还剩105页未读，继续阅读
本资源只提供10页预览，全部文档请下载后查看！喜欢就下载吧，查找使用更方便
文本内容:
2023-2024一级造价师之建设工程计价总结（重点）超详细姓名学号得分
1、（2013年真题）关于标底与最高投标限价的编制，下列说法中正确的是（）A.招标人不得自行决定是否编制标底B.招标人不得规定最低投标限价C.编制标底时必须同时设有最高投标限价D.招标人不编制标底时应规定最低投标限价正确答案B
2、某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，可行性研究费100万元，勘察设计费5000万元，引进技术和引进设备其他费400万元，市政公用设施建设及绿化费2000万元，专利权使用费200万元，非专利技术使用费100万元，生产准备及开办费500万元则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（）10000万元、300万元、0万元9600万元、700万元、0万元9500万元、300万元、500万元9100万元、700万元，500万元正确答案C
3、编制工程竣工决算应具备的条件不包括（）A.涉及法律诉讼、工程质量纠纷的事项已处理完毕
25、某国内工程合同对欠付价款利息计付标准和付款时间没有约定，****欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是oA.按照中国人民银行发布的同期各类贷款发放利率中的高值计息B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日D.建设工程未交付的，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日正确答案A
26、某工程施工合同对于工程付款时间约定不明，工程已全部完工但尚未交付，工程价款已初步结算，现承包人起诉，发包人工程欠款利息应从之日计付A.工程计划交付B.提交竣工结算文件C.当事人起诉D.竣工验收合格正确答案B
27、下列工程造价信息中，属于比较初级的、一般没有经过系统加工处理的信息是A.建材的最新市场价格B.人工工资价格指数C.某已完工程造价指标D.建安工程造价指数
270、劳动消耗定额和机械消耗定额的主要表现形式是（）A.产量定额B.时间定额C.工日定额D.台班定额正确答案B
271、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定，招标时用于合同约定调整因素出现时的工程材料价款调整的费用应计入（）中A.分部分项综合单价B.材料暂估价C.暂列金额D.总承包服务费正确答案C
272、如果建设项目中有两个单项工程，则单项工程综合概算应该包括的内容有（）A.设备及工器具购置费B.建设期利息C.基本预备费D.工程建设其他费用正确答案A
273、关于建设工程总承包合同价款的支付，下列说法正确的是（）A.预付款扣完后，由于工程尚未竣工，发包人可以不退还预付款保函B.未约定预付款保函的，发包人在合同生效后规定时间内向承包人支付预付款金额C.发包人延误付款，应自延误之日起按同期存款利率向承包人支付延期付款利息D.发包人延误付款的，承包人有权直接暂停施工正确答案B
274、用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，废品损失费的计算基数中不包括的费用项目是（）A.材料费B.加工费C.专用工具费D.包装费正确答案D
275、（2016年真题）关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是（）A.结构面积系数越大，设计方案越经济B.房间平均面积越大，结构面积系数越小C.结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关正确答案B
276、（2021年真题）关于国际竞争性招投标项目开标的做法正确的是（）A.不允许投标人或其代表出席开标会议B.不应拒绝开启未附投标保证金的标书C.应全部读出标书的全部内容D.开标时不允许记录和录音正确答案B
277、根据设计要求，在施工过程中对某屋架结构进行破坏性试验，以提供和验证设计数据，则该项费用应在（）中支出A.研究试验费B.施工方的检验试验费C.建设单位管理费D.勘察设计费正确答案A
278、因施工场地狭小等特殊情况而发生的二次搬运费用应属于（）A.分部分项工程费B.措施费C.规费D.企业管理费正确答案B
279、下列工程中，属于概算指标编制对象的是A.分项工程B.单位工程C.分部工程D.整个建筑物正确答案B
280、在测定定额所采用的方法中，测时法用于测定A.循环组成部分的工作时间B.准备与结束时间C.工人休息时间D.非循环工作时间正确答案A正确答案A
28、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费为400万元项目前期年限1年，建设期2年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%年均投资价格上涨率为6%则该项目建设期第二年涨价预备费（）万元
444.
96464.
74564.
54589.63正确答案D
29、关于工程量清单的编制，下列说法中正确的是（）A.项目编码以五级全国统一编码设置，用十二位阿拉伯数字表示B.编制分部分项工程量清单时，必须对工作内容进行描述C.补充项目的编码由计算规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成D.按施工方案计算的措施费，必须写明“计算基础”、“费率”的数值正确答案C
30、关于投标报价，下列说法中正确的是（）A.总价措施项目均由投标人自主报价B.暂列金额依据招标工程量清单总说明，结合项目管理规划自主填报C・计日工应按照招标人提供的其他项目清单列出的项目，自主估算项目的数量确定及各项综合单价并计算费用D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中正确答案D
31、下列关于概算定额与预算定额的表述，正确的是（）A.预算定额的编制较概算定额简化一些B.表达的主要方式及基本使用方法不同C.项目划分和综合扩大程度相当D.均包括人工.材料和机具台班使用量定额正确答案D
32、在国内《标准施工招标文件》的合同条款中，发包人指令加速施工导致承包人的费用增加，由（）承担A.承包人B.发包人C.业主D.施工企业单位正确答案B
33、（2019年真题）某地2019年拟建一座年产40万吨某产品的化工厂根据调查，该地区2017年已建年产30万吨相同产品项目的建筑工程费为4000万元，安装工程费2000万，设备购置费8000万已知按2019年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为9500万元，征地拆迁等其他费用为1000万元，且该地区2017至2019年建筑安装工程费平均每年递增4%则该拟建项目的静态投资估算为（）万A.
16989.6B.
17910.0C.
18206.4D.
19152.8正确答案C
34、在工程投资比例分析中，通常需要分析的是（）A.建筑工程费占总投资的比例B.建设期利息占总投资的比例C.引进设备费用占全部设备费用的比例D.土建工程占总投资的比例正确答案D
35、据FIDIC《施工合同条件》（1999版）关于合同价款调整的规定，下列做法正确的是（）A.工程量的变更与对应费率的乘积超过了中标总金额的1%时才予调整B.实际测量工程量比工程量表中工程量变动大于10%时，可调整相应单价C.工程师要求改变施工顺序的，不应调整合同价款D.承包人配合工程检验所发生的了剥露和覆盖，不应调整合同价款正确答案B
36、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）A.综合单价中包括由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的
1.5%计算C.措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用正确答案C
37、关于建设工程投标报价的编制，下列说法正确的是（）A.可不考虑拟订合同中的工程变更条款B.应仔细研究招标文件中给定的工程技术标准C.可不考虑施工现场用地情况D.不必关注工程所在地气象资料正确答案B
38、按照世界银行有关规定进行的国际竞争性招标，在中标人确定后还应进行合同谈判下列主题中属合同谈判内容的是（）A.合同价格的优惠B.合同双方的权利和义务C.合同标的物数量增减引起的价格变化D.投标人承担技术规格书中没有规定的额外任务正确答案C
39、关于财务分析的说法，正确的是A.融资前财务分析是从息前税后角度进行的分析B.融资后财务分析是从息前税前角度进行的分析C.融资前财务分析包括盈利能力分析和财务能力分析D.融资后财务分析包括盈利能力分析、偿债能力分析和财务生存能力分析正确答案D
40、按我国现行投资构成，下列费用中属于建设期计列的生产经营费的是A.劳动安全卫生评价费B.场地准备费C.工程保险费D.生产准备费正确答案D
41、项目评价中，保证项目财务可持续的必要条件是A.各年的筹资现金流量满足投资活动要求B.拥有足够的经营净现金流量C.合理安排还本付息期D各年累计盈余资金不出现负值正确答案D
42、（2012年真题）关于施工机械安拆费和场外运费的说法，正确的是（）oA.安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和B.安拆费中包括机械辅助设施的折旧费C.能自行开动机械的安拆费不予计算D.塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价正确答案B
43、施工现场由于场地限制，需要对钢筋二次搬运，则钢筋的二次搬运费属于（）A.人工费B.材料费C.分部分项工程费D.措施费正确答案D
44、若外币对人民币贬值，则关于该汇率变化对涉外项目投资额产生的影响，下列说法正确的是（）A.从国外市场购买材料，所支付的外币金额减少B.从国外市场购买材料，换算成人民币所支付的金额减少C.从国外借款，本息所支付的外币金额增加D.从国外借款，换算成人民币所支付的本息金额增加正确答案B
45、发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是（）A.依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价B.依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价C.依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价D.依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代价正确答案B
46、建设工程在缺陷责任期内，由第三方原因造成的缺陷（）A.应由承包人负责维修，费用从质量保证金中扣除B.应由承包人负责维修，费用由发包人承担C.发包人委托承包人维修的，费用由第三方支付D.发包人委托承包人维修的，费用由发包人支付正确答案D
47、按照世界银行工程造价的构成，下列费用中，属于项目间接建设成本的是（）oA.开工试车费B.工艺设备费C.服务性建筑费用D.未明确项目准备金正确答案A
48、进口设备的原价是指进口设备的（）A.到岸价B.抵岸价C.离岸价D.运费在内价正确答案B
49、进行措施项目报价时，措施项目内容的确定依据主要是（）A.招标人提供的措施项目清单B.招标人提供的措施项目清单和常规施工组织设计C.招标人提供的措施项目清单及在招标过程中的补充通知和答疑纪要D.招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计正确答案D
50、用11水泥砂浆贴200mniX200niniX10nini瓷砖墙面，结合层厚度为5nlm，试计算每100m2瓷砖墙面中瓷砖和砂浆的消耗量（灰缝宽为5nlm）假设瓷砖损耗率为3肌砂浆损耗率为1%每100ni2瓷砖墙面中水泥砂浆总消耗量是（）m
30.
