淳安县2021年村道公路大中修工程文昌镇新淳线至下坞

淳安县2021年村道公路大中修工程（文昌镇新淳线至下坞）建设单位淳安县文昌镇人民政府淳安县文昌镇小额公共资源交易中心二零二一年七月二十六日法人代表人资格证明书单位名称地址姓名性别—年龄职务联系电话J系的法定代表人为签署本工程已递交的投标文件和处理与之有关的一切事务特此证明投标人（盖公章）日期年月日授权委托书本授权委托书声明我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署本工程已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人代理人全权代表我所签署的本工程已递交的投标文件内容我均承认代理人无转委托权，特此委托代理人姓名性别年龄身份证号码职务投标人（盖公章）法定代表人（签字或盖章）授权委托日期年月日开标委托书兹委托（姓名）（职务性别年龄联系电话）为我单位参加淳安县文昌镇人民政府一淳安县2021年村道公路大中修工程（文昌镇新淳线至下坞）开标会议的代理人在代理范围内产生的民事法律责任由我单位承担代理期限自年月日至年月日（本委托书应与受托人身份证原件一并在开标会上出示）委托人（投标单位公章）法定代表人（盖章或签字）日期:杭州市撤销行政许可决定书名单（淳安县）廉政协议为进一步加强小额公共资源交易的廉政建设，特订立如下协议

一、甲、乙双方的权利和义务

1、甲乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规

2、甲乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事

3、甲乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原贝人

4、甲乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品不得在对方报销任何应由个人支付的费用

5、甲乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定

6、甲乙双方发现对方严重违反本协议条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利

二、违约责任

1、甲、乙双方及其工作人员违反本协议有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿

2、本协议一式四份，由甲、乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份甲方单位（盖章）:法定代表人或委托代理人不欠薪承诺书为积极响应县政府“根治欠薪”要求，切实履行企业社会责任，维护劳动者工资报酬权益，构建和谐劳动关系，在此郑重承诺

一、依法按月足额支付工资，不拖欠、不克扣；

二、依法订立并履行劳动合同；

三、工资直接发放给农民工本人；

四、500万以上项目全面落实“六项机制”，500万以下项目严格落实“两备案一承诺”制度；

五、主动落实工资支付相关规定，接受、配合行政执法机构、属地乡镇政府和行业主管部门的监督管理；

六、发生工资争议时，做到积极协调解决，主动引导农民工合法理性维权，主动化解集体争议；

七、确保不发生欠薪群体性事件，不影响经济健康发展与社会和谐稳定承诺单位（公章）法定代表人（项目负责人）单位地址联系电话承诺时间使用住房城乡建设部、工商总局2017年9月22日建市

[2017]214号文印发的《建设工程施工合同示范文本》GF-2017-0201第一部分合同协议书发包人（全称）承包人（全称）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议

一、工程概况.工程名称O.工程地点o.工程立项批准文号o.资金来源o.工程内容施工图纸所示内容及清单群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）.工程承包范围

二、合同工期计划开工日期年月日计划竣工日期年月日工期总日历天数天工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准

三、质量标准工程质量符合合格标准

四、签约合同价与合同价格形式.签约合同价为人民币（大写）（¥元）；其中

（1）安全文明施工费人民币（大写）（¥元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额人民币（大写）（¥元）；

（3）专业工程暂估价金额人民币（大写）（¥元）；4暂列金额人民币大写¥元.合同价格形式单价合同

五、项目经理承包人项目经理

六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件1中标通知书如果有；2投标函及其附录如果有；3专用合同条款及其附件；4通用合同条款；5技术标准和要求；6图纸；7已标价工程量清单或预算书；8其他合同文件在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章

七、承诺.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议

八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同

九、签订时间本合同于年—月一日签订

十、签订地点本合同在签订

十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分

十二、合同生效本合同自生效O

十三、合同份数本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执建份，承包人执理份发包人（公章）承包人（公章）法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人第二部分通用合同条款（略）投标须知

一、项目概况

1、项目名称淳安县2021年村道公路大中修工程（文昌镇新淳线至下坞）

2、建设单位淳安县文昌镇人民政府建设地点文昌镇下潘村

3、建设主要内容具体施工详见设计图及预算书建设工期过天

4、项目预审价为:61912为00元资金来源淳安县交通运输局

二、投标须知

1、投标人条件具有本市注册的公路养护工程施工二类（乙级）或公路工程施工总承包三级及以上的企业资质，具备《安全生产许可证》、《营业执照》的独立法人项目经理有公路工程相关专业助理工程师及以上技术职称或公路工程二级及以上建造师，并有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）

