2023-2024一级造价师之建设工程计价典型例题

2023-2024一级造价师之建设工程计价典型例题姓名学号得分

1、当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（）A.按照机械设备台班费计算B.按照台班费中的设备使用费计算C.自有设备一般按台班折旧费、人工费与其他费之和计算D.租赁设备按照台班租金计算正确答案C

2、下列关于投标文件的澄清和说明中错误的是（）A.评标委员会接受投标人主动提出的澄清.说明或补正B.对投标文件的相关内容作出澄清.说明或补正，其目的是有利于评标委员会对C.评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清.说明或补正D.投标文件不响应招标文件的实质性要求和条件的，招标人应当否决正确答案A

3、关于依法必须招标工程中标候选人的公示，下列说法中正确的是（）A.评标结果只能在交易场所公示B.公示对象是全部中标候选人C.公示对象是所有投标人D.公示的内容包括各评分要素的得分

26、招标人应当自收到评标报告之日起（）日内公示中标候选人1235正确答案C

27、在工人工作时间消耗中，其时间长短与所担负的工作量无关，但与工作内容有关的时间消耗是（）A.辅助工作时间B.准备与结束工作时间C.施工本身造成的停工时间D.由于施工工艺特点引起的工作中断时间正确答案B

28、下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是（）A.施工单位参加试运转人员的工资B.单台设备的单机试运转费C.试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用D.试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用正确答案AC.应付工资及福利费D.转出投资正确答案D

272、某建设项目投资构成中，设备及工、器具购置费为3000万元建筑安装工程费为2000万元，工程建设其他费为1000万元，预备费为500万元，建设期贷款4000万元，应计利息500万元，流动资金贷款800万元则该建设项目预计能够形成固定资产为（）万元65007000780011800正确答案B

273、在施工排水、降水措施项目中，以下各项费用中，不属于成井费用的是（）A.准备钻孔机械的费用B.抽水、值班、降水设备维修等费用C.泥浆制作、固壁费用D.对接上、下井管的费用正确答案B

274、工程造价鉴定取证工作中，下列鉴定项目委托人向鉴定机构提交的材料中，属于鉴定委托人转交的举证资料的是A.有效的施工合同B.经审批的施工方案C.当事人双方确认的现场签证D对争议事件各方当事人理由正确答案D

275、2020年真题根据《建设工程造价鉴定规范》GB/T51262-2017关于鉴定期限的起算，下列说法正确的是OA.从鉴定机构函复委托人接受委托之日起算B.从鉴定机构函复委托人接受委托之日的次日起算C.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日起算D.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日的次日起算正确答案D

276、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013一般不作为安全文明施工费计算基础的是OA.定额人工费B.定额人工费+定额材料费C.定额人工费+定额施工机具使用费D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费正确答案B

277、2015年真题当建设项目为一个单项工程时，其设计概算应采用的编制形式是oA.单位工程概算、单项工程综合概算和建设项目总概算三级B.单位工程概算和单项工程综合概算二级C.单项工程综合概算和建设项目总概算二级D.单位工程概算和建设项目总概算二级正确答案D

278、某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4一次检修费为2000元，除税系数

0.8维护费系数为60%机上人工费和燃料动力费为60元/台班不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为元/台班

106.

14109.

60110.

24112.80正确答案A

279、一般来说，承发包双方应当在合同中约定提前竣工奖励的最高限额，通常是合同价款的oA.2%B.3%C.5%D.10%正确答案C

280、安全预评价实行的价格为A.市场调节价B.合同约定价C.工程变更价D.工程量清单价正确答案A

29、关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是（）A.工程计价的基本原理就在于工程项目的划分和工程量的计算B.工程量计算规则主要指各专业工程量计算规范附录中规定的计算规则C.编制工程概算预算时，主要是按照清单工程量计算规范规定的清单项目进行划分D.工料单价仅包括人工.材料.机具使用费，是各种人工消耗量.各种材料消耗量.各类施工机具台班消耗量与其相应单价的乘积正确答案D

30、已知砌筑lm3砖墙中砖净量和损耗量分别为529块、6块，百块砖体积按

0.146田3计算，砂浆损耗率为10%则砌筑lni3砖墙的砂浆用量为（）m3o

0.

2500.

2530.

2410.243正确答案A

31、其挖掘机配司机1人，若年制度工作日为245天，年工作台班为220台班，人工工日单价为80元，则该挖掘机的人工费为（）元/台班

71.

880.

089.

1132.7正确答案C

32、关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金必须预留在发包方B.社会投资项目，可将保留金交由金融机构托管C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实正确答案B

33、某施工企业的企业管理费以人工费为计算基础，已知该企业生产工人年平均管理费为1000元，年有效施工天数310天，人工单价150元/天，则该单位的企业管理费费率是（）%o

1.

831.

852.

153.71正确答案C

34、采用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，包装费的计取基数不包括该设备的（）A.材料费B.加工费C.外购配套件费D.设计费正确答案D

35、根据《基本建设项目建设成本管理规定》，建设项目的建设成本包括（）A.为项目配套的专用送变电站投资B.非经营性项目转出投资支出C.非经营性的农村饮水工程D.项目建设管理费正确答案D

36、关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权力和期限，下列说法中正确的是（）A.承包人接收竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止D.承包人提出索赔的期限自接收最终支付证书时终止正确答案D

37、某小区住宅楼项目，建设期为3年，建设期内各年均衡获得的贷款额，每年的贷款额度均为2000万元贷款年利率为6%建设期内按照复利计算，则小区住宅楼项目的建设期应计利息为（）万元

374.

62540.

00558.

22749.23正确答案C

38、（2017年真题）调解是解决工程合同价款纠纷一种途径，下列关于调解的说法中正确的是（）oA.承包人对调解书有异议时，可以停止施工B.发承包双方签字认可的调解书不能作为合同的补充文件C.发承包双方可在合同履行期间协议调换或终止合同约定的调解人D.调解人的任期在竣工结算经发承包双方确认时终止正确答案C

39、在签订合同前，中标人应向招标人提交履约担保中标人应保证其履约保证金在（）一直有效A.承包人提交竣工验收申请前B.工程实际竣工日期前C.发包人颁发工程接收证书前D.工程缺陷责任期满前正确答案C

40、关于国际工程工程变更范围，下列不构成变更的是（）oA.任何工作的质量或其他特性的改变B.工程任何部分的标高、位置和（或）尺寸的改变C.合同中任何工作的工程量的变化D.实施工程的顺序或时间安排的改变正确答案c

41、在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的摊投资的固定资产是（）A.管道和线路工程B.需安装的动力设备C.运输设备D.附属辅助工程正确答案C

42、在可行性研究阶段，投资估算精度要求高，需采用相对详细的投资估算方法，如（）等A.系数估算法B.生产能力指数法C.比例估算法D.指标估算法正确答案D

43、世界银行贷款项目的投资估算采用朗格系数法推算建设项目的静态投资，该方法的计算基数是（）A.主体工程费B.设备购置费C.其他工程费D.安装工程费正确答案B

44、根据FIDIC施工合同条件，业主的付款时间不应超过工程师收到承包商的月度付款申请单后的（）天28425684正确答案C

45、某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3施工中由于设计变更调增为1900in3该分项工程最高投标限价综合单价为40元加3投标报价为47元/ni3则该分项工程的结算价为（）元874008890089125D.89300正确答案C

46、某施工合同约定人工工资为100元/工日，窝工补贴按人工工资的60%计算在施工过程中发生了如下事件

①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；

②因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20个工日；

③几天后场外停电，停工1天，人员窝工10个工日承包人可向发包人索赔的人工费为元1500260045005500正确答案B

47、国外建筑安装工程费用的构成中，恶劣气候条件下的工程防护费属于A.分包工程费用B.管理费C.开办费D.暂定金额正确答案C

48、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计40万元，专用工具费率为2%废品损失率为8%利润率为10%增值税税率为16%假设不再发生其他费用，则该设备的销项增值税为（）万元

5.

086.

097.