520.
550.
570.60正确答案B
51、（2017年真题）关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）-A.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运费在内费+进口从属费正确答案C
52、在国外建筑安装工程费用中，属于开办费的项目是（）A.业务所需手续费B.业务资料费C.代理人的费用与佣金D.恶劣气候条件下的工程防护措施费B.收尾工程投资和预留费用不超过规定的比例C.单项工程或建设项目竣工结算已完成D.会计核算及财务管理资料已归档正确答案D
4、下列各项中在评标初步评审中将被视为显著差异或保留的是A.对合同中规定的招标人的权利或者招标人的义务造成实质性限制B.对合同中规定的投标人的权利或者投标人的义务造成实质性限制C.对合同中规定的招标人的权利或者投标人的义务造成实质性限制D.对合同中规定的投标人的权利或者招标人的义务造成实质性限制正确答案C
5、预计某项目计算期各年现金流量数据如下表所示，根据表中内容，项目具有财务生存能力的正确判断是A.因
④合计为正，故项目具有财务生存能力B.因第1年
④不为负，故项目第1年具有财务生存能力C.因第3年
③大于
②，故项目第3年具有财务生存能力D.因第4年
④为负，故项目第4年不具有财务生存能力正确答案A正确答案D
53、国际工程投标报价中，若将分包费列入直接费，则对分包商的管理费通常应列入（）A.直接费B.分包费C.间接费D.暂定金额正确答案C
54、分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置，其中第二级编码表示（）A.附录分类顺序码B.分部工程顺序码C.分项工程项目名称顺序码D.专业工程顺序码正确答案A
55、某新建项目建设期为3年，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元，第三年贷款200万元，贷款在年内均衡发放，年利率10虬建设期内利息当年支付，则建设期第三年贷款利息为（）万元
110.
0120.0C.
121.3D.
234.3正确答案C
56、在分部分项工程量清单的项目设置中，除明确说明项目的名称外，还应阐释清单项目的（）A.计量单位B.清单编码C.工程数量D.项目特征正确答案D
57、对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当向（）提出A.评标委员会B.招标行政监督部门C.招标人D.工程造价管理部门正确答案c
58、（2018年真题）关于施工机械台班单价的确定，下列表达式正确的是（）oA.台班折旧费=机械原值X（1-残值率）/耐用总台班B.耐用总台班=检修间隔台班X（检修次数+1）C.台班检修费=一次检修费X检修次数/耐用总台班D.台班维护费=2（各级维护一次费用X各级维护次数）/耐用总台班正确答案B
59、（2011年真题）根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定，下列费用中，属于安装工程费用的是（）oA.设备基础、工作台的砌筑工程费或金属结构工程费用B.房屋建筑工程供水、供暖等设备费用C.对系统设备进行系统联动无负荷运转工作的调试费D.对整个生产线负荷联合试运转所发生的费用正确答案C
60、某新建项目建设期为3年，第一贷款600万元，第二贷款400万元，第三年贷款200万元，年利率10%建设期内利息当年支付，则建设期第三年利息为（）万元
110.
0120.
0121.
3234.3正确答案A
61、与一般计税方法相比，简易计税方法下计税基数的差异是（）A.税前造价B.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和C.执行营业税改征增值税试点实施办法D.各费用项目均以包含增值税进项税额的含税价格计算正确答案D
62、下列各项中可作为无形资产核算的是（）A.自创的非专利技术B.补交土地出让价款的行政划拨方式获得的土地使用权C.自创的商标权D.征地补偿费和拆迁补偿费正确答案B
63、某工业建设项目及其动力车间有关数据如下表所示，则应分摊到动力车间固定资产价值中的土地征用费和设计费合计为（）万元
35.
2638.
6741.
1243.50正确答案B
64、在世界银行工程造价构成中，应急费应包括（）A.建设成本上升费用B.未明确项目准备金C.业主的行政性费用D.其他当地费用正确答案B
65、（2018年真题）根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中只能获得费用补偿的是（）A.发包人提前向承包人提供材料、工程设备B.因发包人提供的材料、工程设备造成工程不合格C.发包人在工程竣工前提前占用工程D.异常恶劣的气候条件，导致工期延误正确答案A
66、（2013年真题）下列工人工作时间消耗中，属于有效工作时间的是（）oA.因混凝土养护引起的停工时间B.偶然停工（停水、停电）增加的时间C.产品质量不合格返工的工作时间D.准备施工工具花费的时间正确答案D
67、下列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预算的是（）A.单位工程预算表B.单项工程综合预算表C.总预算表D.附件正确答案B
68、在国内建设项目投资构成中，超规超限设备运输增加的费用属于（）A.设备及工器具购置费B.基本预备费C.工程建设其他费D.建筑安装工程费正确答案B
69、某地拟建一办公楼，与该工程技术条件基本相同的概算指标经地区价差调整后的建安工程价格为20万元/100mA.
1833.
002031.
252125.
002166.67正确答案D
70、某地拟于2019年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2017年建成的年产50万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元生产能力指数
0.8假定2017年至2019年该地区工程造价年均递增5%则该生产线的建设投资为（）万元A.6000B.6300C.6378D.6615正确答案C
71、关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（）A.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，发包人请求支付修复费用的不予支持B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分修复费用D.安装后发现加工设备存在质量问题，但承包人参与进场验收的，发包人不应支付承包人设备拆除、重新安装的费用正确答案B
72、下列表述中，符合我国关于工程价款结算争议处理的规定的是（）A.工程造价咨询企业可接受发包人委托，编审出具的竣工结算报告，经承包人签字后生效B.工程造价咨询企业也可接受承包人委托，编制出具的竣工结算报告，经发包人签字后生效C.发包人对已竣工验收工程的质量有异议，应当暂缓办理有争议部分的竣工结算D.发包人对已竣工未验收但实际投入使用工程的质量有异议，其争议按该工程保修合同执行正确答案D
73、已知某建筑概算指标中的综合单价为350元/m2每m2建筑面积所分摊的毛石基础为
0.8m3毛石基础综合单价为70元/m3现准备建造一个类似的建筑物，采用钢筋混凝土带形基础，若每m2建筑面积分摊的钢筋混凝土带形基础为
0.7m3钢筋混凝土带形基础综合单价为120元/m3则该拟建新建筑物的修正概算指标综合单价为（）元/m2322378350400正确答案B
74、采用工程量清单计价的总承包服务费计价表中，应由投标人填写的内容是（）A.项目价值B.服务内容C.计算基础D.费率和金额正确答案D
75、当进行工艺流程方案选择时，应考虑的问题是（）A.研究与项目产品有关的国内外工艺流程，分析比较其优势和发展趋势B.研究拟采用的工艺流程是否符合节能和清洁的要求C.研究工艺流程各工序间的合理衔接，工艺流程应通畅.简捷D.研究拟采用的工艺流程是否与采用的原材料相适应正确答案C
76、关于工程建设其他费，下列说法正确的有（）A.工程监理费属于建设单位管理费B.实行代建制管理的项目，同时计列代建管理费和建设单位管理费C.技术保密费和软件费属于专利及专有技术使用费D.税费包括印花税、增值税、耕地占用税等正确答案C
77、2017年已建成年产10万吨的某钢厂，其投资额为4000万元，2021年拟建生产50万吨的钢厂项目，建设期2年自2017年至2021年每年平均造价指数递增4%预计建设期2年平均造价指数递减5%估算拟建钢厂的静态投资额为（）万元（生产能力指数取
0.8）16958168151449615304正确答案A
78、在我国，判断项目是否需要进入下一阶段工作和审批项目建议书的依据是（）A.项目可行性研究阶段项目投资概算B.项目可行性研究阶段项目投资估算C.项目建议书阶段项目投资概算D.项目建议书阶段项目投资估算正确答案D
79、民用住宅建筑设计中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是（）A.矩形一正方形一T形一L形B.L形一T形一矩形一正方形C.正方形一矩形一T形一L形D.T形一L形一正方形一矩形
6、某建设项目达到设计生产能力后，全厂定员1000人，工资和福利费按照每人每年20000元估算每年的其他费用为1000万元，其中其他制造费600万元，现金的周转次数为每年10次流动资金估算中应收账款估算额为2000万元，应付账款估算额为1500万元，存货估算额为6000万元，则该项目流动资金估算额为（）万元6800676098009760正确答案A
7、根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，可以同时获得工期、费用和利润补偿的是（）A.施工中发现文物、古迹B.发包人延迟提供建筑材料C.承包人提前竣工D.因不可抗力造成工期延误正确答案B
8、（2018年真题）关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是（）A.分部分项工程费=基本构造单元工程量X工料单价B.工料单价指人工、材料和施工机械台班单价C.基本构造单元是由分部工程适当组合形成正确答案c
80、根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释
