广州市建设工程施工公开招标项目招标文件范本

广州市建设工程施工公开招标项目招标文件范本招标文件范本（适用于资格后审及电子评标的施工招标项目）GZZB2010-007-2广州市城乡建设委员会二O一二年一月

十五、本工程根据《关于规范房屋建筑工程与市政基础设施工程施工招标操纵价设立的通知》（穗建筑【2010】564号）及中华人民共与国国家标准61350500-2008《建设工程工程量清单计价规范》设置招标操纵价

十六、潜在投标人或者利害关系人对本招标公告及招标内容有异议的，向招标人书面提出异议受理部门异议受理电话

十七、本公告在广州建设工程交易中心网站与其他法定媒体公布，本公告的修改、补充在广州建设工程交易中心网站公布本公告在各媒体公布的文本如有不一致之处，以在广州建设工程交易中心网站公布的文本为准

十八、本招标公告及招标文件使用GZZB2010-007-2招标文件范本本公告与范本内容不一致之处均下列划线标明，所有标明下划线部分属于本公告的构成部分，同其他部分具有同样的效力

十九、本项目为电子评标，投标文件一律不同意纸质文件，投标人将被要求递交具备法律效力的电子投标文件为此，投标人应当使用在广东省内依法设立的电子认证服务机构发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名及电子签章投标人能够到上述电子认证服务机构在广州建设工程交易中心设立的办理点办理电子签名认证证书与电子签章（已经办理过电子签名证书的可携带电子签名证书到上述办理点增加电子签章）电子投标文件的编制须使用版本的投标文件管理软件

二十、投标人在广州建设工程交易中心网站下载招标图纸

二十一、招标人须将招标文件（招标公告）报招投标监管机构备案后，方可公布第二部分［工程名称］招标文件招标单位:项目建设管理单位（或者称项目代建单位）招标代理单位日期年月目录12第一章投标须知13

一、投标须知前附表13

二、投标须知修改表16

三、投标须知通用条款17

（一）总则17

（二）招标文件18

（三）投标文件的编制20

（四）投标文件的递交27

（五）开标、评标、定标及合同签定28第二章开标、评标及定标办法31

一、开标、评标及定标办法修改表31

二、使用资格后审方式施工招标项目开标、评标及定标办法32

（一）总则32

（二）开标评标办法程序与细则35商务综合诚信评标法35第三章合同条款48第四章投标文件格式49第五章技术条件（工程建设标准）58第六章图纸及勘察资料59第七章工程量清单60第八章招标操纵价61第一章投标须知

一、投标须知前附表声明本投标须知前附表使用GZZB2010-007-2招标文件范本，与范本不一致之处均下列划线标明，所有标明下划线部分属于本表的构成部分，同其他部分具有同样的效力对范本《投标须知通用条款》与《开标、评标与定标办法通用条款》可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本投标须知前附表选择的部分无效注企业综合诚信评价排名得分即企业综合诚信评价60日诚信分

二、投标须知修改表条款号修改类型增加现文修改类型删除原文修改类型修改原文现文注以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形（下列无正文）

三、投标须知通用条款

（一）总则

1、定义本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义

（1）“招标人”（即发包人）、“项目建设管理单位”（或者称“项目代建单位”）、“招标代理”、“设计单位”、“监理单位”均已在投标须知前附表中列明“投标人”指向招标人递交投标文件的当事人“承包人”指其投标被招标人同意并与其签订承包合同的当事人“招标文件”指由招标代理发出的本文件（包含全部章节、附件）及招标答疑会会议纪要与招标文件的澄清与修改文件“投标文件”指投标人根据本项目招标文件向招标人递交的全部文件“书面文件”指打字或者印刷的文件，包含电传、电报与传真“电子文件”指数字、文字、图形等以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体，依靠计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传送的文件

2、招标说明.1本招标工程项目按照《中华人民共与国招标投标法》等有关法律、行政法规、规章与规范性文件，通过招标方式选定承包人.2工程名称、建设地点、建设规模、承包方式、质量标准、招标范围、工期要求等均在投标须知前附表中列明.3设计说明详见招标图纸.4工程施工特点详见招标图纸.资金来源本招标工程项目资金来源见投标须知前附表第9项.合格投标人的条件详见本项目招标公告.踏勘现场投标人应按本投标须知前附表第16项所述时间与要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视与认真地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件与签署合同所涉及现场所有的资料一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映考察现场的费用由投标人自己承担招标人向投标人提供的有关现场的数据与资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、懂得与结论均不负责任经招标人同意，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场在考察过程中，投标人及其代表务必承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产缺失或者损坏，与其他任何原因造成的缺失、损坏或者费用，投标人不得因此使招标人承担有关的责任与蒙受缺失.投标费用不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本招标活动所涉及的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任

（二）招标文件.招标文件的构成本招标文件包含下列文件，与所有按本须知第7条发出的澄清或者修改与按本须知第8条发出的招标答疑会会议纪要第一章投标须知第二章开标、评标及定标办法第三章合同条款第四章投标文件格式第五章技术条件（工程建设标准）（另册）第六章图纸及勘察资料（另册）第七章工程量清单（另册）投标人获取招标文件后，应认真检查招标文件的所有内容，认真批阅招标文件中所有的事项、格式、条款与规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求递交全部资料，或者投标文件实质上没有响应招标文件的要求，招标人将按评标办法的规定予以拒绝，同时不同意投标人通过修改或者撤消其不符合要求的差异或者保留使之成为具有响应性的投标文件重要提示.参加投标之前，投标人应查询企业IC卡、拟报项目负责人的使用状态与预存报名费账户中的存款额度，以免出现企业IC卡与拟报项目负责人不能被使用与预存报名费账户中的存款额度不足的情况上述情况有可能导致投标信息无法录入广州建设工程交易中心交易服务系统如出现上述情况，投标人有可能失去投标机会，因其可能所引起的一切后果由投标人自行承担.评标委员会对投标人资格审查的大部分信息直接取自投标人在交易中心企业库登记的信息，请投标人及时保护、更新企业库的信息确保其有效性因投标人未及时保护、更新广州建设工程交易中心企业库的信息，造成其资格审查通只是的后果，由投标人自负.电子评标的项目，投标文件一律不同意纸质文件，投标人将被要求递交具备法律效力的电子投标文件为此，投标人应当使用在广东省内依法设立的电子认证服务机构发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名及电子签章投标人能够到上述电子认证服务机构在广州建设工程交易中心设立的办理点办理电子签名认证证书与电子签章（已经办理过电子签名证书的可携带电子签名证书到上述办理点增加电子签章）.为规范电子评标项目工程量清单的编制与填报，请各招、投标人在编制与填报工程量清单时认真阅读广州建设工程交易中心网站“服务指南”栏目的有关内容.实施资格后审的招标项目，在中标公示期间，招标人或者招标代理机构应在单位内设置的查询点，同意投标单位关于资格审查与废标及有关情况的查询招标人或者招标代理机构的查询联系人，应保持其通讯方式的有效性与畅通性投诉时须提交有关的查询资料.3投标人一旦中标，招标文件的内容对招标人与中标人双方均有约束力.4招标人（或者委托招标代理机构）使用广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书对电子形式的招标文件进行电子签名及电子签章该电子签名及电子签章对招标人手写签名或者者盖章同等的法律效力.5公布招标公告的同时，通过广州建设工程交易中心网站公布电子招标文件、施工图纸、招标操纵价6招标文件一经在广州建设工程交易中心网站公布，视作已发放给所有投标人7投标人获取电子招标文件后，应认真检查电子招标文件的合法有效性合法有效的电子招标文件应具有招标人（或者招标代理机构）的电子签名及电子签早8招标人应在招标文件第四章中明确投标文件要紧内容编制的格式要求

