还剩22页未读，继续阅读
本资源只提供10页预览，全部文档请下载后查看！喜欢就下载吧，查找使用更方便
文本内容:
【答案】D
29、建筑物内的电信管线和配线设施以及建设项目用地范围内的电信管道，应当纳入建设项目的设计文件，并随建设项目同时施工与验收所需经费应当纳入建设项目OA.预算B.概算C.决算D.结算【答案】B
30、避雷针的保护半径必须覆盖室外信号接收设备，保护半径=避雷针与地面高度XA.1B.
1.5C.2D.
2.5【答案】B多选题共20题
1、柴油发电机组和开关电源具备自动启动和倒换性能，并具有功能A.遥控B.遥测C.摇保D.摇变E.摇信【答案】AB
2、广播电视中心由（）子系统组成A.节目制作B.节目资源管理C.信号接收D.节目播出控制E.信号发送【答案】ABD工信部《通信建设工程安全生产管理规定》，（）必须取得通信主管部门核发的安全生产考核合格证书A.企业主要负责人B.项目负责人C.特种行业作业人员D.专职安全生产管理人员E.关键设备调测人员【答案】ABD
3、广播中波天线主要有（）A.垂直接地天线B.笼形天线C.水平对称振子天线D.定向天线E.偶极子天线【答案】AD
5、演播室灯光和以下哪种设备不能共用同一相电源A.普通照明灯B.话筒C.视频切换台D.音箱E.动力电源【答案】BCD无线网性能检验项目包括oA.覆盖性能B.安全模式控制C.保持能力D.无线资源管理E.服务质量【答案】AC随着现代通信网的技术发展，为“三网融合”铺平了道路，“三网”是指（）A.移动互联网B.物联网C.计算机通信网D.有线电视网E.电话通信网【答案】CD通信电源系统集中供电方式由（）组成A.交流供电系统B.直流供电系统C.机房照明系统D.接地系统E.集中监控系统【答案】ABDSDH传送网的特点有（）A.是一个独立于各类业务网的业务公共传送平台B.具有强大的网络管理功能C.采用异步复用和灵活的复用映射结构D.不同厂商设备间信号可互通E.信号的复用、交叉链接和交换过程复杂【答案】ABD
10、下列关于接地装置安装的说法，正确的有（）oA.接地引入线长度不宜超过30mB.接地引入线可采用90mm2的铝导线C.接地体埋深距地面应
20.5mD.接地体和接地体连接线必须焊接牢固，焊接点应进行防腐处理E.设备机架应采用截面不小于16mm2多股铜线接地【答案】AD全色谱全塑双绞通信电缆的一个基本单元U中，a线颜色有白、红、（）A.黑B.黄C.绿D.棕E.紫【答案】AB下列属于工程初验测试项目的是（）A.障碍率测试B.可靠性测试C.性能测试D.长时间通话测试E.市话呼叫测试【答案】ABC管理网的主要功能是（）A.根据各局间的业务流向、流量统计数据有效地组织网络流量分配B.为电信网内所有电信设备的时钟（或载波）提供同步控制信号C.在出现故障时根据告警信号和异常数据采取封闭、启动、倒换和更换故障部件等D.按照分配的IP地址对分组进行路由选择，实现对分组的处理和传送E.根据网路状态，进行调度电路、组织迂回和流量控制等，以避免网路过负荷和阻塞扩散【答案】AC在SDH微波中继通信系统中，中继站可分为（）A.再生中继站B.中频转接站C.高频转接站D.射频有源转接站E.射频无源转接站【答案】BD
