还剩114页未读，继续阅读
本资源只提供10页预览，全部文档请下载后查看！喜欢就下载吧，查找使用更方便
文本内容:
2023-2024一级造价师之建设工程计价必须掌握的典型题姓名学号得分
1、（2019年真题）根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中，属于安全文明施工费的是（）oA.脚手架费B.临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明费正确答案B
2、根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目直接建设成本的是（）A.生产前费用B.临时设备费C.运费和保险费D.未明确项目的准备金正确答案B
3、（2021年真题）与其他工程总承包方式相比，交钥匙总承包的优越性体现在（）A.承包人承担的风险比较小B.业主可以深度介入项目管理中C.能满足业主的某些特殊要求D.更能提高工程设计质量
25、下列关于法规变化类合同价款的调整的说法中正确的是（）A.对于基准日之前发生的法律法规变化，应由发包人承担B.承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价增加的，合同价款不予调整C.因国家政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方可以在合同中约定由承包人承担D.建设工程一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日正确答案B
26、当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差超过15%的，且该变化引起措施项目相应发生变化的，下列表述中正确的是（）OA.如该措施项目是按单价方式计价，工程量增加的，措施项目费调减B.如该措施项目是按单价方式计价，工程量减少的，措施项目费调增C.如该措施项目是按系数或单一总价方式计价的，工程量增加的，措施项目费调减D.如该措施项目是按系数或单一总价方式计价的，工程量增加的，措施项目费调增正确答案D
27、某分部分项工程的清单编码为010302006004则该分部分项工程的清单项目名称顺序编码为（）0102006D.
004268、某挖土机挖土一次正常循环工作时间为50s每次循环平均挖土量为
0.5m3机械正常利用系数为
0.8机械幅度差系数为25%按8小时工作制考虑，挖土方预算定额的机械台班消耗量为（）台班/1000m3o
5.
437.
288.68正确答案A
269、下列有关新增固定资产价值的确定，描述错误的是（）A.医务所、托儿所等单项工程建成并交付使用后，也要计算新增固定资产价值B.凡购置达到固定资产标准不需要安装的设备、工器具，应在交付使用后计人新增固定资产价值C「次交付生产或使用、分期分批交付生产或使用的单项工程，均应最终一次性计算新增固定资产价值D.一般情况下，建设单位管理费按建安工程、需安装设备价值总额等按比例分摊正确答案C
270、在项目决策阶段，工程造价合理性的前提是（）A.项目决策的内容B.项目决策的正确性C.项目决策的深度D.项目决策的全面性正确答案B
271、社会投资项目采用预留保证金方式的，发承包双方可以约定将保证金交由（）托管A.金融机构B.发包方C.财政部D.监理方正确答案A
272、工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，下列调整措施项目费的方法正确的是（）A.安全文明施工费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素B.采用单价计算的措施项目费，按照实际发生的措施项目按分部分项工程费的调整方法确定单价C.按总价（或系数）计算的措施项目费，除安全文明施工费外，按照实际发生变化的措施项目调整D.措施项目费应按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素正确答案B
273、关于建筑安装工程结算的编制，下列说法中正确的是（）A.采用固定总价合同的，暂列金额不得调整B.采用固定总价合同的，税率可不按政府部门新公布的税率调整C.规费应按县级建设主管部门规定的费率计算D.现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算正确答案D
274、根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明施工费的是A.夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用B.工人的安全防护用品的购置费用C.地下室施工时所采用的照明设施拆除费D.建筑物的临时保护设施费正确答案B
275、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013中对最高投标限价的相关规定，下列说法正确的是A.最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调B.最高投标限价超过批准的概算时，招标人应报原概算审批部门审批C.最高投标限价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D.低于最高投标限价的投标报价应被拒绝正确答案B
276、其挖掘机配司机2人，若年制度工作日为280天，年工作台班为220台班，人工工日单价为100元，则该挖掘机的人工费为元/台班
254.
5580.
089.
1127.27正确答案A
277、已知国内制造厂某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元外购配套费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%利率为8%若其他费用不考虑，则该设备的原价为（）
25.82万元
25.85万元
26.09万元
29.09万元正确答案B
278、可行性研究阶段投资估算的精确度的要求为误差控制在土（）%以内51015D.20正确答案B
279、关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法，下列说法正确的是（）A.理论计算法适用于确定材料净用量B.必须消耗的材料量指材料的净用量C.土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于非实体材料D.现场统计法主要适用于确定材料损耗量正确答案A
280、（2016年真题）关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是（）A.建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算B.研究试验费包括新产品试制费C.改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费D.不拥有产权的专用通信设施投资，列入市政公用设施费正确答案C正确答案D
28、某大型施工机械需配机上司机、机上操作人员各一名，若年制度工作日为250天，年工作台班为200台班，人工日工资单价均为100元/工日，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班100125250200正确答案C
29、在工程计价与控制中，作为工程结算的依据是（）A.预算定额B.概算定额C.概算指标D.投资估算指标正确答案A
30、根据《建设工程价款结算暂行办法》，在具备施工条件的前提下，发包人支付预付款的期限应是0A.不迟于约定的开工日期前的7日内B.不迟于约定的开工日期后的7日内C.不迟于约定的开工日期前的14日内D.不迟于约定的开工日期后的14日内正确答案A
31、关于依法必须招标工程合同签订和合同价款的约定，下列说法中正确的是（）A.招标人和中标人应在投标有效期内并在中标通知发出28天内订立书面合同B.发承包双方应根据中标通知书确定的价格签订合同C.签约合同价为工程量清单中各种价格的总和扣减暂列金额D.招标人应当在中标通知书发出后，合同签订前向未中标人退还投标保证金正确答案B
32、（2016年真题）根据《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）下列关于计日工的说法中正确的是（）（2013年相同考点）A.招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付正确答案C
33、关于计算新增固定资产的表述，正确的是（）A.为了保护环境而正在建设的附属工程随主体工程计入新增固定资产价值B.不构成生产系统但能独立发挥效益的非生产性项目，在交付使用后计入新增固定资产价值C.达到固定资产标准不需安装的设备，购买后计入新增固定资产价值D.分批交付生产的工程，应待全部交付完毕后一次性计入新增固定资产价值正确答案B
34、在一个建设项目中，通过单项工程综合概算计算得出的是该单项工程的（）A.建筑安装工程费B.工程费用C.工程造价D.总投资正确答案B
35、（2021年真题）某新建项目投资估算中的建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费分别30000W.20000W.lOOOOWo若基本预备费率5%则基本预备费（）1500W2000W2500W3000W正确答案D
36、（2014年真题）关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是（）oA.规费是指由县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B.规费包括社会保险费和住房公积金C.投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准D.社会保险费中包括建筑安装工程一切险的投保费用正确答案B
37、某市属建筑公司收到某县城工程一笔税前1000万元（不包含增值税可抵扣的进项税额）的进度款，当采用一般计税方法时，该工程造价为（）万元3011010301090正确答案D
38、下列（）属于安全施工费A.施工机械的检验检测费用B.石专、混凝土砌块等围挡的维修费用C.治安综合治理费用D.施工安全防护通道费用正确答案D
39、（2013年真题）根据规定，因工程量偏差引起的可以调整措施项目费的前提是（）A.合同工程量偏差超过15%B.合同工程量偏差超过15%且引起措施项目相应变化C.措施项目工程量超过10%D.措施项目工程量超过10%且引起施工方案发生变化正确答案B
40、在国外建筑安装工程费用中，一般是在各分部分项工程造价的前面按单项工程分别单独列出是（）oA.总部管理费B.开办费C.利润D.税金正确答案B
41、某装修公司采购1000m2花岗岩，运至施工现场已知该花岗岩出厂价为1000元/m2运杂费30元/m2当地供销部门手续费率为1%当地造价管理部门规定材料采购及保管的费率为1%单位材料量检验试验费为3元/m2则这批花岗岩的材料费用约为（）万元A.152B.105C.104D.102正确答案B
42、作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是（）A.完成一定计量单位的某一施工过程所需消耗的人工、材料和机具台班数量标准B.完成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、机具施工台班数量及其费用标准C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机具台班数量及其费用标准D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的经济消耗指标正确答案B
43、下列利用分项详细估算法计算流动资金的公式中，正确的是（）A.预收账款=营业收入年金额/预收账款周转次数B.应收账款=年经营成本/应收账款周转次数C.在产品=（年经营成本一年其他营业费用）/在产品周转次数D.预付账款=外购原材料、燃料费用/预付账款周转次数正确答案B
44、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计40万元，专用工具费率为2%废品损失率为8%利润率为10%增值税税率为16%假设不再发生其他费用，则该设备的销项增值税为（）万元
5.