8.招标答疑招标答疑使用网上答疑方式进行投标人若对招标文件（包含招标图纸、清单、招标操纵价）有疑问的，可在规定的时间内通过广州建设工程交易中心网站凭密码进入提问区域将问题提交给招标人或者招标代理人，提交问题时一律不得署名网上答疑的操作指南为登陆广州建设交易中心网站一进入“项目招标答疑”专区f通过项目编号或者名称找到所需的项目一在上述的答疑时间内点击“提问”一输入密码（密码为—）进入到提问区域一无记名或者匿名提出问题与查看所有的问题投标人应在投标截止时间前10日停止质疑招标人应在投标截止时间7日前解答投标人对招标文件提出的疑问，形成答疑纪要，并经招标监管机构备案后，方可在交易中心网站“招标答疑”专区公布3招标答疑纪要一经在广州建设工程交易中心网站公布，视作已发放给所有投标人4招标答疑纪要为招标文件的一部分投标人可在广州建设工程交易中心网站浏览、下载招标答疑纪要5若招标答疑纪要与招标文件有矛盾时，以广州建设工程交易中心网站最后公布的答疑纪要为准

9.招标文件的澄清与修改招标文件发出后，在递交投标文件截止时间7日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或者修改2招标文件的澄清或者修改在交易中心网站公布招标文件的澄清或者修改一经在广州建设工程交易中心网站公布，视作已发放给所有投标人3招标文件的澄清、修改作为招标文件的构成部分，具有约束作用4招标文件的澄清、修改均以广州建设工程交易中心网站公布的内容为准当招标文件的澄清、修改在同一内容的表述不一致时，以广州建设工程交易中心网站最后公布的内容为准5为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清或者修改等内容考虑进去，招标人将酌情延长递交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的澄清或者修改中予以明确若澄清或者修改中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长三投标文件的编制投标文件的语言及度量衡单位投标文件与与投标有关的所有文件均应使用中文除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均使用中华人民共与国法定计量单位投标文件的构成投标文件由资格审查文件及经济标投标文件构成

11.2资格审查文件要紧包含的内容1投标申请公函；2企业资质证书；3建筑施工企业安全生产许可证；4拟委派项目负责人的建造师注册证书或者建造师临时执业证书，或者适用于小型项目的项目经理资质证书或者项目经理培训合格证书及本企业聘书，或者项目负责人的有关专业证明；5项目负责人安全生产考核合格证B类；6企业类似工程业绩证明材料设置业绩要求时选择此项；7专职安全人员的安全生产考核合格证C类注资格审查内容的

（2）至

（7）项的信息取自投标申请人在广州建设工程交易中心企业库登记的信息，在交易中心企业库记录的该部分信息将被视为投标申请人递交的资格审查资料的一部分，资格审查文件不需附该部分资料

11.3经济标要紧包含的内容

11.

3.1投标函部分

（1）企业法定代表人证明书；

（2）投标人代表的法定代表人授权委托书；

（3）《投标函》（格式见第四章）；

（4）《广州建设工程施工招标投标书》（格式见第四章）；

（5）《响应招标文件所附施工组织设计要点或者施工方案的承诺书》“（格式见第四章）；

（6）余泥渣土运输与排放方案应包含下列内容施工总承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工总承包招标项目）或者施工专业承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工专业承包招标且没有施工总承包单位的项目）；

（7）投标人按照规定的格式及内容要求签署的《投标申请人声明》（格式见第四章）；

（8）列明主办单位的联合体工作协议（使用联合体投标时需递交，投标人拟任本工程项目负责人应为主办方正式员工，联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作与责任）；

（9）投标人具有在广州地区可使用适合本工程的机械设备的证明文件（发票须与设备现场全貌彩照放置同一页，彩照须能反映其规格型号扫描件，原件备查）（含有市政道路面层沥青摊铺且沥青摊铺占估计发包价50%或者以上的大、中修市政公用工程需提供该项内容的证明文件）

11.

3.2投标报价部分

（1）投标总报价说明；

（2）JL程量清单报价表（余泥渣土运输与排放费用按招标文件规定单列，同时不得浮动或者改变）；其中列说明细如下工程总价；编制说明；/工程概况；工程项目投标价汇总表；/单项工程投标价汇总表；/单位工程投标价汇总表；分部分项工程报价表；/措施项目清单与计价表

（一）；/措施项目清单与计价表

（二）；其他项目清单与计价表；/暂列金额明细表；/材料设备暂估价明细表；/专业工程暂估价明细表；/计日工计价表；/总承包服务计价表；/规费与税金项目计算表；/人工、要紧材料设备、机械台班价格表

（3）综合单价分析表；

（4）按照招标文件要求填写的《参与编制经济标投标文件人员名单》；

（5）其它辅助说明资料

11.

3.3工程量清单的构成、编制、计价、格式、项目编码、项目名称、工程内容、计量单位与工程量计算规则按照招标人给出的工程量清单及2008年中华人民共与国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）及广东省有关定额及清单规范执行

11.4投标人应使用符合《广东省工程造价文件数据交换标准（电子评标部分）交易中心实施细则》的计价软件制作工程量清单报价表与单价分析表（如本招标文件要求单价分析表）

11.5投标人应使用广州建设工程交易中心的投标文件管理软件进行投标文件的合成、电子签名、电子签章及加密打包工作，所有电子投标文件不能进行压缩处理电子投标文件统一使用网络上传的形式，投标人需登录交易中心网站投标人服务区在投标截止时间前完整上传至交易中心的电子评标系统

11.6投标人应使用依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名及电子签章该电子签名及电子签章与手写签名或者者盖章具有同等的法律效力.7除工程量清单报价表有关的内容、《广州建设工程施工招标投标书》外，投标文件的其他内容均以电子文件（纸质原件的扫描件）编制，其格式要求详见第四章投标文件格式说明.8投标文件应按上述的编排要求编制如因不按上述编排要求编制而所引起系统无法检索、读取有关信息时，其后果将由投标人自行承担.投标文件格式投标人递交的投标文件应当使用招标文件所规定的投标文件全部格式投标人应认真阅读第四章投标文件格式的有关规定与要求如电子投标文件未按规定的格式填写，或者要紧内容不全，或者关键字迹模糊、无法辨认造成无法满足评标需要的，经评标委员会审查作废标处理.投标总报价及造价承包与变更结算方式本工程的投标总报价使用投标须知前附表第12项所规定的方式

13.2招标人按照招标图纸制定工程量清单，该清单载于本招标文件第七章中投标人按照招标人提供的工程量清单中列出的工程项目与工程量填报单价与合价每一项目只同意有一个报价任何有选择的报价将不予同意投标人未填报单价或者合价的工程项目，视为完成该工程项目所需费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，招标人将不予支付

13.3投标人的投标总报价，应是按照投标须知前附表第8项的工期要求，在投标须知前附表第3项的建设地点，完成投标须知前附表第7项的招标范围内已由招标人制定的工程量清单列明工作的全部费用，包含但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费与政策性文件规定费用等不得以任何理由予以重复计算招标人提供的工程量清单或者招标文件其他部分中有关规费、暂列金额、暂估价、安全文明施工费等非竞争性项目明列了单价或者合价的金额的，投标人应按照明列的单价或者合价的金额报价，未按照规定金额报价的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正

13.4投标人一旦中标，投标人对招标人提供的工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价与措施项目费（措施项目费务必单列，没有单独列出的，视为已经包含在投标报价中），在工程结算时将不得变更，即在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发生变更，中标投标文件列出的综合单价与措施项目费也不发生改变但施工招标项目工期超过12个月的，招标人应在招标文件及合同中明确在人工、材料、设备或者机械台班市场价格发生特殊变动情况时合同价款的调整办法调整原则按照《广州市建设工程招标投标管理办法》第二十四条的规定

13.5工程项目实施期间与结算时，招标文件工程量清单中漏列而由监理单位与招标人现场签证确认的工程项目、原设计没有而由招标人批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目，按下列顺序确定价格

13.

5.1中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用;

13.

5.2中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费与利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料综合价格》计算，《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料单价，由招标人在招标文件中依法确定计价方式

13.

5.3中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或者类似项目的，如可套取有关定额，则以有关定额为基数下浮计算单价下浮率为中标价相关于招标操纵价的下浮率（下浮率=（招标操纵价-中标价）/招标操纵价）

13.

