土建总承包招标文件最终

土建总承包招标文件最终大连派思燃气系统股份有限公司生产基地项目施工总承包招标文件项目名称大连派思燃气系统股份有限公司生产基地项目招标人大连派思燃气系统股份有限公司（公章）联系人范子新联系电话:0411-39961111-12152012年8月15日注；外埠企业入辽、入连备案通知书中标人如不能补办，承担一切责任及有关缺失＞中标招标人以书面形式通知中标人、授予合同中标人在接到中标通知书后两日内到招标人处领取合同文本.合同签订

1.

13.1中标人应在领取合同文本后五日内与招标人签订施工合同

13.2中标人存在下列行为之一

2.1因中标人过错而未能按照规定与招标人签订施工合同；

2.2于投标有效期终止之前撤回投标文件；

2.3经查实弄虚作假或者与其他投标人串通骗取中标；

2.4因中标人过错而未能按照规定向招标人提交履约担保；

1.

13、其它未尽事宜将依照答疑文件执行第二章投标文件编制

2.1＞投标函应包含内容及编制业法人证明、身份证复印件投标人授权委在书、身份证复印件投标函（格式见附录）企业资质证书、营业执照、安全许可证复印件项目经理投标承诺书

2.L6项目经理部构成表；项目经理、技术负责人等项目人员资格证书、身份证、毕业证及身份证复印件；项目经理、技术负责人简历、业绩质量、安全及环境认证书复印件，企业信用等级复印件企业近三年同类工程业绩及证明材料（合同、施工许可证复印件）获奖证书复印件有关要求企业务必是独立法人，建筑工程总承包贰级资质或者以上项目经理务必是建筑工程一级注册建造师，技术负责人务必是工民建专业高级工程师，造价师应是注册造价师或者造价员目部人员年龄构成应老、中、青结合

2.

1.

10.4项目部专业工程师土建工程师很多于1人；测量工程师很多于1人；给排水工程师很多于1人；采暖，通风工程师很多于1人；电气工程师很多于1人；钢结构工程师很多于1人；质量总监、质检员很多于1人；安全总监、安全员很多于2人；档案员很多于1人；其它管理人员若干

2.

2、技术标书的编制技术标书编制应满足《施工组织设计规范》要求内容全面技术标书应技术先进、经济合理、安全可靠施工进度计划要有各分部分项工程计划、土方回填、内外装修、水、暖、电、风、消安装、工程达竣工标准等的节点工期施工进度计划要有各阶段保证措施及阶段工期违约承诺施工总进度计划使用横道图或者时标网络计划图表达均可2・2・4各分部分项工程施工措施应符合本工程设计图纸及现场实际特别是钢结构工程施工方案，务必充分研究施工图纸、掌握本工程钢结构连接节点的复杂多样性，有针对性的编制钢结构制作、运输、构件堆放及钢结构安装的施工方案劳动力、材料、机械设备、办公设备、测量及检测设备投入计划应满足本工程需要，有保证措施要有质量保证体系质量验收程序及检测方法要编制本工程质量操纵要点、部位、操纵措施要有质量违约承诺

2.

2.7楼板内电气预埋管线敷设完毕后，应将预埋管线的位置在楼板上做出明显的标记，假如因标记不明显或者标记错误而被其它施工单位施工损坏，缺失由投标人承担

2.

2.8要有安全生产与文明施工管理体系与安全生产、文明施工目标及措施有结合本项目的危险源分析及相应预案要做安全违约承诺；

2.

2.9需编制总承包管理与服务专篇

2.

2.

9.1总承包管理总承包单位对总包工程、业主指定分包及直接发包工程实施总包管理，对工程工期（进度）、质量、安全、文明施工承担总包法律责任总包单位负责统一计划、统一验收（总包单位牵头并以总包单位名义）、统一归档、统一协调调度要针对性的编制管理方法、程序及表格业主供应材料、半成品、设备验收、保管、使用程序、方案及相应表格

2.

2.

9.2总包单位应提供总包服务如提供外脚手架、大型垂直运输设备（塔吊、电梯等）、安全网、四口、四临边防护等安全防护措施，各个分包施工作业面的提供及施工条件的保证，建筑垃圾统一堆放地点的提供及统一排放电源接供点提供至分包做业面，统一实施施工用电安全设施系统及安全防火系统，负责同意政府有关监督部门的检查统一竣工档案编制要编制总包服务项目一览表，要有总包服务承诺

2.

2.10要贯彻“四节一绿”与住建部提倡“十项新技术”，编制新技术应用专篇，要有新技术应用违约承诺鼓励应用建筑业十项新技术

2.

2.

10.1地基基础与地下空间工程技术

2.

2.

10.2高性能混凝土技术

2.

2.

10.3高效钢筋与预应力技术

2.

2.

10.4新型模板及脚手架应用技术

2.

2.

10.5钢结构技术

2.

2.

10.6安装工程应用技术

2.

2.

10.7建筑节能与环保应用技术

2.

2.

10.8建筑防水新技术

2.

2.

10.9施工过程监测与操纵技术

2.

2.

10.10建筑企业管理信息化技术

2.1K要按基础、主体、装饰三阶段绘制施工平面布置、施工临电、临水与临时设施布置图；施工临时用电、用水计算临时设施一览表商务标编制

3.1投标报价

3.

1.1使用2008辽宁省计价定额及辽宁省与大连市现行文件执行，材料价格按照2012年2季度《大连市工程造价信息网》中金州新区价格执行，网刊中没有的材料，施工单位报价中应表达材料单价、厂家、品牌，中标后甲方可指定厂家、品牌，其价格波动在±5%之内不予调整超过±5%以外部分可调整

3.

1.2人工费按照辽宁省及大连市现行文件执行

3.L3取费按照辽宁省《建设工程费用标准》中规定的一类工程取费标准计取

3.

1.4劳动保险由甲方代扣代缴，不计入施工单位报价中

3.

1.5安全文明施工费由甲方代扣代缴，不计入施工单位报价中

3.

1.6规费按照中标企业规费证计取

3.

1.7材料的检验试验费由甲方缴纳

3.

1.8冬雨季施工费按照1%计取如冬季施工，按实计算

3.

1.9排污费按照实际发生或者由甲方缴纳

3.

1.10砂浆现场搅拌

3.

1.11人工挖孔桩长暂按6m计算

3.

1.12道路只计算结构层，土方不计

3.

1.13路边石按照花岗岩计算原图设计道路路面为中粒沥青碎，报价时面层改为细粒

2.

3.2工程报价范围

2.

3.

2.1建筑工程界面及说明各专业均按图纸内容报价电气工程中不包含变电所内变压器、开关柜部分电梯工程电梯安装工程不在本次招标范围内，门洞、机房吊钩、一次电源、机房照明在本次招标范围内

2.

3.3招标人指定分包、直接发包工程内容:

2.

3.

3.K有线电视、电话、宽带、网络、监控、门禁等弱电工程（预埋除外）

2.

3.

3.2煤气工程

3.

3.

3、场区外网工程（热力、电力、通讯、燃气管线铺装）2・3・3・

4、电梯工程通风空调工程（不含厂房四周通风机及配线、屋面通风器、换热站）精装修工程

2.