15、卫星电视接收系统由（）等组成A.天线B.馈源C.数字卫星电视发射机D.高频头E.功率分配器【答案】ABD5G的主要应用场景包括（）A.连续广域覆盖B.热点高容量C.低功耗大连接D.超密集组网E.低时延高可靠【答案】ABC接入网的主要功能可分解为（）A.用户口功能B.业务口功能C.核心功能D.信道功能E.系统管理功能【答案】ABC广播电视建设项目的消防给水和灭火设备包括（）A.室内消火栓B.自动喷水灭火系统C.气体灭火系统D.灭火器E.消防车【答案】ABCD单、双声道调频发射机相同的测试项目包括信杂比、输出功率和（）等A.非线性失真B.整机效率C.噪声电平D.载波跌落E.音频振幅一频率特姓【答案】A
20、VSAT网络具有以下（）特点A.时延小B.通信容量可自适应C.保密性好D.结构易调整E.智能化功能强【答案】BD大题（共10题）
一、2008年3月，A施工单位与某建设单位签订了一项传输设备安装工程的施工合同，合同金额70万元，工期自4月1日至6月30日，合同未约定保修期项目经理部安排的进度计划和成本强度预算如下表工程按期开工，但建设单位于6月1日根据需要作出如下变更
（1）其中一个终端站增加一套网管设备新增90工日的工作量；
（2）增加10公里管道光缆的施工工作量A施工单位根据本单位实际情况接受了第⑴项变更，拒绝了第⑵项变更建设单位将第⑵项变更另行委托给了B施工单位第⑴项变更造成A施工单位进度拖后一周第⑵项变更导致A施工单位停工两周工程最终于7月21日完成，A施工单位同时将竣工技术文件和工程结算文件报送建设单位工程于7月25日初验后进入试运行，至10月24日结束；10月31日终验后于11月1日8时投入使用问题【答案】参考成本累计负荷曲线3合理A施工单位与建设单位签订的是传输设备安装工程的施工合同，笫⑵项变更属于线路工程，施工单位可以以不具备线路施工资质或不具备线路施工条作予以拒绝
4.由于是建设单位作出的变更造成了施工单位的进度拖后和费用增加，所以施工单位可以就笫⑴项、笫
（2）项造成的损失进行索赔可索赔的工期为3周可索赔的费用为笫（I）项变更增加的费用和笫⑵项变更导致的停工损失费因为工程总额小于500万，建设单位应该在施工单位提交竣工资料的20天内审定完毕，即在8月10日之前完成木工程价款结算说明包含工程结算总价款，工程款结算的依据，因工程变更等使工程价款增减的原因6本工程建设单位保修金的比例为5%；保修日期为正式交付使用一年后截止，即2009年H月1日某施工单位承接了一项移动通信基站设备安装工程，工程包括部分管道工程施工，第一次施工会议上现场勘察人员进行了安全技术交底，参会人员包括施工单位各中继段项目负责人和各班组组长，交底人从施工作业特点、危险因素、安全操作规程和标准等方面，对施工人员进行了详细说明和讲解，并要求参会人员交底记录上签名管道部分开工后，一人打开井盖下作业，不久晕倒，经消防人员施救后生还工程如期完成，施工单位提交了竣工资料和质量保修书，其中竣工文件包括工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、工程设计变更单及洽商记录、停（复）工报告、、交、（完）工报告、交接书，监理工程师交竣工资料退回，要求补全后再提交问题1,指出本项目安全技术交底的不妥之处并说明正确的做法
2.有限空间工作的安全防护有哪些？
3.请补全竣工文件中缺少部分
4.管道光缆线路工程中哪些部分需要进行隐蔽验收？
5.质量保修证书应包括哪些内容？【答案】
1.
