2023-2024一级建造师之一建工程法规必练题总结

2023-2024一级建造师之一建工程法规必练题总结

1、对申请注册的商标，商标局应当自收到商标注册申请文件之日起（）个月内审查完毕，符合《商标法》有关规定的，予以初步审定公告A.691218正确答案B

2、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应由（）组织A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.设计单位正确答案B

3、根据《建筑法》，建设单位因故不能在施工许可证规定的期限内开工的，应当向发证机关申请延期，申请延期的次数最多为（）次12B.发包人承担责任，工期顺延C.发包人、承包人各承担一半D.都不承担责任正确答案B

25、某建设工程施工合同约定工程开工，竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先赔偿权，其最迟必须在（）前行使2013年9月1日2015年4月1日2015年4月20日2015年10月20日正确答案C

26、法人成立的条件包括（）A.法人应该有自己独立产权的办公场地B.法人可以自然成立C.法人可以有法定代表人D.法人能够独立民事责任正确答案D

269、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是2015A.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废B.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任C.只有经过再次审查、安全生产许可证有效期才可能延期D.施工企业是否具有安全生产许可证部影响施工许可证的核发正确答案A

270、某公司交付一定使用费取得了一地块的建设用地使用权进行商品住宅开发，就该事件，判断错误的是OA.该地块的土地所有权一定归国家所有，不可能是农民集体所有B.该公司取得建设用地使用权的方式为出让C.如该公司缺乏资金，将该地块的建设用地使用权抵押贷款，附着于该地块的建筑物、构筑物、附属设施可以分开抵押D.如该公司在3年后无力开发，将项目转让给另一公司，则双方约定的建设用地使用权年限不得超过剩余期限正确答案C

271、2019年真题关于行政复议的说法，正确的A.行政复审机关决定撤销具体行政行为的可以责令被申请人重新作出具体行政行为B.行政复议一律采用书面审查办法C.行政复议决定作出前，申请人不得撤回行政复议申请D.申请人在申请行政复议时没有提出行政赔偿请求的在依法决定撤销具体行政行为时不得同时责令被申请人赔偿正确答案A

272、关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是2013A.无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，则与转包人、违法分包人无关D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任正确答案D

273、根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前以书面形式通知劳动者本人30日60日20日D.3日正确答案A

274、国家实行有利于节能的政策，引导单位和个人节约和合理利用水、电、气等资源性产品A.税收B.信贷C.价格D.奖励正确答案C

275、关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是2016A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查D.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团分公司所在地分公司负责人进行带班检查正确答案C

276、某市建设行政主管部门在对施工工地安全检查时，发现某施工单位在尚未竣工的建筑物内设置民工宿舍于是对其进行了罚款处理，该惩罚措施属于法律责任形式A.民事责任B.行政处分C.刑事责任D.行政处罚正确答案D

277、根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前（）以书面形式通知劳动者本人10日15日20日30日正确答案D

278、甲将自己临街的房屋租给乙作商铺，合同约定租期为25年，在第20年租期届满时，甲提出终止租赁合同，乙可采取的正确做法是（）A.要求甲继续履行合同B.与甲协商续订租赁合同C.要求甲赔偿损失D.要求甲支付违约金正确答案B

279、下列法人中，属于特别法人的是（）o2018真题A.基金会法人B.事业单位法人C.社会团体法人D.机关法人正确答案D

280、关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是（）A.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有B.确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续C.在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖掘D.特别重要的建设工程范围内的考古调查、勘探、发掘，由国务院文物行政主管部门组织实施正确答案D

27、法定节假日安排劳动者加班工作的，用人单位应当支付0的报酬A.不低于工资的150%B.工资的200%C工资的200%〜300%D.不低于工资的300%正确答案D

28、关于联合体共同承包的说法，正确的是（）A.联合体中标的联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D.联合体中标的联合体各方应分别与招标人签订合同正确答案A

29、关于动产物权的设立、转让和保护，下列说法正确的是A.动产物权以所有权登记为公示手段B.船舶、航空器和机动车等物权的设立转让和消灭未经登记不发生法律效力C.动产物权受到侵害的，权利人可以通过和解、调解、仲裁、诉讼等途径解决D.对于动产物权保护方式，只能单独适用正确答案C

30、重大误解，是指当事人一方因（）导致对合同的内容等发生重大误解而订立的合同的行为A.一方以欺诈、胁迫的手段B.自己的过失C.处于紧张精神状态D.缺乏经验的情况下正确答案B

31、甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为50万元，乙向甲支付定金8万元，如任何一方不履行合同应支付违约金10万元甲因生产问题无法按时交货，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度的保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是（）A.请求甲支付违约金10万元B.请求甲双倍返还定金16万元C.请求甲支付违约金10万元，同时请求返还支付的定金8万元D.请求甲双倍返还定金16万元，同时请求甲支付违约金10万元正确答案C

32、甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权，签订了地役权合同，但未办理登记，乙将自己的土地使用权让给丙关于各方权利的说法，正确的是（）A.甲的地役权因办理登记而设立B.乙转让土地使用权应经甲同意C.甲的地役权不得对丙主张D.甲的地役权对丙具有约束力正确答案C

33、我国《安全生产法》规定，某现场施工人员发现脚手架有倒塌的危险时，停止作业并撤离现场，这是从业人员所具有的0A.应急处理权B.拒绝作业权C.紧急避险权D.回避求救权正确答案C

34、证据应用的全部内容不包括（）A.证明对象B.举证责任C.证据收集D.诉讼答辩正确答案D

35、甲施工企业承建的办公楼项目已经交付使用，发包人仍拖欠部分工程款未予支付甲在未与任何人协商的情况下，擅自将办公室楼部分空余写字间卖给丙公司，则该买卖合同（）A.合同不可撤销B.该买卖合同有效C.该买卖合同可变更D.该买卖合同效力待定正确答案D

36、超过诉讼时效期间，权利人在法律上丧失的是A.实体权利B.起诉权C.胜诉权D.上诉权正确答案C

37、接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在到达要约人A.要约到达受要约人之前B.承诺通知到达要约人之前C.承诺通知发出之前D.承诺通知到达要约人之后正确答案B

38、《民用建筑节能条例》规定，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门（）A.吊销执业资格证书B.责令停止执业1个月以上6个月以下C.责令停止执业5年内不予注册D.责令停止执业3个月以上1年以下正确答案D

39、在财产保险中，保险事故或者保险合同约定的条件满足时，对保险人享有保险金给付请求权的人是指（）A.被保险人B.保险合同受益人C.保险合同投保人D.保险合同关系人正确答案A

40、2014年3月1日，某建筑公司因为生产经营发生严重困难，张某成为被裁减人员如果该建筑公司（）前重新招用人员的应当优先招用张某等被裁减人员2014年3月1日2014年5月1日2014年6月1日2014年9月1日正确答案D

41、建设单位与承包商就某一工程签订了工程承包合同在合同履行到1/3时，由于法律、行政法规的变更导致工程项目停建此时，建设单位与承包商之间工程承包合同法律关系的终止属于终止A.合同解除B.债务已经按照约定履行C.法律规定或者当事人约定终止的其他情形D.债务相互抵消正确答案C

42、甲某将自家的房产同时向乙某、丙某和丁某作了抵押，其中，乙某的抵押没有登记后来由于不能按时偿还债务，房产被拍卖，共收入15万元人民币，则A.按照乙某、丙某、丁某平均分配这笔收入B.按照乙某无权分配，丙某和丁某平均分配这笔收入C.丙某和丁某按照登记先后顺序分配这笔收入，若有剩余部分向乙某分配D.乙某、丙某和丁某按照债权比例分配这笔收入正确答案C

