还剩51页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
承包合同汇编7篇承包合同篇1甲方剁*|C乙方物*[C为进一步拓展公司业务、促进公司发展,本着优势互补、互惠互利、协商一致的原则,就分公司承包经营双方平等协商,达成如下协议
一、分公司的设立
1、甲方聘请乙方为公司负责人,由乙方在本合同约定区域内西藏自治区设立分公司
2、甲方负责提供设立分公司的相关证照和资料,由乙方具体负责办理分公司设立的工商登记手续
3、分公司独立核算、自主经营,由乙方全权负责,甲方不得随意干涉但分公司的管理行为、经营行为、财务行为必须合法律规定,否则甲方有权干涉
二、承包方式及期限
1、分公司实行承包经营即全面负责分公司的经营和管理,乙方第一年向甲方交纳管理费15万元(大写壹拾伍万元整),公司将市政水利水电增项后,年管理费将增加为25万元如未能增项年管理费不变风险保证金缴纳本合同签订后,乙方应及时缴纳双方约定的风险保证金30万元2本合同有效期限为3年,即20xx年从5月26日至20xx年5月25日止期满后,双方可续签合同期内乙方享有片区投标优先权
3、甲方向乙方提供总公司全套有效证照、相关投标文件,如未及时提供导致乙方损失甲方负责.乙方经营期间必须严格遵守国家相关法律、法规、政策及总公司章程,自觉维护好公司利益
三、乙方实行自主经营、自负盈亏,双方互不承提债权债务乙方若需在当地注册,所产生的一切费用由乙方自行承担,但相关手续由甲方协助办理票与甲方结账以现金或转账的方式支付货款,付款后必须取得乙方负责人的签收凭证
2、甲乙双方购销的产品品种严格按照附表中约定的规格、单价执行(按照市场价格表)如果出现节假日(
五一、国庆、春节等重要节日,供货价格最多不高于市场价格的10%)甲方不得私自更换产品的规格,如有价格变动及时通知甲方负责人,否则视为无效第四条合同生效日期及期限本合同经双方签字盖章后生效,有效期为年—月一日起,至年一月一日止第五条争议的处理
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释
2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第种方式解决
(1)提交仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉第六条合同的效力
1、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效
2、本合同壹式份,由签约方各执份为凭,未尽事宜协商处理甲方负责人(签字或盖章)签订日期年—月―日乙方负责人(签字或盖章)签订日期年—月—日承包合同篇4发包方湖北赤东建筑有限公司(以下简称甲方)承包方(以下简称乙方)乙方在滴水承包青园工地南二区7号楼砌砖工程经甲、乙协商,乙方承包未砌完的砖块及没有砌筑墙体,其中二楼、三楼已砌一半的任何部位都无条件砌筑完成及顶层砌筑和施工洞砌筑,打拉墙筋孔及植筋,所有半块砖用完,一楼架子自理,完工后清扫干净工期为20天,延期一天罚款200元,为明确双方的责、权、利、特订以下协议
一、工程概况本工程以包干价结算为准,7号楼二层、三层及顶层全部砌筑工程为220_(请自填)万元第10页共54页
二、承包方式包工不包料,小型工具自理
三、质量要求达到合格工程质量标准,若有乙方施工中造成质量问题,由乙方带工带料无偿返工
四、付款方式平时付生活费,完工付90%抹灰完付10%0
五、安全责任乙方在施工过程中要按国家安全监督部门要求施工,如发生安全事故由乙方付全部经济责任
六、法律责任本协议双方自愿,自签字日起生效,付法律责任甲乙双方各执一份
七、乙方服从甲方管理,随叫随到,如哪方违约赔偿对方人民币壹万元甲方签字乙方签字年月日承包合同篇5甲方乙方为了改善员工生活,提高饭菜质量,增加花色品种,转变工作态度,更好的为员工服务,同时便于食堂综合管理,甲方将食堂人工承包给乙方,由甲方提高场地、食材及辅料,乙方负责食物的加工和饭堂操作等工作,为明确双方的权利和义务,经过甲乙双方友好协商,本着平等互利的原则,特订立本合同
一、合同期限本合同的有效时间为年,自年月日起至年月日止本合同期满后,由双方协商是否续约;如双方在合同期限内变更或者解除合同时,均需提前30天提出通知对方,否则视为违约,违约须赔偿相关损失
二、费用及付款方式承包金额为元/月(人民币),于本公司员工工资发放日以现金形式支付但甲方需用两个月的承包金为保证金,合同期满如果没有违约责任,如数返还保证金
三、甲方义务与权利
1、向乙方提供目前属于甲方厨房所有的场地和用具的使用权第11页共54页
2、向乙方提供饭堂所用食材及能源、燃料
3、每天向乙方提供用餐的预估人数
4、可根据实际工作需要,向乙方提出变更就餐时间,乙方应于积极配合
5、向乙方员工免费提供食宿,其相关管理事项遵循本公司规章制度办理
6、监督检查指导乙方的工作,保证公司员工生活正常运转
7、搞好食堂水电供应,保证食堂正常运转
8、对乙方的供餐内容、服务态度、餐厅卫生执行监督和要求
四、乙方义务与权利
1、对应窗口为本公司管理部,要严格遵守国家餐饮法规和本公司的各项管理规章制度,严格执行食品卫生行业的有关规定
2、必须接受甲方的监督检查,服从管理,接受员工的监督和意见,树立为员工服务的思想,工作宗旨做到服务热情、态度和蔼、礼貌诚恳、认真负责
3、所有食堂工作人员上岗前必须通过劳动部门指定医院(或防疫站)的体检,并领取有效的饮食行业健康证,无健康合格证者,不准在食堂工作
4、认真执行食品卫生管理规定,搞好饮食卫生及环境卫生,食堂卫生区域始终要保持在良好的状态,不得因卫生造成发生食物中毒之现象在有蚊虫的季节必须做好灭蚊蝇的工作,减少蚊蝇给人带来危害,进入食堂操作间时一律戴上口罩和帽子,不准在食堂操作间吸烟
5、负责供应甲方员工(早、午、晚、夜宵),须准时开餐,做到饭热菜香,其时间为早餐07:00-08:30午餐11:30-12:30晚餐17:00-18:00夜宵:23:00-24:
006、按甲方提报的用餐人数和公司的伙食标准申购所需用菜数量给甲方,由甲方采购
7、根据甲方员工口味及季节变化制作每周菜谱,努力增加花色品种,提高饭菜质量,并在每周五下班前提交下一周的菜谱至管理部确认
8、每天菜式按甲方要求供应,菜的式样要经常轮换,不能在一周之中出现第12页共54页多次重复的菜式(中餐、晚餐为两荤一素一汤)o
9、保管和使用好甲方提供的宿舍、工作场地、设备设施、炊事工具等,合同结束时须如数交回,若设备、工具等有损坏或者丢失现象则按价赔赏
10、乙方须做到节约用气、电、水、油,工作中须杜绝浪费使用
11、供餐不卫生造成甲方员工食物中毒或患病时,如查证属实则由乙方负责
12、乙方应搞好食堂辖区内的环境卫生工作,每餐开餐结束后,及时对地面、灶台、工作台等卫生进行处理,随时保持清洁,清除地面、灶台、工作台、调料台杂物,有油污和影响卫生的部分及时处理干净
13、厨房卫生内盛装食品容器保持干净,坚持消毒处理,生熟食品原料要分开存放
14、要把好食品菜肴的质量关,对不符合卫生要求及过期的食品拒绝签收和使用
15、厨房卫生要做到一日三小扫、一周一大扫,保持干净整洁的环境并定期对餐具、厨房、用餐进行消毒,厨房用具严格实行一洗二过三消毒的规程
13、食堂的垃圾、污物应按指定的地点放置,不得随便丢弃及摆放
14、应按有关规定自觉接受卫生管理部门对食堂辖区内的工作检查和监督
15、工作失误或其它原因,不能正常为甲方员工提供餐食时,乙方必须采取有效措施,提供后勤保障,保证员工的正常用餐
五、其它事项
1、乙方所做的饭菜被本公司员工投诉率达到50%时,甲方应立即整改及改善,被本公司员工投诉率达到60%时,甲方可以选择更换承包商并提出终止本合同
2、如本公司员工在吃饭时,发现乙方所做饭菜里面有异物,被员工投诉一次,甲方将对乙方罚款50元/次
3、乙方不得私自开小灶或挪用厨房食材,如被甲方发现,将对乙方罚款200元/次
4、夏季期间,当气温在35度以上时,甲方可要求乙方另外供应消暑饮料(如凉茶、粥品等),材料由甲方提供,乙方应予积极配合第13页共54页
5、乙方在承包期内与外界发生的一切纠纷问题均与甲方无关
6、乙方应切实做好防火、防盗、防毒、卫生管理,若发生责任事故,将追究乙方责任
六、本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决,若发生争议协商不成时,可向当地人民法院申请仲裁
七、本合同一式两份,由甲、乙双方各执一份甲方代表乙方代表电话电话日期日期印章印章承包合同篇6建设单位(以下简称甲方)施工单位(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》的规定,为明确双方在施工过程中的权利义务以及经济责任,经双方协商同意签订本合同
一、承包项目工程概况
1、项目工程名称造林绿化工程项目工程地点施工范围造林绿化面积约亩
二、工程工期总工期为75天开工日期年月日,竣工日期年月日如遇以下情况者,工期相应顺延
(1)可归责于甲方的其他原因(如设计变更等)
(2)自然灾害等
三、营建造林绿化工程的技术措施及质量
1、全山除草、清理灌木质量要求植树造林前,将全山杂草和灌木砍伐、清除出林地清出一条1米得水平造林带(造林带间相隔2米)
2、打穴要求第14页共54页⑴打穴规格造林穴规格为每穴60cmX60cmX50cm⑵株行距2mX2m每亩约为167株把挖出的泥土放在穴的两旁,让土壤自然风化,除去土壤中的虫蛹,改善土壤的理化性质,提高土壤肥力
3、回土要求回表土时,将穴四周3cm厚的表土打碎,清除杂草、树根、石块、芒头,每穴放施基肥1公斤,当回土到穴的三分之一时,并于穴土充分混匀,继续回土到平穴、穴土表面略倾斜、以提高树穴的蓄水功能
4、种植技术1造林树种为樟树、桂花、红锥种植是做到树苗的根系舒展,扶植苗木,适当深裁压实最后用松土回穴成馒头状保证树苗成活率95%以上,一年内如遇死苗,甲方提供树苗,乙方负责免费补种2树种种植以分区方式种植
5、特别约定1树种购买由甲方负责并运输到山脚2完工后抚育护养另行制定新合同
四、工程造价及工程款支付方式
1、工程造价经双方确定本工程的造价按照实际造林面积计算,单价600元/亩包含劳务税
2、工程完工,经甲方对工程验收合格后,出具工程验收证明书,凭劳务发票结帐再全额付款
五、甲方义务
1、委派现场工地代表,加强与乙方联系,负责质量检查和监督,处理设计施工技术等问题