086.
097.
117.75正确答案D
45、（2014年真题）在对材料消耗过程测定与观察的基础上，通过完成产品数量和材料消耗量的计算而确定各种材料消耗定额的方法是（）A.实验室试验法B.现场技术测定法C.现场统计法D.理论计算法正确答案B
46、在施工机械台班单价的组成中，对于安拆简单的轻型施工机械，安拆费及场外运费的运输距离应按（）km计算A.10B.15C.20D.30正确答案D
47、下列用工项目中，属于预算定额人工工日消耗量的人工幅度差的是（）A.在施工定额基础上应增加计算的用工B.材料加工用工和电焊点火用工C.班组操作地点转移用工D.材料水平搬运距离与材料堆放地点到操作地点的水平运输距离之差用工正确答案C
48、下列各项中不属于设计总概算文件的是（）A.分年度总投资表B.主要建筑安装材料汇总表C.编制说明D.各单项工程综合概算书正确答案A
49、已知某建设项目各项预测数据如下应收账款1000万元，应付账款600万元，预付账款200万元，预收账款150万元，存货1500万元，库存现金100万元，在运营期的第三年达到预计的生产规模，若运营期第二年末累计投入的流动资金为1500万元，则第三年投入的流动资金为（）万元A.1600B.2850C.550D.2050正确答案C
50、进行措施项目报价时，措施项目内容的确定依据主要是（）A.招标人提供的措施项目清单B.招标人提供的措施项目清单和常规施工组织设计C.招标人提供的措施项目清单及在招标过程中的补充通知和答疑纪要D.招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计正确答案D
51、根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本的是（）A.临时公共设施及场地的维持费B.建设保险和债券费C.开工试车费D.土地征购费正确答案C
52、对工程建设项目或单项工程造价指数的编制会产生影响的是（）A.报告期人工费正确答案C
4、关于项目融资前财务分析的表述，正确的是（）A.融资前分折只进行营利能力分析B.融资前分析从项目投资表获利能力角度，考虑投资的合理性C.融资前分析以非折现现金流量分析为主D.融资前分析一般只进行所得税后指标分析正确答案A
5、关于工程招标的性质，下列说法中正确的是（）A.招标是要约邀请B.投标是承诺C.招标公告是要约邀请D.中标通知书是承诺正确答案D
6、建设项目的建设地区选择应遵循工业项目适当聚集的原则，其原因是（）A.有利于原材料和产品的运输，缩短流通时间B.有利于集中用水，开辟新水源、远距离引水C.能为不同类型的劳动者提供多种就业机会B.报告期建设项目或单项工程造价C.报告期措施费D.报告期间接费正确答案B
53、国际工程分包费与直接费、间接费平行并列时，总包商对分包商的管理费应列入（）A.间接费B.分包费C.盈余D.上级单位管理费正确答案B
54、有关最终结清的过程，下列表述中正确的是（）A.最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后发包人与承包人结清全部剩余款项的活动B.承包人在提交的最终结清申请中，可以提出工程接收证书颁发前发生的索赔C.承包人接受最终支付证书后，可以提出工程接收证书颁发后发生的索赔D.发包人对最终结清申请单内容有异议的，按照合同约定的争议解决方式处理正确答案A
55、下列费用中，应计入总价措施项目清单与计价表中的是（）A.垂直运输费B.施工排水、降水费C.大型设备进出场及安拆费D.地上、地下设施和建筑物临时保护费正确答案D
56、关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金可以预留在财政部门B.采用工程质量保证担保的，发包人仍可预留3%的保证金C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实正确答案A
57、关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是（）A.结构面积系数越大，设计方面越经济B.房间平均面积越大，结构面积系数越小C.结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关正确答案B
58、从建筑设计的经济性角度考虑，下列说法不正确的是（）A.建筑物平面形状越简单越好B.在建筑面积不变的情况下，建筑层高增加不会引起各项费用的增加C.在满足建筑物使用要求的前提下，将流通空间减少到最小D.建筑层数增加时，单位建筑面积所分摊的流通空间费用会有所降低正确答案B
59、某地2017年拟建一座年产20万吨的化工厂该地区2015年建成的年产15万吨相同产品的类似项目实际建设投资为6000万元2015年和2017年该地区的工程造价指数（定基指数）分别为
1.
12、
1.15生产能力指数为
0.7预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨5%o则该项目的静态投资为（）万元
7147.
087535.
097911.
848307.43正确答案B
60、“工程造价信息应针对不同层次管理者的要求进行适当加工，针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息”这体现了工程造价信息管理应遵循的（）原则A.标准化B.有效性C.定量化D.高效处理正确答案B
61、关于工程总承包投标文件的编制，下列说法错误的是（）A.工程总承包投标文件投标有效期一般为120天B.费率分析是带给总承包商的价值增值部分C.标高金由管理费.利润和风险费组成D.计算风险费率可以运用模糊综合评价法和层次分析法正确答案B
62、国内派出参与国际工程的工人工资构成中应包括（）oA.国内标准工资，不包括国内附加工资和补贴B.国内、国际差旅费，不包括派出工人的企业收取的管理费C.按当地市场预侧的工资预涨费D.按当地工人保险费标准计算的保险费正确答案D
63、（2013年真题）关于国际工程招标，下列说法中正确的是（）A.投交标书的方式须加以限制，如规定必须寄交某邮政信箱以免延误B.开标时若标书未附投标保证金则拒绝开启C.开标时允许投标人提问但不允许录音D.采用“两个信封制度”的，技术上不符合要求的标书则第二个信封不再开启正确答案D
64、采用三级设计的建设项目，其扩大初步设计阶段应该编制（）A.单位工程概算B.修正设计概算C.单项工程综合概算D.建设项目总概算正确答案B
65、投标准备时间自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）天采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于（）日正确答案A
66、已知某进口设备货价为3000万元，该设备运费率为10%运输保险费率为5%关税税率为20%则该进口设备关税完税价格为（）万元A.4158B.416934653474正确答案D
67、（2018年真题）关于建设项目场地准备和建设单位临时设施费的计算，下列说法正确的是（）A.改扩建项目一般应计工程费用和拆除清理费B.凡可回收材料的拆除工程应采用以料抵工方式冲抵拆除清理费C.新建项目应根据实际工程量计算，不按工程费用的比例计算D.新建项目应按工程费用比例计算，不根据实际工程量计算正确答案B
68、按照《建设工程价款结算暂行办法》规定的程序，发包人不按约定预付口:程款的，承包人可采取的行为是（）A.在超越约定预付时间14天后停止施工B.在约定开工日期后7天内向发包人发出要求预付的通知C.在约定预付时间到期后10天内向发包人发出要求预付的通知D.在约定预付时间到期后14天内停止施工正确答案C
69、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费为400万元，项目前期年限1年，建设期2年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%年均投资价格上涨率为6肌则该项目建设期价差预备费为（）万元
589.
63464.
74515.
141104.77正确答案D
70、下列关于不可抗力事件造成的工期延误及损失处理，说法正确的是（）正确答案C
71、某出料容量750L的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、终端需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40s运料和其他时间的交叠时间为50s机械利用系数为
0.8该机械的台班产量定额为（）m3/台班
29.
7932.
6036.
0039.27正确答案C
72、在施工过程中，工序的特点是（）A.劳动者.劳动对象.劳动工具均不变B.劳动者.劳动对象不变，劳动工具变换C.劳动对象.劳动工具不变，劳动者变化D.劳动者.劳动对象.劳动工具均变换正确答案A
73、已知某项目各项财务基础数据中，总成本费用为1000万元（其中营业费用为200万元），其中折旧费200万元，摊销费50万元，修理费100万元，人工工资及福利费80万元，利息为20万元，若营业费用中折旧费、摊销费、修理费、人工工资及福利费均为各项费用总额的20%产成品的年周转次数为10次，则该项目流动资金估算中的产成品为（）万元587360D.