43、下列合同订立的原则中，属于民事法律关系区别于行政法律关系、刑事法律关系特有原则的是oA.平等原则B.自愿原则C.公平原则D.诚实信用原则正确答案B

44、对于依法必须招标的工程建设项目，排名第一的中标候选人（），招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人A.提供虚假资质证明B.向评标委员会成员行贿C.因不可抗力提出不能履行合同D.与招标代理机构串通正确答案C

45、下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）A.在仲裁程序中形成的仲裁调解书B.由行政主管部门主持达成的调解书C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书D.司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议正确答案B

46、某工程项目于2011年2月1日领取了施工许可证，由于工程不能按期开工，建设单位向发证机关申请延期则下列说法正确的是（）A.只能申请1次，2011年5月1口前必须开工B.只能申请1次，2011年8月1日前必须开工C.最多可以申请2次，但2011年8月1日前必须开工D.最多可以申请2次，但20n年11月1日前必须开工正确答案D

47、关于工程建设中民事责任承担的说法，正确的是（）2017真题A.发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格B.承担民事责任的方式多样，可以单独适用，也可以合并适用C.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提D.罚款是民事责任的承担方式之一正确答案B

48、监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监理工程师应当（）A.要求施工单位整改B.要求施工单位停止施工C.向安全生产监督行政主管部门报告D.向建设工程质量监督机构报告正确答案A

49、关于建设活动中的民事商事法律关系的说法，正确的是（）A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式D.在建设活动中，建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系正确答案D

50、招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是（）A.原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外B.公告部门一律不停止对违法行为记录的公告C.依照当事人申请可停止公告D.公告部门可自行决定是否停止公告正确答案A

51、导致申请专利的发明创造在申请日前6个月内丧失新颖性的情形是（）A.他人未经申请人同意而泄露其内容的B.他人私下经申请人同意而公开其内容的C.在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的D.在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的C.3D.4正确答案B

4、根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后（）内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案6个月3个月9个月1年正确答案B

5、甲与乙订立了一份钢筋买卖合同，约定货款为40万元，乙向甲支付定金3万元，同时约定如任何一方不履行合同应支付违约金4万元甲因将钢筋卖给丙无法向乙交货，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是（）A.请求甲双倍返还定金6万元B.请求甲双倍返还定金6万元，同时请求甲支付违约金4万元C.请求甲支付违约金4万元，同时请求返还支付的定金3万元D.请求甲支付违约金4万元正确答案C正确答案B

52、关于建设工程分包的说法，正确的有A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体、非关键性工作分包给其他企业B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业正确答案A

53、根据《企业所得税法》，下列纳税人中属于企业所得税纳税人的是o2018真题A.私营企业B.个体工商户C.个人独资企业D.合伙企业正确答案A

54、下列各项，属于刑事责任的承担方式是A.有期徒刑B.警告C.没收违法所得D.拘留正确答案A

55、建设单位在施工合同履行中未能按约定付款，由此可能承担的法律责任是（）A.警告B.支付违约金C.罚款D.赔礼道歉正确答案B

56、施工单位在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案且情节严重的（）A.责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿B.仅承担赔偿责任C.降低资质等级，直至吊销资质证书D.追究刑事责任正确答案C

57、下列关于施工单位安全生产责任制度的说法，正确的是（）A.施工单位主要负责人是指施工单位法定代表人B.施工单位的项目负责人对项目的安全施工负责C.专职安全生产管理人员应常驻现场对安全生产进行监督检查D.装修工程应按照工程总造价配备相应数量的专职安全生产管理人员正确答案B

58、甲、乙两个公司组成联合体承包了一栋高档写字楼工程的施工总承包业务，工程中因乙公司的原因发生了事故给业主造成了10万元的损失，对此正确的处理方式应当是（）A.业主只能要求乙公司赔偿B.业主如果要求甲公司赔偿，甲公司可以拒绝C.甲企业不能拒绝业主的赔偿要求，但赔偿后可向乙企业追偿D.乙企业可以拒绝甲企业的追偿要求正确答案C

59、《建筑业企业资质管理规定》中规定，建筑业企业未按照本规定要求提供建筑业企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以0的罚款1000元以上1万元以下5000元以上2万元以下1万元以上10万元以下2万元以上20万元以下正确答案A

60、招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是A.原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外B.公告部门一律不停止对违法行为记录的公告C.依照当事人申请可停止公告D.公告部门可自行决定是否停止公告正确答案A

61、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，关于施工企业不良行为记录的说法，正确的是o2017A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为B.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为正确答案D

62、施工企业委托物资部购买材料，业务部与材料商签订采购合同本合同的主体应当是A.施工企业与物资部B.物资部与材料商C.施工企业与材料商D.施工企业、物资部和材料商正确答案D

63、关于建设工程分包的说法，正确的是（）A.劳务作业的分包可以不经建设单位认可B.承包单位可将其承包的全部工程进行分包C.建设工程主体结构的施工可以分包D.建设单位有权直接指定分包工程的承包人正确答案A

64、注册建造师需要增加执业专业的，应当按照规定申请专业增项注册，并提供相应的（）A.学历证明B.经考核认定的相应能力证明C.资格证明D.业绩证明正确答案C

65、安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由（）现场实施全过程监督

（2013）A.施工单位负责项目管理的技术负责人B.装、拆卸单位的专业技术人员C.监理单位负责安全的工程师D.出租单位生产管理人员正确答案B

66、民事诉讼是指在当事人和其他诉讼参与人的参加下，以审理裁判执行方式解决纠纷的活动A.仲裁委员会B.人民调解委员会C.人民检察院D.人民法院正确答案D

67、甲承包商与乙金属构件厂签订了构件加工协议协议履行过半，该承包商突然通知构件厂解除这个协议按照承揽合同的法律规定，下列关于甲、乙双方权利的表述中，正确的是A.经乙同意后方可解除合同B.乙有权要求对方继续履行合同C.甲承包商有权随时解除合同，但应赔偿损失D.甲承包商不享有随时解除合同权正确答案C

68、关于代理的法律特征，下列表述中正确的是A.任何行为都可以代理B.代理行为的法律后果归属于第三人C.代理人应该以自己的名义实施代理行为D.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为正确答案D

69、关于行政许可的说法，正确的是A.部门规章可以设定行政许可B.行政机关在实施行政许可时，一律进行听证C.行政许可可以延续，但是不得变更行政许可事项D.行政许可可以统一办理或者联合办理正确答案D

70、在建设工程施工合同中，解除权可以针对行使A.无效合同B.有效合同C.效力待定合同D.可撤销合同正确答案B

71、甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙使用乙在该设备安装完毕后，发现不能正常运行，关于该合同的说法，正确的是（）A.甲应当对乙承担违约责任B.若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产C.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔D.租赁期满，乙取得该设备的所有权正确答案C

72、仲裁机构制作的调解书（）发生法律效力A.在调解书作出时B.在当事人达成调解协议时C.在调解书送达双方时D.经双方当事人签收时正确答案D

73、施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的，可能承担的行政责任是（A.取消投标资格B.降低资质等级C.责令限期改正D.吊销企业资质证书正确答案C

74、下列知识产权法保护对象中，属于专利法保护对象的是（）A.施工企业研发的新技术B.施工企业研发的计价软件C.施工企业编制的投标文件D.监理企业编制的监理大纲正确答案A

75、某开发商在未取得建设工程施工许可证情况下，就组织对相关项目进行施工，在工程检查过程中，建设行政主管部门作出了责令停工并处以罚款的处罚决定，开发商不服，为此向法院提起诉讼，则该行政处罚决定在诉讼期间（）A.停止执行B.与法院协商处理执行与否C.请求政府部门决定D.不停止执行正确答案D

