2023-2024一级造价师之建设工程计价知识点梳理

2023-2024一级造价师之建设工程计价知识点梳理

1、某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备购置费1100万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期利息120万元，流动资金500万元，则该项目的工程造价为（）万元A.4250B.4430C.4550D.5050正确答案C

2、某项目评标基准价是1000万元，投标人投标报价1200万元，则其投标报价偏差率是（10%20%25%30%正确答案B

3、运用价值工程优化设计方案时，若某不重要功能的价值系数大于1则设计的努力方A.提高功能，降低成本B.提高成本，降低功能C.可保持其成本不变

25、某项目建设期内第一年贷款100万元，第二年贷款200万元，贷款在各年内均衡发放，年利率10%建设期内利息只计息不支付，则建设期利息为（）万元

304025.541正确答案C

26、下列对工程结算价款纠纷处理，说法正确的是（）oA.阴阳合同的结算依据，应当以双方签订的合同价款作为结算工程价款的根据B.承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不能作为结算工程款的依据C.工程造价鉴定结论确定的工程款计价方法与合同约定的工程款计价方法和计价标准不一致的，应以鉴定结论为准D.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的，不予支持正确答案D

27、利用概算指标法编制拟建工程概算，已知概算指标和拟建工程中每100m2建筑面积中外墙面的工程量均为60nl2两者相比仅外墙面做法不同，概算指标为贴磁砖，预算单价为100元加2拟建工程为干挂石材、预算单价为320元/m2概算指标土建工程人、材、机单价为2500元/成，措施费为180元/m2则该拟建工程土建工程人、材、机单价为（）元/m2A.2632B.2248C.项目建议书阶段项目投资概算D.项目建议书阶段项目投资估算正确答案D

268、根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程定额工期为25个月，合同工期为20个月合同实施中，发包人要求该工程提前1个月竣工，征得承包人同意后，调整了合同工期则关于该工程工期和赶工费用的说法，正确的是（）A.发包人要求合同工期比定额工期提前6个月竣工，应承担提前竣工6个月的赶工费用B.发包人要求合同工程提前1个月竣工，应承担提前竣工1个月的赶工费用C.发包人要求压缩的工期天数超过定额工期的20%应承担提前竣工5个月的赶工费用D.发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期的30%不支付赶工费用正确答案B

269、关于测定时间消耗的工作日写实法的特点的说法中，不正确的是（）A.工作日写实法用于取得编制定额的基础资料时，需要测定3〜4次B.有观察人员在场，且做了充分准备，在工时利用上，非常真实C.技术简单、费力不多、应用面广，是我国采用较广的定额编制方法D.应按工时消耗的性质分类记录各类工时消耗量正确答案B

270、关于招标工程量清单中分部分项工程量清单的编制，下列说法中错误的是（A.招标人只负责项目编码、项目名称、计量单位和工程量四项内容的填写B.同一招标工程的项目编码不得有重复C.清单所列项目应是在单位工程施工过程中以其本身构成该工程实体的分项工程D.当清单计价规范附录中有两个计量单位时，应结合实际情况选择其中一个正确答案A

271、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%废品损失率为8%外购配套件费2万，利润率为10%增值税率为13%假设不再发生其他费用，则该设备的销项税额为（）万元

3.

153.

414.

114.12正确答案B

272、下列关于合同价格与签约合同价的说法，错误的是（）A.签约合同价是指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的金额B.签约合同价包括暂列金额.暂估价C.合同价格是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额D.合同价格不包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整正确答案D

273、根据我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，更换发包人代表，发包人应当提前以书面形式通知承包人，提前的期限至少是（）24小时72小时7天14天正确答案D

274、下列费用项目中，计入工程建设其他费中专利及专有技术使用费的是（）A.专利及专有技术在项目全寿命期的使用费B.在生产期支付的商标权费C.国内设计资料费D.国外设计资料费正确答案D

275、某工业建设项目及其动力车间有关数据如下表所示，则应分摊到动力车间固定资产价值中的土地征用费和设计费合计为（）万元

35.

2638.

6741.

1243.50正确答案B

276、关于工程造价的分布组合计价原理，下列说法正确的是（）A.分部分项工程费=基本构造单元工程量X工料单价B.工料单价指人工、材料和施工机械台班单价C.基本构造单元是由分部工程适当组合形成D.工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价正确答案D

277、关于工程总承包投标报价中的标高金，下列说法中正确的是（）A.标高金分析首先应对风险进行评估B.标高金分析应进行价值增值分析C.标高金中不包括利润和风险费D.标高金中的管理费主要指公司本部费用正确答案B

278、当利用函数关系对拟建项目的造价进行类比匡算时，通常基于的变量是（）oA.某个表明设计能力或者形体尺寸的变量B.某个表明设计能力或者资源消耗的变量C.某个表明资源消耗或者形体尺寸的变量D.某个表明资源消耗或者型号规格的变量正确答案A

279、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，预付款的扣还起点时间为（）A.期中支付证书中的累计支付金额（包括预付款以及保留金的扣留与返还）超过中标合同金额减去暂定金额之差的10%B.期中支付证书中的累计支付金额（不包括预付款以及保留金的扣留与返还）超过中标合同金额减去暂定金额之差的10%C.期中支付证书中的累计支付金额（不包括预付款以及保留金的扣留与返还）超过中标合同金额的10%D.期中支付证书中的累计支付金额（包括预付款以及保留金的扣留与返还）超过中标合同金额的10%正确答案B

280、（2014年真题）下列内容中，属于招标工程量清单编制依据的是（）oA.分部分项工程清单B.拟定的招标文件C.最高投标限价D.潜在投标人的资质及能力正确答案BC.2428D.2812正确答案A

28、若完成lm3墙体砌筑工作的基本工时为

0.5工日，辅助工作时间占工序作业时间的4%准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6%、3%、和12%则该工程时间定额为工日/m3o

0.

5810.

6080.

6290.659正确答案D

29、其挖掘机配司机2人若年制度工作日为280天，年工作台班为220台班，人工工日单价为100元则该挖掘机的人工费为元/台班

254.

5580.

089.

1127.27正确答案A

30、当一般纳税人采用一般计税方法时，材料单价中需要扣除增值税进项税额的是（）A.运杂费和运输损耗费B.材料原价和运输损耗费C.材料原价和运杂费D.运输损耗费和采购及保管费正确答案C

31、通常情况下建筑周长系数越低，设计（）A.越昂贵B.越经济C.与该指标无关D.一样正确答案B

32、在工人工作时间消耗中，其时间长短与所担负的工作量无关，但与工作内容有关的时间消耗是（）A.辅助工作时间B.准备与结束工作时间C.施工本身造成的停工时间D.由于施工工艺特点引起的工作中断时间正确答案B

33、（2019年真题）某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3施工中由于设计变更调增1900m3该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3投标报价为47元/m3则该分项工程的结算价为（）元87400889008912589300正确答案C

34、下列有关建设项目施工招标投标评标定标的表述中，正确的是（）A.若有评标委员会成员拒绝在评标报告上签字同意的，评标报告无效B.使用国家融资的项目，招标人不得授权评标委员会直接确定中标人C.招标人和中标人只需按照中标人的投标文件订立书面合同D.合同签订后5个工作日内，招标人应当退还中标人和未中标人的投标保证金正确答案D

35、在国际贸易中，FOB交易模式下，风险转移的分界点是（）A.货物装上货船B.货物离开装运港C.货物到达目的港D.货物卸下货船正确答案A

36、（2011年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是（）A.材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写正确答案B

37、关于世界银行采用“两个信封制度”招标，下列说法中错误的是（）A.两个信封制度，即要求投标书的技术性部分和报价分别装入两个密封信封B.第一次开标会时先开启技术性标书的信封C.技术上不符合要求的标书，第二个信封仍应开启D.如果采购合同简单，两个信封也可能在一次会议上先后开启正确答案C

38、某分项工程招标工程量清单数量为3600m2施工中由于设计变更调减为3000m2该项目招标控制价综合单价为500元/m2投标报价为400元/m2合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时，综合单价以招标控制价为基础调整若承包人报价浮动率为10%该分项工程费结算价为（）万元

120.

00114.

75168.

00207.00正确答案A

39、已知砌筑lm3标准砖砖墙中砖净量和损耗量分别为529块、10块，砂浆损耗率为12%则砌筑lm3砖墙的砂浆用量为（）m

30.

2510.

2530.

