2023-2024一级造价师之建设工程计价考点总结

2023-2024一级造价师之建设工程计价考点总结姓名学号得分

1、关于计日工的说法，下列错误的是（）A.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行B.承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程数量C.承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程单价D.列入进度款同期支付正确答案C

2、用工料单价法计算建筑安装工程费时需套用定额预算单价，下列做法正确的是（）oA.分项工程名称与定额名称完全一致时，直接套用定额预算单价B.分项工程计量单位与定额计量单位完全一致时，直接套用定额预算单价C.分项工程主要材料品种与预算定额不一致时，直接套用定额预算单价D.分项工程施工工艺条件与预算定额不一致时，调整定额预算单价后套用正确答案D

3、已知砖墙的砂浆损耗率为2%则lm3标准砖（灰缝为10mm）的砂浆总消耗量为（）m

30.

2310.

2410.

2260.236B.240C.

207.27D.

211.2正确答案A

26、根据《房屋建筑与装饰工程量计算规范》，可精确计量的措施项目包括（）A.安全文明施工费B.冬雨季施工增加费C.二次搬运费D.施工排水、降水费正确答案D

27、在工业项目的工艺设计过程中，影响工程造价的主要因素包括（）A.生产方法、工艺流程、功能分区B.建设规模、标准和产品方案C.工艺流程、功能分区、运输方式D.工艺流程、原材料供应、运输方式正确答案Bo

10.

4810.

8035.

6839.60正确答案C

267、我国建设项目规划阶段对投资估算精度的要求为控制在以内±20%±25%±30%±35%正确答案C

268、通过计时观察资料得知人工挖二类土lm3的基本工作时间为6h辅助工作时间占工序作业时间的2%准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、18%则该人工挖二类土的时间定额是工日/m

30.

9940.

7650.

8760.975正确答案A

269、在进行国际工程投标报价时，国内派出工人人工日工资单价需考虑工人出国期间的总费用，其内容包括（）0A.带薪法定假日、带薪休假日工资B.雇工招募和解雇应支付的费用C.工人上下班交通费D.工资预涨费正确答案D

270、在工程计价与控制中，作为工程结算的依据是（）A.预算定额B.概算定额C.概算指标D.投资估算指标正确答案A

271、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）A.综合单价中包括由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的

1.5%计算C.措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用正确答案C

272、下列对工程结算价款纠纷处理的是（）A.阴阳合同的结算依据，应当以双方签订的合同价款作为结算工程价款的根据B.承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不能作为结算工程款的依据C.工程造价鉴定结论确定的工程款计价方法与合同约定的工程款计价方法和计价标准不一致的，应以鉴定结论为准D.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的，不予支持正确答案D

273、某项目购买一台进口设备，该设备的离岸价为50万美元，国外运费为5万美元，运输保险费率为1%银行财务费率为

0.6%外贸手续费率为

2.5%关税税率27%增值税率13%则该设备的外贸手续费为（）万元人民币（1美元二6元人民币）

4.

336.

678.

3310.67正确答案C

274、工程量清单计价模式下，在招投标阶段对尚未确定的某分部分项工程费，应列于中A.暂列金额B.基本预备费C.暂估价D.工程建设其他费正确答案A

275、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是A.材料暂估价表中只填写原材料.燃料.构配件的暂估价B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写正确答案B

276、2018年真题关于工程计价定额中的概算指标，下列说法正确的是oA.概算指标通常以分部工程为对象B.概算指标中各种消耗量指标的确定，主要来自预算或结算资料C.概算指标的组成内容一般分为列表形式和必要的附录两部分D.概算指标的使用及调整方法，一般在附录中说明正确答案B

277、某公路工程合同价为500万元，其中人工费为50万元，水泥费为100万元，钢筋费为200万元，其他费用为150万元，结算时，人工费、水泥费、钢筋费价格指数分别增长了

0.

25、

0.

25.

0.3则该工程实际结算款额为（）万元

620597.5530470正确答案B

278、已知某建筑材料的供应价格为30000元/吨，材料运杂费为1000元/吨，采购及保管费率2%运输损耗率1%则该材料的运输损耗为（）元/吨（各项价格均不含进项税额）

300.

0316.

2324.

5310.0正确答案D

279、当进行工艺流程方案选择时，应考虑的问题是（）A.研究与项目产品有关的国内外工艺流程，分析比较其优势和发展趋势B.研究拟采用的工艺流程是否符合节能和清洁的要求C.研究工艺流程各工序间的合理衔接，工艺流程应通畅.简捷D.研究拟采用的工艺流程是否与采用的原材料相适应正确答案C

280、在施工合同履行期间由于不可抗力造成的损失中，应由发包人承担的是（）A.因工程损害导致的第三方人员伤亡B.因工程损害导致的承包人人员伤亡C.承包人的施工机械设备损坏D.承包人的停工损失正确答案A

28、一台设备原值5万元，使用期内大修3次，每维修期运转400台班，设备残值5%该设备台班折旧费为

29.

6931.

2539.

5841.67正确答案A

29、在工业建设项目中，下列有关建筑设计对造价的影响，描述错误的是（）A.建筑层高的增加会引起各项费用的增加B.增加建筑物层数会降低单位建筑面积的造价C.室内外高差过大，建筑物的工程造价提高，高差过小又影响使用D.对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构正确答案B

30、出料容量为500L的砂浆搅拌机，每循环工作一次，需要运料、装料、搅拌、卸料和中断的时间分别为120s.30s、180s、30s、30s其中运料与其他循环组成部分交叠的时间为30s机械时间利用系数为

0.8则500L砂浆搅拌机的产量定额为（）m3/台班（lni3=1000L）

27.

4329.

5432.

0048.00正确答案c

31、根据国外建筑安装工程费用构成，施工用水、用电费应计入（）A.材料费B.施工机械费C.管理费D.开办费正确答案D

32、在工程总承包合同生效后，发包人向承包人支付预付款的前提是收到承包人提交的预付保函（）5日内7日内10日内14日内正确答案C

33、国内生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2万元，专用工具费率5%废品损失费率10%包装费

0.4万元，利润率为10%用成本计算估价法计得该设备的利润是（）万元

2.

002.10C.

2.31D.

2.35正确答案D

34、民用住宅建筑设计中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是（）A.矩形一正方形一T形一L形B.L.形一T形一矩形一正方形C.正方形一矩形一T形一L形D.T形一L形一正方形一矩形正确答案C

35、某项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为500万元，并约定合同价的60%为可调部分可调部分中，人工占40%材料占40%其余占20虬结算时，人工费价格指数增长了10%材料费增长了15%其他未发生变化则该项工程项目应结算的工程价款为（）万元520530540550正确答案B

36、最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程计价信息主要包括（）OA.工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息B.价格信息、工程造价指数和工程造价指标C.人工价格信息、材料价格信息及在建工程信息D.价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息正确答案B

37、根据FIDIC《施工合同条件》（1999年版）通用条款，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的必要条件是（）A.实际分项工程量变化大于15%B.该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的

0.01%C.工程量的变更直接导致了该部分工程每单位工程费用的变动超过了2%D.该部分工程量变更导致直接费受到损失正确答案B

38、（2020年真题）某国内设备制造厂生产某台非标准设备的生产制造成本及包装费用20万元，外购配套件费为3万元，利润率为10%利润为（）万元

2.

002.

262.

302.60正确答案A

39、假设qKKC.KD.K正确答案C

40、某项目建设期内第一年贷款100万元，第二年贷款200万元，贷款在各年内均衡发放，年利率10%建设期内利息只计息不支付，则建设期利息为（）万元

304025.5D.41正确答案C

41、施工企业按规定缴纳的非生产性车船使用税应计入建安工程造价的（）A.税金B.利润C企业管理费D.规费正确答案C

42、施工企业投标报价时可以自主确定人工费，但最低日工资单价不得低于工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低工资标准普工倍、一般技工倍、高级技工倍

1.3；

2.5；

3.515；

2.5；

3.

51.3；2；

31.5；2；3正确答案C

43、某公路工程承包工程总价款额为3000万元，工程预付款为10%其中主要材料水泥费用占20%、沥青占10%钢筋占20%、人工费占15%其他费用占35%则该公路工程预付款起扣点为万元2538240027001950正确答案B

44、在工程总承包合同生效后，发包人向承包人支付预付款的前提是收到承包人提交的预付保函（）5日内7日内10口内14日内正确答案C

45、某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4一次检修费为2000元，维护费系数为60%机上人工费和燃料动力费为60元/台班不考虑残值、进项税和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班

107.