5.4如有关定额没有相应子目的，其计价方式由招标人在本招标文件第三章中另行规定未规定的，中标后双方协商约定

13.6暂列金额、暂估价

6.1暂列金额指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购施工中可能发生的工程量变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等费用暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必定发生但暂时不能确定价格的材料的单价与专业工程的金额2在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围与图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，达到法定招标范围标准的，应由招标人同中标人联合招标，确定承包人与承包价格3在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围与图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准但适用政府采购规定的，应按照政府采购规定确定承包人与承包价格4在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围与图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定，承包人有法定的承包资格的，由承包人承包，承包人无法定的承包资格但有法定的分包权的，由承包人分包，招标人同承包人结算的价格按本投标须知

13.5款规定确定5在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围与图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定，承包人既无法定的承包资格又无法定的分包权的，由招标人另行发包

6.6在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围由其他承包人承包的，纳入本项目承包人的管理与协调范围，由其他承包人向本项目承包人承担质量、安全、文明施工、工期责任，本项目承包人向招标人承担责任投标人应当充分考虑此项管理与协调所发生的费用，并将其纳入招标人提供的工程量清单中的适当项目报价中招标人将视为此项管理与协调所发生的费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，招标人将不予支付标人可先到工地踏勘以充分熟悉工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或者误解工地情况而导致的索赔或者工期延长申请将不被批准于承包人自行采购的要紧材料、设备，招标人应当在招标文件中提出材料、设备的技术标准或者者质量要求，或者者以事先公开征集的方式提出很多于3个同等档次品牌或者分包商供投标人报价时选择，凡招标人在招标文件中提出参考品牌的，务必在参考品牌后面加上“或者相当于字样投标人在投标文件中应明确所选用要紧材料、设备的品牌、厂家与质量等级，同时应当符合招标文件的要求入年度审计项目计划的政府投资项目，审计机关出具的审计结果应当作为该政府投资项目价款结算的根据（适用于纳入年度审计项目计划的项目）.投标货币本工程投标总报价使用的币种为人民币.投标有效期投标有效期见投标须知前附表第13项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，能够根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复投标人能够拒绝招标人这种要求，而不被没收投标担保同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不同意修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第16条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用.投标担保投标人应按投标须知前附表第14项所述金额与时间递交投标保证金招标人可委托广州建设工程交易中心具体实施保证金的收取与退还工作投标人可缴纳年度投标保证金；也可在单个项目递交投标保证金以年度投标保证金形式缴交投标保证金的金额低于本项目所要求投标保证金金额的，则以年度投标保证金的金额为准，无需补充差额3年度投标保证金的额度1一级或者以上资质的企业为人民币八十万元；2二级资质的企业为人民币六十万元；3三级资质的企业为人民币四十万元4投标人向交易中心一次性交纳年度投标保证金后，交易中心将出具收讫证明投标人凭收讫证明可参加交存期内进入广州建设工程交易中心招标的各项工程的投标5委托广州建设工程交易中心代收投标保证金的，其缴纳情况以广州建设工程交易中心数据库记录的信息为准6由招标人收取投标保证金的，投标人应要求收费单位在《广州建设工程投标缴费情况表》加盖收费确认章7“网银”缴费的操作详见《网上银行缴费操作指南》或者请自行咨询广州建设工程交易中心8投标人未能按要求递交投标担保的，招标人将视为不响应投标而拒绝其投标文件9由交易中心代收投标保证金的，在发出中标通知书7个J2作日后办理未中标人的投标保证金退还手续，中标人在与招标人签定合同后办理退还手续10如有下列情况之一的，将没收投标担保

10.1投标人在投标有效期内撤回投标标书；

10.2中标人未能在规定期限内按要求递交履约担保;

10.3中标人未能在规定期限内签署合同协议17投标文件的份数与签署1投标人应按投标须知前附表第19项规定的份数递交投标文件2除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或者增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或者由投标文件签字人签字或者盖章

（四）投标文件的递交.投标文件的密封投标文件的份数要求投标人应按投标须知前附表第19项规定的份数递交投标文件投标文件的密封要求投标人应使用交易中心交易服务系统提供的软件制作电子投标文件并进行电子签名、电子签章及加密打包不得修改所生成电子投标文件的文件格式3投标文件的电子签名与电子签章要求电子投标文件务必包含完整的投标人电子签名及电子签章.投标文件的递交与接收.1投标人代表应按投标须知前附表第20项所规定的时间与地点向招标人递交投标文件2投标人使用制作该投标文件的机构业务数字证书递交投标文件3若出现下列情况，招标人将拒绝接收投标文件

19.

3.1电子投标文件未在投标截止时间前完整上传并储存在广州建设工程交易中心电子评标系统且取得回执的；

19.

3.2投标文件未按招标文件要求进行电子签名与电子签章，并进行加密的;

19.

3.3电子投标文件中投标人电子签名或者电子签章不完整的；.

3.4电子投标文件损坏或者格式不正确的

19.4投标截止前，招标人拒绝接收符合条件的投标文件，投标人可向招标监督机构投诉

20.投标文件递交的截止时间投标人应在投标须知前附表第20项所述的时间前递交投标文件截止时间以广州建设工程交易中心电子评标系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准.2招标人可按本须知第9条规定以招标文件修改的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间在此情况下，投标人的所有权利与义务与投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于五家的，招标人将依法重新组织招标.4投标截止时间到达后的一小时内，项目负责人须凭身份证到广州建设工程交易中心事先确定的开标室签到项目负责人未凭身份证在规定的时间内到达开标室签到或者签到的项目负责人与投标登记时不一致的，该投标文件无效.迟交的投标文件投标截止时间到达后，电子评标系统将不同意投标人上传投标文件.投标文件的补充、修改与撤回投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，能够撤回或者替换已递交的投标文件在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改与更换投标文件在投标截止后，投标人在投标文件格式中规定的有效期终止日前，投标人不能撤回投标文件，否则其投标担保将被没收，且招标人有权就其撤回行为报告政府主管部门载入不良信用记录.投标信息录入投标人应在上传电子投标文件前将投标人的有关信息在广州建设工程交易中心交易服务系统中录入完毕.投标文件的解密.

1.投标截止时间到达后的三小时内为投标人对电子投标文件解密时间，投标人须在规定的解密时间内使用制作该投标文件的机构业务数字证书对投标文件进行解密逾期未解密的投标文件将作为废标处理

（五）开标、评标、定标及合同签定

24、开标详见第二章开标、评标及定标办法.评标过程的保密开标后，直至中标公示为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价与.招标代理单位同意投标资审情况查询的主持人及经办人应熟悉熟悉、清晰相应招标项目的有关情况，包含投标单位资审合格或者不合格的具体原因及合法根据投标单位应凭递交投标文件的凭证（投标报名费单据或者已递交的投标担保金单据或者递交投标文件的回执）、法人代表授权书、单位证明向招标代理单位进行情况查询，招标代理单位与前来查询的报名投标单位，应对查询情况用书面形式作为备忘确认证明.招标代理单位上述的工作情况，将列入招标代理单位的综合诚信评价排名的考核.招标操纵价的内容与招标公告同时公布.投标人录入投标信息时，如投标人为联合体的，须将联合体所有成员单位的全称录入广州建设工程交易中心信息系统比较有关的资料与中标候选人的推荐情况及与评标有关的其他任何情况均严格保宓I_L|O.2在投标文件的评审与比较、中标候选人推荐与授予合同的过程中，投标人向招标人与评标委员会施加不公正影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝.投标文件的澄清，计算错误的修正详见招标文件第二章开标、评标及定标办法.投标文件的评审、比较与否决详见招标文件第二章开标、评标及定标办法经评标委员会评审，资格审查合格的投标人少于5家或者评标有效的投标人少于3家的，招标人将依法重新招标.中标通知书定标后，招标人将就规定的内容在广州建设工程交易中心公示三个工作日招标人应当自确定中标人后，向招投标监管机构提交招标投标情况的书面报告；经招投标监管机构备案后，方可发出中标通知书中标通知书由招标人颁发，并经广州建设工程交易中心确认.3中标人务必在收到中标通知书后24小时之内以书面形式回复招标人，确认收到.合同协议书的签订招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件与中标人的投标文件商定与签订合同，招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议中标通知书发出之日起30日后，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任原中标人给招标人造成的缺失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿原中标人有异议的，能够向人民法院起诉非经招标人同意，中标人在投标过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则招标人有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由中标人承担.4招标人支付工程款时，中标人应提供工程所在地发票.履约担保.1在收到中标通知书后的15日内，中标人应按本须知前附表第23项的规定向招标人递交履约担保；假如中标人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具.2中标通知书发出之日起15日后，中标人未按上款的规定递交履约担保，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任原中标人给招标人造成的缺失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿原中标人有异议的，能够向人民法院起诉.合同生效在合同双方全权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效.其它费用中标人应根据政府有关规定，向广州建设工程交易中心交纳交易服务费.腐败与敲诈行为在招标与合同实施期间，业要紧求投标人与承包人遵守最高的道德标准1对本条款的规定，特定义如下词汇1）、“腐败行为”是指在招标或者合同执行期间，通过提供、给予、同意或者索要任何有价值的东西，从而影响招标人有关人员工作的行为；2）、“欺诈行为”是指通过提供伪证影响招标或者合同执行，从而损害招标人利益的行为；也包含投标人之间串通（在递交投标书之前或者之后），人为地使招标过程失去竞争性，从而使业主无法从公开的自由竞争中获得利益的行为2假如投标人被认定在本招标的竞争中有腐败或者欺诈行为，则会被取消投标资格第二章开标、评标及定标办法