2、投标截止时间2021年08月返日色_时以分止（以开标室挂钟时间为准）

3、开标时间2021年08月05日09时40分（以开标室挂钟时间为准）投标开标地点文昌镇城管大楼二楼会议室（潭头农贸市场二楼）招标代理公司浙江之信工程项目管理有限公司，联系人何蕾联系电话65056013（政府网544731）项目联系人及电话邵万初（政府网663313）

4、投标文件的组成及要求

（1）投标人应按规范要求制作投标文件，投标文件包括投标文件封面（内外封面一致并加盖公章）、投标函、投标承诺书以及投标企业法人代表资格证书、投标企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目经理（含B证）证书、项目经理在本单位缴纳的近三个月的社保证明并加盖单位公章、银行保函（若有）授权委托书、委托代理人身份证复印件等资料

（2）投标文件封面、投标函及投标承诺书必须盖投标单位印章和法定代表人签字或盖章，投标承诺书还必须由项目经理签字或盖章9材料与设备专用要求

9.试验与检验试验设备与试验人员2取样3材料、工程设备和工程的试验和检验4现场工艺试验

10.变更1变更的范围

10.2变更权3变更程序4变更估价5承包人的合理化建议

10.6变更引起的工期调整.7暂估价暂列金额计日工.价格调整市场价格波动引起的调整法律变化引起的调整.合同价格、计量与支付合同价格形式2预付款3计量4工程进度款支付5支付账户

13.验收和工程试车1分部分项工程验收2竣工验收3工程试车4提前交付单位工程的验收

13.5施工期运行6竣工退场

14.竣工结算1竣工结算申请2竣工结算审核3甩项竣工协议

14.4最终结清

15.缺陷责任与保修工程保修的原则2缺陷责任期3质量保证金4保修

16.违约1发包人违约2承包人违约3第三人造成的违约不可抗力1不可抗力的确认2不可抗力的通知3不可抗力后果的承担4因不可抗力解除合同

18.保险工程保险工伤保险3其他保险4持续保险5保险凭证6未按约定投保的补救7通知义务

19.索赔1承包人的索赔2对承包人索赔的处理3发包人的索赔4对发包人索赔的处理

19.5提出索赔的期限

20.争议解决1和解2调解3争议评审4仲裁或诉讼5争议解决条款效力第三部分专用合同条款一般约定词语定义合同

1.

1.10其他合同文件包括

①招标文件，

②中标通知书，

③投标书及附件，

④本合同通用条款，

⑤标准规范及技术文件，

⑥施工图纸，

⑦招标预算及工程量清单合同当事人及其他相关方.

1.

2.4监理人名称;资质类别和等级;联系电话；电子信箱;通信地址O.

1.

2.5设计人名称:;资质类别和等级;联系电话;电子信箱;通信地址O

1.

1.3工程和设备

1.

1.

3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括；按通用合同条款

1.

1.

3.9永久占地包括o

1.

1.

3.10临时占地包括o

1.3法律适用于合同的其他规范性文件国家现行的有关法律法规、标准规范4标准和规范.1适用于工程的标准规范包括国家现行的有关标准规范发包人提供国外标准、规范的名称/；发包人提供国外标准、规范的份数/;发包人提供国外标准、规范的名称/O发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求/合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为

①合同协议书，

②招标文件，

③中标通知书，

④投标书及附件，

⑤本合同专用条款，

⑥本合同通用条款，

⑦标准规范及技术文件，

⑧施工图纸，

⑨招标预算及工程量清单图纸和承包人文件.

6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限开工前14天；发包人向承包人提供图纸的数量4套；发包人向承包人提供图纸的内容工程施工所有内容.

6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括提供施工组织设计及管理班组名单及联系方式承包人提供的文件的期限为开工前7天；承包人提供的文件的数量为4；承包人提供的文件的形式为纸质文件；发包人审批承包人文件的期限收到文件后7天内审查完毕

1.

6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定壹套完整的图纸和承包人的相关文件

1.7联络L

7.1发包人和承包人应当在1天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人

1.

7.2发包人接收文件的地点（待定）；发包人指定的接收人为（待定）;承包人接收文件的地点（待定）;承包人指定的接收人为（待定）O监理人接收文件的地点（待定）;监理人指定的接收人为（待定）

1.10交通运输

1.

10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定按通用合同条款

1.