68110.

24112.

8052.80正确答案A

46、有关最终结清的过程，下列表述中正确的是（）A.最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后发包人与承包人结清全部剩余款项的活动B.承包人在提交的最终结清申请中，可以提出工程接收证书颁发前发生的索赔C.承包人接受最终支付证书后，可以提出工程接收证书颁发后发生的索赔D.发包人对最终结清申请单内容有异议的，按照合同约定的争议解决方式处理正确答案A

47、在FIDIC合同条件中，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其时间费用后，其中支付证书中应增加费用的（）作为工程材料和预备预支款50%60%70%80%正确答案D

48、根据《建设工程工程星清单计价规范》中对招标控制价的相关规定，下列说法正确的是（）A.招标控制价公布后根据需要可以上浮或下调B.招标人可以只公布招标控制价总价，也可以只公布单价C.招标控制价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D.高于招标控制价的投标报价应被拒绝正确答案D

49、关于设计概算的调整，下列说法正确的是（）A.若设计概算已通过批准，则不得调整B.一个工程可多次调整设计概算C.因项目建设期价格大幅上涨，可以向国家发展改期委员会申请调整概算D.地质条件发生重大变化，不允许调整概算正确答案C

50、直接发承包项目如按初步设计总概算投资包干，其签约合同费应以（）为准A.经审批的概算投资总额B.经审批的概算投资相对应的建筑安装费用C.经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资D.经审批的概算投资中相对应的工程费用正确答案C

51、最高投标限价的编制中，综合单价的组价包括如下工作

（1）确定组价子目的人材机单价；

（2）确定清单计量单位子项目名称；

（3）将合价除以清单项目的工程量；

（4）计算组价子目合价正确的组价顺序1423214321341324正确答案B正确答案A

4、下列关于投标准备时间的说法错误的是（）A.采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于20日B.投标准备时间是投标人编制投标文件所需要的合理时间C.招标文件修改或澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应推后投标截止时间D.投标准备时间自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日止正确答案A

5、关于建设项目投资估算的编制，下列说法正确的是（）oA.应直接委托造价工程师编制B.应做到费用构成齐全，并适当降低估算标准，节省投资C.项目建设书阶段的投资估算精度误差应控制在±20%以内D.应对影响造价变动的因素进行敏感性分析正确答案D

6、关于单位工程概算的费用组成，下列表述中正确的是（）A.由直接费、企业管理费、利润、规费组成B.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金组成C.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金、设备及工器具购置费组成

52、根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于国际工程工程变更与合同价款调整，下列说法正确的是（）OA.合同中任何工作的工程量变化均能调整合同价款B.不论何种变更，均须由工程师发出变更指令C.在明确构成工程变更的情况下，承包商仍须按程序发出索赔通知D.承包商提出的对业主有利的工程变更建议书的编制费用，应由业主承担正确答案B

53、采用计日工计价的任何一项变更工作，承包人提交的报表和凭证应包括的内容是（）A.工作名称、内容和数量B.投入人员的姓名、工种、级别、耗用工时和单价C.投入材料的名称、类别、数量和单价D.投入的施工机械型号、台数、耗用台时和单价正确答案A

54、建设工程造价数据样本数量达不到最少样本数量要求时，建设工程造价指标应采用（）测算A.典型工程法B.数据统计法C.比例分析法D.汇总计算法正确答案A

55、项目决策的（）是决定工程造价的基础A.深度B.正确性C.内容D.建设规模正确答案C

56、（2011年真题）《建设工程工程量清单计价规范》规定，分部分项工程量清单项目编码的第三级为表示（）的顺序码A.分项工程B.扩大分项工程C.分部工程D.专业工程正确答案C

57、在工人工作时间分类中，由于材料供应不及时引起工作班内的工时损失应列入（）A.施工本身造成的停工时间B.非施工本身造成的停工时向C.准备与结束工作时间D.不可避免的中断时间正确答案A

58、依据《建设项目过程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）订立的工程总承包合同，采用的合同价款形式是OOA.固定单价B.可调单价C.固定总价D.可调总价正确答案C

59、招标工程量清单中某分部分项工程清单子目与单一计价定额子目的工作内容与计量规则一致，则确定该清单项目综合单价不可或缺的工作是（）A.计算工程内容的工程数量B.计算工程内容的清单单位含量C.计算措施项目的费用D.计算管理费、利润和风险费用正确答案D

60、招标文件自发出之日到投标人提交投标文件截止之日止最短不得少于的天数是（）10天15天20天25天正确答案C

61、某分项工程招标工程量清单数量为4000m2施工中由于设计变更调减为3000m2该项目最高投标限价综合单价为600元/m2投标报价为450元/m2合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过土15%时，综合单价以最高投标限价为基础调整若承包人报价浮动率为10%该分项工程费结算价为（）万元

137.

70155.

25186.

30207.00正确答案A

62、根据计时观测资料得知每平方米标准砖墙勾缝时间为lOmin辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为3%、2%、15%则每立方米砌体1标准碗厚的砖墙勾缝的产量定额为（）m3/工日

8.

6218.

7729.

17414.493正确答案B

63、关于工程索赔的相关论述下列说法正确的是（）A.工程索赔指承包人向发包人提出工期和（或）费用补偿的行为B.由发包人原因导致分包人承受经济损失，分包人可直接向发包人提出索赔C.承包人提出的工期补偿索赔经发包人批准后，可免除承包人非自身原因拖期违约责任D.由于不可抗力事件造成合同非正常终止，承包人不能向发包人提出索赔正确答案C

64、编制预算定额人工日消耗量时，预算定额取定运距超过劳动定额取定运距时的用工应计入（）A.超运距用工B.辅助用工C.二次搬运用工D.人工幅度差正确答案A

65、根据财政部《关于进一步加强中央基本建设项目竣工财务决算工作通知》（财办建

[2008]91号）的规定对于先审核后审批的建设项目，建设单位应在项目竣工后（）内完成竣工财务决算编制工作A.两个月B.三个月75天100天正确答案B

66、在确定材料定额消耗量时，利用实验室试验法主要是为了编制（）A.材料净用量定额B.材料损耗定额C.材料消耗定额D.劳动定额正确答案A

67、施工合同履行期间出现现场签证事件时，现场签证要求应由（）提出A.发包人B.监理人C.设计人D.承包人正确答案D

68、2018年真题国内生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2万元，专用工具费率5肌设备损失费率10%包装费

0.4万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是万兀

2.

002.

102.

312.35正确答案D69FIDIC施工合同条件下，业主对实施、完成和修复工程所接受的金额称为接受的合同款额它表明于oA.招标书B.投标书C.中标函D.合同协议书正确答案c

70、某工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低日工资标准为50元，则安装企业普工的最低日工资单价不得低于元6065100D.150正确答案B

71、2014年真题关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是oA.它是由设备购置费和工具、器具及生活家具购置费组成B.它是固定资产投资中的消极部分C.在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步D.在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高正确答案C

72、下列对工程结算价款纠纷处理的是A.阴阳合同的结算依据，应当以双方签订的合同价款作为结算工程价款的根据B.承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不能作为结算工程款的依据C.工程造价鉴定结论确定的工程款计价方法与合同约定的工程款计价方法和计价标准不一致的，应以鉴定结论为准D.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的，不予支持正确答案D

73、关于国外建设工程造价中的应急费，下列说法中正确的是A.未明确项目的准备金是用以应付天灾、非正常经济情况及罢工等情况的费用B.未明确项目的准备金用来支付那些几乎可以肯定要发生的费用C.未明确项目的准备金是用于在估算达到一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况的费用D.不可预见准备金是一定要发生的费用正确答案B

74、采用工程量清单模式进行建设项目招标控制价的编制，对于不可计量的措施项目，其结果不包括0A.管理费和利润B规费和税金C.风险费用D.人工费正确答案B

75、技术简单的小型工程项目相关部门同意可以简化的设计阶段是oA.一阶段设计B.两阶段设计C.三阶段设计D.四阶段设计正确答案A

76、下列材料损耗，应计入预算定额材料损耗量的是（）A.场外运输损耗B工地仓储损耗C.一般性检验鉴定损耗D.施工加工损耗正确答案D

77、某项目建设期为3年，第

一、二年贷款各2000万元，第三年贷款1000万元，贷款年内均衡发放年利率为10%建设期内只计息不付息该项目第三年建设期利息为（）万元4915914101010正确答案A