61.6正确答案D
74、概算定额与预算定额的表述正确的是（）A.预算定额的编制较概算定额简化一些B.表达的主要方式及基本使用方法不同C.项目划分和综合扩大程度相当D.均包括人工、材料和机械台班使用量定额正确答案D
75、某房地产项目，建设期为3年，计划在建设期内第一年贷款额为1500万元，第二年贷款额为1500万元第三年贷款额为1500万元，假设建设期内各年均衡获得的贷款额贷款年利率为6%期内只计息不支付，则项目建设期利息应为（）万元
280.
96405.
00418.
66561.92正确答案C
76、其挖掘机配司机2人若年制度工作日为280天，年工作台班为220台班，人工工日单价为100元则该挖掘机的人工费为（）元/台班
254.
5580.
089.
1127.27正确答案A
77、下列方法中适用于编制建筑工程概算的是oA.预算单价法B.扩大单价法C.综合吨位指标法D.概算定额法正确答案D
78、下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是A.投标文件中大写金额与小写金额不一致B.投标文件总价金额与依据单价计算出的结果不一致C.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的正确答案CD.生产排泄物集中排放，降低环境污染正确答案C
7、（2014年真题）根据国家相关法律、法规和政策规定，因停工学习、执行国家或社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的（）-A.基本工资B.奖金C.津贴补贴D.特殊情况下支付的工资正确答案D
8、社会投资项目采用预留保证金方式的，发承包双方可以约定将保证金交由（）托管A.金融机构B.发包方C.财政部D.监理方正确答案A
9、国际工程投标报价中，对于当地采购的材料，其单价应为（）A.市场价格+运杂费
79、编制工程建设其他费用概算表时，下列费用中，一般按“工程费用义费率”计算是（）oA.征地补偿费B.拆迁补偿费C.研究试验费D.建设单位管理费正确答案D
80、根据现行《建设工程工程量清单计价规范》，对于不实行招标的建设工程，建设工程施工合同签订前的第（）天作为基准日28303542正确答案A
81、建设工程造价数据样本数量达不到最少样本数量要求时，建设工程造价指标应采用（）测算A.典型工程法B.数据统计法C.比例分析法D.汇总计算法正确答案A
82、下列材料损耗，应计入预算定额材料损耗量的是（）A.场外运输损耗B.工地仓储损耗C.一般性检验鉴定损耗D.施工加工损耗正确答案D
83、某出料容量750L的混凝土搅拌机，每循环一次的正常延续时间为9分钟，机械正常利用系数为
0.9按8小时工作制考虑，该机械的台班产量定额为（）36m3/台班40m3/台班
0.28台班/m
30.25台班/m3正确答案A
84、关于其他项目清单中的专业工程暂估价性质的描述，下列说法中错误的是（）A.专业工程暂估价一般是综合暂估价B.专业工程暂估价应包括除规费和税金以外的管理费、利润等费用C.投标人应将专业工程暂估价计入工程量清单的综合单价报价中D.对于设计深度不够的专业工程，其暂估价实际金额确定的最佳途径，就是通过施工总承包人与工程建设项目招标人共同组织的招标正确答案C
85、下列原因中，不能据以调整设计概算的是A.超出原设计范围的重大变更B.超出承包人预期的货币贬值和汇率变化C.超出基本预备费规定范围的不可抗拒重大自然灾害引起的工程变动和费用增加D.超出价差预备费的国家重大政策性调整正确答案B
86、在FIDIC合同条件下，当变更的工程量与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受合同额的一定比例时，其费率或单价可以调整，该比例为10%1%
0.1%
0.01%正确答案D
87、在概算指标编制时，关于不同类型工程应选取的计算单位，下列说法中符合要求的是A.安装工程以占设备购置费的百分比表示B.建筑工程以综合生产能力的单位投资表示C.构筑物以每立方米的投资表示D.建设项目以实用功能的单位投资表示正确答案A
88、关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中错误的是A.项目决策的正确性是工程造价合理性的前提B.工程造价的内容是决定项目决策的基础C.项目决策的深度影响投资估算的精确度D.投资决策阶段影响工程造价的程度最高正确答案B
89、某施工机械耐用总台班为800台班，大修周期数为4每次大修理费用为1200元，则该机械的台班大修理费为元
76.
04.5D.
3.0正确答案C
90、某建筑公司为增值税一般纳税人，2016年7月1日承接某房地产工程项目，7月30日发包方按进度支付工程价款360万元，若该建筑公司选择适用一般计税方法计算应纳税额，该公司7月需缴纳的增值税是
10.
4810.
8035.
6839.60正确答案C
91、关于最终结清，下列说法中正确的是A.最终结清是在工程保修期满后对剩余质量保证金的最终结清B.最终结清支付证书一经签发，承包人对合同内享有的索赔权利即自行终止C.质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，应按合同约定的争议解决方式处理D.最终结清付款涉及政府投资的，应按国家集中支付相关规定和专用合同条款约定办理正确答案D
92、关于预算定额人工、材料、机械台班消耗量的计算和确认，下列说法中正确的是.A.人工消耗中包含超出预算定额取定运距后的超运距工B.材料损耗量按照材料消耗量的一定比例计算C.各种胶结、涂料等材料的配合比用料，按换算法计算D.按小组产量计算机械台班产量时，机械幅度差系数取10%正确答案C
93、企业为生产产品和提供劳务而支出的各项间接费用属（）A.管理费用B.营业费用C.制造费用D.财务费用正确答案C
94、（2020年真题）根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于国际工程工程变更与合同价款调整，下列说法正确的是（）OA.合同中任何工作的工程量变化均能调整合同价款B.不论何种变更，均须由工程师发出变更指令C.在明确构成工程变更的情况下，承包人仍须按程序发出索赔通知D.承包人提出的对业主有利的工程变更建议书的编制费用，应由业主承担正确答案B
95、关于施工合同工程价款的期中支付，下列说法中正确的是（）A.期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60%B.期中进度款的支付比例，一般不高于合同价款总额的90%c.承包人现场签证的金额，在竣工结算时一并结算D.发承包双方如对部分计量结果存在争议，等待争议解决后再支付全部进度款正确答案A
96、关于建设工程工程量清单的编制，下列说法正确的是（）A.招标文件必须由专业咨询机构编制，由招标人发布B.材料的品牌档次应在设计文件中体现，在工程量清单编制说明中不再说明C.专业工程暂估价中包括企业管理费和利润D.税金、规费是政府规定的，在清单编制中可不列项正确答案C
97、在施工合同履行期间由于不可抗力造成的损失中，应由发包人承担的是（）A.因工程损害导致的第三方人员伤亡B.因工程损害导致的承包人人员伤亡C.承包人的施工机械设备损坏D.承包人的停工损失正确答案A
98、某国内工程合同对欠付价款利息计付标准和付款时间没有约定，****欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是oA.按照中国人民银行发布的同期各类贷款发放利率中的高值计息B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日D.建设工程未交付的，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日正确答案A
99、竣工决算文件中，主要反映竣工工程建设成果和经验，全面考核分析工程投资与造价的书面总结文件是0A.竣工财务决算说明书B.竣工财务决算报表C.工程竣工造价对比分析D.工程竣工验收报告正确答案A
100、关于变更引起的价格调整，以下原则描述中正确的是A.已标价工程量清单中有适用于变更工作项目的，可在合理范围内参照适用子目的单价或总价调整B.已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工作子目的，采用该项目的单价C.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、信息价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整D.工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确正确答案D
101、在预算定额的编制阶段，以下选项中不属于确定编制细则阶段内容的是（）A.统一编制表格及编制方法B.统一计算口径、计量单位和小数点位数C.统一项目划分和工程量计算规则D.统一名称、专业用语和符号代码正确答案C
102、施工合同履行期间出现现场签证事件时，现场签证应由（）提出A.发包人B.监理人C.设计人D.承包人正确答案D
103、总承包服务费由建设单位在招标控制价中根据总包服务范围和有关计价规定编制，施工企业投标时自主报价，施工过程中按（）执行A.投标报价B.签约合同价C.评标价D.招标控制价正确答案B
104、某工程施工过程中发生如下事件
①因异常恙劣候条件导致工程停工2天，人员窝工20个工作日；
②遇到不利地质条件导致工程停工1天，人员窝工10个工曰，处理不利地质条件用工15个工日若人工工资为200元/工日，窝工补贴为100元/工曰，不考虑其他因素根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，施工企业可向业主索赔的工期和费用分别是OO3天6000元1天，3000元3天4000元1天4000元正确答案C
105、下列费用项目中属于施工仪器仪表台班单价构成内容的是（）A.人工费B.燃料费C.检测软件费D.校验费B.市场价格+运杂费+运输保管损耗费C.市场价格+运杂费+采购保管费D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费正确答案D
10、缺陷责任期内，由他人及不可抗力原因造成的缺陷，该缺陷所产生的费用的正确承担方式是0A.发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从质量保证金中扣除费用B.承包人应支付相应的维修费用C.发包人从保证金中扣除维修费用D.发包人负责维修，并从保证金中扣除维修费用正确答案A
11、下列费用中，属于技术服务费的是（）A.建设单位管理费B.工程保险费C.设备及工器具购置费D.招标费正确答案D正确答案D
106、对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无〃计算基础〃和〃费率〃数值，则（）OA.以定额基价为计算墓础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额B.以定额人工费+定额机械费为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金费C.只填写金额数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法D.以备注中说明的计算方法，补充填写计算基础〃和‘费率’正确答案C
107、某项目建设期为2年，分年均衡进行贷款，在建设期第一年贷款2000万元，第2年贷款3000万元，贷款年利率为8%建设期内利息只计息不支付，则该项目第二年的建设期贷款利息估算为（）万元
80.