76、甲是某产品的专利权人，乙于2012年5月1日开始制造、使用和销售该专利产品甲于2013年5月1日对乙提起侵权之诉经查，甲和乙销售每件专利产品分别获利为二万元和一万元，甲无法核实计算由于乙的侵权行为所造成的具体损失，乙共销售侵权产品300台，甲为了制止乙侵权支付了50万元的合理费用甲关于乙应对甲赔偿的额度，下列是正确的600万元650万元300万元350万元正确答案D

77、甲企业从银行贷款100万元，约定利息为10%发放贷款时，银行先将利息扣除，发放给甲企业贷款90万元贷款期限届满，甲企业应还给银行万元9099100110正确答案B

78、李某借用甲公司的资质承执了乙公司的装修工程，因为偏工减料不符合规定的质量标准，所造成的损失承担赔偿责任A.仅由甲公司B.由甲公司和李某共同C.仅由乙公司D.仅由李某

6、根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工现场使用的装配式活动房屋，应当具有（）A.销售许可证B.安装许可证C.产品合格证D.安全许可证正确答案C

7、根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到（）o50%40%30%20%正确答案C

8、甲、乙双方订立的商品房买卖合同中约定“乙将自己开发建设的某公寓A座10层住房出售给甲，2013年10月8日交付房屋”2013年9月27日，甲发现该公寓A座仅盖到第2层根据我国《民法典》规定，以下表述正确的是（）A.甲可以立即起诉乙，要求其承担违约责任B.甲只能要求乙支付迟延履行违约金而不能解除合同C.甲只能等到2013年11月8日方能要求乙承担违约责任D.甲只能在乙交房后接受交付，而不能要求乙承担违约责任正确答案B

79、关于建筑节能的说法，正确的是（）A.已经建成的项目，2年后方可投入生产、使用B.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备C.在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求单位必须安装使用太阳能热水系统D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设正确答案D

80、劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是（）A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动C.用人单位未及时足额支付劳动报酬D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益正确答案B

81、关于安全教育培训的说法，不正确的有（）A.施工单位“安管人员”包括企业负责人、项目负责人、专职安全员B.建筑架子工、电工、钢筋工、建筑起重信号司索工等属于特种作业人员C.进入新岗位或者新施工现场前，应对人员开展安全教育培训D.采用新技术、新工艺、新设备、新材料前，应对人员开展安全教育培训正确答案B

82、当仲裁庭由3名仲裁员组成时，其中首席仲裁员应由（）A.仲裁委员会主任指定B.仲裁庭指定C.一方当事人选择D.仲裁委员会指定正确答案A

83、在施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料施工期间，建设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉对此，下面说法正确的是（）A.施工单位可以不接受B.建设单位的要求施工单位必须接受C.建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受D.建设单位以书面形式提出要求施工单位就必须接受正确答案A

84、某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压死2人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）A.特别重大事故B.重大事故C.一般事故D.较大事故正确答案D

85、被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应A.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任B.由被代理人独自向第三人承担责任C.由第三人自己承担损失D.由代理人独自向第三人承担责任正确答案A

86、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为o2018真题A.3个月6个月至3年3个月至6个月6个月至1年正确答案B

87、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）A.实际施工工人只能起诉与其合同关系的转包人或违法分包人B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人的就工程价款的清偿承担连带责任正确答案B

88、甲建筑公司与乙房地产开发公司签订了一份建设工程承包合同，合同约定，由甲公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法，则该合同（）A.因违法而无效B.因违法而可撤销C.因违法而效力待定D.有效正确答案D

89、和解与调解相比较其主要区别为（）A.是否能够经济、及时地解决纠纷B.纠纷的解决有无第三方介入C.是否利于维护双方的合作关系D.达成的协议是否具有强制执行的效力正确答案B

90、关于刑事责任的说法，错误的是（）A.拘役是刑罚主刑的一种B.罚款是刑罚附加刑的一种C.主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用D.死刑缓期二年执行是死刑的一种正确答案B

91、某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故该事故责任主体应该承担的刑事责任是（）A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.串通投标罪D.工程重大安全事故罪正确答案D

92、根据《建筑业企业资质管理规定》，属于建筑业企业资质序列的是（）A.工程总承包B.专业分包C.专业承包D.劳务承包正确答案C

93、关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是（）2016A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准D.自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案正确答案B

94、某建筑公司与应届毕业的大学生王某以书面形式签订了一份为期2年的劳动合同，关于小王的试用期以下说法正确的是（）A.不得约定试用期B.试用期不得超过1个月C.试用期不得超过2个月D.试用期不得超过6个月正确答案C

95、某工程项目，发、承包双方约定双方达成结算一致意见后，发包方支付剩余结算款项本工程项目于2007年8月15日通过竣工验收，同月22日交付发包人投入使用，承包人于同年9月5日向发包人提交竣工结算文件，后由于双方无法达成一致意见，承包人于2008年4月28日向法院提起诉讼，则剩余结算款的应付时间为2007年8月15日2007年8月22日2007年9月5日2008年4月28日正确答案B

96、根据《招标投标法》的规定，关于共同承包责任的表述中，不正确的是A.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同B.共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任C.联合体中标的，就中标项目向招标人承担连带责任D.对承包合同的履行，各承包方共同对建设单位承担按份责任正确答案D

97、根据《建筑法》，某建筑施工企业在施工中偷工减料，使用不合格的建筑材料和设备并造成建筑工程质量不符合规定的质量标准应承担的法律责任是A.责令改正，处以罚款B.责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书C.负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失D.依法追究刑事责任正确答案C

98、根据《节约能源法》的规定，以下关于建筑节能的表述，错误的是（）A.企业可以制定严于国家标准的企业节能标准B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度C.不符合强制性节能标准的项目不得开工建设D.建筑工程的监理单位可以不遵守建筑节能标准正确答案D

99、甲乙丙三个公司欲组成一个联合体参加某建设项目的投标，以下各项行为中会导致投标无效的是（）A.甲乙丙三公司签订一份共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任B.资格预审后，丁公司想要加入联合体，于是三公司与之签订了合作协议C.甲乙丙三公司以一个投标人的身份共同投标D.甲乙丙三公司约定就中标项目承担连带责任正确答案B

100、借用其他施工企业的（）投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程A.营业执照B.技术方案C.施工设备D.施工业绩正确答案A

101、建筑施工单位生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定（）的应急救援人员A.专职B.兼职C.专职和兼职相结合D.消防单位正确答案B

102、商事仲裁裁决生效后，应当向（）申请执行A.作出裁决的仲裁委员会B.申请人住所地的中级人民法院C.被执行人住所地的中级人民法院D.仲裁委员会所在地的中级人民法院正确答案C

103、下列工程建设法律责任的承担方式中，属于行政责任承担方式的是（）A.恢复原状B.停止侵害C.责令停产停业D.有期徒刑正确答案C

104、根据《注册建行师执业管理办法（试行）》，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，（）除外A.合同约定的工程验收合格的B.合同约定工程尚未开工的C.合同约定的工程主体已经完成的D.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天的正确答案A

105、《建设工程质量管理条例》规定，（）必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构（配）件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.监理单位正确答案A正确答案A

9、建筑市场信用体系的建立，要按照诚信激励和失信惩戒的原则建立诚信奖惩机制，对失信行为特别恶劣的单位和人员，要A.进行诚信法制教育，促其执法、懂法、守法B.予以行政处罚、经济制裁C.坚决追究失信者的法律责任，提高失信成本，使失信者得不偿失D.采用行政、经济、法律和社会舆论等综合治理措施公布、曝光正确答案C

10、关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是2014A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部门领取建设用地规划许可证正确答案C

106、根据《劳务派遣暂行规定》，被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害，关于申请工伤认定的说法正确的是（）A.用工单位申请，劳务派遣单位协助B.被派遣劳动者申请，劳务派遣单位协助C.劳务派遣单位申请，用工单位协助D.被派遣劳动者申请，劳动行政部门协助正确答案C