[2004]14号）的规定，会导致发包人请求解除建设工程施工合同的承包人情形是（）A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务B.未按约定支付工程价款C.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准D.不履行合同约定的协助义务正确答案A
81、工程建设投资估算指标是编制建设工程投资估算的依据，下面对投资估算指标表述正确的是（）A.投资估算指标分为建设项目综合指标和单项工程指标两个层次B.单项工程指标反映建筑安装工程费，以单项工程生产能力单位投资表示C.单位工程指标反映建筑工程费，以每m
2、m
3、m、座等单位投资表示D.投资估算指标的编制要贯彻静态和动态相结合的原则正确答案D
82、根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期内缺陷（）A.发包人发现已接收使用的工程存在新的缺陷的，发包人应负责B.发包人在使用过程中，发现已修复的缺陷部位又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止C.经查验缺陷属承包人原因造成的，应由承包人承担修复费验费用D.经查验缺陷属发包人原因造成的，应由发包人承担修复费用，但不支付承包人相应的合理利润正确答案B
83、下列关于预算定额的计算公式，错误的是（）A.分项工程预算定额基价=人工费+材料费+机具使用费B.人工费=2（现行预算定额中人工工日用量X人工日工资单价）C.材料费=2（现行预算定额中各种材料耗用量义相应材料单价）D.机具使用费=2（现行预算定额中机械台班用量X机械台班单价）正确答案D
84、根据《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）下列关于工程量清单项目编码的说法中，正确的是（）OA.第三级编码为分部工程顺序码，由三位数字表示B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项木名称设置，不得重码C.同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码D.补充项目编码以加上计量规范代码后跟三位数字表示正确答案B
85、（2020年真题）关于政府投资项目竣工结算的审核，下列说法正确的是（）oA.单位工程竣工结算由承包人审核B.单项工程竣工结算由承包人审核C.建设项目竣工总结算由发包人委托造价工程师审核D.竣工结算文件由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核正确答案D
86、某工程计划完成建筑安装工程量价款为850万元，根据合同约定，工程预付款数额为建安工程款价款的25%主要材料比重为50%7月份累计完成建筑安装工作量为510万元，当月完成建筑安装工程量112万元，则7月份应扣回工程预付款数额是（）万元
13.
542.
549.
398.5正确答案B
87、（2021年真题）国内生产某台非标准设备，材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费合计50万元，废品损失费5万元，外购配套件费15万元，包装费率5%假设利润率为10%则用成本计算估价法计算的该设备的利润是（）万元
7.
3506.
8255.
8505.775正确答案C
88、某分部分项工程的清单编码为010203004005则该分部分项工程的清单项目顺序编码为（正确答案D
89、下列费用中，属于技术服务费的是（）A.建设单位管理费B.工程保险费C.设备及工器具购置费D.招标费正确答案D
90、关于投标人须知，下列说法中正确的是（）A.总则里主要包括项目概况、资金来源和落实情况、招标范围、计划工期和质量要求的描述B.在正文中的未尽事宜可以通过投标人须知前附表进行进一步明确，如与投标人须知正文的内容相抵触以投标人须知为准C.说明评标委员会的组建方法，评标原则和评标委员会名单D.投标准备时间，是指自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止的期限，最短不得少于15天正确答案A
91、（2017年真题）某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为100m3/台班，当机械幅度差系数为20%时，该机械挖二类土方1000m3预算定额的台班耗用量应为（）台班
8.
010.
012.
012.5正确答案C
92、某进口设备的到岸价为100万元，银行财务费
0.5万元，外贸手续费费率为
1.5%关税税率为20%增值税税率17%该设备无消费税和海关监管手续费，则该进口设备的抵岸价为（）万元
139.
0142.
4142.
7143.2正确答案B
93、投标报价过程中，确定分部分项工程和单价措施项目综合单价时，确定计算基础主要的工作内容是oA.确定消耗量指标和生产要素单价B.分析清单项目的工程内容C.计算工程内容的工程数量D.计算清单单位含量正确答案A
94、专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，其中不包括A.企业管理费和利润B.人工费和材料费C规费和税金D.施工机具使用费正确答案C
95、如果建设项目中有两个单项工程，则单项工程综合概算应该包括的内容有A.设备及工器具购置费B.建设期利息C.基本预备费D.工程建设其他费用正确答案A
96、关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是（）A.项目建议书阶段的投资估算是项目投资决策的重要依据B.可行性研究阶段的投资估算是编制项目规划、确定建设规模的参考依据C.投资估算是建设工程设计招标的重要依据D.投资估算是控制最高投标限价的主要依据正确答案C
97、已知某项目建设期末贷款余额为1000万元，采用等额还本付息法分5年还清，年有效利率为8%则第5年应付利息为（）万元
18.
5520.
0480.
00231.90正确答案A
98、下列关于工器具及生产家具购置费的表述中，正确的是（）A.该项费用属于设备费B.该项费用属于工程建设其他费用C.保证初期正常生产必须购置的没有达到固定资产标准的设备、仪器、工卡模具、器具、生产家具和备品备件等的购置费用D.该项费用一般以需要安装的设备费为基数乘以一定费率计算正确答案C
99、根据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，建设投资由（）三项费用构成A.工程费用、建设期利息、预备费B.建设费用、建设期利息、流动资金C.工程费用、工程建设其他费用、预备费D.建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用正确答案C
100、国外建筑安装工程费用的构成中，关于暂定金额，下列说法正确的是（）A.包括在合同价中，供工程主体部分的施工或提供货物、材料、设备或服务、不可预料事件所使用的金额B.不包括在合同价中，供工程主体部分的施工或提供货物、材料、设备或服务、不可预料事件所使用的金额C.包括在合同价中，供工程任何部分的施工或提供货物、材料、设备或服务、不可预料事件所使用的金额D.不包括在合同价中，供工程任何部分的施工或提供货物、材料、设备或服务、不可预料事件所使用的金额正确答案C
101、下列关于工程定额定位的说法中正确的是（）A.对国有资金投资工程，作为其编制估算、概算、最高投标限价的依据作为其编制估算、概算、最高投标限价、投标报价的依据C.对国有资金投资工程，作为其编制估算、概算、最高投标限价、投标报价、合同价的依据作为其编制估算、概算、最高投标限价、投标报价、合同价、竣工结算价的依据正确答案A
102、某项目发承包双方，根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201的规定签订承包合同，双方约定承包人承担的材料价格风险系数为5%则下列有关物价变化的表述，正确的是（予调整予调整予调整予调整正确答案D
103、柱网布置是否合理，对工程造价和面积的利用效率都有较大影响建筑设计中对柱网布置应注意（）A.适当扩大柱距和跨度能使厂房有更大的灵活性B.单跨厂房跨度不变时，层数越多越经济C.多跨厂房柱间距不变时，跨度越大造价越低D.柱网布置与厂房的高度无关正确答案A
104、当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是oA.按照机械设备台班费计算B.按照台班费中的设备使用费计算C.自有设备按照台班折旧费、人工费与其他费用之和计算D.租赁设备按照台班租金计算正确答案c
105、某建设工程项目关键线路上的A工作由于非承包商的原因推迟了5天，还有一个非关键线路上的B工作也是由于非承包商的原因推迟了2天，B工作的总时差为3天，则承包商可以索赔的工期是天A.2578正确答案BD.工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价正确答案D
9、依法必须招标的项目.中标公示应包含的内容是（）oA.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况（有业绩信誉条件的）正确答案D
10、施工机械耐用总台班数，指机械从投入使用至（）前的总台班数A.大修B.报废C.项目工程竣工D.满5年正确答案B
11、下列用工项目中，属于预算定额人工工日消耗量的人工幅度差的是（）A.在施工定额基础上应增加计算的用工B.材料加工用工和电焊点火用工
106、关于缺陷责任期，下列说法正确的是（）oA.缺陷责任期是指在正常使用条件下建设工程的最低保修期B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C.缺陷责任期的期限按照《建设工程质量管理条例》的规定计取D.屋面防水工程的渗漏缺陷责任期为5年正确答案B
107、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为安全文明施工费的取费基数，而不能作为已完工程保护费的取费基数的是（）A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费B.定额人工费C.定额人工费与机械费之和D.定额人工费与材料费之和正确答案A
108、某工程合同价为100万元，合同约定采用价格指数调整价格差额，其中固定要素比重为
0.3调价要素C分别占合同价的比重为
0.
