2023-2024一级造价师之建设工程计价重难点归纳

2023-2024一级造价师之建设工程计价重难点归纳姓名学号得分:

1、在进行国际工程投标报价时，国内派出工人人工日工资单价需考虑工人出国期间的总费用，其内容包括OA.带薪法定假日、带薪休假日工资B.雇工招募和解雇应支付的费用C工人上下班交通费D.工资预涨费正确答案D

2、在某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为800万元，建筑安装工程费为1200万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为150万元，价差预备费为100万元，建设期贷款1800万元，应计利息为180万元，流动资金500万元，则该建设项目的建设投资为万元2620275029803480正确答案B

3、完成10ni3砖墙需消耗砖净用量10000块，有500块的损耗量，则该材料的损耗率和材料的消耗量定额分别为0B.按索赔的目的和要求分类C.按索赔事件的性质分类D.按照索赔的金额大小分类正确答案A

26、已知人工挖某土方ln）3的基本工作时间为1个工作日，辅助工作时间占工序作业时间的5%准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、15%则该人工挖土的时间定额为（）工日/10m

313.

3313.

1613.

1312.50正确答案B

27、当初步设计较深，有详细的设备清单时，可采用的设备安装工程概算编制方法是（）A.扩大单价法B.预算单价法C.综合吨位指标法D.安装设备百分比法正确答案BD.10100正确答案B

269、按照形成资产法编制建设项目投资估算表，下列费用中可计入固定资产其他费用的是（）oA.商誉B.非专利技术使用费C.引进技术和引进设备其他费D.生产准备费正确答案C

270、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》（2007版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中可以同时获得工期、费用和利润补偿的是（）OA.施工中发现文物古迹B.发包人延迟提供建筑材料C.承包人提前竣工D.因不可抗力造成工期延误正确答案B

271、关于工程量清单计价适应范围，下列说法正确的是（）A.达到或超过规定建设规模的工程，必须采用工程量清单计价B.达到或超过规定投资数额的工程，必须采用工程量清单计价C.国有资金占投资总额不足50%的建设工程发承包，不必采用工程量清单计价D.不采用工程量清单计价的建设工程，应执行计价规范中除工程量清单等专门性规定以外的规定正确答案D

272、关于建设项目投资估算的编制，下列说法正确的是（）A.应直接委托造价工程师编制B.应做到费用构成齐全，并适当降低估算标准，节省投资C.项目建议书阶段的投资估算精度误差应控制在+20%以内D.应对影响造价变动的因素进行敏感性分析正确答案D

273、一台设备原值5万元，使用期内大修3次，每维修期运转400台班，设备残值5虬该设备台班折旧费A.

29.69B.

31.25C.

39.58D.

41.67正确答案A

274、关于工程造价指数，下列说法正确的是A.按编制方法的不同，可分为数量指标指数、质量指标指数B.产品成本指数、价格指数、平均工资水平指数均属于质量指标指数C.按所反映现象的性质不同，分为综合指数和平均数指数D.设备、工器具价格指数通常用平均数指数的形式来表示正确答案B

275、建设项目竣工财务决算应编制基本建设项目概况表，下列选项中应计入基本建设项目概况表“非经营项目输出投资”的是A.水土保持、城市绿化费用B.产权不归属本单位的专用道路建设费C.报废工程建设费D.产权归本单位的一些管道建设费正确答案B

276、某工程计划3个月完成，每月计划完成工程量依次为600m

2、1000m2800nl2计划单价为20元/n2工程按计划开工，但工期延长1个月，每月实际完成工程量依次为300m

2、800nl

2、900nl

2、400m2每月实际单价依次为20元/n

2、20元/n

2、23元/成、23元/m2则对该工程第3月末的投资偏差表述正确的是oA.投资节省2700元B.投资增加2700元C.投资节省5300元D.投资增加5300元正确答案B

277、某一砖半厚混水墙，采用规格为240*115*53的烧结煤肝石普通砖砌筑灰浆厚度为lOmm每10m3该种墙体砖的净用量为（）千块

5.

1485.

2196.

3746.462正确答案B

278、（2021年真题）关于招标文件的澄清和修改，下列说法正确的是（）A.招标文件的澄清仅应发给提出疑问的投标人B.招标文件的澄清中应指明澄清问题的来源C.招标文件的澄清影响到投标截止时间不足的，应相应推后D.发出的招标文件只可澄清不可修改正确答案C

279、下列项目中应由主管部门负责竣工决算批复的是（）A.本级投资额在5000万元（不含）以下的项目决算B.本级投资额在5000万元（含）以下的项目决算C.本级投资额在3000万元（不含）以下的项目决算D.本级投资额在3000万元（含）以下的项目决算正确答案D

280、下列各项中不属于其他项目费的是（）A.暂列金额B.计日工C.总承包服务费D.分包工程管理费正确答案D

28、工程造价指标测算中，各类造价数据的时间需求符合造价指标的时间要求下列造价数据的时间选取符合规定的是A.投资估算采用投资估算书编制完成日期B.最高投标限价采用投标截止日期C.合同价采用合同签订日期D.结算价采用工程结算日期正确答案A

29、2018年真题用工料单价法计算建筑安装工程费时需套用定额预算单价，下列做法正确的是oA.分项工程名称与定额名称完全一致时，直接套用定额预算单价B.分项工程计量单位与定额计量单位完全一致时，直接套用定额预算单价C.分项工程主要材料品种与预算定额不一致时，直接套用定额预算单价D.分项工程施工工艺条件与预算定额不一致时，调整定额预算单价后套用正确答案D

30、下列不属于招标文件规定的合同条款及格式的是oA.通用合同条款B.标准合同条款C.专用合同条款D.合同附件正确答案B

31、关于征地补偿费用，下列表述正确的是A.地上附着物补偿应根据协调征地方案前地上附着物的实际情况确定B.土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征用前三年平均年产值的15倍C.征用未开发的规划菜地按一年只种一茬的标准缴纳新菜地开发建设基金D.征收耕地占用税时，对于占用前三年曾用于种植农作物的土地不得视为耕地正确答案A

32、在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下，可采用的设计概算编制方法是OA.概算定额法B.概算指标法C.预算单价法D.综合吨位指标法正确答案B

33、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将A.综合单价调高，措施项目调增B.综合单价调高，措施项目调减C.综合单价调低，措施项目调增D.综合单价调低，措施项目调减正确答案C

34、下列关于建设期利息的说法，正确的是（）A.建设期利息主要是指在建设期内发生的为工程项目筹措资金的融资费用B.建设期利息主要是指在建设期内发生的债务资金利息C.利用国外贷款的利息计算中，年利率应综合考虑贷款协议中向贷款方加收的手续费、管理费、承诺费D.建设期利息包含国内代理机构向贷款方收取的转贷费、手续费和管理费正确答案C

35、投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分祈的主要内容为（）A.承包商任务B.计价方式C.付款办法D.合同价款调整正确答案B

36、在征地补偿费和拆迁补偿费中都可能包含的费用是（）A.安置补助费B.土地补偿费C.青苗补偿费D.地上附着物补偿费正确答案A

37、根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》建市规201912号的规定，企业投资项目的工程总承包宜采用总价合同A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金合同D.固定期限合同正确答案B

38、工程施工过程中，由于发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的，承包人可得到的补偿内容是A.不能获得补偿B.延长工期、合理利润C.延长工期、增加费用D.延长工期、增加费用、合理利润正确答案D

39、某分部分项工程的清单编码为010302006004则该分部分项工程的清单项目名称顺序编码为（）0102006004正确答案D

40、下列费用中，应计入总价措施项目清单与计价表中的是（）A.垂直运输费B.施工排水、降水费C.大型设备进出场及安拆费D.地上、地下设施和建筑物临时保护费正确答案D

41、某新建住宅土建单位工程概算的直接工程费为800万元，措施费按直接工程费的8%计算，间接费费率为，15%;利润率为7%;税率为

3.4%则该住宅的土建单位工程概算造价为（）万元

1067.

21075.

41089.