78、工程量清单计价项目采用单价合同的，工程竣工结算中一般不允许调整的是（）A.分部分项工程的清单数量B.安全文明施工费的清单总额C.已标价工程量清单综合单价D.总承包服务费清单总额D.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金、设备及工器具购置费、工程建设其他费组成正确答案C

7、关于依法必须招标工程的标底和最高投标限价，下列说法中正确的是A.招标人有权自行决定是否采用设标底招标、无标底招标以及最高投标限价招标B.采用设标底招标的，招标人有权决定标底是否在招标文件中公开C.采用最高投标限价招标的，招标人应在招标文件中明确最高投标限价，也可以规定最低投标限价D.公布最高投标限价时，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金正确答案D

8、某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为5%o现有投标人甲同时投标A、B标段，其报价依次为7300万元、6000万元，若甲在A标段已被确定为中标则其在B标段的评标价是万元5748570062005252正确答案B正确答案C

79、根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是（）A.材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写正确答案B

80、投标文件应实质上响应招标文件的所有条款，无显著差异和保留下列情形中，属于无显著差异和保留的是0A.对招标人的权利造成实质性限制而未影响投标人的义务B.对投标人的权利造成实质性限制而未影响招标人的义务C.纠正差异对该投标人有利而对其他投标人不利D.纠正差异对该投标人不利而对其他投标人有利正确答案C

81、下列关于联合体投标的说法，正确的是（）A.联合体参加资格预审并通过的，其组成的任何变化都必须在开标之日前征得招标人的同意B.联合体各方签订共同投标协议后，牵头人不能再参加其他项目投标，但其成员可以参加其他联合体在同一项目中的投标C.联合体中的各方可以以自己的名义提交投标保证金D.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级正确答案C

82、关于提前竣工和误期赔偿的说法，正确的是（）A.招标时，招标人压缩的工期天数不得超过定额工期的30%B.赶工费用主要包括人工费、材料费、机械费C.施工过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，承包人不能拒绝D.约定的误期赔偿费的最高限额不得超过合同价款的10%正确答案B

83、下列关于工程计价的说法中，正确的是（）A.工程计价包含计算工程量和套定额两个环节B.建筑安装工程费基本构造单元工程量*相应单价C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算D.工程计价中的工程单价仅指综合单价正确答案C

84、设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个层次，静态投资的主要作用是（）A.项目筹措资金的依据B.项目供应资金的依据C.项目控制资金的依据D.考核工程设计的依据正确答案D

85、根据《建设工程工程量清单计价规范》，一般情况下编制招标控制价采用的材料优先选用（）A.招标人的材料供应商提供的材料单价B.近三个月当地已完工程材料结算单价的平均值C.工程造价管理机构通过工程造价信息发布的材料单价D.当时当地市场的材料单价正确答案C

86、在项目决策阶段影响工程造价的因素中，下列各项中属于影响建设规模的技术因素的是先进适用的OoA.资源技术和环境治理技术B.资源技术和生产技术C.环境治理技术和管理技术D.生产技术、技术装备和管理技术正确答案D

87、（2021年真题）以下对于建筑设计的说法正确的是（）A.周长系数越低造价越低B.圆形比正方形造价低C.层数越高造价越低D.跨度不变时，中跨数目越多越经济正确答案D

88、在概算指标编制时，关于不同类型工程应选取的计算单位，下列说法中符合要求的是（）A.安装工程以占设备购置费的百分比表示B.建筑工程以综合生产能力的单位投资表示C.构筑物以每立方米的投资表示D.建设项目以实用功能的单位投资表示正确答案A

89、某街道服务中心工程项目，建设期为3年，建设期内各年均衡获得的贷款额分别为2000万元、2000万元、1000万元，贷款年利率为6%建设期不偿还利息，则该项目的建设期利息为（）万元

344.

62510.

00528.

22689.23正确答案C

90、关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是（）oA.分部分项工程费=基本构造单元工程量X工料单价B.工料单价指人工、材料和施工机械台班单价C.基本构造单元是由分部工程适当组合形成D.工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价正确答案D

91、采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于（）日2010155正确答案B

92、（2014年真题）施工合同履行期间，关于计日工费用的处理，下列说法中正确的是（）A.已标价工程量清单中无某项计日工单价时，应按工程变更有关规定商定计日工单价B.承包人通知发包人以计日工方式实施的零星工作，双方应按计日工方式予以结算C.现场签证的计日工数量与招标工程量清单中所列不同时，应按工程变更有关规定进行价款调整D.施工各期间发生的计日工费用应在竣工结算时一并支付正确答案A

93、当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（）oA.按照机械设备台班费计算B.按照台班费中的设备使用费计算C.自有设备按照台班折旧费、人工费与其他费用之和计算D.租赁设备按照台班租金计算正确答案c

94、关于施工机械台班单价的确定，下列表述式正确的是（）A.台班折旧费=机械原值X（1-残值率）/耐用总台班B.耐用总台班二检修间隔台班X（检修次数+1）C.台班检修费=一次检修费X检修次数/耐用总台班D.台班维护费=（各级维修一次费用X各级维修次数）/耐用总台班正确答案B

95、出料容量为500L的砂浆搅拌机，每循环工作一次，需要运料、装料、搅拌、卸料和中断时间分别为120s、30s、180s.30s、30s其中运料与其他循环组成部分交叠的时间为30s机械正常利用系数为

0.8则500L砂浆搅拌机的时间定额为（）台班/m

30.

030.

0232.

0048.00正确答案A

96、建设地点选择时需进行费用分析，下列费用中应列入项目投资费用比较的是（）A.动力供应费B.燃料运入费C.产品运出费D.建材运输费正确答案D

97、在某项目的招投标过程中，甲、乙、丙投标人的投标报价分别为500万元、480万元、350万元，评标基准价为420万元则投标报价偏差率最小的投标人为（）A.甲投标人B.乙投标人C.丙投标人D.无法判断正确答案B

98、在项目决策阶段，决定工程造价基础的是（）A.项目决策的正确性B.项目决策的内容C.项目决策的深度D.项目决策的结果正确答案B

99、某工业建设项目及其动力车间有关数据如下表所示，则应分摊到动力车间固定资产价值中的土地征用费和设计费合计为（）万元

35.

2638.

6741.

1243.50正确答案B

100、承包人按合同约定接受了支付证书后，应被认为已无权再提出在（）颁发前所发生的任何索赔A.合同工程接收证书B.质量保证金返还证书C.缺陷责任期终止证书D.最终支付证书正确答案A

101、某工程合同价款为800万元，该项目的投标截止日期为2014年9月初，2015年11月底按约定完成最终结清，合同约定按工程造价指数调整法对工程价款进行动态结算根据当地造价站公布的造价指数，该类工程2014年8月、2015年10月、11月的造价指数分别为

113.

15、

127.60和

128.40则此工程价差调整额为（）万元

102.

17113.

35139.

45152.8正确答案A

102、关于标底与招标控制价的编制，下列说法中正确的是（）A.招标人不得自行决定是否编制标底B.招标人不得规定最低投标限价C.编制标底时必须同时设有最高投标限价D.招标人在公布招标控制价时，不得公布招标控制价各组成部分的详细内容正确答案B

103、工程建设投资估算指标是编制建设工程投资估算的依据，下面对投资估算指标表述正确的是（）A.投资估算指标分为建设项目综合指标和单项工程指标两个层次B.单项工程指标反映建筑安装工程费，以单项工程生产能力单位投资表示C.单位工程指标反映建筑工程费，以每m

2、m

3、小座等单位投资表示D.投资估算指标的编制要贯彻静态和动态相结合的原则正确答案D

104、（2019年真题）下列发承包双方在约定调整合同价款的事项中，属于工程变更类的是（）A.工程量清单缺项B.不可抗力C.物价波动D.提前竣工正确答案A

105、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2008）关于承发包双方施工阶段风险分摊原则的表述正确的是（）A.各类原因所致人工费变化的风险由承包人承担10%以内的材料价格风险由承包人承担10%以内的施工机械使用费风险由承包人承担5%以内的人工费风险由承包人承担正确答案C

9、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中对最高投标限价的相关规定，下列说法正确的是（）A.最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调B.招标人可以只公布最高投标限价总价，也可以只公布单价C.最高投标限价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D.高于最高投标限价的投标报价应被拒绝正确答案D