107、关于行政机关的行政行为的说法，正确的是（）A.行政行为以国家强制力保障实施，带有强制性B.行政主体实施行政行为必须与行政相对方协商或征得其同意C.行政行为均属于无偿行为D.行政行为具有不可裁正确答案A

108、某施工单位借用其他企业的资质与建设单位签订了一份工程施工合同，由于工程竣工验收不合格，施工单位按要求进行返工，并经再次验收后合格，于是施工单位请求支付工程款对于本案，下列说法中，正确的是（）A.施工合同有效，建设单位应当支付工程款B.施工合同有效，建设单位可以不支付工程款C.施工合同无效，但建设单位应当支付工程款D.施工合同无效，建设单位应当扣除修复费用后支付工程款正确答案D

109、2017年3月1日甲施工企业向乙钢材商发出采购单购买一批钢材要求乙在3月5日前承诺3月1日乙收到甲的采购单，3月2日，甲再次发函至乙取消本次采购乙收到两份函件后，3月4日，乙发函至甲表示同意履行3月1日的采购单关于该案的说法，正确的是（）2017真题A.甲3月2日的行为属于要约撤回B.乙3月4日的行为属于新要约C.甲的要约已被撤销D.甲乙之间合同成立正确答案D

110、王某与母亲生活在不同的城市在母亲生日之际，王某通过一家购物网站订送了鲜花，以示祝福这类买卖合同的交付方式属于0A.现实交付B.指示交付C.占有改定D.简易交付正确答案B

111、根据《民法典》规定，按照合同的约定或者按照法律规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系的是A.债B.所有权C.知识产权D.担保物权正确答案A

112、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，下列安全生产许可证违法行为中，罚款额度区间最小的是A.未取得安全生产许可证擅自从事施工活动B.转让安全生产许可证C.冒用安全生产许可证D.安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续从事施工活动正确答案D

113、发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，应当A.继续顺延申请期限B.由承包人重新提出申请C.视同发包人认可承包人的返还保证金申请D.视同发包人对承包人的返还保证金申请存有异议正确答案C

114、合同中的下列免责条款有效的是（）A.受法律约束力的条款B.造成对方人身伤害的C.因故意行为造成对方财产损失的D.因重大过失造成对方财产损失的正确答案A

115、某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息，小区居民与该工程施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并给予赔偿该施工企业与小区居民之间债发生的根据是（）A.侵权B.不当得利C.无因管理D.合同正确答案A

116、根据我国《民法典》的规定，（）的合同属于无效合同A.因重大误解订立B.订立时显失公平C.损害社会公共利益D.以欺诈、胁迫手段订立正确答案C

117、可以充抵注册建造师继续教育学时的是（）A.参加全国建造师执业资格考试命题工作B.从事注册建造师辅导教材编写工作C.在有全国影响力的会议上发表有关建设工程项目管理的学术论文D.参加建造师考前培训授课工作正确答案A

118、某工程在投标有效期限内出现特殊情况，招标人书面通知所有投标人延长投标有效期对此，下列说法中正确的是（）A.投标人同意延长的，可以要求修改报价B.投标人拒绝延长的，投标保证金不予退还C.投标人拒绝延长的，其投标失效，但有权收回投标保证金D.因延长投标有效期给投标人造成损失的，由招标投标双方合理进行分担正确答案C

119、建设单位和施工单位签订施工合同，合同在A市签订，工程项目在B市，后因为工程款的支付问题，施工单位欲提起诉讼，应向（）法院提出A.建设单位所在地B.施工单位所在地C.A市D.B市正确答案D

120、某建筑公司为了工程施工需要租赁3台塔吊用于现场吊装作业，则建筑公司对3台塔吊享有的权利属于oA.所有权B.自物权c.用益物权D.担保物权正确答案C

121、施工合同管理规定，对于无效的施工合同，承包单位已根据合同要求完成工程建设任务，建设单位以合同无效为由不支付工程款，承包人请求人民法院要求建设单位支付工程款，则对于承包单位的要求应该A.合同无效，不予支持B.工程合格，予以支持C.资质合格，予以支持D.已经付出，部分支持正确答案B

122、建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场12364824正确答案D

123、根据《民事诉讼法》的规定，下列不属于地域管辖的是（）A.一般地域管辖B.特殊地域管辖C.专属管辖D.指定管辖正确答案D

124、中外合资经营的建筑企业、中外合作经营建筑企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的25%以下不属于外资建筑业企业承揽工程范围的是（）A.全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程B.由国际金融机构资助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目C.外资少于50%由中国建筑企业独立实施建设项目D.由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准，可以由中外建筑企业联合承揽正确答案C

125、甲承包商在乙厂商定制了一台非标准设备设备制作完成后，乙将其交由丙公司送货运送过程中，甲承包商因故解除了这个合同乙厂商便通知丙公司中途将设备运回，由此增加了运费对此，下列说法中错误的是A.甲有任意解除合同权B.乙应与丙协商后方可变更运输C.乙有任意变更运输权D.乙应支付丙由于变更增加的运费正确答案B

126、关于建设工程领域的民事纠纷，下列表述错误的是A.某施工企业未经许可使用他人专利而产生的纠纷属于合同纠纷B.发包人和承包人因合同变更产生的纠纷属于民事纠纷C.在建设工程领域，较为普遍和重要的民事纠纷主要是合同纠纷、侵权纠纷D.民事纠纷的法律解决途径主要有和解、调解、仲裁、诉讼正确答案A

127、关于劳务派遣的说法，正确的是（）A.甲可以被劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员B.乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上C.丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资D.劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额正确答案D

128、在房地产纠纷案件的审理中，关于承包人的建设工程价款优先受偿权，下列说法中正确的是（）A.承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权B.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付全部房款的商品房买受人C.承包人因发包人违约所造成的损失，在工程拍卖款中优先受偿D.承包人行使优先受偿权的期限为建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日6个月内正确答案D

129、关于工程总承包的说法，正确的是（）o2018真题A.工程总承包企业经建设单位同意或根据合同约定，可以直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业B.建没单位选择工程总承包企业必须依法招标C.工程总承包评标应当采用综合评估法，评审的主要因素包括工程总承包报价、项目管理组织方案、设计方案和工程业绩等D.工程总承包项目经理必须具备工程建设类注册执业资格和高级工程师技术职称正确答案A

130、根据《建设工程安全生产管理条例》，出租单位在签订机械设备租赁合同时，应出具的文件不包括（）OA.检测合格证明B.产品使用说明书C.生产许可证D.产品合格证正确答案B

131、甲、乙双方签订了一份车辆买卖合同，约定甲方将一辆轿车以80万元卖给乙，乙在签订合同后第二天支付40万元作为定金甲方收到定金后反悔，拒绝把车卖给乙，则乙可以要求甲方返还（）元56万80万32万72万正确答案A

132、关于注册建造师延续注册的说法，正确的是（）A.延续注册有效期为3年B.延续注册申请应当在注册有效期满前3个月内提出

11、下列关于注册商标的说法正确的有A.注册商标的有效期为20年B.注册商标的有效期自申请之日起计算C.注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前12个月内申请续展注册D.未在期满前12个月申请续展注册，可给予3个月宽展期正确答案C

12、建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%30%40%50%正确答案A

13、甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份700万元的钢材购销合同，合同约定甲企业分期付款，最后一笔尾款于8月31日前付清，丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章甲施工企业逾期没有还清欠款，乙企业9月20日向法院提起诉讼下列关于保证责任和保证期间的表述，正确的是A.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自8月31日起6个月B.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自9月20日起6个月C.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自8月31日起6个月D.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自9月20日起6个月C.申请延续注册只需要提供原注册证书D.延续注册执业期间不能申请变更注册正确答案A