2680.278正确答案B

40、关于流动资金估算的计算公式，正确的是（）A.流动资产=应收账款+存货+现金B.应收账款=在产品+产成品/应收账款周转次数C.存货=外购原材料、燃料十在产品+产成品D.现金二（年工资及福利费十年其他费用）/现金周转次数正确答案D

41、下列关于其他项目清单的说法，错误的是（）A.专业工程暂估价是综合暂估价，但不包含管理费和利润B.暂列金额可能发生，也可能不发生C.计日工是为了解决现场发生的合同工程以外的零星工作或项目的计价而设立的D.招标人应当按照投标人的投标报价支付总承包服务费正确答案A

42、已知某建设项目各项预测数据如下应收账款1000万元，应付账款600万元，预付账款200万元，预收账款150万元，存货1500万元，库存现金100万元，在运营期的第三年达到预计的生产规模，若运营期第二年末累计投入的流动资金为1500万元，则第三年投入的流动资金为（）万元160028505502050正确答案C

43、关于变更引起的价格调整，以下原则描述中正确的是（）A.已标价工程量清单中有适用于变更工作项目的，可在合理范围内参照适用子目的单价或总价调整B.已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工作子目的，采用该项目的单价C.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、信息价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整D.工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确正确答案D

44、（2014年真题）编制钢筋工程量清单时，适宜采用暂估量加签证处理的钢筋是（）oA.支撑双层钢筋用的“铁马”B.伸出构件的锚固钢筋C.设计注明的搭接钢筋D.规范规定的搭接钢筋正确答案A

45、在竣工决算审核中，下列关于主管部门批复项目的说法，正确的是（）A.批复不向财政部报送年度部门决算的中央单位项目决算B.批复主管部门二级及以下单位的项目决算C.批复主管部门本级投资额为5000万元的项目决算D.由主管部门批复的项目决算，不需报财政部备案正确答案B

46、某分项工程招标工程量清单数量为4000m2施工中由于设计变更调减为3000m2该项目招标控制价综合单价为600元/m2投标报价为450元/m2合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时，综合单价以招标控制价为基础调整若承包人报价浮动率为10%该分项工程费结算价为（）万元

137.

70155.

25186.

30207.00正确答案A

47、最高投标限价中的暂列金额，通常应以为计算基数A.分部分项工程费与可计量措施项目费B.分部分项工程费与措施项目费C.分部分项工程费.措施项目费和其他项目费D.分部分项工程费正确答案D

48、某载重汽车配司机1人，当年制度工作日为250天，年工作台班为230台班，人工日工资单价为50元则该载重汽车的台班人工费为元/台班

45.

6550.

0054.

0054.35正确答案D

49、关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是（）oA.招标文件的澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源B.投标人收到澄清后，应在规定时间内以书面形式通知招标人C.澄清发出的时间距投标截止日不足15天的应推迟投标截止时间D.投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间，也可以是绝对时间正确答案A

50、关于施工合同履行期间的期中支付，下列说法中正确的是（）A.双方对工程计量结果有争议，发包人应在解决无争议部分的工程计量后向承包人出具进度款支付证书B.对已签发支付证书中的计算错误，发包人有权予以修正，承包人无权提出修正C.进度款支付申请中应包括累计已完成的合同价款D.本周期实际支付的合同额一定为本期完成的合同价款合计正确答案C

51、根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（）A.为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.在建设期内预计或实际支出的建设费用正确答案DD.提司功能，提商成本正确答案C

4、2013年真题关于概算指标的编制，下列说法中正确的是-A.概算指标分为建筑安装工程概算指标和设备工器具概算指标B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，不必进行建筑面积换算正确答案D

5、关于概算定额，下列说法正确的是A.不仅包括人工、材料和施工机具台班的数量标准，还包括费用标准B.是施工定额的综合与扩大C.反映的主要内容、项目划分和综合扩大程度与预算定额类似D.定额水平体现平均先进水平正确答案A

6、民用住宅建筑设计中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是A.矩形一正方形一T形一L形

52、根据我国《建设工程施工合同示范文本》规定，下列有关工程竣工验收的表述中，正确的是A.发包人应在收到承包人提交的竣工验收报告后14天内组织验收B.发包人应在验收后28天内对竣工验收报告给予认可或提出修改意见C.在竣工验收报告认可后28天内，承包人向发包人递交竣工决算报告及完整结算资料D.承包人收到竣工结算价款后，应在28天内将竣工工程交付给发包人正确答案C

53、根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》GB50854—2013的规定，当单层建筑物檐口高度超过米时，可计算超高施工增加费6101520正确答案D

54、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%废品损失率为8%利润率为10%增值税率为17虬假设不在发生其他费用，则该设备的销项增值税为

4.

084.

094.

114.12正确答案D

55、某工程施工工期为280天，现场搭建可周转使用的临时办公用房200nl2造价为180元/加该临时设施可周转使用5年，年利用率90%在一次性拆除费用为1000元的情况下，该临时办公用房应计的周转使用临建费为元

5109.

045970.

966307.

467136.99正确答案D

56、民用住宅建筑设计中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是A.矩形一正方形一T形一L形B.L.形一T形一矩形一正方形C.正方形一矩形一T形一L形D.T形一L形一正方形一矩形正确答案C

57、关于建设项目竣工运营后的新增资产，下列说法正确的是（）A.新增资产按资产性质分为固定资产、流动资产和无形资产三大类B.分期分批交付生产或使用的工程，待工程全部交付使用后，一次性计算新增固定资产增值C.凡购置的达到固定资产标准不需安装的工器具，应在交付使用后计入新增固定资产D.企业库存现金、存货及建设单位管理费中未计入固定资产的各项费用等，应在交付使用后计入新增流动资产价值正确答案C

58、国际工程投标报价时，对于当地采购的材料，其单价应为（）A.市场价格+运杂费B.市场价格+运杂费+运输保管耗损费C.市场价格+运杂费+采购保管费D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费正确答案D

59、以下不得由投标人自主报价的是（）A.总承包服务费B.计日工C暂列金额D.单价措施项目费正确答案C

60、以下对于建筑设计的说法正确的是（）A.周长系数越低造价越低B.圆形比正方形造价低C.层数越高造价越低D.跨度不变时，中跨数目越多越经济正确答案D

61、在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下，可采用的设计概算编制方法是（）OA.概算定额法B.概算指标法C.预算单价法D.综合吨位指标法正确答案B

62、根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中，属于安全文明施工费的是（）A.脚手架费B.临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明正确答案B

63、下列与施工机械工作相关的时间中，不属于机械幅度差的是（）A.不可避免的中断时间B.机械施工不可避免的工序间歇C.机械维修引起的停歇时间D.开工时工作量不饱满所损失的时间正确答案A

64、总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算其中，招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总承包服务费按分包的专业工程估算造价的（）计算1%

1.5%C.3%D.5%正确答案B

65、在编制施工定额时，（）是工艺方面最简单的施工过程，是主要的研究对象A.施工工序B.施工动作C.施工操作D.施工项目正确答案A

66、项目规模效益赖以存在的基础是oA.管理技术水平B.经济水平C.先进适用的生产技术及技术装备D.环境条件正确答案C

67、某建设项目静态投资为10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，第一年完成投资40%第二年完成投资60%在年平均价格上涨率为6%的情况下，该项目价差预备费应为万元

666.

3981.

61306.

21640.5正确答案C

68、根据现有同类企业的实际资料，求得各种流动资金率指标的方法属于A.分项详细估算法B.扩大指标估算法C.概算法D.形成资产法正确答案B

69、某项目共需贷款资金900万元，建设期为3年，按年度均衡筹资，第1年贷款为300万元，第2年贷款为400万元，建设期内只计利息但不支付，年利率为10%则第2年的建设期利息应为万元

50.

051.

571.

