应当裁定不予受理Z市人民法院应和Z市仲裁委员会协商确定由谁受理此案Z市仲裁委员会不应当受理此案正确答案B

5、张某是项目经理部新聘请的员工，其职责是负责运输拌制水泥混凝土的材料一天，项目经理要求张某将一些不合格的石料掺进合格的石料中，张某拒绝了这个要求，张某行使了安全生产从业人员权利中的（）A.知情权B.拒绝权C.批评权和检举控告权D.紧急避险权

51、用人单位违反《劳动法》规定解除或者终止劳动合同，劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的，用人单位应当向劳动者支付赔偿金，金额为5个月的月工资10个月的月工资C.经济补偿标准金额经济补偿标准金额的2倍正确答案D

52、王女士在某网站购买了一件饰品，其质量保证期为3个月王女士收到饰品时没有仔细检查，之后也一直没有使用半年后王女士整理物品时、发现这件饰品有质量问题，于是联系该网站要求更换对此，该网站A.应予更换B.可不予理睬C.负责修整并承担相应费用D.应联系修整，所需费用由王女士承担正确答案D

53、根据《立法法》，同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规等，如特别规定与一般规定不一致的，则适用于下列哪个选项A.一般规定B.特别规定C.新规定D.旧规定正确答案B

54、关于保险索赔的说法，正确的是（）2017真题A.保险事故发生后，索赔时仅需被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料B.保险单上载明的保险财产没有全部损失，但其损害程度已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔C.保险事故发生后，应当及时通知保险人D.如果一个建设工程项目，同时由多家保险人承保，则应当平均分配赔偿金额正确答案C

55、某大学需要重建一个独立的实验室，建筑面积280平方米，投资额100万元；根据住房和城乡建设部《建筑工程施工许可管理办法》规定，在开工前某大学（）A.向学校住所地的县级以上建设行政主管部门申请施工许可证B.向实验室建设地的县级以上建设行政主管部门申请施工许可证C.向有关部门申请开工报告即可D.不需要办理施工许可证正确答案D

56、工程施工中，承包人、发包人围绕工程质量发生争议，后经质量鉴定为合格，则受鉴定影响的工期期间A.承包人承担责任，工期不予顺延B.发包人承担责任，工期顺延C.发包人、承包人各承担一半D都不承担责任正确答案B

57、根据《建设工程质量管理条例》，关于勘察设计单位质量责任和义务的说法，错误的是（）A.从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书B.勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确C.设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计D.勘察、设计单位不得分包所承揽的工程正确答案D

58、根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（）A.税率的确定B.环境保护C.历史文化保护D.增加施工许可证的申请条件正确答案A

59、《标准化法》按照标准的级别不同，把标准分为四项，其中不包括（）A.部门标准B.国家标准C.企业标准D.行业标准正确答案A

60、某投标人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价的函件，但开标时该函件没有当众拆封宣读，只宣读了修改前的报价单上填报的投标价格，该投标人当时没有异议这份修改投标报价的函件应视为（）A.有效B.无效C.经澄清说明后有效D.在招标人同意接受的情况下有效正确答案A

61、向法院申请执行的期间为（）A.3个月B.6个月C.1年D.2年正确答案D

62、建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用挪作他用，导致工地因安全生产条件不符合国家规定造成6000万元直接经济损失，应当认定为（）A.串通投标罪B.工程重大安全事故罪C.重大责任事故罪D.重大劳动安全事故罪正确答案D

63、根据《建筑业企业资质管理规定》，由省级人民政府住房城乡建设主管部门办法的施工企业资质证书的变更结果，应当报国务院住房城乡建设主管部门备案变更结果备案的时限标准为资质证书变更后（）内2016A.15日B.5日10日20日正确答案A

64、建设工程质量监督机构的下列行为错误的是（）A.在办理报监手续时，收取监督费B.发现严重违法行为，以自己的名义给予降低资质处罚C.发现工程质量问题时，采取局部停工措施D.监督竣工验收程序正确答案B

65、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，较大事故由（）组织事故调查组进行调查A.国务院或者国务院授权的有关部门B.事故发生地省级人民政府C.事故发生地设区的市级人民政府D.事故发生地县级人民政府正确答案C

66、下列有关施工企业资质的法定条件的说法中，错误的是（）A.企业净资产以企业申请资质前一年度或当期合法财务报表中净资产指标为准考核B.有符合规定的主要人员C.申请资质之前一定要有已完成的业绩D.有符合规定的技术装备正确答案C

67、被申请人不履行法定职责的，复议机关应当（）A.建议其在一定期限内履行B.决定其在一定期限内履行C.决定其履行，但不明确期限D.判决其违法正确答案B

68、施工单位在施工过程中，因操作不当，塔吊倒塌致路人受重伤，产生的债称为（）A.合同之债B.侵权之债C.无因管理D.不当得利正确答案B

69、某施工电梯因缺少专业机构检测标准即投入使用，建设行政主管部门对其作出查封、扣押的决定，该决定属于（），至少应由（）行政执法人员实施A.行政处罚，2名B.行政处罚，3名C.行政强制措施，2名D.行政强制措施，3名正确答案C

70、强制性国家标准由批准发布或者授权批准发布A.国务院B.国务院标准化行政主管部门C.国务院工程建设行政主管部门D.国务院工程建设行政主管部门领导下的行业协会正确答案A

71、当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的由o2016A.受案的仲裁委员会决定B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定C.工程所在地的基层人民法院裁定D.合同签订地的中级人民法院裁定正确答案B

72、2019年1月15日，某建设单位为其工程领取了施工许可证，因未能按期开工，建设单位于2019年3月10日、5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况，直到2019年7月1日开工建设关于该工程施工许可证的说法，正确的是A.该工程施工许可证应报发证机关核验B.延期开工未超过6个月，施工许可证继续有效C.应当在2019年4月15日前申请延期D.不能按时开工，应当在1个月内报告正确答案C

73、根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后（）内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案6个月3个月9个月1年正确答案B

74、注册建造师延续执业，应申请延续注册，按照有关规定，下列关于延续注册的表述中正确的（）□A.延续注册申请应在注册有效期满前3个月内提出B.申请延续注册只需提供原注册证书C.延续注册有效期为3年D.延续注册执业期间不能申请变更注册正确答案C

75、某施工企业于2009年3月10日取得安全生产许可证，则该证于到期A.2011年3月10日B.2012年3月10日2013年3月i0日2014年3月10日正确答案B

76、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全隐患且情况严重的，应当o2014A.要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位正确答案D

77、关于开标的说法，正确的是A.开标可以在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行B.开标地点可以不在招标文件预先确定的地点但招标人须在开标前5日书面通知所有获取招标文件的潜在投标人C.开标应当由招标代理机构主持邀请所有投标人参加D.投标人少于3个的，不得开标正确答案B

6、下列情形中，属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是（）2017真题A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的B.仲裁庭的组成违反法定程序的C.合同中没有仲裁条款争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的正确答案B

7、关于行政复议的说法，正确的是（）A.行政复议机关决定撤销具体行政行为的，可以责令被申请人重新作出具体行政行为B.行政复议一律采取书面审查的办法C.行政复议决定作出前，申请人不得撤回行政复议申请D.申请人在申请行政复议时没有提出行政赔偿请求的，行政复议机关在依法决定撤销具体行政行为时，不得同时责令被申请人赔偿正确答案A