117.75正确答案D

49、某地2014年拟建年产40万吨化工产品项目依据调查，某生产相同产品的已建成项目，年产量为10万吨，建设投资为8000万元若生产能力指数为

0.9综合调整系数为

1.1则该拟建项目的建设投资是（）万元3064332586C.31546D.39666正确答案A

50、预可行性研究阶段的投资估算，通常投资估算精度的要求控制在（）以内±5%±10%±20%±30%正确答案C

51、根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办

[2005]89号），下列措施项目中应列入文明施工与环境保护项目的是（）A.现场防火B.现场办公生活设施C.施工现场临时用电接地保护装置D.高空作业防护正确答案A

52、某工程合同价款为800万元，于2007年签订合同井开工，2009竣工合同约定按工程造价指数调整法对工程价款进行动态结算根据当地造价站公布的造价指数，该类工程2007和2008年、2009年的造价指数分别为

113.15和

117.

60、

128.60则此工程价差调整额为（）万元

109.

2228.

831.

5140.8正确答案A

53、复核工程量是投标人编制投标报价前的一项重要工作关于复核工程量，下列说法错误的是（）A.可以决定报价尺度正确答案B

4、关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是A.项目建议书阶段的投资估算是项目投资决策的重要依据B.可行性研究阶段的投资估算是编制项目规划、确定建设规模的参考依据C.投资估算是建设工程设计招标的重要依据D.投资估算是控制最高投标限价的主要依据正确答案C

5、根据世界银行工程项目总建设成本的构成，以下各项中属于直接建设成本的是oA.前期研究、勘测费用B.施工现场监督的费用C.工厂投料试车必需的材料费用D.建筑保险和债券正确答案D

6、根据《建设工程造价鉴定规范》GB/T51262-2017关于合同争议鉴定，下列说法正确的是A.委托人认为鉴定项目合同有效的，应按照委托人的决定进行鉴定B.委托人认为鉴定项目合同无效的，应按双方当事人商定的结果进行鉴定C.鉴定项目合同对计价依据和方法的约定条款前后矛盾的，应利用项目所在地同期适用的计价依据和方法进B.对于工程量清单存在的错误，可以直接修改C.根据工程量的大小采取合适的施工方法D.正确划分分部分项工程项目，与“清单计价规范”保持一致正确答案B

54、当初步设计深度不够，不能准确地计算出工程量，但工程设计技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用时，可采用的方法是（）A.概算定额法B.概算指标法C.类似工程预算法D.类似工程概算法正确答案B

55、关于依法必须招标工程的标底和最高投标限价，下列说法中正确的是（）A.招标人有权自行决定是否采用设标底招标、无标底招标以及最高投标限价招标B.采用设标底招标的，招标人有权决定标底是否在招标文件中公开C.采用最高投标限价招标的，招标人应在招标文件中明确最高投标限价，也可以规定最低投标限价D.公布最高投标限价时，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金正确答案D

56、关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确的是（）A.投标人情况、发包人对工程管理要求对其内容会有直接影响B.暂列金额可以只列总额，但不同专业预留的暂列金额应分别列项C.专业工程暂估价应包括利润、规费和税金D.计日工的暂定数量可以有投标人填写正确答案B

57、下列关于投标文件的澄清和说明中错误的是（）A.评标委员会接受投标人主动提出的澄清、说明或补正B.对投标文件的相关内容作出澄清、说明或补正，其目的是有利于评标委员会对投标文件的审查、评审和比较C.评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清、说明或补正D.投标文件不响应招标文件的实质性要求和条件的，招标人应当否决正确答案A

58、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标

[2013]44号）文件的规定，对构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用列入（）A.材料费B.措施费C.研究试验费D.企业管理费正确答案D

59、下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是（）A.投标文件中大写金额与小写金额不一致B.投标文件总价金额与依据单价计算出的结果不一致C.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的正确答案C

60、以施工现场累积的分部分项工程使用材料数量、完成产品数量、完成工作原材料的剩余数量等统计资料为基础，经过整理分析，获得材料消耗数据的方法是（）A.现场技术测定法B.实验室试验法C.现场统计法D.理论计算法正确答案C

61、某土方施工机械一次循环的正常时间为25min每循环工作一次挖土

0.8ni3工作班的延续时间为8h机械时间利用系数为

0.9则该土方施工机械的时间定额为（）

0.065台班/m

30.072台班/ni

313.824m3/台班

15.360m3/台班正确答案B

62、下列施工机械，其安拆及场外运费不能计算到施工机械台班单价中的是（）A.工地间移动较为频繁的小型机械B.移动有一定难度的大型机械C.不需安拆且自身又能开行的机械D.部分中型机械正确答案B

63、下列关于工程总承包项目投标报价分析，说法正确的是（）A.工程总承包项目的成本费用由采购费用和施工费用构成B.标高金是总承包商投标报价时考虑到预期收益和根据约定应承担的风险而计算的成本费用以外的金额C.标高金由公司本部费用、利润和风险费组成D.如果预留的风险费有剩余，这部分剩余成为项目的盈余额，即价值增值部分正确答案B

64、设备原价的说法，正确的是（）A.进口设备的原价是指其到岸价B.国产设备原价应通过查询相关交易价格或向生产厂家询价获得C.设备原价通常包含备品备件费在内D.设备原价占设备购置费比重增大，意味着资本有机构成的提高正确答案C

65、完成10m3砖墙需消耗砖净用量10000块，有500块的损耗量，则该材料的损耗率和材料的消耗量定额分别为A.

4.76%；1000块/m3B.

4.76%；1050块/m3C.5%；1000块/m3D.5%；1050块/m3正确答案D

66、未达到固定资产标准的工器具购置费的计算基数一般为A.工程建设其他费B.建筑安装工程费C.设备购置费D.设备及安装工程费正确答案C

67、在正常的施工条件下，完成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及其费用标准的定额是（）A.预算定额B.施工定额C.概算定额D.概算指标正确答案A

68、某工程施工合同对于工程付款时间约定不明，工程已全部完工但尚未交付，工程价款已初步结算，现承包人起诉，发包人工程欠款利息应从（）之日计付A.工程计划交付B.提交竣工结算文件C.当事人起诉D.竣工验收合格正确答案B

69、某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息该项目第二年的建设期利息为（）万元200500520D.600正确答案C

70、关于建设工程投标报价的编制，下列说法正确的是A.可不考虑拟订合同中的工程变更条款B.应仔细研究招标文件中给定的工程技术标准C.可不考虑施工现场用地情况D.不必关注工程所在地气象资料正确答案B

71、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是A.材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写正确答案B

72、下列关于国外建筑安装工程费用的说法，正确的是A.材料费包括材料原价、运杂费、税金、运输损耗及保管费、预涨费B.当地采购的材料原价是指到达当地海港的交货价C.进口材料的运杂费是指从采购地点至工程施工现场的短途运输费、装卸费D.预涨费按材料原价、运杂费之和的一定比例计算正确答案A

73、分析工程索赔产生的原因时，下列事件中，不属于合同变更的是A.施工方法变更B.设计变更C.合同中的遗漏D.追加某些工作正确答案C

74、下列费用中，应计入生产成本的是A.制造费用B.管理费用C.财务费用D.营业费用正确答案A

75、下列有关中标公示的说法，正确的是A.招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不少于5日B.公示的项目范围是依法必须进行招标的项目，其他招标项目是否公示中标候选人由招标人自主决定C.公示期从公示的当天开始算起D.公示的内容包含投标人业绩情况和投标人的各评分要素的得分情况正确答案B

76、FIDIC施工合同条件下，为使承包商有较充裕的流动资金用于施工，而允许承包商以保留金保函代换保留金的前提是，保留金已累计扣留到保留金限额的（）虬30405060正确答案D

77、（2016年真题）投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为（）oA.承包人任务B.计价方式C.付款办法D.合同价款调整正确答案B

78、下列关于工具、器具及生产家具购置费的表述中，正确的是（）A.该项费用属于设备费B.该项费用属于工程建设其他费用C.该项费用是为了保证项百生产运营期的需要而支付的相关购置费用D.该项费用一般以需要安装的设备购置费为基数乘以一定费率计算正确答案D

79、因不可抗力造成的下列损失，应由承包人承担的是（）A.工程所需清理、修复费用B.运至施工场地待安装设备的损失C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失D.停工期间，发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用正确答案C

80、某进口设备的人民币货价为50万元，国际运费费率为10%运输保险费费率为3%进口关税税率为20%消费税率为10%则该设备应支付消费税税额是（）万元

11.

3475.

607.