一、开标、评标及定标办法修改表条款号修改类型增加现文修改类型删除原文修改类型修改原文现文注以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形（下列无正文）

二、使用资格后审方式施工招标项目开标、评标及定标办法

（一）总则34开标、评标及定标所根据的规则《中华人民共与国招标投标法》；《评标委员会与评标方法暂行规定》（七部委第12号令）；《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委2003年第30号令）；《广东省实施〈中华人民共与国招标投标法〉办法》；5《房屋建筑与市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令第89号）；6《广州市建设工程招标投标管理办法》（穗建筑

[2010]69号）7《广东省加强建设工程招标投标监督管理的若干规定》；

34.8《广州市房屋建筑与市政基础设施工程施工公开招标评标委员会与评标办法规定》（穗建法

[2005]161号）；

34.9本项目招标文件10若招标操纵价少于等于1000万元的，各投标人总得分由诚信综合评价得分与其他项目得分各按5%与95%权重加权平均计算（出现该情况，须在“开标、评标及定标办法修改表”中修改相应条款）

35.开标招标人按投标须知前附表第21项所规定的时间与地点公开开标，并邀请所有投标人参加2开标时出现下列情况的，投标文件由招标人作废处理，不参与排序与资格审查

2.1投标文件未在规定的时间内完成投标人解密的；

2.2解密后，投标人递交的电子投标文件无法满足资格审查及评标需要的;

2.3投标人没有按要求提供投标担保的；

2.4项目负责人与安全员为同一人的；

35.3招标人在开标开始时间后，使用制作该招标文件的机构业务数字证书对所有投标人电子投标文件进行招标人解密

36.评标1省财政性投资的施工招标项目，与本市辖区内市、区财政性投资超过50%的施工项目招标的评标委员会成员，全部从政府设立的建设工程评标专家库中随机抽取确定其他招标项目，招标人参加或者派代表参加评标委员会的，应当具备国家与省规定的评标专家条件与要求，人数原则上以一人为限，且不得担任评标委员会负责人，不得同意评标报酬，评标过程中不得以任何方式影响其他评标专家独立评标2评标委员会的职责及守则1根据评标细则，对标书进行认真评审，完成评审报告；

36.

2.2向招标人报告评审意见，推荐合格的中标候选人

36.

2.3所有参加评标人员务必遵守国家、地方政府制定的有关工程招标投标的法则、规定，遵守有关工程招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分;情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任

36.

2.4全体参与评标人员

36.

2.

4.1务必遵守评标纪律、不得泄密；

36.

2.

4.2务必公正、不得循私；

36.

2.

4.3务必科学、不得草率；

36.

2.

4.4务必客观、不得带有成见；

36.

2.

4.5务必平等、不得强加于人；

36.

2.

4.6务必严谨、不得随意马虎

36.3评标结束后，评标委员会递交评标报告并依法推荐中标候选人

37.投标文件的澄清

37.1为有助于投标文件的审查、评价与比较，评标期间，经评标委员会或者评标委员会专业评审组中超过五分之一的成员以书面形式提出动议，评标委员会或者评标委员会专业评审组应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清

37.2投标人应以书面形式进行澄清，澄清与说明内容属于投标文件的构成部分，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实与确认外，澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会评审的根据

037.3评标委员会或者评标委员会专业评审构成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审整个澄清的过程不得存在排斥潜在投标人的现象.4假如投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照符合性审查标准予以拒绝，不同意投标人通过修改或者撤销其不符合要求的差异或者保留，使之成为具有响应性的投标.定标招标人根据评标委员会递交的评标报告，最终审定中标人依法务必进行公开招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人3排名第一的中标候选人放弃中标、或者因不可抗力提出不能履行合同，或者者招标文件规定应当递交履约担保而在规定的期限内未能递交的，招标人能够确定排名第二的中标候选人为中标人4排名第二的中标候选人出现前款所列的情形的，招标人能够确定排名第三的中标候选人为中标人以此类推，如所有中标候选人均出现前款所列的情形为招标失败，招标人依法重新招标

（二）开标评标办法程序与细则商务综合诚信评标法

39.开标与评标程序公布投标人名单，将显示出所有投标人信息及投标人标书投递情况与解密情况（投标截止时间到达后的一小时内，项目负责人应凭身份证到广州建设工程交易中心事先确定的签到室签到，项目负责人未凭身份证在规定的时间内到达签到室签到或者签到的项目负责人与投标登记时不一致的，该投标文件无效）；计算评标参考价的下浮率X从

0、

0.5%、1%、

1.5%.2%、

2.5%、3%中通过摇珠机随机抽取；3导入电子招标文件；4对未成功递交投标文件、出现

35.2所列废标条款、项目负责人未凭身份证在规定的时间内到达开标室签到或者签到的项目负责人与投标登记时不一致的投标单位进行废标处理5招标人使用制作该招标文件的机构业务数字证书对已完成投标人解密的电子投标文件进行招标人解密6将所有解密成功的电子投标文件导入系统并公开开标；7确定计算评标参考价的排序（对投标报价位于［招标操纵价X80%招标操纵价］区间的投标人进行电脑随机排序）;8确定抽取计算评标参考价的排序的起点；

39.9由评标委员会对所有已公开开标的投标人进行资格审查；10计算评标参考价；

39.11计算投标人总得分（投标人总得分;报价得分X报价分权重+综合诚信评价排名得分X综合诚信分权重），并按照投标人总得分高低确定评标排序，综合诚信评价排名得分由开标当天公布的在穗建筑企业综合诚信评价排名榜中的60日诚信分折算；

39.12按排序对投标文件进行有效性审查（含投标报价算术校核），直至评出招标文件评标办法所规定的有排序的1-3名中标候选人;

39.13评标委员会向招标人推荐中标候选人名单，并递交资格审查报告及评标报告

40.开标细则

40.1开标由招标人主持；

40.2由招标人或者其推选的代表检查投标文件的投标人解密情况，也能够由招标人委托的公证机构检查并公证；之后由招标人对全部投标文件进行解密

40.3细则

40.

3.1投标截止期前，各投标人递交投标文件至招标文件规定的广州建设工程交易中心投标地点

40.

3.2若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件

40.4开标前，首先由招标人按

39.2规定现场通过摇珠机随机抽取确定该工程计算评标参考价的下浮率X唱标时，招标人根据标书的递交情况与系统对投标文件的检索结果宣读下列所有内容a、投标人名称；b、标书解密情况；c、电子文件的递交情况、d、法定代表人证明及授权委托；e、投标担保；f、投标总报价；g、安全文明施工费；h、余泥渣土运输与排放费；i项目负责人；j\安全员、k、工期；

1、质量标准；m、施工方案的承诺书；n、《安全总责承诺书》或者遵守《安全总责承诺书》的承诺书

40.5对投标报价位于［招标操纵价义80%招标操纵价］区间的投标人进行电脑随机排序

40.6确定抽取计算评标参考价的排序的起点

40.

6.1位于［招标操纵价义80版招标操纵价］区间的投标报价少于或者等于50个时，从该区间的所有投标报价中通过摇珠机随机抽取一个，作为计算评标参考价的排序的起点

40.