133、经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成该条款所依据的法律基础是我国《民法典》中有关的规定A.债权转让B.债务承担C.由第三人向债权人履行债务D.债务人向第三人履行债务正确答案C

134、根据《民事诉讼法解释》的规定，人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于日351015正确答案D

135、下列物权中，不属于用益物权的是2012土地所有权土地承包经营权C.建设用地使用权D.地役权正确答案A

136、根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工现场使用的装配式活动房屋，应当具有2017真题A.销售许可证B.安装许可证C.产品合格证D.安全许可证正确答案C

137、某建筑工程经竣工验收合格，但由于承包人存在工程转包行为而导致施工合同无效，则已完工程价款的结算原则是A.按照原无效合同约定B.参照原无效合同约定C.按照合同订立时合同履行地工程造价部门的计价方式D.不予结算正确答案B

138、乙公司欠甲公司20万元，乙与甲约定将于2015年1月15日偿还乙公司到期未付款，甲公司据此向法院提起诉讼此行为在法律上将产生（）A.诉讼时效的中断B.诉讼时效的中止C.诉讼时效的延长D.改变法定时效期间正确答案A

139、关于施工企业资质序列的说法，正确的是（）2014A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业正确答案B

140、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责人因其他事务须离开施工现场时，应向（）请假A.工程项目的建设单位B.建筑施工企业总经理C.建筑施工企业总工程师D.建筑施工企业主管副总经理正确答案A

141、法定节假日安排劳动者加班工作的，用人单位应当支付的报酬A.不低于工资的150%B工资的200%C.工资的200%〜300%D.不低于工资的300%正确答案D

142、当事人一方履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，其赔偿额度为A.不超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失B.合同中约定的额度C.违反合同一方违反合同时预见到的损失D.给对方造成的实际损失和自己获得的利益正确答案A

143、根据招标投标相关法律法规，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是oA.招标人在开标前将投标情况告知其他投标人B.招标人预先内定中标人C.招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利D.招标人从几名中标候选人中确定中标人正确答案D

144、某工程为全部使用政府投资的建设项目，该工程价款结算总额为12000万元，则该工程的保证金应预留万元左右50036012002400正确答案B

145、某建设项目施工中，发现地下古墓葬，因建设工期紧迫，需要对其进行抢救性发掘，则应当由组织发掘A.建设单位B.施工单位C.建设单位和施工单位D.政府文物行政部门正确答案D

146、根据《民法典》，债权人将合同中的权利转让给第三人的，2015A.须经债权人同意，且需办理公证手续B.无需经债务人同意，也不必通知债务人C.无需债务人同意，但需办理公证手续D.无需经债务人同意，但需通知债务人正确答案D

147、2011年6月3日，承包商与厂家订立了一个购买政府定价商品的合同，合同中约定2011年8月3日交货2011年6月3日的价格为每吨m万元，2011年8月3日的价格为每吨n万元，2011年8月3日，厂家按期交货，则承包商应该以每吨元的价格支付货款mnm+n/2D.自由选择m或者n正确答案B

148、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是2015A.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废B.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任C.只有经过再次审查、安全生产许可证有效期才可能延期D.施工企业是否具有安全生产许可证部影响施工许可证的核发正确答案A

149、进场的建筑材料、建筑构配件和设备在使用或者安装前，应该经过签字A.监理工程师B.总监理工程师C.项目经理D.建设单位代表正确答案A

150、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院关于该垫资的说法正确的是A.法律规定梦止垫资双方约定的垫资条款无效B.发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息C.双方约定的垫资条款有效发包人应返还承包人垫资并支付利息D.垫资违反相关规定应予以没收正确答案B

151、关于上位法与下位法法律效力的说法，正确的是2017真题A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》B.《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》C.《建筑业企业资质管理规定》高于《城市房地产开发经营管理条例》D.《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》正确答案A

152、施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的土方开挖工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经签字后实施A.施工单位技术负责人B.总监理工程师C.施工单位技术负责人和总监理工程师D.施工单位技术负责人或总监理工程师正确答案C

153、某施工单位在一起工程款纠纷的民事诉讼中，委托律师李某为其诉讼代理人施工单位向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为“全权代理”，未列举具体权限根据有关法律规定，李某在诉讼过程中有权OA.进行和解B.变更诉讼请求C.提起上诉D.提出管辖权异议正确答案D

154、甲、乙双方签订了一份车辆买卖合同，约定甲方将一辆轿车以80万元卖给乙，乙在签订合同后第二天支付40万元作为定金甲方收到定金后反悔，拒绝把车卖给乙，则乙可以要求甲方返还元56万80万32万72万正确答案A

155、甲与乙两人在磋商签订合同的过程中，乙因需求，让甲了解到了自己的商业秘密，下面的说法中正确的是A.如合同不成立，则甲可以泄露乙的商业秘密B.如合同成立，则甲不得泄露乙的商业秘密C.如合同成立，则甲不得利用乙的商业秘密为自己谋利而损害了乙的利益D.无论合同是否成立，甲不得泄露或者不正当地使用乙的商业秘密正确答案D

156、无效合同从之日起就不具备法律效力A.确认B.订立C.履行D.谈判正确答案B

157、根据《招标投标法》的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是（）A.企业投资的体育场B.企业投资的廉租住房C.企业投资的商品住房D.在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼正确答案D

158、根据《建设工程安全生产管理条例》，应当由机械设备单位承担法律责任的情形是（）oA.未审查拆装方案的B.未审查安全施工措施的C.未由专业技术人员现场监督的D.未向建设单位进行安全使用说明，办理移交手续的正确答案C

159、关于仲裁开庭和审理的说法，错误的是（）A.仲裁审理必须开庭B.仲裁审理案件以不公开审理为原则C.当事人可以协议仲裁不开庭审理D.仲裁庭可以做出缺席裁决正确答案A

14、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》，正确的是A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为发包人主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任正确答案B

15、下列行为中，构成工程重大安全事故罪的行为是A.某施工单位在参与某工程投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失B.工地在建地下隐蔽工程时，对裸露地面的钢筋，未在周围做防护措施，也没有醒目标识，造成经过这里的关某摔成重伤C.施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死D.施工单位在生产、作业中违反安全管理的规定，造成3人重伤正确答案C

16、甲公司与乙公司因买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全，要求扣押甲在中国某港口的一批设备仲裁委员会对乙的申请的处理，正确的是A.将乙的申请提交港口所在地的中级法院裁定B.不予受理，告知乙直接向有关法院提出申请正确答案A

160、国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括2012A.占有权B.使用权C.收益权D.所有权正确答案D

161、按照《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为三个序列A.特级、一级至三级B.特级、一级、二级C.甲级、乙级、丙级D.施工总承包、专业承包和施工劳务正确答案D

162、某建筑项目位于城市市区内，按照《环境噪声污染防治法》要求，施工中向周围生活环境排放噪声应当符合国家规定排放标准A.建筑施工场界环境噪声B.建筑施工机械噪声C.城市市区环境噪声D.城市生活区环境噪声正确答案A

163、行政复议机关收到行政复议申请后，应当在日内进行审查，依法决定是否受理，并书面告知申请人571015正确答案A

164、关于招标文件的说法，正确的是A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价B.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少10日之前，通知所有获取招标文件的潜在投标人正确答案C

165、按规定批准开工报告不再办理施工许可证的建设工程，必须符合的规定A.施工许可证发证机关B.省市人民政府C.国务院D.建设项目主管部门正确答案C

166、下列选项中不属于建设单位的安全责任A.对安全技术措施或专项施工方案进行审查B.需要进行爆破作业时办理相关批准手续C.编制工程概算时确定建设工程安全费用D.申领施工许可证时提供安全施工措施的资料正确答案A