8、某项工程2007年开工，2008年年底竣工验收合格，该工程项目经理王某2009年跳槽到其他公司2011年王某被发现由于其故意在该工程施工期间违反国家有关质量管理规定，造成了一般质量事故，关于王某的法律责任的说法，正确的是（）正确答案D

78、关于城市维护建设税的说法，正确的是oA.城市维护建设税，以纳税人应当缴纳的消费税、增值税、营业税税额为计税依据B.城市维护建设税，与消费税、增值税、营业税分别缴纳C.城市维护建设税税率统一为5%D.凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位，都是城市维护建设税的纳税义务人正确答案D

79、《绿色施工导则》规定，制定建筑垃圾减量化计划，如住宅建筑，每万平方米的建筑垃圾不宜超过t250300350400正确答案D

80、在正常使用条件下，以及房屋建筑的地基基础和主体结构工程的法定最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限A.供热、供冷系统B.基础设施工程C.屋面防水工程D.节能保温工程正确答案B

81、甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有根据《合同法》，此协议为o2016A.财产租赁合同B.融资租赁合同C.买卖合同D.租买合同正确答案B

82、关于文物保护单位建设控制地带的说法，正确的是oA.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定D.全国重点文物保护单位的建设控制地带，应经省级人民政府批准正确答案D

83、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是2017A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废C.只有经过再次审查，安全生产许可证有效期才可能延期D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发正确答案B

84、仲裁机构受理仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结构制作裁决书关于调解书和裁决书的说法，正确的是o2016A.调解书不具有强制执行效力B.调解书自作出之日起发生法律效力C.调解书与裁决书具有同等法律效力D.裁决书不可以申请撤销正确答案C

85、下列关于法人登记的说法正确的是A.营利法人必须依法登记B.非营利法人不需要登记C.有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构从登记之日起具有机关法人资格D.营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、基层群众性自治组织法人等正确答案A

86、根据《大气污染防治法》，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是（）A.国务院环保部门B.各级地方政府环保部门C.酸雨控制区内的人民政府环保部门D.大气污染排放总量控制区内的人民政府正确答案D

87、位于甲省的某项目产生的建筑垃圾，欲移至乙省某地填埋，途经丙省，下列说法正确的是（）正确答案A

88、某建筑公司投保了一份建设工程一切险，在这个保险合同法律关系中，下列主体之中不可能为同一人的C.投保人与被保险人D.投保人、被保险人和受益人正确答案B

89、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业申请安全生产许可证时，应当向住房城乡建设主管部门提供的材料是（）A.企业资质证书B.营业执照C.审计报告D.安全生产承诺书正确答案B

90、某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币4000万元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为（）元240万120万80万20万正确答案C

91、不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，下列确定适用方法，正确的是（）0A.适用新的一般规定B.适用旧的特别规定C.既不适用新的一般规定，也不适用旧的特别规定，由国务院裁定D.既不适用新的一般规定，也不适用旧的特别规定，由全国人大常委会裁定正确答案C

92、下列物权中，不属于用益物权的是（）土地所有权土地承包经营权C.建设用地使用权D.地役权正确答案A

93、关于物权特征的说法，错误的是（）A.物权是一种支配权，需要义务人的行为配合B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利C.物权是一种绝对权，可以对抗一切不特定的相对人D.物权具有排他性，同一物只能存在一个物权正确答案A

94、根据《民法典》的规定，下列合同属于实践合同的是A.建设工程合同B.保管合同C.买卖合同D.融资租赁合同正确答案B

95、2013年4月10日，甲施工单位职工王某因参与打架斗殴被判处有期徒刑1年，缓期3年执行，2013年5月1日，甲施工单位经过研究决定解除与王某的劳动合同但考虑到王某在单位工作多年，决定向其多支付1个月的额外工资，随后书面通知了王某这种劳动合同解除的方式称为A.随时解除B.预告解除C.经济性裁员D.刑事性裁员正确答案A

96、施工企业对重大危险源应当登记建档，定期检测、评估、监控，并制定0告知从业人员和相关人员应当采取的紧急措施A.应急预案B.管理制度C.评估体系D.救助方案正确答案A

97、根据合同法的规定，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起内没有行使撤销权的撤销权消灭A.1年B.2年C.3年D.5年正确答案A

98、分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于责任承担的说法，正确的是A.分包单位只对总承包单位负责B.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利C.总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿D.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利正确答案C

99、某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为某单项工程竣工的结算依据，该工程结算价约为4000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）天内核对（审查）完毕并提出审查意见20304560正确答案C

100、根据《国务院关于加强和改进消防工作的意见》，施工企业消防安全第一责任人是其（）A.专职安全员B.法定代表人C.专职消防安全员D.施工项目负责人正确答案B

101、关于起重机械使用安全要点的说法，正确的是（）OA.起重机械使用前应当向作业人员进行安全技术交底B.遇大风、大雾、大雨、大雪等恶劣天气，应当慎重使用起重机械C.起重机械未验收合格也可以办理使用登记D.塔式起重机使用时应注意起重臂和吊物下方的人员安全正确答案A

102、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，下列关于施工生产安全事故的调查的说法，正确的是OA.未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查B.特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，应由事故发生单位所在地人民政府负责调查C.事故调查组应当自事故发生之日起90日内提交事故调查报告D.特殊情况下，经负责事故调查的安全生产监督管理部门批准，事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过60日正确答案A

103、关于劳务派遣的说法，正确的是2016A.甲可以背劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员B.乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上C.丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资D.劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额正确答案D

104、某施工合同签订于2008年5月1日，工程竣工时间为2010年7月1日，双方确认支付工程竣工结算款的时间为2010年10月1日由于建设单位迟迟未支付工程款，施工单位于2011年1月1日向业主催要工程A.应追究王某的刑事责任B.可追究王某的民事责任C.不应追究王某的行政责任D.应追究王某的劳动责任正确答案B

9、某建筑施工企业，一年内发生两起安全生产事故，则企业（）应对企业安全生产全面负责A.法定代表人B.总法律顾问C.项目负责人D.主要负责人正确答案D

10、建设项目可能产生环境噪声污染的，（）必须提出环境影响报告书，规定环境噪声污染的防治措施，并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准A.施工单位B.建设单位C.公安机关D.监理单位正确答案B款，建设单位答应最迟于2011年7月1日付清所有工程欠款但建设单位到期仍未支付，施工单位最迟应当于（）前向人民法院提起诉讼2012年1月1日2012年7月1日2013年1月1日2013年7月1日正确答案D

105、根据《安全生产法》规定，在进行施工组织设计时，储存危险物品的仓库与员工宿舍（）A.可以在同一座建筑物内，但必须保持安全距离B.可以在同一座建筑物内，但必须设有紧急疏散出口C.不能在同一座建筑物内，但有关部门同意的除外D.不能在同一座建筑物内，并应当保持安全距离正确答案D

106、关于仲裁协议效力的说法，正确的是（）o2018真题A.仲裁协议独立存在，不受合同变更、撤销、终止、无效等的影响B.口头的仲裁协议对当事人同样有法律约束力C.仲裁协议并不排除法院的司法管辖权D.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当请求仲裁委员会作出决定正确答案A