（1）不妥之处1第一次施工会议上进行安全技术交底，交底时间不妥正确做法安全技术交底应该在施工前进行
（2）不妥之处2现场勘察人员进行安全技术交底，交底人不妥正确做法交底人应该为施工单位负责项目管理的技术人员
（3）不妥之处3参会人员包括施工单位各中继段项目负责人和各班组组长，被交底人不全正确做法被交底人应包括施工作业班组和作业人员
（4）不妥之处4交底内容不全面正确做法安全技术交底的内容还应包括1）针对危险因素制定的具体预防措施；2）在施工生产中应注意的安全事项；3）发生事故后应采取的应急措施
2.有限空间工作的安全防护如下
（1）必须严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业；
（2）必须做到“先通风、再检测、后作业，严禁通风、检测不合格作业；
三、（通信工程建设监理）某架空线路工程为三类工程，施工地点位于山区，建设单位通过招投标选定了一乙级监理单位和一通信信息网络系统集成甲级资质的施工单位，施工合同规定工程按月进度付款监理单位在工程开工后，按照监理合同的要求向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工申请报告和施工组织设计监理单位对此施工组织设计进行了审查，认为此文件的内容齐全、符合合同要求，同意施工单位按照此文件进行施工监理单位按照施工组织设计的施工要求和施工计划，对施工单位开始进行监理在施工过程中，施工单位在立杆和埋设拉线时通知了监理单位，监理单位因为无交通工具而未到现场现场监理人员后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线部分来看施工满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字，确认合格施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后，向施工单位签发支付工程进度款的凭证施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付进度款到第二个月时:施工单位仍未得到工程进度款此时，施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告监理单位经过在建设单位和施工单位之间进行调解后，工程最终停工后经建设单位的筹款，施工单位拿到进度款以后，向监理单位报送复工报告，工程复工施工单位计算停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请经施工单位的努力工作，顺利完成了全部工程量，并编写好了竣工资料，施工单位向监理单位递交了交工报告在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告问题
（1）建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗？乙级监理单位有资格监理甲级施工单位施工的工程吗？监理单位承揽业务的资质等级要求是如何规定的？
（2）监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间正确吗？为什么？
（3）在此背景中，包含了监理单位的哪些工作内容？
（4）现场监理人员的质量控制存在什么问题？
（5）总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后应怎么办？
（6）此工程中，监理单位所作的信息管理工作有哪些？【答案】
（1）建设单位选定的监理单位的资质符合要求监理单位的监理资质与施工单位的施工企业资质没有关系也就是说，任意一种通信工程监理资质都能够监理各种具有与通信工程施工相关资质的施工单位监理单位承揽业务的资质等级要求是通信建设甲级监理单位可以监理
一、
二、三类通信工程；乙级监理单位可以监理
二、三类通信工程；丙级监理单位可以监理三类的通信工程
（2）监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间不正确监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间应在施工单位进场以前，即开工之前这样,施工单位进场以后,施工组织设计及开工申请报告才能及时地送交⑶在此背景中，包含了监理单位的以下工作质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作
（4）现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字,这样做不符合要求如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上,这样，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深仍然不符合规范要求,这样极有可能使施工单位在施工过程中发生安全事故因此,现场监理人员应对这些隐蔽工程进行旁站监理后,再在隐蔽工程随工验收签证上签字，以确保其施工质量
（5）总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后,应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定,在施工单位和建设单位之间进行协调,尽可能地避免工程停工事件的发生
（6）在本工程中,监理单位所做的信息管理工作主要有编写监理规划,编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况,审查施工单位的工程竣工资料,编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等
四、