167、关于担保合同的说法，正确的是oA.保证合同的双方当事人是保证人与债权人B.第三人为债务人向债权人提供担保时，不得要求债务人提供反担保C.主合同的效力不影响担保合同的效力D.担保合同被确认无效后，担保人不承担民事责任正确答案A

168、合同中的一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人A.授权人民法院强制执行B.移交国家有关机关强制执行C.向人民法院申请执行D.可以委托检察机关强制执行正确答案C

169、当事人不服地方人民法院一审裁定的，应当A.自判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉B.自裁定书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉C.自裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉D.自判决书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉正确答案C

170、甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量交货期届至乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同关于双方合同关系的说法，正确的是2012A.乙承担损失B.甲可根据实际情况部分接收C.双方合同已变更，乙送货构成违约D.甲拒绝接收，应承担违约责任正确答案D

171、禁止总承包单位将工程A.分包给不具备相应资质条件的单位B.再分包C.全部自行完成D.分包给两个以上分包商正确答案A

172、劳动者连续工作年以上的，应享受带薪年休假1234正确答案A

173、根据《民法典》，以下物权，自登记时起设立的是A.地役权B.建设用地使用权C将汽车设立的抵押权D.动产抵押权正确答案B

174、关于一级建造师注册的说法，正确的是（）A.一级建造师执业资格认定实行承诺制B.延续注册申请应当在注册有效期满前3个月内提出C.初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请；未按期申请的，不予注册D.变更注册后注册期重新计算正确答案A

175、使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（）共同进行验收A.建设单位、监理单位和施工企业B.监理单位、施工企业和安装单位c.施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位D.建设单位、施工企业和安全生产监督管理部门正确答案C

176、定金是合同当事人一方预先支付给对方的款项，其目的在于担保合同（）的实现A.债权B.债务C.主体D.内容正确答案A

177、下列关于建筑材料检验的说法，正确的是（）A.对于建设单位提供的建筑材料，施工单位不必进行检验B.检验合格的建筑材料未经总监理工程师签字，不得在工程上使用C.施工单位应当按合同约定对建筑材料进行检验D.设计单位应当对推荐的建筑材料负责检验正确答案C

178、关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是（）A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限B.人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10日C.举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许D.当事人逾期提供证据，人民法院不予采纳正确答案C

179、下列内容中，除（）之外，都是招标人必须要对投标人进行审查的内容A.业绩B.资质条件C.信誉及工作人员数量D.资金正确答案C

180、关于施工企业资质序列的说法，正确的是，正确的是（）0

（2014）A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业正确答案B

181、安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权，玩忽职守颁发安全生产许可证的，可以（）已经颁发的安全生产许可证A.撤回B.撤销C.吊销D.注销正确答案B

182、2013年3月15日，王某与阳光建筑公司发生了劳动报酬的争议，同年7月1日，王某向当地劳动争议仲裁委员会递交了仲裁申请，而阳光公司不同意通过仲裁方式解决争议对此，以下说法正确的是A.由于建筑公司不同意通过仲裁方式解决争议，因此仲裁委员会不应当受理B.因为超过了劳动仲裁时效，因此仲裁委员会不应当受理C.仲裁委员会应当受理D.阳光公司不同意仲裁结果，可在收到裁决书后的30日内提起诉讼正确答案C

183、根据《国务院关于加强和改进消防工作的意见》，施工企业消防安全第一责任人是其2015A.专职安全员B.法定代表人C.专职消防安全员D.施工项目负责人正确答案B

184、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属法的形式是A.法律B.行政法规C.部门规章D.地方性法规正确答案C

185、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，关于建设单位安全生产责任的说法中，错误的是（）A.对向施工企业提供的勘查资料的真实性、正确性、完整性负责B.施工前进行安全施工技术交底C.不得任意压缩合同约定的工期D.对拆除工程进行备案正确答案B

186、要约可以以书面形式、口头对话形式作出，以下关于要约生效的表述中，正确的是（）A.口头形式的要约自受要约人了解要约内容时发生效力B.书面形式的要约自发出时发生效力C.要约到达受要约人时生效D.当数据电文进入收件人任何系统的到达时间，该要约发生效力正确答案C

187、某工程施工招标项目估算价为5000万元，其投标保证金不得超过0万元

（2015）A.80B.100C.150D.200C.将乙的申请提交甲所在地的基层法院裁定D.审查后直接作出财产保全裁定，由设备所在地法院执行正确答案A

17、2010年4月20日甲与某开发公司签订商品房买卖合同，购买一套120平方米的期房，并赠送停车位一个，2010年12月26日开发商依据合同规定的时间交房时，通知甲该房面积太小不符合该公司赠送停车位的规定，因此不能赠送甲停车位，当时合同约定的赠送停车位事项属于销售人员乙的错误，公司已经将乙处分了甲接到该通知后，不可以选择以下行为中的A.继续履行合同B.和开发商协商将停车位的费用折价返还给甲C.向法院申请撤销该合同D.向乙要求赔偿正确答案D

18、某项目2008年3月1口确定了中标2008年3:月8日发出了中标通知书，2008年3月12日中标人收到D.2008年4月11日正确答案A

188、民事法律责任分为违约责任和（）A.侵权责任B.财产责任C.行政责任D.刑事责任正确答案A

189、关于建设工程竣工规划验收的说法，正确的是（）A.建设工程竣工后，施工企业应当向城乡规划主管部门提出竣工规划验收申请B.竣工规划验收合格的，由城乡规划主管部门出具规划认可文件或核发建设工程规划验收合格证C.报送有关竣工验收材料必须在竣工后1年完成D.未在规定时间内向城乡规划主管部门报告竣工验收材料的，责令限期补报，并罚款正确答案B

190、某施工单位违反国家规定施工，造成重大安全事故，后果特别严重，对直接责任人的处罚为（）A.拘役B.无期徒刑C.处3年以上5年以下有期徒刑，并处罚金D.处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金正确答案D

191、设计单位的安全责任不包括（）A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计B.提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议C.事故隐患情况严重的，应当及时向有关主管部门报告D.对设计成果承担责任正确答案C

192、建筑施工企业应当向（）依法申请领取安全生产许可证A.国务院建设行政主管部门B.省级建设行政主管部门C.地市级建设行政主管部门D.省级人民政府正确答案B

193、违约责任中的继续实际履行，是指违约当事人不论是否已经承担赔偿损失或者违约金的责任，都必须（）条件下，对原合同未履行部分继续按照要求履行A.在对方要求B.能够履行C.能够清偿时D.根据对方的要求，并在自己能够履行的正确答案D

194、《建设工程质量管理条例》规定，对分包工程的质量承担连带责任A.监理单位与分包单位B.建设单位与分包单位C.总承包单位与分包单位D.设计单位与分包单位正确答案C

195、当事人在诉讼中提交的证据，在下面的说法中，正确的是A.书证原件遗失不可以提交副本B.物证应当提交原物C.物证原物遗失不可以用复制品代替D.提交外文书证，不必附有中文译本正确答案B

196、《建筑法》规定，建筑施工企业超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，处以罚款；情节严重的，可（）A.给以严重警告B.予以取缔C.吊销营业执照D.吊销资质证书正确答案D

197、根据我国《标准施工招标文件》的规定，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的（）天内或在争议发生后，协商成立争议评审组14283045正确答案B

198、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是（）A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的B.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的正确答案B

199、某单位家属楼工程，甲公司总包，经建设单位同意后将其附属工程分包给杨某的施工队；后竣工验收时发现附属工程存在质量问题，建设单位、甲公司、杨某三方对责任归属发生争议对此，下列说法正确的是（）OA.甲公司与杨某的分包合同无效B.总包对此质量缺陷承担主要责任C.建设单位可以要求杨某承担全部责任D.杨某的施工队对此承担主要责任正确答案C