566.50正确答案C

70、2016年真题关于征地补偿费用，下列表述中正确的是oA.青苗补偿费应补偿给农民个人B.征收农用地的土地补偿费标准由省、自治区、直辖市通过制定公布区片综合地价确定，并至少每年调整或者重新公布一次C.县级以上地方人民政府应当将被征地农民纳入相应的养老等社会保障体系D.征地补偿费不包括耕地开垦费和森林植被恢复费正确答案C

71、按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中应列入无形资产费用的是（）A.建设单位管理费B.土地使用权C.生产准备及开办费D.引进技术费正确答案B

72、下列关于出让金、土地转让金的说法，正确的是（）A.土地使用权出让金为用地单位向被征收房屋所有人支付的土地所有权收益B.在有偿出让和转让土地时，政府对地价不作统一规定C.有偿出让和转让使用权，要向土地受让者征收土地增值税D.土地使用者应一次性按规定的标准缴纳土地使用费正确答案B

73、施工现场由于场地限制，需要对钢筋二次搬运，则钢筋的二次搬运费属于（）A.人工费B.材料费C.分部分项工程费D.措施费正确答案D

74、关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（）A.建设投资由固定资产投资和流动资产投资组成B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费和流动资金四部分组成C.铺底流动资金指为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料、支付工资及其他运营费用等所需的周转资金D.工程造价是指在建设期预计或实际支出的建设费用正确答案D

75、关于国产设备运杂费估算的说法，正确的是（）A.国产设备运杂费包括由设备制造厂交货地点运至工地仓库止所发生的运费B.国产设备出厂价格中没有包含的设备包装和包装材料器具费不应包括在运杂费中C.运杂费在计取时不区分沿海和内陆，统一按运输距离估算D.成套公司的服务费不应计入运杂费正确答案A

76、已知某建筑概算指标中的综合单价为350元/m2每m2建筑面积所分摊的毛石基础为

0.8m3毛石基础综合单价为70元/m3现准备建造一个类似的建筑物，采用钢筋混凝土带形基础，若每m2建筑面积分摊的钢筋混凝土带形基础为

0.7m3钢筋混凝土带形基础综合单价为120元/m3则该拟建新建筑物的修正概算指标综合单价为（）元/m2322378350400正确答案B

77、下列费用项目中属于施工仪器仪表台班单价构成内容的是（）A.人工费B.燃料费C.检测软件费D.动力费正确答案D

78、某设备安装工程完成后，施工单位为该项目进行调试和试车开支8万元随后和建设单位一起进行联合试运转，支付费用24万元，在试运转中发现了因施工引起的缺陷，为此支付了处理费用4万元此外联合试运转获得了收入10万元，则该项目的联合试运转费为（）万元21422D.26B.L形一T形一矩形一正方形C.正方形一矩形一T形一L形D.T形一L形一正方形一矩形正确答案C

7、工程量清单计价中，在编制投标报价和招标控制价时共同依据的资料是A.企业定额B.国家、地区或行业定额C.工程造价各种信息资料和指数D.投标人拟定的施工组织设计方案正确答案B

8、我国的工程造价管理体系中，是市场经济体制下，准确反映工程价格的重要支撑，也是政府进行公共服务的重要内容A.法律法规B.工程造价管理的标准C.工程计价定额D.工程计价信息正确答案D正确答案B

79、下列有关联合体投标的说法，错误的是（）A.联合体投标的，可以联合体各方的名义提交投标保证金B.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级C.联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标D.联合体各方应签订联合体协议书，指定牵头人正确答案B

80、（2019年真题）根据《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）下列投标文件的评审内容，属于清标工作的是（）A.营业执照的有效性B.营业执照、资质证书、安全生产许可证的一致性C.投标函上签字与盖章的合法性D.投标文件是否实质性响应招标文件正确答案D

81、根据《建设工程价款结算暂行办法》，发包人应在一定时间内预付工程款，否则，承包人应在预付时间到期后的一定时间内发出要求预付工程款的通知，若发包人仍不预付，则承包人可在发出通知的（）天后停止施工A.7101428正确答案C

82、社会投资项目采用预留保证金方式的，发承包双方可以约定将保证金交由（）托管A.金融机构B.发包方C.财政部D.监理方正确答案A

83、关于工程量清单的编制，下列说法中正确的是（）A.项目编码以五级全国统一编码设置，用十二位阿拉伯数字表示B.编制分部分项工程量清单时，必须对工作内容进行描述C.补充项目的编码由计量规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成D.按施工方案计算的措施费，必须写明“计算基础”、“费率”的数值正确答案C

84、工程造价鉴定取证工作中，下列鉴定项目委托人向鉴定机构提交的材料中，属于鉴定委托人转交的举证资料的是OOA.有效的施工合同B.经审批的施工方案C.当事人双方确认的现场签证D.对争议事件各方当事人理由正确答案D

85、在工程定额体系中，预算定额是以（）为对象编制的定额A.施工过程或基本工序B.分项工程和结构构件C.扩大的分项工程或扩大的结构构件D.单位工程正确答案B

86、（2014年真题）在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的应是OoA.招标公告B.资格预审公告C.招标文件D.投标文件正确答案A

87、某建设项目静态投资为10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，第一年完成投资40%第二年完成投资60%在年平均价格上涨率为6%的情况下，该项目价差预备费应为（）万元

666.

3981.

61306.

21640.5正确答案C

88、在工程计价与控制中，作为工程结算的依据是（）A.预算定额B.概算定额C.概算指标D.投资估算指标正确答案A

89、关于建设期利息，下列说法错误的是（）A.建设期内发生的为工程项目筹措资金的融资费用及债务资金利息B.总贷款分年均衡发放，当年借款在年中支用考虑C.当年贷款只计半年利息，而以前年度的本利和则按全年计息D.利用国外贷款的利息计算中，不用考虑国内代理机构向贷款方收取的转贷费和管理费等正确答案D

90、关于期中支付，下列说法正确的是A.进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于60%不高于80%B.进度款支付申请中本周期合计完成的合同价款，包括本周期已完成单价项目的金额和本周期应支付的安全文明施工费C.若发、承包双方对有的清单项目的计量结果出现争议，待双方对争议达成一致后发包人向承包人出具进度款支付证书D.经发承包双方复核同意修正的有错、漏或重复的数额，应在结算款中支付或扣除正确答案B

91、下列关于工程计价的说法中，正确的是oA.工程计价包含计算工程量和套定额两个环节B.建筑安装工程费=工基本构造单元工程量X相应单价C.编制工程概算预算时，主要是按工程定额进行项目的划分D.工程计价中的工程单价包括清单综合单价和全费用综合单价正确答案C

92、在建设项目总投资中，为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用是（）A.工程造价B.建设项目总投资C.建设投资D.工程费用正确答案C

93、根据我国现行合同条件，关于索赔计算的说法中，正确的是（）A.人工费索赔包括新增加工作内容的人工费，不包括停工损失费B.发包人要求承包人提前竣工时，可以补偿承包人利润C.工程延期时，保函手续费不应增加D.发包人未按约定时间进行付款的，应按银行同期贷款利率支付迟延付款的利息正确答案D

94、（2019年真题）下列工程量清单计价的基本程序正确的是（）A.分部分项工程费=工（分部分项工程量X工料单价）B.措施项目费=£（措施项目工程量X措施项目工料单价）C.其他项目费=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费D.单项工程费=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+税金正确答案C

95、当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求（）执行A.担保人B.调解人C.仲裁机构D.人民法院正确答案D

96、关于建设项目竣工验收，下列说法正确的是（）oA.中间验收是指单位工程验收B.单位工程验收由业主组织C.工程整体验收也称交工验收D.交工验收由项目主管部门或地方政府部门组织验收正确答案A

97、夏季防暑降温费属于（）A.人工费B.措施费C.规费D.企业管理费正确答案D

98、关于建筑设计对民用住宅项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）A.加大住宅宽度，不利于降低单方造价B.降低住宅层高，有利于降低单方造价C.结构面积系数越大，越有利于降低单方造价D.住宅层数越多，越有利于降低单方造价正确答案B

99、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费为400万元项目前期年限1年，建设期2年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%年均投资价格上涨率为6%则该项目建设期第二年涨价预备费（）万元

444.

96464.

74564.

54589.63正确答案D

100、（2015年真题）工程总承包项目通常比较复杂，其投标有效期一般为（）天6090C.120D.150正确答案C

101、某包工包料工程签约合同价为3000万元（暂列金额为0万元），其中，直接工程费用为1500万元，则该项工程发包人至少应向承包人支付的预付款金额为（）万元150300450900正确答案B

102、（2013年真题）某拟建工程初步设计已达到必要的深度，能够据此计算出扩大分项工程的工程量，则能较为准确地编制拟建工程概算的方法是（）A.概算指标法B.类似工程预算法C.概算定额法D.综合吨位指标法正确答案C

103、当初步设计提供的设备清单有规格和设备重量时，编制设备安装工程费概算可选用的方法是（）A.设备价值百分比法B.设备系数法C.综合吨位指标法D.预算单价法正确答案C

104、建设项目的竣工决算包括建设项目（）的全部实际费用A.从筹集开始到项目竣工投产全过程B.从设计开始到项目竣工投产全过程C.从施工开始到项目竣工投产全过程D.从筹集开始到项目竣工验收全过程正确答案A

105、下列材料损耗，应计入预算定额材料损耗量的是（）A.场外运输损耗B.工地仓储损耗C.一般性检被鉴定损耗D.施工加工损耗正确答案D

9、根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列属于差旅交通费的是（）A.办公费B.工地转移费C.职工福利费D.工会经费正确答案B

10、分部分项工程量清单项目编码过程中，当同一标段的一份工程量清单中含有多个单位工程且工程量清单是以单位工程为编制对象时，在编制工程量清单时应特别注意对项目编码（）的设置不得有重码的规定A.三至四位B.五至六位C.九至十一位D.十至十二位正确答案D

11、完成某分部分项工程lni3需基本用工

0.5工日，超运距用工

0.05工日，辅助用工

0.1工日，人工幅度差系数为10%则该工程预算定额人工工日消耗量为（）工日/10m

35.