4286.4160240正确答案B
108、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%废品损失率为8%利润率为10%增值税率为17%假设不在发生其他费用，则该设备的销项增值税为（）万元
4.
084.
094.
114.12正确答案D
109、（2018年真题）发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是Oo正确答案B
110、（2015年真题）下列费用项目中，应在研究试验费中列支的是（）oA.为验证设计数据而进行必要的研究试验所需的费用B.新产品试验费C.施工企业技术革新的研究试验费D.设计模型制作费正确答案A
111、关于履行合同中争议的解决，下列做法正确的是A.在争议提出诉讼后，双方不再通过友好协商解决争议B.发生争议后，可提请争议评审组评审C.协商不成或不接受争议评审的，可向任一方所在地的仲裁机构申请仲裁D.对仲裁决议不服的可向有管辖权的人民法院提起诉讼正确答案B
112、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008关于承发包双方施工阶段风险分摊原则的表述正确的是A.各类原因所致人工费变化的风险由承包人承担10%以内的材料价格风险由承包人承担10%以内的施工机械使用费风险由承包人承担5%以内的人工费风险由承包人承担正确答案C
113、2019年真题国际工程投标报价中，对于当地采购的材料，其单价应为oA.市场价格+运杂费B.市场价格+运杂费+运输保管损耗费C.市场价格+运杂费+采购保管费D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费正确答案D
114、在建设项目施工过程中，若出现招标工程量清单中措施项目缺失，则正确的处理方式是（）A.由于承包人未能在投标时对措施项目清单进行合理增补，责任人由承包人承担B.按照工程变更事件中关于分部分项工程费的调整方法，调整合同价款C.视为招标工程量清单不完整，责任由发包人和承包人共同承担D.承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按工程变更的原则调整合同价款正确答案D
115、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.如发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任正确答案B
116、某施工企业积累的资料反映，年均冬雨斯施工增加费开支额为9万元，年均建安产值为12000万元，其中直接费、直接工程费分别占建安产值比例为80%和75%则该企业冬雨期施工增加费费率应为（）
0.075%
0.094%
0.1%
0.125%正确答案C
117、在总承包服务费计价表中，应由投标人自主报价的是oA.项目名称B.费率C.项目价值D.服务内容正确答案B
118、下列费用中，属于安装工程费用的是A.供水设备及其油饰工程的费用B.对单台设备进行单机试运转的调试费C.金属结构工程的费用D.环境绿化工作的费用正确答案B
119、关于国际工程招标项目，下列说法中正确的是（）A.投交标书的方式应该加以限制，如规定必须寄交某邮政信箱以免延误B.开标时若标书未附投标保证金则拒绝开启C.开标时一般不允许提问或作任何解释，但允许录音D.采用“两个信封制度”的，对于技术上不符合要求的标书才能开启第二个信封正确答案C
120、关于施工招标工程的履约担保，下列说法中正确的是（）A.中标人应在签订合同后向招标人提交履约担保B.履约保证金不得超过中标合同金额的5%C.招标人仅对现金形式的履约担保，向中标人提供工程款支付担保D.发包人应在工程接收证书颁发后28天内将履约保证金退还给承包人正确答案D
121、征地补偿费与拆迁补偿费相比，可能都会发生的补偿费用包括（）A.土地补偿费B.青苗补偿费C.地上附着物补偿费D.安置补助费正确答案D
122、下列费用中，不属于建设投资构成的是（）oA.购买项目所需土地而发生的费用B.建设单位自身进行项目管理所支付的费用C.建设期投融资产生的利息D.委托工程勘察设计所支付的费用正确答案C
123、关于变更引起的价格调整，以下原则描述中正确的是（）A.已标价工程量清单中有适用于变更工作项目的，可在合理范围内参照适用子目的单价或总价调整B.已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工作子目的，采用该项目的单价C.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、信息价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整D.工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认正确答案D
124、（2021年真题）以下对于建筑设计的说法正确的是（）A.周长系数越低造价越低B.圆形比正方形造价低C.层数越高造价越低D.跨度不变时，中跨数目越多越经济正确答案D
125、国际工程投标报价中，对于当地采购的材料，其单价应为（）A.市场价格+运杂费B.市场价格+运杂费+运输保管损耗费C.市场价格+运杂费+采购保管费D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费正确答案D
126、招标工程量清单的项目特征中通常不需描述的内容是（）oA.材料材质B.结构部位C.工程内容D.规格尺寸正确答案C
127、某建设项目，经投资估算确定的工程费用与工程建设其他费用合计为2000万元，项目建设前期年限为半年，项目建设期为2年，每年各完成投资计划50%在基本预备费费率为5%年均投资价格上涨率为10%的情况下，该项目建设期的涨价预备费为（）万元；
300.
0310.0C.
315.0D.
325.5正确答案D
128、承包人按合同约定接受了支付证书后，应被认为已无权再提出在（）颁发前所发生的任何索赔A.合同工程接收证书B.质量保证金返还证书C.缺陷责任期终止证书D.最终支付证书正确答案A
129、关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是（）A.项目建议书阶段的投资估算，是确定建设投资最高限额的依据B.可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，不得突破C.投资估算不能作为制定建设贷款计划的依据D.投资估算是核算建设项目固定资产需要额的重要依据正确答案D
130、下列费用项目中，包含在国外建筑安装工程材料费中的是（）A.单独列项的增值税B.材料价格预涨费C.周转材料摊销费D.各种现场用水、用电费正确答案B
131、关于经评审的最低投标价法的适用范围，下列说法中正确的是A.适用于资格后审而不适用于资格预审的项目B.使用与依法必须招标的项目而不适用于一般项目C.适用于具有通用技术性能标准或招标人对其技术、性能没有特殊要求的项目D.适用于凡不宜采用综合评估法评审的项目正确答案C
132、工程造价指标测算中，各类造价数据的时间需符合造价指标的时间要求下列造价数据的时间选取符合规定的是A.投资估算采用投资估算书编制完成日期B.最高投标限价采用投标截止日期C.合同价采用合同签订日期D.结算价采用工程结算日期正确答案A
12、竣工决算文件中，主要反映竣工工程建设成果和经验，全面考核分析工程投资与造价的书面总结文件是（）0A.竣工财务决算说明书B.竣工财务决算报表C.工程竣工造价对比分析D.工程竣工验收报告正确答案A
13、下列文件和资料中，可作为建设工程工程量计量依据的是（）A.造价管理机构发布的调价文件B.造价管理机构发布的价格信息C.质量合格证书D.各种预付款支付凭证正确答案C
14、某新建项目建设期为2年，分年度均衡贷款，2年分别贷款2000万元和3000万元，贷款年利率为10%建设期内只计息不支付，则建设期贷款利息为（）万元A.455B.460C.720D.