3.

3.

7.竖向工程（挡土墙、道路铺装、景观绿化、楼体亮化等）

2.

3.4工程材料要求

2.

3.

4.1水泥大水、小野田（包含结构及楼地面）

2.

3.

4.2钢筋通钢、新抚钢、凌钢、西钢

2.

3.

4.3钢结构钢材通钢、鞍钢

2.

3.

4.4模板主体结构使用新竹胶板或者多层板大型钢模板

2.

3.

4.5安装工程材质要求

2.

3.

4.6承包人应根据施工图与技术规范施工，本技术标准与要求应被认为是施工图的补充或者说明，假如本技术要求与施工图与技术规范的表述有不一致之处，以本技术标准与要求为准

2.

3.

4.7材料的品牌

2.

3.

4.8投标人应填写《材料清单品牌表》，说明其拟在本工程中所用材料的品牌材料清单品牌表

2.

3.

4.9投标人在上表中填写拟在工程中使用材料的品牌未经招标人、总监同意，不得在实际使用中更换，即使招标人、总监同意更换，也应使用质量更好的产品，假如该产品价格低于原承诺产品，差价应从合同总价中扣回假如价格高于原承诺产品，差价不补，合同总价也不调整

2.

3.

4.10本材料表至少应覆盖招标人推荐材料品牌表中的材料种类，如有遗漏，将被认为对遗漏的品种招标人能够任意选择招标人推荐品牌中的任何品牌

2.

3.

4.H招标人推荐材料招标人推荐材料表

2.

3.

4.12《招标人推荐材料表》以外的要紧材料应使用性价比高的著名品牌的产品，投标文件中应注明这些材料的品牌，需著名品牌的材料包含PE雨水管、虹吸雨水斗、铸铁雨水斗、柔性铸铁管及配件、不锈钢卡箍、衬塑热镀锌钢管及配件、热镀锌钢管、沟槽式卡箍联接配件、消火栓箱、消火栓及配件、生活给水系统阀门（DN50及以上）、浮球阀、采暖系统阀门（DN50及以上）、不锈钢波纹膨胀节等

2.

3.

4.13招标人采购的设备与材料

2.

3.

4.

13.1投标人应提早向招标人提交由招标人采购，投标人安装的设备材料清单（《甲供设备与材料清单》、参见第三条招标人采购的设备与材料），包含规格型号、数量、进货日期等内容，因清单不准确而给招标人造成的经济缺失由投标人承担

2.

3.

4.

13.2《甲供设备与材料清单》中的设备材料进场时，投标人负责验收、卸车、场内运输、保管，直至工程竣工验收结束在施工期间发生的甲供设备材料损坏、丢失均由投标人负责，给招标人造成的经济缺失由投标人赔偿

2.

3.

4.14进场材料务必三证齐全，二次试化验合格

2.

3.

4.15材料物理、化学性能务必满足设计图纸要求

2.

3.5甲供（招投人）材料及设备的约定

2.

3.

5.1甲供材及设备的种类空调设备、客梯、变压器、配电柜、配电箱等由招标人自行采购

2.

3.6材料调差本工程两大主材（钢材、水泥）价格假如波动较大将产生一定风险，因此给予调整价格差价

2.

3.7措施费项目为固定报价，中标实施后将不予调整投标报价应包含完成合格产品与确保安全生产、文明施工、环境保护、与成品保护所采取的辅助工作与措施费用，包含技术措施费、施工措施费、以确保实现工期目标与管理目标投标人应结合本标工程的实际情况认真填报措施项目清单计价表，不得做象征性报价，否则认为不合理报价投标人应充分考虑停电、停水、风暴、防洪、排涝、环卫、市容、环保、二次搬运、冬雨季施工、确保工期、现场作业条件、限制施工交叉作业、成品保护等所需的设计、施工、安装、运行与保护的一切费用与工期，与受此影响所造成的一切费用

2.

3.8投标人施工期间建筑垃圾的外运、弃渣、弃土由投标人自行解决，有关项目报价应包含此项费用有关施工场地交通、环卫、与施工噪音管理等手续由承包人负责办理并承担其费用，包含承包人责任造成的罚款，有关项目报价中应包含此项费用，中标后招标人不再进行该项费用及由此引起工期拖延的调整

2.

3.9投标人负责施工现场的安全生产、文明施工、临时设施、后勤卫生、现场垃圾清运、环保、消防、保卫等各项管理工作费用按国家与地方有关管理规定执行如有违犯，由此造成的一切责任及缺失均由承包人负责

2.

3.10投标人在施工中造成场地内外道路、管线、设施及其他基础设施损坏，其费用投标人自负2・3・11投标人有责任为发包人、设计代表、监理工程师与质检部门对工程的检验免费提供方便

2.

3.12总包管理费及总包服务费，报标单位需填报对业主指定分包项目计取管理费的标准即0—

2.0%（计取基数为分包合同额，不含设备费及甲供材料）对分包的管理范围及方案应在技术标的编制中予以说明

2.

3.13报价中应包含投标人为自己的雇员、分包、设备、财产等所作的人身与财产保险的费用，与第三方责任险2・3・14投标人应写出投标报价说明，列出管理费、利润的计取基数与比列

2.

3.15投标报价应与施工组织设计密切有关，不同意报价与施工组织设计严重脱节第三章、合同条款使用建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）（大连2005版）文本

（一）协议书发包人（全称）大连派思燃气系统股份有限公司承包人（全称）中标人第一章、投标须知2工程概况2工程建设要求2招投标方式、承包方式4投标人资质等级及业绩要求4投标的具体事项4投标费用及投标保证金5投标文件6开标、评标6中标9予合同9合同签订9其它9编制・♦♦・・・♦・10投标函应包含内容及编制10技术标书的编制10商务标编制12第三章、合同条款17

（一）协议书18（-）合同通用条款内容（略）21

（三）专用条款21第四章图纸41第五章投标文件格式（部分）42封皮42投标函43标文件商务部分格式60技术标书格式68依照《中华人民共与国合同法》、《中华人民共与国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平与诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同

一、工程概况工程名称大连派思燃气系统股份有限公司生产基地项目工程地点中心工业区103-23号工程内容房屋建筑工程施工总承包工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号资金来源自筹资金

二、工程承包范围承包范围执行招标文件界定范围

三、合同工期开工日期2012年09月01日竣工日期2013年11月15日

四、质量标准工程质量标准竣工验收合格

五、合同价款金额（人民币大写）¥

六、构成合同的文件构成本合同的文件包含

（1）本合同协议书

（2）本合同专用条款

（3）中标通知书

（4）招标文件

（5）投标书及其附件

（6）发承包双方确认的工程报价单

（7）本合同通用条款

（8）标准、规范及有关技术文件

（9）图纸

（10）工程量清单双方有关工程的洽商、变更等书面协议或者文件视为本合同的构成部分

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别给予它们的定义相同

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限与方式支付合同价款及其他应当支付的款项

十、合同生效合同订立时间年月日合同订立地点本合同双方约定后生效Q发包人（公章）住所法定代表人委托代理人电话传真开户银行帐号邮政编码:合同备案情况备案机构（盖章）备案机构（盖章）经办人经办人年月日年月日