91099.3正确答案D

42、下列关于国外建筑安装工程费用的说法，正确的是（）A.材料费包括材料原价、运杂费、税金、运输损耗及保管费、预涨费B.当地采购的材料原价是指到达当地海港的交货价C.进口材料的运杂费是指从采购地点至工程施工现场的短途运输费、装卸费D.预涨费按材料原价、运杂费之和的一定比例计算正确答案A

43、（2021年真题）下列工程定额中，能够反应建设总投资及其各项费用构成的是（）A.预算定额B.施工定额C.概算指标D.投资估算指标正确答案D

44、根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本的是（）A.临时公共设施及场地的维持费B.建设保险和债券费C.开工试车费D.土地征购费正确答案c

45、2009年・柱网布置是否合理，对工程造价和面积的利用效率都有较大影响建筑设计中对柱网布置应注意oA.适当扩大柱距和跨度能使厂房有更大的灵活性B.单跨厂房跨度不变时，层数越多越经济C.多跨厂房柱间距不变时，跨度越大造价越低D.柱网布置与厂房的高度无关正确答案A

46、某公路工程承包工程总价款额为3000万元，其中主要材料水泥费用占20%、沥青占10%钢筋占20%、人工费占15%其他费用占35%该公路工程预付款起扣点为2538万元，则工程预付款为总价款额的O

7.7%15%

12.5%25%正确答案A

47、下列费用包含在联合试运转费中的是（）A.由设备安装工程费用开支的调试及试车费用B.试运转中因施工原因发生的处理费用C.施工单位参加试运转人员工资D.试运转中因设备缺陷发生的处理费用正确答案C

48、下列费用项目中，属于工程建设其他费中市政公用设施费的是（）A.新产品试制费B.水文地质勘查费C.特殊设备安全监督检验费D.绿化工程补偿费用正确答案D

49、采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（）中支出A.建设管理费B.建设单位管理费C.建筑安装工程费D.基本预备费正确答案A

50、可行性研究阶段投资估算的精确度的要求为误差控制在土（）%以内5101520正确答案B

51、进口一批车辆，已知到岸价为800万美元，关税税率为10%增值税税率为17%消费税税率为5%进口车辆购置税税率为10%则该批车辆的进口车辆购置税为（）万元（1美元=

6.6元人民币）

611.

37712.

8750.

32877.87正确答案A

52、国外建筑安装工程费用中的暂定金额（）A.包括在合同价中，但只有工程师批准后才能动用B.不包括在合同价中，只有工程师批准后才能动用C.不包括在合同价中，只有业主批准后才能动用D.包括在合同价中，由承包商自主使用A.

4.76%；1000块/m

34.76%；1050块/m35%；1000块/m3D.5%；1050块/m3正确答案D

4、已知某建筑概算指标中的综合单价为350元加2每m2建筑面积所分摊的毛石基础为

0.8m3毛石基础综合单价为70元/m3现准备建造一个类似的建筑物，采用钢筋混凝土带形基础，若每m2建筑面积分摊的钢筋混凝土带形基础为

0.7m3钢筋混凝土带形基础综合单价为120元/m3则该拟建新建筑物的修正概算指标综合单价为（）元/1112322378350400正确答案B

5、（2017年真题）下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（）oA.工程验收合格，承包人请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿B.工程验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用C.工程验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款D.承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理正确答案A

53、工程建设投资估算指标是编制建设工程投资估算的依据，下面对投资估算指标表述正确的是（）A.投资估算指标分为建设项目综合指标和单项工程指标两个层次B.单项工程指标反映建筑安装工程费，以单项工程生产能力单位投资表示C.单位工程指标反映建筑工程费，以每m

2、m

3、m、座等单位投资表示D.投资估算指标的编制要贯彻静态和动态相结合的原则正确答案D

54、在FIDIC合同条件下，当变更的工程量与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受合同额的一定比例时，其费率或单价可以调整，该比例为（）10%1%

0.1%

0.01%正确答案D

55、某分部分项工程招标工程量清单数量为1500m3施工中由于设计变更调整为1200m3该项目最高投标限价综合单价为350元，投标报价为405元，已知该项目最高投标限价为5000万元，投标报价为4800万元，则该分部分项工程的结算价格为（）元A.483000B.463680C.486000D.607200正确答案C

56、当现场签证的工作没有相应的计日工单价时，应当在现场签证报告中列明的内容是（）材料、工程设备和施工台班的数量、单价及应支付的总价正确答案C

57、对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当向（）提出A.评标委员会B.招标行政监督部门C.招标人D.工程造价管理部门正确答案C

58、下列关于设计概算作用的描述，错误的是（）A.政府投资项目的设计概算一经批准，将作为控制建设项目投资的最高限额B.设计概算是签订建设工程合同和贷款合同的依据C.设计概算是项目竣工决算审核的重要依据D.设计概算是编制投标报价的依据正确答案C

59、某砌筑工程，工程量为10ni3每立方砌体需要基本用工

0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28%和18%人工幅度差系数为15%则该砌筑工程的人工工日消耗量是（）工日

11.

7512.

5614.

4415.78正确答案C

60、某建设项目，计划购置甲、乙两种设备，基期计划采购数量分别为3台和5台，单价为10万元/台和15万元/台；报告期实际采购数量均为4台，单价为12万元/台和16万元/台则该建设项目设备、工器具价格指数为（）

1.

1331.

0671.

1051.120正确答案D

61、根据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，建设投资由（）三项费用构成A.工程费用、建设期利息、预备费B.建设费用、建设期利息、流动资金C.工程费用、工程建设其他费用、预备费D.建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用正确答案c

62、某公路工程承包工程总价款额为3000万元，工程预付款为10%其中主要材料水泥费用占20%、沥青占10%钢筋占20%、人工费占15%其他费用占35%则该公路工程预付款起扣点为（）万元2538240027001950正确答案B

63、下列竣工财务决算说明书的内容，一般在项目概况部分予以说明的是（）A.项目资金计划及到位情况B.项目进度、质量情况C.项目建设资金使用与结余情况D.主要技术经济指标的分析、计算情况正确答案B

64、关于工程量清单中的计日工，下列说法中正确的是（）A.即指零星工作所消耗的人工工时B.在投标时计入总价，其数量和单价由投标人填报C.应按投标文件载明的数量和单价进行结算D.在编制招标工程量清单时，暂定数量由招标人填写正确答案D

65、利用概算指标法编制拟建工程概算，已知概算指标和拟建工程中每100m2建筑面积中外墙面的工程量均为60nl2两者相比仅外墙面做法不同，概算指标为贴磁砖，预算单价为100元/m2拟建工程为干挂石材，预算单价为320元/m2概算指标土建工程人、材、机单价为2500元/ni2措施费为180元/旎，则该拟建工程土建工程人、材、机单价为（）元/m22632224824282812正确答案A

66、投标人在研究招标文件时，属于对合同条款进行分析的内容是（）A.分析监理方式B.分析承包方式C.分析计价方式D.分析业主责任正确答案D

67、在编制材料（工程设备）暂估单价及调整表时，通常应由招标人填写的是（）A.暂定数量B暂估金额C.暂估单价D.暂估合价正确答案C

68、砌筑一砖厚砖墙，灰缝厚度为lOnini，砖的施工损耗率为L5队场外运输损耗率为1%砖的规格为240nini*115nini*53mm，则每立方米砖墙工程中砖的定额消耗量为（）块

515.

56520.

64537.

04542.33正确答案C

69、在新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的待摊投资的固定资产是（）A.管道和线路工程B.需安装的动力设备C.运输设备D.附属辅助工程正确答案C

70、关于建设工程施工合同索赔，下列说法中正确的是（）A.发包人可以在索赔事件发生后暂不通知承包人，待工程结算时一并处理B.发包人向承包人提出索赔，承包人无权要求发包人补充提供索赔理由和证据C.承包人在收到发包人的索赔资料后，未在规定时间内作出答复，视为该索赔事件成立D.承包人未在索赔事件发生后的规定时间内发出索赔通知的，应免除发包人的一切责任正确答案C

71、根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，可以同时获得工期、费用和利润补偿的是（）A.施工中发现文物、古迹B.发包人延迟提供建筑材料C.承包人提前竣工D.因不可抗力造成工期延误正确答案B

72、关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金必须预留在发包方B.社会投资项目，可将保留金交由金融机构托管C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实正确答案B

73、某工程量清单项目编码是020401001002其中表示砖砌体的代码是（）020401001正确答案C

74、在FIDIC合同条件中，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其时间费用后，其中支付证书中应增加费用的（）作为工程材料和预备预支款50%60%70%80%正确答案D

75、按照规定，发包人接到承包人已完工程量报告后7内未进行计量核对的，下列中说法正确的是（）A.视发包人巳经认可承包人报告的已完工程量B.承包人应发催促核对通知书C.收到催促通知后7天内仍未核对的，视为发包人已认可承包人报告的工程量D.视发包人不认可承包人报告的已完工程量正确答案A

76、工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本，其成本费用应由（）等组成A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、总部管理费B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润C.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用D.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用正确答案C

77、（2017年真题）关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）oA.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运费在内费+进口从属费正确答案C

78、下列有关财务指标的计算公式，正确的是（）A.资产负债率=资产总额/负债总额B.流动比率=流动资产总额/资产总额C.速动比率=（流动资产总额一存货）/流动负债总额D.投资利润率=税后利润/投资总额正确答案C

79、关于提前竣工和误期赔偿的说法，正确的是（）A.招标时，招标人压缩的工期天数不得超过定额工期的30%B.赶工费用主要包括人工费、材料费、机械费C.施工过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，承包人不能拒绝D.约定的误期赔偿费的最高限额不得超过合同价款的10%正确答案B正确答案C

6、概算指标在具体内容的表示方法上，分为（）两种形式A.总价指标和单价指标B.综合指标和单项指标C.一般指标和特殊指标D.市场指标和定额指标正确答案B

7、项目建议书阶段投资估算额度的偏差率一般控制在（）以内±5%±10%±20%±30%正确答案D

8、根据世界银行工程项目总建设成本的构成，以下各项中属于直接建设成本的是（）A.前期研究、勘测费用B.施工现场监督的费用C.工厂投料试车必需的材料费用D.建筑保险和债券

80、某运输设备预算价格38万元，年工作台班220台班，折旧年限8年，寿命期修理2次，一次检修费为3万元，维护费系数K=3该机械台班维护费为（）元/台班

103.