2、按规定对主要工序进行检查、监督、验收
六、乙方义务按照施工设计保质、保量、保工期、保安全完成施工任务指定工程负责人负责本工程现场工作处理技术、质量、安全等一切有关事宜第15页共54页
3、按要求向甲方提交工程进度表
七、工程验收
1、乙方完成前一道工序经甲方验收符合质量标准后,方可进行下一道工序施工
2、工程竣工后,甲方根据国家相关施工技术规范进行验收,如有出入或施工质量问题,由乙方负责无偿返工,直到符合要求为止,并规定的时间完成
3、工程竣工验收通过后,双方在竣工工程验收证明书上签字盖章
八、违约责任
1、甲方的责任1乙方验收通知书送达五日后必须进行验收2不按合同规定支付工程款的,按人民银行逾期贷款利率计付违约金给乙方
2、乙方的责任1未能按照合同的规定履行自己应负的责任,应赔偿甲方由此造成的实际损失2工程中途由于乙方原因造成的返工,应采取措施弥补造成的损失,均由乙方承担3工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工4在施工过程中,乙方应建立安全防护措施,安全施工、文明施工,否则,因此造成的一切人身事故和其他损失均由乙方负责
九、附则
1、本合同如有未尽事宜,经协商同意可由甲乙双方签订附则共同遵守如单方面不履行本合同造成对方损失的,由责任方承担执行合同中如有意见分歧,应协商解决,若达不成一致意见的则由浏阳市人民法院管辖
2、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力
3、本合同自双方正式签字盖章之日起生效,至甲乙双方履行所有合同义务,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止甲方乙方第16页共54页代表签约时间年月日承包合同篇7餐厅承包经营合同范本本合同各方当事人甲方法定代表人住所地电话乙方法定代表人住所地电话本餐厅承包经营合同书由上述各方于年月日在市订立经甲、乙双方友好协商,就乙方承包经营甲方餐厅事宜,达成如下条款双方共同遵照执行第一条合同标的物
1、甲方带给给乙方承包经营的餐厅位于市路号,面积共平方米
2、餐厅附有经营所需设施、设备、用具(见清单)第二条承包期限乙方承包经营期限为自年月日至年月日第三条价金及支付
1、押金乙方向甲方缴纳押金人民币元,承包结束后双方交接结清有关物业、设备、用具及有关费用后内退还
2、承包费乙方承包经营期内,应每月向甲方交纳承包费人民币元,交纳的时间为每月日前交纳当月租金
3、其他费用乙方承包经营期间的物业管理费、水电费、税费、垃圾费、排污费等所有经营所需要交纳费用,由乙方按照规定向有关部门或单位缴纳第17页共54页
4、押金和承包费用的支付方式第1项和第2项约定的款项由乙方按照约定时间以现金的方式向甲方交纳第四条甲方的权利义务
1、甲方按约定带给餐厅给乙方经营餐饮,保证乙方独立自主经营
2、为乙方带给现有的经营场所及餐饮设施、设备、用具等(另附清单)
3、负责对乙方经营活动及食品卫生安全、质量、价格、服务等进行检查和监督
4、保证乙方经营所需的水、电正常供应(特殊状况例外)
5、负责餐厅屋面、室外水、电的维护、维修第五条乙方的权利义务
1、务必合法经营,主动理解政府有关部门及甲方的管理、检查、监督和处罚受处罚后的一切善后事宜由乙方自理
2、负责经营过程中餐厅所有设备、设施的维护、保养和维修,并确保合同期结束时餐厅所有资产完好和不流失人为损坏或被盗,按原价赔偿
3、认真做好食品卫生安全、社会治安、消防安全用工等方面的工作,确保安全
4、按合同规定如期交纳有关费用
5、承担承包期内因乙方原因所产生的一切职责
6、承担所聘用人员的劳保、医疗、伤亡、用工、计生、治安及福利等费用和职责
7、未经甲方同意,乙方不得擅自对房屋、设施做任何改动(包括在墙上打洞)
8、未经甲方同意,乙方不得擅自转让承包或变相转让他人经营第六条违约职责
1、在合同有效期内,若无不可抗拒因素发生,甲乙双方中的任何一方都不得终止合同,终止合同方视为违约,违约方应向守约方支付违约金元,给守约方造成损失的,还应当赔偿给守约方造成的损失
2、乙方迟延交付押金及承包费的,每迟延一日,应按拖欠金额每日万分之向甲方支付违约金,超过日未支付的,甲方有权终止合同,第18页共54页所收取押金作为违约金予以没收,给甲方造成损失的,还应当赔偿损失
3、乙方擅自转让承包或变相转让他人经营的,甲方有权终止承包合同,并将保证金作为违约金予以收缴不予返还乙方,给甲方造成损失的,还应当赔偿损失
4、乙方不得中途无故中止合同,如确须中止合同,乙方应提前个月以书面形式通知甲方,从停止经营之日起,乙方向甲方支付与个月承包款作为违约金第七条保密职责任何一方对因餐厅承包经营而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外第八条合同终止
1、甲方或乙方如要提前终止本合同,应提前三十天正式书面并电话通知对方,双方应在结清所有费用及承担相应职责后本合同才能终止
2、合同终止后,合同双方仍应承担原合同内所规定之双方应履行而尚未执行完毕的义务与职责第九条补充与变更本合同可根据各方意见进行书面修改或补充,由此构成的补充合同,与合同具有相同法律效力第十条不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件状况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明第十一条争议的解决本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应透过友好协商的方式予以解决如果双方透过友好协商不能解决争议,则可透过提起诉讼交有管辖权的人民法院裁决第十二条生效条件本合同自各方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效第十四条其他本合同一式三份,具有相同法律效力各方当事人各执一份,其他用于履行相关法律手续第19页共54页
四、税费的缴纳乙方必须严格按照国家税法的规定,及时申报和按期缴纳各项税金及规费,税金发票(包括代扣税发票)原件必须交回总公司并附说明
五、工程款的管理和财务管理
1、乙在分公司所在地银行开设银行专用帐号,所有工程款直接划拔给乙方帐户,乙方需确保专款专用
2、乙方应在承包经营期限内,做好符合国家规定的财务账目
六、施工项目的工程质量管理及安全管理
1、乙方所承担的施工项目,必须严格执行行业标准,按施工图及业主要求按期、按质、按量完成工程任务,不得以任何理由和形式实行工程转包或分包
2、乙方在工程施工过程中,必须认真贯彻安全第一,预防为主的原则,对施工的工程质量、安全、进度等由乙方负责全部责任,并终身负责
3、乙方在工程施工过程中(承包期间)严禁拖欠工程材料款、设备款及人工工资,如果因拖欠款等相关问题总造成的一切责任(经济和法律责任)及相关的直接损失及无形损失由乙方债权承担,直至起诉追究民事、刑事责任
七、资料的收集管理如单项工程中标通知书、施工合同、竣工验收资料等的收集管理,乙方竣工结算后必须按期交与甲方乙方认真如实的做好每个项目的财务资料
八、双方的权利义务
1、甲方有权按照照国家的法律、法规、政策对乙方的经营活动和履约行为进行监督、考核、管理;甲方依法维护乙方的经营自主权,按乙方的业务要求,在甲方的法定经营范围内为乙方及时提供有效的证照,认真为乙方做好质量安全意识的教育和专业技术人员的培训工作和其他服务工作
2、乙方有权拒绝甲方违反国家法律、法律、政策和违反本合同条款的行政干预行为,有权拒绝解除合同规定的管理费之外的任何经济摊派,自觉遵守国家的法律、法规,自行执行行为规范(乙方经营所得归乙方所有)
3、本合同签订后,甲方为乙方刻制分公司公章和财务专用章,乙方在承包期内,对外发生的一切经营行为均加盖分公司公章待双方承包关系解除后,乙方应立即归还上诉印章第2页共54页甲方乙方法定代表人(或授权代表)(签字)法定代表人(或授权代表)(签字)以下为精选范文推荐,您可任意删改,欢迎品鉴!推荐一《有关工程承包合同集锦4篇》工程承包合同篇1甲方(发包人)住址乙方(承包人)住址甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致、互相信任的原则上,就甲方项目的水电工程委托给乙方施工,达成以下协议,共同遵守
一、承包内容
1、承包形式
2、承包范围
3、承包价格按国家招标建筑平方每平方米元按图纸设计和甲方要求,不论中途是否变更,一次性包定
4、付款方式
二、工程进度按甲方及业主要求,工期跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取罚款进行制约
三、工程质量该工程质量必须达到标准,争创优质主体
四、安全条款必须保证施工安全,杜绝任何大小事故乙方必须配备安全员,安全帽由各工种自备,但乙方需购置符合国家安监合格产品,对职工要签定好安全合同,分项工程要有安全技术交底,服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负责,甲方不承担任何责任
五、甲方负责一定的照明用电费用(500度/月),其他超出的用电费用由乙第20页共54页方自理
六、罚款制度施工不带安全帽罚款元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款/人次;悬空抛物罚款元/人次;井字架吊篮乘人罚款元/人次;打架斗殴出现一次,处以元的罚款,除追究其责任外,情节严重的交当地执法部门处理;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款元
七、违约责任合同期内,双方必须信守合同如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求,甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场,承包金额将永久拒绝支付
八、争议解决若双方在履行合同的过程中发生争议,则双方均可采用调解、和解的方式解决,解决不成的,任何一方均可向合同履行地的法院提起诉讼
九、附则
1、此合同一式份双方签字后生效,具有相同的法律效力,各执份为凭,存档份,并作为甲乙双方当事人法律依据