（二）合同通用条款内容（略）

（三）专用条款

一、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序

2.1合同文件构成及解释顺序如下

1.本合同协议书，

2.本合同专用条款，

3.中标通知书，

4.招标文件，5投标文件，

6.发承包双方确认的工程量清单报价，

7.本合同通用条款，

8.标准规范及有关技术文件，

9.图纸，

3、语言文字与适用法律、法规本合同除使用汉语外，还使用不使用其它语言文字需要明示的法律、法规、规章国家现行的法律、法规、规章及省、市有关规定

4、适用标准、规范适用标准、规范名称国家现行标准、规范发包人提供标准、规范的时间承包人自备国内没有相应的标准、规范时的规定不使用

5、图纸发包人向承包人提供图纸套数6套发包人向承包人提供图纸日期工程开工前发包人对工程的保密要求与保密期限未经发包人同意，承包人不得向任何第三方泄密

6、通知1承包人的地址发包人的地址大连开发区福泉北路42号工程师的地址施工现场

二、工程管理人员

7、工程师监理单位委派的工程师姓名发包人代表的工程师姓名3其他需要取得发包人批准的权利以发包人授权书为准

8、项目经理1项目经理的名

三、双方通常权利与义务

9、发包人工作3发包人应按约定的时间与要求完成下列工作1施工场地具备施工条件的要求及完成的时间开工前施工现场所有障碍清理完毕并具备施工条件2将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点与供应要求施工用电、生活用水的接口，开工前3日，由发包人提供红线内接口至施工作业区域之间的管线敷设由承包人负责3施工场地与公共道路的通道开通时间与要求开工前开通应保证施工通行的需要4工程地质与地下管线资料的提供时间开工前3日内5由发包人办理所需证件、批件的名称与完成时间开工前办理完毕

（6）水准点与座标操纵点交验要求开工前3日内，发包人以书面形式向承包人交验

（7）图纸会审与设计交底时间承包人接到施工图纸十五内

（8）协调处理施工场地周围地下管线与邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作协调承包人做好保护工作，不承担有关费用

（9）双方约定发包人应做的其他工作另行协商发包人委托承包人办理工作另行协商

10、承包人工作2承包人应按约定时间与要求，完成下列工作

（1）需由设计资质等级与业务范围同意的承包人完成的设计文件提交时间“不使用”

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间施工前报工程进度总报表，每月28日向发包人提供当月实际完成的工程量及形象进度，并报下月的工程进度计划表各三份

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明、保护设施的责任与要求由承包人承担全部责任与费用，如未履行义务造成工程、财产与人身伤害，承担责任及所发生的费用，扣除安全生产与文明施工措施费

（4）向发包人提供的办公与生活房屋及设施的要求“不使用”

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等手续由承包人办理并承担费用，发包人给予配合，承包人施工务必满足施工时间及合同工期的需要

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担工程竣工验收合格且交付给发包人之前的成品保护由承包人负责保护并承担费用

（7）施工场地周围地下管线与邻近建筑物、构筑物（包含文物保护建筑）、古树名木等的保护要求与费用承担按照要求，做好上述项目的保护，并承担因施工造成损害的责任与赔偿费用特别要做好场区范围内温泉井、冷水井保护温泉井、冷水井保护要制定保护方案

（8）施工场地清洁卫生的要求达到大连市的有关规定，承担因违反规定而造成的缺失与罚金

（9）总承包管理1）总承包单位对总包工程、业主指定分包及直接发包工程实施总包管理，对工程工期（进度）、质量、安全、文明施工承担总包法律责任总包单位负责统一计划、统一验收（总包单位牵头并以总包单位名义）、统一管理、统一协调调度要针对性的编制管理方法、程序及表格2）总承包人务必全面编制由发包人直接分包、指定分包工程施工队伍的进场计划，明确分包队伍进场时间、人员数量及专业、工种要求、配备设备要求如因总承包人计划提供不及时或者计划漏项而影响工期，责任由总承包人承担3）总承包人编制发包人供应材料、半成品、设备验收、保管、使用程序、方案及相应表格总承包人应充分考虑材料与设备订货，加工、运输的务必时间，向发包人及时提交发包人供应材料、半成品、设备到货时间、数量、规格、质量标准表如因总承包人表单提供不及时或者漏项而影响工期，责任由总承包人承担4）总包单位应提供总包服务如提供现有外脚手架、大型垂直运输设备（塔吊、电梯等）、安全网、四口、四临边防护等安全防护措施，各个分包施工作业面的提供及施工条件的保证，建筑垃圾统一堆放地点的提供及统一排放电源接供点提供至分包做业面，统一实施施工用电安全设施系统及安全防火系统，负责同意政府有关监督部门的检查统一竣工档案编制满足总包服务项目一览表要求（见投标文件）

（10）约定承包人应做的其他工作及费用承担另行协商

（11）未履行上述各项义务，造成发包人缺失的，承包人赔偿发包人有关缺失

四、施工准备

11、施工组织设计与进度计划H.1承包人提供阶段施工组织设计与工程进度计划的时间与要求a工后二周内工程师确认的时间提交施工组织设计后一周内

12、施工准备

12.8发包人提供给承包人的工地范围、时间及次序约定开工前3天按双方具体约定

12.10红线外临时占地租用费用承担约定受益人承担

五、施工工期开工日期2012年9月1日竣工日期2013年11月1日

13、开工及延误开工

13.1单项工程工期约定按照招标文件约定执行

13.3延期开工缺失赔偿费及限额约定由于非承包人原因引起的延期开工，工期相应顺延，但承包人不能得到延期开工的经济赔偿因承包人原因引起的延期开工，若不能获得发包人同意，每延误一天由承包人支付合同价格千分之二的违约金，超过十天以上时，发包人有权解除合同，且责任由承包人承担

16、工程竣工

16.3提早竣工的约定双方协商

六、材料设备供应

17、发包人供应材料设备1发包人供应材料设备清单由投标人按招标文件有关条款编制5发包人供应材料设备的结算办法不使用发包人按招标文件约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责发包人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿

18、承包人供应材料设备包人采购材料设备的约定承包人在耍紧材料（设备）采购前，务必于该材料（设备）的合理生产加工周期之前的十四日内，将材料（设备）样品或者构件报送招标人进行确认、复核并封样，经发包人批准后方可订货及采购材料采购进场时，务必经监理工程师、招标人再次确认、复核批准后方能使用在工程中如上述报送的材料不符合发包人要求，发包人保留该材料、设备甲供的权利承包人假如未经发包人书面许可使用，按照已施工该种材料价款的10%处以罚款并按招标人的要求整改及承担因此给发包人造成的经济缺失5由承包人采购材料设备，务必符合投标报价确定生产厂或者供应商