830133、根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是A.垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息B.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求合同约定支付工程价款c.施工合同无效，己完工程质量合格，承包人请求合同约定支付工程价款D.施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用正确答案A
134、在编制分部分项工程量清单时，通常无须描述的是A.工程结构B.使用材质C.工程内容D.安装位置正确答案C
135、某类建筑材料本身的价格不高，但所需的运输费用却很高，该类建筑材料的价格信息一般具有较明显的oA.专业性B.季节性C.区域性D.动态性正确答案C
136、对于流动资金的估算，以下表述中正确的是oA.流动资金的估算可以分为分项详细估算法和指标估算法B.流动资金的年平均占用额度为流动资金的年周转额度除以流动资金的年周转次数C.不同生产负荷下的流动资金，可按100%生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比求得D.流动资金利息应计入建设期利息正确答案B
137、当不可抗力发生之后，应由承包人承担的损失包括oA.承包人的施工机械设备损坏及停工损失B.承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用C.工程所需清理、修复费用D.导致的工期延误正确答案A
138、对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无〃计算基础〃和〃费率〃数值，则0A.以定额基价为计算墓础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额B.以定额人工费+定额机械费为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金费C.只填写金额数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法D.以备注中说明的计算方法，补充填写计算基础〃和‘费率正确答案C
139、下列不属于期中支付文件的内容的是（）A.累计已完成的合同价款B.本周期已完成的计日工价款C.累计已实际支付的合同价款D.本周期计划完成的合同价款正确答案D
140、已知某挖土机挖土，一次正常循环工作时间是40s每次循环平均挖土量
0.3m3机械正常利用系数为
0.8机械幅度差为25%o则该机械挖土方1000m3的预算定额机械耗用台班量为（）
6.
835.
218.
097.23正确答案D
141、在编制分部分项工程量清单时，通常无须描述的是（）A.工程结构B.使用材质C.工程内容D.安装位置正确答案C
142、根据《标准施工招标文件》中的合同条款，关于合理补偿承包人索赔的说法，正确的是A.承包人遇到不利物质条件可进行利润索赔B.发生不可抗力只能进行工期索赔C.异常恶劣天气导致的停工通常可以进行费用索赔D.发包人原因引起的暂停施工只能进行工期索赔正确答案B
143、由项目建设单位负责投资建设但产权不归属本单位的项目配套的专用通信设施应作为处理A.有形资产B.固定资产C.无形资产D.流动资产正确答案C
144、根据《建设工程造价咨询规范》GB/T51095-2015规定，下列对投标文件的评审内容，属于清标工作的是（）A.营业执照的有效性B.营业执照、资质证书、安全生产许可证的一致性C.投标函上签字与盖章的合法性D.投标文件是否实质性响应招标文件正确答案D
145、某挖土机挖土一次正常循环工作时间为50s每次循环平均挖土量为
0.5m3机械正常利用系数为
0.8机械幅度差系数为25%按8小时工作制考虑，挖土方预算定额的机械台班消耗量为（）台班/1000m3o
5.
437.
288.68正确答案A
146、某工程采用一票制支付方式采购某种材料，已知材料原价和运杂费的含税价格分别为600元
八、50元/t材料运输损耗率、采购及保管费率分别为
0.6%、4%o材料采购的增值税率为17%则该材料的不含税单价为（）元八
584.
53581.
24672.
46680.06正确答案B
147、建设项目投资确定与计价、费用控制过程中使用相关技术经济标准使所发生的费用是指（）A.技术经济标准使用费B.专有技术使用费C.研究试验费D.设计评审费正确答案A
148、在施工中根据设计规定必须进行试验、验证所需要的费用应列入（）A.可行性研究费B.建设单位管理费C.建筑安装工程间接费D.固定资产其他费用正确答案D
149、下列关于工器具及生产家具购置费的表述中，正确的是（）A.该项费用属于设备费B.该项费用属于工程建设其他费用C.保证初期正常生产必须购置的没有达到固定资产标准的设备、仪器、工卡模具、器具、生产家具和备品备件等的购置费用D.该项费用一般以需要安装的设备费为基数乘以一定费率计算正确答案C
150、已知某引进设备吨重为503设备原价3000万元，每吨设备安装费指标为8万元，同类国产设备的安装费率为15%则该设备安装费为万元400425450500正确答案A
151、当采用简易计税方法时，建筑业增值税税率为3%则增值税的计算基数为A.直接费+间接费+利润+规费B.直接费+间接费+企业管理费+利润+规费C.人工费+材料费+施工机具使用费+利润+规费D.人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润+规费正确答案D
152、已知某建设项目设备、工器具购置费为5000万元，建筑安装工程费为3000万元，土地使用权出让金8000万元，征地补偿费2500万元，建设单位管理费为3%则该建设项目建设单位管理费为（）万元240150480555正确答案A
153、按照世界银行工程造价的构成，下列费用中，属于项目间接建设成本的是（）oA.开工试车费B.工艺设备费C.服务性建筑费用D.未明确项目准备金正确答案A
154、（2019年真题）某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%现有投标人甲同时投I、II标段，其报价分别为7000万元、6000万元，若甲在I标段已被确定为中标，其n标段的评标价应为（）万元572062405760D.6280正确答案C
155、民用住宅建筑设计中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是（）A.矩形一正方形一T形一L形形一丁形一矩形一正方形C.正方形一矩形一T形一L形T形-L形正方形矩形正确答案C
156、下列关于安拆费及场外运费的表述，错误的是（）一次安拆费应包括施工现场机械安装和拆卸一次所需的人工费.材料费.机械费及试运转费一次场外运费应包括运输.装卸.辅助材料和回程等费用C.移动需要起重机械的重型施工机械，其安拆费及场外运费应计入台班单价D.不需相关机械辅助运输的自行移动机械，不计算场外运费正确答案C
157、根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建（2016〕503）基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在（）内编报竣工财务决算A.1个月B.2个月C.3个月D.6个月正确答案C
158、投标保证金退还投标人应在书面合同签订后3天内5天内10天内14天内正确答案B
159、依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013一般不作为安全文明施工费计算基础的是OA.定额人工费B.定额人工费+定额材料费C.定额人工费+定额施工机具使用费D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费正确答案B正确答案B
15、2017年真题已知人工挖某土方ln3的基本工作时间为1个工作日，辅助工作时间占工序作业时间的5%准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、15%则该人工挖土的时间定额为IH/10m3o
13.
3313.
1613.
1312.50正确答案B
16、2019年真题关于编制最高投标限价时总承包服务费的可参考标准，下列说法正确的是0A.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的
0.5%计算B.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的1%计算C.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的1%〜3%计算D.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的3%〜5%计算正确答案D
160、因承包人原因解除合同的，承包人有权要求发包人支付（）A.承包人员遣送费B.临时工程拆除费C.施工设备运离现场费D.已完措施项目费正确答案D
161、工程项目的建设投资不包括内容为（）A.工程费用B.流动资金C.工程建设其他费用D.预备费正确答案B
162、在测定定额所采用的方法中，测时法用于测定（）A.循环组成部分的工作时间B.准备与结束时间C.工人休息时间D.非循环工作时间正确答案A
163、在施工招投标过程中采用的评标办法可以是A.最高投标报价法B.综合评估法C.报价打分法D.专项评分法正确答案B
164、某新建项目，建设期2年，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元贷款在年度内均衡发放根据贷款协定年利率为12%按季度计息，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是万元
105.
13130.
22142.
78167.88正确答案C
165、在建设地点选择进行费用分析时，下列各项中属于项目投产后生产经营费用的是oA.运输设施费B.污水处理费用C.建材运输费D.土石方工程费正确答案B
166、在工程总承包评价方法中，与综合评估法相比，经评审的的最低投标价法下特有的初步评审标准的是（）OA.形式评审标准B.资格评审标准C.响应性评审标准D.承包人建议书评审标准正确答案D
167、建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括
①提交最终结清申请单；
②签发最终结清支付证书；
③签发缺陷责任期终止证书；
④最终结清付款；
⑤缺陷责任期终止按时间先后顺序排列正确的是（）A.
⑤③①②④B.
①②④⑤③C.
③①②④⑤D.