6.2位于［招标操纵价X80%招标操纵价］区间的投标报价大于50个时，在电脑随机排序的前50名投标报价中通过摇珠机随机抽取一个，作为计算评标参考价的排序的起点7投标总报价以数字与文字两种方式表述的，应宣读文字表述的投标总报价8招标人对开标过程进行记录，并存档备查，投标人在开标记录上签字9招标人将上述符合要求的投标文件，送至评标委员会进行评审

41.资格审查及评标细则资格审查及评标均由招标人依法构成的评标委员会负责2评标委员会的构成资格审查及投标文件的评审能够由综合评标委员会负责3资格审查、评标流程评标委员会按资格审查的标准对所有递交投标文件的投标人进行审查如在所有的投标人中资格审查合格的投标人不足五名时，应重新招标

3.2在资格审查合格的投标人中，按照评标的先后排序从排序第一的投标人开始进行经济标的有效性评审，只要其投标文件有效，该投标人将被推荐为第一中标候选人若其投标文件无效，则评审排序第二的投标人的经济标，依次类推，直至评出招标文件评标办法所规定的有排序的「3名中标候选人为止

3.3如通过有效性审查的投标人少于3人时，应重新招标4投标人资格审查资格审查使用电子化审查方式进行评标委员会利用计算机系统对投标人递交的资格审查文件进行独立评审《资格审查表》中序号1-5项评审内容的信息取自投标申请人在广州建设工程交易中心企业库登记的信息评标委员会对该部分内容的审查以开标当天中午12时在广州建设工程交易中心企业库记录的信息为根据资格审查时，电子资审系统将对投标人的企业资质、本项目的项目负责人的资格、投标企业安全生产许可证、项目负责人安全生产考核合格证（B类）、专职安全员的安全生产考核合格证（C类）是否符合要求提供辅助审查结果，最终以评标委员会审查的结果为准对联合体企业暂不提供辅助审查结果，由评标委员会进行审查资格审查文件中全部符合附表五《资格审查表》中情形的，为资格审查合格否则为资格审查不合格，经评标委员会认定后，其资格审查文件将被拒绝如评标委员会成员的评审意见不一致时，应先公开要求投标人进行澄清，并记录及由评标委员会、作出澄清的投标人签字确认，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论

4.4汇总资格审查情况，编写资格审查报告

4.5资格审查不合格的投标文件不参加评标，不参与评标参考价的计算

4.6资格审查时，投标企业名称已经工商变更的，但企业及个人的资质证书未完成企业名称变更，仍然承认其有效；投标企业未及时办理变更手续的，招标人或者招标代理机构应通报发证部门资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当同意投标人澄清，不得直接认定为无效特别声明资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格

41.5计算投标人的报价得分

5.1确定评标参考价

5.

1.1通过资格审查的投标人位于［招标操纵价X80%招标操纵价］区间的投标报价的个数大于5个时，以抽取计算评标参考价的排序的起点开始，按

41.

5.

1.4的选取原则选取5个投标人的投标报价的算术平均值下浮X为评标参考价

5.

1.2通过资格审查的投标人位于［招标操纵价X80%招标操纵价］区间的投标报价的个数小于或者等于5个时，直接取区间内的投标价的算术平均值下浮X为评标参考价

5.

1.3若没有投标价位于［招标操纵价义80%招标操纵价］区间，则由招标人依法重新招标

5.

1.4选取原则

5.

1.

4.1位于［招标操纵价义80%招标操纵价］区间的投标报价的排序数少于或者等于50个时，以抽取计算评标参考价的排序的起点开始，按排序往后依次循环（即从起点一一排序序号最大值一一排序第1——起点循环）选取5个通过资格审查的投标报价参与评标参考价的计算（若起点号的投标人资格审查不合格，起点按上述原则依次递补）

5.

1.

4.2位于［招标操纵价义80%招标操纵价］区间的投标报价的排序数大于50个时，先在排序前50名的投标报价中选取，选取方式以抽取计算评标参考价的排序的起点开始，按排序往后依次循环（即从起点一一排序第50——排序第1——起点循环）选取5个通过资格审查的投标报价参与评标参考价的计算若不足5个，则从排序第51开始，按排序往后依次继续选取，直到能够选取5个通过资格审查的投标报价参与评标参考价为止（若起点号的投标人资格审查不合格，起点按上述原则依次递补）

5.2投标总报价以数字与文字两种方式表述的，取文字表述的投标总报价进行计算第一部分招标公告范本

5.3投标人的投标报价、投标报价平均值、评标参考值均精确到“分”

5.4当标价等于评标参考价时得100分，标价每高于评标参考价1%扣

1.5分；每低于评标参考价1%扣1分，扣至0分为止，得分精确到小数点后两位6计算投标人的总得分（满分为100分）

6.1权重分配报价得分权重80%；综合诚信评价排名得分权重20%o

6.2投标人总得分=报价得分X报价分权重+综合诚信评价排名得分X综合诚信分权重（报价得分X报价分权重的最后得分最高为80分；综合诚信评价排名得分义综合诚信分权重的最后得分最高为20分，各项得分精确到小数点后两位）（适用于招标操纵价超过1000万元的项目）

6.3按照投标人总得分从高至低进行排序，确定评标的先后排序总得分相同的投标文件，以综合诚信评价排名靠前的排前；总得分与综合诚信评价排名得分均相同的投标文件，以广州建设工程交易中心公布的上一年度施工项目总中标金额高的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，按中标候选人数量规定，由评标委员会使用随机抽取方式，确定中标候选人的排序注企业的综合诚信评价排名以开标当天公布的在穗建筑企业综合诚信评价排名榜中的60日诚信分招标人应在《投标须知前附表》中明确选择使用施工企业总排名或者相应的施工专业承包排名计分7投标文件的有效性审查

7.1投标文件中没有任一种列于本办法附表六《不编制技术标书的投标文件有效性审查表》中情形的，为有效标书否则为无效标书，经评标委员会认定后，其投标文件将被拒绝如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论8投标文件算术校核评标委员会将对投标文件投标总报价按照就低不就高的原则进行算术校核，具体标准如下

8.1数字表示的金额与用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

8.2经算术复核的中标候选人报价与其投标总报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价；

8.3当单价与数量均符合招标文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或者是合价当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，如今应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价；

8.4当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，假如累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；假如累加修正值大于原累加值，则按原累加值；

8.5假如投标人的有关规费、所有暂列金额、暂估价等未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正；

8.6

①分部分项工程量比招标文件少、单位比招标文件小或者错误时，以招标文件的工程量或者单位为准，合价不变，修改综合单价分部分项工程量比招标文件多或者单位比招标文件大时，工程量、单位、综合单价及合价均不作修改；

②分部分项项目漏项的，则该漏项费用视为已分配在其他项目中，不再修改;

③分部分项工程量清单中的综合单价与综合单价分析表中的综合单价不一致时，以价低者为准；

④分部分项工程量计价表中的项目编码或者项目名称或者计量单位或者工程数量缺省或者不填时，由评委以招标文件中招标人工程量清单为准进行修正；若同时缺省或者不填项目编码与项目名称，则该项按增项处理;

⑤分部分项项目增项的，不予修改；

⑥其它招标文件规定需要修改的，均以就低不就高原则进行修改；

8.7按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额

8.8按上述修正错误的原则及方法调整或者修正投标文件的投标总报价，调整后的投标总报价对投标人起约束作用假如投标人不同意修正后的报价，则取消其投标资格，同时其投标担保也将被没收9评标结束后，评标委员会应在通过投标文件有效性审查的投标人中，按照原评标排序，推荐有排序的1-3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人并编制评标报告10资格审查合格的投标申请人少于五名或者有效投标人少于二名的，应修正招标方案，重新招标（当N个标段同时招标且不同意兼中时，资格审查合格的投标申请人少于N+4名或者有效投标人少于N+2名的，应修正招标方案，重新招标）附表”开标记录表开标地点评标参考价下浮点数％开标时间年月招标操纵价日时分（元）注

1.本表适用于不需编制技术标书的项目

2.本表信息源自《广州建设工程施工招标投标书》招标人代表招标代理机构代表附表二工程名称报价、信誉总得分汇总表注

1.本表适用于使用“商务诚信评标法”评标的项目

2.投标人总得分=报价得分X报价分权重+综合诚信评价排名得分X综合诚信分权重;评委签名:算术复核表工程名称投标单位:单位元修正原则按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额评委签名日期附表四算术复核汇总表工程名称:评委签名:日期:附表五工程名称:注