200、根据《招标投标法实施条例》，通过资格预审的申请人少于3个的，应当（）A.暂停招标B.增加申请人C.重新招标D.直接发包正确答案C

201、某总承包单位将工程主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位该工程施工过程中，分包单位发生了安全生产事故关于双方责任的说法，错误的是（）A.分包单位只承担民事赔偿责任B.总承包单位应对本工程施工现场的安全生产负总责C.总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任D.如果发生的安全事故情节特别严重，构成犯罪的，应当追究总承包单位主要责任人责任正确答案A

202、某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁合同履行中，发包人和承包人在工程质量和工程价款上产生纠纷承包人向甲仲裁委员会申请仲裁，发包人提出管辖异议，关于该案件仲裁受理的说法中，正确的是（）A.质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理B.合同仲裁条款约定无效C.双方必须签订补充仲裁协议D.双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会受理正确答案D

203、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，应当予以报废的起重机械是（）A.须修理才能达到安全技术标准的B.超过制造厂家规定的使用年限的C.无安全技术档案的D.无齐全有效的安全保护装置的正确答案B

204、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录信息的公布期限一般为（）（2015真题）A.6个月B.1年C.2年D.3年正确答案D

205、建设工程合同纠纷的管辖法院是（）A.被告所在地B.原告所在地C.合同签订地D.合同履行地正确答案D

206、根据《节约能源法》的规定，以下关于建筑节能的表述，错误的是（）A.企业可以制定严于国家标准的企业节能标准B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度C.不符合强制性节能标准的项目不得开工建设D.建筑工程的监理单位可以不遵守建筑节能标准正确答案D

207、下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）A.在仲裁程序中形成的仲裁调解书B.由行政主管部门主持达成的调解书C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书D.司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议正确答案B

208、《文物保护法》规定，不符合在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定的是（）oA.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌B.文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意D.在全国重点文物保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的必须市级以上人民政府批准在批准前应当征得省级文物行政部门同意正确答案D

209、关于项目经理的说法，正确的是（）A.项目经理的权利来自企业法人的授权B.施工项目可以设有项目经理部C.项目经理具有相对独立的法人资格D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉正确答案A

210、根据《刑法》的规定，刑罚分为主刑和附加刑，下列刑罚中属于附加刑的是（）A.管制B.拘役C.有期徒刑D.罚金正确答案D

211、下列事项中，属于施工生产安全事故调查组职责的是（）A.查明事故发生的间接经济损失B.追究责任人的法律责任C.认定事故的性质和事故责任D.提出对受伤人员的赔偿方案E.提交事故调查报告正确答案C

212、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应（）资质的单位进行监测A.设计B.监理c.勘察D.地基检测正确答案C

213、下列项目中，可以不招标的是（）A.大型基础设施项目B.世界银行贷款项目C.施工企业自建自用工程且该施工企业资质等级符合工程要求D.国家融资项目正确答案C

214、下列情形中，属于违法分包的是（）A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的B.分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工企业C.总承包单位将承揽工程交给其子公司完成D.施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工企业收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的正确答案B正确答案C

19、投保人保险的目的必须通过来实现A.保险合同B.索赔C.保险单D.保险凭证正确答案B

20、下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中，错误的是A.建设工程实行总包和分包的，总承包商具有施工现场的统一管理权B.总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任D.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责正确答案B

21、根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能再夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是作业A.抢修B.抢险C.抢工期

215、甲省的A公司与乙省的B公司在丙市签订了某工程的施工合同，该工程位于丁省，双方在合同履行中发生了争议，对此案有管辖权的法院是省人民法院A.甲B.乙C.内D.T正确答案D

216、下列选项，属债权合同的是A.监护合同B.买卖合同C.行政合同D.劳动合同正确答案B

217、根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是o2016A.税率的确定B.环境保护C.历史文化保护D.增加施工许可证的申请条件正确答案A

218、建筑施工安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前机关办理延期手续A.B.C.D.正确答案C

219、施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货根据《民法典》，电梯生产公司的回函属于O0A.要约邀请B.承诺C.部分承诺D.新要约正确答案D

220、在文物保护单位的保护范围之外，划定的为保护文物单位的安全、环境、历史风貌对建设项目加以限制的区域，称为A.建设控制地带B.文物保护范围C.城市紫线D.城市黄线正确答案A

221、根据《建筑工程施工转包违法等违法行为认定查处管理办法（试行）》，关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是（）A.有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册B.处以一定比例的罚款C.不得再担任项目负责人D.造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5年以后可以重新注册正确答案A

222、某建设单位通过拍卖方式取得了一宗建设用地使用权，在签订土地出让合同后工程开工前办理了一系列手续

①建设用地规划许可证、

②建设工程规划许可证、

③土地使用权证、

④施工许可证、

⑤质量安全监督手续其中排序正确的是（）A.

①②③④⑤B.

③①②④⑤C.

①③②⑤④D.

③①②⑤④正确答案D

223、施工总承包的建筑工程（）的施工必须由总承包单位自行完成A.主体结构B.关键工程C.节能工程D.消防工程正确答案A

224、某工程质量纠纷经仲裁庭开庭审理后，在赔偿数额上形成三种意见，甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿15万元、16万元、20万元，其中丙仲裁员是由当事人双方共同选定的此案中，应当裁决赔偿（）万元15161720正确答案D

225、某施工企业在异地设有分公司，分公司在某工程项目上设立了项目经理部，项目经理孙某与某材料供应商订立了建筑材料采购合同材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款A.项目经理B.项目经理部C.分公司D.施工企业正确答案D

226、关于建设工程合同一方违约后，另一方采取措施防止损失打扩大的说法正确的是A.接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的可以就扩大的损失要求赔偿C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担D.未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防止损失扩大正确答案A

227、固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定合同时间的劳动合同A.废止B.解除C.终止D.续订正确答案C

228、关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）A.建设单位不得调整合同工期B.需要进行爆破作业的，建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续C.建设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实、准确、完整D.建设单位应当拆除施工前告知施工企业，将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案报送有关部门备案正确答案C

229、公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，（）A.为50年B.为70年C.不受限制D.为作者终生及其死后50年正确答案D

230、施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管辖”当该合同产生纠纷时，当事人（）

（2012）A.应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁B.既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉C.只能向合同履行地的人民法院起诉D.必须重新确定受诉人民法院正确答案C

231、可撤销合同中享有撤销权的当事人应当在知道或者应当知道撤销事由之日起（）内行使，并应当向人民法院或者仲裁机构申请B.C.D.正确答案B

232、A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级其中，A和C组成了联合体并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件下列行为不符合法律规定的有（）A.A和C将联合体协议一并提交给了招标人B.A和C就中标项目向招标人承担连带责任C.C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件D.在资格预审前，B加入了A与C组成的联合体正确答案c

233、下列争议中，不属于劳动争议范围的是（）A.因确认劳动关系发生的争议B.家庭与家政服务人员之间的争议C.因工作时间发生的争议D.因终止劳动合同发生的争议正确答案B

234、下列关于工程监理的说法中正确的是（）A.监理单位与建设单位之间是法定代理关系B.工程监理单位可以依法分包监理业务C.监理单位不得与工程的设备供应商存在隶属关系D.监理合同是监理单位的监理依据之一正确答案C

235、关于工程总承包单位与工程项目管理的说法，正确的是（）

（2016）A.工程总承包单位不应与承担工程管理业务的另一方企业有隶属关系B.工程项目管理企业可以直接从事该工程项目的勘察，设计或施工C.工程项目管理企业可以与该工程项目的勘察，设计或施工等企业签订合同D.工程总承包单位可以在同一工程项目上同时承担工程总承包和工程项目管理业务正确答案A