15、
0.
25、
0.3结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%则该工程实际结算款差额为（）万元
19.
7528.
7514.
2527.25正确答案c
109、在下列各项中，应计入新增固定资产价值的是（）A.尚未全部建成的附属辅助工程B.尚未交付使用的非生产性项目C.购置达到固定资产标准不需安装的设备、工器具D.未达到固定资产标准的设备、工器具的购置费用正确答案C
110、关于土地征用及拆迁补偿费的说法，正确的是（）A.征用林地、牧场的土地补偿费标准为该地被征用前三年平均年产值的6〜10倍B.拆迁补偿的方式可以实行货币补偿C.地上附着物及青苗补偿费归农村集体所有D.每公顷被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前三年平均年产值的30倍正确答案B
111、我国某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共10万元，外购配套件费2万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%利润率为5%若不考虑其他费用，则该设备的原价为（）万元A.
12.64B.
12.
4713.
6316.59正确答案C
112、工程量清单计价中，在进行分部分项工程量清单项目特征描述时，属于必须描述内容的是（）A.土石方工程中使用的机械设备B.混凝土工程中浇筑方法C.管道的连接方式D.现浇混凝土柱采用模板类型正确答案C
113、通过计时观察资料得知人工挖二类土lm3的基本工作时间为6小时，辅助工作时间占工序作业时间的4%o准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、16%则该人工挖二类土的时间定额是（）工日/m
30.
9490.
9940.
9891.307正确答案C
114、根据世界银行贷款项目国际竞争性招标程序，下列各项内容不容谈判的是（）A.设备、货物或工程数量可能的增减B.合同价格C.技术规格上的差别D.工程预付款的多少及支付条件正确答案B
115、下列关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（）A.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和B.工程费用为直接费、间接费、利润和税金之和C.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和D.工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和正确答案A
116、已知某建设项目采用招标方式选择承包人，已知该项目最高投标限价为6000万元，承包人中标价为5700万元，在最高投标限价和中标价中同时包括安全文明施工费100万元，暂列金额300万元，暂估价500万元则该项目承包人报价浮动率为（）
5.08%
5.00%
5.36%
5.45%正确答案B
117、关于招标控制价的说法，下列正确的是（）A.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，招标人应编制招标控制价，并应当拒绝低于最低投标限价的报价B.招标控制价应由招标人委托具有相应资质的工程造价咨询人编制C.工程造价管理机构应当在受理招标控制价投诉的10天内完成复查，特殊情况可适当延长D.建设工程的招标控制价反映的是单项工程费用正确答案C
118、采用计日工计价的任何一项变更工作，承包人提交的报表和凭证应包括的内容是（）A.工作名称、内容和数量B.投入人员的姓名、工种、级别、耗用工时和单价C.投入材料的名称、类别、数量和单价D.投入的施工机械型号、台数、耗用台时和单价正确答案A
119、当建设项目只有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式，二级预算编制形式由（）组成A.单项工程综合预算和单位工程预算B.建设项目总预算和单项工程综合预算C.建筑工程预算和安装工程预算D.建设项目总预算和单位工程预算正确答案D
120、（2020年真题）采用概算定额法编制设计概算的主要工作步骤有
①套用各子目的综合单价；
②搜集基础资料；
③计算措施项目费
④编写概算编制说明；
⑤汇总单位工程造价；
⑥计算工程量上述工作步骤正确的排序是（）A.
②⑥①③⑤④B.
④②⑥①⑤③C.
②⑥④①③⑤D.
④⑥②①⑤③正确答案A
121、（2016年真题）关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法中正确的是（）oA.分包工程费不包括分包工程的管理费和利润B.材料的预涨费计入管理费C.开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费D.在组成承包商投标报价时，管理费通常会单独列项正确答案C
122、关于无形资产的计价，以下说法中错误的是（）A.如果商标权是自创的，一般应作为无形资产入账B.购入的无形资产按照实际支付的价款计价C.企业接受捐赠的无形资产，按照发票账单所载金额或者同类无形资产市场价作价D.商标权的计价一般根据被许可方新增的收益确定正确答案A
123、关于建筑安装工程费中材料费的说法，正确的是（）A.材料费包括原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品、周转材料的费用B.材料消耗量是指形成工程实体的净用量C.材料检验试验费不包括对构件做破坏性试验的费用D.材料费等于材料消耗量与材料基价的乘积正确答案C
124、在建筑安装工程费的仪器仪表使用费中，下列不属于仪器仪表台班单价构成内容的是（）A.折旧费B.维护费C.人工费D.动力费正确答案C
125、（2019年真题）根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中属于安全文明施工费的是（）A.脚手架费B.临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明正确答案B
126、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50584的规定，下列的措施项目，需以“项”为单位进行编制的是（）A.施工排水、降水B.冬雨季施工C.垂直运输D.大型机械设备进出场及安拆正确答案B
127、（2017年真题）关于建设项目最终结清阶段承包人索赔的权利和期限，下列说法中正确的是（）oA.承包人接受竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止D.承包人提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止正确答案D
128、相较于在劳务市场招募零散的劳动力，承包人选择成建制劳务公司法人劳务分包具有的特点A.价格低，管理强度低B.价格高，管理强度低C.价格低，管理强度高D.价格高，管理强度高正确答案B
129、根据《标准施工招标文件》中合同条款规定，承包人可以索赔工期的时间是A.承包人原因导致的工程缺陷和损失B.发包人要求向承包人提前交付工程设备C.施工过程发现文物D.政策变化引起的价格调整正确答案C
130、工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本，其成本费用应由等组成A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、风险费用B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润C.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用D.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用正确答案C
131、有关索赔的要求，下列表述中正确的是A.国家法律、法规是工程索赔中最关键和最主要的依据B.根据索赔的目的和要求，可以将工程索赔分为工期索赔、费用索赔和利润索赔C.对于非强制性标准，未在合同中明确规定，不可以作为索赔的依据D.因客观原因导致的工程延期，承包人可以提出索赔保函手续费正确答案C
132、2018年真题某项目施工合同约定，承包人承租的水泥价格风险幅度为±5%超出部分采用造价信息法调差已知投标人投标价格、基准期发布价格分别为440元/t、450元/t2018年3月的造价信息发布价为430元/t则该月水泥的实际结算价格为元/t
418427.5430440正确答案D
133、关于国际工程工程变更范围，下列不构成变更的是oA.任何工作的质量或其他特性的改变C.班组操作地点转移用工D.材料水平搬运距离与材料堆放地点到操作地点的水平运输距离之差用工正确答案C
12、对于流动资金的估算，以下表述中正确的是（）0A.流动资金的估算可以分为分项详细估算法和指标估算法B.流动资金的年平均占用额度为流动资金的年周转额度除以流动资金的年周转次数C.不同生产负荷下的流动资金，可按100%生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比求得D.流动资金利息应计入建设期利息正确答案B
13、已知计算工程预付款起扣点的公式为T=P-M/N其中M的含义是（）A.工程预付款总额B.承包工程价款总额C.主要材料及构件所占比重D.开始扣回预付款时累计完成工作量正确答案A
14、关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（）A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量B.工程任何部分的标高、位置和（或）尺寸的改变C.合同中任何工作的工程量的变化D.实施工程的顺序或时间安排的改变正确答案C
134、当采用综合评估法进行工程总承包评标时，初步评审标准通常不包括（）0A.形式评审标准B.技术评审标准C.资格评审标准D.响应性评审标准正确答案B
135、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50584的规定，下列的措施项目，需以“项”为单位进行编制的是（）A.施工排水、降水B.冬雨季施工C.垂直运输D.大型机械设备进出场及安拆正确答案B
136、编制基本建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是（）A.待冲基建支出B.应付款C.待核销基建支出D.未交款正确答案C
137、在国外建筑安装工程费用中，工作人员劳动保护费列入（）A.人工费B.材料费C.管理费D.暂定金额正确答案C
138、关于招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是（）A.国有资金投资的工程逵设项应编制招标控制价B.招标控制价应在招标文件中公布，仅需公布总价C.招标控制价超过批准概算3%以内时、招标人不必将其报原概算审批部门审核D.当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价3%以内时，应责成招标人改正正确答案A
139、（2013年真题）下列工人工作时间消耗中，属于有效工作时间的是（）oA.因混凝土养护引起的停工时间B.偶然停工（停水、停电）增加的时间C.产品质量不合格返工的工作时间D.准备施工工具花费的口寸间正确答案D
140、下列财务评价指标中，属于融资后盈利能力分析的指标是（）A.项目总投资收益率B.项目投资回收期C.项目投资财务净现值D.项目投资财务内部收益率正确答案A
141、（2021年真题）某种材料含税（适用增值税率13%）出厂价为500元/t含税（适用增值税率9%）运杂费为30元/t运输损耗率为1%采购保管费率为3%该材料的预算单价（不含税）为（）元It
480.