10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定按通用合同条款关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:L

10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由丞包方承担

1.11知识产权

1.

11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属发包人关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求工程施工工期内

1.

11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属发包人关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求/

1.

11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式由承包方承担

1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格/o允许调整合同价格的工程量偏差范围/.发包人发包人代表发包人代表（待定）:姓名;身份证号;职务:;联系电话；电子信箱;通信地址O发包人对发包人代表的授权范围如下O施工现场、施工条件和基础资料的提供提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求开工前7天提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括按通用合同条款提供到位资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求/O发包人是否提供支付担保/o发包人提供支付担保的形式/O.承包人承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容按通用合同条款承包人需要提交的竣工资料套数4套o承包人提交的竣工资料的费用承担承包人自行承担承包人提交的竣工资料移交时间竣工后人天内承包人提交的竣工资料形式要求纸质资料

（6）承包人应履行的其他义务/o项目经理

2.1项目经理姓名（待定）;身份证号（待定）；建造师执业资格等级（待定）;建造师注册证书号（待定）;建造师执业印章号（待定）;安全生产考核合格证书号（待定）;联系电话（待定）；电子信箱（待定）;通信地址（待定）;承包人对项目经理的授权范围如下/关于项目经理每月在施工现场的时间要求每月到场不得少于20天承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任按1000元/天扣除违约金

3.

2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任中标的项目经理原则上不得更换更换项目经理，是违约行为，乙方须支付合同总价的1%的违约金

3.

2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任乙方须支付合同总价的1%的违约金

3.3承包人人员

3.

3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限接到开工通知后7天内

3.

3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任按500元/天扣除违约金

3.

3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求按通用合同条款

3.

3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任每更换一名乙方须支付合同总价的

0.5%的违约金承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任按500元/天扣除违约金

3.5分包

3.

5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括/O主体结构、关键性工作的范围/O

3.

5.2分包的确定允许分包的专业工程包括/O其他关于分包的约定/O

5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定/.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间按通用合同条款.7履约担保承包人是否提供履约担保提供合同总价2%的履约保证金承包人提供履约担保的形式、金额及期限的开工前7天内合同总价保的保证金或银行保函.监理人1监理人的一般规定关于监理人的监理内容详见监理服务合同关于监理人的监理权限详见监理服务合同关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定由承包人承担监理人员总监理工程师姓名（待定）;职务（待定）;监理工程师执业资格证书号（待定）；联系电话（待定）;电子信箱（待定）;通信地址（待定）;关于监理人的其他约定（待定）O商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定

（1）详见监理服务合同;

5.工程质量质量要求

1.1特殊质量标准和要求按通用合同条款关于工程奖项的约定/O

5.3隐蔽工程检查

3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定按通用合同条款监理人不能按时进行检查时，应提前9小时提交书面延期要求关于延期最长不得超过48小时

6.安全文明施工与环境保护1安全文明施工

6.

1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担

6.

1.4关于治安保卫的特别约定按通用合同条款关于编制施工场地治安管理计划的约定/O

6.

1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求按政府有关规定做到文明施工，临时设施整洁在工程竣工验收后，按照要求在规定时间内清场

1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定由发包人承担，该部分费用已包含在合同总价中

7.工期和进度1施工组织设计合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容按通用合同条款施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定开工前7天内发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:收到施工组织设计后7天内

7.2施工进度计划

7.

2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限收到施工组织设计后7天内

7.3开工

7.

3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限开工前7天内关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限；开工前7天内关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限开工前7天内

7.

3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起叫天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同

7.4测量放线发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限开工前7天内工期延误

5.1因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形按通用合同条款

5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为按招标文件补充说明中的条款规定因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限按招标文件补充说明中的条款规定（在投标函附录中必填）不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定按通用合同条款7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件

（1）按通用合同条款;

7.9提前竣工的奖励

9.2提前竣工的奖励按招标文件补充说明中的条款规定（在投标函附录中必填）

8.材料与设备4材料与工程设备的保管与使用.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担由发包人承担样品

6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求按通用合同条款

8.8施工设备和临时设施承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定由承包人承担

9.试验与检验试验设备与试验人员

1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所由承包人提供施工现场需要配备的试验设备由承包人提供施工现场需要具备的其他试验条件由承包人提供

9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定按通用合同条款

10.变更1变更的范围关于变更的范围的约定执行《淳安县政府投资项目工程变更管理实施细则》和《淳安县政府投资项目工程违规变更责任追究暂行办法》（淳监（2015〕25号）的规定如有违反，则按照如下约定，由招标单位追究中标人的违约责任项目工程建设中标单位（施工单位）如有淳监【2015】25号《淳安县政府投资项目工程违规变更责任追究暂行办法（试行）》第六条第