236、（2020年真题）在财产保险合同有效期内，保险标的物危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定提出的权利主张是（A.减少保险费B.增加保险费，但无权解除合同C.增加保险费或者解除合同D.中止保险合同正确答案C

237、根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是（）A.实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件B.某工程因地震中止施工，1年后向发证机关报告C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证正确答案D

238、某建筑公司与项目经理就某项目施工签订了承包协议书，约定项目部对项目独立经营，自负盈亏但项目部不是法人，根本原因是（）A.没有自己独立的名称B.没有固定的经营场所C.不能独立承担民事责任D.没有自己的组织机构正确答案C

239、建设行政管理部门对建设工程合同争议进调解，施工单位不服施工单位可以采取的行为是（）A.申请行政复议或提起行政诉讼B.申请仲裁或提起民事诉讼C.申请行政复议后提起行政诉讼D.申请仲裁后提起民事诉讼正确答案B

240、甲、乙因钢材质量产生纠纷，乙申请某仲裁委员会仲裁，仲裁庭裁决驳回乙方请求，乙方认为仲裁庭的仲裁员王某对处理此案有受贿行为依照我国《仲裁法》的规定，乙方可以申请（）A.请求法院撤销仲裁裁决B.向高级人民法院起诉C.向中级人民法院起诉D.向上级仲裁委员会申诉正确答案A

241、关于投标人异议与投诉程序，说法正确的是（）A.投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间前5日向招标人书面提出异议B.投标人对开标有异议的，应当在评标后提出异议C.投标人对评标结果有异议的，可以在中标候选人公示期间直接向招标行政监督部门投诉D.招标人在对投标人异议做出书面答复前，应当暂停招投标活动D.生产工艺要求必须连续正确答案C

22、某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是oA.主体结构工程10年B.供热与供冷系统为1年C.屋面防水工程为3年D.有防渗漏要求的房间和内外墙为5年正确答案D

23、根据《节约能源法》，关于能源消费方式的说法正确的是0A.政府部门应当对能源消费实行包费制B.用能单位应当对能源消费实行包费制C.政府部门应当建立能源利用状况分析制度D.用能单位应当建立能源利用状况分析制度正确答案D

24、工程施工中，承包人、发包人围绕工程质量发生争议，后经质量鉴定为合格，则受鉴定影响的工期期间OA.承包人承担责任，工期不予顺延正确答案D

242、下列担保方式中，只能由债务人而非第三人提供的是（）A.抵押B.保证C.质押D.留置正确答案D

243、单位工程竣工结算由（）A.发包人编制，承包人审查B.承包人编制并审查C.发包人编制并审查D.承包人编制，发包人审查正确答案D

244、下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（）A.仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁正确答案D

245、下列工程可以适用联合共同承包的项目是A.大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程B.投资主体众多的建筑工程C.投资风险较大的建筑工程D.建设周期短的建筑工程正确答案A

246、根据《货物运输合同》的规定，承运人对托运人的财产享有A.占有权B.使用权C.收益权D.处分权正确答案A

247、按照《建筑法》的规定，以下说法正确的是A.建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程B.施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人C.联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D.建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程正确答案B

248、甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用甲、乙公司之间的买卖合同（）（2015真题）A.无效B.成立C.可变更D.可撤销正确答案B

249、签署并公布由全国人大和全国人大常委会通过的法律的是（）A.人大主席团B.国务院总理C.最高人民法院院长D.国家主席正确答案D

250、按照《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定的企业负责人带班检查制度，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的（），项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）正确答案D

251、在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自（）时起由买受人承担（2015真题）A.标的物交付B.合同成立C.合同生效D.支付贷款正确答案B

252、借用其他施工单位（）的行为，属于以其他企业名义承揽工程A.营业执照B.技术人员C.资金D.高层管理人员正确答案A

253、根据《环境噪声污染防治法》，产生环境噪声污染的企业事业单位在拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报经批准A.设区的市级以上生态环境主管部门B.县级以上生态环境主管部门C.县级以上公安部门D.当地人民政府正确答案B

254、某市一建经过招投标中标后与开发商签订了一份施工总承包合同并备案，后建设单位又要求施工单位出具了降价10%的让利承诺该承诺未再办理备案手续对于此补充协议，下列说法正确的是A.该补充协议对工程价款的改变不属于合同实质性内容的变更B.该协议变更是双方真实意思表示，属于合同约定变更，不需要再次备案C.由于该协议未办理备案，工程结算时只能以原备案合同作为结算依据D.该补充协议应当作为工程款结算的依据正确答案C

255、需持证上岗的技术作业人员未经培训、考核、未取得证书上岗，属于施工企业不良行为A.承揽业务B.资质C.安全D.质量正确答案B

256、某贷款合同，借款方以一块国有建设用地使用权向贷款方做了抵押担保，但未到主管部门办理抵押登记贷款方即拨付了借贷的资金按照相关法律规定，该抵押合同（）A.在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效B.由于事先未获得主管部门的批准，属于无效合同C.自当事人双方签字盖章后即生效D.自借贷双方办理完抵押登记手续后生效正确答案C

257、在公布了国家标准或行业标准之后，相应的地方标准（）2017真题A.予以修订B.继续有效C.应当复审D.即行废止正确答案D

258、根据《招标投标法》，中标通知书自（）发生法律效力A.发出之日B.作出之日C.盖章之日D.收到之日正确答案A

259、甲公司业务员王某被开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份建材购销合同乙公司并不知情，并按时将货物送至甲公司所在地甲公司拒绝接收，引起纠纷关于该案代理与合同效力的说法，正确的是（）A.王某的行为为无权代理，合同无效B.王某的行为为表见代理，合同无效C.王某的行为为委托代理，合同有效D.王某的行为为表见代理，合同有效正确答案D

260、乙向甲租了一套设备，在甲不知道的情况下，乙与丙签订合同，把该套设备卖给了丙下列说法正确的是（）A.由于乙没有处分权，因此买卖合同无效B.如合同签订后，甲将设备卖给乙，则合同确定有效C.如丙订立合同之后知道乙没有处分权，则合同无效D.如果设备已经交付给丙，则合同有效正确答案B

261、下列合同中，属于实践合同的是0A.保管合同B.运输合同C.租赁合同D.建设工程合同正确答案A

262、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，负责全国实施程建设强制性标准监督管理工作的部门是A.国务院住房城乡建设行政主管部门B.国务院工商行政主管部门C.国务院质量监督行政主管部门D.国务院安全监督行政主管部门正确答案A

263、2019年真题关于投标文件的送达和接收的说法，正确的是A.投标文件逾期送达的可以推迟开标B.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收C.招标人签收投标文件后特殊情况下经批准可以在开场前开启投标文件D.招标文件可以在法定拒收情形外另行规定投标文件的拒收情况正确答案D

264、包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订-建设工程施工合同施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院关于该案处理的说法，正确的是正确答案B

265、根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师对建设工程实施监理可采取的形式不包括（）A.旁站B.剥离抽查C.巡视D.平行检验正确答案B

266、根据《标准化法》规定，关于强制性国家标准的批准发布主体的说法，正确的是（）A.国务院工程建设行政主管部门B.国务院标准化行政主管部门C.国务院或国务院授权部门D.国务院发展改革主管部门正确答案C

267、下列工程承包活动中，不属于违法行为的是（）A.甲公司注册后尚未取得资格证书就承包了一栋住宅楼B.乙公司有施工总承包二级资质等级，承包的35层写字楼工程正在施工C.丙公司刚刚成立，以合作伙伴企业的名义承包工程D.丁公司作为总承包人并负有采购责任，拒绝了业主指定的材料供应商正确答案D

268、关于建设工程共同承包的说法，正确的是（）2014A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包B.两个不同资质等级的单位实施联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任D.共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任正确答案D。