1.本表评审内容的信息取自投标申请人在广州建设工程交易中心企业库登记的信息，投标申请人在:交易中心企业库登记的信息将视为其递交资格审查文件的一部分评标委员会对该部分内容的审查以开标当天中午12时在广州建设工程交易中心企业库记录的信息为根据.使用GZZB2010-007-2招标文件范本，与范本内容不一致之处均下列划线标明.凡不满足以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论评委签名日期注

1.本表使用GZZB2010-007-2招标文件范本，与范本内容不一致之处均下列划线标明

2.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效

3.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论

4.企业诚信档案（A类IC卡）以开标当天中午12时在广州建设工程交易中心企业库记录的信息为根据评委签名:第三章合同条款注按《建设项目工程总承包合同示范文本试行》GF-2011-0216执行，另册［工程名称］施工［总承包/专业承包］招标公告根据［立项批文］、［用地批文］、［规划批文］批准同时本工程具有施工图审查证明文件及资金证明，［招标单位］现对［工程名称］工程施工进行施工［总承包/专业承包］公开招标，选定承包人

一、工程名称【工程名称】

二、招标单位联系人联系电话项目建设管理单位I:联系人联系电话招标代理机构联系人联系电话招标监督机构投诉电话

三、建设地点

四、项目概况

五、标段划分及各标段招标内容、规模与招标操纵价

1、本工程划分为—个标段

2、各标段招标内容、规模与招标操纵价【标段号】

2、【项目编号】

3、【标段招标内容、规模与招标操纵价】注两个或者两个以上标段的，应明确同意兼中或者不兼中时，明确对项目负责人的数量要求关于包含两个或者两个以上专业的招标项目，应分别明确各第四章投标文件格式

42.投标人应按下列规定的格式及要求编制投标文件，如电子投标文件没有按招标文件规定的格式及要求编制，因其所引起系统无法检索、读取电子投标文件中的数据时，其结果将由投标人自行承担本格式及要求规定适用于电子评标项目的投标文件的编制《广州建设工程施工招标投标书》是投标文件的重要构成部分，其内容是投标人开标信息的要紧来源，投标人应准确填写《广州建设工程施工招标投标书》的有关内容投标书内容按下列表述填写投标总工期“一日历天”或者“按招标文件的要求”；工程质量标准“按招标文件的要求”；保修期限”按《建设工程质量管理条例》规定”

42.3工程量清单报价表应使用符合广东省《建设工程造价文件数据交换标准（电子评标部分）》的XML文件，《广州建设工程施工招标投标书》使用广州建设工程交易中心提供的电子投标文件管理软件直接填写，投标文件的其他内容均以电子文件编制扫描图片电子文件要求为从扫描原纸质文件所形成的电子图片图片文件格式要求为JPG格式，文件名称要求与上述对应名称一致且唯一，文件内容（即扫描图片内容）要求与文件名称相符，电子图片要求清晰可辨，每个JPG文件可包含多张扫描图片，单个JPG文件大小要求在1M下列

42.4投标人为联合体投标时，应按下列规定填写

42.

4.1投标人在编制工程量清单时应只填写主体单位全称，且要求填写的全称与广州建设工程交易中心企业库登记名称完全一致致（招标人名称）

1.根据已收到贵方的项目编号为的工程的招标文件，并已全面审核了全部招标文件及有关附件2遵照《中华人民共与国招标投标法》、《广东省实施〈中华人民共与国招标投标法〉办法》、等有关规定，经考察现场与研究上述招标文件的投标须知、合同条款、标准与技术规范、图纸、工程量清单及其他有关文件后，我方承诺愿以经济标中的投标报价并按上述合同条款、标准与技术规范、图纸、工程量清单等的要求承包上述工程的施工、竣工并修补其任何缺陷.我方同意所递交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束假如在投标有效期内撤回投标或者放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收给贵方造成的缺失超过我方投标担保金额的贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿.我方懂得贵方将不受务必同意你们所收到的最低标价或者其它任何投标文件的约束5•假如我方中标，我方保证按招标文件中规定的工期，在—日历天内完成并移交本工程，质量标准达到招标文件中的要求.假如我方中标，我方将按照规定递交由招标人认可的，并在招标文件中规定金额的履约保函.除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书与本投标文件将成为约束双方的合同文件的构成部分

8、假如我方中标，我方将实行项目经理负责制，并按投标文件配备项目管理班子如未经招标人同意更换项目班子成员，招标人有权取消我公司的中标资格或者单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担法定代表人签名或者盖章广州建设工程施工招标投标书投标日期年月曰注

1.本投标书适用于不要求编制技术标的项目2本表所报委派的项目负责人、安全员的姓名及有关资料，须与本企业在广州建设工程交易中心企业库记录的相应信息一致，评审时，委派的项目负责人、安全员以投标人在广州建设工程交易中心企业库登记的信息为准

3.本投标书由投标文件管理软件生成，投标人可直接在上面填写有关内容响应招标文件所附I承诺书（招标人）:我方承诺，如中标承建（项目名称）将按招标文件所附的本工程工施工组织设计要点或者施工方案）进行响应的基础上自行组织施工并承诺在中标后按招标文件所附的（施工组织设计要点或者施工方案）基础上编制全面的施工组织设计，并报经监理单位与建设单位审批后实施投标人名称（盖法人公章）法定代表人或者被授权人（签字或者盖章）日期年月日经济标投标文件编制人员名单注参与编制标书所有人员名单应包含编制各类专业工程量清单投标总报价、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单附件一投标申请人声明广州市建设委员会、本招标项目招标人及招标监管机构本公司就参加投标工作，作出郑重声明

一、本公司保证投标资格审查材料及其后提供的一切材料都是真实的；在广州建设工程交易中心企业库登记的一切信息都是真实的、在有效期内的

二、资格审查前，投标人须建立企业诚信档案（A类IC卡）及拟担任本工程项目负责人须是本企业（IC卡）中的在册人员注诚信档案（A类IC卡）应在有效期内

三、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或者评标委员会成员行贿

四、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标资格审查截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在投标资格审查截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录

五、严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定选择合法的余泥渣土运输单位及排放点承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿同意通报批判，记录不良行为，列入黑名单，并暂停责任企业投标报名一年，对责任项目负责人暂停投标报名二年多次违规的，暂停投标报名二至三年，并提请资质审批部门降低或者吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格与专职安全员安全培训考核证书

六、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作；本公司与承担本招标项目监理业务的单位没有隶属关系或者其他利害关系

七、本公司保证本项目负责人本人凭身份证按招标文件规定亲自签到

八、本公司保证本项目拟派的项目负责人与安全员没有在其他在建项目中任职本公司违反上述保证，或者本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意同意公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月声明企业年月日（企业公章）附件二:投标申请人在广州建设工程交易中心企业库登记的信息资格审查合格条件第

1、2条的对应信息包含企业资质证书信息包含资质证书的编号、发证部门、发证日期、资质内容、资质等级安全生产许可证信息包含安全生产许可证编号、有效期止资格审查合格条件第3条的对应信息包含注册建造师的注册证书或者具备原项目经理资质的人员信息，包含姓名、身份证号码、注册等级、注册编号、发证机关、注册有效期、注册专业、注册类型（注册类型是指注册建造师、持建造师临时执业证书的人员、小型项目负责人）项目经理安全生产考核合格证（B类）信息，包含证号、有效期资格审查合格条件第4条的对应信息包含企业申报的业绩信息，包含下列信息及相应的证明材料的扫描件

四、资格审查合格条件第5条的对应信息包含专职安全员的信息，包含姓名、身份证号码、安全生产考核合格证（C证）号、C证有效期、发证机关第五章技术条件（工程建设标准）注本章由招标人自行制定专业对应的招标内容、规模与招标操纵价的专业构成费用

六、资金来源

七、公布招标公告时间从—年—月—日至一年—月—日—时—分注公布招标公告的时间为招标公告发出之日起至投标截止时间止

八、递交投标文件时间与开标时间.递交投标文件起始时间—年—月_日_时—分，截止时间一年—月—日—时—分.开标时间—年—月—日—时—分.投标截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标答疑中的有关信息截标后，开标时间因故推迟的，有关评标信息仍以原定的开标时间的信息为准