856.

057.

007.

15106、已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程的质量争议按（）执行A.竣工结算暂缓办理办法B.工程保修合同C.委托有资质的检测鉴定机构进行检测办法D.工程质量监督机构的处理决定正确答案B

107、某建设项目达到设计能力后，全场定员1000人，工资和福利费按照每人每年2万元估算每年的其他费用为1000万元，其中其他制造费600万元，现金的周转次数为每年10次流动资金估算中应收账款估算额为2000万元，预收账款估算额为300万元，应付账款估算额为1500万元，存货估算额为6000万元，预付账款估算额500万元，则该项目流动资金估算额为（）万元70006400100009960正确答案A

108、关于征地补偿费用，下列表述中正确的是（）A.地上附着物补偿应根据协调征地方案前地上附着物的实际情况确定B.土地补偿费和安置补偿费的总和不得超过土地被征用前三年平均年产值的15倍C.征用未开发的规划菜地按一年只种一茬的标准缴纳新菜地开发建设基金D.征收耕地占用税时，对于占用前三年曾用于种植农作物的土地不得视为耕地正确答案A

109、发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（），其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付50%60%70%80%正确答案B

110、下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是（）A.投标文件中大写金额与小写金额不一致B.投标文件中总价金额与依据单价计算出的结果不一致C.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的正确答案c

111、关于依法必须招标工程中标候选人的公示，下列说法中正确的是（）A.评标结果只能在交易场所公示B.公示对象是全部中标候选人C.公示对象是所有投标人D.公示的内容包括各评分要素的得分正确答案B

112、在建设项目施工招标过程中，大型项目投标有效期为30〜60天60~90天120天一年正确答案C

113、已知某建设项目设备、工器具购置费为5000万元，建筑安装工程费为3000万元，土地使用权出让金8000万元，征地补偿费2500万元，建设单位管理费为3%则该建设项目建设单位管理费为万元A.240B.150C.480D.555正确答案A

114、国外建筑安装工程费用中的暂定金额（）A.包括在合同价中，但只有工程师批准后才能动用B.不包括在合同价中，只有工程师批准后才能动用C.不包括在合同价中，只有业主批准后才能动用D.包括在合同价中，由承包商自主使用正确答案A

115、关于最高投标限价的编制，下列说法正确的是（）A.国有企业的建设工程招标可以不编制最高投标限价B.招标文件中可以不公开最高投标限价C.最高投标限价与标底的本质是相同的D.政府投资的建设工程招标时，应设最高投标限价正确答案D

116、砌筑lm3一砖厚石专墙，石专（240mmX115minX53mm）的净用量为529块，灰缝厚度为10mm砖的损耗率为1%砂浆的损耗率为2虬则lm3一砖厚砖墙的砂浆消耗量为（）m3o

0.

2170.

2220.

2260.231正确答案D

117、某建设项目静态投资10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，计划每年完成投资50%年均投资价格上涨率为5%该项目建设期价差预备费为（）万元A.

1006.25B.

1525.00C.

1028.28D.

1045.67正确答案C

118、下列费用中，不属于工程建设其他费用中研究试验费的是（）A.科技三项费用开支的项目B.为项目提供设计参数所进行的试验费C.为项目验证设计参数所进行的试验费D.按设计规定在建设过程中必须进行的试验、验证所需费用正确答案A

119、在投标报价过程中，汇总分部分项工程和措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表以及规费税金项目计价表，可得到（）A.工程项目投标总价汇总表B.单项工程投标报价汇总表C.单位工程投标报价汇总表D.投标总价正确答案C

120、关于竣工结算的编制与审查的说法中，错误的是A.单位工程竣工结算由承包人编制B.建设项目竣工总结算经发承包人签字盖章后有效C.竣工结算的编制依据包括经批准的开、竣工报告或停、复工报告D.结算中的暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额，若有余款归承包人正确答案D

121、根据世界银行工程项目总建设成本的构成，以下各项中属于直接建设成本的是oA.前期研究、勘测费用B.施工现场监督的费用C.工厂投料试车必需的材料费用D.建筑保险和债券正确答案D

122、某工程合同价为100万元，合同约定采用价格指数调整价格差额，其中固定要素比重为

0.3调价要素C分别占合同价的比重为

0.

15、

0.

25、

0.3结算时价格指数分别增长了20姒15%、25%则该工程实际结算款差额为（）万元

19.

7528.

7514.

2527.25正确答案C

123、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为安全文明施工费的取费基数，而不能作为夜间施工增加费的取费基数的是（）A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措项目费B.定额人工费C.定额人工费与机械费之和D.定额人工费、材料费与机械费之和正确答案A

124、（2017年真题）我国某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定借款国国内投标人有

7.5%的评标优惠，若投标工期提前，则按每月25万美元进行报价修正，现国内甲投标人报价5000万美元，承诺较投标要求工期提前2个月，则甲投标人评标价为（）万美元500046254600D.4575正确答案D

125、施工阶段投资偏差计算，计算方法正确的是（）A.已完工程实际投资减去已完工程计划投资B.拟完工程实际投资减去巳完工程计划投资C.拟完工程实际投资减去已完工程实际投资D.已完工程计划投资减去拟完工程实际投资正确答案A

126、下列关于工具、器具及生产家具购置费的表述中，正确的是（）A.该项费用属于设备费B.该项费用属于工程建设其他费用C.该项费用是为了保证项百生产运营期的需要而支付的相关购置费用D.该项费用一般以需要安装的设备购置费为基数乘以一定费率计算正确答案D

127、拟定施工总方案是编制招标工程量清单的一项准备工作，下列选项中属于拟定施工总方案范畴的是（）0A.对关键工艺的原则性规定B.拟定施工步骤和施工顺序C.估算整体工程量D.编制施工进度计划正确答案A

128、已知某建设项目设备、工器具购置费为5000万元，建筑安装工程费为3000万元，土地使用权出让金8000万元，征地补偿费2500万元，建设单位管理费为3%则该建设项目建设单位管理费为（）万元240150480555正确答案A

129、以直接费为取费基数时，下列企业管理费费率计算公式中，正确的是（）A.企业管理费费率二年管理费总额/（全年建安产值*直接费占总造价比例）*100%B.企业管理费费率=生产工人年平均管理费/（年有效施工天数*人工单价）*100%C.企业管理费费率=生产工人年平均管理费/［年有效施工天数*（人工单价+每一工日机械使用费）］*100%D.企业管理费费率二生产工人年平均管理费/（年有效施工天数*人工单价）*人工费占直接费比例（%）正确答案D

130、下列各项中属于清标工作包括内容的是A.投标文件密封是否合格B.不平衡报价分析C.施工方案与技术措施是否符合有关标准D.资质等级是否符合规定正确答案B

131、耕地征用补偿费通常按该耕地被征用前三年平均年产值的倍进行补偿4〜66-107〜13D.8〜16正确答案B

132、某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4虬现有投标人甲同时投标1号、2号标段，其报价依次为6300万元、5000万元，若甲在1号标段已被确定为中标，则其在2号标段的评标价是万元474848005200D.5252正确答案D

12、在某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为1000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为120万元，价差预备费为80万元，建设期贷款1800万元，应计利息为180万元，流动资金500万元，则该建设项目的建设投资为（）万元3500270027803180正确答案B

13、下列关于概算定额的说法，正确的是（）A.概算定额手册内容基本上是由文字说明和定额项目表组成B.概算定额用于设计概算的编制C.概算定额应该贯彻社会先进水平和简明适用的原则D.文字说明是概算定额手册的主要内容，包括总说明和分部说明正确答案B

14、分部分项工程量清单项目编码过程中，当同一标段的一份工程量清单中含有多个单位工程且工程量清单是以单位工程为编制对象时，在编制工程量清单时应特别注意对项目编码（）的设置不得有重码的规定A.三至四位正确答案B

133、下列对于测时法的特征描述中，正确的是（）A.测时法即适用于测定重复的循环工作时间，也适用于测定非循环工作时间B.选择测时法比接续测时法准确、完善，但观察技术也较之复杂C.当所测定的各工序的延续时间较短时，接续测时法较选择测时法方便D.测时法的观测次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法确定正确答案D

134、关于政府投资项目竣工结算的审核，下列说法正确的是（）oA.单位工程竣工结算由承包人审核B.单项工程竣工结算承包人审核C.建设项目竣工结算由发包人委托造价工程师审核D.竣工结算文件由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核正确答案D

135、关于共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（）A.初始延误者负主要责任，并发延误者负次要责任B.初始延误者属发包人原因的，承包人可得工期补偿，但无经济补偿C.初始延误者属客观原因的，承包人可得工期补偿，但很难得到费用补偿D.初始延误者属发包人原因的，承包人可获得工期和费用补偿，但无利润补偿正确答案C