93488.
94551.
36632.17正确答案B
142、（2013年真题）根据我国现行建设项目投资构成，下列费用项目中属于建设期利息包含内容的是（）oA.建设单位建设期后发生的利息B.施工单位建设期长期贷款利息C.国内代理机构收取的贷款管理费D.国外贷款机构收取的转贷费正确答案C
143、某中标单位提交履约担保，合同价格为200万元，则履约担保为（）万元10201530正确答案B
144、据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，建设投资由（）三项费用构成A.工程费用、建设期利息、预备费B.建设费用、建设期利息、流动资金C.工程费用、工程建设其他费用、预备费D.建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用正确答案c
145、国产非标准设备原价的确定可采用（）等方法A.概算指标法和定额估价法B.成本计算估价法和概算指标法C.分部组合估价法和百分比法D.成本计算估价法和分部组合估价法正确答案D
146、下列关于承揽国际工程时投标报价计算的表述，错误的是（）A.人工工日单价应是考虑工效的综合人工工日单价B.工期较长时，材料单价应考虑材料预涨费C.施工机械台班单价不包含大修理费，但包括日常的修理费D.分包费列入直接费中，应适当加入对分包商管理费正确答案D
147、关于施工合同工程价款的期中支付，下列说法中正确的是（）A.期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60%B.期中进度款的支付比例，一般不高于合同价款总额的90%C.承包人现场签证的金额，在竣工结算时一并结算D.发承包双方如对部分计量结果存在争议，等待争议解决后再支付全部进度款正确答案A
148、某工程施工工期为280天，现场搭建可周转使用的临时办公用房200nl2造价为180元/m2该临时设施可周转使用5年，年利用率90%在一次性拆除费用为1000元的情况下，该临时办公用房应计的周转使用临建费为（）元
5109.
045970.
966307.
467136.99正确答案D
149、关于分部分项工程量清单编制的说法，正确的是（）A.在编制分部分项工程量清单时，工作内容必须进行描述B.施工工程量大于按计算规则计算出的工程量的部分，由投标人在综合单价中考虑C.计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方便计算的单位D.同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，可采用相同的项目编码正确答案B
150、施工过程中在组织上不可分割，在操作上属于同一类的作业环节的施工过程通常称为A.工序B.工作过程C.综合工作过程D.动作正确答案A
151、在工程总承包评价方法中，与综合评估法相比，经评审的的最低投标价法下特有的初步评审标准的是OA.形式评审标准B.资格评审标准C.响应性评审标准D.承包人建议书评审标准正确答案D
152、下列编制方法中，不属于设备安装工程费概算编制方法的是0A.安装设备百分比法B.扩大单价法C.实际单价法D.综合吨位指标法正确答案C
153、某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备购置费1100万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期利息120万元，流动资金500万元，则该项目的固定资产投资为（）万元A.4250B.4430C.4550D.5050正确答案C
154、根据《招标投标法实施条例》的规定，下列关于投标限价的表述中错误的是（）A.招标人可以自行决定是否编制标底一个招标项目只能有一个标底C.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者其计算方法D.招标人可以规定最低投标限价正确答案D
155、某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定同时对多个标段的评标修正率为4%o现投标人甲同时投I、II标段，其报价分别为7000万元、6000万元在投标人甲已中标I标段的情况下，其n标段的评标价应为（）万元A.5720B.576062406280正确答案B
156、（2018年真题）竣工决算文件中，主要反映竣工工程建设成果和经验，全面考核分析工程投资与造价的书面总结文件是（）A.竣工财务决算说明书B.竣工财务决算报表C.工程竣工造价对比分析D.工程竣工验收报告正确答案A
157、（2016年真题）由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣除标准是（）oA.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量正确答案A
158、采用工程量清单模式进行建设项目招标控制价的编制，对于不可计量的措施项目，其结果不包括oA.管理费和利润B规费和税金C.风险费用D.人工费正确答案B
159、2020年真题根据《建设工程造价鉴定规范》GB/T51262-2017关于鉴定期限的起算，下列说法正确的是OA.从鉴定机构函复委托人接受委托之日起算B.从鉴定机构函复委托人接受委托之日的次日起算C.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日起算D.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日的次日起算正确答案D
160、是指对项目所需设备材料制造过程、质量进行驻厂监督所发生的费用A.监造费B.勘察费C.设计费D.监理费B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定应付价款C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格正确答案A
15、某建设项目达到设计生产能力后，全厂定员1000人，工资和福利费按照每人每年20000元估算每年的其他费用为1000万元，其中其他制造费600万元，现金的周转次数为每年10次流动资金估算中应收账款估算额为2000万元，应付账款估算额为1500万元，存货估算额为6000万元，则该项目流动资金估算额为（）万元6800676098009760正确答案A
16、在世界银行规定的项目总建设成本中，属于项目直接建设成本的是（）A.临时公共设施的维持费B.开工试车费C.施工管理现场人员的薪金D.生产前的勘测费用正确答案A
161、某建设项目建安工程费为2000万元，设备购置费310万元，工程建设其他费300万元，已知基本预备费率为5%项目建设前期年限为
0.5年，建设期为2年，每年完成投资的50%年均投资价格上涨率为7%则该项目的预备费为（）万元A.
336.23B.
358.
21378.
71424.97正确答案D
162、（2021年真题）《工程造价术语标准》（GB/T50875）属于工程造价管理标准中的（）A.基础标准B.管理规范C.操作规程D.质量管理标准正确答案A
163、在国外建筑安装工程费用构成中，承包商投标报价时不计入和分摊进单价，而需单独列项的是（）A.临时设施费B.总部管理费C.利润D.税金正确答案A
164、（2019年真题）国际工程投标报价时，对于当地采购的材料，其单价应为（）A.市场价格+运杂费B.市场价格+运杂费+运输保管耗损费C.市场价格+运杂费+采购保管费D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费正确答案D
165、在招标工程量清单编制的准备工作中，初步研究阶段主要完成的工程内容包括（）A.现场踏勘B.拟定常规的施工组织设计C.确定工程量清单编审的范围及需要设定的暂估价D.估算整体工程量正确答案C
166、关于联合体投标需遵循的规定，下列说法中正确的是（）A.联合体各方签订共同投标协议后，可再以自己名义单独投标B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效性待定C.由同一专业的单位组成的联合体，按其中较高资质确定联合体资质等级D.联合体投标的，可以联合体牵头人的名义提交投标保证金正确答案D
167、关于征地补偿费用，下列表述中正确的是A.地上附着物补偿应根据协调征地方案前地上附着物的实际情况确定B.土地补偿费和安置补偿费的总和不得超过土地被征用前三年平均年产值的15倍C.征用未开发的规划菜地按一年只种一茬的标准缴纳新菜地开发建设基金D.征收耕地占用税时，对于占用前三年曾用于种植农作物的土地不得视为耕地正确答案A
168、通过计时观察资料得知人工挖二类土lm3的基本工作时间为6小时，辅助工作时间占工序作业时间的4%o准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、16%则该人工挖二类土的时间定额是工日/m
30.
9490.
9940.