九、办理投标登记手续投标人应在投标截止时间前，登录广州建设工程交易中心网站办理网上投标登记手续.投标人应遵循下列程序完成网上投标登记手续1登录广州建设工程交易中心网站投标人服务专区完成投标人的有关信息录入2核对并确认投标信息无误后，上传带有电子签名及电子签章的加密投标文件在投标截止时间前，投标人能够替换投标文件投标文件须于投标截止时间前完整上传并储存到交易中心的电子评标系统假如投标文件于投标截止时间未能上传完毕，该投标文件将视为无效投标文件C.投标担保及投标报名费1投标担保—万元，投标担保须在开标前完成缴纳2投标报名费为100元/标段，报名费须在投标截止前完成缴纳第六章图纸及勘察资料注本章由招标人自行制定，另册注本章由招标人自行制定第八章招标操纵价注施工招标工程的招标操纵价应当在发出招标文件时公布公布的招标操纵价应当包含下列内容

一、工程总价

二、编制说明

三、工程概况

四、工程项目招标操纵价汇总表

五、单项工程招标操纵价汇总表

六、单位工程招标操纵价汇总表

七、分部分项工程计价表

八、措施项目计价表

（一）

九、措施项目计价表

（二）

十、其他项目计价表

十一、暂列金额明细表

十二、材料设备暂估价明细表

十三、专业工程暂估价明细表

十四、计日工计价表

十五、总承包服务费计价表

十六、规费与税金项目计算表

十七、人工、要紧材料设备、机械台班价格表（上述表格格式按广州市造价站的规定执行，其中安全文明施工费、余泥渣土运输与排放费等投标人不可竞争的固定报价另外单列）招标操纵价备案机构使用说明招标人使用范本本部分应当将留空处用文字填充完毕，能够对本范本进行修改与补充，修改与补充处应当下列划线标明招标人发出的招标公告，不应当包含本使用说明其他有数字上标标注处的具体说明如下.或者称“项目代建单位二不是多标段的项目不需填写.应填在交易中心招标申请时产生的项目编号.资质及其等级要求应根据招标内容依照有关法律法规、规章、规范性文件设置招标内容为通常工业、公用工程及公共建筑的机电安装工程，或者者招标内容超出通常工业与公共、民用建设项目的设备、线路、管道的安装，35KV及下列变配电站工程，非标准钢构件的制作、安装范围的机电安装工程，应设置与工程规模相应的机电安装工程施工总承包资质（注通常工业机电安装工程是指未列入港口与航道、水利水电、电力、矿山、冶炼、化工石油、通信工程的机械、电子、轻工、纺织及其他工业机电安装工程）.资质及其等级要求应根据招标内容依照有关法律法规、规章、规范性文件设置6•招标内容为通常工业与公共、民用建设项目的设备、线路、管道的安装，35KV及下列变配电站工程，非标准钢构件的制作、安装，为专业承包工程，应设置与工程规模相应的机电设备安装工程专业承包资质（注工程内容包含锅炉、通风空调、制冷、电气、仪表、电机、压缩机机组与广播电影、电视播控等设备）招标内容为通常工业与公共、民用建设项目的设备、线路、管道的安装，35KV及下列变配电站工程，非标准钢构件的制作、安装，或者招标内容为通常工业、公用工程及公共建筑的机电安装工程，或者者招标内容超出通常工业与公共、民用建设项目的设备、线路、管道的安装，35KV及下列变配电站工程，非标准钢构件的制作、安装范围的机电安装工程，同时招标内容含有电梯安装工程、消防设施工程、建筑智能化工程专业工程其中之一或者以上的，应设置相应的机电安装工程施工总承包资质.招标人应按规定选择综合商务诚信评标法.招标人可在两种方式中选择其一，也能够两种方式结合使用.施工招标工程的招标操纵价值应当在发出招标文件时公布公布的具体要求按市造价站规定的执行.房屋建筑工程的施工招标项目，企业诚信排名得分以施工-房屋排名为准；市政公用工程的施工招标项目，企业诚信排名得分以施工-市政排名为准；地基与基础工程专业、建筑幕墙专业、建筑智能化专业、建筑装饰装修专业、桥梁工程专业、消防设施工程专业、城市及道路照明工程专业、机电安装工程施工招标项目（或者含有上述8个专业的施工招标项目），企业诚信排名得分以相应的专业企业诚信排名为准；其他房屋建筑与市政基础设施施工招标项目，以施工企业总排名为准.使用此条要求招标文件中附施工组织设计要点或者包含施工组织设计要点、施工组织架构配备、施工机械设备、工期等基本要求的施工方案.工程名称.施工组织设计要点或者施工方案选择其

一十、资格审查方式

1、本工程使用资格后审方式，实行电子化资格审查

十一、投标人合格条件

1、投标人均持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证

2、

（1）投标人具有承接本工程所需的级或者以上级别施工总承包资质4（注施工总承包招标选择此项，应选择符合招标内容的一种施工总承包资质；联合体的，以资质等级低的一方为等级标准）

（2）投标人具有承接本工程所需的级或者以上级别专业承包资质5（注专业承包招标选择此项）%注招标内容含有设计要求，且设计要求仅为深化设计的，在投标人的资质设置要求中，不同意设置设计资质要求

3、

（1）投标人拟担任本工程项目负责人的人员为专业一级或者以上级别的注册建造师，持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）（注大、中型项目选择此项）

（2）投标人拟担任本工程项目负责人的人员为专业二级或者以上级别的注册建造师，或者具备符合穗建筑

[2010]915号文规定的小型项目负责人资质，并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）（注小型项目选择此项）注建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》；注册建造师包含有效的注册临时建造师根据广东省建设厅《关于明确省外二级建造师入粤注册与执业有关问题的通知》（粤建市函

（2011）218号），二级建造师执业资格证书、注册证书仅限所在行政区域内有效，不得跨省执业

4、投标人自年月日（近2年或者以上）至今完成过质量合格的类似工程业绩，（类似工程是指第2点所述资质级别的低一个等级方能承接的工程，招标项目所需企业资质级别已是最低级别的，不得设置业绩要求）需同时提供中标通知书、施工合同、竣工验收报告或者竣工验收证明如以上资料不能证明业绩规模的技术指标（指面积、高度、跨度、管径等）的，须另提供可证明业绩技术指标的其他资料

（1）业绩取自广州建设工程交易中心企业库

（2）单独招标的专业工程业绩，需同时提供中标通知书、施工合同、竣工验收报告或者竣工验收证明由总承包单位依法分包的专业工程业绩，需提供经业主与总承包单位确认的分包合同、竣工验收报告或者竣工验收证明

5、专职安全人员须具有安全生产考核合格证（C类）

6、关于联合体投标（使用单一资质的，招标人应明确是否同意联合体，涉及多资质的招标人应同意联合体投标）如投标人构成联合体，应以为主办方，并签定联合体工作协议投标人拟任本工程项目负责人应为主办方正式员工联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作与责任

（一）构成联合体承接按资质标准划分为同一类工程的投标人，在资格审查环节，其资质、业绩、信誉等指标按联合体成员中最低者确定；在择优与评标环节，其业绩、信誉、诚信综合评价分数等指标均按成员中最低者进行评审，其人员、资金、机械设备等资源性指标可合并计算

（二）构成联合体承接按资质标准划分为多类工程的投标人，应在联合体协议中明确承接每一类工程的成员单位在资格审查、择优与评标环节，均应先按本条第

（一）项规定逐类评审，再将各类评审结果汇总，各投标人诚信分以招标操纵价中各类工程的占比作为权重，将其各类诚信分加权平均计算注

（1）项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人

（2）上述投标人合格条件的信息取自投标人在广州建设工程交易中心企业库登记的信息，企业库记录的该部分信息将被视为投标申请人递交资格审查资料的一部分评标委员会对该部分资料的审查将以开标当天中午十二时在广州建设工程交易中心企业库记录的信息为根据投标人应及时保护附件二的信息，确保各项信息在有效期内未在招标公告第十一条单列的资审合格条件，不作为资审不合格的根据十二.招标公告网上公布时，同时公布招标文件、施工图纸、招标操纵价招标公告公布之日起计算编制投标文件时间，编制投标文件的时间不得少于20天如招标人需公布补充公告的，以最后公布的补充公告的时间起计算编制投标文件时间，并需在招标答疑中明确说明十三.资格审查结果及中标结果将在广州建设工程交易中心网站公示，公开同意投标人的监督

十四、满足资格审查合格条件的投标人不足5名或者经评审有效的投标单位不足3名时为招标失败（当N个标段同时招标且不同意兼中时，满足资格审查合格条件的投标人不足N+4名或者经评审有效的投标单位不足N+2名时为招标失败）招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标招标人因两次或者多次招标失败，需申请改变招标方式或者不招标的，应按《广东省实施〈中华人民共与国招标投标法〉办法》（省第十届人大常委会第二次会议通过

2003.