136、下列人工费用中，不属于预算定额基价构成内容的是（）A.施工作业的生产工人工资B.施工机械操作人员工资C.工人夜间施工的夜班补助D.大型施工机械安装与拆卸所发生的人工费正确答案C

137、编制工程建设其他费用概算表时，下列其他费用中，一般按“工程费用X费率”计算是（）A.征地补偿费B.拆迁补偿费C.研究试验费D.工程监理费正确答案D

138、对于工程总承包合同中质量保证金的扣留与返还，下列做法正确的是（）.A.扣留金额的计算中应考虑预付款的支付、扣回及价格调整的金额B.不论是否缴纳履约保证金均需扣留质量保证金C.缺陷责任期满即须返还剩余质量保证金D.延长缺陷责任期时应相应延长剩余质量保证金的返还期限正确答案D

139、关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中错误的是（）A.项目决策的正确性是工程造价合理性的前提B.工程造价的内容是决定项目决策的基础C.项目决策的深度影响投资估算的精确度D.投资决策阶段影响工程造价的程度最高正确答案B

140、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）关于承发包双方施工阶段风险分摊原则的表述正确的是（）A.各类原因所致人工费变化的风险由承包人承担10%以内的材料、工程设备价格风险由承包人承担10%以内的施工机具使用费风险由承包人承担5%以内的人工费风险由承包人承担正确答案C

141、具有下列行为，应被视为投标人相互串通投标的是OoA.投标人之间约定中标人B.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容C.某投标人的项目管理成员曾在另一投标人单位任职的D.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜正确答案D

142、（2020年真题）根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于国际工程工程变更与合同价款调整，下列说法正确的是（）oA.合同中任何工作的工程量变化均能调整合同价款B.不论何种变更，均须由工程师发出变更指令C.在明确构成工程变更的情况下，承包人仍须按程序发出索赔通知D.承包人提出的对业主有利的工程变更建议书的编制费用，应由业主承担正确答案B

143、关于建设工程总承包合同价款的支付，下列说法正确的是（）A.预付款扣完后，由于工程尚未竣工，发包人可以不退还预付款保函B.未约定预付款保函的，发包人在合同生效后规定时间内向承包人支付预付款金额C.发包人延误付款，应自延误之日起按同期存款利率向承包人支付延期付款利息D.发包人延误付款的，承包人有权直接暂停施工正确答案B

144、下列关于工程计价的说法中，正确的是（）A.工程计价包含计算工程量和套定额两个环节B.建筑安装工程费二X基本构造单元工程量*相应单价C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算D.工程计价中的工程单价仅指综合单价正确答案C

145、民用住宅建筑设计中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是（）A.矩形一正方形一T形一L形形一丁形一矩形一正方形C.正方形一矩形一T形一L形D.T形一L形一正方形一矩形正确答案C

146、下列关于国际竞争性招标的说法，正确的是（）A.借款人应将具体合同招标广告和总采购通告的投标机会及时通知国际社会B.评标考虑的因素中，应把属于资格审查的内容包括进去C.在正式授予合同之前，借款人应将评标报告，连同授予合同的建议，送交世界银行审查，征得其同意D.在正式通知授予合同后，业主或购货人应就合同双方的权利义务进行合同谈判正确答案C

147、某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，技术服务费5000万元，市政公用设施建设费2000万元，土地使用权费200万元商誉费100万元，生产准备费500万元，则按形成资产法编制建设投资估算表计入固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（）10000万元、300万元、0万元9600万元、700万元、0万元9200万元、100万元、500万元9000万元、300万元，500万元正确答案D

148、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费率为5%项目前期年限1年，建设期2年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%年均投资价格上涨率为6%则该项目建设期第二年价差预备费（）万元

564.

54592.

77464.

74589.63正确答案B

149、在工人工作时间分类中，由于材料供应不及时引起工作班内的工时损失应列入（）A.施工本身造成的停工时间B.非施工本身造成的停工时向C.准备与结束工作时间D.不可避免的中断时间正确答案A

150、关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是（）A.已实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理B.已竣工未验收的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理C.停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算D.已竣工未验收并且未实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同约定办理正确答案B

151、下列关于概算定额与预算定额的表述，正确的是（）A.预算定额的编制较概算定额简化一些B.表达的主要方式及基本使用方法不同C.项目划分和综合扩大程度相当D.均包括人工.材料和机具台班使用量定额正确答案D

152、关于现场签证，下列说法中正确的是（）A.承包人在收到发包人要求完成合同以内的零星项目指令后，应及时向发包人提出现场签证要求B.现场签证的工作如果已有相应的计日工单价，现场签证报告中仅列明完成该签证工作所需的人工的数量C.若发现合同工程内容因场地条件、地质水文、发包人要求等不一致时，应提供所需的相关资料，提交发包人签证认可，作为合同价款调整的依据D.承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，与结算款一同支付正确答案C

153、下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是（）A.土地补偿费B.青苗补偿费C.拆迁补偿费D.新菜地开发建设基金正确答案A

154、某地2021年拟建一座年产30万吨某产品的化工厂根据调查，该地区2018年已建年产20万吨相同产品项目的建筑工程费为6000万元安装工程费为3000万元设备购置费为10000万元已知按2021年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为12000万元工程建设其他费5000万元且该地2018年至2021年建筑安装工程费平均每年递增3队则该拟建项目的静态投资估算为（）万元（生产能力指数为1）

2780028801.5C.31752D.36143正确答案C

155、（2018年真题）关于设计概算的编制，下列计算式正确的是（）oA.单位工程概算=人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润B.单项工程综合概算=建筑工程费+安装工程费+设备及工器具购置费C.单项工程综合概算=建筑工程费+安装工程费+设备及工器具购置费+工程建设其他费用D.建设项目总概算=各单项工程综合概算+建设期利息+预备费正确答案B

156、（2014年真题）招标工程量清单应根据常规施工方案编制，拟定常规施工方案时（）A.应对主要项目进行估算，如土方石、混凝土B.需对施工总方案中的重大问题及关键工艺作明确具体的规定C.不需计算人、材、机资源需要量D.不必考虑节假日与气候对工期的影响正确答案A

157、根据《建设工程价款结算暂行办法》，发包人应在一定时间内预付工程款，否则，承包人应在预付时间到期后的一定时间内发出要求预付工程款的通知，若发包人仍不预付，则承包人可在发出通知的（）天后停止施工A.7101428正确答案C

158、中小型机械报废回收时的残值率应为A.2%B.3%C.4%D.5%正确答案D

159、在编制招标控制价的规定中，当招标控制价复查结论与原公布的招标控制价误差大于时，应责成招标人改正±2%±3%±4%±5%正确答案BB.五至六位C.九至十一位D.十至十二位正确答案D

15、关于计日工的说法，下列错误的是（）A.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行B.承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程数量C.承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程单价D.列入进度款同期支付正确答案C

16、关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金可以预留在财政部门B.采用工程质量保证担保的，发包人仍可预留3%的保证金C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实正确答案A

160、在设计概算的三级概算中，单项工程综合概算通常采用形式进行编制A.建筑材料表B.单位工程概算汇总表C.综合概算表D.总概算表正确答案C

161、某工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低日工资标准为50元，则安装企业普工的最低日工资单价不得低于元6065100150正确答案B

162、根据《建设工程工程量计价规范》GB50500-2013下列关于分部分项工程项目清单的说法，正确的是A.各专业工程量计算规范附录表中的“项目名称”为单位工程项目名称，是形成分部分项工程项目清单项目名称的基础B.项目特征是构成分部分项工程项目.措施项目自身价值的本质特征C.当出现工程量计算规范附录中未包括的清单项目时，在工程量清单中应附补充项目的项目名称.项目特征.计量单位.工程量计算规则D.补充项目的编码由B与工程量计算规范的代码和三位阿拉伯数字组成正确答案B

163、根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工机具使用费的是（）A.施工机械财产保险费B.仪器仪表使用费C.大型机械进出场费D.大型机械安拆费正确答案B

164、国外建筑安装工程费用的构成中，关于暂定金额，下列说法正确的是（）A.包括在合同价中，供工程主体部分的施工或提供货物、材料、设备或服务、不可预料事件所使用的金额B.不包括在合同价中，供工程主体部分的施工或提供货物、材料、设备或服务、不可预料事件所使用的金额C.包括在合同价中，供工程任何部分的施工或提供货物、材料、设备或服务、不可预料事件所使用的金额D.不包括在合同价中，供工程任何部分的施工或提供货物、材料、设备或服务、不可预料事件所使用的金额正确答案C

165、某工程计划完成建筑安装工程量价款为850万元，根据合同约定，工程预付款数额为建安工程款价款的25%主要材料比重为50%7月份累计完成建筑安装工作量为510万元，当月完成建筑安装工程量112万元，则7月份应扣回工程预付款数额是（）万元A.