107、根据《房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是（）A.用于承重结构的混凝土试块B.用于墙体混凝土使用的掺加剂C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件D.用于防水工程的水泥制品正确答案A

108、关于工程质量检测机构的说法，错误的是（）A.可以转包检测业务B.具有独立的法人资格C.是中介机构D.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质正确答案A

109、甲将其房屋卖给乙，并就房屋买卖订立合同，但未进行房屋产权变更登记，房屋也未实际交付2018真题关于该买卖合同效力和房屋所有权的说法，正确的是（）o2018真题A.买卖合同有效，房屋所有权不发生变动B.买卖合同无效，房屋所有权不发生变动C.买卖合同有效，房屋所有权归乙所有，不能对抗善意第三人D.买卖合同效力待定，房屋所有权不发生变动正确答案A

110、在正常使用条件下，工程的地基基础、主体结构的最低保修期限为（）A.设计文件规定的该工程的合理使用年限B.不需要进行大修即可继续使用的年限C.安全使用不低于50年D.工程竣工验收合格之日起5年正确答案A

111、有关建筑施工企业安全生产教育培训，说法正确的是（）A.施工企业新员工参加安全生产培训不少于20学时B.作业人员在同一施工现场更换岗位的，可以不再进行专门的安全教育培训C.施工企业对被派遣劳动者应当进行岗位安全操作规程和技能培训D.高危岗位新职工安全培训合格后，应实习至少1个月才能独立上岗正确答案C

112、根据我国《民法典》的规定，对于无效合同或者被撤销的合同，有关（）的条款仍具有法律效力A.缔约过失责任B.违约责任C.解决争议方式D.质量保修范围正确答案c

113、甲建筑公司与乙水泥厂约定，如果此次施工项目中标了，就购买乙水泥厂的水泥1000吨，并为此交付了1万元定金但是，甲建筑公司没有中标，也就没有去购买乙水泥厂的水泥，则（）A.这1万元定金归乙水泥厂所有B.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司2万元C.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司1万元D.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司5000元正确答案C

114、《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明但以下夜间施工无需取得证明的是（）A.配合建设单位24小时联动试车B.为避免冬期施工进行抢工C.自来水管爆裂进行抢修D.全运会项目开幕时间临近必须抢工正确答案C

115、关于知识产权法律特征的说法，正确的是A.知识产权仅在法律规定的期限内受到法律保护B.知识产权不有财产权性C.知识产权不具有绝对的排他性D.知识产权不受地域的限制正确答案A

116、企业提取的安全费用的使用方式为A.自提自用B.政府收取C.第三方代管D.共同监管正确答案A

117、甲所在的乙建筑公司濒临破产，在2008年6月2日法定整顿期间，甲成为被裁减人员如乙建筑公司在前录用人员，应当优先录用甲等被裁减人员2008年7月2日2008年9月2日2008年12月2日2009年6月2日正确答案C

118、某住宅工程，总承包单位经建设单位同意将装修工程分包给某分包单位施工工程竣工验收发现混凝土基础工程出现渗漏，部分房间地面石材出现大面积花斑对上述质量问题的责任承担说法正确的是（）A.由总承包单位对上述两个问题承担责任，分包单位不承担责任B.由总承包单位与分包单位承担连带责任C.总承包单位对基础混凝土问题承担责任，分包单位对地面石材问题承担责任D.总承包单位对基础混凝土问题承担责任，总包单位与分包单位对地面石材问题承担连带责任正确答案D

119、关于招标程序和要求的说法，正确的是（）A.技术复杂的项目，招标人必须委托招标代理机构办理招标事宜B.招标项目采用资格后审方式的，应当在开标后由评标委员会根据招标文件确定的标准和方法进行审查C.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当重新招标D.招标人不得设定标底和最低投标限价正确答案B

120、甲建筑公司将自有的房屋出租给乙公司，租期为2年，在租赁期间，甲公司又与丙公司签订了房屋买卖合同根据《民法典》，下列说法中正确的是（）0A.甲公司与丙公司签订的买卖合同无效，因为甲公司未取得乙公司的同意B.甲公司与丙公司签订的买卖合同有效，原租赁合同继续有效C.甲公司与丙公司签订的买卖合同有效，原租赁合同自买卖合同生效之日起终止D.如丙公司购买了房屋，则丙公司有权决定甲公司、乙公司之间的原房屋租赁合同是否继续执行正确答案B

121、A公司承建B公司的住宅工程，后来双方因工程质量问题导致纠纷，A公司决定起诉B公司A公司的注册登记地在甲市，B公司的注册登记地在乙市，该工程位于丙市，双方的合同是在丁市签订的根据我国《民事诉讼法》的规定，A公司应当向（）市人民法院起诉A.甲B.乙C.丙D.丁正确答案C

122、施工过程中，监理工程师以施工质量不符合施工合同约定为由要求施工单位返工，但是施工单位认为施工合同是由建设单位与施工单位签订的，监理单位不是合同当事人，不属于监理的依据对此，正确的说法是0A.监理工程师应根据国家标准监理，而不能以施工合同为依据监理B.施工合同是监理工程师实施监理的依据C.施工合同是否作为监理依据，要根据建设单位的授权D.施工合同是否作为监理依据，要根据上级建设行政主管部门的意见确定正确答案B

123、某结构工程施工中，模板支撑系统坍塌导致重大质量事故，则施工单位应在事故发生后0小时内报告工程所在地建设行政主管部门121224正确答案D

124、下列属于特别法人的是A.有限责任公司B.基金会C.事业单位D.农村集体经济组织法人正确答案D

125、无资质承包主体签订的分包合同都是无效合同，但是当实际施工人的利益受到侵害时，可以向发包人主张权利，此情况下发包人承担责任的范围是A.欠付工程款B.实际施工人的损失C.实际施工人主张的权利D.实际施工人违法承揽工程的罚金正确答案A

126、关于工程参建单位的质量责任的说法，正确的有（）A.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责任B.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位提出设计方案C.设计业务可以进行分包D.勘察成果文件应注明工程合理使用年限正确答案C

127、根据《建设工程安全生产管理条例》，不需要按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业的人员是（）A.垂直运输机械作业人员B.登高架设作业人员C.爆破作业人员D.专职安全管理人员正确答案D

128、关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是2014A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部门领取建设用地规划许可证正确答案C

129、关于法人的说法，正确的是2016A.法人分为企业法人和行政法人B.企业法人合并、分立的，应当向登记机关办理登记并公告C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格D.具有法人条件的事业单位经核准登记取得法人资格正确答案B

130、某人挂靠某建筑施工企业并以该企业的名义承揽工程，因工程质量不合格给建设单位造成较大损失关于责任承担的说法，正确的是oA.建筑施工企业与挂靠个人承担连带赔偿责任B.挂靠的个人承担全部责任

11、关于施工人员权利义务的说法，正确的有A.检举是施工人员的义务B.施工人员有权了解其作业场所和工作岗位的事故应急措施，这是施工人员的紧急避险权C.取得安全防护用品是施工人员的权利，而正确使用安全防护用品是义务D.施工人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者项目负责人报告正确答案C

12、某建设工程项目分包工程发生生产安全事故，负责向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门上报的是OA.现场施工人员B.分包单位C.建设单位D.总承包单位正确答案D