9891.307正确答案C
169、某项目根据《建设项目投资估算编审规程》CECA/GCI-2015采用概算法编制的估算中，工程费用为8000万元，基本预备费用为880万元，价差预备费为120万元，工程建设其他费800万元，建设期利息为200万元，流动资金为100万元，则该项目建设投资估算为万元968098001000010100正确答案B
170、2014年真题下列在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失中，应由承包人承担的是oA.因工程损害导致的第三方人员伤亡B.因工程损害导致的承包人人员伤亡C.工程设备的损害D.应监理人要求承包人照管工程的费用正确答案B
171、关于专利及专有技术使用费计算的说法正确的有A.专利使用费的计算应按专利使用许可协议的规定计列B.专有技术的界定应以国家鉴定批准为依据C.项目投资中需考虑生产期支付的专利及专有技术使用费D.一次性支付的商标权及特许经营权费用应全部在生产成本中核算正确答案A
172、关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中不正确的是A.场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整和原有设施拆除费用B.建设场地的大型土石方工程费用应计入场地准备费C.凡可回收材料的拆除工程采用以料抵工方式冲抵拆除清理费D.场地准备及临时设施费不应包括已列入建安工程费中的施工单位临时设施费正确答案B
173、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008的规定，在合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有的且难以事先商定价格的额外工作，应计入之中A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.措施项目费正确答案C
174、编制工程竣工决算应具备的条件不包括A.涉及法律诉讼、工程质量纠纷的事项已处理完毕B.收尾工程投资和预留费用不超过规定的比例C.单项工程或建设项目竣工结算已完成D.会计核算及财务管理资料已归档正确答案D
175、某建设项目估算的静态投资额为5000万元，计划于估算完成一年后开工建设，建设期为1年若年均投资价格上涨率为8%则项目建设期的涨价预备费为万元
196.
2400.0C.
611.8D.
832.0正确答案C
176、招标工程量清单计量与计价过程中，分部分项工程项目清单必须载明的要件是正确答案D
177、关于垫资施工合同价款纠纷处理，下列说法正确的是A.合同约定垫资利率高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的，按合同约定返还垫资利息B.当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理C.当事人对垫资利息没有约定的，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息D.垫资达到合同综合一定比例以上时为无效合同正确答案B
178、采用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料的，在进行增值税进项税抵扣时，正确的做法是A.“一票制”下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣B.“一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行柢扣C.“二票制”下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进行抵扣D.“二票制”下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保管费按交通运输适用税率进行抵扣正确答案C
179、下列费用中，不属于国外雇用工人人工工日单价的是A.基本工资B.住房公积金C.夜间施工的增加工资D.工人上下班交通费正确答案B
180、下列情形中评标委员会应否决其投标的是（）A.采用了明显的不平衡报价策略B.招标文件未允许情况下，同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价C.未对招标工程量清单的所有项目都进行报价D.投标总价金额与依据单价计算出的结果不一致正确答案B
181、（2017年真题）关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确的是（）oA.投标人情况、发包人对工程管理要求对其内容会有直接影响B.暂列金额可以只列总额，但不同专业预留的暂列金额应分别列项C.专业工程暂估价应包括利润、规费和税金D.计日工的暂定数量可以由投标人填写正确答案B
182、概算定额与预算定额的表述正确的是（）A.预算定额的编制较概算定额简化一些B.表达的主要方式及基本使用方法不同C.项目划分和综合扩大程度相当D.均包括人工、材料和机械台班使用量定额正确答案D
183、下列费用中，属于与项目建设有关的其他费用中研究试验费的是（）A.按施工验收规定在施工中必须进行试验所需费用B.应在建筑安装费用中列支的施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费C.应由科技三项费用（即新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费）开支的项D.应由勘察设计费或工程费用中开支的项目正确答案A
184、下列安装工程费估算公式中，适用于估算工业炉窑砌筑和工艺保温或绝热工程安装工程费的是（）A.设备原价义设备安装费率（％）B.重量（体积、面积）总量X单位重量（体积、面积）安装费指标C.设备原价X材料费占设备费百分比X材料安装费率（％）D.安装工程功能总量X功能单位安装工程费指标正确答案B
185、对于农产品、矿产品等初步加工建设项目，在进行建设地区选择时应遵循的原则是（）A.靠近大中城市B.靠近燃料提供地C.靠近产品消费地D.靠近原料产地正确答案D
186、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（）A.综合单价调高，措施项目调增B.综合单价调高，措施项目调减C.综合单价调低，措施项目调增D.综合单价调低，措施项目调减正确答案C
187、我国某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定借款国国内投标人有
7.5%的评标优惠，若投标工期提前，则按每月25万美元进行报价修正，现国内甲投标人报价5000万美元，承诺较投标要求工期提前2个月，则甲投标人评标价为（）万美元5000462546004575正确答案D
188、（2013年真题）下列费用项目中，应计入进口材料运杂费中的是（）oA.国际运费正确答案A
17、某公司承包一合同价格为600万元的工程，计划工期为200天，延期20天，同时期承包的所有工程合同总价为1800万元，公司计划总部管理费为60万元，在获得工程延期索赔批准后，可进一步获得的总部管理费为（）2万元20万元6万元3万元正确答案A
18、根据《房屋建筑与装饰工程量计算规范》，可精确计量的措施项目包括（）A.安全文明施工费B.冬雨季施工增加费C.二次搬运费D.施工排水、降水费正确答案D
19、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（）A.综合单价调高，措施项目费调增B.国际运输保险费C.到岸后外埠中转运输费D.进口环节税费正确答案C
189、关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整D.招标工程量清单中措施工项目缺项，招标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加正确答案B
190、根据世界银行工程项目总建设成本的构成，以下各项中属于直接建设成本的是oA.前期研究、勘测费用B.施工现场监督的费用C.工厂投料试车必需的材料费用D.建筑保险和债券正确答案D
191、当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（）A.按照机械设备台班费计算B.按照台班费中的设备使用费计算C.自有设备按照台班折旧费、人工费和其他费之和计算D.租赁设备按照台班租金计算正确答案C
192、下列关于其他项目清单中的计日工的表述错误的是（）A.计日工的计价是由招标人提供详细的人工、材料、机械的名称、计量单位和相应数量，投标人报综合单价B.计日工费用的多少是由招标人暂定的C.计日工按照承包商填报的适用项目的单价进行计价支付D.计日工计入投标人的报价中正确答案B
193、（2020年真题）某装载容量为15m3的运输机械，每运输10km的一次循环工作中，装车、运输、卸料、空车返回时间分别为lOmin15min.8min12min机械时间利用系数为
0.75则该机械运输10km的台班产量定额为（）10m3/台班
810.
911216.36正确答案C
194、施工企业投标报价时可以自主确定人工费，但最低日工资单价不得低于工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低工资标准普工倍、一般技工倍、高级技工倍13；
2.5；
3.
51.5；
2.5；
3.
51.3；2；
31.5；2；3正确答案C
195、下列各项中不属于设计总概算文件的是A.分年度总投资表B.主要建筑安装材料汇总表C.编制说明D.各单项工程综合概算书正确答案A
196、根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指A.为完成工程项目建造、生产性设备及配套工程安装所需的费用B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.在建设期内预计或实际支出的建设费用正确答案D
197、某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，第二年贷款1800万元，第三年贷款1200万元，年利率10%建设期内只计息不支付，则项目建设期贷款利息为万元
400.
0580.
0609.