13.

542.

549.

398.5正确答案B

166、在评标的初步评审过程中，以下各项中属于资格评审标准的是（）A.投标函上有法定代表人签字并加盖单位章B.联合体明确联合体牵头人C.只能有一个有效报价D.具备有效的安全生产许可证正确答案D

167、（2017年真题）当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，编制设备安装工程费概算可选用的方法是（）OA.设备价值百分比法B.设备系数法C.综合吨位指标法D.预算单价法正确答案A

168、某进度款支付申请报告包含了下列内容

①本期已实施工程的价款；

②累计已完成的工程价款；

③累计已支付的工程价款；

④本斯已完成计日工金额；

⑤应扣减的质量保证金据此，发包人本期应支付的工程价款是（）A.

②+

①+

③一

④一

⑤B.

②一

③+

①+

④一

⑤C.

③+

①一

②十

④一

⑤D.

①+

②+

③+

④一

⑤正确答案B

169、下列不属于建设项目竣工决算报告情况说明书内容的是（）A.新增生产能力效益分析B.债权债务的清偿情况分析C.工程价款结算情况分析D.主要实物工程量分析正确答案D

170、采用概算定额法编制设计概算的主要工作有

①列出分部分项工程项目名称并计算工程量；

②搜集基础资料；

③编写概算编制说明；

④计算措施项目费；

⑤确定各分部分项工程费；

⑥汇总单位工程概算造价下列工作排序正确的是（）A.

②①⑤④⑥③B.

②③①⑤④⑥C.

③②①④⑤⑥D.

②①③⑤④⑥正确答案A

171、关于生产技术方案的选择，下列说法中正确的是（）A.应结合市场需要确定建设规模B.生产方法应与拟采用的原材料相适应C.工艺流程宜具有刚性安排D.应选择最先进的生产方法正确答案B

172、某企业全年的销售收入是3000万元，经营成本占全部销售收入的40%应收账款年周转次数是60次则应收账款估算额为（）万元300075005020正确答案D

173、下列各项中属于无标底招标可能带来的缺陷的是（）A.容易出现围标串标现象B.较难考虑施工方案、技术措施对造价的影响C.有可能成为地方或行业保护的手段D.招标投标过程反映的不是投标人实力的竞争正确答案A

174、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）关于招标控制价的编制要求，下列说法中正确的是（）A.应依据投标人拟定的施工方案进行编制B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的费用C.应由招标工程量清单编制单位负责编制D.应使用行业和地方的计价定额与相关文件计价正确答案C

175、据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，建设投资由（）三项费用构成A.工程费用、建设期利息、预备费B.建设费用、建设期利息、流动资金C.工程费用、工程建设其他费用、预备费D.建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用正确答案C

176、某建设项目建安工程费3000万元，设备购置费2000万元，工程建设其他费800万元，基本预备费200万元项目建设前期年限为1年，建设期为3年，各年投资计划额为第一年完成投资20%第二年60%第三年20%年均投资价格上涨率为6%建设项目建设期间价差预备费为万元

752.

72850.25C.

945.61D.

1150.36正确答案C

177、下列工作内容中，在选择工艺流程方案时需要研究的是A.主要设备之间的匹配性B.生产方法是否符合节能要求C.工艺流程设备的安装方式D.各工序间是否合理衔接正确答案D

178、当出现共同延误事件时，如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到的补偿是OoA.不能获得补偿B.工期延长，但很难得到费用补偿C.工期延长及费用补偿D.工期延长、费用补偿及利润补偿正确答案B

179、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从（）起计付A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日正确答案A

180、发包人核对竣工结算文件在收到承包人提交后（）7天内14天内20天内28天内正确答案D

181、按照《建设工程价款结算暂行办法》规定的程序，发包人不按约定预付口:程款的，承包人可采取的行为是（）A.在超越约定预付时间14天后停止施工B.在约定开工日期后7天内向发包人发出要求预付的通知C.在约定预付时间到期后10天内向发包人发出要求预付的通知D.在约定预付时间到期后14天内停止施工正确答案C

182、关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（）A.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和B.工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和C.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和D.工程费用为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金之和正确答案C

183、确定项目生产规模的前提是项目的（）A.盈利能力B.资金情况C.产品市场需求情况D.原材料、燃料供应状况正确答案C

184、关于进口设备原价的构成及其计算，下列说法中正确的是（）A.进口设备原价是指进口设备的到岸价B.进口设备到岸价由离岸价和进口从属费构成C.关税完税价格由离岸价、国际运费、国际运输保险费组成D.关税不作为进口环节增值税计税价格的组成部分正确答案C

185、采用工程量清单模式进行建设项目招标控制价的编制，对于不可计量的措施项目，其结果不包括（）A.管理费和利润B规费和税金C.风险费用D.人工费正确答案B

186、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）A.综合单价中包括由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的

1.5%计算C.措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用正确答案C

17、某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费17万元，加工费2万元，辅助材料费1万元，外购配套件费5万元，专用工具费率2%废品损失费率5%包装费

0.1万元，利润率10%则该设备原价中应计利润为（）万元

2.

1502.

1522.

6852.688正确答案B

18、某工程合同价为3600万元，合同约定采用价格指数调整价格差额，其中固定要素比重为

0.3调价要素A、B、C分别占合同价的比重为

0.

15、

0.

25、

0.3结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%施工中，按照实际价格计算的变更价款增加了400万元则该工程实际结算款额为（）万元

4397.

54587.

54313.

04513.0正确答案D

19、根据《标准施工招标文件》（2007年版）的合同通用条件，承包人通常只能获得费用补偿，但不能得到利润补偿和工期顺延的事件是（）A.施工中遇到不利物质条件B.因发包人原因导致工程试运行失败

187、（2017年真题）某进口设备到岸价为1500万元，银行财务费，外贸手续费合计36万元，关税300万元，消费税和增值税税率分别为10%、17%则该进口设备原价为（）万元

2386.

82376.

02362.

92352.6正确答案B

188、国外建筑安装工程费用中，单项工程费用由（）组成A.各分部分项目工程费、单项工程开办费B.直接工程费、管理费、利润及税金C.直接工程费、开办费、利润及税金D.各分部分项目工程费、单项工程开办费、措施费正确答案A

189、下列费用项目中，包含在国外建筑安装工程材料费中的是（）A.单独列项的增值税B.材料价格预涨费C.周转材料摊销费D.各种现场用水、用电费正确答案B

190、采用清单计价的某分部分项工程，招标控制价的综合单价为320元，投标报价的综合单价为265元，该工程投标报价浮动率为5%结算时，该分项工程工程量比清单量增加了18%且合同未确定综合单价调整方法，则综合单价的处理方式是（）A.上浮18%B.下调5%C调整为

292.5元D.可不调整正确答案D

191、厂区地形力求平坦而略有坡度，一般坡度在5%〜10%为宜，这属于选择建设厂址要求中的（）A.节约土地，少占耕地，降低土地补偿费用的要求B.减少拆迁移民数量的要求C.应尽量选在工程地质、水文地质条件较好的地段的要求D.要有利于厂区合理布置和安全运行的要求正确答案D

192、招标控制价中暂列金额的大小一般可以按照分部分项工程费用的百分比参考值是（）5%〜10%5%〜15%10%〜15%15%〜20%正确答案C

193、招标工程量清单中某分部分项工程清单子目与单一计价定额子目的工作内容与计量规则一致，则确定该清单项目综合单价不可或缺的工作是（）A.计算工程内容的工程数量B.计算工程内容的清单单位含量C.计算措施项目的费用D.计算管理费、利润和风险费用正确答案D

194、招标文件的澄清将在规定的投标截止时间（）天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不能指明澄清问题的来源7153045正确答案B

195、某类建筑材料本身的价格不高，但所需的运输费用却很高，该类建筑材料的价格信息一般具有较明显的OA.专业性B.季节性C.区域性D.动态性正确答案C

196、关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法正确的是A.分包工程费不包括分包工程的管理费和利润B.材料的预涨费计入管理费C.开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费D.分包工程费不包括分包工程的管理费正确答案C

197、因承包人原因解除合同的，承包人有权要求发包人支付A.承包人员遣送费B.临时工程拆除费C.施工设备运离现场费D.已完措施项目费正确答案D

198、在进口设备原价的组成中，属于进口从属费用的是（）A.货价B.国际运费C.运输保险费D.外贸手续费正确答案D

199、某施工机械配备司机2人，若年制度工作日为265天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为120元，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班

127.

2189.