10、建设地点选择时需进行费用分析，下列费用中应列入项目生产经营费用比较的是（）A.土石方工程费B.燃料运入费C.动力设施费D.建材运输费正确答案BH、关于工程量清单计价适用范围，下列说法正确的是（）A.达到或超过规定建设规模的工程，必须采用工程量清单计价B.达到或超过规定建设数额的工程，必须采用工程量清单计价C.国有资金占投资总额不足50%的建设工程发承包，不必采用工程量清单计价D.不采用工程量清单计价的建设工程，应执行计价规范中除工程量清单等专门性规定以外的规定

106、采用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料的，在进行增值税进项税抵扣的，正确的做法是“一票制”下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣“一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行抵扣“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进行“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保管费按交通运输适用税率进行正确答案C

107、劳动消耗定额和机械消耗定额的主要表现形式是A.产量定额B.时间定额C.工日定额D.台班定额正确答案B

108、下列措施项目中，适宜于采用综合单价方式计价的是oA.已完工程及设备保护B.冬雨季施工增加费C.安全文明施工费D.混凝土、钢筋混凝土模板正确答案D

109、（2019年真题）用干混抹灰砂浆贴200imX300mm瓷砖墙面，灰缝宽为5nlm，假设瓷砖损耗率为8%则100m2瓷砖墙面的瓷砖消耗量是（）m

2103.

6104.

3108.

0108.7正确答案A

110、某出料容量750L的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、终端需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40s运料和其他时间的交叠时间为50s机械利用系数为

0.8该机械的台班产量定额为（）m3/台班

29.

7932.

6036.

0039.27正确答案C

111、某总承包单位获得发包人支付的某工程施工的全部含税价款收入1200万元，该总承包单位为一般纳税人，采用一般计税方法计算增值税，则该总承包单位为此发生的销项税为（）万元

238.

68204.

00132.

00118.92正确答案D

112、（2018年真题）国内生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2万元，专用工具费率5肌设备损失费率10%包装费

0.4万元，利润率为10%用成本计算估价法计得该设备的利润是（）万元

2.

002.

102.

312.35正确答案D

113、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标

[2013]44号）文件的规定，对构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用列入（）A.材料费B.措施费C.研究试验费D.企业管理费正确答案D

114、依法必须招标的项目，中标公示应包含的内容是（）oA.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况正确答案D

115、（2019年真题）国际工程投标报价时，对于当地采购的材料，其单价应为（）A.市场价格+运杂费B.市场价格+运杂费+运输保管耗损费C.市场价格+运杂费+采购保管费D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费正确答案D

116.已知计算工程预付款起扣点的公式为T=P—M/N其中M的含义是（）A.工程预付款总额B.承包工程价款总额C.主要材料及构件所占比重D.开始扣回预付款时累计完成工作量正确答案A

117、某项目施工合同约定，由承包人承担±10%范围内的碎石价格风险，超出部分采用造价信息法调差已知承包人投标价格、基准期的价格分别为100/m396元/m32020年7月的造价信息发布价为130元/m3则该月碎石的实结算价格为（）元/m

3117.

0120.

0124.

4130.0正确答案B

118、某地2014年拟建一年产30万吨化工产品的项目，建设期两年根据调查，该地区2010年建设的年产10万吨相同产品的已建项目投资额为1亿元生产能力指数为

0.8若2010年至2014年工程造价平均每年递增10%则该拟建项目的静态投资为（）亿元

4.

3903.

5264.

1125.120正确答案B

119、（2014年真题）关于最高投标限价及其编制，下列说法中正确的是（）A.招标人不得拒绝高于最高投标限价的投标报价B.当重新公布最高投标限价时，原投标截止期不变C.经复核认为最高投标限价误差大于±3%时，投标人应责成招标人改正D.投标人经复核认为最高投标限价未按规定编制的，应在最高投标限价公布后5日内提出投诉正确答案D

120、（2014年真题）管理者不直接与承包人签订合同，但受托监督承包人履行合同的工程总承包方式是（）OA.EPC总承包B.交钥匙总承包C.设计一采购总承包D.工程项目管理总承包正确答案D

121、根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是（）A.垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息B.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求合同约定支付工程价款c.施工合同无效，已完工程质量合格，承包人请求合同约定支付工程价款D.施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用正确答案A

122、（2018年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中对最高投标限价的有关规定，下列说法正确的是（）oA.最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调B.招标人可以只公布最高投标限价总价，也可以只公布单价C.最高投标限价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D.高于最高投标限价的投标报价应被拒绝正确答案D

123、已知砌筑lm3砖墙中砖净量和损耗量分别为529块、6块，百块砖体积按

0.146m3计算，砂浆损耗率为10%则砌筑lm3砖墙的砂浆用量为（）m3o

0.

2500.

2530.

2410.243正确答案A

124、（2014年真题）可行性研究阶段投资估算的精确度的要求为误差控制在土（）%以内510C.15D.20正确答案B

125、关于招标工程量清单编制总说明的内容，下列说法中正确的是oA.建设规模是指工程投资总额B.工程特征是指结构类型及主要施工方案C.环境保护要求包括避免材料运输影响周边环境的防护要求D.施工现场实际情况是指自然地理条件正确答案c

126、在FIDIC合同条件中，工程是确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其实际费用后，其中支付证书中应增加该费用的作为工程材料和预备预支款50%60%70%80%正确答案D

127、当采用简易计税方法时，建筑业增值税税率为3%则增值税的计算基数为（）A.直接费+间接费+利润+规费B.直接费+间接费+企业管理费+利润+规费C.人工费+材料费+施工机具使用费+利润+规费D.人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润+规费正确答案D

128、确定项目建设规模时，应该考虑的首要因素是（）A.市场因素B.生产技术因素C.管理技术因素D.环境因素正确答案A

129、关于工程造价咨询人从事工程造价鉴定工作，下列做法中正确的是（）A.不需收集施工过程中的施工组织、质量、工期等资料B.可以安排经验丰富的造价员独立承担鉴定工作C.应收集鉴定项目同时期、同类型工程的技术经济指标D.工程造价鉴定书中可不对鉴定过程中使用的技术手段进行描述正确答案C

130、2014年真题未达到固定资产标准的工器具购置费的计算基数一般为oA.工程建设其他费B.建设安装工程费C.设备购置费D.设备及安装工程费正确答案c

131、在编制施工定额时，是工艺方面最简单的施工过程，是主要的研究对象A.施工工序B.施工动作C.施工操作D.施工项目正确答案A

132、下列不属于清标的工作主要包括oA.对招标文件的实质性响应B.错漏项分析C.初步评审标准分析D.不平衡报价分析正确答案C正确答案D

12、1砖厚砖墙中，若材料为标准砖（240mmX115mmX53mni）灰缝厚度为10mm砖损耗率为2%砂浆损耗率为1%则砂浆消耗量为（）m3o

0.

0620.

0810.

2050.228正确答案D

13、关于工程造价咨询人从事工程造价鉴定工作，下列做法中正确的是（）A.不需收集施工过程中的施工组织、质量、工期等资料B.可以安排经验丰富的造价员独立承担鉴定工作C.应收集鉴定项目同时期、同类型工程的技术经济指标D.工程造价鉴定书中可不对鉴定过程中使用的技术手段进行描述正确答案C

14、在建设工程造价构成中，大型机械设备进出场及安拆费属于（）A.措施项目费B.固定资产使用费C.企业管理费

133、在工程总承包评标时，以下各项属于经评审的最低投标价法下初步评审标准而不属于综合评估法下初步评审标准的是（）A.承包人建议书评审标准B.形式评审标准C.资格评审标准D.响应性评审标准正确答案A

134、关于招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是（）oA.国有资金投资的工程建设项目，应编制招标控制价B.投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照规定进行编制的，应在招标控制价公布后3天内向招标投标监督机构和工程造价管理机构投诉C.招标控制价超过批准概算3%以内时一，招标人不必将其报原概算审核部门审核D.当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价大于5%时，应责成招标人改正正确答案A

135、（2018年真题）直接发包项目如按初步设计总概算投资包干，其签约合同价应以（）为准A.经审批的概算投资总额B.经审批的概算投资相对应的建筑安装费用C.经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资D.经审批的概算投资中相对应的工程费用正确答案C

136、关于国际竞争性招投标项目开标的做法正确的是（）A.不允许投标人或其代表出席开标会议B.不应拒绝开启未附投标保证金的标书C.应全部读出标书的全部内容D.开标时不允许记录和录音正确答案B

137、某工程合同价为3600万元，合同约定采用价格指数调整价格差额，其中固定要素比重为

0.3调价要素A、B、C分别占合同价的比重为

0.