19、材料设备检验3检验费用的约定

（1）承包人承担检验费用的材料、设备承包人承担本工程所有项目进入施工现场各类材料、设备等试验、检测与为此提供的样品、试件等一切费用

（2）发包人承担检验费用的材料、设备不使用

七、质量与检验.工程质量与检验标准执行招标文件的工程建设要求2）隐蔽工程、中间验收验收内容与时间要求工程具备隐蔽条件或者达到规定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或者中间验收前48小时以书面形式通知监理工程师发包人验收通知包含隐蔽与中间验收的内容、验收时间与地点承包人准备验收记录，经监理工程师及业主工程师验收合格，发包人在验收记录上签字后，承包人可继续进行施工验收不合格，承包人在限定的时间内修改后重新验收3）、验收记录签字发包人主管领导、发包人工程师、监理工程师、承包人三方签字认可4）重新检验与验收5）、当发包人要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或者开孔，并在检验后覆盖或者修复检验合格，发包人承担由此发生的全部价款，赔偿承包人缺失，并相应顺延工期检验不合格，承包人承接发生的全部费用，工期不予顺延6）、建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国颁发的施工验收规范与质量检验标准及时进行验收验收合格的，发包人应当按约定的工程款支付方式支付价款，并接收该建设工程7）、建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用

24、工程试车1工程试车内容与费用的承担“不使用”

八、安全与文明施工

25、安全施工承包人安全责任的约定承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时同意行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患由于承包人安全措施不力造成事故的责任与因此发生的费用，全部由承包人承担2发包人安全责任的约定发包人应遵守国家有关工程建设安全生产的各项管理规定，因发包人原因造成的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用

九、合同价款、工程量确认与工程款支付

30、合同价款1确定合同价款的方式:固定价格合同，合同价款约定后，任何一方不得擅自改变使用固定价格合同，合同价款中包含的风险范围固定价格合同，综合单价不作调整包含材料设备价格波动、工期拖延等不可预见等因素（钢材、水泥价格除外），既价格的风险完全由投标人承担除钢材、水泥、人工费动态调整、设计变更及现场签证外，合同总价不作调整如发生设计变更及现场签证，变更部分工程量按实际计算，措施费用按招标文件规定，投标措施费用为一次性包死，工程竣工结算时不得调整投标报价风险详见招标文件风险范围以外合同价款调整方法同

2.

3.1条投标报价使用可调价格合同时，合同价款调整方法不使用使用成本加酬金合同的约定不使用

31、工程量确认本工程使用的工程量计算规则V《建设工程工程量清单计价》J其他工程量计算规则执行2008年《辽宁省建设工程计价根据》的计算规则

31.3承包人向工程师提交已完工程量报告的时间每月28日向发包人提供当月实际完成的工程量及形象进度，并报下月的工程进度计划表各三份

32、工程款（进度款）支付发包人向承包人支付工程款预付款的时间与金额或者占合同价款的比例不使用

32.2工程款支付比例、时间及要求.合同签定后，开工前7日付合同总价的3%.基础梁全部施工完毕（±0），付基础部分造价的70%（需扣回预付3%）.框架封顶后，付钢筋税框架造价的70%.围护墙、屋面防水、轻钢屋面施工完毕后付本项目总价的70%第一章、投标须知工程概况

1.

1.1工程名称大连派思燃气系统股份有限公司生产基地项目

1.L2建设地点开发区福泉北路，中心工业区103-23号地

1.

1.3工程范围大连派思生产基地项目总用地面积22806m2占地面积

13630.65m2建筑面积

15818.67痛.建筑内容为一层生产厂房，局部5层，结构为排架

1.

1.4工程性质工业项目LL5工程内容建筑、结构、初装修、给排水、动力配电及照明、采暖、通风、空调卡消防、弱用预留预埋、总承包管理及服务工程建设要求工期目标2012年月日开工，施工至±

0.|002013年11月15日竣工日•

1.

2.2质量目标工程验收合格

1.

2.3工程建设标准

1.

2.

3.1有关国家法律《中华人民共与国建筑法》、《中华人民共与国消防法》、《中华人民共与国劳动法》

1.

2.

3.2国家、行业技术标准及管理规定《测量规范》GBJ50026-93；《建筑工程施工质量验收规范》GB50300-2001；《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002；《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2002《地下防水工程施工及验收规范》GB50208-2002；办理完工程竣工决算，签字认证后，工程备案证颁发之日起3个月内甲方收、移交完档案，双方签字之日起计算2）发包人向承包人支付工程款时，承包人务必提供工程发票其它说明无

32.7发包人未能按合同约定支付工程款造成承包人拖欠民工工资时，发包人承担连带责任

十、工程变更

34、确定变更价款

34.2工程量变更幅度以设计变更为准增加部分工程量的项目单价确定方法按照

2.

3.1款执行减少部分工程量的项目单价确定方法按照

2.

3.1款执行合同中没有适用或者类似于变更工程的项目单价，变更价款确定方法按照

2.

3.1款执行

34.

2.1设计变更施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提早以书面形式向承包人发出变更通知并由原设计单位提供变更的相应图纸与说明

34.

2.2其他变更监理合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决

34.

2.3承包人在工程变更确定后14天内提出变更工程价款的报告，经工程师确认后报发包人批准

34.

2.4承包人在工程变更确定后14天内不向工程师提出变更工程价款的报告，视为该项变更不涉及合同价款的变更

34.

2.5现场签证工程变更需进行现场签证时，务必要有发包人主管领导、工程师、经济主管人员、监理工程师、承包人项目经理共同参加并签字认可

34.

2.6因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款

十一、竣工验收与结算

35、竣工验收承包人提供竣工资料的约定工程竣工验收合格后7日内提交5套竣工文件（竣工文件符合辽宁省竣工档案规定）中间交工工程的范围与竣工时间的约定竣工验收的时间按照批准的施工组织计划执行，竣工验收将由建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位进行，质量标准按照招标文件或者者投标文件约定的质量标准、验收程序，须签署的文件按照国家有关规范执行，关于质量争议的按照当地质量监督部门的处理意见执行

35.

10、竣工结算1）、结算方式结算价二中标价土（设计变更+现场签证）土（钢材、水泥价差）土（人工费动态调整）土（总承包管理费）工程竣工结算报告批复后的十五日内，进行工程价款结算，付款至结算价的90%o结算工程款转入承包人签订本合同时指定的帐户使用转帐支票支付2）、承包人提交结算报告时间工程竣工后28日之内发包人审定结算报告的时间发包人与承包人在结算无分歧前提下，发包人在收到承包人提交的结算报告60日之内报批

十二、工程质量缺陷保修（详见附件3《工程质量缺陷保修书》）

十三、违约、索赔与争议

38、违约通用条款

32.款约定发包人不按时支付工程预付款应承担的违约责任不使用通用条款

32.2款约定发包人不按时支付工程进度款应承担的违约责任如无正当理由，承担应支付工程进度款额度的同期银行同期标准贷款利/息、通用条款

36.5款约定发包人不按时支付工程竣工结算款应承担的违约责任如无正当理由，承担应支付工程进度款额度的同期银行同期标准贷款利息发包人违约的其他约定不使用通用条款

16.2款承包人未按时竣工应承担的违约责任每延期一天，承包人应承担合同价款

0.5%的违约金通用条款

20.1款工程质量达不到合同约定的标准，承包人应承担的违约责任按质检等有关部门确认的实际缺失赔偿并负责返修，达到合同约定的标准返修费用由承包人承担承包人违约的其他约定承包人正常情况下超经发包人批准的施工组织设计，进度关键节点规定工期达15天，发包人有权解除合同，承包人应赔偿发包人的缺失4施工过程中承包人应承担的违约责任及向发包人支付违约金

39、索赔按国家有关部门制定的有关规定执行

40、争议

40.1解决争议的约定本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，协商不成的，使用下列第

（二）种方式解决:

（一）提交仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院提起诉讼

十四、施工分包

41、施工分包

41.1本工程发包人同意承包人分包的工程无

十五、不可抗力

42、不可抗力双方关于不可抗力的约定按《通用条款》执行

十六、保险与担保

43、工程保险本工程双方约定投保内容如下1发包人投保内容不使用2发包人委托承包人办理的保险事项不使用3承保人投保内容务必为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产与施工机械设备办理保险，支付保险费用

44、工程担保本工程双方约定担保事项如下双方约定的其他担保事项不使用

十七、合同的生效、终止与解除

49、合同份数

49.2合同副本份数七份，发包人储存四份，承包人储存三份

十八、其他

51、补充条款

51.