13、甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间因甲公司兼并乙公司致使该合同终止该合同终止的方式是A.免除B.抵消C.混同D.提存C.建筑施工企业承担全部责任D.建筑施工企业可与挂靠个人按比例承担责任正确答案A

131、根据《消防法》，关于建设工程竣工消防验收的说法，正确的是（）A.已经依法备案的建设工程消防设计确需修改的，修改后建设单位不必重新申请消防设计备案B.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起30日内组织消防验收，并出具消防验收意见C.公安机关消防机构实施消防验收，可以收取成本费D.依法不需要取得施工许可的建设工程，可以不进行竣工验收消防备案正确答案D

132、施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，可以得到支持的是（）A.解除合同并赔偿损失B.继续履行并解除合同C.支付违约金和双倍返还定金D.确认合同无效并支付违约金正确答案A

133、关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（）2013A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形C.即使合同通用条款中有此约定，也不能作为结算依据D.此约定即使写入合同中，也属无效合同条款正确答案A

134、某建筑工程项目，施工单位委托某钢材供货商代为采购工程所需防水材料，供货商考虑到合作关系，承诺无须支付报酬防水材料入场检验发现不符合质量检验标准，则以下说法错误的是（）A.钢材供货商应自己亲自完成代购行为B.钢材供货商在紧急情况下，可以委托第三人购买材料以保证工程进度需要C.钢材供货商购买防水材料垫付的费用应由施工单位支付D.钢材供货商应就材料质量损失向施工单位承担赔偿责任正确答案D

135、设计单位的安全责任不包括（）A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计B.提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议C.事故隐患情况严重的，应当及时向有关主管部门报告D.对设计成果承担责任正确答案C

136、可撤销合同中享有撤销权的当事人应当在知道或者应当知道撤销事由之日起（）内行使，并应当向人民法院或者仲裁机构申请B.C.D.正确答案B

137、当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时的争议解决方式应为（）A.和解B.调解C.诉讼D.仲裁正确答案C

138、下列关于规范性法律文件效力的表述，表述正确的是（）A.部门规章的效力肯定高于地方政府规章B.地方性法规的法律效力肯定高于地方政府规章C.地方性法规的法律效力肯定高于部门规章D.地方性法规的法律效力肯定高于行政法规正确答案B

139、某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同，合同约定签约后一周内交付货物，届时合同生效施工企业有权逾期提取或提前提取货物，关于该仓储合同的说法，正确的是（）A.该仓储合同签订即生效，不以交付为要件B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效D.如施工企业提前提货，则有权要求仓储中心减收仓储费正确答案C

140、关于安全生产许可证与建筑业企业资质证书的说法，不正确的有（）A.两个证件的批准均属于建设行政主管部门的行政许可B.两个证件的申请主体相同C.两个证件有效期均为3年，期满前3个月办理延期D.两个证件的申请条件均对人员有相应的要求正确答案C

141、根据《文物保护法》，属于受国家保护的文物的是（）A.与历史事件有关的史迹B.具有历史价值的石刻C.历史上各时代的文献资料D.古建筑正确答案B

142、关于法定代表人的说法，下列选项中正确的有（）A.法定代表人代表法人从事民事活动B.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人C.因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任D.法人承担民事责任后，不可以向有过错的法定代表人追偿正确答案A

143、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，除了交通事故、火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的，应当自事故发生（）起及时补报60050日40日30日正确答案D

144、关于对建筑材料、设备等进行检验检测的说法，正确的有（）A.施工单位依据工程设计要求、施工技术标准和合同的约定，对建筑材料进行检验B.涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的50%C.施工人员应当在工程质量监督机构的监督下现场取样D.混凝土中使用的掺加剂必须实施见证取样和送检正确答案A

145、施工企业取得法人资格的时间为（）A.注册资金到位日B.公司成立日C.工商行政管理机关核准登记日D.建设行政主管部门颁发资质证书日正确答案C

146、人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律法规错误的，应（）A.判决驳回上诉，维持原判B.裁定撤销原判，发回重审C.依法改判D.判决变更正确答案C

147、关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法正确的是A.承包人的优先受偿权优于抵押权B.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失D.承包人行使优先受偿权的期限为1年正确答案A

148、关于定金的说法，正确的是A.债务人履行债务后，定金不可抵作价款B.订金与定金的法律效果相同C.定金超过合同金额的20%则定金无效D.定金的法律性质是担保正确答案D

149、关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的是oA.进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施C.不得破坏文物保护单位的历史风貌D.全国重点文物保护单位不得拆除正确答案A

150、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于解决工程价款结算争议的说法，正确的是（）A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算B.当事人约定垫资利息承包人请求按照约定支付利息的，不予支持C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息正确答案D

151、关于合同形式的说法，正确的是（）A.书面形式合同是指纸质合同B.当事人的行为可以构成默示合同C.书面形式是主要的合同形式D.未依法采用书面形式订立合同的合同无效正确答案B

152、下列有关工程竣工日期的表述中，错误的是（）A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期B.承包人提交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人提交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期正确答案B

153、甲建设单位和乙施工企业在签订的施工合同中约定“甲方于工程交付使用后15日内结清所欠乙方所有工程款”乙施工企业于2014年1月8日提交了工程竣工验收报告，2014年1月12日工程验收合格并于3d后交付甲方使用，但甲建设单位直到2014年2月10日仍未支付工程欠款乙施工企业当天即到工程所在地人民法院起诉，要求甲建设单位支付乙施工企业工程欠款并支付相应利息、，则该工程欠款的利息应当从（）计算2014年1月8日2014年1月15日C2014年1月31日D.2014年2月10日正确答案C

154、某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款合同履行期间，.总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉要求确认该分包合同无效根据国相关法律规定，人民法院（）A.应当受理，确认合同有效后驳回起诉B.不予受理；C.应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会D.应当先审查合同效力，确认合词无效后受理正确答案B

155、保证人对债权人可以拒绝承担保证责任的情况是A.保证合同是连带保证，债务人的财产没有执行完毕B.保证合同是一般保证，债务人的财产没有执行完毕C.保证合同没有明确采用保证的方式D.债务人财产依法强制执行仍不能履行债务正确答案B

156、具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起内没有行使撤销权，撤销权消灭1年3年5年D.6个月正确答案A

157、关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是A.对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门提出修改意见，并报国务院建设行政主管部门批准B.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面复核申请C.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为的记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外D.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上正确答案C

14、根据《标准施工招标文件》，关于建设工程争议评审的说法，正确的是（）o2020年A.当事人协议采用争议评审方式后，如果不接受评审组的建议或者越决，也不能再通过仲拔或者诉讼的方式解决争议B.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行C.争议评审制度是法定的争议解决方式D.采用争议评审的，发包人和承包人应当在开工日后的14日内或者争议发生后，协商成立争议评审组正确答案B

15、根据施工合同，甲建设单位应于2014年9月30日支付乙建筑公司工程款，2015年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效（）A.中止B.中断C.终止D.届满正确答案B

16、（2020年真题）根据住房和城乡建设部办公厅《关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治工作的补充通知》，下列实际工作单位与注册单位一致，但社会保险微纳单位与注册单位不一致的人员，原则上不认定为“挂证〃的是（予以声明正确答案C