6226.

4254.4正确答案D

200、（2017年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）一般不作为安全文明施工费计算基础的是（）A.定额人工费B.定额人工费+定额材料费C.定额人工费+定额施工机具使用费D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费正确答案B

201、下列定额中，项目划分最细的计价定额是（）A.材料消耗定额B.劳动定额C.预算定额D.概算定额正确答案C

202、根据我国现行规定，关于预备费的说法中，正确的是（）A.基本预备费以工程费用为计算基数B.实行工程保险的工程项目，基本预备费应适当降低C.涨价预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为计算基数D.涨价预备费不包括利率、汇率调整增加的费用正确答案B

203、在建设项目竣工决算报表中，用于考核和分析投资效果，落实结余资金，并作为报告上级核销基本建设支出依据的是（）A基本建设项目概况表B.基本建设项目竣工财务决算表C.基本建设项目交付使用资产总表D.基本建设项目交付使用资产明细表正确答案B

204、下列各项中属于无标底招标可能带来的缺陷的是（）A.容易出现围标串标现象B.较难考虑施工方案、技术措施对造价的影响C.有可能成为地方或行业保护的手段D.招标投标过程反映的不是投标人实力的竞争正确答案A

205、根据计时贯彻资料得知每平方米标准破墙勾缝时间为lOmin辅助工作时间占工序作业时间的比例为5肌准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为3%、2%、15%则每立方米砌体标准砖厚砖墙勾缝的产量定额为（）m3/工日

8.

6218.

7729.

17414.493正确答案B

206、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）oA.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运输在内费+进口从属费正确答案C

207、（2019年真题）工程所在地区颁发的计价定额等编制最高投标限价、进行分项工程综合单价组价时首先应确定的是（）A.风险范围与幅度B.工程造价信息确定的人工单价等C.项目名称及工程量D.管理费率和利润率正确答案C

208、在国外的项目总建设成本中，未明确项目的准备金的目的是为了（）A.用来补偿估算的误差B.支付工作范围以外可能增加的项目C.支付那些估算时不可能明确的潜在项目D.应付天灾、非正常经济情况及罢工等情况正确答案C

209、下列施工评标及相关工作事项中，属于清标工作内容的是（）A.投标文件的澄清B.施工组织设计评审C.形式评审D.不平衡报价分析正确答案D

210、下列关于投标限价的表述，正确的是（）A.招标人可以设定最低投标限价B.招标人在设有标底的情况下，不应再设置投标限价C.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价的计算方法D.招标人设置的最高投标限价也可以同时作为评标基准使用正确答案C

211、（2015年真题）总承包企业不仅承包工程项目的建设实施任务，而且提供建设项目的前期工作和运营准备工作的综合任务，该类总承包合同的类型是（）A.设计采购施工总承包B.交钥匙总承包C.设计一施工总承包D.工程项目管理总承包正确答案B

212、某建设项目，经投资估算确定的工程费用为2100万元，工程建设其他费为900万元，项目建设期为2年，每年各完成投资计划50%年均投资价格上涨率为10%基本预备费费率为5%项目建设前期1年该项目建设期的价差预备费为（）万元

350.

67396.

86443.

88665.83正确答案D

213、根据《建设工程工程量清单规范》（GB50500——2013）下列关于计日工的说法中正确的是（）A.招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付正确答案CC.发包人更换其提供的不合格材料D.基准日后法律的变化正确答案D

20、建设项目投资决策阶段，在技术方案中选择生产方法时应重点关注（）A.是否选择了合理的物料消耗定额B.是否符合工艺流程的柔性安排C.是否使工艺流程中的工序合理衔接D.是否符合节能清洁要求正确答案D

21、施工阶段投资偏差计算，计算方法正确的是（）A.已完工程实际投资减去已完工程计划投资B.拟完工程实际投资减去巳完工程计划投资C.拟完工程实际投资减去已完工程实际投资D.已完工程计划投资减去拟完工程实际投资正确答案A

22、（2020年真题）施工合同履行期间出现现场签证事件时，现场签证要求应由（）提出A.发包人

214、关于编制最高投标限价的规定，下列说法中正确的是（）A.招标控制价超过批准概算3%时，应报原概算审批部门审核B.工程造价管理机构应当在受理投诉的5天内完成复查，特殊情况下可适当延长C.当重新公布最高投标限价时，若重新公布之日起至原投标截止期不足20天的应延长投标截止期D.经复查的招标控制价与原招标控制价误差＞±3%的应责成招标人改正正确答案D

215、下列不可抗力造成的损失，应由承包人承担的是（）A.用于施工的材料和待安装的设备的损害B.发包人人员伤亡C.工程所需清理、修复费用D.施工机械设备损坏及停工损失正确答案D

216、某应纳消费税的进口设备到岸价为1800万元，关税税率为20%消费税税率为10%o增值税税率为16%则该台设备进口环节增值税额为（）万元

316.

80345.

60380.

16384.00正确答案D

217、关于施工机械台班单价的确定，下列表述式正确的是（）A.台班折旧费二机械原值X（1-残值率）/耐用总台班B.耐用总台班二检修间隔台班X（检修次数+1）C.台班检修费=一次检修费X检修次数/耐用总台班D.台班维护费=（各级维修一次费用义各级维修次数）/耐用总台班正确答案B

218、在国外建筑安装工程费用中，属于开办费的项目是（）A.业务所需手续费B.业务资料费C.代理人的费用与佣金D.恶劣气候条件下的工程防护措施费正确答案D

219、根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）通用合同条款，下列关于预付款的内容表述正确的是（）A.预付款担保通常采用担保公司担保的形式B.预付款必须专用于合同工程C.在预付款扣回之前，预付款担保额度应保持不变D.颁发工程接收证书前提前解除合同的，尚未扣完的预付款视为承包人对发包人的欠款正确答案B

220、按照现行对基本预备费内容的规定，下列费用中不属于基本预备费范围的是（）A.设计变更增加的费用B.局部地基处理增加的费用C.利率调整增加的费用D.预防自然灾害采取的措施费用正确答案C

221、（2017年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）关于最高投标限价的编制要求，下列说法中正确的是（）oA.应依据投标人拟定的施工方案进行编制B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的费用C.应由招标工程量清单编制单位负责编制D.应使用行业和地方的计价依据、标准、办法和市场化的工程造价信息正确答案D

222、以下各项中属于工程计量依据的是（）A.招标文件B.质量合格证书C.设计文件D.中标通知书正确答案B

223、下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）A.筑路机在工作区末端的调头时间B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C.机械在工作地点之间的转移时间D.装车数量不足而在低负荷在工作的时间正确答案B

224、已知某进口设备FOB价为500万元，银行财务费率为

0.2%外贸手续费率为

1.5版关税税率为10%增值税率为17%若该进口设备抵岸价为

717.1万元，则该进口设备的到岸价为（）万元500550557613正确答案B

225、国产非标准设备原价的确定可采用（）等方法A.概算指标法和定额估价法B.成本计算估价法和概算指标法C.分部组合估价法和百分比法D.成本计算估价法和分部组合估价法正确答案D

226、一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用，应计入（）A.现场经费B.施工企业管理费c.价差预备费D.基本预备费正确答案D

227、根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，下列说法正确的是（）A.建设投资是指为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用B.固定资产投资是指为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用总和C.工程造价是指为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.工程造价是指在建设期内预计或实际支出的建设费用正确答案D

228、根据现行《标准设计施工总承包招标文件》，选用暂估价（A）条款时，若发包人在价格清单中给定暂估价的材料，不属于依法必须招标的，则其价格与暂估价的差额应经确认后计入合同价款，履行该确认职能的应是（）A.发包人B.监理人C.总承包人D.材料供应商正确答案C

229、关于工期共同延误的处理，下列说法中错误的是（）A.如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人可得到工期延长B.如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿C.如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人不能得到费用补偿D.首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任正确答案B

230、已知某进口设备FOB价为500万元，银行财务费率为

0.2%外贸手续费率为

1.5版关税税率为10%增值税率为17%若该进口设备抵岸价为

717.1万元，则该进口设备的到岸价为万元500550557613正确答案B

231、工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本，其成本费用应由等组成A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、风险费用B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润C.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用D.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用正确答案C

232、投标人针对工程量清单中工程量的遗漏或错误，可以采取的正确做法是A.即向招标人提出异议，要求招标人修改B.不向招标人提出异议，风险自留C.是否向招标人提出修改意见取决于投标策略D.等中标后，要求招标人按实调整正确答案C

233、据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，建设投资由（）三项费用构成A.工程费用、建设期利息、预备费B.建设费用、建设期利息、流动资金C.工程费用、工程建设其他费用、预备费D.建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用正确答案C