4、第

6、第7款情形之一的，造成工程变更数额较大的，由中标单位按淳监【2015】25号《淳安县政府投资项目工⑶投标企业法人代表资格证书、投标企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目经理证书等资料只需提供复印件并加盖单位公章确认4投标报价大小写应一致，大小写不一致时以大写为准5投标文件的档案袋应粘贴密封

5、现场递交材料1密封后的投标文件；2法定代表人参加开标的法定代表人提供法人资格证明和身份证原件如委托的，提供开标委托书、委托代理人身份证原件；疫情期间需提前到达现场递交投标文件出示绿码和现场体温测量3标书资料费进账单电子回单须盖本单位公章、开标委托书或法人代表资格证明勿放入投标文件档案袋内，若现场不能提供的，将拒绝接受投标文件;4由本公司基本账户开户银行的银行保函若投标保证金是以银行保函形式提交的

6、项目投标费用投标人应自行承担其编制、递交投标文件及踏看现场所涉及的一切费用

7、投标撤回投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前以书面方式通知文昌镇交易中心

8、标书资料费和投标保证金要求

①、标书资料费300元/份，开标前打入开户名淳安县文昌镇人民政府财政所开户行浙江淳安农村商业银行股份有限公司文昌支行账号448不予退还

②、投标保证金

12300.00元以现金的形式，投标保证金用信封或档案袋装好，封面上写上公司名称；或者出具由本公司基本账户开户银行的银行保函

三、评标、定标办法

1、开标时，须由法定代表人或委托代理人凭身份证原件及开标委托书亲自到场，受托人不得再另行委托

2、评标办法:简易评标法程违规变更责任追究暂行办法（试行）》第十一条规定，向招标人承担如下违约责任，并按如下办法结算

①大于3%小于10%（含本数）的，增加的工程量不予计算，同时向招标人支付中标合同款的5%的违约金；

②大于10%小于20%（含本数）的，增加的工程量不予计算，同时向招标人支付合同款的10%的违约金；

③大于20%小于30%（含本数）的，增加的工程量不予计算，同时向招标人支付中标合同款的20%的违约金；

④大于30%小于40%（含本数）的，增加的工程量不予计算，同时向招标人支付中标合同款的30%的违约金；

⑤大于40%的，增加的工程量不予计算，同时向招标人支付中标合同款的40%的违约金变更估价.1变更估价原则关于变更估价的约定:本合同工程量及项目的增加或减少，在中标的工程量清单报价中有类似报价的采用清单中的类似项目综合单价，没有类似项目单价的，由承包人依据《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额2018版》《浙江省通用安装工程预算定额2018版》《浙江省市政工程预算定额2018版》《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额2018版》《浙江省建设工程施工费用定额2018版》《杭州市建设工程造价信息淳安价》《浙江省造价信息》计算并按投标优惠幅度同比例优惠承包人测算的项目单价必须经发包人及监理认可后方可调整

10.

4.2工程变更及签证必须在15天内报建设单位签字盖章，逾期未报的作自动放弃处理，甲方不予受理5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限收到承包人递交的合理化建议7天内审查完毕发包人审批承包人合理化建议的期限收到监理人递交的合理化建议7天内审查完毕承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为发生时双方协商

10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件n《暂估价一览表》

10.

7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第二种方式确定

10.

7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定第3种方式承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定/O

10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定按通用合同条款

11.价格调整

11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定按淳安县有关文件及杭建市发【2018】579号相关条款执行因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整:第1种方式采用价格指数进行价格调整关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定/—;第2种方式采用造价信息进行价格调整2关于基准价格的约定/o专用合同条款

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过—%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过—%时，其超过部分据实调整

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过—%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过—%时，其超过部分据实调整

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过土—%时，其超过部分据实调整第3种方式其他价格调整方式/o.合同价格、计量与支付1合同价格形式