69102.

2798.

36124.48正确答案B

81、用1:1水泥砂浆贴150mniXl50nlmX5nini的瓷砖墙面，结合层厚度为10mm灰缝宽为2mm100面瓷砖墙面中瓷砖的净用量为4328块，瓷砖的损耗率为

1.5%砂浆的损耗率为2%则每100itf瓷砖面墙中的砂浆消耗量为（）m3oA.

1.0259B.

1.

02631.

03341.0338正确答案C

82、某装修公司采购1000m2花岗岩，运至施工现场已知该花岗岩出厂价为1000元/m2运杂费30元/m2当地供销部门手续费率为1%当地造价管理部门规定材料采购及保管的费率为遥，单位材料量检验试验费为3元/m2则这批花岗岩的材料费用约为（）万元A.152B.105C.104D.102正确答案B

83、（2018年真题）某项目施工合同约定，承包人承租的水泥价格风险幅度为±5%超出部分采用造价信息法调差已知投标人投标价格、基准期发布价格分别为440元/t、450元/t2018年3月的造价信息发布价为430元八则该月水泥的实际结算价格为（）元/t

418427.5430440正确答案D

84、关于土地征用及迁移补偿费的说法中，正确的是（）A.征用林地、牧地的土地补偿费标准为该地被征用前三年，平均年产值的6〜10倍B.征收无收益的土地，不予补偿C.地上附着物及青苗补偿费归农村集体所有D.被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前三年平均年产值的30倍正确答案B

85、2020年真题采用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料•，在进行增值税进项税抵扣时，正确的做法是o“一票制”下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣“一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行抵扣C.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进行D.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保管费按交通运输适用税率进行正确答案C

86、某建设项目达到设计能力后，全场定员1000人，工资和福利费按照每人每年2万元估算每年的其他费用为1000万元，其中其他制造费600万元，现金的周转次数为每年10次流动资金估算中应收账款估算额为2000万元，预收账款估算额为300万元，应付账款估算额为1500万元，存货估算额为6000万元，预付账款估算额500万元，则该项目流动资金估算额为万元70006400100009960正确答案A

87、2017年真题根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013关于工程计量，下列说法中正确的是oA.合同文件中规定的各种费用支付项目应予计量B.因异常恶劣天气造成的返工工程量不予计量C.成本加酬金合同应按照总价合同的计量规定进行计量D.总价合同应按实际完成的工程量计算正确答案A

88、对于主要由市场价格波动导致的价格风险，根据工程特点和工期要求，承包人一般承担的材料价格风险应控制在以内A.5%10%15%20%正确答案A

89、编制招标工程量清单时，下列措施项目应列入〃总价措施项目清单与计价表〃的是A.脚手架B.混凝土模板及支架C.施工场地硬化D.施工排水降水正确答案C

90、2017年真题关于施工合同工程价款的期中支付，下列说法中正确的是oA.期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60%B.期中进度款的支付比例，一般不高于期中价款总额的80%C.综合单价发生调整的项目，其增减费在竣工结算时一并结算D.发承包双方如对部分计量结果存在争议，等待争议解决后再支付全部进度款正确答案A

91、施工招标工程量清单中，应由投标人自主报价的其他项目oA.专业工程暂估价B.暂列金额C.工程设备暂估价D.计日工单价正确答案D

92、某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是A.生产家具购置费B.办公和生活用品购置费C.研究试验费D.可行性研究费正确答案A

93、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（）A.循环的与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间B.定期的与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间C.与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间D.不可避免中断时间正确答案A

94、某公路工程的1#标段实行招标确定承包人，中标价为5000万元，招标控制价为5500万元，其中安全文明施工费为500万元，规费为300万元，采用一般计税方法，增值税税率为9%则承包人报价浮动率为（）

10.64%

10.11%

10.00%

9.09%正确答案D

95、2020年某水泥厂建设工程的建筑安装工程造价为

7.31亿元其中:矿山工程造价为7800万元，定额编制期同类项目的矿山工程造价为6000万元该水泥厂建设工程造价综合指数为

1.20则该矿山工程的造价指数是（）

1.

300.

770.

921.56正确答案A

96、因承包人原因解除合同的，承包人有权要求发包人支付A.承包人员遣送费B.临时工程拆除费C.施工设备运离现场费D.已完措施项目费正确答案D

97、发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是oA.依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价B.依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价C.依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价D.依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价正确答案B

98、确定建筑安装材料定额消耗量的基本方法不包括A.材料换算法B.现场技术测定法C.实验室试验法D.现场统计法正确答案A

99、（2019年真题）工程所在地区颁发的计价定额等编制最高投标限价、进行分项工程综合单价组价时，首先应确定的是（）A.风险范围与幅度B.工程造价信息确定的人工单价等C.项目名称及工程量D.管理费率和利润率正确答案C

100、某工程量清单项目编码是020401001002其中表示砖砌体的代码是（）020401001正确答案C

101、有关投标文件的澄清和说明，以下说法中错误的是（）A.对投标文件中含义不明确的可以进行澄清和说明B.评标委员会不得向投标人提出带有暗示性的问题C.澄清和说明不得超出投标文件的范围D.投标人可主动提出澄清和说明正确答案D

102、关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权利和期限，下列说法中正确的是（）A.承包人接受竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止D.承包人提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止正确答案D

103、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是（）A.材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写正确答案B

104、关于国外建设工程造价构成的描述，下列说法中正确的是（）A.建筑保险和债券与建设项目没有直接关联，属于项目间接建设成本B.工厂投料试车必需的劳务和材料费用属于项目间接建设成本C.项目前期研究、勘测、建矿、采矿等生产前费用属于项目直接建设成本D.运输费和保险费属于项目直接建设成本正确答案B

105、下列关于其他项目清单中的计日工的表述错误的是（）A.计日工的计价是由招标人提供详细的人工、材料、机械的名称、计量单位和相应数量，投标人报综合单价B.计日工费用的多少是由招标人暂定的C.计日工按照承包商填报的适用项目的单价进行计价支付D.计日工计入投标人的报价中正确答案B

106、（2021年真题）关于国际竞争性招标项目的开标，下列做法正确的是（）A.不允许投标人或其代表出席开标会议B.不应拒绝开启未附投标保证金的标书C.应全部读出标书的全部内容D.开标时不允许记录和录音正确答案D

9、按照形成资产法编制建设项目投资估算表，下列费用中可计入固定资产其他费用的是（）oA.商誉B.非专利技术使用费C.引进技术和引进设备其他费D.生产准备费正确答案C

10、（2014年真题）当初步设计深度较深、有详细的设备清单时，最能精确地编制设备安装工程费概算的方法是（）A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法正确答案A

11、（2021年真题）某一砖半厚混水墙，采用规格为240*115*53的烧结煤肝石普通砖砌筑灰浆厚度为10mm每10m3该种墙体砖的净用量为（）千块A.

5.148正确答案B

107、某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费17万元，加工费2万元，辅助材料费1万元，外购配套件费5万元，专用工具费率2%废品损失费率5临包装费

0.1万元，利润率10%则该设备原价中应计利润为（）万元

2.

1502.

1522.