2、本协议未尽事宜,双方协商解决甲方代表人合同履行地签订时间年月日乙方代表人合同履行地签订时间年月日工程承包合同篇2甲方乙方第21页共54页经双方协商,甲方将本工程屋面瓦铺贴分项工程委托给乙方施工,为明确双方在施工过程中的权利和义务,本着平等、互利、友好、合作保质高效的原则,特签订本合同条款,希共同遵守
一、工程名称腾冲县公安消防大队和顺消防中队营房建设项目
二、工程地址和顺牌坊外100米
三、承包方式单包工、包安全文明施工,包竣工验收的承包方式
四、工程范围与内容包括所有屋面瓦工程
五、工期按项目部施工管理人员安排的施工进度为准,最长时间为15日,乙方在甲方规定的时间内完成施工任务,保证以工程进度同步,不影响其它工种作业
六、工程质量按照国家现行规范施工,并达到屋面瓦验收标准合格等级
七、承包单价按图纸屋面斜面面积每平方米承包综合单价为伍拾
50.00元整,包括屋面瓦铺设、挤塑板铺设、边角水泥修补、卫生清理此单价已含安全生产费
八、工程款支付全部斜屋面瓦铺设完毕,打扫干净,经监理、甲方验收合格之日起7日内,付清该单项工程款的90%余款待竣工验收后一个月内付清
八、双方责任甲方责任提供施工图纸一份,保证施工工作面的提供,施工现场及时解决交叉作业的协调事宜乙方工人住宿安排由甲方指定地点乙方自行搭设住宿乙方责任
1、乙方在施工中使用材料应合理搭配施工,如若材料损耗率超出5%超出部分的材料损耗由乙方负责,在乙方进度款中扣除
2、必须严格按照施工图及现行规范施工,服从甲方合理化建议,遵守T地的有关规章制度,佩戴安全帽方可进入工地,保证工程质量和安全生产,严禁违章作业
3、施工过程中的一切施工机械,费用均已包含在综合人工单价中第22页共54页
4、乙方在签订承包相关工作量范围内不得转包他人,工期如未能按照甲方要求进度完成,除延误工期累计以每天按5000元罚款外,且甲方有权增派人员参与施工,其工资单价根据赶工方要求,每工每天不少于300元,在乙方工程款中扣除
5、乙方在施工过程中无能力承担相关工作量或甲方不信任及发现转包工程时,甲方有权勒令乙方退场且追回已支付的本工程款完成工程能达到工程质量验收标准,按照合同单价的已完成工作量的80%进行支付甲方认为不能达到质量要求的包工部分,不予结算,并在甲方通知合理日期内无条件撤离工地,以此发生的费用和责任由乙方负责乙方有责任、有义务与其他班组之间的密切配合,文明施工工人在施工期间,发生的相关事故或意外,乙方全权负责进场所有人员需要提供身份证及相关证件遵纪守法,执行公司、工地有关规章制度,服从甲方管理在生活区内必须服从工地生活区管理制度,生活区卫生定期清理严禁乙方工人在工地内或生活区域喝酒、赌博、打架、闹事,如有发生,当事双方处以500至5000元罚款,情节严重者报公安机关处理严禁乙方工人在施工场地及生活区域私拉电线、插座,禁止用电炉、不关水龙头,或随地大小便,一次罚款200元,发生事故时,追究经济和法律责任严禁工人在生活区进行的其他违法行为,严禁使用未满18岁的童工杜绝一切偷窃行为,一旦发现工人有偷窃行为,不论量多量少,对当事人班组处以5000元以上罚款,情节严重者报公安机关处理,一切后果由该班组负责第九条违约责任
1、除本合同另有约定外,若任何一方不履行本合同约定的其他义务,违反方应按本合同约定的工程款总额的20%向守约方支付违约金,并且守约方有权随时单方终止本合同,若给守约方造成的经济损失超过约定的违约金额,超过部分违约方仍应承担赔偿责任
2、甲方有权直接从工程进度款中扣除乙方应向甲方支付的罚款、赔偿和违第23页共54页约金第十条其他
1、甲乙双方在履行本合同过程中所产生的争议,由双方通过协商解决
2、本合同如有未尽事宜,须经甲乙双方共同协商,并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等的法律效力
3、本合同自甲乙双方签字之日起生效,工程竣工验收合格,甲方付清全部工程款后自动终止失效
4、本合同一式两份,甲乙双方各持一份甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年—月—日年—月—日工程承包合同篇3发包方承包方甲方现将—县镇区域附近煤矿路面工程中的部分毛石挡土墙、下水道窖井(或检修孔)的衬砌及其他局部修筑工程以包工包料(不含毛石料的采集)的形式分包给乙方双方在诚实、信用、平等互利的原则下协商如下
1、凡乙方在约定范围内所需的衬砌或修筑用砂子、水泥由乙方采购,甲方在约1500米距离内就近向乙方提供适合砌筑用毛石并负责装载甲方向乙方提供必须的施工用场地及水、电等
2、乙方自行组织车队将适合施工用石料运送到各自的施工段面甲方若须乙方协助放炮,其炮工价格应参照目前本地市场价格另行商议
3、须衬砌各坡面及基坑的土方挖掘与清理由甲方依次完成,乙方严格按甲方的定位要求放线、施工,确保衬砌质量
4、乙方采购的水泥标号为
500、砂浆达到5a、按要求配备c排水孔管材
5、乙方在施工中严格按甲方要求控制挡土墙及修筑物内外形状的长、宽、高尺寸,积极配合甲方技术的统一管理,认真做好技术交底工作
6、乙方在施工中所完成的合同以外工程量由甲方现场签证有效乙方工程完成后由甲方组织相关部门验收后签发验收合格证明
7、乙方员工遵纪守法在施工中切实做好安全文明施工,并与当地居民保第24页共54页持良好关系乙方在施工中如遇安全隐患应积极排除,若拒不听从甲方的安全指令与训诫所带来的安全事故,将受到有关部门的相应处罚
8、甲方分包给乙方的毛石挡土墙施工单价为145元立方米;窖井或检查孔的毛石砌筑体单价为200元立方米,底部垫层另计施工中,乙方每完成20立方米的‘毛石挡土墙,甲方以现金的形式向乙方支付该部分工程款总额的90%依此类推,至工程验收合格后两季度内付清余款窖井(或检查孔)砌筑部分、签证部分及其他修筑部分的工程款由甲方向乙方依照实际施工进度按照上述付款方式另行支付
9、本合同一式两份,自双方签字之日起生效,至工程款结清之日止失效甲方签字乙方签字年_月__日工程承包合同篇4发包方(以下简称甲方)承包方(以下简称乙方)签订时间签订地点根据我国法律规定,为明确双方在履行工程承包合同过程中的权利、义务、程序,经双方协商后,一致同意签订本合同,并依照履行
一、工程概况
1、工程名称
2、工程地点
3、建设单位
4、总包单位
二、工程量及造价1>工程量1承包范围2施工部位
1.3签订合同前甲方提供完整的施工图纸给乙方,双方于一周内核定施工部位和面积,作为支付工程进度款的依据,施工过程中如有变化以联系单作为调整第25页共54页依据
2、造价工程总价款(暂定)材料理论用量及单价属于附件形式出现
三、工期
1、因乙方原因造成已定工期延误,由乙方按本合同总价的万分之五每天支付给甲方作为违约金,但总额不超过工程价的5%o
2、下列情况发生,工程工期顺延1按施工准备规定要求,甲方不能提供现场作业的场地、水、电、临时住宿,不能按时提供建筑许可证,总包方未完成基底施工,或经验收未达到修改基底质量标准
2.2重大设计变更,包括修改施工方案、材质,颜色等3因总包方承包的工程施工工期拖延或因双方交叉施工而影响乙方正常施工甲方未按本合同规定支付、工程进度款,乙方有权暂停施工,因此而造成的施工延误及一切损失由甲方承担人力不可抗拒的因素而延误工期,或国家法规、政府制度要求停止施工
3、乙方在以上情况发生后三天内,就延误的内容和因此发生的费用向甲方代表提出书面报告,甲方代表收到报告后应予签收并在三天内予以答复,不予签收或逾期不予答复的,乙方即可视为报告内容被确认
四、工程质量标准,验收要求
1、乙方保证本工程的质量达到甲方招标要求
2、乙方提供的原材料必须是投标中指定的品质、产地,同时有质量合格证
3、在施工过程中,如果由于施工质量不符合规范和设计要求,甲方代表有权向乙方提出口头或书面返工要求,乙方必须及时返工补救,所发生的费用和工期延误,均由乙方负责
4、乙方在本工程竣工验收前一周向甲方呈送要求竣工验收报告,甲方须一周内组织验收,甲方超过两周未验收则视为竣工验收合格
5、乙方承担检测费用(事先说明)
五、工地代表第26页共54页权力和责任
1、甲方驻工地代表甲方任命的驻工地代表及其委托代理人,有权代表甲方签发有关工程联系单、验收单、结算付款单等,一经甲方代表签字即具有与甲方法人代表签字同等法律效力,若甲方代表易人,须提前五天书面通知乙方,其后任必须全面继续承担前任应负的责任甲方代表或委托代理人的指令、联系单、通知须经本人签名,并以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后方生效甲方驻工地代表或委托代理人人,姓名
2、乙方驻工地代表乙方任命委派的驻工地现场代表或委托代理人,有权代表乙方签发有关工程联系单、通知、验收单、结算付款单等,所签署的联系单、通知单、验收单等具有法律效力,但与本合同条款相冲突的签单无效,以本合同为准若乙方代表易人,须提前五天书面通知甲方,其后任必须全面继续承担前任应负的责任乙方代表的联系单、验收单、须经本人签名,并以书面形式递交甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名、收到时间方生效乙方驻工地代表姓名
六、甲方职责
1、监督总包单位完成基底施工,达到本合同对基底质量规定的要求,组织由甲方、监理方、总包方、乙方共同参加的基底质量验收,验收合格后乙方开始施工
2、协调乙方提交的工程进度计划与总包方工程进度计划之间的配合
3、按合同有关条款支付有关款项
4、组织有关部门对工程进行竣工验收(包括中间工程验收),评定工程质量等级,签署工程验收单
5、甲方未按合同要求支付乙方预付款及进度款,造成乙方实际发生的经济损失,按实补偿
6、甲方凭乙方开出的发票总额出具地税完税证明给乙方(该项只有甲方是第27页共54页总承包方时适用)
七、乙方职责
1、按照本合同规定进行材料采购,并实施施工
2、向甲方提供施工方案贰份
3、向甲方或总包方提供有关资料,现场施工人员名单
4、按现行国家工程质量标准和甲方设计要求,保质保量按时完成合同范围内的工程项目
5、接受甲方代表对施工准备、工程质量、工程进度、工程安全的检查和监督
6、乙方施工期间必须采取严密的施工安全措施
7、保证工程质量,工程须经工程所在地的质量检测部门验收合格
8、提供质量保证本合同规定工程质量质保期为自本合同的单项工程通过验收之日起计一年;质保期内,乙方承担由于质量问题造成不良后果的一切责任
9、由于乙方原因,在施工中发生的安全事故和造成的损失,由乙方负责
八、工程决算