158、根据2011年7月1日起实施的全国人大常委会关于修改《中华人民共和国建筑法》的决定，为保证施工企业的职工在发生工伤时及时得到医治，建筑施工企业应当（）

（2012）A.在投标时为职工办理意外伤害保险B.为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费C.在中标后为职工办理意外伤害保险D.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险正确答案B

159、关于两阶段招标的说法正确的是（）A.第一阶段的投标人主要提交不带报价的技术建议，招标人据以确定技术标准和要求，编制招标文件B.招标文件只发给技术建议被采纳的投标人C.任何项目都可以用两阶段招标D.投标人在第一阶段提交投标保证金正确答案A

160、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证应当经过住房城乡建设主管部门或者其他有关部门考核合格的人员是（）A.主要负责人，部门负责人和项目负责人B.主要负责人，项目负责人和专职安全生产管理人员C.部门负责人，项目负责人和专职安全生产管理人员D.主要负责人，项目负责人和从业人员正确答案B

161、根据建造师注册管理的规定，应批准人员的注册申请A.甲因工伤丧失了民事行为能力B.乙取得资格证书4年后经继续教育合格方才申请注册C.丙被吊销注册证书1年后提出申请注册丁申请将通过考试的两个专业类别在两个单位分别注册正确答案B

162、某建设单位与某施工单位订立了施工合同，建设单位负责钢材的采购于是建设单位向钢材生产厂家发函要求采购10t钢材钢材厂回函表示“其中5t可以按要求期限交付，另外5t则需延期10日方能交付”钢材厂的回函属于A.要约邀请B.要约撤销C.承诺D.新要约正确答案D

163、导致申请专利的发明创造在申请日前6个月内丧失新颖性的情形是A.他人未经申请人同意而泄露其内容的B.他人私下经申请人同意而公开其内容的C.在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的D.在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的正确答案B

164、建筑市场信用体系的建立，要按照诚信激励和失信惩戒的原则建立诚信奖惩机制，对失信行为特别恶劣的单位和人员，要A.进行诚信法制教育，促其执法、懂法、守法B.予以行政处罚、经济制裁C.坚决追究失信者的法律责任，提高失信成本，使失信者得不偿失D.采用行政、经济、法律和社会舆论等综合治理措施公布、曝光正确答案C

165、下列合同中，债务人不履行债务，债权人有留置权的是2015A.买卖合同B.运输合同C.借款合同D.租赁合同正确答案B

166、在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，（）或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位正确答案A

167、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录信息的公布期限一般为（）（2015真题）6个月1年C.2年D.3年正确答案D

168、乙施工企业向甲建设单位主张工程款，甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲丙向甲主张该债权时，甲仍以质量原因拒绝支付关于该案中债权转让的说法，正确的是oA.乙的债权属于法定不得转让的债权B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩C.乙转让债权应当经过甲同意D.乙转让债权的通知可以不用通知甲正确答案B

169、实行工程总承包的工程项目中，对于超过一定规模的危险性较大的地下暗挖工程，专项方案应当由0A.建设单位组织编制并召开专家论证会B.施工总承包单位组织编制并召开专家论证会C.专业承包单位组织编制，施工总承包单位组织召开专家论证会D.施工总承包单位组织编制，专业承包单位组织召开专家论证会正确答案B

170、下列法人中，属于特别法人的是A.基金会法人B.事业单位法人C.社会团体法人D.机关法人正确答案D

171、根据《招标投标法》，关于投标人提交投标文件的说法，正确的是A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以拒收B.投标截止后，投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金C.投标人少于5个的，招标人应当重新招标D.招标人收到投标文件后，应当开启检查并签收保存正确答案B

172、施工企业拒不执行公安消防机构作出的禁止施工处罚决定的，将由负责强制执行2012A.作出决定的公安消防机构B.公安机关C.人民法院D.建设行政主管部门正确答案A

173、某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的钢板根据《民法典》，该合同属于合同A.施工承包B.承揽C.信托D.委托正确答案B

174、甲居住的房屋，乙认为并非甲所有，而对其主张所有权根据《民法典》的规定，乙可以请求法院A.返还原物B.排除妨碍C.恢复原状D.确认物权正确答案D

175、关于专利权期限的说法，正确的是oA.发明专利权和实用新型专利权的期限为20年B.外观设计专利权的期限为15年C.专利申请文件是邮寄的，以国务院专利行政主管部门收到之日为申请日D.专利权的有效期自授予之日起计算正确答案B

176、关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是A.发包人可依据其单方需要变更合同B.合同变更内容约定不明确推定为未变更C.合同变更与工程变更范围一致D.合同变更协议自签字之日起生效正确答案B

177、关于建设工程施工合同解除的说法，正确的是oA.合同约定的工期内承包人没有完工，发包人可以解除合同B.发包人未按合同约定支付工程价款，承包人可以解除合同C.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除合同D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除合同正确答案C

178、在买卖合同中权利的瑕疵担保义务是指A.出卖人负有保证第三人不得向买受人主张任何权利的义务B.买受人必须按合同支付货款的义务C.出卖人负有保证所卖物品质量的义务D.出卖人应当按照约定的质量要求交付标的物正确答案A

179、李某明知行为人张某的代理权已终止还与张某实施民事行为给孙某造成损害的，由（）A.行为人张某承担责任B.李某承担责任C.孙某自行承担责任D.李某和行为人张某负连带责任正确答案D

180、某钢筋工张某在作业时不慎将手轧断，在项目经理的调解下，张某与雇主达成协议，雇主一次性支付给张某1万元作为补偿，张某放弃诉讼权利事后，张某反悔，其正确的做法是（）A.张某向法院起诉认定该协议无效B.该协议已经生效C.张某可向法院起诉请求赔偿D.张某可请求法院就该协议强制执行正确答案C

181、根据《建筑业企业资质管理规定》，属于建筑业企业资质序列的是（）D.劳务承包正确答案C

182、某施工企业的安全生产许可证于2009年6月1日获得批准，根据《安全生产许可证条例》的规定，该企业应当于开始办理延期手续A.2011年3月1日B.20n年6月1日2012年3月1日2012年6月1日正确答案C

183、下列关于建设工程合同的说法中，正确的是A.建设工程合同可以采用口头形式订立B.建设工程合同属于实践合同C.建设工程合同不属于承揽合同D.勘察设计合同属于建设工程合同正确答案D

184、关于施工总承包单位和分包单位的安全生产责任，下列说法正确的是A.总承包单位和分包单位不得在分包合同中约定各自应当承担的安全生产责任B.总承包单位应当统一组织建立应急救援组织或配备应急救援人员、器材、设备C.总承包单位和分包单位应当各自组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案A.某国有企业改制，按该企业政策内退，但仍由该企业缴纳社会保险的职工B.在某造价咨询公司注册年实际工作，但由某商贸公司缴纳社会保险的军队转业人员C.某城建大学所属设计院聘用的该校在职教师D.在某监理公司注册并实际工作，但由某劳务公司缴纳社会保险的因征地拆迁暂无居所的人员正确答案C

17、行政法规由总理签署国务院令并公布，下列选项中不属于行政法规的是（）A.《建设工程质量管理条例》B.《建设工程勘察设计管理条例》C.《建设工程安全生产管理条例》D.《建筑业企业资质管理规定》正确答案D