①③②④⑤正确答案A
168、已知某项目设备及工、器具购置费为1000万元，建筑安装工程费580万元，工程建设其他费用240万元，基本预备费150万元，价差预备费50万元，建设期贷款500万元，建设期贷款利息80万元，项目正常生产年份流动资产平均占用额为350万元，流动负债平均占用额为280万元，则该建设项目建设投资为（）万元2170245020202950正确答案C
169、在技改项目中，其建设规模确定的方法中可以作为确定合理生产规模的方法是（）A.盈亏平衡分析法B.平均成本法C.生产能力平衡法D.政府行业规定正确答案C
170、根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释
[2004]14号）的规定，会导致发包人请求解除建设工程施工合同的承包人情形是（）A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务B.未按约定支付工程价款C.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准D.不履行合同约定的协助义务正确答案A
171、施工企业投标报价时可以自主确定人工费，但最低日工资单价不得低于工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低工资标准普工倍、一般技工倍、高级技工倍
1.3；
2.5；
3.
51.5；
2.5；
3.
51.3；2；
31.5；2；3正确答案C
172、根据已知的同类建设项目主要生产工艺设备占整个建设项目的投资比例，先逐项估算出拟建项目主要生产工艺设备投资，再按比例估算拟建项目的静态投资，这种估算方法称A.设备系数法B.主体专业系数法C.朗格系数法D.比例估算法正确答案D
173、关于项目建设地区选择原则的说法，正确的是A.应将项目安排在距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内B.各类企业应集中布置，以便形成综合生产能力C.工业布局的集聚程度越高越好D.相应的生产性和社会性基础设施相配合，以充分发挥其能力和效率正确答案D
174、一般来说，承发包双方应当在合同中约定提前竣工奖励的最高限额，通常是合同价款的oA.2%B.3%C.5%D.10%正确答案C
175、建设项目总概算的组成内容不包括0A.单项工程综合概算B.流动资金概算C.工程建设其他费用概算D.建设期利息概算正确答案B
176、在人工单价的组成内容中，停工学习、执行国家或社会义务的工资属于A.计件工资B.奖金C.特殊情况下支付的工资D.职工福利费正确答案C
177、关于工程量清单的编制，下列说法中正确的是（）A.项目编码以五级全国统一编码设置，用十二位阿拉伯数字表示B.编制分部分项工程量清单时，必须对工作内容进行描述C.补充项目的编码由计算规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成D.按施工方案计算的措施费，必须写明“计算基础”、“费率”的数值正确答案C
178、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从0起计付A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日正确答案A
179、关于国际工程工程变更范围，下列不构成变更的是（）oA.任何工作的质量或其他特性的改变B.工程任何部分的标高、位置和（或）尺寸的改变C.合同中任何工作的工程量的变化D.实施工程的顺序或时间安排的改变正确答案C
180、某施工合同约定人工工资为200元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算在施工过程中发生了如下事件
①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；
②因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20个工日；
③几天后场外停电，停工1天，人员窝工10个工日承包人可向发包人索赔的人工费为（）元1500250045005500正确答案C
181、流动资金的筹措中，一般要求筹集资本金占流动资金的比例为（D.70%正确答案A
182、关于工程量清单计价适用范围，下列说法正确的是（）A.达到或超过规定建设规模的工程，必须采用工程量清单计价B.达到或超过规定建设数额的工程，必须采用工程量清单计价C.国有资金占投资总额不足50%的建设工程发承包，不必采用工程量清单计价D.不采用工程量清单计价的建设工程，应执行计价规范中除工程量清单等专门性规定以外的规定正确答案D
183、施工招标工程量清单中，应由投标人自主报价的其他项目（）oA.专业工程暂估价B.暂列金额C.工程设备暂估价D.计日工单价正确答案D
184、（2021年真题）某一砖半厚混水墙，采用规格为240*115*53的烧结煤肝石普通砖砌筑灰浆厚度为10mm每10m3该种墙体砖的净用量为（）千块A.
5.148B.
5.
2196.
3746.462正确答案B
185、用1:1水泥砂浆贴150mm150nini5nini的瓷砖墙面，结合层厚度为10mm灰缝宽为2mnu100nf瓷砖墙面中瓷砖的净用量为4328块，瓷砖的损耗率为
1.5%砂浆的损耗率为2%则每lOOnf瓷砖面墙中的砂浆消耗量为m
31.
02591.
02631.
03341.0338正确答案C
186、某建设项目静态投资10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，计划每年完成投资50%年均投资价格上涨率为5%该项目建设期价差预备费为万元
1006.
251525.
001028.
281045.67正确答案C
17、当工程变更引起安全文明施工费发生变化的，其调整原则为（）A.按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人的报价浮动因素B.按照分部分项工程费的调整方法调整单价C.安全文明施工费为包干使用，不得调整D.按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动正确答案D
18、下列关于工程造价指数的说法中，错误的是（）A.工料机市场价格指数的编制可以直接用报告期价格与基期价格相比后得到B.单项工程造价指数可使用已有的各类单项工程造价指标进行编制C.建设工程造价指数分为单位工程造价指数、单项工程造价指数、建设工程造价综合指数D.工程造价指数是反映一定时期价格变化对工程造价影响程度的指数正确答案C
19、我国《建设工程施工合同（示范文本）》和FIDIC施工合同条件均对竣工结算款作出了规定下列表述中符合FIDIC施工合同条件规定的是（）A.工程师颁发履约证书后84天内，承包商提交最终报表和结清单B.工程师收到最终报告和结清单后56天内，发出最终支付证书C.业主收到最终支付证书后28天内最终付款D.业主收到最终支付证书56天后不支付，承包商有权追究业主违约责任
187、对投标人而言，下列可适当降低报价的情形是（）A.总价低的小工程B.施工条件好的工程C.投标人专业声望较高的工程D.不M承揽又不方便不投标的工程正确答案B
188、关于建筑安装企业采用一般计税法计算增值税，下列说法中错误的是（）A.建筑业增值税率为3%B.增值税=税前造价X使用的增值税税率C.各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算D.税前造价为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和正确答案A
189、有关索赔的要求，下列表述中正确的是（）A.国家法律、法规是工程索赔中最关键和最主要的依据B.根据索赔的目的和要求，可以将工程索赔分为工期索赔、费用索赔和利润索赔C.对于非强制性标准，未在合同中明确规定，不可以作为索赔的依据D.因客观原因导致的工程延期，承包人可以提出索赔保函手续费正确答案C
190、下列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预算的是（）A.单位工程预算表B.单项工程综合预算表C.总预算表D.附件正确答案B19k在工业项目的工艺设计过程中，影响工程造价的主要因素包括（）正确答案B
192、建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括
①提交最终结清申请单；
②签发最终结清支付证书;
③签发缺陷责任期终止证书；
④最终结清付款；
⑤缺陷责任期终止按时间先后顺序排列正确的是（）A.
⑤③①②④B.
①②④⑤③C.
③①②④⑤D.