234、FIDIC施工合同条件下，工程师发布删减某部分工作的变更指令，承包商由此损失的利益不包括（）A.该部分工作的直接费B.该部分工作分担的间接费C.该部分工作分担的利润D.该部分工作分担的税金正确答案A

235、根据《标准施工招标文件》中的合同条款，关于合理补偿承包人索赔的说法，正确的是（）A.承包人遇到不利物质条件可进行利润索赔B.发生不可抗力只能进行工期索赔C.异常恶劣天气导致的停工通常可以进行费用索赔D.发包人原因引起的暂停施工只能进行工期索赔正确答案B

236、某施工合同约定，当发生索赔事件时，人工工资、窝工补贴分别按300元/工日、100元/工日计，以人工费为基数的综合费率为40%在施工过程中发生了如下事件

①因异常恶劣天气导致工程停工3天，人员窝工60个工日；

②因该异常恶劣天气导致工程修复用工20个工日，发生材料费5000元；

③复工后又因发包人原因导致停工2天，人员窝工40个工日为此，承包人可向发包人索赔的费用为（）元1740019000C.19400D.23400正确答案A

237、（2014年真题）在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的应是（）oA.招标公告B.资格预审公告C.招标文件D.投标文件正确答案A

238、某工程水泥从两个地方供货，甲地供货200t原价为240元/t;乙地供货300t原价为250元/t甲、乙运杂费分别为20元/t、25元/t运输损耗率均为2%采购及保管费率均为3%则该工程水泥的材料基价为（）元八

281.

04282.

45282.

61287.89正确答案C

239、关于变更引起的价格调整，以下原则描述中正确的是A.已标价工程量清单中有适用于变更工作项目的，可在合理范围内参照适用子目的单价或总价调整B.已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工作子目的，采用该项目的单价C.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、信息价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整D.工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认正确答案D

240、关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是A.以实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理B.已竣工未投入使用成册的质量争议按工程保修合向执行，竣工结算按合同约定办理C.停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算B.监理人C.设计人D.承包人正确答案D

23、某项目运营期第四年的有关财务数据为利润总额2000万元，全部为应纳所得税额，所得税率为25%；当年计提折旧600万元，不计摊销；当年应还本1200万元，付息300万元本年度该项目的偿债备付率为

1.

751.

61.

51.4正确答案B

24、下列各项中属于影响工业建设项目工程造价因素中总平面设计的是A.选择经济合理的运输方式B.建设规模、标准和产品方案C.主要原材料、燃料供应情况D.柱网布置正确答案AD.已竣工未验收并且为实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同约定办理正确答案B

241、2018年真题根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013关于其他项目清单的编制和计价，下列说法正确的是oA.暂列金额由招标人在工程量清单中暂定B.暂列金额包括暂不能确定价格的材料暂定价C.专业工程暂估价中包括规费和税金D.计日工单价中不包括企业管理费和利润正确答案A

242、某装载容量为15m3的运输机械，每运输10km的一次循环工作中，装车、运输、卸料、空车返回时间分别为lOmin15min.8min.12min机械时间利用系数为

0.75则该机械运输10km的台班产量定额为10m3/台班

810.

911216.36正确答案C

243、下列工程造价指数中，属于综合指数的是（）A.建设项目指数B.人工费指数C.单项工程指数D.设备、工器具价格指数正确答案D

244、某建设项目静态投资20000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，计划每年完成投资50%年均投资价格上涨率为5%该项目建设期价差预备费为（）万元

1006.

251525.

002056.

562601.25正确答案C

245、“工程造价信息应针对不同层次管理者的要求进行适当加工，针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息”这体现了工程造价信息管理应遵循的（）原则A.标准化B.有效性C.定量化D.高效处理正确答案B

246、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（）A.综合单价调高，措施项目费调增正确答案C

247、关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（）A.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，发包人请求支付修复费用的不予支持B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分修复费用D.安装后发现加工设备存在质量问题，但承包人参与进场验收的，发包人不应支付承包人设备拆除、重新安装的费用正确答案B

248、下列属于施工中实体材料中的辅助材料的是（）oA.钢筋B.水泥C.炸药D.碎石正确答案C

249、关于工程量清单的编制，下列说法中正确的是（）A.项目编码以五级全国统一编码设置，用十二位阿拉伯数字表示B.编制分部分项工程量清单时，必须对工作内容进行描述C.补充项目的编码由计量规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成D.按施工方案计算的措施费，必须写明“计算基础”.“费率”的数值正确答案C

250、关于工程量清单计价适应范围，下列说法正确的是（）A.达到或超过规定建设规模的工程，必须采用工程量***B.达到或超过规定投资数额的工程，必须采用工程量清***C.国有资金占投资总额不足50%的建设工程发承包，不必***D.不采用工程量清单计价的建设工程，应执行计价规范中除工程量清单等专门性规定以外的规定正确答案D

251、已知人工挖某土方lm3的基本工作时间为1个工作日，辅助工作时间占工序作业时间的5%准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、15%则该人工挖土的时间定额为（）工日/10m

313.

3313.

1613.

1312.50正确答案B

252、某砌筑工程，工程量为10m3每m3砌体需要基本用工

0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28%和10%人工幅度差系数为15%则该砌筑工程的预算定额人工工日消耗量是（）工日

13.

5613.

6514.

4415.78正确答案B

253、已知某建筑材料的供应价格为30000元/吨，材料运杂费为1000元/吨，采购及保管费率2%运输损耗率1%则该材料的运输损耗为（）元/吨（各项价格均不含进项税额）

300.

0316.

2324.

5310.0正确答案D

254、我国某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定借款国国内投标人有

7.5%的评标优惠，若投标工期提前，则按每月25万美元进行报价修正，现国内甲投标人报价5000万美元，承诺较投标要求工期提前2个月，则甲投标人评标价为（）万美元5000462546004575正确答案D

255、下列编制工作中，不属于招标工程量清单编制内容的是（）A.总工程量清单编制B.分部分项工程项目清单编制C.措施项目清单编制D.规费税金项目清单的编制正确答案A

256、在住宅小区规划设计中，其核心问题是（）A.小区环境优美B.经济适用C.提高土地利用率D.户型设计正确答案C

257、某地2017年拟建一座年产20万吨的化工厂该地区2015年建成的年产15万吨相同产品的类似项目实际建设投资为6000万元2015年和2017年该地区的工程造价指数（定基指数）分别为L

12、

1.15生产能力指数为

0.7预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨5%o则该项目的静态投资为（）万元

7147.

087535.

097911.

848307.43正确答案B

258、对于给定暂估价的专业工程，属于依法必须招标的项目，对其招标过程描述正确的是（）A.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人B.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，与组织招标工作的有关费用发包人另行支付C.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人，承包人与其他投标人平等竞争D.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，但评标委员会的组建需报送发包人批准正确答案A

259、国产非标准设备原价的利润计算基数，不包括下列（A.材料费B.加工费C.外购配套件费D.废品损失费正确答案C

260、根据现行建设项目投资相关规定，为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用总和是指（）A.建设项目总投资B.固定资产投资C.工程造价D.建设投资正确答案A

261、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用中应计入暂列金额的是（）A.施工过程中可能发生的工程变更以及索赔、现场签证等费用B.应建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用C.对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用D.施工用电、用水的开办费正确答案A

262、（2015年真题）某类建筑材料本身的价值不高，但所需的运输费用却很高，该类建筑材料的价格信息一般具有较明显的OoA.专业性B.季节性C.区域性D.动态性正确答案C

263、下列属于基本预备费中工程变更及洽商内容的是（）A.局部地基处理增加的费用B.一般自然灾害处理费用C.不可预见的地下障碍物处理的费用D.超规超限设备运输增加的费用正确答案A

264、在测定定额所采用的方法中，测时法用于测定（）A.循环组成部分的工作时间B.准备与结束时间C.工人休息时间D.非循环工作时间正确答案A

265、（2020年真题）编制工程量清单时，下列费用属于总承包服务费考虑范围的是（）A.总承包人对专业工程的投标费B.总承包人自行采购工程设备的保护费C.总承包人施工现场的管理费D.竣工决算文件的编制费正确答案C

266、下列有关投标报价时复核工程量的表述，正确的是（）A.针对工程量清单中工程量的遗漏或错误，是否向招标人提出修改意见取决于投标策略B.复核工程量可以影响投标人的报价尺度，但并不能确定订货及采购物资的数量C.投标人发现工程量清单中数量有误，可通知招标人后对工程量清单进行修改D.投标人可以向招标人提出工程量清单的错误，由该投标人统一修改并把修改情况通知所有投标人正确答案A

267、在我国，判断项目是否需要进入下一阶段工作和审批项目建议书的依据是（）A.项目可行性研究阶段项目投资概算B.项目可行性研究阶段项目投资估算。