15、

0.

25、

0.3结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%施工中按照实际价格计算的变更价款增加了400万元则该工程实际结算款额为（）万元

4397.

54587.5C.

4313.0D.

4513.0正确答案D

138、根据《建筑工程安全保护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办

[2005]89号），下列措施项目中，应列入安全措施项目的是（）A.现场防火B.垂直方向交叉作业保护C.安全警示标志D.现场围挡正确答案B

139、（2013年真题）编制某分项工程预算定额人工工日消耗量时，已知基本用工，辅助用工、超运距用工分别为20工日、2工日、3工日，人工幅度差系数为10%则该分项工程单位人工工日消耗量为（）工日

27.

027.

227.

327.5正确答案D

140、（2018年真题）关于设计概算的作用，下列说法正确的是（）oA.设计概算是确定建设规模的依据B.设计概算是编制固定资产投资计划的依据C.政府投资项目设计概算经批准后，不得进行调整D.设计概算不应作为签订贷款合同的依据正确答案B

141、关于提前竣工和误期赔偿的说法，正确的是oA.招标时，招标人压缩的工期天数不得超过定额工期的30%B.赶工费用主要包括人工费、材料费、机械费C.施工过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，承包人不能拒绝D.约定的误期赔偿费的最高限额不得超过合同价款的10%正确答案B

142、依法必须招标的项目.中标公示应包含的内容是oA.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况有业绩信誉条件的正确答案D

143、某施工机械原值为50000元，耐用总台班为2000台班，一次大修费为3000元，大修周期为4台班经常修理费系数为20%每台班发生的其他费用合计为30元/台班，忽略残值和资金时间价值，则该机械的台班单价为

60.

4062.

2065.

4067.20正确答案A

144、根据世界银行对建设工程造价构成的规定，只能作为一种储备可能不动用的费用是（）A.未明确项目准备金B.基本预备费C.不可预见准备金D.建设成本上升费用正确答案C

145、单位建筑工程预算的费用项目包括（）A.建筑安装工程费用、设备及工器具购置费、建设单位管理费B.人、材、机费用及企业管理费、利润、规费、税金C.人、材、机费用及企业管理费、工程建设其他费用D.分部分项工程费、措施费、规费、税金、工程建设其他费用正确答案B

146、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（）A.循环的与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间B.定期的与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间C.与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间D.不可避免中断时间正确答案A

147、对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则OA.以定额基价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额B.以“定额人工费+定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金额C.只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法D.备注中说明中计算方法，补充填写“计算基础”和“费率”正确答案C

148、当用计时观察法记录时间消耗时，适合用写实记录法研究而不适合用测时法研究的是A.循环组成部分工作时间消耗B.基本工作时间C.不可避免中断时间D.准备与结束时间正确答案D

149、某土建分部分项工程，直接工程费单价为80元/m

98.

73100.07C.

111.07D.

112.58正确答案B

150、关于工程量清单中的计日工，下列说法中正确的是（）A.即指零星工作所消耗的人工工时B.在投标时计入总价，其单价由投标人填报C.计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算D.在编制招标工程量清单时，暂定数量由投标人填写正确答案B

151、下列关于工程计价的说法，正确的是（）A.工程价值是工程计价的货币形式B.投资控制是工程计价的依据C.合同价款管理是工程计价的基础D.合同价款管理的各项内容中始终有工程计价的存在正确答案D

152、根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》（建市规

（2019）12号）的规定，企业投资项目的工程总承包宜采用（）总价合同A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金合同D.固定期限合同正确答案B

153、某建设项目工程费用5000万元，工程建设其他费用1000万元，建设期利息800万元基本预备费率为6%年均投资价格上涨率5%项目建设前期年限为1年，建设期为3年，计划前两年各完成投资30%第三年完成40%则该项目建设期第二年价差预备费应为（）万元

247.

52280.

52290.

38300.47正确答案A

154、某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，第二年贷款1800万元，第三年贷款1200万元，年利率10%建设期内只计息不支付，则项目建设期贷款利息为（）万元

400.

0580.

0609.

5780.0正确答案c

155、下列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预算的是（）A.总预算B.综合预算表C.单位工程预算表D.附件正确答案B

156、根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（）A.为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.在建设期内预计或实际支出的建设费用正确答案D

157、采用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料的，在进行增值税进项税抵扣时、正确的做法是（）“一票制”下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣“一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行柢扣“二票制”下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进行抵扣“二票制”下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保管费按交通运输适用税率进行抵扣正确答案c

158、采用实物量法与工料单价法编制预算，其工作步骤的差异体现在（）A.工程量的计算B.直接费的计算C.企业管理费的计算D.税金的计算正确答案B

159、下列费用中，不属于工程建设其他费用中工程保险费的是（）A.建筑安装工程一切险保费B.引进设备财产保险保费C.工伤保险费D.人身意外伤害险保费正确答案C

160、工程造价指标作为对已完或在建工程进行造价分析的依据，（）不属于分析的内容A.总体水平分析B.构成分析D.二次搬运费正确答案A

15、根据《招标投标法实施条例》的规定，下列关于投标限价的表述中错误的是（）A.招标人可以自行决定是否编制标底B.一个招标项目只能有一个标底C.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者其计算方法D.招标人可以规定最低投标限价正确答案D

16、在施工招投标过程中采用的评标办法可以是（）A.最高投标报价法B.综合评估法C.报价打分法D.专项评分法正确答案B

17、2006年已建成年产20万吨的某化工厂，2010年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用增加相同规格设备数量的技术，增加同规格设备的数量达到生产规模的系数为（）A.

0.4—

0.5C.影响因素分析D.索赔分析正确答案D

161、用工料单价法计算建筑安装工程费时需套用定额预算单价，下列做法正确的是（）A.分项工程的名称、规格、计量单位与预算单价或单位估价表中所列内容完全一致时，直接套用定额预算单价B.分项工程计量单位与定额计量单位完全一致时，直接套用定额预算单价C.分项工程主要材料品种与预算定额不一致时，直接套用定额预算单价D.分项工程施工工艺条件与预算定额不一致时，调整定额预算单价后套用正确答案A

162、施工招标工程量清单中，应由投标人自主报价的其他项目（）A.专业工程暂估价B.暂列金额C.工程设备暂估价D.计日工单价正确答案D

163、关于法律法规政策变化引起合同价款调整的说法，正确的是（）oA.因国家法律法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方应在合同中约定共同承担B.因国家法律法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方应在合同中约定由承包人承担C.如果有关价格（如人工、材料和工程设备等价格）的变化已经包含在物阶波动事件的调价公式中，则不再予以考虑D.建设工程一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日正确答案C

164、已知某建筑工程施工合同总额为8000万元，工程预付款按合同金额的20%计取，主要材料及构件造价占合同额的50%预付款起扣点为（）万元1600400048006400正确答案C

165、某地2017年拟建一座年产20万吨的化工厂该地区2015年建成的年产15万吨相同产品的类似项目实际建设投资为6000万元2015年和2017年该地区的工程造价指数（定基指数）分别为

1.

12、

1.15生产能力指数为

0.7预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨5%0则该项目的静态投资为（）万元

7147.

087535.09C.

7911.84D.