①③②⑤④正确答案A
193、采用FOB货价方式进口设备抵岸价构成中，国际运费是指（）A.从出口国的生产厂起到我国建设项目工地仓库止的运费B.从出口国的生产厂起到我国抵达港（站）止的运费C.从装运港（站）起到我国目的港（站）止的运费D.从装运港（站）起到我国建设项目工地仓库止的运费正确答案C
194、根据《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）下列投标文件的评审内容，属于清标工作的是（）OA.营业执照的有效性B.营业执照、资质证书、安全生产许可证的一致性C.投标函上签字与盖章的合法性D.投标文件是否实质性响应招标文件正确答案D
195、根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，下列不属于投标人须知内容的是（）A.投标邀请书B.合同授予C.电子招标投标D.投标文件正确答案A
196、下列费用项目中属于施工仪器仪表台班单价构成内容的是（）A.人工费B.燃料费C.检测软件费D.动力费正确答案D
197、关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是（）A.规费是指有县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B.规费包括工程排污费和住房公积金C.投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准D.社会保险费中包括建筑安装工程费一切险的投保费用正确答案B
198、下列费用项目中，包含在国外建筑安装工程材料费中的是（）A.单独列项的增值税B.材料价格预涨费C.周转材料摊销费D.各种现场用水、用电费正确答案B
199、概算定额与预算定额的差异主要表现在（）的不同A.项目划分B.主要工程内容C.主要表达方式D.基本使用方法正确答案A
200、在投资估算指标编制过程中，下列单项工程中属于公用工程的是（）A.传达及收发室B.厂区食堂C.供电及通信系统D.商业服务点正确答案c
201、EPC总承包模式中承包人应承担的工作（）A.设计、采购、施工、试运行B.项目决策、设计、施工C.项目决策、采购、施工D.可行性研究、采购、施工正确答案A
202、采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（）中支出A.建设管理费B.建设单位管理费C.建筑安装工程费D.基本预备费正确答案A
203、在工程总承包的投标文件编制中，工程详细说明属于（）的内容A.资格审查资料B.价格清单C.承包人建议书D.承包人实施计划正确答案C
204、（2013年真题）下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是（）A.新产品试制费B.水文地质勘察费C.特殊设备安全监督检验费D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费正确答案D
205、建设期计列的生产经营费中，联合试运转费是指（）A.单机无负荷试运转的调试费B.系统联动无负荷试运转的调试费C.整个车间联合试运转发生的费用D.整个车间联合试运转发生的费用支出大于试运转收入的亏损部分正确答案D
206、（2014年真题）最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括（）OA.工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息B.价格信息、工程造价指数和工程造价指标C.人工价格信息、材料价格信息、机械价格信息及在建工程信息D.价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息正确答案B
207、已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元，外购配套件费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%利润率为8%若其他费用不考虑，则该设备的原价为
025.82万元
25.85万元
26.09万元
29.09万元正确答案B
208、（2020年真题）某工程合同总额为20000万元，其中主要材料占比40%合同中约定的工程预付款总额为2400万元，则按起扣点计算法计算的预付款起扣点为（）万元600080001200014000正确答案D
209、（2016年真题）招标人要求总承包人对专业工程进行统一管理和协调的，总承包人可计取总承包服务费，其取费基数为（）A.专业工程估算造价B.投标报价总额C.分部分项工程费用D.分部分项工程费与措施费之和正确答案A
210、（2017年真题）我国某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定借款国国内投标人有
7.5%的评标优惠，若投标工期提前，则按每月25万美元进行报价修正，现国内甲投标人报价5000万美元，承诺较投标要求工期提前2个月，则甲投标人评标价为（）万美元5000462546004575正确答案D
211、在建设工程造价构成中，大型机械设备进出场及安拆费属于（）A.措施项目费B.固定资产使用费C.企业管理费D.二次搬运费正确答案A.某建设项目，建设期贷款本金总额为1000万元，建设期贷款利息总额为200万元按照贷款协议，采用等额还本、利息照付的方式分5年还清若年利率为8%则项目投产后的第3年应还本金和第3年应付利息分别是（）万元200；
97.
6.200；
64.0240；
57.6240;
38.4正确答案C
213、某土方施工机械一次循环的正常时间为
2.Omin每循环工作一次挖土
0.5m3工作班的延续时间为8h机械正常利用系数为
0.85则该土方施工机械的产量定额为（）m3/台班A.
15.
0102.
0120.
0141.2正确答案B
214、土地使用权出让合同约定的使用年限届满，土地使用者需要继续使用土地的，应当至迟于届满前（）申请续期正确答案D
20、招标人应当自收到评标报告之日起（）日内公示中标候选人1235正确答案C
21、在某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为1000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为120万元，价差预备费为80万元，建设期贷款1800万元，应计利息为180万元，流动资金500万元，则该建设项目的建设投资为（）万元3500270027803180正确答案B
22、在《建设工程施工合同（示范文本）》GF—2017—0201和《标准施工招标文件》（2007年版）中都规定属于工程变更范围的是（）A.改变工程的基线、标高、位置和尺寸6个月1年C.2年D.3年正确答案B
215、按照形成资产法编制建设投资估算表时，下列费用中可计入无形资产费用的是（）A.研究试验费B.生产准备费C.引进技术和引进设备其他费D.商誉正确答案D
216、工程量清单计价中，在进行分部分项工程量清单项目特征描述时，属于必须描述内容的是（）A.土石方工程中使用的机械设备B.混凝土工程中浇筑方法C.管道的连接方式D.现浇混凝土柱采用模板类型正确答案C
217、鉴定事项涉及复杂、疑难、特殊的技术问题需要较长时间的，经与委托人协商，完成鉴定的时间可以延长，每次延长时间一般不得超过每个鉴定项目延长次数一般不得超过20日;2次20个工作日；3次30日；2次30个工作日；3次正确答案D
218、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于oA.施工本身造成的停工时间B.不可避免的中断工作时间C.不可避免的无负荷工作时间D.多余工作时间正确答案B
219、确定项目生产规模的前提是项目的oA.盈利能力B.资金情况C.市场需求状况D.原材料、燃料正确答案C
220、根据《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）在招投标文件中另有要求的情况下，投标报价的综合单价一般要考虑的风险因素是OOA.政策法规的变化B.人工单价的市场变化C.政府定价材料的价格变化D.管理费、利润的风险正确答案D
221、某地2017年拟建一座年产20万吨的化工厂该地区2015年建成的年产15万吨相同产品的类似项目实际建设投资为6000万元2015年和2017年该地区的工程造价指数（定基指数）分别为
1.
12、
1.15生产能力指数为
0.7预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨5%则该项目的静态投资为（）万元
7147.
087535.
097911.
848307.43正确答案B
222、关于工程索赔的相关论述，下列说法正确的是（）A.工程索赔是指承包人向发包人提出工期和（或）费用补偿要求的行为B.由于发包人原因导致分包人遭受经济损失，分包人可直接向发包人提出索赔C.承包人提出的工期补偿索赔经发包人批准后，可免除承包人非自身原因拖期违约责任D.由于不可抗力事件造成合同非正常终止，承包人不能向发包人提出索赔正确答案C
223、我国的工程造价管理体系中，（）是进行工程计价工作的重要基础和核心内容A.法律法规B.工程造价管理标准C.工程计价定额D.工程计价信息正确答案C
224、作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是（）A.完成一定计价单位的某一施工过程所需要消耗的人工、材料和机械台班数量标准B.完成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及其费用标准C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机械台班数量及费用标准D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准正确答案B
225、在世界银行工程项目的总建设成本中，下列各项属于项目直接建设成本的是A.总部人员的薪金和福利费B.临时设施及场地的维持费C.开工试车费D.国内运输费正确答案B
226、因不可抗力解除合同的，发包人不应向承包人支付的费用是oA.临时工程拆除费B.承包人未交付材料的货款C.已实施的措施项目应付价款D.承包人施工设备运离现场的费用正确答案B
227、从工程造价信息的反映面来划分，可将工程造价信息划分为oA.宏观信息和微观信息B.文件式信息和非文件式信息C.固定信息和流动信息D.系统化信息和非系统化信息正确答案A
228、下列各项中属于民用住宅建筑设计中衡量影响工程造价因素的指标的是（）A.平面利用系数B.结构面积系数C.生产能力系数D.盈亏平衡系数正确答案B
229、厂区地形力求平坦而略有坡度，一般坡度在5%〜10%为宜，这属于选择建设厂址要求中的（）A.节约土地，少占耕地，降低土地补偿费用的要求B.减少拆迁移民数量的要求C.应尽量选在工程地质、水文地质条件较好的地段的要求D.要有利于厂区合理布置和安全运行的要求正确答案D
230、总承包工程报价时，承包商大都采用的估算方法是（）A单位生产能力估算法B.生产能力指数法C.系数估算法D.指标估算法正确答案B
231、根据《招标投标法实施条例》，中标候选人的公示时间为（）A.发出中标通知书之日起3日内B.评标结束之日起3日内C.签署评标报告之日起3日内D.收到评标报告之日起3日内正确答案D
232、住宅设计中的三居室比二居室的工程造价一般会降低（）
0.5%
1.0%
1.5%20%正确答案C
233、某新建项目，建设期2年，第一年贷款200万元，第二年贷款500万元贷款在年度内均衡发放根据贷款协定年利率为8%每半年计息一次，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是（）万元
22.
0837.
3944.