4.2）的第四十条规定执行项目条款号内容说明与要求11定义招标人（即发包人）项目建设管理单位招标代理设计单位监理单位

22.

2.1工程名称

32.

2.2建设地点

42.

2.3建设规模

52.

2.4承包方式包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工综合单价包干、项目措施费包干

62.

2.5质量标准

72.

5.1招标范围

82.

5.2工期要求年月一日计划开工，施工总期―日历天

93.1资金来源10投标人资质等级及项目负责人等级要求详见本工程招标公告11资格审查方式电子化资格后审

1213.1报价与单价与总价计算方式工程量清单计价，按《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2008）执行纳入年度审计项目计划的政府投资项目，审计机关出具的审计结果应当作为该政府投资项目价款结算的根据（适用于纳入年度审计项目计划的项目）

1315.1投标有效期日历天（从投标截止之日计起）项目条款号内容说明与要求

1416.1投标担保1收取方式方式一由交易中心代收方式二由招标人收取（已交年度保证金的除外）2投标担保额度万兀（在招标过程中不可调整）3缴纳时间递交投标文件开始时至开标前

4、投标担保的有关事宜详见招标文件

16.1款

157.5领取招标文件及图纸由投标人自行在广州建设工程交易中心网站下载

165.1踏勘现场时间自—年—月一日起具备现场踏勘条件；方式招标人不集中组织，由投标人自行踏勘；现场全面地点

178.1招标答疑.方式网上答疑.投标人质疑期限在投标截止日期前12日.招标人澄清、修补或者答疑期限在投标截止日期前工日.进入到提问区域的密码为—.网上答疑的有关事项详见招标文件

8.1款

6、答疑纪要须经招投标监管机构备案后，方可在交易中心网站“招标答疑”专区公布1811投标文件的构成投标文件由资格审查文件、经济标部分构成

1917.1投标文件份数投标文件为含电子签名及电子签章的加密电子投标文件1套

2019.1投标文件的递交时间与地点L递父方式网上递父投标文件.文件的递交起始时间—年—月—日—时—分截止时间一年—月—日—时分.地点广州建设工程交易中心网站.上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的有关信息

2120.4项目负责人签到时间与地点.起始时间—年—月—日—时—分截止时间一年—月—日—时分.地点广州建设工程交易中心开标室.上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的启关信息

2224.1开标开始时间与地点1•开标开始时间—年—月—日—时—分.地点广州建设工程交易中心—室.上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的有关信息O

2333.4开标评标办法7商务综合诚信评标法

2438.2履约担保8方式一中标人提供的履约保证金为中标价款的期方式二中标人提供的履约保函的保证额为中标价款与招标操纵价之间的差额，且很多于中标价款的10%25招标操纵价9本项目招标操纵价为人民币元，其中安全文明施工费为元，余泥渣土运输与排放费为元，投标价超过招标操纵价的投标文件将被拒绝项目条款号内容说明与要求26保修期按照《建设工程质量管理条例》规定27评标参考价的下浮率计算评标参考价的下浮率X从

0、

0.5%1%、

1.5%2%

2.5%、3%中通过摇珠机随机抽取28评标委员会人数构成人数标书的评审由综合评标委员会负责，综合组的成员可由经济评委构成，该评标委员会由二人或者以上单数构成29企业综合诚信评价排名计分本项目的企业综合诚信评价排名得分，以排名为准:

3013.

4、

13.

5.2合同价款的调整办法31建设工程质量检测管理办法根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本次招标范围招标文件中与此条不一致的，以此条为准序号投标人名称标件否密投文是解子书交否功电标递是成法定代表人证明书及授权委托书投标担保（元）投标总报价（元）人工费（元）安全文明施工费（元）余泥渣土运输排放费（元）项目负责人（姓名/建造师的注册编号或者小型项目负责人的证书编号）安全员（姓名/安全考核证编号工期质量标准施工组织设计承诺书安全总责承诺书或者遵守安全总责承诺书的承诺废标原因投标人签名确认缴纳方式金额投标登记时投标文件投标登记时投标文件序号得报价得分权重信誉得分权重总得分总得分排名1%%234567编号算术校核项目修正前投标报价A修正后投标报价B修正率r=|A-B|/A*l00%经评审的最终投标总报价当BA时，修正后报价与原报价的差额；当BAR=01[单位工程1]2[单位工程2]••••••••••••••••••••••••••••••n[单位工程n]投标总报价LA=Ai+A2+-An；LB=Bi+B2+**Bn编号投标人名称原投标总报价A算术复核后投标总报价B误差率r=|A-B|/A*100%序号一___投标单位评审内容1投标人均具持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证2投标人具有承接本工程所需的资质3投标人拟担任本工程的项目负责人的专业与级别满足公告要求，并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）（适用于选用注册建造师的）；符合穗建筑［20101915号文规定的小型项H负责人资质，并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）（适用于选用小型项目负责人的）4投标人完成过质量合格的类似工程业绩及其资料满足公告要求5专职安全人员具有安全生产考核合格证（C类）序号J一投标单位评审内容〜_1投标文件中没标效的法定代表人证明书，或者由委托代理人签署的投标文件中没有法定代表人授权书；2投标文件投标书中安全员、项目负责人与企业库登记的信息不一致或者与投标登记时的不一致的；3对同一招标项目出现两个或者以上的投标报价，且没声明哪个有效；4投标文件所列投标人名称、项目负责人与投标登记时的不一致；5未承诺响应招标文件所附施工方案或者施工组织设计要点的；6

（1）没有明确施工总承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工总承包招标项目）；

（2）没有明确施工专业承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工专业承包招标且没有施工总承包单位的项目）；7投标文件未按规定的格式填写，或者要紧内容不全，或者关键字迹模糊、无法辨认的；8投标总报价高于招标操纵价的；9投标总报价低于企业自身成本的；10投标报价中对招标文件规定的余泥渣土运输与排放费用进行浮动或者改变；11算术复核后的投标总报价与原投标总报价相比存在1%或者以上误差的；12存在串通投标情形（串通投标情形以《广州市建筑工程招标管理办法》第三十四条为准）；13无《参与编制经济标投标文件人员名单》的；14投标报价与其企业注册资本金的比值不满足《建筑业企业资质管理规定》（中华人民共与国建设部令第159号）的规定；（如有）15投标人未按规定的格式及内容要求签署《投标申请人声明》16投标人未建立企业诚信档案（A类IC卡），或者拟担任本工程项目负责人不是本企业（IC卡）中的在册人员（注诚信档案（A类IC卡）应在有效期内）17未签订联合体工作协议（适用于以联合体投标的需递交）18投标人不具有在广州地区可使用适合本工程的沥青摊铺机数量的证明文件（本项规定只适用于招标内容含有市政道路面层沥青摊铺且超过估计发包价50%或者以上的大中修市政公用工程项目）工程名称投标总报价（元）大写小写其中人工费（元）大写小写其中安全文明施工费（元）大写小写其中余泥渣土运输与排放费（元）大写小写投标总工期工程质量标准保修期限委派的项目负责人姓名建造师的注册编号或者小型项目负责人的证书编号委派的安全员姓名安全生产考核合格证（C类）编号投标单位名称姓名职务所承担工作身份证号码本人签名栏项目基本情况项目编号项目名称建设单位设计单位监理单位总承包单位建设地点项目属地（省外/省内非广州/广州）项目类别（房建/市政）结构形式中标价合同价结算价中标通知书号中标通知书颁发日期施工许可证号施工许可证颁发日期监督意见书编号或者竣工验收报告监督意见书或者竣工验收日期项目经理（建造师）（身份证号）（姓名）是否只属于项目经理业绩施工单位（编号）（名称）工程对应的企业资质资质名称资质等级项目规模工程类别分部特征规模指标数量计量单位获奖情况年度奖项名称颁奖时间颁奖单位。