566.80行鉴定D.鉴定项目合同对计价依据和方法没有约定的，鉴定人可向委托人提议参照项目所在地同期适用的计价依据和方法进行鉴定正确答案D

7、某市属建筑公司收到某县城工程一笔税前1000万元（不包含增值税可抵扣的进项税额）的进度款，当采用一般计税方法时，该工程造价为（）万元3011010301090正确答案D

8、当一般纳税人采用一般计税方法时，增值税进项税额可抵扣的税率为6%的项目是（）A.接受增值电信服务的费用B.购进报纸、杂志的费用C.设备、仪器的折旧、大修费用D.接受修理修配劳务的费用正确答案A正确答案C

81、根据《建设工程造价鉴定规范》GB/T51262-2017，关于鉴定期限的起算，下列说法正确的是A.从鉴定机构函回复委托人接手委托之日起算B.从鉴定机构函回复委托人接手委托之日的次日计算C.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日起算D.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日的次日起算正确答案D

82、某项目根据《建设项目投资估算编审规程》CECA/GCI-2015采用概算法编制的估算中，工程费用为8000万元，基本预备费用为880万元，价差预备费为120万元，工程建设其他费800万元，建设期利息为200万元，流动资金为100万元，则该项目建设投资估算为万元968098001000010100正确答案B

83、某施工机械原始购置费为4万元，耐用总台班为2000台班，大修周期为5个，每次大修费为3000元，台班经常修理费系数为

0.5每台班人工、燃料动力及其他费用为65元，机械残值率为5%不考虑资金的时间价值，则该机械的台班单价为元/台班A.

91.

4493.

0095.

2595.45正确答案B

84、下列工程造价指数中，属于综合指数的是（）A.建设项目指数B.人工费指数C.单项工程指数D.设备、工器具价格指数正确答案D

85、（2020年真题）某地新建单身宿舍一座，当地同期类似工程概算指标为900元/m2该工程基础为混凝土结构，而概算指标对应的基础为毛石混凝土结构，已知该工程与概算指标每100m2建筑面积中分摊的基础工程量均为15nl2同期毛石混凝土基础综合单价为580/m3混凝土基础综合单价为640元/m3则经结构差异修正后的概算指标为（）元/m2891909906D.993正确答案B

86、采用清单计价的某分部分项工程，招标控制价的综合单价为320元，投标报价的综合单价为265元，该工程投标报价浮动率为5%结算时，该分项工程工程量比清单量增加了18%且合同未确定综合单价调整方法，则综合单价的处理方式是（）A.上浮18%B.下调5%C.调整为

292.5元D.可不调整正确答案D

87、招标工程清单编制时，在总承包服务费计价表中，应由招标人填写的内容是（）A.项目名称B.项目价值C.费率D.金额正确答案A

88、（2015年真题）关于世界银行贷款项目采用国际竞争性招标，下列说法中正确的是（）oA.借款人向世界银行送交总采购通告的时间，最晚不应迟于公开发售招标文件前90天B.一个项目的具体采购合同是否需要资格预审，由借款人自主决定C.未进行资格预审的，评标后应对标价最低并拟授予合同的投标人进行资格定审D.招标文件公开发售前，无需得到世界银行的意见正确答案C

89、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费为400万元，项目前期年限1年，建设期3年，各年度完成投资计划额的比例分别为20%、40%与40%年涨价率为6%则该项目建设期第二年价差预备费为（）万元

451.

63464.

74564.

54589.63正确答案D

90、设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个层次，静态投资的主要作用是（）A.项目筹措资金的依据B.项目供应资金的依据C.项目控制资金的依据D.考核工程设计的依据正确答案D

91、下列对概算指标的理解，正确的是（）A.用概算指标比用概算定额编制工程概算的速度快，且准确性高B.综合概算指标的概括性较大，其准确性、针对性也比单项指标高C.概算指标分建筑工程概算指标和设备安装工程概算指标两大类D.概算指标因其概括性较大，所以不能作为编制固定资产投资计划的主要依据正确答案C

92、费用索赔的计算方法中，（）是根据索赔事件所造成的损失或成本增加，按费用项目逐项进行分析、计算索赔金额的方法A.分项法B.总费用法C.总成本法D.修正的总费用法正确答案A

93、关于建设工程总承包合同价款的支付，下列说法正确的是（）A.预付款扣完后，由于工程尚未竣工，发包人可以不退还预付款保函B.未约定预付款保函的，发包人在合同生效后规定时间内向承包人支付预付款金额C.发包人延误付款，应自延误之日起按同期存款利率向承包人支付延期付款利息D.发包人延误付款的，承包人有权直接暂停施工正确答案B

94、根据FIDIC《施工合同条件》通用条款，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的必要条件是A.实际分项工程量变化大于15%B.该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的

0.01%C.工程量的变更直接导致了该部分工程每单位工程费用的变动超过了2%D.该部分工程量变更导致直接费受到损失正确答案B

95、2016年真题根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明施工费的是OA.夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用B.工人的安全防护用品的购置费用C.地下室施工时所采用的照明设施拆除费D.建筑物的临时保护设施费正确答案B

96、关于依法必须招标工程的标底和招标控制价，下列说法中正确的是oA.招标人有权自行决定是否采用设标底招标、无标底招标以及招标控制价招标B.采用设标底招标的，招标人有权决定标底是否在招标文件中公开C.采用招标控制价招标的，招标人应在招标文件中明确最高投标限价，也可以规定最低投标限价D.公布招标控制价时，还应公布吾单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金正确答案D

97、下列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预算的是（）A.单位工程预算表B.单项工程综合预算表C.总预算表D.附件正确答案B

98、某工程采用两票制支付方式采购某种材料，已知材料原价和运杂费的含税价格分别为500元

八、30元/t材料运输损耗率、采购及保管费率分别为

0.5%、

3.5%o材料采购和运输的增值税率分别为13%、9%o则该材料的不含税单价为（）元八A.

480.87B.

481.

47488.

88489.49正确答案C

99、在项目决策阶段，工程造价合理性的前提是（）A.项目决策的内容B.项目决策的正确性C.项目决策的深度D.项目决策的全面性正确答案B

100、概算定额的确定基础是（）A.现行预算定额B.现行投资估算指标C.现行概算指标D.现行施工定额正确答案A

101、施工合同履行期间出现现场签证事件时，现场签证应由（）提出A.发包人B.监理人C.设计人D.承包人正确答案D

102、下列施工机械的费用项目中，不能计入施工机械台班单价的是A.施工机械年检费B.小型施工机械安装费C.定期保养所用辅料费D.机上司机劳动保险费正确答案D

103、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2008关于承发包双方施工阶段风险分摊原则的表述正确的是A.各类原因所致人工费变化的风险由承包人承担10%以内的材料价格风险由承包人承担10%以内的施工机械使用费风险由承包人承担5%以内的人工费风险由承包人承担正确答案C

104、2010年真题下列工程中，属于概算指标编制对象的是OoA.分项工程B.单位工程C.分部工程D.整个建筑物正确答案B

105、（2016年真题）某出料容量750L的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40s运料和其他时间的交叠时间为50s机械利用系数为为8该机械的台班产量定额为（）m3/台班

29.

7932.

6036.

0039.27正确答案C

106、招标文件的澄清将在规定的投标截止时间（）天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不能指明澄清问题的来源7153045正确答案B

107、住宅设计中的四居室比三居室的工程造价一般会降低（）A.