1645.55正确答案D
234、某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元知200万元合同中对误期赔偿费的约定是每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔费不超过合同总价款的5%该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为万元10125060正确答案A
235、某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备购置费1100万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期利息120万元，流动资金500万元，则该项目的固定资产投资为万元A.4250443045505050正确答案C
236、施工合同中约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%超出部分依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）造价信息法调差已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400元It2200元/32015年12月，2016年7月的造价信息发布价为2000元/t2600元/t则该两月钢筋的实际结算价格应分别为（）元/tA.22802520231026902310248022802480正确答案C
237、（2019年真题）编制预算定额人工日消耗量时，实际工程现场运距超过预算定额取定运距时的用工应计入（）A.超运距用工B.辅助用工C.二次搬运用工D.人工幅度差正确答案C
238、下列各项费用中，工程建设其他费用中的技术服务费应包括（）A.技术经济标准使用费B.联合试运转费C.工程保险费D.生产准备费正确答案A
239、已知某建设项目各项预测数据如下应收账款1000万元，应付账款600万元，预付账款200万元，预收账款150万元，存货1500万元，库存现金100万元，在运营期的第三年达到预计的生产规模，若运营期第二年末累计投入的流动资金为1500万元，则第三年投入的流动资金为（）万元160028505502050正确答案C
240、国外建筑安装工程费用中，施工企业的利润一般为成本的（）3%~5%5%〜10%C.10%〜15%D.15%〜20%正确答案CB.取消合同中任何工作C.增加合同中任何工作D.改变已批准的施工工艺或顺序正确答案A
23、某砌筑工程，工程量为10m3每立方砌体需要基本用工
0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28%和18%人工幅度差系数为15%则该砌筑工程的人工工日消耗量是（）工日
11.
7512.
5614.
4415.78正确答案C
24、某施工企业积累的资料反映，年均冬雨斯施工增加费开支额为9万元，年均建安产值为12000万元，其中直接费、直接工程费分别占建安产值比例为80%和75虬则该企业冬雨期施工增加费费率应为（）
0.075%
0.094%
0.1%
0.125%正确答案C
241、工程量清单计价模式下，确定分部分项工程单价的工作包括
①分析各清单项目的工程内容，
②确定计算基础，
③计算人工、材料、机械费用，
④计算工程内容的工程数量与清单单位含量，
⑤计算综合单价对上述工作先后顺序的排列，正确的是（）A.
①②④⑤③B.
②①④③⑤C.
①②④③⑤D.
②①④⑤③正确答案B
242、作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是（）A.完成一定计量单位的某一施工过程所需消耗的人工、材料和机具台班数量标准B.完成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、机具施工台班数量及其费用标准C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机具台班数量及其费用标准D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的经济消耗指标正确答案B
243、关于履约担保，下列说法中正确的是（）A.履约担保可以用现金、支票、汇票、履约担保书和银行保函形式B.履约保证金不得超过中标合同金额的2%C.履约保证金在有效期自开工之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止D.发包人在工程接收证书颁发后30天内把履约保证金退还给承包人正确答案A
244、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013关于承发包双方施工阶段风险分摊原则的表述正确的是A.各类原因所致人工费变化的风险由承包人承担10%以内的材料、工程设备价格风险由承包人承担10%以内的施工机具使用费风险由承包人承担5%以内的人工费风险由承包人承担正确答案C
245、国外建筑安装工程费用中，单项工程费用由0组成正确答案A
246、已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元，外购配套件费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%利润率为8%若其他费用不考虑，则该设备的原价为
25.82万元
25.85万元
26.09万元
29.09万元正确答案B
247、（2015年真题）下列文件和资料中，可作为建设工程工程量计量依据的是（）A.造价管理机构发布的调价文件B.造价管理机构发布的价格信息C.质量合格证书D.各种预付款支付凭证正确答案C
248、（2020年真题）编制工程量清单时，下列费用属于总承包服务费考虑范围的是（）A.总承包人对专业工程的投标费B.总承包人自行采购工程设备的保护费C.总承包人施工现场的管理费D.竣工决算文件的编制费正确答案C
249、根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（）A.为完成工程项目建造、生产性设备及配套工程安装所需的费用B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.在建设期内预计或实际支出的建设费用正确答案D
250、在某项目的招投标过程中，甲、乙、丙投标人的投标报价分别为500万元、480万元、350万元，评标基准价为420万元则投标报价偏差率最小的投标人为（）A.甲投标人B.乙投标人C.丙投标人D.无法判断正确答案B
251、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500——2013）当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（）A.综合单价调高，措施项目费调增B.综合单价调高，措施项目费调减C.综合单价调低，措施项目费调增D.综合单价调低，措施项目费调减正确答案C
252、某新建项目，建设期2年，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元贷款在年度内均衡发放根据贷款协定年利率为12%按季度计息，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是（）万元
105.
13130.
22142.
78167.88正确答案C
253、下列费用中，属于建设期计列的生产经营费的是（）A.可行性研究费B.专利及专有技术使用费C.专项评价费D.拆迁补偿费正确答案B
254、常用于设备价格波动较大的非标准设备和引进设备的安装工程概算编制方法是（）A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法正确答案D
255、夏季防暑降温费属于（）A.人工费B.措施费C.规费D.企业管理费正确答案D
256、按照《建设工程价款结算暂行办法》（财建
[2004]369号），发包人应在竣工结算书确认后0天内向承包人支付工程结算价款7101415正确答案D
257、下列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预算的是（）A.单位工程预算表B.单项工程综合预算表C.总预算表D.附件正确答案B
258、工程造价鉴定工作中，下列鉴定依据中，属于委托人移交的证据材料的是（）A.适用于鉴定项目的法律、法规B.与鉴定项目相关的国家或行业标准规范C.与鉴定项目同时期、同地区、相同或类似工程的技术经济指标以及各类生产要素价格D.质证记录、庭审记录等卷宗正确答案D
259、我国某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定借款国国内投标人有
7.5%的评标优惠，若投标工期提前，则按每月25万美元进行报价修正，现国内甲投标人报价5000万美元，承诺较投标要求工期提前2个月，则甲投标人评标价为（）万美元500046254600D.4575正确答案D
260、（2020年真题）采用概算定额法编制设计概算的主要工作步骤有
①套用各子目的综合单价；
②搜集基础资料；
③计算措施项目费
④编写概算编制说明；
⑤汇总单位工程造价；
⑥计算工程量上述工作步骤正确的排序是（）A.
②⑥①③⑤④B.
④②⑥①⑤③C.
②⑥④①③⑤D.
④⑥②①⑤③正确答案A
261、非生产性建设项目总投资包括（）A.建设期利息和流动资金B.固定资产投资和流动资产投资C.建设投资和建设期利息D.建设投资和流动资金正确答案C
262、有关最终结清的过程，下列表述中正确的是（）A最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后发包人与承包人结清全部剩余款项的活动B.承包人在提交的最终结清申请中，可以提出工程接收证书颁发前发生的索赔C.承包人接受最终支付证书后，可以提出工程接收证书颁发后发生的索赔D.发包人对最终结清申请单内容有异议的，按照合同约定的争议解决方式处理正确答案A
263、下列对于测时法的特征描述中，正确的是（）A.测时法即适用于测定重复的循环工作时间，也适用于测定非循环工作时间B.选择测时法比接续测时法准确、完善，但观察技术也较之复杂C.当所测定的各工序的延续时间较短时，接续测时法较选择测时法方便D.测时法的观测次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法确定正确答案D
264、在施工合同解除后发生的价款纠纷，以下处理原则正确的是（）A.因承包人原因解除合同的，发包人可不支付已完成的工程价款B.已经完成的工程质量合格，发包人应当按约定支付价款C.已完成的工程质量不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人承担修复费用D.已经完成的建设工程质量不合格，修复后的建设工程经验收不合格，承包人应向发包人支付由此造成的损失费用正确答案B
265、根据《标准施工招标文件》中合同条款规定，承包人可以索赔工期的时间是（）A.承包人原因导致的工程缺陷和损失B.发包人要求向承包人提前交付工程设备C.施工过程发现文物D.政策变化引起的价格调整正确答案C
266、工程量清单计价中，在编制投标报价和招标控制价时共同依据的资料是（）A.企业定额B.国家、地区或行业定额C.常规的施工组织设计D.投标人拟定的施工组织设计方案正确答案B
267、下列关于施工仪器仪表台班单价组成的说法，正确的是（）A.对进口与国产施工仪器仪表性能规格相同的，应以进口为准取定施工仪器仪表原值B.进口施工仪器仪表原值应按估算期国内市场价格取定C.施工仪器仪表原值应按含一次运杂费和采购保管费的价格取定D.施工仪器仪表台班动力费是指施工仪器仪表在施工过程中所耗用的电费正确答案D。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