18、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，应该（）A.由国务院提出意见B.由国务院提出意见，提请全国人民代表大会常务委员会裁决C.由国务院裁决D.决定在该地方适用地方性法规的规定正确答案CD.分包单位不服从总承包单位安全管理导致安全事故的，由分包单位承担主要责任正确答案D

185、关于建设工程施工承包联合体的说法，正确的是（）A.联合体的资质等级按照联合体中资质等级较高的单位确定B.联合体属于非法人组织C.联合体各方独立承担相应的责任D.联合体的成员可以对同一工程单独投标正确答案B

186、国家一级建造师执业资格的注册管理机构是（）A.省级建设行政主管部门B.人事部或其授权机构C.建设行业协会D.建设部或其授权机构正确答案D

187、2006年5月8日合同中约定的某种条件成就，则当事人一方通知对方合同被解除，这属于（）A.约定解除合同B.法定解除合同C.地点解除合同D.期限解除合同正确答案A

188、乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失关于共同承包责任的说法，正确的是（）A.甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任B.乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任C.甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿D.对于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿正确答案A

189、下列关于诉讼代理人的说法，不正确的是（）A.在工程建设领域，最常见的是法定诉讼代理人B.诉讼代理人分为法定诉讼代理人、委托诉讼代理人和指定诉讼代理人C.当事人、法定代理人可以委托1至2人作为诉讼代理人D.委托诉讼代理人既可以是律师，也可以是当事人的近亲属正确答案A

190、关于建筑市场信用体系建设下列说法中正确的是A.建筑企业不依法履行生效法律文书确定的义务情况会被记入房地产和建筑市场信用档案B.劳动用工、工资支付情况不是企业诚信评价的依据C.为了保护隐私权拖欠工资企业信息不会向社会公开D.为保护隐私权注册建造师信用档案信息不会向社会公示正确答案A

191、被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以A.缺席判决B.按撤诉处理C.中止审理D.终止审理正确答案A

192、不可以成为保险合同受益人的包括A.投保人B.被保险人C.受益人D.保险人正确答案D

193、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是（）A.工程项目规划、勘察、设计、施工阶段是否符合强制性标准B.工程项目使用的材料、设备是否符合强制性标准C.工程管理人员是否熟悉强制性标准D.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准正确答案C

194、某材料供应商与建筑商因拖欠货款而产生纠纷，材料商拟提起诉讼，则该案件应由0管辖A.材料商住所地法院B.建筑商住所地法院C.工程所在地法院D.交货地点法院正确答案B

195、房屋建筑工程施工总承包企业中的一级企业净资产应在（）以上4000万元6000万元8000万元1亿元正确答案D

196、2008年2月25日，甲建筑工程公司与乙钢铁公司签订一钢材购销合同，合同约定由乙公司向甲公司提供二级螺纹钢200t单价以国家规定的指导价为基准下调2%交货日期为2008年3月25日，货到后付款当时国家规定二级螺纹钢的指导价为每吨5000元，浮动范围上下各10%在履行合同过程中，乙公司未能按时送货，直到2008年4月25日才将货物全部交齐，而此时由于需求旺盛，国家将二级螺纹钢的指导价变更为每吨6000元，浮动范围上下10%甲公司应当以每吨元的价格向乙公司支付货款5000490060005880正确答案B

197、根据《建筑工程五方责任主体项日负责人质量终身责任追究暂行办法》，勘察、设计单位项目负责人应对因勘察、设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任应当保证勘察设计文件符合法律法规和工程建设的OoA.推荐性标准B.强制性标准C.地方性标准D.全国性标准正确答案B

198、根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建设工程建设单位应当0将保证安全施T的措施报送有关部门备案A.在开工报告批准同时B.自开工报告批准之日起10日内C.自开工报告批准之日起15日内D.自开工报告批准之日起20日内正确答案C

199、赵某通过国家考试取得注册资格证书，第二年准备办理初始注册，其应当满足的条件不包括0A.经考核认定或考试合格取得资格证书B.受聘于一个相关单位C.通过专业培训合格D.没有明确规定不予注册的情形正确答案C

200、在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证是领取施工许可证的条件之一，下列对规划许可证领取的理解正确的是A.以划拨方式提供国国有土地使用权的建设项目，建设单位应当先申请土地使用权B.以划拨方式提供国国有土地使用权的建设项目，建设单位应当先取得规划许可证后申请用地C.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在取得规划许可证后，方可签订国有土地使用权出让合同D.不管何种方式取得的土地，都必须在取得土地使用权后，办理规划许可证正确答案B

201、某建筑施工企业因未能采取有效措施防治扬尘污染，受到罚款处罚并被责令改正施工企业拒不改正的行政机关可以（）A.责令停业整顿B.降低资质等级C.按日连续处罚D.吊销资质证书正确答案C

202、建设工程代理法律关系中，存在两个法律关系，分别是（）A.代理人与被代理人之间的委托关系被代理人与相对人之间的合同关系B.代理人与被代理人之间的合作关系代理人与相对人之间的合同关系C.代理人与被代理人之间的委托关系代理人与相对人之间的转委托关系D.代理人与被代理人之间的合作关系被代理人与相对人之间的转委托关系正确答案A

203、工程现场甲分包单位施工时长期占用现场唯一通道，导致乙分包单位物资材料无法及时进场而停工数日请问事后乙分包单位应提出何种主张来切实保护自己合法权益（）A.请求解除合同B.请求返还财产C.请求确认物权D.请求赔偿损失正确答案D

204、建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续7101530正确答案B

205、关于代理的说法，正确的是A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人C.表见代理属于无权代理，代理行为有效D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的，代理人承担全部民事责任正确答案c

206、在施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料施工期间，建设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉对此，下面说法正确的是A.施工单位可以不接受B.建设单位的要求施工单位必须接受C.建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受D.建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须接受正确答案A

207、下列选项中，属于企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门企业资质许可权限的是（）A.地方施工总承包序列一级资质B.专业承包序列二级资质C.专业承包序列不分等级资质D.不含铁路、交通、水利、信息产业、民航方面的专业承包序列的一级资质正确答案D

208、投标人根据招标文件已提交了投标保证金，下列情形中投标保证金可不予返还的是（）A.招标人终止招标的B.投标人中标并在招标活动结束后与招标人签订书面合同的C.投标截止后投标人撤销投标文件的D.投标人未中标的正确答案C

209、工程施工中所造成的下列损失中，承包人不承担任何损失的是（）A.承包方与监理方串通造成的损失B.承包方不履行保修义务所造成的损失C.发包方采购的材料运抵现场尚未验收的时间段内出现偷盗造成的损失D.工程经竣工验收合格后尚未交付发包方使用的时间段内出现偷盗造成的损失正确答案C

210、某高速公路项目进行招标，开标后允许（）A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容B.投标人再增加优惠条件C.投标人撤销投标文件D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法正确答案A

211、根据《建设工程质量管理条例》规定，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和（）A.建设工程质量监督机构B.勘察单位C.建设行政主管部门D.设计单位正确答案A

19、下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是（）A.解除合同B.继续履行C.罚款D.合同无效正确答案B

20、工程经建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是（）2014A.施工单位维修，建设单位直接承担费用B.建设单位维修并承担费用C.施工单位维修并承担费用D.施工单位维修，设计单位直接承担费用正确答案A