1、本工程为固定总价合同，总价一次包死，设计变更外其他均不做任何调整

51.

2、增减工程项目、工程量变化引起合同价款的调整条件

①.招标范围内不含的工程项目或者发生的变更

②.发生未预料的基础处理

③.发包方根据自身需求调整即增加或者减少本合同工程量内容

④设计变更引起新的工程量清单项目

51.

3、合同价款的调整方式设计变更、签证等引起的工程造价变化，需经发包人、监理单位、承包人认可，经有关部门审核承包人负责施工现场的安全生产、文明施工、临时设施、后勤卫生、现场垃圾清运、环保、消防、保卫等各项管理工作，按国家与地方有关管理规定执行并办理有关手续如有违反，由此造成的一切责任及缺失均由承包人负责承包人应按总体施工组织设计、总体进度计划与质量标准要求，精心组织施工，所有施工管理人员务必服从发包人、总承包方、监理方的全面管理、监督、检查，做好施工配合工作，执行监理大纲的约定确保各阶段工期、总体工期顺利完成，保证工程质量满足质量标准要求投标报价、规费、税金、安全文明施工措施费、总承包服务费、结算工程量增减、价款调整及报价风险，除专用条款说明外其他均以招标文件为准本工程承包人按招标报价说明要求，根据考察施工现场实际情况及自行编制的施工组织设计报价，措施费用为一次性包死，工程竣工结算时不得调整附件1:发包人供应材料设备一览表要紧材料（设备）质量标准、品牌与有关要求附件4工程质量缺陷保修书发包人（全称）大连派思燃气系统股份有公司承包人（全称）为保证大连派思燃气系统股份有限公司生产基地项目施工在合理使用期限内正常使用，发包人与承包人根据《中华人民共民国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，签订工程质量缺陷保修书承包人在质量缺陷保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量缺陷保修责任

一、工程质量缺陷保修范围与内容质量缺陷保修范围包含地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间与外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热与供冷系统工程、装饰装修工程等项目具体质量缺陷保修范围与内容双方约定如下承包人按合同施工的全部内容

二、工程质量缺陷保修期质量缺陷保修期从工程实际竣工之日算起单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量缺陷保修期双方约定本工程质量缺陷保修期如下日地基基础工程、主体工程为设计文件规定的合理使用年限；13屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间与外墙面的防渗漏工程为5年；⑷电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为2年；也供热与供冷系统工程为2个采暖期、供冷期；包装饰装修工程为2年；⑷其他项目保修约定

三、工程质量缺陷保修责任

1、属于保修范围内的项目，在保修期内，承包人应在接到保修通知之日7天内派人修理承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量缺陷保修金内扣除

2、发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程与主体结构的质量因承包人原因致使工程在合理期限内造成人身与财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任

四、工程质量缺陷保修费用工程质量缺陷保修费用及有关的损害赔偿责任由造成质量缺陷的责任方承担

五、工程质量缺陷保修金发包人承包人约定本工程的工程质量保修金为施工合同价款的3（具体为金额为（大写）（小写）质量缺陷保修金银行利率为不使用

六、工程质量缺陷保修金的支付发包人在工程质量缺陷保修期满后与前不服将剩余工程质量缺陷保修金无息返还给承包人

七、其他发包人承包人约定的其他工程质量缺陷保修事项不使用本《工程质量缺陷保修书》作为施工合同附件由发包人承包人双方共同签署《建设工程项目管理规范》GB/T50382-2001；《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002；《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002；《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001；《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002；《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001；《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ133-2001；《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001；《建设工程文件归档整理规范》GB/T50382-2001《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ126-2000；《塑料门窗安装及验收规程》JGJ103-96；《建筑工程冬季施工规程》JGJ104-97；《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171—

921.

2.

3.3安全生产规范、规程标准《建筑施工工程安全技术规程》国务院《建筑工程施工现场管理规定》建设部15号令《建筑机械使用安全技术规程》JGB33-86《建筑安全监督管理规定》建设部13号令说明上述规范、标准、规程仅是本工程建设的最基本要求，并未包含实施中所涉及到的所有规定、标准与规程在施工中关于上述未尽事宜，按国家与地方现行的规定执行

1.

2.4安全及文明施工符合大连市安全文明施工示范工地标准

1.

2.5总承包管理总承包单位对总包工程、业主指定分包及直接发包工程实施总包管理发包人（盖章）:承包人（盖章）:法定代表人（签字）:法定代表人（签字）:2012年9月日2012年9月日附件5项目经理部人员构成及施工人员要求其他要求.施工现场的所有管理人员及工人务必统一着装，持证、戴牌上岗；.项目组管理人员应为投标单位自有人员，应有类似工程业绩，并能真正全程参与工程建设.投标人提供虚假业绩的，一旦被发现将无条件废标，并追究责任.承包人应指派投标文件承诺的项目管理人员组织施工，项目经理及管理人员务必是熟知技术并善于管理的人员，若施工过程中发包人认为项目经理及管理人员不胜任本职工作的，发包人有权建议更换，未经发包人同意，承包人不得更换项目经理及项目管理人员第四章图纸第五章投标文件格式（部分）封皮投标文件密封封面投标项目名称投标文件分类【】投标函件【】商务标书【】技术标书投标人全称（法人章）法定代表人或者其委托代理人签名（或者盖章）投标人地址邮编投标联系人文件开封时年—月一日—时一分前不得开封.投标文件密封封面务必用永久性笔迹全面填写或者打印；.本封面复印或者打印有效；说明.在确定的【】投标函件【】商务标书【】技术标书J;.投标文件密封各封口处须加盖投标人公章，否则按废标处理本大连派思燃气系统股份有限公司施工投标文件建设单位投标单位（盖章）法定代表人（或者委托代理人）（签字或者盖章）日期投标函建设工程投标文件（投标函件）项目名称大连派思燃气系统股份有公司生产基地项目—项目地址大连开发区福泉北路42号投标人（公章）法定代表人或者其委托代理人（签名）联系人电话手机法定代表人资格证明书单位名称单位性质地址成立时间年—月日，经营期限资质证书编号营业执照编号姓名性别—年龄—职务系的法定代表人为施工、竣工与保修的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同与处理与之有关的一切事务特此证明投标人（盖公章）日期年月日投标文件签署授权委托书司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容代理人无转委托权，特此委托代理人（签字）性别:年龄身份证号码职务投标人（盖章）法定代表人（签字或者盖章）授权委托日期年月日投标函致大连派思系统股份有限公司