2.0%

9、下列各项中按照费用构成要素划分，不属于材料费的是（）A.施工过程中耗费的原材料B.施工过程中耗费的辅助材料C.施工过程中耗费的半成品D.施工过程中耗费的专用工具正确答案D

10、在我国建设项目投资构成中，利率、汇率调整的费用属于（）A.价差预备费B.基本预备费C.工程建设费D.建筑安装工程费正确答案A

11、施工过程中在组织上不可分割，在操作上属于同一类的作业环节的施工过程通常称为（）A.工序B.工作过程C.综合工作过程D.动作正确答案A

2.5%

3.0%

3.5%正确答案D

108、根据FIDIC《施工合同条件》（1999年版）通用条款，因工程量变更可以调整合同规定费率的必要条件是（）A.实际分项工程量变化大于15%B.该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的

0.01%C.工程量的变更直接导致了该部分过程每单位工程费用的变动超过了2%D.该部分工程量变更导致直接费受到损失正确答案B

109、按照世界银行有关规定进行的国际竞争性招标，在中标人确定后还应进行合同谈判下列主题中属于合同谈判内容的是（）A.合同价格的优惠B.合同双方的权利和义务C.合同标的物数量增减引起的价格变化D.投标人承担技术规格书中没有规定的额外任务正确答案C

110、在进行建设厂址多方案全寿命周期技术经济分析时，应计入项目投产后生产经营费用的是（）A.拆迁补偿费B.生活设施费C.动力设施费D.原材料运输费正确答案D

111、下列各项费用中，应计人建筑安装工程施工机械台班单价的是（）A.大型机械设备进出场费B.引进设备检验费C.临时故障排除费D.机器损坏正确答案C

112、某工程包含两个子项工程甲子项工程估计工程量为5000m3合同单价240元/m3乙子项工程估计工程量为2500m3合同单价580元/n）3工程预付款为合同价的12%主要材料和构配件所占比重为60%则该工程预付款的起扣点为（）万元21296116D.176正确答案A

113、下列不属于清标的工作主要包括oA.对招标文件的实质性响应B.错漏项分析C.初步评审标准分析D.不平衡报价分析正确答案C

114、下列对于测时法的特征描述中，正确的是A.测时法即适用于测定重复的循环工作时间，也适用于测定非循环工作时间B.选择测时法比接续测时法准确、完善，但观察技术也较之复杂C.当所测定的各工序的延续时间较短时，接续测时法较选择测时法方便D.测时法的观测次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法确定正确答案D

115、2014年真题在工程量清单中，最能体现分部分项工程项目自身价值的本质的是oA.项目特征B.项目编码C.项目名称D.项目计量单位正确答案A

116、（2021年真题）某一砖半厚混水墙，采用规格为240*115*53的烧结煤肝石普通砖砌筑，灰浆厚度为10mm每10m3该种墙体砖的净用量为（）千块

5.

1485.

2196.

3746.462正确答案B

117、下列费用项目中，应计入建筑安装工程人工单价的有（）A.职工工会经费B.物价补贴C.职工福利费D.劳动保护费正确答案B

118、（2021年真题）属于研究试验费的有（）A.新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费B.施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费C.勘察设计费或工程费用中开支的项目D.为建设项目提供和验证设计数据、资料等进行试验及验证的费用正确答案D

119、（2021年真题）生产性建设项目工程费用为15000万元，设备费用为5000万元，工程建设其他费为3000万元，预备费为1000万元，建设期利息为1000万元，铺底流动资金为500万元，则该项目的工程造价为（）万元19000200002500020500正确答案B

120、（2011年真题）某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（）OA.工器具及生产家具购置费B.办公和生活用品购置费C.研究试验费D.基本预备费正确答案A

121、建设工程造价指标的时间确定中，合同价应采用（）A.工程开工日期B.工程竣工日期C.工程开标日期D.工程基准日日期正确答案A

122、发包人收到承包人提交的最终结清申请单，并在规定时间内予以核实后，向承包人签发（）A.工程接收证书B.竣工结算支付证书C.缺陷责任期终止证书D.最终支付证书正确答案D

123、用1:1水泥砂浆贴150nmiX150nini5nim的瓷砖墙面，结合层厚度为10mm灰缝宽为2mm100rtf瓷石专墙面中瓷砖的净用量为4328块，瓷砖的损耗率为

1.5%砂浆的损耗率为2%则每100nV瓷砖面墙中的砂浆消耗量为（）m3o

1.

02591.

02631.0334D.

1.0338正确答案C

124、相较于在劳务市场招募零散的劳动力，承包人选择成建制劳务公司法人劳务分包具有的特点A.价格低，管理强度低B.价格高，管理强度低C.价格低，管理强度高D.价格高，管理强度高正确答案B

125、2016年真题关于工程量清单编制总说明的内容，下列说法中正确的是oA.建设规模是指工程投资总额B.工程特征是指结构类型及主要施工方案C.环境保护要求包括避免材料运输影响周边环境的防护要求D.施工现场实际情况是指自然地理条件正确答案C

126、根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中属于施工机具使用费的是A.仪器表使用费仪器表使用费仪器表使用费B.施工机械财产保险费施工机械财产保险费施工机械财产保险费C.大型机械进出场费大型机械进出场费大型机械进出场费D.大型机械安拆费大型机械安拆费大正确答案A

127、当出现共同延误事件时，如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人一定可以得到补偿是（）A.不能获得补偿B.工期延长C.工期延长及费用补偿D.工期延长、费用补偿及利润补偿正确答案B

128、已知某建设项目各项预测数据如下应收账款1000万元，应付账款600万元，预付账款200万元，预收账款150万元，存货1500万元，库存现金100万元，在运营期的第三年达到预计的生产规模，若运营期第二年末累计投入的流动资金为1500万元，则第三年投入的流动资金为（）万元160028505502050正确答案C

129、用水泥砂浆砌筑2m3砖墙，标准砖240mmXI15mmX53mm的总耗用量为1113块已知砖的损耗率为5%则标准砖、砂浆的净用量分别为A・1060块、

0.449m31057块、

0.372m31057块、

0.454m31060块、

0.372m3正确答案A

130、关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是A.非生产性建设项目总投资有固定资产投资和铺底流动资金组成B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成C.建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.建设投资有固定资产投资和建设期利息组成正确答案C

131、按照世界银行工程造价的构成，下列费用中，属于项目间接建设成本的是oA.开工试车费B.工艺设备费C.服务性建筑费用D.未明确项目准备金正确答案A

132、下列不属于建设工程造价指数的是（）A.消耗量指数B.人材机市场价格指数C.单项工程造价指数D.建设工程造价综合指数正确答案A

133、关于投标报价，下列说法中正确的是（）A.总价措施项目由投标人自主报价B.暂列金额依据招标工程量清单总说明，结合项目管理规划自主填报C.暂估价依据询价情况填报D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中正确答案D

134、某地拟于2015年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2013年建成的年产50万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元假定2013年至2015年该地区工程造价年均递增5%则该生产线的建设投资为（）万元A.6000B.

630012、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，预付款的扣还起点时间为（）A.期中支付证书中的累计支付金额（包括预付款以及保留金的扣留与返还）超过中标合同金额减去暂定金额之差的10%B.期中支付证书中的累计支付金额（不包括预付款以及保留金的扣留与返还）超过中标合同金额减去暂定金额之差的10%C.期中支付证书中的累计支付金额（不包括预付款以及保留金的扣留与返还）超过中标合同金额的10%D.期中支付证书中的累计支付金额（包括预付款以及保留金的扣留与返还）超过中标合同金额的10%正确答案B

13、国际工程招标投标中，可以进行合同谈判的内容是（）A.合同价格B.要求投标人承担的额外任务C.技术性问题D.双方的权利和义务正确答案C

14、下列工作内容中，在选择工艺流程方案时需要研究的是（）A.主要设备之间的匹配性B.生产方法是否符合节能要求C.工艺流程设备的安装方式D.各工序间是否合理衔接C.6600D.6615正确答案D

135、编制工程量清单时，下列费用属于总承包服务费考虑范围的是（）A.总包人对专业工程的投标费B.承包人自行采购工程设备的保管费C.总包人施工现场的管理费D.竣工决算文件编制费正确答案C

136、对于流动资金的估算，以下表述中正确的是（）oA.流动资金的估算可以分为分项详细估算法和指标估算法B.流动资金的年平均占用额度为流动资金的年周转额度除以流动资金的年周转次数C.不同生产负荷下的流动资金，可按100%生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比求得D.流动资金利息应计入建设期利息正确答案B

137、根据我国相关规范规定，（）可以分解为一个或几个单项工程A.建设项目B.单位工程C.单元工程D.分部工程正确答案A

138、某地2014年拟建一年产30万吨化工产品的项目，建设期两年根据调查，该地区2010年建设的年产10万吨相同产品的已建项目投资额为1亿元生产能力指数为

0.8若2010年至2014年工程造价平均每年递增10%则该拟建项目的静态投资为亿元

4.

3903.

5264.

1125.120正确答案B

139、单位工程概算按其工作性质可分为单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算两类，下列属于单位设备及安装工程概算的是A.通风、空调工程概算B.工器具及生产家具购置费概算C.电气、照明工程概算D.弱电工程概算正确答案B

140、某地拟建一幢建筑面积为2500m

246.