8307.43正确答案B

166、关于共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（）A.初始延误者负主要责任，并发延误者负次要责任B.初始延误者属发包人原因的，承包人可得工期补偿，但无经济补偿C.初始延误者属客观原因的，承包人可得工期补偿，但很难得到费用补偿D.初始延误者属发包人原因的，承包人可获得工期和费用补偿，但无利润补偿正确答案C

167、（2012年真题）下列流动资金分项详细估算的计算式中，正确的是（）oA.应收账款=年营业收入/应收账款周转次数B.预收账款=年经营成本/预收账款周转次数C.产成品=（年经营成本一年其他营业费用）/产成品周转次数D.预付账款=存货/预付账款周转次数正确答案C

168、关于土地征用及拆迁补偿费的说法，正确的是（）A.征用林地、牧场的土地补偿费标准为该地被征用前三年平均年产值的6〜10倍B.拆迁补偿的方式可以实行货币补偿C.地上附着物及青苗补偿费归农村集体所有D.每公顷被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前三年平均年产值的30倍正确答案B

169、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，当工程量变化时，下列条件会采用新的费率和价格的是A.该项工作实际测量的工程量变化超过工程量清单或其他报表中规定的工程量的10%B.该项工作工程量的变化与工程量清单或其他报表中相对应费率或价格的乘积超过中标合同金额的

0.1%C.工程量的变化直接导致该项工作的单位工程量费用的变动超过5%D.该项工作是工程量清单或其他报表中规定的“固定费率项目”正确答案A

170、某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，可行性研究费100万元，勘察设计费5000万元，引进技术和引进设备其他费400万元市政公用设施建设及绿化费2000万元，专利权使用费200万元非专利技术使用费100万元，生产准备及开办费500万元，则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为o10000万元、300万元、0万元9600万元、700万元、0万元9500万元、300万元、500万元9100万元、700万元、500万元正确答案c

171、某地新建单身宿舍一座，当地同期类似工程概算指标为900元/ni2该工程基础为混凝土结构，而概算指标对应的基础为毛石混凝土结构已知该工程与概算指标每100m2建筑面积中分摊的基础工程量均为15nl3同期毛石混凝土基础综合单价为580元/m3混凝土基础综合单价为640元/m3则经结构差异修正后的概算指标为（）元/成A.891B.909C.960D.993正确答案B

172、关于多层民用住宅工程造价与其影响因素的关系，下列说法中正确的是（）A.层数增加，单位造价降低B.层高增加，单位造价降低C.建筑物周长系数越低，造价越低D.宽度增加，单位造价上升正确答案C

173、某建设项目，计划购置甲、乙两种设备，基期计划采购数量分别为3台和5台，单价为10万元/台和15万元/台；报告期实际采购数量均为4台，单价为12万元/台和16万元/台则该建设项目设备、工器具价格指数为（）

1.

1331.

0671.

1051.120正确答案D

174、某建设项目建安工程费为1600万元，设备购置费400万元，工程建设其他费300万元已知基本预备费费率为5%项目建设前期年限为

0.5年，建设期为2年，每年完成投资的50%年涨价率为7%则该项目的预备费为（）万元

273.

11271.

18346.

39374.49正确答案D

175、（2019年真题）在建设项目竣工决算报表中，用于考核和分析投资效果，落实结余资金，并作为报告上级核销基本建设支出依据的是（）A.基本建设项目概况表B.基本建设项目竣工财务决算表C.基本建设项目交付使用资产总表D.基本建设项目交付使用该资产明细表正确答案B

176、某地市政道路工程，已知与其类似已完工作造价指标为600元/m2人、材、机占工程造价10%50%20%拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为

1.

11.

051.05假定以人、材、机为基数取费，综合费率为25%则该工程综合单价为（）

507608.

4633.75657正确答案C

177、某项目投标截止日期为2017年8月1日，通过评标确定中标人后，签订的合同总价为700万元合同约定期末一次付清约定最终结清的时间为2019年7月30日

751.

14764.

26737.

31750.19正确答案A

178、对工人工作时间消耗的分类中属于必需消耗时间而被计入时间定额的是（）A.偶然工作时间B.工人休息时间C.施工本身造成的停工时间D.非施工本身造成的停工时间正确答案B

179、（2014年真题）在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的应是（）A.招标公告B.资格预审公告C.招标文件D.投标文件正确答案A

180、某项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为500万元，并约定合同价的60%为可调部分可调部分中，人工占40%材料占40%其余占20虬结算时，人工费价格指数增长了10%材料费增长了15%其他未发生变化则该项工程项目应结算的工程价款为（）万元520530540D.550正确答案B

181、小规模纳税人提供应税服务适用（）计税A.简易计税方法B.简单计税方法C.一般计税方法D.复杂计税方法正确答案A

182、在计算预算定额人工工日消耗量时，基本用工中除包括完成定额计量单位的主要用工外，还应包括（）oA.劳动定额规定应增（减）计算的用工B.劳动定额内不包括的材料加工用工C.施工中不可避免的其他零星用工D.质量检查和隐蔽工程验收用工正确答案A

183、已知国内制造厂某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元外购配套费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%利率为8%若其他费用不考虑，则该设备的原价为（）

25.82万元

25.85万元

26.09万元

29.09万元正确答案B

184、根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是OA.指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具费用B.指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具费用C.采用一般计税方法时，工具用具使用费中增值税进项税额可以抵扣D.包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用正确答案C

185、下列材料损耗，应计入预算定额材料损耗量的是oA.场外运输损耗B.工地仓储损耗一般性检狼鉴定损耗D.施工加工损耗正确答案DB.

0.6~

0.7C.

0.8-

0.91正确答案C

18、设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个层次，静态投资的主要作用是（）A.项目筹措资金的依据B.项目供应资金的依据C.项目控制资金的依据D.考核工程设计的依据正确答案D

19、以下各项中属于不宜计量的措施项目的是（）A.脚手架费B.垂直运输费C.冬雨季施工增加费D.施工排水、降水费正确答案C

186、已知某建筑工程施工合同总额为10000万元，工程预付款按合同金额的10%计取，主要材料及构件造价占合同额的50%预付款起扣点为（）万元1000500080006400正确答案C

187、关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是（）A.结构面积系数越大，设计方面越经济B.房间平均面积越大，结构面积系数越小C.结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关正确答案B

188、下列关于安全文明施工费预付款的说法，正确的是（）A.发包人应在开工后的14天内预付安全文明施工费B.安全文明施工费的预付额度不低于安全文明施工费总额的60%C.安全文明施工费按照同期安排的原则进行分解，与结算款一起支付D.发包人在付款期满后7天内仍未支付的，发生安全事故承担连带责任正确答案D

189、采用分项详细估算法估算项目流动资金时，流动资产的正确构成是（）A.应付账款+预付账款+存货+年其他费用B.应付账款+应收账款-存货+现金C.应付账款+存货+预收账款+现金D.预付账款+现金+应收账款+存货正确答案D

190、关于工程量清单中的计日工，下列说法中正确的是（）A.即指零星工作所消耗的人工工时B.在投标时计入总价，其单价由投标人填报C.计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算D.在编制招标工程量清单时，暂定数量由投标人填写正确答案B

191、以下各项中不包括在工程建设其他费用中税金的是（）A.增值税B.印花税C.耕地占用税D.车船使用税正确答案A

192、关于工程量清单编制总说明的表述，下列正确的是（）A.施工现场实际情况是指建筑场地所处地理位置的气候及交通运输条件B.招标范围是指单项工程的招标范围C.工程质量的要求，是指招标人要求拟建工程的质量应达到合格或优良标准D.施工要求，一般是指建设项目中对分项工程的施工顺序等的要求正确答案C

193、关于合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的正确答案A

194、在工程总承包评价方法中，与综合评估法相比，经评审的的最低投标价法下特有的初步评审标准的是（）0A.形式评审标准B.资格评审标准C.响应性评审标准D.承包人建议书评审标准正确答案D

195、关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法，下列说法正确的是（）A.理论计算法适用于确定材料净用量B.必须消耗的材料量指材料的净用量C.土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于非实体材料D.现场统计法主要适用于确定材料损耗量正确答案A

196、下列费用中，不属于工程造价构成的是（）A.用于支付项目所需土地而发生的费用B.用于建设单位自身进行项目管理所支出的费用C.用于购买安装施工机械所支付的费用D.用于委托工程勘察设计所支付的费用正确答案C

197、某工程计划3个月完成，每月计划完成工程量依次为600nl

2、1000n）

2、800nl2计划单价为20元62工程按计划开工，但工期延长1个月，每月实际完成工程量依次为300nl

2、800m

2、900m

2、400m2每月实际单价依次为20元/m

2、20元/m

2、23元/m

2、23元加2则对该工程第3月末的投资偏差表述正确的是（）oA.投资节省2700元B.投资增加2700元C.投资节省5300元D.投资增加5300元正确答案B

198、关于工程定额的应用，下列说法正确的是（）A.劳动定额主要表现形式为时间定额，机械消耗定额主要表现形式为产量定额B.行业统一定额只能在本行业范围内使用C.企业定额反映了施工企业的生产消耗标准，宜用于工程计价D.工期定额是工程定额的一种类型，但不属于工程计价定额正确答案D

199、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%废品损失率为8%利润率为10%增值税率为17%假设不在发生其他费用，则该设备的销项增值税为（）万元

4.

084.

094.