6852.688正确答案B

108、国内派出参与国际工程的工人工资构成中应包括（）A.国内标准工资，不包括国内附加工资和补贴B.国内、国际差旅费，不包括派出工人的企业收取的管理费C.按当地市场预测的工资预涨费D.按当地工人保险费标准计算的保险费正确答案D

109、在工程项目招投标过程中，关于标底说法错误的是（）A.招标人可以自行决定是否编制标底B.一个招标项目只能有一个标底C.招标人可以设定最高投标限价D.招标人可以设定最低投标限价正确答案D

110.招标文件的澄清将在规定的投标截止时间（）天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不能指明澄清问题的来源7153045正确答案B

111、某施工合同约定，当发生索赔事件时，人工工资、窝工补贴分别按300元/工日、100元/工日计，以人工费为基数的综合费率为40虬在施工过程中发生了如下事件

①因异常恶劣天气导致工程停工3天，人员窝工60个工日；

②因该异常恶劣天气导致工程修复用工20个工日，发生材料费5000元；

③复工后又因发包人原因导致停工2天，人员窝工40个工日为此，承包人可向发包人索赔的费用为（）元174001900019400D.23400正确答案A

112、下列施工工人工作时间分类选项中，往往和工作内容有关，与所负担的工种量大小无关的有效工作时间是（）A.基本工作时间B.休息时间C.辅助工作时间D.准备与结束时间正确答案D

113、采用FOB货价方式进口设备抵岸价构成中，国际运费是指（）A.从出口国的生产厂起到我国建设项目工地仓库止的运费B.从出口国的生产厂起到我国抵达港（站）止的运费C.从装运港（站）起到我国目的港（站）止的运费D.从装运港（站）起到我国建设项目工地仓库止的运费正确答案C

114、投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为（）A.承包商任务B.计价方式C.付款办法D.合同价款调整投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为（）正确答案B

115、在建设工程招投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期投标有效期的开始计算之日为（）-A.开始发放招标文件之日B.投标人提交投标文件之日C.投标人提交投标文件截止之日D.停止发放招标文件之日正确答案C

116、征地补偿费与拆迁补偿费相比，可能都会发生的补偿费用包括（）A.土地补偿费B.青苗补偿费C.地上附着物补偿费D.安置补助费正确答案D

117、直接发承包项目如按初步设计总概算投资包干，其签约合同费应以（）为准A.经审批的概算投资总额B.经审批的概算投资相对应的建筑安装费用C.经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资D.经审批的概算投资中相对应的工程费用正确答案C

118、关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是（）A.项目建议书阶段的投资估算，是确定建设投资最高限额的依据B.可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，不得突破C.投资估算不能作为制定建设贷款计划的依据D.投资估算是核算建设项目固定资产需要额的重要依据正确答案D

119、（2020年真题）某工程合同总额为20000万元，其中主要材料占比40%合同中约定的工程预付款总额为2400万元，则按起扣点计算法计算的预付款起扣点为（）万元600080001200014000正确答案

0120、某建设项目工程费用5000万元，工程建设其他费用1000万元，建设期利息800万元基本预备费率为6%年均投资价格上涨率5%项目建设前期年限为1年，建设期为3年，计划前两年各完成投资30%第三年完成40%则该项目建设期第二年价差预备费应为（）万元

247.

52280.

52290.

38300.47正确答案A

121、关于合同价款的期中支付，下列说法正确的是（）A.进度款支付周期应与发包人实际的工程计量周期一致B.已标价工程量清单中单价项目结算价款应按承包人确认的工程量计算C.承包人现场签证金额不应列入期中支付进度款，在竣工结算时一并处理D.进度款的支付按期中结算价款总额和约定比例计算，一般不低于60%不高于90%正确答案D

122、（2013年真题）关于国际工程招标，下列说法中正确的是（）oA.投交标书的方式须加以限制，如规定必须寄交某邮政信箱以免延误B.开标时若标书未附投标保证金则拒绝开启C.开标时允许投标人提问但不允许录音D.采用“两个信封制度”的，技术上不符合要求的标书则第二个信封不再开启正确答案D

123、假设qKKC.KD.K正确答案C

124、在工程量清单计价中，下列关于暂估价的说法，正确的是A.材料设备暂估价是指用于尚未确定或不可预见的材料、设备采购的费用B.纳入分部分项工程项目清单综合单价中的材料暂估价包括暂估单价及数量C.专业工程暂估价与分部分项工程综合单价在费用构成方面应保持一致D.专业工程暂估价由投标人自主报价正确答案C

125、国际竞争性招标投标过程中只对标书的报价和其他因素进行评比不对投标人资格进行评审的工作是OA.清标B.审标C.评标D.定标正确答案C

126、下列关于安全文明施工费预付款的说法，正确的是（）A.发包人应在开工后的14天内预付安全文明施工费B.安全文明施工费的预付额度不低于安全文明施工费总额的60%C.安全文明施工费按照同期安排的原则进行分解，与结算款一起支付D.发包人在付款期满后7天内仍未支付的，发生安全事故承担连带责任正确答案D

127、某小区住宅楼项目，建设期为3年，建设期内各年均衡获得的贷款额，每年的贷款额度均为2000万元贷款年利率为6%建设期内按照复利计算，则小区住宅楼项目的建设期应计利息为（）万元

374.

62540.

00558.

22749.23正确答案C

128、关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是（）A.投标人应以信函、电报等可以有形地表现所载内容的形式向招标人提出疑问B.招标文件的澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源C.澄清发出的时间距投标截止日不足15天的应推迟投标截止时间D.投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间，也可以是绝对时间正确答案B

129、某碎输送泵每小时纯工作状态可输送碎25m3泵的试卷利用系数为

0.75则该碎输送泵的产量定额为O150m3/台班

0.67台班/100m3200m3/台班

0.50台班/100m3正确答案A

130、下列关于其他项目清单中的计日工的表述错误的是A.计日工的计价是由招标人提供详细的人工、材料、机械的名称、计量单位和相应数量，投标人报综合单价B.计日工费用的多少是由招标人暂定的C.计日工按照承包商填报的适用项目的单价进行计价支付D.计日工计入投标人的报价中正确答案B

131、下列内容中属于投资估算分析的是（）A.分析主要技术经济指标B.分析有关参数、率值的选定C.分析影响投资的主要因素D.分析估算编制方法正确答案C

132、某项目发承包双方，根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201的规定签订承包合同双方约定承包人承担的材料价格风险系数为5%o则下列有关物价变化的表述，正确的是（）应予调整应予调整应予调整应予调整正确答案D

133、在国外建筑安装工程费用构成中，承包商投标报价时不计入和分摊进单价，而需单独列项的是（）A.临时设施费B.总部管理费B.

5.

2196.

3746.462正确答案B

12、最能体现信动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括A.工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息B.价格信息、工程造价指数和已完工程信息C.人工价格信息、材料价格信息及在建工程信息D.价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息正确答案B

13、在建设项目总投资中，为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用是A.工程造价B.建设项目总投资C.建设投资D.工程费用正确答案CC.利润D.税金正确答案A

134、某施工合同约定人工工资为200元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算在施工过程中发生了如下事件

①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；

②因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20个工日；

③几天后场外停电，停工1天，人员窝工10个工日承包人可向发包人索赔的人工费为元1500250045005500正确答案C

135、FIDIC施工合同条件下，业主对实施、完成和修复工程所接受的金额称为接受的合同款额，它表明于OA.招标书B.投标书C.中标出D.合同协议书正确答案C

136、在建设项目施工招标过程中，大型项目投标有效期为（）30〜60天60~90天120天一年正确答案C

137、下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）A.筑路机在工作区末端的掉头时间B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C.机械在工作地点之间的转移时间D.装车数量不足而在低负荷下工作的时间正确答案B

138、除另有说明外，所有清单项目的工程量应以（）为准，并以完成后的（A.实体工程量、净值B.实体工程量、实际值C.实体工程量+施工中的各种损耗和需要增加的工程量、净值D.实体工程量+施工中的各种损耗和需要增加的工程量、实际值正确答案A

139、某建设项目，基建拨款2000万元，项目资本金为2000万元，项目资本公积金为200万元，基建投资借款1000万元，待冲基建支出500万元，基本建设支出3300万元，应收生产单位投资借款1000万元，则该项目基建结余资金为（）万元正确答案C

140、（2011年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是（）A.材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写正确答案B

141、某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元知200万元合同中对误期赔偿费的约定是每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔费不超过合同总价款的5%该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为万元10125060正确答案A

142、下列对概算指标的理解，正确的是A.用概算指标比用概算定额编制工程概算的速度快，且准确性高B.综合概算指标的概括性较大，其准确性、针对性也比单项指标高C.概算指标分建筑工程概算指标和设备安装工程概算指标两大类D.概算指标因其概括性较大，所以不能作为编制固定资产投资计划的主要依据正确答案C

143、是指对项目所需设备材料制造过程、质量进行驻厂监督所发生的费用A.监造费B.勘察费C.设计费D.监理费正确答案A

144、（2016年真题）某出料容量750L的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40s运料和其他时间的交叠时间为50s机械利用系数为

0.8该机械的台班产量定额为（）m3/台班

29.

7932.

6036.