1、根据已收到的你方招标工程项目大连派思系统股份有限公司生产基地项目工B施工招标文件，遵照《中华人民共与国招标投标法》，经踏勘项目现场与研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）元（RMB元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准与工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任

2、我方已全面审核全部招标文件，包含修改文件（如有的时候）及有关附件我方完全明白务必放弃提出模糊不清或者误解的权利，我方承认投标函附录是我方投标函的构成部分

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期2012年月日开工，2013年9月30与前不服■日完成招标文件中约定的工程施工项目并验收完毕1向业主移交项目全部工程

4、假如我方中标，我方承诺工程质量达到合格标准

5、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知的投标有效期内有效，在此期间内假如中标，我方将受此约束

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书与本投标文件将成为约束双方的合同文件的构成部分投标人（盖章）单位地址法定代表人或者其委托代理人（签字或者盖章）邮政编码电话传真开户银行账号开户银行电话日期年—月—日投标承诺书致大连派思燃气系统股份有限公司本投标人已全面阅读了大连派思燃气系统股份有限公司生产基地工程招标文件，自愿参加上述工程投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下

1、本投标人自愿在个日历天内按照招标文件及施工合同、设计图纸、工程量清单、工程建设要求完成施工任务，按时竣工验收并向招标人移交工程工程质量目标、文明施工与安全生产管理按照投标文件的承诺并满足招对工程工期（进度）、质量、安全、文明施工承担总包法律责任总包单位负责统一计划、统一验收（总包单位牵头并以总包单位名义）、统一归档、统一协调调度

2.6总包单位应提供总包服务如提供外脚手架、大型垂直运输设备（塔吊、电梯等）、安全网、四口、四临边防护等安全防护措施，各个分包施工作业面的提供及施工条件的保证，建筑垃圾统一堆放地点的提供及统一排放电源接供点提供至分包做业面，统一实施施工用电安全设施系统及安全防火系统，负责同意政府有关监督部门的检查统一竣工档案编制招投标方式、承包方式K邀请招标L

3.2承包方式包工包料投标人资质等级及业绩要求具有独立企业法人资格，具有建设行政主管部门核发的房屋建筑工程施工总承包贰级或者以上资质，近三年无不良记录；项目经理资质为建筑工程一级注册建造师，近三年无不良记录，无在建工程；企业及项目经理近三年有类似规模业绩单体建筑面积为2万平米及以上的生产型企业的业绩与钢结构工程业绩投标的具体事项

1.

5.1投标文件提交地点及时间地点大连派思燃气系统股份有限公司109会议室时间于年月日下午L00时前标文件要求

2、遵守中华人民共与国、辽宁省、大连市有关招标投标的法律法规规定，自觉保护建筑市场秩序否则，同意被废止投标资格并同意处罚

3、服从招标文件规定的时间安排，遵守招标有关会议现场纪律否则，同意被废止投标资格并同意处罚

4、同意招标文件全部内容否则，同意被废止投标资格并同意处罚

5、保证投标文件内容无任何虚假若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查出有虚假，同意废止中标资格、被没收投标保证金，并赔偿给招标人造成的缺失

6、保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意高报价行为否则，同意同意招标人违约处罚并被没收投标担保

7、保证按照招标文件及中标通知书规定提交履约担保并商签施工合同否则，同意同意招标人违约处罚并被没收投标担保

8、保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任否则，同意同意招标人对投标人违诺处罚并被没收履约担保

9、保证中标之后不转包、不用挂靠施工队伍，若分包将征得招标人同意并遵守有关法律法规通过招标选定专业分包队伍否则，同意同意违约处罚并被没收履约担保

10、保证中标之后按投标文件承诺向招标项目派驻管理人员及投入机械设备、办公设备及检测设备否则，同意同意违约处罚并被没收履约担保

11、保证中标之后密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位驻现场代表及现场监理人员的监督管理

12、保证按招标文件及施工合同约定的原则处理造价调整事宜，不发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为

13、保证不参与陪标、围标行为否则，同意同意招标人最严厉的处罚

14、如我方中标，保证按照大连市政府51号令及招标文件要求，按月薪制足额支付参加项目建设的农民工工资，决不拖欠如有拖欠，无条件同意有关规定的制裁本投标人在规定的投标有效期限内及合同有效期内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺若有违背上述承诺问题，将自觉同意建设行政主管部门依照法律法规与有关规定进行的任何处罚投标人（法人章）法定代表人（签名或者盖章）年月日项目经理投标承诺致大连派思燃气系统股份有限公司:我（姓名）在此郑重承诺我是（投标人）编制内项目经理，目前没有在建工程项目，近两年内没有不良记录在大连派思燃气系统股份有限公司生产基地工程投标中所提供的个人资格及业绩均属实，不存在其他公司借用我项目经理资格投标的现象如我公司中标，我保证按期作为项目经理承担该项目建设，在该项目建设期间，不再承担其他工程建设如在评标、定标、公示过程中发现本人承诺有虚假问题，或者被举报核实有上述违反承诺行为，或者在项目建设中有违规行为；我愿意无条件地同意市建设行政主管部门下列处罚视情节严重，半年至二年内不得以项目经理身份参与工程管理，严重的吊销项目经理资格证书承诺人签字身份证号码项目经理资格证书编码办公电话手机

1、农民工工资保证金存款证明（大开规字【2009】194号）

2、投标人本年度《辽宁省施工企业规费计取标准》或者《外埠企业规费核定标准》

3、外埠企业入连备案通知书

4、投标单位安全资质及环境认证书、企业信用等级证书以上四条由中标单位补报投标人业绩与投标人概况注

1、获奖项目较多时可附表;

2、营业执照、资质证书、安全生产许可证、管理体系认证书等（复印件加盖公章）及企业获奖、业绩须提供有效证明材料（复印件加盖公章）附在此表后；投标人务必保证其真实性，如有虚假，一经查实将按废标处理

2、投标人近三年内类似工程业绩列表及有效证明（格式自拟、合同复印件加盖公章）

3、投标人近三年度内企业信誉列表及有效证明（格式自拟、复印件加盖公章）

1、项目管理机构人员配备情况表

2、项目经理简历表（附资质证书、身份证、职称证其及他有关证明）

3、项目技术负责人简历表（附资质证书、身份证、职称证及其他有关证明）

4、其他人员简历表（附资质证书、身份证、职称证及其他有关证明）项目管理机构人员配备情况表工程名称项目经理简历表注身份证、加证、资格证书、安全培训证、业绩合同复印件等（复牛加盖公章）项目技术负责人简历表注身份证、瞬证、资格证书等（复印件加盖公章）其他人员简历表

1.