1、单价合同综合单价包含的风险范围

1、人工费、材料费（风险范围以外合同价款调整方法中有约定的除外）、机械费的市场价格变化；

2、施工组织措施费、施工技术措施费（工程量清单有误或非承包人原因的工程变更，而引起技术措施费变化的除外）；

3、一个有经验的承包人可以或应该预见的风险风险费用的计算方法以上风险费用已在合同总价中包含，不再另行计取风险范围以外合同价格的调整方法1）因发包人提供的工程量清单有数量误差或设计变更引起工程量清单项目工程数量的增减，按原有单价计算2）因发包人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起新的工程项目，其相应单价的确定方法为合同中已有适用于变更工程的单价的，按合同已有单价计；合同中有类似适用于变更工程的单价的，参照该单价确定；合同中无类似适用于变更工程的单价的，按以下约定确定单价=预算单价义折算系数，其中预算单价=浙江省2018版定额计算的直接工程费（人工费、机械费按定额计，主材价格确定方法有信息价的按发生当月的《浙江造价信息》（正刊）或《杭州造价信息》（正刊）中的信息价计取〈信息价计取顺序依次为杭州造价信息（正刊）淳安价、杭州造价信息（正刊）、浙江造价信息（正刊），余同〉；当主材无信息价时按发包人确认的市场价格为准）+综合费用（包括企业管理费、利润，按浙江省2018版费用定额中值计取），折算系数二中标价+招标人预算总价当工程量清单编制明显错误或当投标人报价明显高于同期市场价格水平，并且增加工程量与清单同比超过15%的，招标人将保留重新估价的权力，单价的确定方法同上3）发包人根据工程的需要可能对承包范围内的数量和内容进行调整，单价的确定方法同上2预付款

2.1预付款的支付预付款支付比例或金额提交履约担保后7天内向承包人支付合同价的10%预付款预付款支付期限/O预付款扣回的方式工程款支付时扣完

2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限/O预付款担保的形式为/O3计量

3.1计量原则工程量计算规则按通用合同条款

3.2计量周期关于计量周期的约定按月进行，每月25号提交

3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定按通用合同条款

3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定/O

3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第

12.

3.4项［总价合同的计量）约定进行计量/O

3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序/O4工程进度款支付

4.1付款周期关于付款周期的约定转账支付每月25日，承包方向监理工程师提交工程量（计量支付申报表），经复核确认后15天内支付实际完成工程量的70%进度款工程竣工验收合格15天内支付至实际完成工程量的80%工程款，余款待承包人提交结算资料并经审计确认后扣除结算造价

1.5%质量保证金后6个月内付清

4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定按通用合同条款

4.3进度付款申请单的提交1单价合同进度付款申请单提交的约定按通用合同条款2总价合同进度付款申请单提交的约定/3其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定/o

4.4进度款审核和支付1监理人审查并报送发包人的期限收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书2发包人支付进度款的期限按

12.

4.1条款执行发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式/

4.6支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批/o

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批按通用合同条款.验收和工程试车1分部分项工程验收.2监理人不能按时进行验收时，应提前组小时提交书面延期要求关于延期最长不得超过4小时竣工验收

13.

2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定按通用合同条款发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法L

13.

2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限按通用合同条款发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为按500元/天支付违约金承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为按500元/天支付违约金

13.3工程试车

13.

3.1试车程序工程试车内容/O1单机无负荷试车费用由/承担；2无负荷联动试车费用由/承担

13.

3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定/

13.6竣工退场

13.

6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限按通用合同条款

14.竣工结算

14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限在工程竣工验收合格后15天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单竣工结算申请单应包括的内容按通用合同条款

14.2竣工结算审核发包人审批竣工结算申请单的期限收到承包人提交竣工结算申请单14天内完成审批发包人完成竣工付款的期限签发竣工付款证书的14天内完成对承包人的竣工付款关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序按通用合同条款

14.4最终结清

4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数4份o承包人提交最终结算申请单的期限承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后15天内提交最终结清申请单

4.2最终结清证书和支付1发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批单并向承包人颁发最终结清证书2发包人完成支付的期限发包人应在颁发最终结清证书后15天内完成支付

15.缺陷责任期与保修2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限24个月自工程验收合格之日起算

15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定扣留结算造价

1.5%的质量保证金在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第

3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金

15.

3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第3种方式:1质量保证金保函，保证金额为;2%的工程款；3其他方式结算造价的

1.5%工程款

3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第，种方式1在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；2工程竣工结算时一次性扣留质量保证金3其他扣留方式:/o关于质量保证金的补充约定质量保证金待缺陷责任期满后15日内无息退还4保修.

4.1保修责任工程保修期为详见附件

34.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间收到发包人书面或口头通知后48小时内o

16.违约1发包人违约

1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形按通用合同条款

1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法1因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任_/O2因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任__L3发包人违反第

10.1款1变更的范围第2项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任/4发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任_±—o5因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任双方协商确定6发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任/O7其他/o

1.3因发包人违约解除合同承包人按

16.