0039.27正确答案C

145、因不可抗力解除承包合同的，发包人应向承包人支付的款项是（）A.未完工程的利润补偿B.供应商已交付材料的价款C.按“项”计价的措施费总额D.承包人撤离现场的费用正确答案D

146、关于联合体投标的说法，不正确的是（）A.联合体投标是指投标人相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价的投标B.联合体投标应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书C.联合体中牵头人提交的投标保证金对其他成员具有约束力D.联合体各方应当指定牵头人正确答案A

147、工程建设投资估算指标是编制建设工程投资估算的依据，下面对投资估算指标表述正确的是A.投资估算指标分为建设项目综合指标和单项工程指标两个层次B.投资估算指标主要反映实施阶段的静态投资C.投资估算指标比其他各种计价定额具有更大的综合性和概括性D.投资估算指标的概括性不如概算指标全面正确答案C

148、关于工程量清单，下列说法不正确的是oA.工程量清单是投标人编制的B.工程量清单是投标人编制投标报价的重要依据C.工程量清单是招标人编制招标控制价的重要依据D.工程量清单由招标人随招标文件发布正确答案A

149、关于新增资产价值的确定，下列说法错误的是（）A.新增固定资产价值是以价值形态表示的固定资产投资最终成果的综合性指标B.新增固定资产价值的计算对象是独立发挥生产能力的单项工程C.建筑工程设计费按建筑工程造价比例进行共同费用的分摊D.专利权的转让价格按成本估价正确答案D

150、在财务分析基础上进行经济费用效益流量的识别和计算时，错误的做法是0A.对没有市场价格的产出物的正面效果、已支付意愿原则计算其影子价格B.对没有市场价格的产出物的负面效果、已受偿意愿原则计算其影子价格C.提出财务现金流量表中的通货膨胀因素，得到以实价表示的财务现金流量D.对于外部效果，应当货币化并计入经济效益费用流量正确答案D

151、（2021年真题）关于流动资金估算，下列说法正确的是（）A.流动资金的估算与产品存货无关B.扩大指标估算法仅用于可行性研究阶段的流动资金估算C.达产前应按不同生产负荷下的需要分别估算所需流动资金D.投产前筹措的流动资金贷款利息可计入建设总投资正确答案C

152、（2013年真题）根据规定，因工程量偏差引起的可以调整措施项目费的前提是（A.合同工程量偏差超过15%B.合同工程量偏差超过15%且引起措施项目相应变化C.措施项目工程量超过10%D.措施项目工程量超过10%且引起施工方案发生变化正确答案B

153、根据《标准施工招标文件》（2007年版）的合同通用条件，承包人通常只能获得费用补偿，但不能得到利润补偿和工期顺延的事件是（）A.施工中遇到不利物质条件B.因发包人原因导致工程试运行失败C.发包人更换其提供的不合格材料D.基准日后法律的变化正确答案D

154、为保证工程项目顺利实施，避免在难以预料的情况下造成投资不足而预先安排的费用是（）A.流动资金B.建设期利息C.预备费D.其他资产费用正确答案c

155、（2018年真题）工程量清单计价项目采用单价合同的，工程竣工结算编制中一般不允许调整的是（）oA.分部分项工程的清单数量B.安全文明施工费的清单总额C.已标价工程量清单综合单价D.总承包服务费清单总额正确答案C

156、根据FIDIC《施工合同条件》（1999年版）通用条款，因工程量变更可以调整合同规定费率的必要条件是（）A.实际分项工程量变化大于15%B.该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的

0.01%C.工程量的变更直接导致了该部分过程每单位工程费用的变动超过了2%D.该部分工程量变更导致直接费受到损失正确答案B

157、对于实行招标的建设工程，因法律法规政策变化引起合同价款调整的，调价基准日期一般为（）A.施工合同签订前的第28天B.提交投标文件的截止时间前的第28天C.施工合同签订前的第56天D.提交投标文件截止时间前的第56天正确答案B

158、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为安全文明施工费的取费基数，而不能作为夜间施工增加费的取费基数的是（）A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措项目费B.定额人工费C.定额人工费与机械费之和D.定额人工费、材料费与机械费之和正确答案A

159、在工程计价与控制中，作为工程结算的依据是（A.预算定额B.概算定额C.概算指标D.投资估算指标正确答案A

160、2006年已建成年产20万吨的某化工厂，2010年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用增加相同规格设备数量的技术，增加同规格设备的数量达到生产规模的系数为

014、（2017年真题）工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本，其成本费用应由（）等组成A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、总部管理费B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润C.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用D.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用正确答案C

15、在国外建筑安装工程费用构成中，承包商投标报价时不计人和分摊进单价，而需单独列项的是（）A.临时设施费B.总部管理费C.利润D.税金正确答案A

16、关于工程计量原则，下列说法错误的是（）A.不符合合同文件要求的工程不予计量B.按合同文件所规定的方法、范围、内容和单位计量C.因承包人原因造成的超出合同工程范围施工，发包人不予计量D.返工的工程量，发包人不予计量正确答案D

0.4~

0.

50.6~

0.

70.8〜

0.91正确答案C

161、关于施工合同工程预付款，下列说法中正确的是（）A.承包人预付款的担保金额通常高于发包人的预付款B.采用起扣点计算法抵扣预付款对承包人比较不利C.预付款的担保金额不会随着预付款的扣回而减少D.预付款的额度通常与主要材料的构件费用占建安费的比例相关正确答案D

162、（2019年真题）编制预算定额人工日消耗量时，实际工程现场运距超过预算定额取定运距时的用工应计入（）A.超运距用工B.辅助用工C.二次搬运用工D.人工幅度差正确答案C

163、某装修公司采购1000m2花岗岩，运至施工现场已知该花岗岩出厂价为1000元/m2运杂费30元/m2当地供销部门手续费率为1%当地造价管理部门规定材料采购及保管的费率为1%单位材料量检验试验费为3元/m2则这批花岗岩的材料费用约为（）万元正确答案B

164、（2018年真题）直接发包项目如按初步设计总概算投资包干，其签约合同价应以（）为准A.经审批的概算投资总额B.经审批的概算投资相对应的建筑安装费用C.经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资D.经审批的概算投资中相对应的工程费用正确答案c

165、采用概算定额法编制设计概算的主要工作步骤有:

①套用各子目的综合单价;

②搜集基础资料;

③计算措施项目费:

④编写概算编制说明;

⑤汇总单位工程造价;

⑥计算工程量上述工作步骤正确的排序是（）A.

②⑥①③⑤④B.

④②⑥①⑤③C.

②⑥④①③⑤D.

④⑥②①⑤③正确答案A

166、根据FIDIC施工合同条件，业主的付款时间不应超过工程师收到承包商的月度付款申请单后的0天28425684正确答案C

167、关于招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是oA.国有资金投资的工程建设项目，应编制招标控制价B.投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照规定进行编制的，应在招标控制价公布后3天内向招标投标监督机构和工程造价管理机构投诉C.招标控制价超过批准概算3%以内时一，招标人不必将其报原概算审核部门审核D.当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价大于5%时，应责成招标人改正正确答案A

168、合同中压缩的工期天数不得超过定额工期的20%超过的，应在招标文件中明示增加A.赶工补偿B.赶工费用C.提前竣工奖励D.误期赔偿正确答案B

169、下列有关预付款担保的表述，正确的是（）A.预付款担保的担保金额通常不超过发包人预付款的10%B.预付款担保的金额在预付款全部扣回之前一直保持金额不变C.预付款担保可采用担保公司担保或抵押等担保形式D.预付款担保的作用是保证承包人向发包人提供用以保障其履行合同义务的担保正确答案C

170、关于工程竣工结算说法正确的是（）A.承包人按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，向承包人进行最终工程价款的结算B.工程项目竣工结算仅指工程项目竣工总结算C.进行工程竣工结算的前提是工程验收质量合格并符合合同要求D.工程竣工结算一律由承包人编制，发包人审查正确答案C

171、已知某工程承包合同价款总额为8000万元，其主要材料及构件所占比重为70%预付款总金额为工程价款总额的20%则预付款起扣点是（）万元A.2286640016005714正确答案D

172、专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，其中不包括A.企业管理费和利润B.人工费和材料费C规费和税金D.施工机具使用费正确答案C

173、预计某年度应收账款1800万元，应付账款1300万元，预收账款700万元，预付账款500万元，存货1000万元，现金400万元则该年度流动资金估算额为万元700110017002100正确答案C

174、关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中不正确的是（）A.场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整和原有设施拆除费用B.建设场地的大型土石方工程费用应计入场地准备费C.凡可回收材料的拆除工程采用以料抵工方式冲抵拆除清理费D.场地准备及临时设施费不应包括已列入建安工程费中的施工单位临时设施费正确答案B

175、下列费用中，不属于建设投资构成的是（）oA.购买项目所需土地而发生的费用B.建设单位自身进行项目管理所支付的费用C.建设期投融资产生的利息D.委托工程勘察设计所支付的费用正确答案C

176、根据FIDIC施工合同条件，某一项工作实际测量的工程量比工程量表规定的工程量的变动超过一定标准时，允许调整该项工作规定的费率或单价，这个标准一般为（）1%5%10%20%正确答案c

177、（2020年真题）采用概算定额法编制设计概算的主要工作有

①列出分部分项工程项目名称并计算工程量；

②搜集基础资料；

③编写概算编制说明；

④计算措施项目费；

⑤确定各分部分项工程费；

⑥汇总单位工程概算造价下列工作排序正确的是（）A.