1、工程单项竣工验收合格后,乙方须在一周内报交工程决算书甲方收到决算后,应在二周内组织审核,如一月内未组织审核,则视同认可乙方所报的工程决算总价
2、本合同中的工程单价,在工程施工方案和质量等级要求不变的情况下,不作任何变更
3、遇到下列情况,经双方协商工程价款可作调整实际工程量与工程预算发生变化时经甲方认可的设计施工工艺方案变更时确定的材料和实际使用材料发生变更时其它应甲方要求,或乙方经甲方认可调整部份
九、付款方式.每月30日双方核算实际施工量,并于次月日前支付给乙方外工程款.每幢、区块完工后支付至该区块合同总造价的.每幢、区块保温单项竣工后,支付至该区块总造价的第28页共54页.完成决算后一周内支付至工程决算款95%o.保质期一年,期满后,甲方应在乙方提出复查请求后的5天内配合乙方对工程质量进行复查,质量符合要求规范,甲方应在复查后5日内向乙方一次性结清本合同总造价5%的余款若甲方在乙方提出复查请求后15天内拒绝配合乙方对工程质量进行复查的,则视为复查质量符合要求规定,甲方应在上述期限届满后一次性结清本合同总造价5%的余款
十、付款延误
1、甲方未能按本合同规定的条款支付工程进度款而影响工程施工进度,造成乙方的停工、误工损失应由甲方承担相关经济损失
2、甲方未能及时支付工程进度款超过壹拾天,则乙方有权单方中止合同的履行
3、上述款项甲方未按时支付的,应每逾期一天按应付款项的1%支付逾期付款违约金给乙方
十一、售后服务措施
1、乙方提供工程竣工验收合格之日起为期一年的免费维修保养期维修保养期内,乙方免费提供保养,因非人为原因造成的损坏,全部由乙方免费提供维修,若由于甲方人为因素而造成的损坏,由乙方提供维修服务,维修成本费用由甲方支付
十二、纠纷与仲裁
1、本合同未尽事宜,双方友好协商解决,必要时可签订补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力
2、任何一方违反合同规定,双方协商不成,按以下第()项的方式解决向仲裁委员会申请仲裁向人民法院起诉
十三、不可抗力
1、不可抗力的范围按国家有关规定确定
2、不可抗力产生的费用及延误的工期按国家有关规定执行
十四、附则
1、本合同一式2份,;双方各执1份,合同与合同附件有同等法律效力第29页共54页
4、乙方在承包期内只能在自己承包的行政区划范围内进行业务开展,如需要超出范围开展业务的需由甲方同意,双方另行协商有关事宜
九、经济纠纷处理办法
1、由甲方的过错给乙方造成的经济损失,甲方无条件向乙方赔偿,由乙方的行为给甲方造成的经济损失,乙方无条件向甲方赔偿
2、乙方在承包经营过程中,涉及分公司需要对外进行仲裁或诉讼等事项的,如分公司以原告名义出现的,甲方全权委托乙方办理,所发生的费用、经营责任和法律责任均由乙方承担;如分公司以被告名义出现的,乙方应立即报告总公司,并由总公司指定律师参与仲裁或诉讼,乙方也可指定人员共同参与,所发生的费用、经济责任和法律责任均由乙方承提
3、甲方在承包期内不得单方面解除本合同,否则应赔偿乙方两年承包费乙方在承包期内不得单方面解除本合同,否则甲方没收乙方风险保证金
十、甲方的监督和管理
1、甲方应乙方要求派驻1至2名工作人员参与分公司的管理和监督,所产生的工资由乙方承担
2、甲方派驻的工作人员有权了解、查阅并复制分公司所有的财务资料、管理资料、业务经营状况和相关资料同时,甲方派驻的工作人员有权要求乙方改正营业过程中出现的不当、违约以及违法行为
3、承包营业关系终止时,乙方应将承包经营期内所有的分公司资料原件交回甲方
4、甲方对乙方的违法行为有权制止,并有权撤销乙方的负责人身份
十一、权责划分
1、本合同签订后,乙方以分公司名义对外发生的一切经营行为所产生的法律后果均由乙方自行承担并享有
2、如因乙方原因导致甲方对外承担法律责任的,甲方有权追究乙方责任
3、乙方应严格按本合同约定甲方公司所核准的经营范围对外开展业务,因乙方原因导致甲方或受到行政处罚的,由乙方承担全部赔偿责任
4、如因乙方原因导致甲方对外实际承担经济或行政责任的,甲方有权要求解除本合同第3页共54页
2、本合同经双方代表签字,加盖公章或合同章后即生效
3、本合同通过竣工验收、保修期满、工程款全部付清后本合同终止甲方:乙方日期以下为精选范文推荐,您可任意删改,欢迎品鉴!推荐二《实用承包合同范文合集五篇》承包合同篇1甲方(以下简称甲方)乙方(以下简称乙方)经村民代表会议决定,甲方将本村对虾养殖池发包给乙方,特签订此合同
一、总面积亩坐落承包期自年月日至年月日
二、承包总金额元乙方在签订合同的同时一笔交清
三、虾池的承包以养虾为主,不准改变经营方向,如养殖其他品种,须征得甲方同意方可
四、甲方的权利与义务
1、监督乙方按约定用金合理利用
2、有权制止乙方损害虾池的原貌
3、维护乙方的承包权,不得非法变更或解除承包合同
4、尊重乙方的生产经营自主权
五、乙方的权利与义务
1、依照合同约定,享有承包使用权和收益权
2、有权自主组织生产经营和依法处置产品
3、维护虾池的养殖用途,不得用于非农建设,不得给虾池造成损害
4、承包期间服从甲方的管理和协调
六、按国家有关政策,土地调整带来的收益归甲方享有,约依法批准的征收、征用,不属于违约,给乙方造成的损失,甲方应在相关资金中,给予乙方相应的补偿
七、变更合同,经双方协商一致,征得对方同意,可以提前终止合同
八、如甲乙双方发生纠纷,协商调解不成时,可向法院提起诉讼第30页共54页
九、本合同一式二份,甲乙双方各持一份
十、其它事项变压器的管理与维修由甲方负责管理,正常损坏费用各50%如在乙方使用中出现人为的损坏,由乙方负责维修电费的交纳,由承包者与电站直接对□o4-
一、电费押金按50KVA变压器收5000元,30KVA变压器收3000元,乙方负责养虾结束后,把虾池水抽干,一个变压器如有虾池和土地必须共同使用甲方(公章)乙方签约时间年月日承包合同篇2甲方乙方根据《中华人民共和国合同法》之规定,结合甲乙双方具体情况,经双方协商,本着平等、公正、自愿的原则,签订以下协议
一、承包内容甲方将钢架结构彩钢瓦棚承包给乙方施工承建,要钢架彩钢瓦面圆弧,最低处高度米,最高处米,流水处用水槽排放在两边
二、质量和规格
1、立柱采用
2、楝条采用
3、梁架焊管采用
4、顶部采用单瓦彩钢厚mm颜色
三、单价及结算
1、钢架屋面彩钢单价为元/m
2、水槽为元/m
3、完工时双方按实测屋面彩钢瓦面积为准
四、付款方式第31页共54页乙方在搭建过程中,甲方分三次付清所有工程款项
1、乙方在焊接材料进场时,经甲方验收符合上述之规定材料标准时,甲方付给乙方大至总工程款的30%o
2、钢架安装结束时,经甲方验收符合约定焊装规定,即甲方付给乙方大致总工程款的30%
03、其余部分在整个工程结束时,经甲乙双方验收,根据实测面积计算后,付清全部工程款
五、双方责任和义务
1、甲方提供乙方施工用电、用水
2、甲方提供加工大棚的平面布辂图及相关要求提供地下预埋工程
3、乙方施工和管理人员必须遵守甲方工地的各项规章制度从地面搭建
4、乙方搭建人员必须按照搭建操作规程进行搭建,文明作业,安全作业在搭建过程中,若发生任何人身伤害事故,甲方不承担责任
5、钢架彩钢瓦面因乙方在安装,制作的过程中,发生疏忽、大意、造成甲方在使用过程中出现漏水,甲方通知乙方必须在24小时内进行维修,因此造成损失,乙方应承担相应的责任
六、合同工期本合同工期自年月日至年月日如果甲方在水电正常的情况下,乙方自合同签订之日起,应根据甲乙要求,合理安排工期,保证工程顺利制作和如期完成
七、其它本合同自双方签字盖章之日起生效本合同一式两份,甲乙双方各执一份,互守协议内容,愉快合作甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年—月―日年—月―日承包合同篇3签定协议双方甲方乙方(身份证号)第32页共54页
二、协议内容及用途乙方使用甲方食堂,用于医院的饮食服务工作
三、协议条件
1、甲方向乙方提供食堂用房
2、甲方为乙方免费提供经营用水和用电
3、乙方每一季度向甲方交纳费用10000元协议签订之日起生效
4、乙方负责职工饮食供应,保证每日三餐按时开饭
5、乙方负责医院组织大型活动和节假日职工聚餐等情况的饮食供应及环境在小区居住的人员的就餐、实习生的就餐和因工需要不能按时吃饭的工作人员就餐
6、甲方提供24小时热水
7、乙方承包期满后,如不继续承包,剩余的主副食品由乙方自行解决
8、如机械、用具出现故障,修理费用由乙方自行解决物品如有损坏,乙方需照价赔偿
9、乙方不得在楼下使用煤气罐,不得随意改动食堂内原由设施,如有损坏,乙方需照价赔偿
10、乙方的饮食工作必须符合食品卫生法,食堂工作人员必须体检合格后方可上岗
11、承包期满,清点物资,如有丢失或损坏,由乙方负责照价赔偿
12、乙方要注意安全,采取必要的安全措施,防水、防火、防盗等
四、违约条款
1、承包期未满而单方无故终止合同,违约方向对方付违约金1000元
2、单方违反承包条件,经对方指正仍不改正时为单方违约,违约者向对方付违约金1000元,合同作废
3、如食堂无稳定客源,导致食堂不能经营下去,提前1一个月协商达成一致后无违约金
五、本协议有效期为壹年(20x年3月1日——20x年3月1日)
六、本协议和物资清单一式两份,双方各执一份