21、乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失关于共同承包责任的说法，正确的是（）（2015真题）A.甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任B.乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任C.甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿D.对于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿

212、根据《民事诉讼法》的规定，以下不属于民事诉讼的证据是（）A.当事人陈述B.鉴定结论C.视听资料D.科学试验正确答案D

213、质物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归0所有A.质权人B.第三人C.出质人D.债务人正确答案C

214、甲建筑公司拖欠某劳务公司50万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定起诉时发现，甲建筑公司已经分立为乙装饰公司和丙设计公司，而乙、丙两个公司对50万元工程欠款的偿还未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉此时，丙公司作为当事人属于（）A.共同诉讼人B.原告C.有独立请求权的第三人D.无独立请求权的第三人正确答案A

215、下列关于工程建设强制性标准的监督检查的说法，正确是（）A.监督检查的内容包括工程管理人员是否熟悉强制性标准B.工程质量监督机构应当对工程施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督C.安全监督管理机构应当对工程勘察、设计、施工阶段执行强制性标准的情况实施监督D.规划审查单位应当对工程设计阶段执行强制性标准的情况实施监督正确答案B

216、关于保险合同，下列说法正确的是（）A.在保险期限内，保险人经济赔偿的最高赔偿责任可以超过本保险单明细表中列明的累计赔偿限额B.建设工程一切险和安装工程一切险都是法定强制性保险C.保险人对人寿保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付D.在合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人应当按照合同约定增加保险费正确答案C

217、某建设单位希望将总部大楼建成标志性建筑，于是向全社会征集设计方案，并声明如果方案被采纳奖励设计者人民币30万元在对众多稿件的评审后，建设单位并没有发现满意的方案，于是委托工程师甲在综合乙和丙二人设计稿的基础上进行改进，完成了设计稿，并且支付给甲20万元报酬该建设单位的行为（）A.侵犯了乙和丙的著作权B.侵犯了乙和丙的专利权C.侵犯了乙和丙的商标权D.没有侵犯乙和丙的任何权利正确答案A

218、下列法人中，属于特别法人的是oA.基金会法人B.事业单位法人C.社会团体法人D.机关法人正确答案D

219、某工程项目验收合格后投入使用，1年后给排水管道出现破裂，经查是由于设计问题造成的质量缺陷关于该质量责任的说法，正确的是A.建设单位负责返修并承担费用B.施工单位负责返修并承担费用C.施工单位负责维修，费用通过建设单位向设计单位索赔D.施工单位负责维修，由建设单位承担费用正确答案C

220、唐某和张某因为婚姻破裂主张离婚，现就离婚及之后的财产分割正在诉讼进行中关于该案的审判，下列哪一说法是正确的（）A.唐某与张某共同提出申请不公开审理此案，法院可据此不公开宣判B.根据相关法律规定，该案不应当公开审理，但应当公开宣判C.法院根据当事人的申请不公开审理此案，但应当公开宣判D.法院应当公开审理此案并公开宣判正确答案C

221、关于工程建设强制性标准监督规定，下列表述正确的是（）A.建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督B.监理工程师应当对工程勘察设计阶段是否执行强制性标准的情况实施监督C.安全监督机构应对施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督D.安全监督机构应对工程建设各阶段执行安全强制性标准的情况实施监督正确答案A

222、外观设计权的期限为（）年，自申请日起计算51015D.20正确答案c

223、生产安全事故综合应急预案应当包括的内容是（）A.应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、危险性分析、应急培训及预案演练B.应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练C.应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练D.应急组织机构及其职责、危险性分析、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练正确答案C

224、下列关于施工水污染防治说法正确的是（）A.在饮用水源保护区内，禁止设置排污口B.在保护区内，不得新建排污口C.施工作业需要排水的，由施工单位领取排水许可证D.造成水污染事故的，向建设单位所在地县级以上人民政府报告正确答案A

225、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场从事危险作业的人员的意外伤害保险期限（）A.与合同工期一致B.与实际工期一致C.自开工之日起至竣工验收合格之日止D.自进场之日起至验收撤场之日止正确答案C

226、下列情形中，产生合同之债的是（）A.施工企业与监理单位恶意串通造成建设单位损失B.建设单位与施工企业签订施工承包协议书C.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人D.施工企业将本应当汇给甲的设备租赁款汇给了乙正确答案B

227、根据我国《民法典》，下列选项中，属于正确担保方式的是（）A.保证、定金、抵押B.保证、订金、质押C.违约金、留置、保证D.留置、定金、罚款正确答案A

228、施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货根据《中华人民共和国合同法》，电梯生产公司的回函属于（）A.要约邀请B.承诺C.新要约D.部分承诺正确答案C

229、甲、乙双方于2007年3月10日签订一份施工合同2007年3月20日，乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真实地质条件，如果按合同施工，将增加将近30%的施工费用，遂与甲方协商但遭到拒绝根据我国《民法典》的规定，乙公司若要行使其撤销权，必须在之前向法院或仲裁机构申请A.2007年3月10日2007年3月20日2008年3月10日2008年3月20日正确答案D

230、根据《劳动合同法》，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同的情形是A.在试用期内迟到早退，不符合录用条件B.因酒驾被判刑C.严重违反公司规章制度，将公司商业秘密泄露给对手D.非工作时间酗酒摔伤，医疗期满后不能从事原工作也拒不从事单位另行安排的工作正确答案D

231、有关建设工程财产保险的说法，正确的是（）A.建设工程保险标的危险程度显著增加的，保险人只可以要求增加保费，不可以解除保险合同B.保险人对财产保险的保费，不得用诉讼方式要求投保人支付C.财产虽然没有全部损毁或者灭失，但修理费用将超过赔偿金额的，也应当按照全损进行索赔D.如果一个工程项目同时由多个保险公司联合承保，被保险人可以向其中任意一家索赔正确答案C

232、对生产安全事故发生单位主要负责人所处罚款的上限，是其一年年收入的（）40%50%80%100%正确答案C

233、用人单位安排加班不支付加班费的，由劳动行政部门责令限期支付；逾期不支付的，由劳动行政部门责令用人单位按应付金额的（）向劳动者加付赔偿金50%以上50%〜100%100%以上D.200%正确答案B

234、关于定金的说法，正确的是（）A.债务人履行债务后，定金不可抵作价款B.订金与定金的法律效果相同C.定金超过合同金额的20%则定金无效D.定金的法律性质是担保正确答案D

235、关于夜间施工，以下说法正确的是（）A.禁止夜间进行建筑施工作业B.因特殊需要必须连续作业的必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明C.因特殊需要必须连续作业的必须事先告知附近居民并获得其同意D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外正确答案D

236、法律规定，为（），在质权人实现质权后，有权向债务人追偿A.债权人质押担保的当事人B.债权人质押担保的第三人C.债务人质押担保的当事人D.债务人质押担保的第三人正确答案D

237、下列属于可撤销合同的是（）A.因重大误解订立的合同B.以合法形式掩盖非法目的的合同C.恶意串通，损害他人利益的合同D.无权代理签订的合同正确答案A

238、下列合同履行的说法中正确的是（）A.经当事人约定，可由债务人向第三人履行债务，但不能由第三人向债权人履行债务B.经当事人约定，可由第三人向债权人履行债务，但不能由债权人向第三人履行债务C.债权、债务只能由合同当事人亲自履行，不得由第三人履行D.经当事人约定，可由债务人向第三人履行债务，也可由第三人向债权人履行债务正确答案D