5780.0正确答案C
198、2017年真题根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013关于工程计量，下列说法中正确的是oA.合同文件中规定的各种费用支付项目应予计量B.因异常恶劣天气造成的返工工程量不予计量C.成本加酬金合同应按照总价合同的计量规定进行计量D.总价合同应按实际完成的工程量计算正确答案A
199、以直接费为取费基数时，下列企业管理费费率计算公式中，正确的是（）A.企业管理费费率二年管理费总额/（全年建安产值*直接费占总造价比例）*100%B.企业管理费费率二生产工人年平均管理费/（年有效施工天数*人工单价）*100%C.企业管理费费率=生产工人年平均管理费/［年有效施工天数*（人工单价+每一工日机械使用费）］*100%D.企业管理费费率=生产工人年平均管理费/（年有效施工天数*人工单价）*人工费占直接费比例（%）正确答案D
200、用工料单价法计算建筑安装工程费时需套用定额预算单价，下列做法正确的是（）oA.分项工程名称与定额名称完全一致时，直接套用定额预算单价B.分项工程计量单位与定额计量单位完全一致时，直接套用定额预算单价C.分项工程主要材料品种与预算定额不一致时，直接套用定额预算单价D.分项工程施工工艺条件与预算定额不一致时，调整定额预算单价后套用正确答案D
201、按照费用构成要素划分建筑安装工程费用项目，以下各项中属于企业管理费的是（）A.工程保险费B.工伤保险费C.地方教育附加D.建设单位委托检测机构对建筑安装物进行检测的费用正确答案C
202、（2016年真题）投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为OoA.承包人任务B.计价方式C.付款办法D.合同价款调整正确答案B
203、在国外建筑安装工程费用中，属于单项工程开办费的项目是（）A.业务资料费B.代理人的费用与佣金C.工人的招雇解雇费D.恶劣气候条件下的工程防护费正确答案D
204、下列原因中，不能据以调整设计概算的是（）A.超出原设计范围的重大变更B.超出承包人预期的货币贬值和汇率变化C.超出基本预备费规定范围的不可抗拒重大自然灾害引起的工程变动和费用增加D.超出价差预备费的国家重大政策性调整正确答案B
205、某地新建单身宿舍一座，当地同期类似工程概算指标为900元加2该工程基础为混凝土结构，而概算指标对应的基础为毛石混凝土结构已知该工程与概算指标每100m2建筑面积中分摊的基础工程量均为15m3同期毛石混凝土基础综合单价为580元/m3混凝土基础综合单价为640元/m3则经结构差异修正后的概算指标为（）元/成891909960993正确答案B
206、根据FIBIC《施工合同文件》（1999版）通用合同条件，关于发包人对保留金的保留和返还，下列说法中正确的是（）A.每次期中支付时扣留
2.5%〜5%作为保留金B.签发整个工程的接收证书后，返还40%的保留金C.工程最后一个缺陷通知期满后，返还剩余的保留金D.如承包人有尚未完成的工作，不应返还剩余的保证金正确答案C
207、招标人对已经发出的招标文件进行必要的修改，应当在投标截止时间（）天前，以书面形式修改招标文件15天20天25天30天正确答案A
208、下列关于不可抗力事件造成的工期延误及损失处理，说法正确的是（）A.工期顺延，承包人承担与工程施工有关的损失B.工期顺延，第三方人员伤亡和财产损失按一定的比例由发包人和承包人共同分担C.工期顺延，各自的损失各自承担，工程的损失由发包人承担D.工期顺延，人员伤亡的损失由发包人承担正确答案C
209、关合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的正确答案A
210、关于发全文明施工费的支付，下列说法正确的是（）oA.按**工期平均分摊安全文明施工费，与进度款同期支付B.按合同建筑安装工程费分摊安全文施工费，与进度款同期支付C.在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%其余部分与进度款同期支付D.在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%正确答案C
211、在工程量清单计价中，下列费用项目应计入总承包服务费的是A.总承包人的工程分包费B.总承包人的管理费C.总承包人对发包人自行采购材料的保管费D.总承包工程的竣工验收费正确答案C
212、反映建设项目建成后新增固定资产、流动资产、无形资产和其他资产价值的情况和价值，作为财产交接、检查投资计划完成情况和分析投资效果的依据A.基本建设项目概况表B.基本建设项目竣工财务决算表C.基本建设项目交付使用资产总表D.建设项目交付使用资产明细表正确答案C
213、根据《建设工程造价咨询规范》GB/T51095-2015规定，下列对投标文件的评审内容，属于清标工作的是（）A.营业执照的有效性B.营业执照、资质证书、安全生产许可证的一致性C.投标函上签字与盖章的合法性D.投标文件是否实质性响应招标文件正确答案D
214、在定额基价的编制中，概算定额和预算定额的区别是（）A.表达的主要内容B.表达的主要方式C.基本使用方法D.项目划分正确答案D
215、下列关于工具、器具及生产家具购置费的表述中，正确的是（）A.该项费用属于设备费B.该项费用属于工程建设其他费用C.该项费用是为了保证项目生产运营期的需要而支付的相关购置费用D.该项费用一般以需要安装的设备购置费为基数乘以一定费率计算B.综合单价调高，措施项目费调减C.综合单价调低，措施项目费调增D.综合单价调低，措施项目费调减正确答案C
20、下列因工程变更引起的价款调整，需考虑承包人报价浮动率的是A.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的桩基增量工程B.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的脚手架增量工程C.已标价工程量清单中没有类似于变更工程项目的桩基增量工程D.已标价工程量清单中有类似于变更工程项目的脚手架增量工程正确答案C
21、在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下，可采用的设计概算编制方法是OA.概算定额法B.概算指标法C.预算单价法D.综合吨位指标法正确答案B正确答案D
216、某地拟建一办公楼，与该工程技术条件基本相同的概算指标经地区价差调整后的建安工程价格为20万元/100m
1833.
002031.
252125.
002166.67正确答案D
217、2016年真题某出料容量750L的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40s运料和其他时间的交叠时间为50s机械利用系数为为8该机械的台班产量定额为m3/台班
29.
7932.
6036.
0039.27正确答案C
218、某地市政道路工程，已知与其类似已完工作造价指标为600元/m2人、材、机占工程造价10%50%20%拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为LIL05L05假定以人、材、机为基数取费，综合费率为25%则该工程综合单价为（）
507608.
4633.75657正确答案C
219、（2019年真题）根据现行工程量计算规范，适宜采用分部分项工程项目清单计价方式计价的措施项目费是（）A.二次搬运费B.超高施工增加费C.已完工程及设备保护费D.地上、地下设施临时保护费正确答案B
220、某项目运营期第四年的有关财务数据为利润总额2000万元，全部为应纳所得税额，所得税率为25%；当年计提折旧600万元，不计摊销；当年应还本1200万元，付息300万元本年度该项目的偿债备付率为（）A.
1.
751.
61.5D.
1.4正确答案B
221、当采用价格指数调整价格差额时，下列表述中正确的是（）A.定值和变值权重，应在签订合同时由发包、承包双方商定B.价格指数应首先采用工程造价管理机构提供的价格指数C.缺乏工程造价管理机构提供的价格指数时，应采用物价部门提供的价格指数D.在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂不调整，在以后的付款中再按实调整正确答案B
222、下列用时中，同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的是（）A.水电路转移所造成的停工B.工序交接时对前一工序不可避免的修整用工C.准备与结束工作时间D.机械土方工程配合用工正确答案C
223、某进口设备通过海洋运输，到岸价为972万元，国际运费88万元，海上运输危险费率3%，则离岸价为（）万元
881.
08883.74C.
1063.18D.
1091.90正确答案A
224、为某种建筑物或构筑物编制，且在指标中需对工程结构形式做介绍的概算指标是（）A.综合概算指标B.单项概算指标C.单位概算指标D.建设项目概算指标正确答案B
225、下列有关合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）A.施工合同无效，但工程验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的正确答案A
226、在机械工作时间消耗的分类中，筑路机在工作区末端调头的时间属于（）A.有根据地降低负荷下的工作时间B.机械的多余工作时间C.不可避免的无负荷工作时间D.低负荷下的工作时间正确答案C
227、具有下列行为，应被视为投标人相互串通投标的是（）oA.投标人之间约定中标人B.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容C.某投标人的项目管理成员曾在另一投标人单位任职的D.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜正确答案D
228、下列用时中，同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的是（）A.水电路转移所造成的停工B.工序交接时对前一工序不可避免的修整用工C.准备与结束工作时间D.机械土方工程配合用工正确答案C
229、关于建设期利息计算公式的应用，下列说法正确的是（）A.按总贷款分年均衡发放考虑B.PjT为第（j-l）年年初累计贷款本金和利息之和C.按贷款在年中发放和支用考虑D.按建设期内支付贷款利息考虑正确答案A
230、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）允许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行修正或增加的内容是（）A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.暂列金额D.计日工正确答案B
231、某建设项目业主与甲施工单位签订了施工承包合同，合同中保函手续费为40万元，合同工期为500天合同履行过程中，因不可抗力事件发生致使开工日期推迟50天，因不可预见的外界条件停工20天，因异常不利的气候条件停工15天，因季节性大雨停工5天，因分包单位延期交工停工10天，上述事件均未发生在同一时间，则甲施工单位可索赔的保函手续费为（）万元
1.
66.
85.6D.8正确答案A
232、在建设期内因各种不可预见因素的变化而预留的可能增加的费用是A.流动资金B.建设期利息C.预备费D.其他资产费用正确答案C
233、当一般纳税人采用一般计税方法时，材料单价中需要扣除增值税进项税额的是A.运杂费和运输损耗费B.材料原价和运输损耗费C.材料原价和运杂费D.运输损耗费和采购及保管费正确答案C
234、2017年真题下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是oA.工程验收合格，承包人请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿B.工程验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用C.工程验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款D.承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理正确答案C
235、管理者不直接与承包人签订合同，但委托监督承包人履行合同的工程总承包方式是A.EPC总承包B.交钥匙总承包C.设计一采购总承包D.工程项目管理总承包正确答案D
236、2021年真题编制招标工程量清单时，下列措施项目应列入〃总价措施项目清单与计价表〃的是OA.脚手架B.混凝土模板及支架C.施工场地硬化D.施工排水降水正确答案C
237、2017年真题关于评标过程中，对投标报价算术错误的修正，下列说法中正确的是oA.评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正B.修正的价格，经评标委员会书面确认后具有约束力C.投标人应接受修正价格，否则将没收其投标保证金D.投标文件中的大写与小写金额不一致的，以小写金额为准正确答案A
238、建设工程预算编制中的总预算由（）组成A.综合预算和工程建设其他费、预备费B.预备费、建设期利息及铺底流动资金C.综合预算和工程建设其他费、铺底流动资金D.综合预算和工程建设其他费、预备费、建设期利息及铺底流动资金正确答案D
239、根据我国现行建设项目总投资及工程造价组成，工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的费用，应包含在（）内A.未明确项目准备金B.工程建设不可预见费C.暂列金额D.不可预见准备金正确答案B
240、某工程基准单价1600元/平米，其中人材机占比分别为
0.