4259.

6287.

4302.8正确答案B

141、在国外建筑安装工程费用构成中，属于管理费的是（）A.施工用电、用水费B.代理人费用和佣金C.驻工地工程师办公费D.完工后清理费正确答案B

142、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（）30%40%50%60%正确答案D

143、（2019年真题）根据《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）下列投标文件的评审内容，属于清标工作的是（）A.营业执照的有效性B.营业执照、资质证书、安全生产许可证的一致性C.投标函上签字与盖章的合法性D.投标文件是否实质性响应招标文件正确答案D

144、某通用设备，已知设备原价为100万元，运杂费率10%安装费率15%又已知该设备重20吨，每吨设备安装费指标为10000元，则该设备的安装工程概算为（）万元10152025正确答案B

145、招标人应当自收到评标报告之日起（）日内公示中标候选人1235正确答案C

146、在国外建筑安装工程费用中，工程现场管理费占整个管理费的（）20%〜30%70%〜80%30%〜40%60%〜70%正确答案A

147、（2019年真题）某施工现场主导施工机械一台，由承包人租得，施工合同约定，当发生索赔事件时，该机械台班单价、租赁费分别按900元/台班、400元/台班计；人工工资、窝工补贴分别按100元工日、50元/工日计以人工费与机械费之和为基数的综合费率为30%在施工过程中，发生如下事件

①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；

②因恶劣天气导致工程修复用工10个工日，主导小机械1个台班为此承包人可向发包人索赔的费用为（）元18202470C.2820D.3470正确答案B

148、关于工程招标的性质，下列说法中正确的是（）A.招标是要约邀请B.投标是承诺C.招标公告是要约邀请D.中标通知书是承诺正确答案D

149、项目决策阶段对环境治理方案进行技术经济比较时，不作为比较内容的是（）A.技术水平对比B.管理及监测方式对比C.安全生产条件对比D.环境效益对比正确答案C

150、下列关于其他项目清单的说法，错误的是（）A.专业工程暂估价是综合暂估价，但不包含管理费和利润B.暂列金额可能发生，也可能不发生C.计日工是为了解决现场发生的合同工程以外的零星工作或项目的计价而设立的D.招标人应当按照投标人的投标报价支付总承包服务费正确答案A

151、2017年真题根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013关于工程计量，下列说法中正确的是OA.合同文件中规定的各种费用支付项目应予计量B.因异常恶劣天气造成的返工工程量不予计量C.成本加酬金合同应按照总价合同的计量规定进行计量D.总价合同应按实际完成的工程量计算正确答案A

152、在工业项目的工艺设计过程中，影响工程造价的主要因素包括A.生产方法.工艺流程.功能分区B.产品方案.工艺流程.设备选型C.工艺流程.功能分区.运输方式D.工艺流程.原材料供应.运输方式正确答案B

153、某施工合同约定人工工资为100元/工日，窝工补贴按人工工资的60%计算在施工过程中发生了如下事件

①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；

②因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20个工日；

③几天后场外停电，停工1天，人员窝工10个工日承包人可向发包人索赔的人工费为（）元1500260045005500正确答案B

154、（2019年真题）根据《建设工程质量保证金管理办法》（建质

[2017]138号），质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的OO1%2%3%5%正确答案C

155、关于工程索赔的相关论述，下列说法正确的是（）A.工程索赔指承包人向发包人提出工期和（或）费用补偿的行为B.由发包人原因导致分包人承受经济损失，分包人可直接向发包人提出索赔C.承包人提出的工期补偿索赔经发包人批准后，可免除承包人非自身原因拖期违约责任D.由于不可抗力事件造成合同非正常终止，承包人不能向发包人提出索赔正确答案C

156、1砖厚砖墙中，若材料为标准砖（240mniX115niniX53nini）灰缝厚度为10mm破损耗率为2%砂奖损耗率为1%则砂浆消耗量为（）m3o正确答案D

157、下列不属于工程量清单的编制依据的是（）A.建设工程工程量清单计价规范B.招标文件的有关要求C.施工现场实际情况D.施工组织设计正确答案D

158、在正常施工条件下，完成10nl3混凝土梁浇捣需4个基本用工，

0.5个辅助用工，

0.3个超运距用工若人工幅度差系数为10%则该梁混凝土浇捣预算定额人工消耗量应为（）工日/10m3o

5.

205.

235.

255.28正确答案D

159、根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规走，下列费用中属于安全文明施工费的是oA.夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用B.工人的安全防护用品的构置费用C.地下室施工时所采用的照明设施拆除费D.建筑物的临时保护设施费正确答案B

160、概算指标的表现形式可以分为综合指标和单项指标两种形式，单项概算指标的针对性较强，因此需对作介绍A.工程专业类别B.工程计量单位C.工程施工工艺D.工程结构形式正确答案D正确答案D

15、在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的摊投资的固定资产是（）A.管道和线路工程B.需安装的动力设备C.运输设备D.附属辅助工程正确答案C

16、（2016年真题）关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是（）A.结构面积系数越大，设计方案越经济B.房间平均面积越大，结构面积系数越小C.结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关正确答案B

17、根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是（）A.材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写

161、施工合同中约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%超出部分依据《建设工程工程量清单规范》（GB50500-2013）造价信息法调差已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400元/t、2200元/t2015年12月、2016年7月造价信息发布价为2000元/t2600元/t.则该两月钢筋的实际结算价格应分别为正确答案C

162、民用建设项目中，小区规划设计的核心问题是（）A.提高结构面积系数B.增大居住建筑面积密度C.总平面设计要合理D.提高土地利用率正确答案D

163、按照《建设工程价款结算暂行办法》规定的程序，发包人不按约定预付口:程款的，承包人可采取的行为是（）A.在超越约定预付时间14天后停止施工B.在约定开工日期后7天内向发包人发出要求预付的通知C.在约定预付时间到期后10天内向发包人发出要求预付的通知D.在约定预付时间到期后14天内停止施工正确答案C

164、关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是（）A.它是由设备购置费和工具、器具及生活家具购置费组成B.它是固定资产投资中的消极部分C.在工业建设中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步D.在民用建设中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高正确答案C

165、下列关于工程定额定位的说法中正确的是（正确答案A

166、关于测定时间消耗的工作日写实法的特点的说法中，不正确的是（）A.工作日写实法用于取得编制定额的基础资料时，需要测定3〜4次B.有观察人员在场，且做了充分准备，在工时利用上，非常真实C.技术简单、费力不多、应用面广，是我国采用较广的定额编制方法D.应按工时消耗的性质分类记录各类工时消耗量正确答案B

167、完成10m3砖墙需消耗砖净用量10000块，有500块的损耗量，则该材料的损耗率和材料的消耗量定额分别为A.

4.76%；1000块/m3B.

4.76%；1050块/m3C5%；1000块/m3D.5%；1050块/m3正确答案D

168、施工合同履行期间，关于计日工费用的处理，下列说法中正确的是A.已招标价工程量清单中无某项计日工单价时候，应按工程变更有关规定商定计日工单价B.承包人通知发包人以计日方式实施的零量工作，双方应按计日工方式予以结算C.现场签证的计日工数量与招标工程量清单中所列不同时，应按工程变更有关规定进行价款调整D.施工各期间发生的计日工费用应在竣工结算时一并支付正确答案A

169、有关概算指标的编制，下列说法中正确的是（）A.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，需进行建筑面积换算正确答案A

170、下列单项工程中，不属于辅助生产设施的是（）A.中央实验室B.生产装置C.集中控制室D.原材料仓库正确答案B

171、承揽国际工程时投标报价，施工机械台班单价计算时不需计算的是（）A.维护费B.人工费C.检修费D.燃料动力费正确答案C

172、关于招标工程量清单缺项漏项，下列说法错误的是（）A.作为投标人的承包人不应承担因工程量清单的缺项、漏项以及计算错误带来的风险与损失B.招标工程量清单是否准确和完整，其责任应当由提供工程量清单的发包人负责C.施工合同履行期间，由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，造成新增工程清单项目的，应按照市场价格，调整合同价款D.由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，引起措施项目发生变化的，应当按照工程变更事件中关于措施项目费的调整方法，在承包人提交的实施方案被发包人批准后，调整合同价款正确答案C