七、签定本协议后,以前签定的协议同时作废第33页共54页甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年—月—日年—月—日承包合同篇4我国《合同法》规定“建设工程合同是承包人进行工程建设,发包方支付价款的合同”公路建设承包合同是建设工程合同的一种,指的是发包方与承包方为完成商定的公路建设工程,明确相互权利义务关系的协议包括以下主要条款工程名称和地点,工工程范围和内容,开、竣工日期及中间交工工程开、竣工日期,工程质量、保修期以及保修条件,工程造价,工程价款的支付,结算及交工验收办法,设计文件及概、预算和技术资料提供日期,材料和设备的供应和进场日期,双方相互协作事项,违约责任等根据国际咨询工程师联合会(FIDIC)《土木工程施工合同条件(1987年第4版)的规定》,合同还包括合同通用条款、合同专用条款、技术规范、图纸、工程量清单、投标书、授标书附录、中标通知书以及合同组成部分的其他文件公路建设承包合同是一种特殊的承揽合同,它除了具有承揽合同的一般法律特征之外,还具有以下五个特征特征一具有计划性和程序性公路建设承包合同必须根据国家规定的程序和批准的投资计划,计划任务书等文件签订国家重大公路工程建设项目,应根据国家批准的投资材料、可行性研究报告等文件和规定的程序签订公路建设承包合同特征二合同的标的具有特殊性公路建设承包合同的标的只能是公路建设工程,而非一般的工作成果特征三合同的主体具有限定性公路建设承包合同的主体是建设人和承建人,建设人即发包方,承建人即承包方从事公路建设承包的承包方应当具备下列条件有符合国家规定的注册资本;有与其从事公路建设相适应的具有法定执业资格的专业技术人员;有从事相关公路建设所应有的技术装备;法律、行政法规规定的其他条件同时,根据有关部门颁发的《关于对参与公路工程投标和施工的公路施工企业资质要求的通知》、《建筑业、企业资质管理规定》、《建筑业、企业管理规定实第34页共54页施意见》等文件精神,公路施工企业应在规定的承包范围内承包工程,不得跨资质序列、越级、超范围承包工程特征四公路建设承包合同的管理具有严格性国家对公路建设承包合同实行特殊的管理、监督,对合同的订立和履行进行行政监督,对合同的拨款、结算进行银行监督,保证专款专用特征五公路建设承包合同的联系结构具有复杂性公路建设承包合同可以由一个总承包单位与建设单位签订总承包合同,也可以由几个承包单位与建设单位分别按标段签订合同大型公路建设工程或者结构复杂的公路建设工程,可以由两个以上的承包人承揽,承包人各方对该公路建设工程承担连带责任禁止承包人将其承揽的全部公路建设工程或者公路建设工程的主要部分转包他人同时也禁止承包人将其承揽的全部公路建设工程或者公路建设工程的主要部分肢解后以分包的名义分别转包他人承包合同篇5甲方(作业方)乙方住所住所联系方式联系方式年月日年月日北京市农业机械作业服务合同条款第一条农机作业服务质量要求.甲方提供的作业服务质量应符合国家或地方标准.无国家和地方标准的,或作业条件特殊的,应经双方协商共同约定作业质量或甲方进行作业示范,征得乙方认可后,再作为大面积作业质量标准.双方对作业质量存在争议需要进行鉴定的,以具有法定资格的鉴定部门出具的书面鉴定意见为准鉴定费用由主张方垫付,由责任方承担第二条甲方权利义务.有权要求乙方及时做好作业前期准备工作;.有权要求乙方按合同约定数额及时支付费用;.应保证投入作业服务的农业机械技术状态良好,驾驶操作人员具备合法资格,熟悉农艺要求和作业质量标准,按规范规程操作;第35页共54页.应按约定期限和质量要求完成农机服务作业;.应乙方要求向乙方开具有效票据第三条乙方权利义务.有权要求甲方按照合同约定的时间、方式进行农机作业;.有权要求甲方提供符合合同约定的机械和操作人员进行作业;.应为甲方提供农机作业便利条件;.应按合同约定的标准和要求及时组织验收;.应按约定方式和数额及时向甲方支付费用第四条违约责任
1.一方不履行或迟延履行合同的,应按合同约定承担违约责任.一方变更合同给对方造成损失的,应负赔偿责任.甲方因作业质量问题给乙方造成损失的,甲方应负赔偿责任
4.乙方不按照合同约定及时为甲方作业提供便利条件或组织验收的,应赔偿甲方因此受到的损失第五条不可抗力因发生自然灾害、重大疫情等不可抗力的,经核实可全部或部分免除责任,但应及时通知对方,并在合理期限内提供有效证明第六条争议解决本合同项下发生争议,双方应当协商解决或向农机主管部门、消费者协会等有关部门申请调解解决;协商或调解不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉,或按照另行达成的仲裁协议申请仲裁以下为精选范文推荐,您可任意删改,欢迎品鉴!推荐三《推荐工程承包合同集锦六篇》工程承包合同篇1发包方(以下简称甲方)承包方(以下简称乙方)甲方在山东XX寿光XX35兆瓦光伏电站土方项目,同意将该土方项目以包工包料形式承包给乙方施工依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合第36页共54页同法》及有关法律法规,本着平等互利的原则,结合本工程具体情况,经甲、乙双方协商达成以下合同条款
一、工程概况
1、工程名称山东XX寿光XX35兆瓦光伏电站土方项目
2、工程地点山东寿光XX
二、承包方式以包工包料的形式承包给乙方施工乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格
三、工程造价及承包范围
1、场平在满足施工要求范围内,要求场地平整,无缺陷,价格以整体总包的形式,价格总计6万元(陆万元整)
2、场地回填根据工程项目,根据总包方提供土方量,场地内需回填土方43000立方,价格为9元立方,工程款合计387000元(参拾扒万柒仟元整)
3、场地内修路场地内需修路约7000要求路基础宽4石子铺设厚度20c路面压实,符合总包方的要求,价格88元每断面(即22元平方米),由于场地原因,具体结算方式根据甲方要求来据实结算
四、工程款支付方式
1、根据上海XX公司(总包方)的付款方式,甲方(—市华健XX工程有限公司)来支付乙方的工程进度款
五、施工工期
1、根据上海XX公司(总包方)的工期进度要求来合理施工
2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的,经甲、乙双方协商,工期可相应顺延
六、甲方的工作及责任
1、开工前、准确提供建筑物四大角位置的控制点、水准点及
0.00位置
2、开工前,由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底协商一致,方可施工
3、甲方要根据上海XX公司(总包方)的进度款要求来支付工程进度款
七、乙方的工作及责任
1、乙方在施工中必须有足够的建筑材料和建筑机械,以保证工作项目的顺利完成乙方施工要平整场地清除地上、地下障碍物等,处理邻近建筑物保护工第37页共54页作,并承担以上工作的费用和安全责任
2、乙方处理地下管线及临近建筑的保护工作
3、乙方必须按甲方提供的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工在工程质量方面同要达到国家规定的质量验收合格标准,并按规定的时间完成任务整个工程项目
4、在施工过程中,乙方必须服从甲方代表或监理人员的监督,加强各班组人员的管理提高安全施工意识,做好安全文明施工工作如出现安全事故或打架斗殴事件所造成的一切损失,概由乙方负责工程承包合同篇2发包方以下称甲方承包方以下称乙方甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同,共同信守.工程名称.工程地点.工程面积包括土建工程、水暖工程、电器工程共计一份平方米.承包内容.建筑安装工程造价共计人民币一份元.工程价款和费用的结算依据和付款办法.工程开工日期年—月—日.工程竣工日期年—月—日.工程质量以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据.甲方主要义务
11.乙方主要义务第38页共54页
1.违约责任
(1)甲方因自己原因延付工程价款时,每逾期一天,按应付款额计算违约金⑵乙方未按合同规定的时间竣工,每逾期一天,按未竣工程造价—计算违约金
(3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的,乙方可以请求顺延工程日期,还可以请求赔偿停工、窝工等损失
(4)工程竣工后保险期年采暖工程保修期为一个采暖期,在保修期内,属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等,由承包方负责修理属发包方或设计责任造成的由甲方自理
(5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定,造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任
1.本合同附件共—份
1.合同有效期本合同经双方签字盖章后生效至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止但保修一条除外
1.本合同正本两份,双方各执一份副本15份,承包方7份,发包方7份,由发包方送XX银行一份发包方(盖章)法定代表人(签字)承包方(盖章)法定代表人(签字)签约日期年—月—H返工程承包合同篇3甲方(以下简称甲方)乙方(以下简称乙方)为了确保xxxxxxx工程工程质量及进度,甲方将部分工程委托乙方施工,为了明确甲、乙双方的权利和义务,依据《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本分项工程施工事项协商一致,订立本合同工程概况第39页共54页
十二、违约责任
1、甲、乙双方需严格按约履行各项约定义务,如有违约行为出现的,违约方除向守约方支付损失赔偿费外,还应向守约方支付违约金伍万元正
2、如出现违约行为的,守约方有权解决合同
十三、争议本合同在履行过程中发生争议的,双方当事人应当协商解决;协商不成的,双方当事人同意将争议交成都仲裁委员会进行仲裁
十四、若工程中标,甲、乙双方必须别行签订“施工项目承包、质量、安全责任合同书”,甲方不再收取任何费用,作为本合同附件,与本合同具有同等法律效力
十五、分公司开展项目工程保证金转总公司帐目,由总公司代交代管
十六、未尽事宜,双方另行商定,补充协议为本合同附件,与本合同具有同等法律效力
十七、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,双方签字或盖章后生效(本页无正文,为签字盖章页)甲方****法定代表人地址联系电话签约时间乙方身份证号住址联系电话签约时间承包合同篇2内部合同发包人(甲方)内部合同承包人(乙方)根据国家有关法律、法规及浙江恒盛建设有限公司(以下简称公司)有关文件第4页共54页工程名称工程地点工程内容工程数量及单价㈠项目名称单位数量单价合计(元)备注
61.5m钻孔桩成孔(不含泥浆外运)m450元说明
1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的,合同期间工程款结算按此单价结算该单价为综合单价,一次包死
2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目,合同期随工程数量而变化
3、此单价中包括辅助浇注税费用
4、钻孔所用电源由甲方提供,电费由乙方负担(若无市电,使用发电机作为电源者,价格上浮20元/m发电机用柴油费用由乙方承担)