114.12正确答案D

200、2020年某水泥厂建设工程的建筑安装工程造价为

7.31亿元其中矿山工程造价为6600万元，定额编制期同类项目的矿山工程造价为6000万元该水泥厂建设工程造价综合指数为

1.20则该矿山工程的造价指数是（）

1.

100.

770.

921.56正确答案A

201、关于最终结清，下列说法不正确的是（）A.最终结清是指合同约定的质量保修期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人与承包人结清全部剩余款项的活动B.承包人按合同约定接受了竣工结算支付证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔C.承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔D.最终结清付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理正确答案A

202、进口设备到达我国目的港（站），交纳完各种手续费、税费后形成的价格属于（）A.设备运杂费B.运费和装卸费C.设备原价D.采购与仓库保管费正确答案C

203、关于预算定额人工、材料、机械台班消耗量的计算和确认，下列说法中正确的是（）.A.人工消耗中包含超出预算定额取定运距后的超运距工B.材料损耗量按照材料消耗量的一定比例计算C.各种胶结、涂料等材料的配合比用料，按换算法计算D.按小组产量计算机械台班产量时，机械幅度差系数取10%正确答案C

204、（2014年真题）下列情形中，不属于投标人串通投标的是（）oA.投标人A与B的项目经理为同一人B.投标人C与D的投标文件相互混装C.投标人E与F在同一时刻提前递交投标文件D.投标人G与H作为暗标的技术标由同一人编制正确答案C

205、（2015年真题）按照世界银行有关规定进行的国际竞争性招标，在中标人确定后还应进行合同谈判下列主题中属合同谈判内容的是（）A.合同价格的优惠B.合同双方的权利和义务C.合同标的物数量增减引起的价格变化D.投标人承担技术规格书中没有规定的额外任务正确答案C

206、某项目根据《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GCI-2015）采用概算法编制的估算中，工程费用为8000万元，基本预备费用为880万元，价差预备费为120万元，工程建设其他费800万元，建设期利息为200万元，流动资金为100万元，则该项目建设投资估算为（）万元968098001000010100正确答案B

207、（2021年真题）某新建项目投资估算中的建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费分别30000W.20000W、10000Wo若基本预备费率5%则基本预备费（）1500W2000WC.2500W正确答案C

209、关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法中正确的是（）A.企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价B.专利权转让价格按成本估计进行C.自创专有技术在自创中发生的费用按当期费用处理D.行政划拨的土地使用权作为无形资产核算正确答案C

210、（2017年真题）某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息该项目第二年的建设期利息为O万元A.200B.500C.520D.600正确答案C

211、采用工程量清单模式进行建设项目招标控制价的编制，对于不可计量的措施项目，其结果不包括oA.管理费和利润B规费和税金C.风险费用D.人工费正确答案B

212、某地拟建一幢建筑面积为2500rtf办公楼已知建筑面积为2700nf的类似工程预算成本为216万元，其人、材、机、企业管理费占预算成本的比重分别为20%、50%、10%、20%o拟建工程和类似工程地区的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费之间的差异系数分别是

1.

1、

1.

2、

1.

3、

1.15综合费率为4%则利用类似工程预算法编制该拟建工程概算造价为万元

245.

44252.

2287.

4302.

820、2014年真题单位工程概算按其工程性质可分为单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算两类下列属于单位设备及安装工程概算的是oA.通风、空调工程概算B.工器具及生产家具购置费概算C.电气、照明工程概算D.弱电工程概算正确答案B

21、关于工程招标的性质，下列说法中正确的是A.招标是要约邀请B.投标是承诺C.招标公告是要约邀请D.中标通知书是承诺正确答案D

22、某现场签证事项，未经发包人同意，承包人擅自实施相关工作，由此发生的费用一般由承担A.承包人B.发包人C.监理人D.发、承包人正确答案A

213、关于联合体投标的说法，正确的是（）A.联合体投标是指投标人相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价的投标B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级C.通过资格预审的联合体，各方组成结构、职责及财务能力等条件不得改变D.联合体中牵头人提交的投标保证金对其他成员不具有约束力正确答案C

214、（2019年真题）关于工程索赔的相关论述，下列说法正确的是（）0A.工程索赔是指承包人向发包人提出工期和（或）费用补偿要求的行为B.由于发包人原因导致分包人遭受经济损失，分包人可直接向发包人提出索赔C.承包人提出的工期补偿索赔经发包人批准后，可免除承包人非自身原因拖期违约责任D.由于不可抗力事件造成合同非正常终止，承包人不能向发包人提出索赔正确答案C

215、根据我国现行建设项目投资构成，下列费用项目中属于建设期利息包含内容的是（）A.建设单位建设期后发生的利息B.施工单位建设期长期贷款利息C.国内代理机构收取的贷款管理费D.国外贷款机构收取的转贷费正确答案C

216、拟定施工总方案是编制招标工程量清单的一项准备工作，下列选项中属于拟定施工总方案范畴的是oA.对关键工艺的原则性规定B.拟定施工步骤和施工顺序C.估算整体工程量D.编制施工进度计划正确答案A

217、下列费用不属于材料单价的是A.运杂费B.材料原价C.采购及保管费D.场内的运输损耗正确答案D

218、招标工程量清单应根据常规施工方案编制，拟定常规施工方案时0A.应对主要项目进行估算，如土方石、混凝土B.需对施工总方案中的重大问题及关键工艺作明确具体的规定C.不需计算人、材、机资源需要量D.不必考虑节假日与气候对工期的影响正确答案A

219、与我国项目投资估算建议书阶段精度要求相同的是外国投资项目的（）阶段A.投资设想B.工程设计阶段C.投资机会研究D.初步可行性研究正确答案C

220、某进口设备的到岸价为200万元，银行财务费1万元，外贸手续费费率为

1.5%关税税率为20%增值税税率17%该设备无消费税和海关监管手续费，则该进口设备的抵岸价为（）万元

244.

0284.

8293.

2484.0正确答案B

221、关于工程量清单的编制，下列说法中正确的是（）A.项目编码以五级全国统一编码设置，用十二位阿拉伯数字表示B.编制分部分项工程量清单时，必须对工作内容进行描述C.补充项目的编码由计量规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成D.按施工方案计算的措施费，必须写明“计算基础”、“费率”的数值正确答案C

222、（2014年真题）单位工程概算按其工程性质可分为单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算两类下列属于单位设备及安装工程概算的是（）A.通风、空调工程概算B.工器具及生产家具购置费概算C.电气、照明工程概算D.弱电工程概算正确答案B

223、EPC总承包模式中承包人应承担的工作（）A.设计、采购、施工、试运行B.项目决策、设计、施工C.项目决策、采购、施工D.可行性研究、采购、施工正确答案A

224、最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程计价信息主要包括OA.工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息B.价格信息、工程造价指数和工程造价指标C.人工价格信息、材料价格信息及在建工程信息D.价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息正确答案B

225、某施工企业投标一城市基础设施项目，该企业报价为5000万元，则其应交的投标保证金最高数额为万元5080100150正确答案B

226、发包人收到承包人提交的最终结清申请单，并在规定时间内予以核实后，向承包人签发A.工程接收证书B.竣工结算支付证书C.缺陷责任期终止证书D.最终支付证书正确答案D

227、因不可抗力造成的下列损失，应由承包人承担的是（）A.工程所需清理、修复费用B.运至施工场地待安装设备的损失C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失D.停工期间，发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用正确答案c

228、（）用来反映建设项目的全部资金来源和资金占用情况，是考核和分析投资效果的依据A.基本建设项目竣工财务决算表B.基本建设项目概况表C.基本建设项目交付使用资产明细表D.基本建设项目交付使用资产总表正确答案A

229、（2011年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确A.材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写正确答案B

230、在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下，可采用的设计概算编制方法是OA.概算定额法B.概算指标法C.预算单价法D.综合吨位指标法正确答案B

231、某分部分项工程计划单价为6万元/m当月计划完成工程量10m当月实际完成工程量16m实际单价5万元/m下列关于该月投资偏差分析的结果，正确的是A.进度相对偏差为20万元，进度提前B.进度绝对偏差为-20万元，进度提前C.进度相对偏差为36万元，进度提前D.进度绝对偏差为-36万元，进度提前正确答案D

232、确定项目生产规模的前提是项目的oA.盈利能力B.资金情况C.市场需求状况D.原材料、燃料正确答案C

233、出料容量为200L的干混砂浆罐式搅拌机，每次工作循环中，运料、装料、搅拌、卸料、不可避免的中断时间分别为5min、Imin、3min1min5min若机械时间利用系数为