173、根据施工过程工时研究结果，与工人所担负的工作量大小无关的必须消耗时间是（）A.基本工作时间B.辅助工作时间C.准备与结束工作时间D.多余工作时间正确答案C

174、在竣工决算审核中，下列关于主管部门批复项目的说法，正确的是（）A.批复不向财政部报送年度部门决算的中央单位项目决算B.批复主管部门一级及以下单位的项目决算C.批复主管部门本级投资额为5000万元的项目决算D.由主管部门批复的项目决算，不需报财政部备案正确答案B

175、夏季防暑降温费属于（）A.人工费B.措施费C.规费D.企业管理费正确答案D

176、下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是（）A.投标文件中大写金额与小写金额不一致B.投标文件中总价金额与依据单价计算出的结果不一致C.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的正确答案C

177、有关质量保证金的管理方式，以下表述中正确的是（）A.社会投资项目的质量保证金应由发包方管理B.缺陷责任期内，如发包方被撤销，则质量保证金应向承包人返还C.采用工程质量保证担保、工程质量保险等方式的，发包人不得再预留质量保证金D.不实行国库集中支付的政府投资项目，质量保证金应由使用单位管理正确答案C

178、在满足住宅功能和质量前提下，（）有利于降低造价A.适当加大住宅宽度B.增加住宅层数C.适当提高层高D.提高结构面积系数正确答案A

179、在工人工作时间消耗中，其时间长短与所担负的工作量无关，但与工作内容有关的时间消耗是（）A.辅助工作时间B.准备与结束工作时间C.施工本身造成的停工时间D.由于施工工艺特点引起的工作中断时间正确答案B

180、对于主要由市场价格波动导致的价格风险，根据工程特点和工期要求，承包人一般承担的材料价格风险应控制在（）以内A.5%10%15%20%正确答案A

181、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）下列关于工程量清单项目编制的说法中，正确的是（）A.所有清单项目的工程量应考虑施工中的损耗和需要增加的工程量B.在编制工程量清单时，当出现工程量计算规范附录中未包括的清单项目时一，招标人应作补充C.补充未包括的清单项目时，在工程量清单中应附补充项目的项目名称、项目特征、计量单位、工程量和工作内容D.工程项目特征中无须描述工程内容正确答案D

182、关于标底与招标控制价的编制，下列说法中正确的是（）A.招标人不得自行决定是否编制标底B.招标人不得规定最低投标限价C.编制标底时必须同时设有最高投标限价D.招标人在公布招标控制价时，不得公布招标控制价各组成部分的详细内容正确答案B

183、下列施工机械的费用项目中，不能计入施工机械台班单价的是A.施工机械年检费B.小型施工机械安装费C.定期保养所用辅料费D.机上司机劳动保险费正确答案D

184、施工招标工程量清单中，应由投标人自主报价的其他项目oA.专业工程暂估价B.暂列金额C.工程设备暂估价D.计日工单价正确答案D

185、2018年真题采用分项详细估算法进行流动资金估算时，应计入流动负债的是oA.预收账款B.存货C.库存资金D.应收账款正确答案A

186、下列各项中在评标初步评审中将被视为显著差异或保留的是（）A.对合同中规定的招标人的权利或者招标人的义务造成实质性限制B.对合同中规定的投标人的权利或者投标人的义务造成实质性限制C.对合同中规定的招标人的权利或者投标人的义务造成实质性限制D.对合同中规定的投标人的权利或者招标人的义务造成实质性限制正确答案C

187、某碎输送泵每小时纯工作状态可输送税25m3泵的试卷利用系数为

0.75则该校输送泵的产量定额为（）O150m3/台班

0.67台班/100s3200m3/台班

0.50台班/100m3正确答案A

188、关于标底与招标控制价的编制，下列说法中正确的是（）A.招标人不得自行决定是否编制标底B.招标人不得规定最低投标限价C.编制标底时必须同时设有最高投标限价D.招标人在公布招标控制价时，不得公布招标控制价各组成部分的详细内容正确答案B

18、根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于物价波动引起的价格调整，下列说法正确的是（）A.在通用条款中规定了调价公式B.调价公式不适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程C.调价公式中所列各项费用要求的权重已经约定合同实施过程中不得调整D.调价公式中的固定系数在合同实施过程中可视情况调整正确答案B

19、下列费用中，不属于与项目建设有关的其他费用中研究试验费的是（）oA.按施工验收规定在施工中必须进行试验所需费用B.为项目提供设计参数所进行的试验费C.为项目验证设计参数所进行的试验费D.按设计规定在施工中必须进行的试验、验证所需费用正确答案A

20、关于国际工程招标项目，下列说法中正确的是（）A.投交标书的方式应该加以限制，如规定必须寄交某邮政信箱以免延误B.开标时若标书未附投标保证金则拒绝开启C.开标时一般不允许提问或作任何解释，但允许录音正确答案B

189、关于招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是oA.国有资金投资的工程建设项目，应编制招标控制价B.投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照规定进行编制的，应在招标控制价公布后3天内向招标投标监督机构和工程造价管理机构投诉C.招标控制价超过批准概算3%以内时，招标人不必将其报原概算审核部门审核D.当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价大于5%时，应责成招标人改正正确答案A

190、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008下列费用中，属于通用措施项目费的是A.二次搬运费B.垂直运输机械费C.脚手架费D.室内空气污染测试费正确答案A

191、关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是A.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和B.工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和C.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和D.工程费用为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金之和正确答案C

192、社会投资项目采用预留保证金方式的，发承包双方可以约定将保证金交由（A.金融机构B.发包方C.财政部D.监理方正确答案A

193、关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法正确的是（）A.企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价B.如果专有技术是自创的，一般应作为无形资产入账C.自创专有技术在自创中发生的费用按当期费用处理D.行政划拨的土地使用权作为无形资产核算正确答案C

194、因施工场地狭小等特殊情况而发生的二次搬运费用应属于（）A.分部分项工程费B.措施项目费C.规费D企业管理费正确答案B

195、根据计时观察法测定某人工挖基坑二类土Im2的有关数据如下基本工作时间180min辅助工作时间占工序作业时间的百分比为10%规范时间占工作日时间百分比为20%则挖该基坑Im2的定额时间为（）min

243247.

5250.

0257.1正确答案C

196、建设项目投资确定与计价、费用控制过程中使用相关技术经济标准使所发生的费用是指（）A.技术经济标准使用费B.专有技术使用费C.研究试验费D.设计评审费正确答案A

197、下列关于其他项目清单计价表的叙述，错误的是（A.暂列金额由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将暂列金额计入投标总价中B.材料（工程设备）暂估单价单独列项，不计入工程量清单综合单价报价中C.专业工程暂估价由招标人填写，投标人应将〃暂估金额〃计入投标总价中D.投标时，计日工单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中正确答案B

198、若完成lm3墙体棚筑工作的基本工时为

0.5工日，辅助工作时间占工序作业时间的4%准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6%、3%、和12%，该工程时间走额为工日为

30.

5810.

6080.

6290.659正确答案D

199、根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释

[2004]14号）的规定，会导致发包人请求解除建设工程施工合同的承包人情形是（）A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务B.未按约定支付工程价款C.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准D.不履行合同约定的协助义务正确答案A

200、（2013年真题）关于标底与最高投标限价的编制，下列说法中正确的是（）A.招标人不得自行决定是否编制标底B.招标人不得规定最低投标限价C.编制标底时必须同时设有最高投标限价D.招标人不编制标底时应规定最低投标限价正确答案B

201、根据《标准设计施工总承包招标文件》，下列不属于变更程序的是（）A.变更的提出B.变更估价C.变更指示D.变更的审核正确答案D

202、下列关于无形资产的计价原则，描述错误的是（）A.投资者按无形资产作为资本金或者合作条件投入时，按评估确认或合同协议约定的金额计价B.购入的无形资产，按照实际支付的价款计价C.企业自创并依法申请取得的无形资产，按开发过程中实际支出计价D.无形资产计价入账后，应在其有效使用期期末核算正确答案D

203、确定项目生产规模的前提是项目的（）oA.盈利能力B.资金情况C.市场需求状况D.原材料、燃料正确答案C

204、已知国内制造厂某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元外购配套费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%利率为8%若其他费用不考虑，则该设备的原价为（）

25.82万元

25.85万元

26.09万元

29.09万元正确答案B

205、下列不属于建设工程造价信息网所包含的内容是（A.人工成本信息B.住宅造价信息C.建设工程定额共享平台D.造价编制办法正确答案D

206、下列不属于建设工程造价信息网所包含的内容是（）A.人工成本信息B.住宅造价信息C.建设工程定额共享平台D.造价编制办法正确答案D

207、关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（）A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定应付价款C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格正确答案A

208、（2020年真题）下列工程量清单计价的基本原理描述正确的是（A.分部分项工程费二2分部分项工程量X工料单价B.措施项目费=2措施项目工程量X措施项目工料单价C.其他项目=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费D.单项工程造价=分部分项项目费+措施项目费+其他项目费+税金正确答案c

209、某工业项目进口一批生产设备，CIF价为200美元，银行财务费费率为5%，外贸手续费费率为15%进口关税税率为20%增值税税率为17%美元兑人民币汇率为

16.3则这批设备应纳的增值税为（）万元人民币

257.