(二)项目名称单位数量单价合计(元)备注6L8m钻孔桩成孔(不含泥浆外运)m750说明
1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的,合同期间工程款结算按此单价结算该单价为综合单价,一次包死
2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目,合同期随工程数量而变化
3、此单价中包括辅助浇注税费用
4、钻孔所用电源由甲方提供,电费由乙方负担;乙方使用发电机作为电源者,所用柴油费用由乙方承担合同工期本工程合同自签订起三日内,乙方所需设备必须进场,且满足乙方所承担工程项目的施工任务要求,设备进场即为开工之日
四、质量标准第40页共54页
1、乙方所承担的各分项工程应达到《济南顺河高架路北延工程四合同招标文件》中规定的技术标准,达到《公路桥涵施工技术规范》的要求,以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等,确保建成优良工程
2、乙方必须按照工程设计要求,施工技术标准和合同约定,钻进过程中应作好钻孔记录,并及时对桩位进行复测,不得出现斜孔、坍孔问题及桩位偏移斜孔、坍孔均由乙方承担,桩位偏移若超规范造成的损失由乙方承担结算方式
1、甲方与乙方的结算依据为同所签定的工程单价和乙方所完成并经监理签定认可的工程数量
2、合同签定、乙方设备进场后,完成第一棵桩甲方支付乙方万元
3、本工程按监理认可的工程量支付工程进度款,每月结算一次,甲方收到工程款五日内向乙方支付当月进度款的80%o工程竣工,乙方设备撤场30天内付清全部款项的95%竣工后如有拖欠的工程款,则自工程竣工之日起,按现相应期限的银行存款利率计算本息,剩余的5%工程款作为工程竣工质量保证金,乙方撤场后两个月内结算付清
4、本合同中所有款项结算方式均指以人民币进行结算
5、扩孔系数不得超过
1.1若扩孔系数大于
1.1超灌按购买价格,甲方从乙方工程款中扣除
6、甲方负责进场人员治安、卫生费的交纳,产生的费用甲、乙双方均摊
7、在施工过程中,乙方向甲方所借用的周转材料及消耗材料应及时归还,无法归还的材料,甲方按照购进价格从结算中扣除
六、双方责任
1、甲方责任提供分项工程施工图及其他相关资料壹份开工前组织有关单位进行图纸会审和技术交底委托工地代表负责协调与建设单位、监理工程师及周围地方的关系并对本工程的实物工程量、隐蔽工程量及时进行现场签证验收组织联系监理工程师及有关方面并及时进行工序验收和签证C线外便道由甲方负责贯通,乙方负责保养营业税由甲方缴纳,并向乙方提供相应证明开工前,甲方向乙方就安全生产、文明施工、消防、警卫、综合治理等方面进行交底交底材料由乙方书面签收甲方负责把护筒运送到桩位附近
2、乙方责任服从甲方施工任务第41页共54页的安排,严格按照甲方制定的月计划保质保量地进行施工,如不能保质保量按时完成,甲方有权对乙方承担的工作内容、工程数量进行调整严格按照设计图纸、交通部公路工程有关规范和济南市有关规定进行工程施工开工前按设计图纸有关施工要求编制工程组织设计和施工技术措施每一工序完成后,乙方应及时通知甲方并配合甲方进行工序检测和验收合同期间乙方应接受甲方和监理工程师对施工质量的监督与指导,并承担所承包各分项工程中的质量问题等责任开工后乙方应组织召开安全生产会议,严格执行甲方安全生产交底内容,确保安全生产安全伤亡事故及因文明施工、安全生产等方面被上级有关单位处罚,其善后处理费用及罚款均由乙方承担如因乙方原因造成甲方损失的,概由乙方负责赔偿工程竣工验收合格后15天内,乙方负责向甲方提供竣工资料乙方负责护筒埋设及泥浆池的设置本施工区域地下管线较多,开挖及钻孔过程中损坏管线,责任由乙方负责其它本合同壹式肆份,正本两份,副本两份,双方各执两份,具有同等法律效力本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收双方结清工程余款后自行失效其它与本分项工程有关的内容经双方协商后签定的协议作为本合同的附加条款,具有同等效力甲方乙方法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人日期日期分项工程承包合同甲方(以下简称甲方)乙方(以下简称乙方)为了确保xxxxxxx工程工程质量及进度,甲方将部分工程委托乙方施工,为了明确甲、乙双方的权利和义务,依据《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本分项工程施工事项协商一致,订立本合同
一、工程概况工程名称工程地点工程内容工程数量及单价㈠项目名称单位数量单价合计(元)备注第42页共54页
61.5m钻孔桩成孔(不含泥浆外运)m450元说明
1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的,合同期间工程款结算按此单价结算该单价为综合单价,一次包死
2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目,合同期随工程数量而变化
3、此单价中包括辅助浇注税费用
4、钻孔所用电源由甲方提供,电费由乙方负担(若无市电,使用发电机作为电源者,价格上浮20元/m发电机用柴油费用由乙方承担)项目名称单位数量单价合计(元)备注
61.8m钻孔桩成孔(不含泥浆外运)m750说明:
1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的,合同期间工程款结算按此单价结算该单价为综合单价,一次包死
2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目,合同期随工程数量而变化
3、此单价中包括辅助浇注税费用
4、钻孔所用电源由甲方提供,电费由乙方负担;乙方使用发电机作为电源者,所用柴油费用由乙方承担
二、合同工期本工程合同自签订起三日内,乙方所需设备必须进场,且满足乙方所承担工程项目的施工任务要求,设备进场即为开工之日
四、质量标准
1、乙方所承担的各分项工程应达到《济南顺河高架路北延工程四合同招标文件》中规定的技术标准,达到《公路桥涵施工技术规范》的要求,以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等,确保建成优良工程
2、乙方必须按照工程设计要求,施工技术标准和合同约定,钻进过程中应作好钻孔记录,并及时对桩位进行复测,不得出现斜孔、坍孔问题及桩位偏移第43页共54页斜孔、坍孔均由乙方承担,桩位偏移若超规范造成的损失由乙方承担
五、结算方式
1、甲方与乙方的结算依据为同所签定的工程单价和乙方所完成并经监理签定认可的工程数量
2、合同签定、乙方设备进场后,完成第一棵桩甲方支付乙方万元
3、本工程按监理认可的工程量支付工程进度款,每月结算一次,甲方收到工程款五日内向乙方支付当月进度款的80%o工程竣工,乙方设备撤场30天内付清全部款项的95%竣工后如有拖欠的工程款,则自工程竣工之日起,按现相应期限的银行存款利率计算本息,剩余的5%工程款作为工程竣工质量保证金,乙方撤场后两个月内结算付清
4、本合同中所有款项结算方式均指以人民币进行结算
5、扩孔系数不得超过
1.1若扩孔系数大于
1.1超灌按购买价格,甲方从乙方工程款中扣除
6、甲方负责进场人员治安、卫生费的交纳,产生的费用甲、乙双方均摊
7、在施工过程中,乙方向甲方所借用的周转材料及消耗材料应及时归还,无法归还的材料,甲方按照购进价格从结算中扣除
六、双方责任
1、甲方责任1提供分项工程施工图及其他相关资料壹份2开工前组织有关单位进行图纸会审和技术交底3委托工地代表负责协调与建设单位、监理工程师及周围地方的关系并对本工程的实物工程量、隐蔽工程量及时进行现场签证验收4组织联系监理工程师及有关方面并及时进行工序验收和签证5线外便道由甲方负责贯通,乙方负责保养6营业税由甲方缴纳,并向乙方提供相应证明7开工前,甲方向乙方就安全生产、文明施工、消防、警卫、综合治理等方面进行交底交底材料由乙方书面签收8甲方负责把护筒运送到桩位附近
2、乙方责任第44页共54页1服从甲方施工任务的安排,严格按照甲方制定的月计划保质保量地进行施工,如不能保质保量按时完成,甲方有权对乙方承担的工作内容、工程数量进行调整2严格按照设计图纸、交通部公路工程有关规范和济南市有关规定进行工程施工3开工前按设计图纸有关施工要求编制工程组织设计和施工技术措施4每一工序完成后,乙方应及时通知甲方并配合甲方进行工序检测和验收5合同期间乙方应接受甲方和监理工程师对施工质量的监督与指导,并承担所承包各分项工程中的质量问题等责任6开工后乙方应组织召开安全生产会议,严格执行甲方安全生产交底内容,确保安全生产安全伤亡事故及因文明施工、安全生产等方面被上级有关单位处罚,其善后处理费用及罚款均由乙方承担如因乙方原因造成甲方损失的,概由乙方负责赔偿7工程竣工验收合格后15天内,乙方负责向甲方提供竣工资料8乙方负责护筒埋设及泥浆池的设置本施工区域地下管线较多,开挖及钻孔过程中损坏管线,责任由乙方负责
七、其它a本合同壹式肆份,正本两份,副本两份,双方各执两份,具有同等法律效力b本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收双方结清工程余款后自行失效c其它与本分项工程有关的内容经双方协商后签定的协议作为本合同的附加条款,具有同等效力甲方乙方法定代表人法定代表人委托代理人第45页共54页委托代理人日期日期工程承包合同篇4发包单位(简称发包方)承包单位(简称承包方)为明确双方的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律、法规签订本合同,共同遵守第一条工程名称第二条工程地点第三条承包范围和内容静压桩基础的施工(含设备进出场、定位放线、压桩、资料整理及提交等)第四条工程价款本着互惠互利的原则,工程量按照设计规定和国家有关定额计算,每米单价,本工程总造价据实际施工工程量计算,如发生工程变更等费用按实际工程量计算(承包单位承诺每米价格若高于发包单位与其他承包单位签订合同的价格时,执行发包单位与其他承包单位签订合同的价格)第五条承包方式本合同按方式进行承包施工第六条施工期限本工程自开工之日,施工有效工期为天,即年月日开工至年月日竣工施工期间如发生不可抗力的自然灾害,或发包方设计变更影响工期时,经双方签证,工期顺延第七条技术要求