1.1项发包人违约的情形约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同2承包人违约

2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形按通用合同条款

2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法按招标文件补充说明中的条款规定

2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定给发包人造成的损失按实赔偿，损失费用如履约保证金不足部分向承包人追加索赔发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式双方协商解决

17.不可抗力1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形—O

17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后竺天内完成款项的支付

18.保险1工程保险关于工程保险的特别约定承包人应按国家、浙江省、杭州市有关规定办理相关保险并自行支付保费（主要包括施工场地内自有人员办理意外伤害保险、施工机械设备办理保险等），其中涉及发包人保险利益的，应将发包人列为被保险人发生事故，除保险公司理赔外，发包人不承担任何费用其他保险关于其他保险的约定/承包人是否应为其施工设备等办理财产保险按

18.1条款执行通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定按通用合同条款

20.争议解决

20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定查

20.

3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定/O选定争议评审员的期限/O争议评审小组成员的报酬承担方式/O其他事项的约定/

20.

3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定/

20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第1向/仲裁委员会申请仲裁;2向人民法院起诉

3、本工程预审价为

619127.00元暂列金为

0.00元，暂估价为

0.00元（暂列金、暂估价不优惠），基准优惠幅度为10%-17%（优惠幅度每间隔

0.2%为一个点）

4、评标基准价确定在投标截止时间后、开启标书之前，由建设单位派出1位代表当场在优惠幅度范围内抽取一个优惠率，作为基准优惠率，然后计算评标基准价，评标基准价=招标人预审价（扣除不优惠金额）X（1—基准优惠率）+不优惠金额

5、投标文件的符合性审查投标总报价应当在规定的招标优惠报价有效范围内（

513875.41元〜

557214.30元）（精确到分），不在优惠报价有效范围内的投标书为废标并对有效报价相对接近评标基准价前5名投标人进行符合性审查，如审查不通过的，依次顺延，符合性审查内容

（1）投标人是否满足招标文件载明的企业资质、项目经理资格、安全生产许可证（如行业规定不作要求的除外）等条件和标准的；【包括

1、企业安全生产许可证是否过期，

2、企业是否停止市场活动，

3、企业资质是否符合要求，

4、建造师是否停止市场活动，

5、建造师有无安全考核证书（B证）（如行业规定不作要求的除外），

6、建造师安全考核证书（B证）是否过期，

7、建造师资格是否符合要求，

8、建造师资格是否过期】取消的部分企业和项目经理安全等资质，可参考附件杭州市撤销行政许可决定书名单（淳安县）

（2）投标人是否按照招标文件的要求提交投标保证金的；

（3）是否被有关行政监管部门通报限制投标且在限制期内的（以相关行政部门公布的受限地域范围为准）；

（4）是否存在全国范围内发生重、特大安全生产事故或骗取中标，严重违约等情形，被行政主管部门处理的（以处理文件生效日起为准）

6、确定中标候选人通过评标小组符合性审查后，应当确定投标人报价与基准价差的绝对值最接近的投标报价为中标候选人;若与基准价差的绝对值相等时则确定低于评标基准价投标报价为中标候选人；当出现两个及以上报价相同的中标候选人时则用抽签决定以数字大者为中标候选人合同价以中标公司的报价为准禁止私下交易和随意放弃中标，否则投标保证金不予退还

7、有下列情况之一，否决投标附件协议书附件附件1:承包人承揽工程项目一览表专用合同条款附件附件2发包人供应材料设备一览表附件3工程质量保修书附件4主要建设工程文件目录附件5承包人用于本工程施工的机械设备表附件6承包人主要施工管理人员表附件7分包人主要施工管理人员表附件8履约担保格式附件9预付款担保格式附件10支付担保格式附件11暂估价一览表附件1:承包人承揽工程项目一览表发包人供应材料设备一览表工程质量保修书发包人（全称）承包人（全称）发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书一\工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目具体保修的内容，双方约定如下

二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为拴年;.装修工程为鼠年；.电气管线、给排水管道、设备安装工程为鼠年；.供热与供冷系统为虱个采暖期、供冷期；.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为鼠年；.其他项目保修期限约定如下质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算