②①⑤④⑥③B.

②③①⑤④⑥C.

③②①④⑤⑥D.

②①③⑤④⑥正确答案A

178、下列关于承揽国际工程时投标报价计算的表述，错误的是（）A.人工工日单价应是考虑工效的综合人工工日单价B.保险费，按当地工人保险费标准计算C.施工机械台班单价不包含大修理费，但包括日常的修理费D.分包费列入直接费中，应适当加入对分包商管理费正确答案D

179、对于依法必须招标的项目，关于投标保证金的退还，下列处置方式错误的是（）A.中标人无正当理由拒签合同的，投标保证金不予退还B.招标人无正当理由拒签合同的，应向中标人退还投标保证金C.招标人与中标人签订合同的，应在合同签订后5日内向中标人退还投标保证金D.招标人与中标人签订合同的，应向未中标人退还投标保证金及利息正确答案C

180、（2020年真题）某建设项目由A、B两车间组成，其中A车间的建筑工程费6000万元，安装工程费2000万元，需安装设备费2400万元；B车间建筑工程费2000万元，安装工程费1000万元，需安装设备费用1200万元；该建设项目的土地征用费2000万元，则A车间应分摊的土地征用费是（）万元

1500.

001454.

551424.

661090.91正确答案A

181、（2019年真题）某地2019年拟建一座年产40万吨某产品的化工厂根据调查，该地区2017年已建年产30万吨相同产品项目的建筑工程费为4000万元，安装工程费2000万，设备购置费8000万已知按2019年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为9500万元，征地拆迁等其他费用为1000万元，且该地区2017至2019年建筑安装工程费平均每年递增4%则该拟建项目的静态投资估算为（）万

16989.

617910.

018206.4D.

19152.8正确答案c

182、关于提前竣工和误期赔偿的说法，正确的是（）A.招标时，招标人压缩的工期天数不得超过定额工期的30%B.赶工费用主要包括人工费、材料费、机械费C.施工过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，承包人不能拒绝D.约定的误期赔偿费的最高限额不得超过合同价款的10%正确答案B

183、关于评标报告与评标结果的描述，下列说法中错误的是（）A.评标报告由评标委员会全体成员签字B.评标委员会成员对评标结果持有异议的，可以口头方式阐述其不同意见和理由C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论D.评标委员会应当对评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的情况做出书面说明并记录在案正确答案B

184、下列不属于影响民用住宅建筑设计中影响工程造价的主要因素的是（）A.建筑物平面形状和周长系数B.住宅的层高和净高C.建筑物的体积与面积D.住宅建筑结构的选择正确答案C

185、预备费包括基本预备费和价差预备费，其中价差预备费的计算应是A.以编制年费的静态投资额为基数，采用单利方法B.以编制年费的静态投资额为基数，采用复利方法C.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用单利方法D.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法正确答案D

186、关于期中支付，下列说法正确的是A.进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于60%不高于80%B.进度款支付申请中本周期合计完成的合同价款，包括本周期已完成单价项目的金额和本周期应支付的安全文明施工费C.若发、承包双方对有的清单项目的计量结果出现争议，待双方对争议达成一致后发包人向承包人出具进度款支付证书D.经发承包双方复核同意修正的有错、漏或重复的数额，应在结算款中支付或扣除正确答案B

17、下列关于出让金、土地转让金的说法，正确的是（）A.土地使用权出让金为用地单位向被征收房屋所有人支付的土地所有权收益B.在有偿出让和转让土地时，政府对地价不作统一规定C.有偿出让和转让使用权，要向土地受让者征收土地增值税D.土地使用者应一次性按规定的标准缴纳土地使用费正确答案B

18、关于建设期利息的说法，正确的是（）A.建设期利息包括国际商业银行贷款在建设期间应计的借款利息B.建设期利息包括在境内发行的债券在建设期后支付的借款利息C.建设期利息不包括国外贷款银行收取的各种管理费D.建设期利息不包括国内代理机构收取的转贷费和担保费正确答案A

19、（2016年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（）oA.综合单价调高，措施项目费调增B.综合单价调高，措施项目费调减C.综合单价调低，措施项目费调增D.综合单价调低，措施项目费调减

187、（2017年真题）关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的是（）oA.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税B.一般计税法、简易计税法中的建筑业增值税税率均为11%C.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额D.采用一般计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额正确答案D

188、（2020年真题）一台设备原值5万元，使用期内大修3次，每维修期运转400台班，设备残值率5%该设备台班折旧费为（）O

29.

6931.

2539.58D.

41.67正确答案A

189、民用住宅建筑设计中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是（）A.矩形一正方形一T形一L形B.L.形一T形一矩形一正方形C.正方形一矩形一T形一L形D.T形一L形一正方形一矩形正确答案C

190、在工业项目的工艺设计过程中，影响工程造价的主要因素包括（）正确答案B

191、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013）允许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行修正或增加的内容是（）A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.暂列金额D.计日工正确答案B

192、某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（）A.生产家具购置费B.办公和生活用品购置费C.研究试验费D.可行性研究费正确答案A

193、下列有关合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）A.施工合同无效，但工程验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的正确答案A

194、在某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为2000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为120万元，价差预备费为80万元，建设期贷款1800万元，应计利息为80万元，流动资金400万元，则该建设项目的建设投资为（）万元3500370037804180正确答案B

195、已知某建筑工程施工合同总额为8000万元，工程预付款按合同金额的20%计取，主要材料及构件造价占合同额的50%预付款起扣点为（）万元1600400048006400正确答案C

196、某国内设备制造厂生产某台非标准设备的生产制造成本及包装费用为20万元，外购配套件费为3万元，利润率为10%增值税率为13%则生产该台设备的利润为（）万元

2.

002.

262.

302.60正确答案A

197、某进口设备通过海洋运输，到岸价为972万元，国际运费88万元，海上运输危险费率3%，则离岸价为（）万元

881.

08883.

741063.18D.

1091.90正确答案A

198、关于世界银行贷款项目采用国际竞争性招标，下列说法中正确的是（）A.借款人向世界银行送交总采购通告的时间，最晚不应迟于公开发售招标文件前90天B.一个项目的具体采购合同是否需要资格预审，由借款人自主决定C.未进行资格预审的，评标后应对标价最低并拟授予合同的投标人进行资格定审D.招标文件公开发售前，无需得到世界银行的意见正确答案C

199、分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置，其中第二级编码表示（）A.附录分类顺序码B.分部工程顺序码C.分项工程项目名称顺序码D.专业工程顺序码正确答案A

200、关于施工合同工程价款的期中支付，下列说法中正确的是（）A.期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60%B.期中进度款的支付比例，一般不高于合同价款总额的90%C.承包人现场签证的金额，在竣工结算时一并结算D.发承包双方如对部分计量结果存在争议，等待争议解决后再支付全部进度款正确答案A

201、FIDK合同条件下，某施工合同约定，人员窝工补贴为15元/工日在基础工程施工期间，因暴雨导致基坑淹水而停工2天，人员窝工20个工日，在主体工程施工期间，因重大公共活动政府通知停工2天，人员窝工30个工日为此，承包人可向业主索赔工期和费用分别为o4天；750元4天；450无4天；元2天;0元正确答案C

202、关于工程造价咨询人从事工程造价鉴定工作，下列做法中正确的是A.不需收集施工过程中的施工组织、质量、工期等资料B.可以安排经验丰富的造价员独立承担鉴定工作C.应收集鉴定项目同时期、同类型工程的技术经济指标D.工程造价鉴定书中可不对鉴定过程中使用的技术手段进行描述正确答案C

203、发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是oA.依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价B.依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价C.依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价D.依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价正确答案B

204、在建设期内因各种不可预见因素的变化而预留的可能增加的费用是A.流动资金B.建设期利息C.预备费D.其他资产费用正确答案C

205、关于生产准备，下列说法中正确的有A.只包括自行组织培训的相关费用B.包括保证初期正常生产所需的生产办公家具用具的购置费用C.包括保证初期正常生活所需的生活家具用具的购置费用D.可按设计定员乘以人均生产准备费指标计算正确答案B

206、根据我国现行建设项目投资构成，下列费用项目中属于建设期利息包含内容的是（）A.建设单位建设期后发生的利息B.施工单位建设期长期贷款利息C.国内代理机构收取的贷款管理费D.国外贷款机构收取的转贷费正确答案C

207、（2021年真题）某一破半厚混水墙，采用规格为240X115X53的烧结煤阡石普通砖砌筑，灰浆厚度为10mm每10m3该种墙体石专的净用量为（）千块

5.