5.2投标有效期阻日历天（从投标截止之日算起）L

5.3踏勘现场投标人应对施工现场及周围环境自行进行现场踏勘，察勘现场的费用与风险由投标人自行承担

5.4投标文件使用文字种类及度量衡单位

5.1招标文件、投标文件、招标人与投标人之间有关招标投标所有书面方式（包含电子邮件、传真）的来往函件、记录等均应使用简体中文

5.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均使用中华人民共与国法定计量单位或者招标文件确定的度量衡单位6使用货币种类招标文件及投标文件中有关货币的数额表示全部以人民币计算（特殊情况另行约定）建设资金建设资金已基本获得，将首先保证用于本工程施工合同价款的支付投标费用及投标保证金■7■投标保证金额及递交地点投标保证金金额为15万元，务必是投标单位开具的支票，于2012年9月14日下午1700时前交到大连派思燃气系统股份有限公司未中标投标人的投标保证金将在授予中标人合同后15日内返还投标人（无息）中标人的投标保证金转为履约保证金

1.

7.2投标人须自行承担编制与递交投标文件所涉及的一切费用不管投标结果如何，招标人对上述费用不承担任何责任

1.

7.3招标人若证实投标人存在下列行为之一，将没收其投标保证金

1.

7.

3.1弄虚作假或者与其他投标人串通骗取中标;注身份证、瞬证、资格证书、安全培训证等证明附后（复印件加盖公章）生产操作人员持证上岗情况项目名称:说明此表不够可另附页持证上岗人员数量须达到投标文件劳动力计划安排人员数量要求持证上岗工人《职业资格证书》复印件如提供虚假信息将可能导致废标

5.3投标文件商务部分格式正（副）本建设工程施工投标文件（商务部分标书）项目名称为锤11mM翅颜跆典为典1项目地址大连开发区中心工W•区103-翁投标人（公章）法定代表人或者其委托代理人（签名或者盖章）联系人:编制日期:目录

一、封面

二、投标总价

三、单项工程费汇总表

四、单位工程费汇总表

五、分部分项工程量清单计价表

六、措施项目清单计价表

七、其他项目清单计价表（总包管理费）

八、要紧材料（设备）价格表

九、分部分项工程量清单综合单价分析表商务标投标报价说明

1.措施项目包含使用的各类措施的费用措施费务必与施工组织设计相呼应，招标人将拒绝恶意低报价或者象征性报价.其他项目报价包含预算定额以外与措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所务必发生的其他费用.本报价的币种为人民币.投标报价务必与工程项目总价一致.投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送.工程量清单报价中所有要求签字、盖章的地方务必由规定人员签名与盖章并承担相应的责任；注册造价工程师须签字并盖执业专用章.投标总报价做调整时，各项报价务必同步调整.措施项目报价表，务必能够全面反映计算过程及基础数据.最终投标报价应包含

①完成该招标工程项R范围内所发生的全部费用与政策性文件规定费用、各类规费（劳动保险招标人缴纳）、手续费等与该工程有关的所有费用

②办理施工手续时投标人缴纳的有关费用

③完成合格产品与确保安全生产、文明施工、环境保护、与成品保护所采取的辅助工作与措施费用，包含技术措施费、施工措施费，施工人员的住宿生活办公等的临时设施费用、以确保实现工期目标与管理目标投标人应充分考虑停电、停水、风暴、防洪、排涝、环卫、市容、环保、二次搬运、冬雨季施工、确保工期、现场作业条件、限制施工交叉作业、成品保护等所需的设计、施工、安装、运行与保护的一切费用与工期，与受此影响所造成的一切费用

④投标人为自己的雇员、分包、设备、财产等所作的人身与财产保险的费用与第三方责任险报价书投标总价建设单位大连派思燃气系统股份有限公司投标总价（小写）（大写）:投标人（单位签字盖章）法定代表人（签字盖章）编制时间单项工程费汇总表工程名称大连派思燃气系统股份有公司生产基地项目第页共页注“项目名称”栏须根据本招标工程实际情况填写要紧材料价格表工程名称大连派思燃气系统股份有限公司生产基地项目第页共页5・

4、技术标书格式

5.

4.1施工组织设计编制的必备格式内容投标人须按招标文件要求编制施工组织设计，编制时应使用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；施工组织设计至少应包含下列13项内容及有关附表，不得有缺项，情节严重的将被废标；内容上务必结合工程特点，有针对性编制1施工程序总体设想、施工段划分；2施工平面布置与临时设施布置；3施工进度计划与各阶段进度的保证措施及违约承诺4各要紧分部、分项工程施工方案，钢结构分部工程务必编制5季节性施工方案；6总承包管理专篇；7劳动力投入计划及其保证措施；8机械设备、办公设备及检测设备投入计划；9施工的重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案；针对设计图纸及施工管理的合理化建议；质量保证措施与违约承诺应有保证实现质量目标的可靠措施；安全生产与文明施工措施及违约承诺须结合大连市文明工地管理要求编制；13新技术应用与违约承诺不限于建筑业10项新技术应用

5.

4.2施工组织设计除使用文字表述外，应附下列图表，表格格式要求附后施工总平面图临时设施用地表计划开、竣工日期与施工进度网络图

7.

3.2投标截止之后至投标有效期终止期间撤回其投标文件；

3.3因中标人过错被废止授标；

7.

3.4中标人未能在规定期限内提交履约保证金或者签定合同协议；

7.

3.5法律法规规定其它损害招标人利益的情形

7.

3.6投标人涉嫌有违规行为，在调查处理期间该项目的投标担保暂不退还

7.

3.7招标项目有投诉的，待投诉处理完毕后方可退还投标文件1投标文件的构成投标文件分为投标函件部分、商务部分、技术部分三部分，其中投标函件部分、商务部分一册装订，技术部分一册装订；投标文件正本一份，副本两份，密封在一个封袋商务部分投标文件附光盘一张

1.

8.2投标文件格式

8.

2.1投标人提交的投标文件应当使用招标文件要求的文件格式

8.

2.2投标人须按本招标文件投标须知规定封装投标文件，并在投标文件封面右上角标明“正本”或者“副本”字样投标文件正本与副本若有不一致之处以正本为准

8.

2.3投标文件正本与副本须由投标人法定代表人（或者法定代表人委托代理人）亲自签署并加盖投标人法人公章L

8.

2.4投标文件“正本”与“副本字样须使用不能擦去的黑色墨迹打印或者书写，若有修改应在修改处加盖投标人法人公章

8.