三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金

四、质量保修责任.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修.质量保修完成后，由发包人组织验收

五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担

六、双方约定的其他工程质量保修事项/工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满发包人（公章）承包人（公章）地址地址法定代表人（签字）法定代表人（签字）委托代理人（签字）委托代理人（签字）电话电话传真传真开户银行开户银行账号账号邮政编码邮政编码主要建设工程文件目录承包人用于本工程施工的机械设备表承包人主要施工管理人员表分包人主要施工管理人员表履约担保（发包人名称）鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于—年—月—日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保.担保金额人民币（大写）元（¥）o.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁

6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效担保人（盖单位章）法定代表人或其委托代理人（签字）地址邮政编码电话传真年月H

（1）、投标截止时间后收到的投标文件；

（2）、存放投标文件的档案袋未按要求密封的；

（3）、开标时，法定代表人或开标委托人（以开标委托书载明为准）未能提供身份证原件、开标委托书或法人代表资格证明

8、同一项目经理中标同一天开标的项目总额不得超过两个

9、有下列情况之一，投标文件为无效或废标

（1）、投标文件封面（内外封面一致并加盖公章）、投标函及投标承诺书未盖投标单位印章，或法定代表人未签字或盖章的，投标承诺书项目经理未签字的项目经理在本单位缴纳的近三个月社保证明没有的并未加盖单位公章的

（2）、投标报价未按规定要求进行报价的（精确到分），报价有涂改的

（3）、投标报价超出招标文件规定的有效报价范围的

（4）、一个档案袋内装有两份及以上不同投标文件且未声明哪份投标文件有效的

（5）、未能按要求提交投标保证金的或出具银行保函的

（6）、未响应招标文件中提出的各项实质性要求和条件的

（7）、投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的

（8）、委托代理人、拟派本工程项目经理不得同时在两家及以上用人单位缴纳社会保险或多地参保，否则一经查实，取消其中标资格

四、中标有关事项

1、中标候选人经公示贵个工作日无异议，按招标文件要求，凭有关资料领取中标通知书，同时向业主全额缴纳履约保证金为合同价的，九

2、中标单位在接到中标通知后五天内与建设单位签订施工合同、廉政责任书和安全生产协议，合同原件交一份到镇交易中心，并在合同规定时间内开工投标人无故放弃中标资格的或中标人未能在规定期限内提交履约保证金和签订施工合同的，其投标保证金不予退还，并取消其中标资格，一年中出现三次及以上此情况的，列入本镇小额交易“黑名单”

3、项目施工、质量保证、安全生产、价款支付、保养保修等内容按合同约定和有关法律、法规的规定执行

4、工程质量等级为合格预付款担保（发包人名称）根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于—年一月一日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保.担保金额人民币（大写）元（¥）.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效担保人（盖单位章）法定代表人或其委托代理人（签字）地址邮政编码电话传真年月0支付担保（承包人）鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于—年—月一日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保一保证的范围及保证金额.我方的保证范围是主合同约定的工程款.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%数额最高不超过人民币元（大写）o

二、保证的方式及保证期间.我方保证的方式为连带责任保证.我方保证的期间为自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后—日内.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整

三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付

四、代偿的安排.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付

五、保证责任的解除.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起一个工作日内将本保函原件返还我方\V免责条款.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任但主合同第10条（变更）约定的变更不受本款限制.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任

七、争议解决因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的按下列第种方式解决

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向人民法院起诉

八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效担保人（盖章）法定代表人或委托代理人（签字）地址邮政编码传真年月日附件n1M材料暂估价表11-3专业工程暂估价表

五、其它要求本招标文件未尽事宜按现行招标投标的有关法律法规和规定执行淳安县文昌镇人民政府淳安县文昌镇小额公共资源交易中心2021年07月26日（用作档案袋外、投标文件的封面）建设工程施工投标文件工程名称淳安县2021年村道公路大中修工程（文昌镇新淳线至下坞）投标单位（盖公章）法定代表人或其委托代理人（盖章或签字）日期年月__日致淳安县文昌镇人民政府:

1、根据已收到贵方的招标编号为的淳安县2021年村道公路大中修工程（文昌镇新淳线至下坞）的招标文件遵照有关规定，我单位研究上述招标文件及其他有关文件后，愿以人民币（大写）（小写）元的投标报价并按图纸、合同条款等的条件要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，放弃提出含糊不清或误解的权力