1485.

2196.

3746.462正确答案B

208、按照世界银行工程造价的构成，下列费用中，属于项目间接建设成本的是OoA.开工试车费B.工艺设备费C.服务性建筑费用D.未明确项目准备金正确答案A

209、根据现行有关保修规定，承包人应向业主出具质量保修书下列内容中，不属于保修书中约定的内容的是（）A.保修范围B.保修期限C.保修责任D.保修金额正确答案D

210、小规模纳税人提供应税服务适用（）计税A.简易计税方法B.简单计税方法C.一般计税方法D.复杂计税方法正确答案A

211、下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）A.筑路机在工作区末端的调头时间B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C.机械在工作地点之间的转移时间D.装车数量不足而在低负荷在工作的时间正确答案B

212、下列费用中，计算基数互不相同的是（）A.国际运费和银行财务费B.外贸手续费和运输保险费C.关税和消费税D.消费税和进口环节增值税正确答案C

213、下列关于投标准备时间的说法错误的是（）A.采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于20日B.投标准备时间是投标人编制投标文件所需要的合理时间C.招标文件修改或澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应推后投标截止时间D.投标准备时间自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日止正确答案A

214、下列关于预付款担保的说法中，不正确的有（）oA.预付款担保应在施工合同签订后、预付款支付前提供B.承包人中途毁约，发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿正确答案C

20、根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明施工费的是（）A.夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用B.工人的安全防护用品的购置费用C.地下室施工时所采用的照明设施拆除费D.建筑物的临时保护设施费正确答案B

21、在拟定常规的施工组织设计时需注意问题，下列说法正确的是（）A.拟定施工总方案需要考虑施工步骤B.拟定施工总方案不需要对关键工艺作原则性的规定C.估算整体工程量仅对主要项目加以估算D.计算人、材、机资源需要量时，通常不需要考虑节假日、气候等的影响正确答案C

22、根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是（）OA.指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具费用B.指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具费用C.采用一般计税方法时，工具用具使用费中增值税进项税额可以抵扣C.发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人D.在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效正确答案B

215、某建设项目投产后，应付账款的最低周转天数为15天，预计年销售收入为12000万元，年经营成本9000万元，其中外购原材料、燃料7200万元，则该项目的应付账款估算额为（）万元500375300125正确答案C

216、在国际竞争性招标程序中，若采用两信封制度，则以下表述正确的是（）A.投标人将技术标和商务标分别装入两个信封，并在两次开标会议上分别提交B.技术上不符合要求的标书，其商务标依然正常开启C.技术标的评比可能长至几个星期D.如果采购合同简单，技术标和商务标也可以在一次会议上分别提交正确答案C

217、进口一批车辆，已知到岸价为800万美元，关税税率为10%增值税税率为17%消费税税率为5%进口车辆购置税税率为10%则该批车辆的进口车辆购置税为（）万元（1美元=

6.6元人民币）

611.

37712.

8750.

32877.87正确答案A

218、某分部分项工程计划单价为6万元/m当月计划完成工程量10m当月实际完成工程量16m实际单价5万元/m下列关于该月投资偏差分析的结果，正确的是（）A.进度相对偏差为20万元，进度提前B.进度绝对偏差为-20万元，进度提前C.进度相对偏差为36万元，进度提前D.进度绝对偏差为-36万元，进度提前正确答案D

219、关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是（）A.它是由设备购置费和工具、器具及生活家具购置费组成B.它是固定资产投资中的消极部分C.在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步D.在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高正确答案c

220、根据我国现行建筑安装工程费用的组成，下列属于规费的是A.环境保护费B.生育保险费C.财务保险费D.文明施工费正确答案B

221、2014年真题关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是oA.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整D.招标工程量清单中措施工程项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加正确答案B

222、关于标段划分的说法，正确的是A.越是大型的项目，作为一个整体进行招标越能提高竞争性B.标段划分时要考虑项目建设中时间和空间的衔接C.一般可将一个项目分解为分部、分项工程进行招标D.一个项自是整体招标还是分标段招标对工程投资而言没有影响正确答案B

223、（2019年真题）某项目根据《建设项目投资估算编审规程》（CECE/GC1—2015）采用概算法编制的估算中，工程费用为8000万元，工程建设其他费用为800万元，基本预备费为880万元，价差预备费为120万元，建设期利息为200万元，流动资金为100万元，则该项目建设投资估算为（）万元（2020年考建设投资的组成文字题）968098001000010100正确答案B

224、发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（），其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付50%60%70%80%正确答案B

225、作为工程定额体系的重要组成部分，施工定额是（）A.完成一定计量单位的某一施工过程或基本工序所需消耗的人工.材料和施工机具台班数量标准B.完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工.材料.施工机具台班数量及其费用标准C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工.材料和施工机具台班数量及其费用标准D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准正确答案A

226、（2019年真题）根据我国现行建设项目总投资及工程造价在工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的费用，应包含在（）内A.未明确项目准备金B.工程建设不可预见费C.暂列金额D.不可预见准备金正确答案B

227、下列关于施工仪器仪表台班单价组成的说法，正确的是（）A.对进口与国产施工仪器仪表性能规格相同的，应以进口为准取定施工仪器仪表原值B.进口施工仪器仪表原值应按估算期国内市场价格取定C.施工仪器仪表原值应按含一次运杂费和采购保管费的价格取定D.施工仪器仪表台班动力费是指施工仪器仪表在施工过程中所耗用的电费正确答案D

228、下列工程计价的标准和依据中，适用于项目建设前期各阶段对建设投资进行预测和估计的是A.工程量清单计价规范B.工程定额C.工程量清单计量规范D.工程承包合同文件正确答案B

229、下列原因中，不能据以调整设计概算的是A.超出原设计范围的重大变更B.超出承包人预期的货币贬值和汇率变化C.超出基本预备费规定范围的不可抗拒重大自然灾害引起的工程变动和费用增加D.超出价差预备费的国家重大政策性调整正确答案B

230、关于建设项目总概算的编制，下列说法中正确的是A.项目总概算应按照建设单位规定的统一表格进行编制B.工程建设其他费用概算按国家或地区或部委所规定的项目和标准确定，并按统一格式编制C.主要建筑安装材料汇总表只需列出建设项目的钢筋、水泥等主要材料各自的总消耗量D.总概算编制说明应装订于总概算文件最后正确答案B

231、按照《建设工程价款结算暂行办法》（财建

[2004]369号），发包人应在竣工结算书确认后（）天内向承包人支付工程结算价款A.7101415正确答案D

232、根据我国现行建设工程总投资及工程造价的构成，下列资金在数额上和工程造价相等的是（）A.固定资产投资+流动资金B.固定资产投资+铺底流动资金C.固定资产投资D.建设投资正确答案C

233、用1:1水泥砂浆贴150mniXl50nlmX5mm的瓷砖墙面，结合层厚度为lOmni灰缝宽为2mm100瓷砖墙面中瓷砖的净用量为4328块，瓷砖的损耗率为

1.5%砂浆的损耗率为2%o则每100nf瓷砖面墙中的砂浆消耗量为（）m

31.

02591.

02631.

03341.0338正确答案C

234、下列关于工程计价的说法中，正确的是（）A.工程计价包括计算工程量和套定额两个环节B.分部分项工程费=2基本构造单元工程量X相应单价C.工程组价包括工程项目的划分和价格的组成D.工程计价中的工程单价仅指综合单价正确答案B

235、某施工机械配操作人员3名，年制度工作日为250天，年工作台班为220台班，人工日工资单价为80元，则该施工机械的台班人工费为（）元

272.

73240207.