2.5投标文件应尽量避免以涂改及行间插字方式进行修改，若投标文件存在涂改及行间插字，招标人不承担任何可能因此而造成的辨识错误开标、评标L

9.1由招标人开标、评标招标人对未中标人不做任何解释劳动力计划表拟投入的要紧施工机械设备、办公设备、检测设备表施工重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案合理化建议及意见表临时设施一览表工程名称

2.该表内容务必与总平面图相对应，表中所列不得缺项；若本表不够，可加附页计划开、竣工日期与施工进度网络图.投标人应提交施工进度网络图或者施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交全面的施工进度计划.施工进度表可使用关键线路网络图或者横道图表示，说明计划开工日期与各分项工程各阶段的完工日期.施工进度计划应与施工组织设计相习惯劳动力计划表注

1.投标人应按所列格式提交估计劳动力计划表

2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的拟投入的要紧施工机械设备说明此页不够可另附页拟投入的要紧办公与检测设备表说明此页不够可另附页施工重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案表说明此页不够可另附页合理化建议及意见表工程名称说明鼓励投标人提早发现设计图纸及工程管理问题，提出合理化改进建议与意见，经评委会评审被采纳的，给予评审加分，并对有关单位与人员给予奖励招标人将遵照合理低价、技术先进、方案可行、安全可靠、企业业绩优良、项目经理部配备齐全的原则，确定中标人招标人对投标人进行符合性审查审查内容见下表投标人符合性审查表序号材料名称品牌生产厂家序号材料名称规格品牌备注1PP-R管材、管件阀门（DN50下列）金牛、金德、白蝶、伟星、美尔固2UPVC排水（雨水）管材及管件平与、联塑、中财、公元3灯具松下，飞利浦及同档次产品4卫生洁具TOTO杜拉维特，卡西奥，高仪等同档次产品5磁砖诺贝尔，罗马利奥及以上6天花材料阿姆斯壮及以上7地坪漆西卡及以上产品8外墙涂料振邦或者同档次产品9外墙砖广州腾达等以上档次产品10开关插座松下等同档次产品11消火栓系统阀门德斯尔・威克、河山、沪工12电线电缆白云山、宝林、艾克及以上品牌符合供电主管部门要求发包人（盖章）承包人（盖章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）或者或者授权代理人（签字）授权代理人（签字）开户银行开户银行账号账号地址地址邮编邮编电话电话备案机关意见（盖章）备案机关意见（盖章）经手人经手人年月日年月日序号材料品种规格型号单位数量单价质量等级供应时间送达地点备注1234567编号材料名称要紧技术性能参数产地要求品牌、厂家规格、型号备注123456789名称有关要求项目经理资质等级建筑工程一级注册建造师专业工民建技术职称工程师（中级）以上类似工程业绩及工作年限8年以上从事项目经理工作经验，类似规模业绩（单体建筑面积为10万m2及以上公建业绩、钢结构工程业绩）技术负责人技术职称高级工程师专业工民建工作业绩10年以上工作经验其他管理人员要求土建工程师很多于3人、持证上岗测量工程师很多于1人、持证上岗给排水工程师很多于1人、持证上岗采暖通风工程师很多于1人、持证上岗电气工程师很多于1人、持证上岗注册造价师很多于1人、持证上岗施工员满足本工程需要、持证上岗安全员满足本工程需要、持证上岗质检员满足本工程需要、持证上岗造价员满足本工程需要、持证上岗档案员满足本工程需要、持证上岗其他管理人员满足本工程需要、生产操作人员要求施工现场生产操作人员应持有国家劳动部颁发的《职业资格证书》，其中架子工、电工、电焊工、司机等特种作业人员持证率务必达到100%；1企业名称（公章）2总部地址邮编3当地代表处地址邮编4法人代表技术负责人5企业资质等级资质证书号6企业性质营业执照注册号7注册年份年产值（万兀）8职工总数技术管理人数9联系人联系电话10传真电子信箱11主营范围12管理体系认证情况13信誉等级情况14近三年企业承建项目获奖情况工程名称合同编号合同金额竣工质量获奖情况竣工日期职务姓名称历职学执业或者职业资格证明已承担在建工程情况个人获得奖励情况本人签字确认证书名称级别证号专业身份证号要紧获奖项目名称项目经理技术负责人质量总监安全总监造价师

1.管理管理机构的要紧人员须附有身份证、岗位证书等证明资料复印件；一旦中标后，上述人员未经建设单位许可、招投标管理部门备案，不得更换；施工期限内上述人员将在《大连市市政府建设工程招投标网站》锁定，招投标管理部门将代为保管项目经理证书原件，在主体工程未竣工前不同意其参加其他项目投标

2、上述人员提供的资料务必真实可信，如有弄虚作假，一旦被发现将按废标处理，并追究有关单位、人员责任姓名性别年龄学历职务职称毕业学校所学专业参加工作时间项目经理年限项目经理资格证书编号身份证号码近5年在建与已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日期工程质量证明人联系电话项目经理本人签字我承诺上述资料1签字倩况属实，如有虚假同意同意建设行政主管部门严厉处罚年月日姓名性别年龄学历职务职称毕业学校所学专业参加工作时间担任技术负责人年限近三年在建与已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日期工程质量证明人联系电话技术负责人本人签字我承诺上述资料情况属实，如有虚假同意同意建设行政主管部门严厉处罚签字年月日姓名性别年龄学历职务职称毕业学校所学专业参加工作时间工作年限资格证书编号身份证号码近5年在建与己完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日期工程质量证明人联系电话本人签字我承诺上述资料《签字懵况属实，如有虚假同意同意建设行政主管部门严厉处罚年月日序号工种姓名级别所属专业劳务公司名称职业资格证书编号序号项目名称金额（元）1土建工程2装饰装修工程3给排水安装工程4供暖安装工程5电照安装工程6消防工程7外网工程8钢结构工程9道路工程/合计序号材料编码材料名称规格、型号等特殊要求单位单价（元）序号设施名称占地面积（平方米）建筑规模（平方米）建设标准（该项务必明确）使用时间1办公用房2宿舍3食堂4娱乐室5厕所6淋浴室7仓库8加工车间9门岗10消防设施11宣传栏12开水点14门楼及大门15围挡1617合计注及标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用扎J面积、建设规模及建设标准工种按工程施工阶段投入劳动力情况（单位人）持证上岗率序号机械或者设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率KW生产能力用于施工部位备注序号办公与检测设备名称型号规格数量国别产地制造年份要紧性能先进程度要紧用途备注序号施工重点、难点关键技术、工艺解决方案及保证措施12345序号针对设计图纸、建设与施工管理方面的合理化建议与意见合理化建议1合理化建议2合理化建议3合理化建议4序号符合性评审（评审结果为合格、不合格）投标单位名称及审查意见（合格、不合格）备注说明1投标文件上法定代表人或者法定代表人授权代理人的签字或者盖章齐全2投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，投标函件、技术标书、经济标书中要紧内容齐全，字迹清晰可辨3提供了有效的资质证明、投标承诺书（包含投标单位、项目经理、造价师或者一级造价员）、安全资格审查意见、外埠企业入辽、入连备案通知书等招标文件中已明确耍求提供的资料外埠企业入辽、入连备案通知书中标后补办4投标文件上标明的投标人与通过资格审查的投标申请人未发生实质性改变；类似工程业绩（企、1以项目经理）符合要求5按照工程量清单要求填报了单价与总价，未发现修改工程回青单内容问题，编制人资格符合要求并加盖了印章；投标总价、分部分项工程量清单计价、综合单价分析表、要紧材料（设备）价格表逻辑关系一致，无重大偏差6工期、质量标准、质量目标、安全生产与文明施工要求、项目管理班组人员构成、耍紧材料（设备）性能等满足招标文件要求7除按招标文件规定在提供替代技术方案的同时;提交选择的艮价外，同一份投标文件中，仅有一个报价8提供了企业本年度的《辽宁省施工企业规计取标准》或者《外埠企业规费核定标准》的复印件9投标总报价未严重偏离合理报价（高于拦标价或者低于最低价格底限），未发现有明显的串标、围标行为10未提出与招标文件中相悖的不合理要求“表示通过，“X”表示不通过评委签字日期。