04214.

20294.

84338.64正确答案A

210、下列人工工作时间中，其长短与所担负的工作量无关，但与工作内容有关的是（）A.辅助工作时间B.由于施工工艺特点引起的工作中断时间C.施工本身造成的停工时间D.准备与结束工作时间正确答案D

211、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分是A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金正确答案B

212、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013□关于其他项目清单的编制和计价，下列说法正确的是A.总承包人对发包人自行采购材料的保管费应计入总承包服务费B.材料设备暂估价是指用于尚未确定或不可预见的材料、设备采购的费用C.专业工程暂估价中包括规费和税金D.计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算正确答案A

213、下列对于测时法的特征描述中，正确的是A.测时法既适用于测定重复的循环工作时间，也适用于测定非循环工作时间B.选择测时法比接续测试法准确、完善，但观察技术也较之复杂C.当所测定的各工序的延续时间比较短时，接续测时法较选择测时法方便D.测时法的观测次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法来确定正确答案D

214、采用现场测定法，测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为

12.47kg损耗量为

0.65kg则该材料的损耗率为%o

4.

955.

215.

455.50正确答案D

215、在可行性研究阶段编制投资估算，当编制建筑工程费用估算时，适合采用100田2断面为单位，套用技术标准、结构形式、施工方法相适应的投资估算指标或类似工程造价资料进行估算的是A.桥梁B.铁路C.隧道D.围墙大门正确答案CD.采用“两个信封制度”的，对于技术上不符合要求的标书才能开启第二个信封正确答案C

21、下列能够形成无形资产的费用是（）A.工程费用B.商誉C.勘察设计费D.可行性研究费用正确答案B

22、根据FIDIC《施工合同条件》（1999年版）通用条款，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的必要条件是（）A.实际分项工程量变化大于15%B.该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的

0.01%C.工程量的变更直接导致了该部分工程每单位工程费用的变动超过了2%D.该部分工程量变更导致直接费受到损失正确答案B

23、施工阶段投资偏差计算，计算方法正确的是（）A.已完工程实际投资减去已完工程计划投资

216、某工程采用工程量清单招标，招标人公布的招标控制价为1亿元，中标人的投标报价为8900万元，经调整计算错误后的中标价为9100万元施工中由于分部分项工程变更引起二次搬运费增加200万，环境保护费增加100万，若承包人事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则变更导致调整的二次搬运费和环境保护费分别是（）万元正确答案C

217、关于质量保证金及缺陷责任期，说法正确的有（）A.质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的5%B.自承包人提交竣（交）工验收报告之日算起C.缺陷责任期最长不超过3年D.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告90天后，自动进入缺陷责任期正确答案D

218、（2016年真题）关于征地补偿费用，下列表述中正确的是（）oA.青苗补偿费应补偿给农民个人B.征收农用地的土地补偿费标准由省、自治区、直辖市通过制定公布区片综合地价确定，并至少每年调整或者重新公布一次C.县级以上地方人民政府应当将被征地农民纳入相应的养老等社会保障体系D.征地补偿费不包括耕地开垦费和森林植被恢复费正确答案C

219、下列费用中属于安全文明施工费的是（）A.脚手架费B.临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明正确答案B

220、下列工程造价指数中，属于综合指数的是（）A.措施费指数B.人工费指数C.间接费指数D.设备、工器具价格指数正确答案D

221、定期休假属于人工日工资单价组成中的（）A.计时工资B.奖金C.津贴补贴D.特殊情况下支付的工资正确答案D

222、关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是oA.招标文件的澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源B.投标人收到澄清后，应在规定时间内以书面形式通知招标人C.澄清发出的时间距投标截止日不足15天的应推迟投标截止时间D.投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间，也可以是绝对时间正确答案A

223、运用价值工程优化设计方案时，若某不重要功能的价值系数大于1则设计的努力方A.提高功能，降低成本B.提高成本，降低功能C.可保持其成本不变D.提高功能，提高成本正确答案C

224、下列不属于工程造价指标的测算方法的是（）oA.数据统计法B.典型工程法C.汇总计算法D.综合单价法正确答案D

225、关于投标报价，下列说法中正确的是（）A.总价措施项目均由投标人自主报价B.暂列金额依据招标工程量清单总说明，结合项目管理规划自主填报C.计日工应按照招标人提供的其他项目清单列出的项目，自主估算项目的数量确定及各项综合单价并计算费用D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中正确答案D

226、由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣除标准是（）A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量正确答案A

227、建设项目的竣工决算包括建设项目的全部实际费用A.从筹集开始到项目竣工投产全过程B.从设计开始到项目竣工投产全过程C.从施工开始到项目竣工投产全过程D.从筹集开始到项目竣工验收全过程正确答案A

228、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（）A.循环的与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间B.定期的与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间C.与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间D.不可避免中断时间正确答案A

229、（2017年真题）某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为100m3/台班，当机械幅度差系数为20%时该机械挖二类土方1000m3预算定额的台班耗用量应为（）台班

8.

010.0C.

12.0D.

12.5正确答案C

230、某工程合同总额为20000万元，其中主要材料占比40%合同中约定的工程预付款项总额为2400万元则按起扣点计算法计算的预付款起扣点为（）600080001200014000正确答案D

231、在建设项目施工招标过程中，大型项目投标有效期为（）30〜60天60〜90天120天一年正确答案C

232、（2018年真题）关于预算定额消耗量的确定方法，下列表述正确的是（）oA.人工工日消耗量由基本用工量和辅助用工量组成B.材料消耗量=材料净用量/（1—损耗率）C.机械幅度差包括了正常施工条件下，施工中不可避免的工序间歇D.机械台班消耗量=施工定额机械台班消耗量/（1一机械幅度差）正确答案C

233、某项目进口一套加工设备，该设备的离岸价为100万美元，国外运费为10万美元，运输保险费率为

0.5%银行财务费率为

0.3%外贸手续费率为

1.5%关税税率20%增值税率13%无消费税，则该设备的关税为（）万元人民币（外汇汇率1美元=

6.30元人民币）

126.

00138.

60139.

30141.76正确答案C

234、（2012年真题）关于施工机械安拆费和场外运费的说法，正确的是（）oA.安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和B.安拆费中包括机械辅助设施的折旧费C.能自行开动机械的安拆费不予计算D.塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价正确答案B

235、关于工程量清单“量价分离”和“风险分担”的编制原则，下列说法正确的是oA.招标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责B.招标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责C.投标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责D.投标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责正确答案A

236、工程索赔分为承包人与发包人之间索赔、总承包人与分包人之间索赔，其分类依据是oA.按照索赔的合同当事人不同分类B.按索赔的目的和要求分类C.按索赔事件的性质分类D.按照索赔的金额大小分类正确答案A

237、某建设项目建安工程费为2000万元，设备购置费310万元，工程建设其他费300万元，已知基本预备费率为5%项目建设前期年限为

0.5年，建设期为2年，每年完成投资的50%年均投资价格上涨率为7%则该项目的预备费为万元

336.

23358.

21378.