15、
0.
6.
0.1建设期人材机的造价指数分别为
1.
1、
1.
25、
0.95假如综合费率取为人材机总价的25%那么该工程的综合单价为（）1856193220202320正确答案C
241、按照索赔事件的性质分类，在施工中发现地下流砂引起的索赔属于（）A.工程变更索赔B.工程延误索赔C.不可预见的不利条件索赔D.合同终止的索赔正确答案C
242、某国内设备制造厂生产某台非标准设备的生产制造成本及包装费用20万元，外购配套件费为3万元利润率为10%增值税率为13%则生产该台设备的利润为（）万元
2.
002.
262.
302.
6022、根据《标准施工招标文件》，施工工期的起算日期为（）A.发承包双方签订施工合同协议书之日B.合同进度计划确定的开工日期C.监理人发出开工通知7天D.开工通知中载明的开通日期正确答案D
23、下列工程造价指数中，适合采用综合指数形式表示的是（）A.设备、工器具价格指数B.建筑安装工程造价指数C.单项工程造价指数D.建设项目造价指数正确答案A
24、（2020年真题）因工程变更引起措施项目发生变化时，关于合同价款的调整，下列说法正确的是（）A.安全文明施工费不予调整B.按总价计算的措施项目费的调整，不考虑承包人报价浮动因素C.按单价计算的措施项目费的调整，以实际发生变化的措施项目数量为准D.招标清单中漏项的措施项目费的调整，以承包人自行拟定的实施方案为准正确答案C正确答案A
243、关于评标过程中，对投标报价算术错误的修正，下列说法中正确的是（）A.评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正B.修正的价格，经评标委员会书面确认后具有约束力C.投标人应接受修正价格，否则将没收其投标保证金D.投标文件中的大写与小写金额不一致的，以小写金额为准正确答案A
244、在住宅小区规划设计中，其核心问题是（）A.小区环境优美B.经济适用C.提高土地利用率D.户型设计正确答案C
245、（2018年真题）某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，可行性研究费100万元，勘察设计费5000万元，引进技术和引进设备其他费400万元，市政公用设施建设及绿化费2000万元，专利权使用费200万元，非专利技术使用费100万元，生产准备及开办费500万元则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（）O10000万元、300万元、0万元9600万元、700万元、0万元9500万元、300万元、500万元9100万元、700万元、500万元正确答案C
246、工程总承包投标报价成本分析过程中，被归为公司本部费用的是（）A.勘察设计费B.施工费用C.分包合同费用D.调试、开车服务费正确答案A
247、根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（）A.为完成工程项目建造、生产性设备及配套工程安装所需的费用B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.在建设期内预计或实际支出的建设费用正确答案D
248、2016年真题关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法中正确的是oA.分包工程费不包括分包工程的管理费和利润B.材料的预涨费计入管理费C.开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费D.在组成承包商投标报价时，管理费通常会单独列项正确答案C
249、因非承包人原因的工程变更，造成施工方案变更，导致增加原措施费中没有的措施项目时，下列对措施费变更的处理程序正确的是A.由发包人提出适当的措施费变更后调整B.由监理人提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整C.由承包人提出适当的措施费变更，经监理人确认后调整D.由承包人提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整正确答案D
250、2018年真题发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是oA.依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价B.依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价C.依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价D.依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价正确答案B
251、若完成lm3墙体砌筑工作的基本工时为0・5工日，辅助工作时间占工序时间的4%准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6%、3%和12%该工程产量定额为（）m3/工日
1.
7211.
6451.
5901.517正确答案D
252、某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4一次检修费为2000元，维护费系数为60%机上人工费和燃料动力费为60元/台班不考虑残值、进项税和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班
107.
68110.24C.
112.80D.
52.80正确答案A
253、当初步设计较深，有详细的设备清单时，可采用的设备安装工程概算编制方法是（A.扩大单价法B.预算单价法C.综合吨位指标法D.安装设备百分比法正确答案B
254、工程量清单计价的基础公式正确的是（）A.分部分项工程费（分部分项工程量*相应分部分项综合单价）B.其他项目费=暂估价+计日工+总承包服务费C.单位工程报价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费D.建设项目总报价单位工程报价正确答案A
255、某地市政道路工程，已知与其类似已完工作造价指标为600元/m2人、材、机占工程造价10%50%20%拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为
1.
11.
051.05假定以人、材、机为基数取费，综合费率为25%则该工程综合单价为（）
507608.
4633.75657正确答案C
256、关于工程量清单“量价分离”和“风险分担”的编制原则，下列说法正确的是（）A.招标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责B.招标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责C.投标人对已标价工程星清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责D.投标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责正确答案A
257、招标人对已发出的招标文件进行的必要修改，应当在投标截止时间（）天前发出710C.4D.15正确答案D
258、在国外建筑安装工程费用构成中，属于管理费的是（）A.施工用电、用水费B.代理人费用和佣金C.驻工地工程师办公费D.完工后清理费正确答案B
259、已知人工挖某土方lm3的基本工作时间恰为1个工日，辅助工作时间占工序作业时间的5%准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别古工作日的3%、2%、15%则该人工挖土的时间定额为（）工日/10m
313.
3313.
1613.
1312.50正确答案B
260、下列关于安全文明施工费预付款的说法，正确的是（）A.发包人应在开工后的14天内预付安全文明施工费B.安全文明施工费的预付额度不低于安全文明施工费总额的60%C.安全文明施工费按照同期安排的原则进行分解，与结算款一起支付D.发包人在付款期满后7天内仍未支付的，发生安全事故承担连带责任正确答案D
261、根据我国《建设工程质量管理条例》规定，下列关于保修期限的表述，错误的是（）A.屋面防水工程的防渗漏为5年B.给水排水管道工程为2年C.供热系统为2年D.电气管线工程为2年正确答案c
262、（2018年真题）关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（）0A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定应付价款C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格正确答案A
263、下列有关措施项目费计算的表述，正确的是（）A.夜间施工增加费的计算基数应为定额人工费或定额人工费与定额施工机具使用费之和B.成井费用属于应予计量的措施项目，而排水、降水费用属于不宜计量的措施项目C.超高施工增加费通常按照建筑物的建筑面积以“行”为单位计算D.混凝土模板及支架（撑）费按照模板面积以“nV”为单位计算正确答案A
264、投标报价有算术错误的，对其修正程序表述正确的是（）oA.评标委员会按照有关原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力B.投标人按照有关原则对投标报价进行修正，修正的价格经评标委员会书面确认后具有约束力C.评标委员会按照有关原则对投标报价进行修正，修正的价格经招标人书面确认后具有约束力D.投标人按照有关原则对投标报价进行修正，修正的价格经招标人书面确认后具有约束力正确答案A
265、下列关于其他项目清单中的计日工的表述错误的是（）A.计日工的计价是由招标人提供详细的人工、材料、机械的名称、计量单位和相应数量，投标人报综合单价B.计日工费用的多少是由招标人暂定的C.计日工按照承包商填报的适用项目的单价进行计价支付D.计日工计入投标人的报价中正确答案B
266、关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确的是（）A.投标人情况、发包人对工程管理要求对其内容会有直接影响B.暂列金额可以只列总额，但不同专业预留的暂列金额应分别列项C.专业工程暂估价应包括利润、规费和税金D.计日工的暂定数量可以由投标人填写正确答案B
267、已知某人工抹灰10m2的基本工作时间为4小时，辅助工作时间占工序作业时间的5%准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间占工作日的6%、11%、3%o则该人工抹灰的时间定额为（）工日/100m2o
6.
306.
566.
586.67正确答案C
268、下列不属于工程造价指标的测算方法的是（）oA.数据统计法B.典型工程法C.汇总计算法D.综合单价法正确答案D
269、进口一批车辆，已知到岸价为800万美元，关税税率为10%增值税税率为17%消费税税率为5肌进口车辆购置税税率为10%则该批车辆的进口车辆购置税为（）万元（1美元=
6.6元人民币）
611.
37712.
8750.
32877.87正确答案A。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