27211.2正确答案A

236、在居住小区设计方案评价中，影响居住面积密度的主要因素是房屋的（）A.层数B.层高C.间距D.排列方式正确答案A

237、对于实施招标的建设工程，关于其基准日确定的说法，正确的是（）A.一般以招标公告中提到的发放招标文件之日前第28天为基准日B.一般以建设工程施工合同签订前的第28天为基准日一般以招标文件中提到的提交投标文件的截止日前的第28天为基准日一般以招标文件中提到的提交投标文件的截止日前的第42天为基准日正确答案C

238、某施工企业参加一市政道路工程投标，该企业的投标报价为6000万元，则其应交的投标保证金为（）万7Uo306080D.120正确答案C

239、关于建设期利息计算公式的应用，下列说法正确的是oA.按总贷款分年均衡发放考虑B.PjT为第jT年年初累计贷款本金和利息之和C.按贷款在年中发放和支用考虑D.按建设期内支付贷款利息考虑正确答案A

240、在测时法中，与选择法测时相比，接续法测时的特点是A.更准确、完善，但观察技术较复杂B.更简单、完善，但观察结果准确度较差C.更准确、简单，但观察结果不太完善D.更准确、完善，且观察技术较简单正确答案A

241、已知某人工抹灰10m2的基本工作时间为4小时，辅助工作时间占工序作业时间的5%准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的6%、11%、3%o则该人工抹灰的时间定额为工日/100m2o

6.

306.56D包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用正确答案C

23、在国际竞争性招标中，评标的主要步骤是A.审标、评标、资格定审B.资格定审、开标、审标C.开标、评标、资格定审D.开标、审标、评标正确答案A

24、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是A.直接建设成本B.建设成本上升费用C.不可预见准备金D.未明确项目准备金正确答案B

25、工程索赔分为承包人与发包人之间索赔、总承包人与分包人之间索赔，其分类依据是OoA.按照索赔的合同当事人不同分类

6.

586.67正确答案C

242、关于工程造价指数，下列说法正确的是（）A.按编制方法的不同，可分为数量指标指数、质量指标指数B.产品成本指数、价格指数、平均工资水平指数均属于质量指标指数C.按所反映现象的性质不同，分为综合指数和平均数指数D.设备、工器具价格指数通常用平均数指数的形式来表示正确答案B

243、（2019年真题）根据我国现行建设项目总投资及工程造价构成，在工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的费用，应包含在（）内A.未明确项目准备金B.工程建设不可预见费C.暂列金额D.不可预见准备金正确答案B

244、下列关于工程计价的说法，正确的是（）A.工程计价可分为工程计量和总价计算两个环节B.工程实物量是计价的基础，不同的计价依据有不同的计算规则规定C.工程总价包括工程单价的确定和工程组价的计算D.工程计价中的工程单价仅指综合单价正确答案B

245、进行措施项目报价时，措施项目内容的确定依据主要是（）A.招标人提供的措施项目清单B.招标人提供的措施项目清单和常规施工组织设计C.招标人提供的措施项目清单及在招标过程中的补充通知和答疑纪要D.招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计正确答案D

246、当进行工艺流程方案选择时，应考虑的问题是（）A.研究与项目产品有关的国内外工艺流程，分析比较其优势和发展趋势B.研究拟采用的工艺流程是否符合节能和清洁的要求C.研究工艺流程各工序间的合理衔接，工艺流程应通畅.简捷D.研究拟采用的工艺流程是否与采用的原材料相适应正确答案C

247、关于工程招标中投资审查的说法，正确的是A.符合初步审查和详细审查标准的，均可通过资格预审B.合格制审查无需进行详细审查C.有限数量制审查无需进行初步审查只需对资格预审文件进行量化打分D.通过详细审查申请人数量不足3个的，招标人必须重新组织资格预审正确答案A

248、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013o关于计日工的编制和计价，下列说法正确的是A.承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，按合同中约定的总价计价的一种方式B.计日工适用于工程量清单中没有的额外工作，尤其是事先能商定价格的额外工作C.计日工对完成零星工作所消耗的人工工日、材料数量、施工机具台班进行计量D.计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算正确答案C

249、按照规定，发包人接到承包人已完工程量报告后7内未进行计量核对的，下列中说法正确的是A.视发包人巳经认可承包人报告的已完工程量B.承包人应发催促核对通知书C.收到催促通知后7天内仍未核对的，视为发包人已认可承包人报告的工程量D.视发包人不认可承包人报告的已完工程量正确答案A

250、下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）A.筑路机在工作区末端的调头时间B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C.机械在工作地点之间的转移时间D.装车数量不足而在低负荷下的工作的时间正确答案B

251、（2019年真题）某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3施工中由于设计变更调增1900m3该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3投标报价为47元/m3则该分项工程的结算价为（）元87400889008912589300正确答案C

252、在材料单价的组成和确定中，材料单价的计算公式为（）A.材料单价=（供应价格+运杂费）X（1+运输损耗费率）X（1+采购及保管费率）B.材料单价二（供应价格+运杂费+运输损耗费率）X（1+采购及保管费率）C.材料单价二（供应价格+运杂费+采购及保管费率）X（1+运输损耗费率）D.材料单价二供应价格X（1+运杂费费率）X（1+采购及保管费率）正确答案A

253、下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）A.筑路机在工作区末端的掉头时间B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C.机械在工作地点之间的转移时间D.装车数量不足而在低负荷下工作的时间正确答案B

254、已知某建筑概算指标中的综合单价为350元/m2每m2建筑面积所分摊的毛石基础为

0.8ni3毛石基础综合单价为70元/m3现准备建造一个类似的建筑物，采用钢筋混凝土带形基础，若每m2建筑面积分摊的钢筋混凝土带形基础为

0.7m3钢筋混凝土带形基础综合单价为120元/m3则该拟建新建筑物的修正概算指标综合单价为（）元/m2322378350400正确答案B

255、根据计时观测资料得知，每m2标准砖墙勾缝时间为lOmin辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为3%、2%、15%则每m3砌体1砖厚石专墙勾缝的时间定额为（）工日/m

313.

320.

0750.

1148.772正确答案C

256、招标人对已发出的招标文件进行必要的修改，应当在投标截止时间（）天前，以书面形式修改招标文件并通知所有已购买招标文件的投标人正确答案D

257、（2018年真题）国内生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2万元，专用工具费率5%设备损失费率10%包装费

0.4万元，利润率为10%用成本计算估价法计得该设备的利润是（）万元

2.

002.10C.

2.31D.

2.35正确答案D

258、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从起计付A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日正确答案A

259、世界银行贷款项目招标中，招标文件需要得到世界银行的才能公开发售A.通知后B.批准后C.授权后D.“无意见”表示后正确答案D

260、根据我国现行合同条款，在合同履，过程中，承包人发现有变更情况的，可向监理人提出A.变更指示B.变更意向书C.变更建议书D.变更报价书正确答案C

261、关于施工合同履行期间的期中支付，下面说法中正确的是A.双方对工程计量结果的争议，不影响发包人对已完工工程的期中支付B.对已签发支付证书中的计算错误，发包人不得再予修正C.进度款制度申请中应包括累计已完成的合同价款D.本周期实际支付的合同额为本期完成的合同价款合计正确答案C

262、投资估算的主要工作包括

①估算预备费；

②估算工程建设其他费；

③估算工程费用；

④估算设备购置费其正确的工作步骤是A.

③④②①B.

③④①②C.

④③②①D.

④③①②正确答案C

263、关于发全文明施工费的支付，下列说法正确的是oA.按**工期平均分摊安全文明施工费，与进度款同期支付B.按合同建筑安装工程费分摊安全文施工费，与进度款同期支付C.在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%其余部分与进度款同期支付D.在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%正确答案C

264、下列关于工程计价的说法中，正确的是oA.工程计价包含计算工程量和套定额两个环节B.建筑安装工程费基本构造单元工程量又相应单价C.编制工程概算预算时，主要是按工程定额进行项目的划分D.工程计价中的工程单价包括清单综合单价和全费用综合单价正确答案C

265、有关社会保险费的计算基础，正确的是A.定额人工费B.直接费C.人工费+机械费D.直接工程费正确答案A

266、施工合同履行期间，关于计日工费用的处理，下列说法中正确的是A.已招标价工程量清单中无某项计日工单价时候，应按工程变更有关规定商定计日工单价B.承包人通知发包人以计日方式实施的零量工作，双方应按计日工方式予以结算C.现场签证的计日工数量与招标工程量清单中所列不同时，应按工程变更有关规定进行价款调整D.施工各期间发生的计日工费用应在竣工结算时一并支付正确答案A

267、2021年真题某市政工程招标采用经评审的最低价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%现甲、乙同时投I、II标段，甲报8000w、7000w乙报8500w、6800wo已知甲中标I标段，在不考虑其他量化因素情况下，投标人甲、乙II标段评标价为6720W；6528w6720W；6800wC.8834W；6028WD.7280W；7072W正确答案B

268、某项目根据《建设项目投资估算编审规程》CECA/GCI-2015采用概算法编制的估算中，工程费用为8000万元，基本预备费用为880万元，价差预备费为120万元，工程建设其他费800万元，建设期利息为200万元，流动资金为100万元，则该项目建设投资估算为万元96809800C.10000。