71424.97正确答案D

238、某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，可行性研究费100万元，勘察设计费5000万元，引进技术和引进设备其他费400万元，市政公用设施建设及绿化费2000万元，专利权使用费200万元，非专利技术使用费100万元，生产准备及开办费500万元则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为10000万元、300万元、0万元9600万元、700万元、0万元9500万元、300万元、500万元9100万元、700万元，500万元正确答案C

239、2018年真题关于设计概算的编制，下列计算式正确的是oA.单位工程概算=人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润B.单项工程综合概算=建筑工程费+安装工程费+设备及工器具购置费C.单项工程综合概算=建筑工程费+安装工程费+设备及工器具购置费+工程建设其他费用D.建设项目总概算=各单项工程综合概算+建设期利息+预备费正确答案B

240、从信息管理组织角度，可以将工程造价信息分为A.文件式信息和非文件式信息B.系统化信息和非系统化信息C.宏观信息和微观信息D.固定信息和流动信息正确答案B

241、在对索赔进行计算的过程中，对可索赔的费用中的管理费，又可分为oA.材料管理费和人工管理费B.设计管理费和施工管理费C.现场管理费和企业管理费D.设备管理费和技术管理费正确答案c

242、未达到固定资产标准的工器具购置费的计算基数一般为A.工程建设其他费B.建筑安装工程费C.设备购置费D.设备及安装工程费正确答案CB.拟完工程实际投资减去巳完工程计划投资C.拟完工程实际投资减去已完工程实际投资D.已完工程计划投资减去拟完工程实际投资正确答案A

24、下列关于工程计价的说法中，正确的是（）A.工程计价包含计算工程量和套定额两个环节B.建筑安装工程费基本构造单元工程量又相应单价C.编制工程概算预算时，主要是按工程定额进行项目的划分D.工程计价中的工程单价包括清单综合单价和全费用综合单价正确答案C

25、根据现行《建设工程工程量清单计价规范》，对于不实行招标的建设工程，建设工程施工合同签订前的第（）天作为基准日28303542正确答案A

243、国际工程投标报价时，对于当地采购的材料，其单价应为（）A.市场价格+运杂费B.市场价格+运杂费+运输保管损耗费C.市场价格+运杂费+采购保管费D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费正确答案D

244、建设工程预算编制中的总预算由（）组成A.综合预算和工程建设其他费、预备费B.预备费、建设期利息及铺底流动资金C.综合预算和工程建设其他费、铺底流动资金D.综合预算和工程建设其他费、预备费、建设期利息及铺底流动资金正确答案D

245、（2014年真题）在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的应是（）oA.招标公告B.资格预审公告C.招标文件D.投标文件正确答案A

246、厂区地形力求平坦而略有坡度，一般坡度在5%〜10%为宜，这属于选择建设厂址要求中的（）A.节约土地，少占耕地，降低土地补偿费用的要求B.减少拆迁移民数量的要求C.应尽量选在工程地质、水文地质条件较好的地段的要求D.要有利于厂区合理布置和安全运行的要求正确答案D

247、下列费用项目中，不属于企业管理费的是（）A.社会保险费B.劳动保护费C.检验试验费D.劳动保险和职工福利费正确答案A

248、在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的摊投资的固定资产是（）A.管道和线路工程B.需安装的动力设备C.运输设备D.附属辅助工程正确答案C

249、已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程的质量争议按（）执行A.竣工结算暂缓办理办法B.工程保修合同C.委托有资质的检测鉴定机构进行检测办法D.工程质量监督机构的处理决定正确答案B

250、下列选项中，不属于企业管理费中的办公费的是（）A.办公用的文具费用B.现场临时宿舍取暖费用C.上下班交通补贴费用D.办公软件费用正确答案C

251、关于项目建设规模合理化的制约因素描述中，正确的是（）A.建设规模确定中首要考虑的因素是技术因素B.市场风险分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素C.先进适用的生产技术及技术装备是实现规模效益的保障D.项目规模确定中主要考虑的环境因素包括政策因素、燃料动力供应、协作及土地条件和运输及通信条件正确答案D

252、下列费用项目中，计入工程建设其他费中专利及专有技术使用费的是（）A.专利及专有技术在项目全寿命期的使用费B.在生产期支付的商标权费C.国内设计资料费D.建设期内为取得专利，专有技术所支付的费用正确答案D

253、在招标文件的各项内容中，下列各项中属于投标邀请书的是（）A.招标文件的构成B.招标文件的获取C.投标报价编制的要求D.是否允许提交备选投标方案正确答案B

254、在编制分部分项工程量清单时，通常无须描述的是（）A.工程结构B.使用材质C.工程内容D.安装位置正确答案C

255、下列不可抗力造成的损失，应由承包人承担的是（）A.用于施工的材料和待安装的设备的损害B.发包人人员伤亡C.工程所需清理、修复费用D.施工机械设备损坏及停工损失正确答案D

256、在项目建议书阶段的投资估算方法中，生产能力指数法的独特好处在于（）A.与单位生产能力估算法相比精确度略高B.不需要详细的工程设计资料，只需要知道工艺流程及规模C.任何情况下，估算误差都较小D.任何承包形式的工程报价时，承包商都采用生产能力指数法进行估价正确答案:B

257、如果要求专业分包进行管理和协调，并同时要求提供配合服务，招标工程量清单中总承包服务费按照专业工程估算造价计算比例是（）

1.0%〜

2.0%

2.0%〜

3.0%

3.0%〜

4.0%

3.0%〜

5.0%正确答案D

258、某施工现场有塔吊1台，由施工企业租得，台班单价5000元台班，租赁费为2000元/台班人工工资为80元/工日，窝工补贴25元/工日，以人工费和机械费合计为计算基础的综合费率为30%在施工过程中发生了如下事件监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格，配合用工10工日，塔吊1台班，为此，施工企业可向业主索赔的费用为（）元2250292558007540正确答案D

259、关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权利和期限，下列说法中正确的是（）A.承包人接受竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止D.承包人提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止正确答案D

260、有关最终结清的过程，下列表述中正确的是（）A.最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后发包人与承包人结清全部剩余款项的活动B.承包人在提交的最终结清申请中，可以提出工程接收证书颁发前发生的索赔C.承包人接受最终支付证书后，可以提出工程接收证书颁发后发生的索赔D.发包人对最终结清申请单内容有异议的，按照合同约定的争议解决方式处理正确答案A

261、（2015年真题）下列文件和资料中，可作为建设工程工程量计量依据的是（）A.造价管理机构发布的调价文件B.造价管理机构发布的价格信息C.质量合格证书D.各种预付款支付凭证正确答案C

262、（2010年真题）采用设备原价乘以安装费率估算安装工程费的方法属于（）oA.比例估算法B.系数估算法C.设备系数法D.指标估算法正确答案D

263、某工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低日工资标准为50元某安装企业一般技工的最低日工资单价不得低于（）元5065100150正确答案C

264、建设地点选择时需进行费用分析，下列费用中应列入项目生产经营费用比较的是（）A.土石方工程费B.燃料运入费C.动力设施费D.建材运输费正确答案B

265、某进口设备的到岸价为100万元，银行财务费

0.5万元，外贸手续费费率为L5%关税税率为20%增值税税率17%该设备无消费税和海关监管手续费，则该进口设备的抵岸价为（）万元

139.

0142.

4142.

7143.2正确答案B

266、关于施工过程中的现场签证，下列说法中正确的是（）A.发包人应按照现场签证内容计算价款，在竣工结算时一并支付B.没有计日工单价的现场签证，按承包商提出的价格计算并支付C.因发包人口头指令实施的现场签证事项，其发生的费用应由发包人承担D.经发包人授权的工程造价咨询人，可与承包人做现场签证正确答案D

267、在我国，判断项目是否需要进入下一阶段工作和审批项目建议书的依据是（）A.项目可行性研究阶段项目投资概算B.项目可行性研究阶段项目投资估算C.项目建议书阶段项目投资概算D.项目建议书阶段项目投资估算正确答案D

268、下列关于其他项目清单编制的说法，正确的是（）A.暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项，预留时把各专业的暂列金额合计列一项即可B.由于计日工是为解决现场发生的零星工作的计价而设立，因此只填报单价即可，不必估算暂定数量C.其他项目清单的具体内容可根据实际情况补充D.暂列金额一般按合同约定价款的10%〜15%确定正确答案C

269、关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是（）A.已实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理B.已竣工未验收的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理C.停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算D.已竣工未验收并且未实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同约定办理正确答案B

270、国外建筑工程造价构成中，（）用于在估算达到了一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金正确答案C

271、编制大型建设项目竣工财务决算表时，下列属于资金占用的项目是（）A.待冲基建支出B.项目资本公积。