3、一旦我方中标，我方保证在合同协议书中规定的开工日期开始施工并在合同协议书中规定的预计竣工日期完成和交付全部工程，共计日历天内竣工并移交全部工程

4、一旦我方中标，我们承诺质量标准为合格

5、如果我方中标，我方将按照规定提交合同价2%的履约保证金

6、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束如果在投标有效期内撤回投标，投标保证金将不予退还

7、贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分

8、我方的金额为人民币（大写）（小写）元的投标担保与本投标函同时递交

9、本工程项目经理为（必须与投标人提供的项目经理一致）投标人（盖章）法定代表人（盖章或签字）日期年月日投标承诺书致淳安县文昌镇人民政府:本公司已详细阅读淳安县2021年村道公路大中修工程（文昌镇新淳线至下坞）之招标文件现自愿就参加该工程投标有关事项向招标单位郑重承诺如下

1、遵守中华人民共和国、浙江省、杭州市、淳安县有关招投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序

2、投标文件无虚假不实内容若评标过程中查有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标保证金

3、工程实施过程中，保证按照投标文件承诺派驻人员及投入设备

4、保证本公司未处在不良行为公示期（公示范围以相关行政管理部门公布的受限地域范围为准）

5、保证本公司未处在财产被接管、冻结、破产状态

6、投标人对《淳安县政府投资项目工程违规变更责任追究暂行办法》条款作了充分的理解，自愿响应和完全接受《淳安县政府投资项目工程违规变更责任追究暂行办法》的追责条款对投标人予以追责和处罚本公司若违反以上承诺，将无条件接受有关监督管理部门的调查，并愿意承担取消中标资格、没收投标保证金及限制在淳安县投标等一切法律责任投标单位（盖章）法定代表人（盖章或签字）项目经理（签字）项目经理电话日期年月日注投标人必须对投标承诺书作出承诺，项目经理人必须本人签字，否则该投标书为废标序号市级县级名称撤销告知书文号姓名/企业名称现聘用企业名称事项名称1杭州淳安县浙建许撤决字

（2018）第62号蒋忠平杭州港通水利水电工程有限公司建造师执业资格注册（二级建造师初始注册）2杭州淳安县浙建许撤决字

（2018）第125号张洁杭州千岛湖狮城建筑有限公司建造师执业资格注册（二级建造师初始注册）3杭州淳安县浙建许撤决字

（2018）第126号余小琴杭州千岛湖狮城建筑有限公司建造师执业资格注册（二级建造师初始注册〉4杭州淳安县浙建许撤决字

（2018）第143号余晓明杭州千岛湖狮城建筑有限公司建造师执业资格注册（二级建造师初始注册）5杭州淳安县浙建许撤决字

（2018）第287号胡建瑶淳安新都建设有限公司施工单位的专职安全生产管理人员安全任职资格审批（C证延期）6杭州淳安县浙建许撤决字

（2018）第294号徐挥进淳安第二建筑有限公司施工单位的专职安全生产管理人员安全任职资格审批（C证延期）7杭州淳安县浙建许撤决字

（2018）第351号王炜浙江秀水环保有限公司施工单位的主要负责人安全任职资格审批（A证延期）8杭州淳安县浙建许撤决字

（2018）第371号徐润淳安迎旭建筑工程有限公司施工单位的项目负责人安全任职资格审批（B证延期）9杭州淳安县浙建许撤决字

（2018）第413号石春晓浙江昌湖建设有限公司施工单位的项目负责人安全任职资格审批（B证核准）10杭州淳安县浙建许撤决字

（2018）第422号吴绍东浙江鼎厦建设工程有限公司施工单位的项目负责人安全任职资格审批（B证核准）11杭州淳安县浙建许撤决字

（2018）第439号王兴淳安县龙鼎建筑装饰工程有限公司施工单位的项目负责人安全任职资格审批（B证核准）12杭州淳安县浙建许撤决字

（2018）第515号李荥杭州环誉建筑有限公司施工单位的项目负责人安全任职资格审批（B证核准）13杭州淳安县浙建许撤决字

（2018）第476号方梅兰杭州方业建设有限公司施工单位的专职安全生产管理人员安全任职资格审批（C证核准）14杭州淳安县浙建许撤决字

（2018）第477号汪晓燕杭州方业建设有限公司施工单位的专职安全生产管理人员安全任职资格审批（C证核准）单位工程名称建设规模建筑面积（平方米）结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格（元）开工日期竣工日期序号材料、设备品种规格型号单位数量单价（元）质量等级供应时间送达地点备注文件名称套数费用（元）质量移交时间责任人序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率kW生产能力备注名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目

一、总部人员项目主管其他人员

二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目

一、总部人员项目主管其他人员

二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注序号专业工程名称工程内容金额小计。