1、按设计图纸要求严格按图纸要求施工
2、桩位、垂直度及允许偏差质量标准,按国家施工规范有关规定执行第八条双方的主要责任
一、发包方
1、开工前施工场地应达到平整,不下陷,并负责清除上空及地上障碍物,能通行40吨拖车,接通施工现场水源、电源如果现场异常(需垫板作业、清第46页共54页理障碍物以及降水等)发生时,凭签证按现行定额规定和现行有关政策另行结算
2、发包方在开工前向承包方提供本工程的地质报告、施工设计图纸及相应的施工规范和规定等有关资料
3、确定建筑物(或构筑物)的定位标准,水准点和坐标控制点
4、组织有关单位对设计图纸等技术资料进行审定按合同规定在开工前五天内将设计图纸壹份及有关技术资料和设备准备齐全
5、按双方协定的分工范围和要求,及时供应材料
6、负责桩基工程的测试工作,承担因其发生的测试费和人工费用
7、派驻为工地代表,对工程进度、工程质量进行监督,检测隐蔽工程,办理中间交工工程验收手续,负责签证,解决应由发包方解决的问题
8、施工用电由发包单位提供并承担费用
9、工程完工后,发包方负责组织测试验收,测试合格后配合承包方技术资料的签章手续
二、承包方
1、按双方商定的分工范围,准备施工设备、材料,做好施工前的各种准备工作
2、向发包方提供施工计划、进度和工程质量报告,经发包方、监理认可后,方可施工严格按照设计图纸内容和桩基施工规范进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间竣工和交付
3、按照有关规定完善桩基分项工程资料,参加桩基测试,办理工程结算
4、承包方严格按国家规范要求施工,确保工程施工质量,如因工程施工质量造成的直接经济损失由承包方承担
5、工程完工待桩基测试报告出来后,七日内向发包方提交全部施工资料,一式叁份第九条材料供应
1、工程所需的管桩由发包单位负责供应,发包单位负责主要材料(管桩)的采购、运输,运至施工场地,所供材料必须符合设计要求和国家规定的技术标准并附有原材料材质出厂合格证或化验单原件,否则,进行材质试化验费由材料供应方负担第47页共54页
2、材料供应要做到及时,承包方负责进场材料的保管第十条工程价款的支付与结算
1、工程竣工结算按下列方式结算工程造价二设计桩长义每米单价(二次搬运费应包含在单价内)
2、工程款支付方式完成工程量5(K支付总价款的20%完成工程量100%支付到总价款的60%验收全部合格后,支付到总价款的80%余款在工程竣工后,承包方将全部技术资料和工程结算交发包方,发包方在10天内审理完毕,一月内付清工程款第十一条工期顺延对以下原因造成竣工日期推迟,应凭现场签证顺延工期
1、非承包方原因造成的工程量变化或设计变更;
2、非承包方原因停水、停电,造成停工;
3、场地不平整、道路不通畅造成的窝工;
4、不可抗拒的外界因素;
5、双方约定顺延日期第十二条工程质量和验收标准
1、承包方施工质量必须符合国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》,严格按照施工图纸组织施工,本工程按国家规范验收,质量达到合格标准若出现工程质量不合格,由承包方返工补救,并承担由此发生的一切费用工程竣工后,由发包方负责桩基工程的测试,双方签订验收记录,工程移交给发包方
2、承办方应将工程施工情况填写好原始记录,交监理公司、发包方代表签字认可,做好隐蔽工程验收,随时检测施工过程,保证每颗桩的成桩质量
3、承包方委派全权负责现场的技术工作,在施工期间发包方及监理公司有权进行抽检,如发生不合格者有权责令停工,损失由承包方负责承包方应随时接受发包方代表的检查、验收,为检查验收提供便利条件°
4、接受当地质量监督站、监理公司的检查监督
5、承包方在施工中发生质量事故、安全事故,应承担相应责任,并及时报告发包方代表事故的处理方案,应经设计单位、勘探单位、质量监督站、发包第48页共54页方、监理公司等单位共同研究,定出方案后实施
6、本工程管桩由发包单位负责供应,桩基测试大小应变出现问题由发包人负责,桩位、桩顶标高误差超过规范发生的费用由承包人负责
7、工程施工过程中,压桩力达到桩身极限承载能力(由监理公司确认),即停止压桩,按原设计桩长计算,出现截桩时,双方另行协商第十三条违约责任
一、发包方
1、如连续延误施工不超出3天,则双方本着友好合作关系,免于赔偿责任但如连续延误施工超出3天,则每日赔偿承包方工程总造价万分之3的停工损失;
2、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任;
3、超过合同规定的日期验收,按每日工程总造价万分之3的比例偿付逾期违约金;
二、承包方
1、工程质量不符合合同合格规定的,负责无偿修理或返工,或承担发包方由此增加的工程费用;严格按国家、省有关施工工艺规程操作,超出规范要求,给发包方造成的.损失,由承包方负责赔偿
2、工程拖期交工,每日向发包方偿付工程总造价万分之3的违约金
三、本合同发生单方面毁约时,按工程总造价3%向对方支付违约金第十四条争议的解决方式如双方就本合同发生争议,经协商不成时,用下了方式中的方法二解决
一、向仲裁委员会申请仲裁;
二、向人民法院起诉第十五条本合同及补充合同经双方签字盖章后生效工程价款结清后自动失效第十六条本合同副本四份,发包方执三分,承包方执一份发包方(盖章)承包方(盖章)代表人(签字)代表人(签字)第49页共54页规定,经双方协商,对浙江省总工会干部学校食堂综合楼工程内部经济承包签订以下条款,共同遵照执行第一条工程项目概况
1、工程名称食堂综合楼工程
2、建设单位浙江省总工会干部学校
3、工程地点保俶北路52#
4、工程承包内容及范围施工图规定的土建、装饰、安装工程
5、承包方式包工包料第二条项目承包承诺本工程项目由乙方实行独立成本核算,在确保上缴甲方利费后,自负盈亏乙方承诺
1、在本合同生效后三天内向甲方支付万元,作为项目承包施工的履约保证金,在本工程竣工结算建设单位付清尾款后,扣除有关款项后一次性归还乙方
2、全面履行工程施工承包合同、投标书、询标记要、承诺书等承包方的各项义务与承诺本工程内容必须由乙方自行施工完成
3、严格履行本合同规定交纳的所有利费和税金
4、按规定及时支付工人工资,不得拖欠
5、承担本工程的一切经济风险和法律责任第三条项目承包指标
1、项目承包上缴利费乙方向甲方交纳管理费按工程总价/%或交纳管理费壹拾万元(一次性包干);项目应交纳的税费按国家及地方政府现行政策执行另行上交甲方
2、工程质量按总包合同要求达到合格工程资料与进度同步如达不到合同质量要求,乙方另向甲方支付壹拾万元违约金
3、工期工期按总包合同规定,奖罚全部由乙方享有及承担
4、安全、文明标化杜绝重大伤亡事故,机械事故和火灾事故,本工程按总包合同要求应达到/标化现场安全、文明标化发生奖罚,奖罚均由乙方享有及承担如乙方因安全、文明标化管理不善,给企业声誉造成不良影响的,甲方另罚乙方贰-伍万元,在工程款中扣除如安全伤亡事故发生,除按杭州市第5页共54页电话电话工程承包合同篇5甲方乙方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的要求,结合本工程的具体情况遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就内墙油漆施工事宜达成如下协议
一、承包方式和承包范围
1、承包方式包工包料
2、承包范围楼内、外墙、楼梯公共部分
3、乙方需要的所有工具及工具维修费用由乙方自理
4、乙方食宿处理
二、验收标准及施工要求
1、工程所有油漆工程符合施工图纸以及规范要求,并通过验收合格,如因乙方材料以及安装不合格造成的直接损失及间接损失由乙方负责
2、提供厂家合格证、厂家检测报告并且提供现场取样通过有资质单位检测合格报告,检测费用由乙方承担
3、工程竣工验收后,乙方负责该项目的保修期内的维修责任,否则甲方将从乙方保修金中扣除维修的相关费用
4、乙方进入现场施工人员不得饮酒,所有进入工地人员需按实上报项目部身份证件,并甲乙双方签字如违反以上造成所有责任事故均由乙方负责
5、如甲方不按照协议支付工程款,造成的工期延误,一切后果由甲方承担
6、甲方负责给予乙方协调现场施工
三、计算方式及单价
1、外墙墙面元2;
2、内墙墙面兀2;
3、按实际面积计算
四、付款方式腻子批齐一遍,付工程总款的30%批齐二遍付工程总款的30%涂料上齐,第50页共54页付工程总款的20%竣工验收合格后,一个月内,再付工程总款的15%余款5%春节前一次性付清
五、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,签字后生效甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年—月—日年月―日工程承包合同篇6合同编号项目名称建设地点建设单位(以下简称甲方)施工单位(以下简称乙方)签约时间年—月日签约地点根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程实际情况,签订本合同,以资双方共同遵守第一条工程概况
(一)工程名称私家花园工程
(二)建设地点
(三)工作内容约100平方米环境绿化工程,具体工作详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容第二条工期该项目工程总工期天开工时间从甲方批准的开工报告次日起计
(一)如遇下列原因工期顺延未及时签审施工图纸和施工组织计划;设计变更;甲方未能按期提交施工场地;连续4小时遇雨和停水、停电;未按合同规定时间拨付工程款项;第51页共54页
6、遇不可抗拒因素
(二)竣工验收
1、甲方在收到乙方竣工报告的5日内组织验收,否则视为默认工程合格并进行竣工结算;
2、若未肯陋过竣工验收,双方应确定整改方式及时间,再次验收程序同上款第三条工程合同总价及支付方式
(一)结算依据
1、依照1999年颁布的《全国统一建筑工程基础定额XX市基价表》中土建、水电、装饰、园林、安装等相关定额执行,劳动保险费按c级取费,工程类别按定额说明执行定额缺项部分由乙方报价,双方共同确定价格后按实计算;小品项目按市场价定价;甲方签审的施工图、施工图预算以及未计价材料确认价;甲乙双方签署的工作签证单以及涉及调整(更改)部分变更通知书;竣工图
(二)合同金额本合同暂定造价6万元;工程竣工验收后按实结算
(三)合同金额的支付时间
1、甲方在乙方进场后一周内,向乙方支付合同总金额的15%作为的备料款