0.8则该机械台班产量定额为O

5.12m3/台班

1.30m3/台班

7.68m3/台班

1.95m3/台班正确答案A

234、建设项目投标文件中的投标人须知反映了招标人对投标的要求，其重点在于防止A.串标B.修改、澄清投标文件C.重新招标D.投标被否决正确答案D

235、按照形成资产法编制建设项目投资估算表，下列费用中可计入固定资产其他费用的是（）oA.商誉B.非专利技术使用费C.引进技术和引进设备其他费D.生产准备费正确答案C

236、下列关于预算定额基价的说法正确的是（）A.预算定额基价就是扩大的分项工程或扩大的结构构件的单价B.预算定额基价的编制方法就是工.料.机消耗量和工.料.机单价的结合过程C.预算定额基价仅根据现行定额编制，具有稳定性D.预算定额基价主要用于编制施工预算正确答案B

237、下列费用项目中，不包含在国外建筑安装工程施工机械费中的是（）A.折旧费B.驾驶工人工资C.周转材料摊销费D.能源和动力费正确答案c

238、（2019年真题）某新建项目，建设期为2年，分年均衡进行贷款，第一年贷款2000万元，第二年贷款3000万元在建设期内贷款利息只计息不支付，年利率为10%的情况下，该项目应计建设期贷款利息为（）万元

360.

00460.

00520.

00700.00正确答案B

239、某项目共需贷款资金900万元，建设期为3年，按年度均衡筹资，第1年贷款为300万元，第2年贷款为400万元，建设期内只计利息但不支付，年利率为10%则第2年的建设期利息应为（）万元

50.0B.

51.5C.

71.5D.

66.50正确答案A

23、根据计时观测资料得知，每m2标准砖墙勾缝时间为lOmin辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为3%、2%15%o则每m3砌体1砖厚砖墙勾缝的时间定额为（）工日为3A.

13.

320.

0750.

1148.772正确答案C

24、有关工程欠款利息的计息日，下列说法中正确的是（）A.建设工程已实际交付的，为交付之日B.建设工程没有交付的，为竣工验收合格之日C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人提出申请之日D.建设工程有争议的，为提交工程造价鉴定之日正确答案A

25、某施工机械配操作人员3名，年制度工作日为250天，年工作台班为220台班，人工日工资单价为80元，则该施工机械的台班人工费为（）元A.

272.73正确答案c

240、（2020年真题）采用概算定额法编制设计概算的主要工作有

①列出分部分项工程项目名称并计算工程量；

②搜集基础资料；

③编写概算编制说明；

④计算措施项目费；

⑤确定各分部分项工程费；

⑥汇总单位工程概算造价下列工作排序正确的是（）A.

②①⑤④⑥③B.

②③①⑤④⑥C.

③②①④⑤⑥D.

②①③⑤④⑥正确答案A

241、因不可抗力解除合同的，发包人不应向承包人支付的费用是（）oA.临时工程拆除费B.承包人未交付材料的货款C.已实施的措施项目应付价款D.承包人施工设备运离现场的费用正确答案B

242、下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是（）A.施工单位参加试运转人员的工资B.单台设备的单机试运转费C.试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用D.试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用正确答案A

243、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费为400万元，项目前期年限1年，建设期2年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%年均投资价格上涨率为6%则该项目建设期价差预备费为万元

589.

63464.

74515.

141104.77正确答案D

244、已知某建设项目设备、工器具购置费为5000万元，建筑安装工程费为3000万元，土地使用权出让金8000万元，征地补偿费2500万元，建设单位管理费为3%则该建设项目建设单位管理费为万元240150480555正确答案A

245、下列关于施工仪器仪表台班单价组成的说法，正确的是（）A.对进口与国产施工仪器仪表性能规格相同的，应以进口为准取定施工仪器仪表原值B.进口施工仪器仪表原值应按估算期国内市场价格取定C.施工仪器仪表原值应按含一次运杂费和采购保管费的价格取定D.施工仪器仪表台班动力费是指施工仪器仪表在施工过程中所耗用的电费正确答案D

246、下列选项中，不属于企业管理费中的办公费的是（）A.办公用的文具费用B.现场临时宿舍取暖费用C.上下班交通补贴费用D.办公软件费用正确答案C

247、在工程造价指标和指数的编制过程中，通常不需要以建设规模作为权重加权平均计算的是（）A.数据统计法计算建设工程经济指标B.数据统计法计算工程量指标C.数据统计法计算工料消耗量指标D.数据统计法计算工料价格指标正确答案D

248、在材料价格构成中，不属于材料运杂费内容的是（）A.调车费B.运输费C.工地管理费D.运输装卸费正确答案C

249、（2014年真题）某施工机械配备司机2人，若年制度工作日为254天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为80元，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班A.

78.72B.

81.

28157.

44162.56正确答案D

250、项目决策阶段对环境治理方案进行技术经济比较时，不作为比较内容的是（）A.技术水平对比B.管理及监测方式对比C.安全生产条件对比D.环境效益对比正确答案C

251、某施工现场主导施工机械一台，由承包人租得施工合同约定，当发生索赔事件时，该机械台班单价、租赁费分别按900元/台班、400元/台班计；人工工资、窝工补贴分别按100元/工日、50元/工日计；以人工费与机械费之和为基数的综合费率为30%o在施工过程中，发生如下事件

①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；

②因恶劣天气导致工程修复用工10个工日，主导机械1个台班为此承包人可向发包人索赔的费用为（）元1820247028203470正确答案B

252、某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3施工中由于设计变更调增为1900口3该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3投标报价为47元/m3则该分项工程的结算价为（）元A.87400B.88900C.89125D.89300正确答案C

253、下列与施工机械工作相关的时间中，不属于机械幅度差的是A.不可避免的中断时间B.机械施工不可避免的工序间歇C.机械维修引起的停歇时间D.开工时工作量不饱满所损失的时间正确答案A

254、发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是正确答案B

255、下列关于预付款担保的说法中，不正确的有oA.预付款担保应在施工合同签订后、预付款支付前提供B.承包人中途毁约，发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿C.发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人D.在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效正确答案B

256、某材料自甲、乙两地采购，甲地采购量为4003原价为180元/3运杂费为30元/t；乙地采购量为300t原价为200元/t运杂费为28元/t该材料运输损耗率和采购保管费费率分别为1%、2%则该材料的基价为元八

223.

37223.

40224.

24224.28正确答案D

257、某材料原价为300元/t运杂费及运输损耗费合计为50元/t采购及保管费费率3%则该材料预算单价为元It

350.

0359.

0360.

5360.8正确答案C

258、关合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的正确答案A

259、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是（）°A.材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写正确答案B

260、已知某工程项目年度工程总价为1000万元，材料比例为40%日历天按照365天计算，其中双休日共104天，法定假日11天有关材料购买的系列时间包括在途天数10天，加工天数5天，整理天数2天，供应间隔天数15天，保险天数10天，则按照公式法计算的工程预付款数额为（）万元

67.

2046.

0364.

3743.84正确答案B

261、对于给定暂估价的专业工程，属于依法必须招标的项目，对其招标过程描述正确的是（）A.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人B.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，与组织招标工作的有关费用发包人另行支付C.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人，承包人与其他投标人平等竞争D.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，但评标委员会的组建需报送发包人批准正确答案A

262、根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中关于垫资施工合同的价款纠纷处理的规定，下列表述中正确的是（）A.当事人对垫资没有约定的，可视情况判断是否存在实质垫资行为B.当事人对垫资利息没有约定的，承包人可以请求按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付利息C.约定的垫资利息不得高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率D.发包人不得要求承包人垫资施工，否则有关约定垫资的条款无效正确答案C

263、下列定额中，定额水平应反映社会平均先进水平的是（）A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标正确答案A

264、关于增值税，下列说法错误的是（）A.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税D.税前造价在一般计税法和简易计税法中均为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和正确答案A

265、建设项目施工公开招标资格预审阶段的步骤不包括（）A.发布资格预审公告B.发售资格预审文件C.资格审查D.发资审合格通知书正确答案D

266、某建筑公司为增值税一般纳税人，2016年7月1日承接某房地产工程项目，7月30日发包方按进度支付工程价款360万元，若该建筑公司选择适用一般计税方法计算应纳税额，该公司7月需缴纳的增值税是。