239、关于建造师受聘和执业，说法正确的是（）A.王某是甲设计企业在岗的设计师，考取建造师执业资格后申请在乙施工企业注册B.李某是某大型矿井项目第二标段项目经理，拟同时担任该项目第四标段项目经理C.某施工项目发生不可抗力暂停施工，施工企业未经建设单位同意将项目经理刘某更换为郑某正确答案A

22、关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是A.原判决认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判决B.原判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审C.原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判D.原判决违反法定程序的，依法改判正确答案C

23、可导致注册证书和执业印章失效的是A.聘用单位停产的B.注册有效期满且未延续注册的C.聘用单位资质证书被降级的D.受聘于两个单位的正确答案B

24、根据《人民调解法》的规定，双方达成的调解协议书A.经人民法院确认后有效B.具有强制执行力C.司法确认是必经程序D.经人民法院确认后具有强制力D.某施工项目机电分包单位项目经理邓某，在分包工程验收合格后，担任另一工程项目经理正确答案D

240、依据《民事诉讼法》的规定，合议庭组成人员确定后，应当在日内告知当事人35710正确答案A

241、某人挂靠某建筑施工企业并以该企业的名义承揽工程，因工程质量不合格给建设单位造成较大损失关于责任承担的说法，正确的是OoA.建筑施工企业与挂靠个人承担连带赔偿责任B.挂靠的个人承担全部责任C.建筑施工企业承担全部责任D.建筑施工企业可与挂靠个人按比例承担责任正确答案A

242、以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，由注册机关A.给予警告，一年内不准再申请注册B.撤销注册，处以罚款，三年内不准再次申请注册C.撤销注册，没收非法所得D.责令改正，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款正确答案B

243、关于运输合同中承运人权利义务的说法正确的是（）A.承运人将货物交付收货人之前，托运人不能要求承运人变更到达地B.货物由于不可抗力灭失但已收取运费的，托运可以要求承运人返还C.由于不可抗力造成货物毁损、灭失的，承运人应当承担损害赔偿责任D.货运合同履行中，承运人对所要运送的货物享有拒运权正确答案B

244、公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起（）日内，并出具消防验收意见20456090正确答案A

245、某幕墙分包单位没有按照审批方案搭设外围脚手架，总承包单位安全人员发现后及时予以制止，并要求整改，但分包单位仍一意孤行拒不改正，最终导致脚手架失稳而发生坍塌事故致两人死亡，则下列说法错误的是A.总承包单位承担全部责任B.幕墙分包单位需承担责任C.总、分包单位承担连带责任D.分包单位承担主要责任正确答案A

246、取得建造师执业资格证书、申请初始注册的人员必须具备一定的条件，条件不包括A.从事施工管理工作满6年B.受聘于一个相关单位C.达到继续教育要求D.没有明确规定的不予注册的情形正确答案A

247、人民法院对当事人在证据交换中认可的各种证据材料作出审查判断，确认其能否作为认定案件事实的根据是过程A.质证B.认证C.举证D.保全正确答案B

248、关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是oA以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门申请建设用地规划许可证B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能向县级以上土地管理部门申请用地C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部门领取建设用地规划许可证正确答案C

249、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测A.建设单位或监理单位B.施工企业质量管理部门C.设计单位或监理单位D.工程质量监督机构正确答案A

250、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是2016A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算正确答案A

251、根据《刑法》，下列刑事责任中，属于主刑的是A.罚金B.没收财产C.拘役D.驱除出境正确答案C

252、关于依法必须进行招标的项目公示中标候选人的说法，正确的是oA.投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出B.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人C.公示期不得少于5日D.招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，招标投标活动继续进行正确答案A

253、总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）A.补充责任B.共同责任C.按份责任D.连带责任正确答案D

254、甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的施工关于该联合体承包行为的说法，正确的是（）A.乙按照承担施工内容及工程量的比例对建设单位负责B.建设单位应当与甲、乙分别签订承包合同C.甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任D.该行为属于肢解工程发包的违法行为正确答案C

255、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位最迟应当在（）之前办理工程质量监督手续A.竣工验收B.签订施工合同C.进场开工D.领取施工许可证正确答案D

256、下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是（）A.在公司连续工作满8年的张某B.到公司工作2年并被董事会任命为总经理的王某C.在公司累计工作了10年但期间曾离开过公司的王某D.在公司已经连续订立两次固定期限劳动合同但因公负伤不能从事原工作的李某正确答案D

257、某建设单位2012年9月1日领取了施工许可证，由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期根据我国《建筑法》的规定，下列关于延期的说法中，正确的是（）A.领取施工许可证不能延期B.可以延期，但只能延期一次C.延期以两次为限，每次不超过两个月D.超过延期时限的，施工许可证自行废除正确答案D

258、关于行政复议和行政诉讼的说法，错误的是（）A.行政复议、行政诉讼必须以书面形式提出申请B.行政复议不是行政诉讼的必然程序C.人民法院已经受理行政诉讼的不得申请行政复议D.复议机关受理行政复议的不得向人民法院提起行政诉讼正确答案A

259、关于效力待定合同的说法，正确的是（）A.权利人有撤销的权利B.善意相对人对合同有追认权C.撤销应当向人民法院或仲裁机构申请D.限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同，无需追认正确答案D

260、甲施工企业委托乙为其购买标号为

32.5MPa的水泥，乙没有买到该标号的水泥，但是根据自己的判断购买了标号为

42.5MPa的水泥关于这一行为后果的说法，正确的是（）A.甲应当买下水泥B.甲有权拒绝收下水泥，并索回预付给乙的水泥款项C.甲与乙共同拥有水泥的所有权D.甲与乙共同分摊购买水泥的费用正确答案B

261、关于仲裁开庭和审理的说法，错误的是（）A.仲裁审理必须开庭B.仲裁审理案件以不公开审理为原则C.当事人可以协议仲裁不开庭审理D.仲裁庭可以做出缺席裁决正确答案A

262、生产安全事故发生后，生产经营单位主要负责人有下列行为，可处拘留的是A.逃匿C.谎报D.擅离职守正确答案A

263、某施工企业拟向商标局申请注册商标，2010年3月5口申请书以挂号信寄出，3月15日商标局收到申请书，5月5日商标局对其申请的商标予以公告，12月15日核准注册该商标的有效期计算日为2010年3月5日2010年3月15日2010年5月5日2010年12月15日正确答案D

264、下列关于职务作品的说法，正确的是A.职务作品的作者是公民个人一般情况下职务作品的著作权由单位享有C.作者可以许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品D.职务作品的著作权一般由作者和单位共同享有正确答案A

265、2014年4月10日，甲某认为行政机关作出的具体行政行为侵犯其合法权益并提起了诉讼；2014年5月1日，人民法院作出了一审判决；2014年5月7日，甲某收到判决书如甲某不服人民法院第一审判决的，应当在前向上一级人民法院提起上诉2014年5月15日2014年5月17日2014年5月22日2014年6月7日正确答案C

266、工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地，国家严格限制以方式设立建设用地使用权A.公开招标B.拍卖C.划拨D.邀请招标。