2、工程竣工验收合格后,甲方支付乙方合同总额的40%;
3、工程竣工验收后一个月内办理竣工结算,结算办理完成后三个月内甲方付至结算价的95%余额5%作为质保金,保活期到后支付3%保修期满后甲方付清余款第四条关于设计调整(更改)本工程涉及设计调整(更改)工程项目,待调整资料完善并经甲方签审后,工程量及造价按本合同原则第三条进行增减第五条质保期
(一)质保期从递交竣工报告后的第七日起算保修期按建设部20xx年第52页共54页第80号令执行,普通植物保活期半年,贵重植物(1000元以上)保活期为一年,工程的其它部分保修期为一年
(二)成活率植物管护移交时按行规达到/的成活率第六条双方的责任
(一)甲方责任
1、保证施工场地具备开工条件,保证施工所需用水、用电;
2、合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图,并以书面形式通知乙方;
3、负责协助办理施工的各项进场手续;
4、负责协调现场各施工单位间的关系;
5、若施工变更应以书面形式通知乙方;
6、按合同规定时间按时付款
(二)乙方责任
1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容,结合有关规范组织施工;
2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;
3、注意与外装饰单位施工现场的配合工作;
4、文明施工,安全生产,确保工程质量,按期完工;
5、负责施工中的成品保护第七条甲、乙双方现场代表及责任
(一)甲方施工负责人现场代表
(二)乙方施工负责人土建绿化现场代表
(二)甲方代表作为现场签证代表;乙方代表作为接受甲方书面通知的代表C第八条材料的认定及采购(-)乙方应按设计要求对材料自行采购,涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购第53页共54页
(二)设计材料变更须经设计单位和甲方共同认定并以书面形式通知乙方后,乙方方可购买第九条违约责任
(一)甲方违约责任
1、甲方未履行合同规定的义务,除顺延竣工期外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失;
2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工,应采取措施补救或减少损失,同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;
3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款,每超一日,按合同总额的%向乙方支付逾期违约金
(二)乙方违约责任乙方未按合同规定完成工程,且无故拖延时间影响工程进度,每延一日,按合同总额的5%向甲方支付违约金第十条争议解决方式在合同履行中,双方因履行合同发生争议,应协商解决协商无果,双方约定向施工所在地人民法院起诉第十一条本合同经双方签字盖章后生效第十二条未尽事宜,双方协商解决第十三条本合同一式四份,双方各执二份,均具同等法律效力甲方(盖章)__乙方(盖章)__法人代表法人代表委托代理人委托代理人年月第54页共54页有关规定进行处罚外,乙方并应承担处理事故而产生的一切费用第四条双方职责
一、甲方职责
1、按公司管理文件规定审定施工组织设计和各专项施工方案,并向项目部做好书面交底记录,同时检查、督促实施情况
2、甲方收到工程进度款后扣除应缴税金、规费后,7天内向乙方支付工程款但有权对乙方的资金使用进行管理、监督和控制
3、按国家、地方及公司有关规定及标准要求,加强对工程质量、环境、安全、文明标化等工作的管理,对违法违规行为有依法依章处罚权,督促乙方及时整改达到规范要求,并组织协调与工程有关各方关系
4、接到乙方决算资料和交工验收资料后及时会同乙方向建设单位结清工程款
二、乙方职责
1、全面履行工程施工承包合同、补充合同、投标书、询标记要、承诺书等承包方的各项义务与承诺本工程内容必须由乙方自行施工完成如有专业分包和劳务分包,分包单位必须经甲方同意,并按公司程序文件要求签订合同
2、乙方必须按施工图及有关施工规程、规范和标准及公司管理文件规定进行施工,并接受建设单位(包括监理单位)、甲方监督乙方必须无条件服从甲方质量、环境、安全、文明标化等方面的检查和整改意见,并及时整改,直至符合合同及规范要求
3、乙方自行采购的大宗材料或半成品必须经甲方同意后采购,并按规定进行验收、检验和试验合格后方可使用于工程
4、乙方应按质量检验评定标准对工程质量进行检查、验收、评定、整改对提出的整改意见在限期内纠正
5、乙方应按国家的有关安全生产、文明施工规范标准,地方安全生产法规,公司安全生产管理办法、技术管理办法等规定,对工程安全进行检查、验收、督促,对各类检查所提出的问题在限期内必须得到纠正及验证对项目工程的安全投入必须到位,安全技术措施费用应单列使用,不得挪用及节省
6、项目对进场施工人员进行安全、环境、质量、文明施工入场教育,新工第6页共54页人必须进行三级安全教育和对本工种安全教育后方可上岗,同时.,按政府有关规定办理各类证件,证书和手续,各特殊工种、管理人员必须按规定持证上岗
7、乙方不得无故停工,除非甲方同意停工
8、乙方在施工工程中如发生质量事故,应及时报告甲方,并按公司管理规定处理所发生费用除业主原因外,由乙方自行承担
9、乙方在施工过程中,发生四级及以上重大责任事故的,或发生重伤及以上事故或因安全隐患被全省通报批评并罚款五万元以上的,项目因处置不力给企业造成损失的,甲方收回乙方的承包权,追缴经济承包责任人全部承包所得
10、及时记录,搜集整理好有关施工技术经济资料和竣工验收资料,及时提交有关施工技术经济资料和验收资料
11、如因乙方原因,造成企业不良社会影响(如质量、安全事故等)和新闻媒体曝光,视情节轻重,每发生一次罚伍仟元,直至扣除相应履约保证金,并按有关规定追究有关责任人的责任
12、处理好劳资关系,不得拖欠工人工资,如发生重大的劳资纠纷,影响公司声誉,每次罚壹万元
13、乙方不得私自刻制项目公章,也不得将甲方发给的技术资料专用章用于材料采购及签订劳务合同等,发现有上述现象的每次罚壹万元
14、乙方应严格遵守国家税法及其它财务法规,按时足额地缴纳项目的应纳税款,提供符合国家税法规定的原始凭证与票据,保证项目的经营活动符合国家的税法与财务法规,由于项目原因造成的税务损失,由乙方承担第五条工程款支付
1、预付款、进度款的支付时间和数额,根据总包合同及乙方的用款报表,由甲方扣除应扣税费后,根据完成工作量和工程进度合理地交由乙方负责使用,并按公司财务有关规定,服从财务部门对项目资金使用实行的监督、管理,乙方应将工程款全部用于工程工程竣工后,工程款支付(包括甲供材料及设备)最多不超过业主支付工程款的90%余款在竣工结算且双方核清帐后支付
2、乙方完成本合同内容后,经审计确认后,甲方归还乙方内部承包履约保证金工程盈利部分扣除保修金外由乙方自行支配,发生亏损由乙方自行承担,全额补足亏损第7页共54页
3、凡属公司派出人员及乙方自行聘借人员的一切正当费用(包括养老金、公积金)均由乙方开支,纳入成本第六条材料采购
1、材料采购按总包合同规定执行
2、由乙方自行采购材料设备的,乙方按约定及时支付款项,发生纠纷由乙方负责处理乙方对外的债权债务均由乙方自行负责
3、乙方以甲方名义签订合同采购材料设备的,应将合同正本放甲方财务部门,由财务暂扣合同货款价并监督乙方按时支付第七条成本核算
1、施工期间,职工病伤劳保等费用,纳入项目成本
2、涉及工程形象和企业声誉所必须的开支及地方规费,项目应照办第八条其它
1、工程竣工结算时,乙方应向甲方说明在外所有债权债务状况,递交相应材料并对其真实性完整性负责向甲方财务书面承诺在该工程项目中所有欠债属乙方个人行为,与甲方无关,由乙方自行承担,并预留伍万元工程款,作为防止纠纷的保证金,在竣工结算甲方付清余款后三个月内,扣除有关款项后付清,结算书原件留甲方财务科
2、本工程的前期费用/万元,由乙方承担;经甲乙双方协商,乙方聘甲方工作人员/担任项目经理,项目经理的工资、奖金由乙方负责发放,按每月/元的标准由乙方承担
3、乙方有权对承揽业务和施工过程中的有功人员进行奖励,奖励费用由乙方消化承担
4、乙方不遵守本合同有关条款、管理混乱、思想不正,造成项目亏本,乙方应承担一切责任,并补亏为盈,情节严重的将追究法律责任第九条本合同未尽事宜,经协商一致后可另行订立补充合同,双方约定,本内部合同在履行过程中发生争议,由公司经理按公司的规章制度进行调解、裁决乙方承诺,无论发生何种争议纠纷,均由公司内部解决,不向外提出诉讼或仲裁第十条本合同经双方签字或盖章后生效第8页共54页第十一条本合同一式四份,其中正本二份,双方各执一份,副本二份,双方各一份第十二条本合同于本工程全部结束,保修到期,帐款结清时终止甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年—月—日年—月—日承包合同篇3甲方(需方)地址乙方(供方)地址甲乙双方自愿本着诚信互惠原则,发展长期合作的关系,特立本合约书约定条款如下,谨供遵循第一条商品质量
1、乙方所提供的商品应符合国家规定标准及法律(食品安全法)、法令规定的标准,并提供国家有关职能部门核准的检测报告或合格证书,乙方对所提供商品的安全质量负责,并承担因质量问题的引起的一切法律责任,以及赔偿甲方所有损失(含商誉损失)
2、乙方保证所提供之商品具有合法的授权生产或销售如商品属侵犯商品专利权、商标专利权、商标专用权等知识产权或属于假冒伪劣商品,而引起的一切法律责任及经济损失,完全由乙方承担责任损失第二条订货及交货方式
1、甲方需每日将所需的采购的品种、规格、数量等用电话或其它形式通知乙方,乙方需在次日规定时间内将甲方所需食品按质按量送到甲方指定的配送中心,在指定的位置堆码整齐,经双方验收无误后签字(收货必须由厨房负责人、库管、送货人三人到场方可收货)
2、乙方必须严格按甲方的要求,标准采购食品,必须提供各类食品的检验报告和食品合格的相关资料,如某一食品供应有变化乙方应在接到定单及时通知甲方,否则造成的损失由乙方负责第三条结账方式
1、甲方根据送货单据给予乙方结算货款乙方必须带齐相关的结算凭证及发第9页共54页。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0