1.背景某单位施工承包一建设单位的二级干线硅芯管管道建设工程，开工后第5天，建设单位向省质量监督机构办理了质量监督申报手续省质量监督机构确定了该工程的质量监督负责人，制定了质量监督工作方案在进行工程现场质量监督检查时，负责人发现施工单位所完成的坡坎加固全部不合格，而且在用拖拉机拖放硅芯管，该负责人立即上前向施工人员出示证件，欲制止施工单位的违规操作行为以避免硅芯管受到更大损坏；施工单位现场负责人告诉质量监督负责人，我们和质量监督机构没有合同关系，质量监督机构也没有资格来指导我们施工质量监督负责人于是与建设单位联系，要求他们尽快赶到现场，制止施工单位的违规操作鉴于施工单位严重的违规操作行为，质量监督机构欲对其从重处理
2.问题⑴说明建设单位在办理质量监督申报手续时是否存在问题？⑵施工单位应如何对待质量监督机构的质量监督？⑶本工程中，施工单位可能受到质量监督机构的哪些处罚？
（4）质量监督机构若要执行降低该施工单位资质等级的处罚，应如何办理？【答案】⑴存在问题，建设单位办理质量监督申报手续的时间不正确建设单位应提前7天向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续
（2）施工单位应该自觉接受质量监督机构的质量监督，为质量监督检查提供方便，并与之积极配合在配合质量监督机构的质量监督时，应做好以下工作
①按照质量监督机构的要求，及时向其提供相关文件和资料；
②配合质量监督机构对施工现场和有关场所进行检查、检测、拍照和录像；
③向质量监督机构提交企业资质和施工人员的资料；
④配合质量监督机构对施工单位的质量保证体系和质量责任制落实情况进行检查
（3）施工单位可能受到质量监督机构的处罚包括警告或通报批评；对工程中存在的问题进行整改补救；停工整顿；降低资质等级直至吊销资格证书等
（4）质量监督机构若要降低该施工单位的资质等级，可向资质证书管理部门提出对该单位进行资质等级降级的申请
五、
1.背景某单位施工承包一建设单位的二级干线硅芯管管道建设工程，开工后第5天，建设单位向省质量监督机构办理了质量监督申报手续省质量监督机构确定了该工程的质量监督负责人，制定了质量监督工作方案在进行工程现场质量监督检查时，负责人发现施工单位所完成的坡坎加固全部不合格，而且在用拖拉机拖放硅芯管，该负责人立即上前向施工人员出示证件，欲制止施工单位的违规操作行为以避免硅芯管受到更大损坏；施工单位现场负责人告诉质量监督负责人，我们和质量监督机构没有合同关系，质量监督机构也没有资格来指导我们施工质量监督负责人于是与建设单位联系，要求他们尽快赶到现场，制止施工单位的违规操作鉴于施工单位严重的违规操作行为，质量监督机构欲对其从重处理
2.问题⑴说明建设单位在办理质量监督申报手续时是否存在问题？⑵施工单位应如何对待质量监督机构的质量监督？⑶本工程中，施工单位可能受到质量监督机构的哪些处罚？
（4）质量监督机构若要执行降低该施工单位资质等级的处罚，应如何办理？【答案】
（1）存在问题，建设单位办理质量监督申报手续的时间不正确建设单位应提前7天向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续
（2）施工单位应该自觉接受质量监督机构的质量监督，为质量监督检查提供方便，并与之积极配合在配合质量监督机构的质量监督时，应做好以下工作
①按照质量监督机构的要求，及时向其提供相关文件和资料；
②配合质量监督机构对施工现场和有关场所进行检查、检测、拍照和录像；
③向质量监督机构提交企业资质和施工人员的资料；
④配合质量监督机构对施工单位的质量保证体系和质量责任制落实情况进行检查
（3）施工单位可能受到质量监督机构的处罚包括警告或通报批评；对工程中存在的问题进行整改补救；停工整顿；降低资质等级直至吊销资格证书等
（4）质量监督机构若要降低该施工单位的资质等级，可向资质证书管理部门提出对该单位进行资质等级降级的申请
八、
1.背景某项目部负责施工的某市移动通信基站安装工程，包括39个基站的安装及调测工作，工程工期要求60天，保修期1年项目部在完成了5个基站以后，建设单位提出本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站本工程的设计比较细致，工程中未发生设计变更；项目部的管理认真，工程中未发生质量、安全事故；监理单位的现场监理人员数量不足，部分工程文件的签认不及时项目部针对每个交验的基站分别整理上报了竣工资料建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站随即进入到了试运行阶段建设单位在验收完最后一个基站2个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收竣工验收一个月以后，建设单位编制完成初步决算，报上级主管部门批复并办理了相关备案手续在竣工验收后半年时间中，设备运行正常；在竣工验收后一年半时，由于部分基站电池充电性能出现问题，建设单位通知施工单位前去处理
2.问题⑴本工程的竣工资料中，竣工文件部分的正文应包括哪些内容？
（2）说明建设单位提出“本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理项目部应该怎样配合建设单位的这项工作？⑶本工程中，建设单位组织竣工验收的时间选择得合适吗竣工验收是否还存在其他问题？
（4）本工程中，建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题？
（5）施工单位应该如何应对建设单位的要求前去处理基站电池问题的要求？【答案】⑴本工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、隐蔽工程签证记录、重大工程质量事故报告表、停（复）工报告、工程变更单和洽商记录、完工通知、验收证书、工程材料盘点单、交接书虽然工程中未发生工程变更和质量、安全事故，但工程变更单和洽商记录、重大工程质量事故报告表仍然要附上，但需在上面标明“本工程未发生”相关事项的内容
（2）建设单位提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求，即是部分验收，是合理的，施工单位应积极配合项目部应在部分验收以前将已完成的基站的竣工资料编制好，送交建设单位和监理单位审核，然后提请建设单位组织进行部分验收对于部分验收中发现的问题，项目部应尽快整改，并由建设单位和监理单位进行复验，复验完成后，对应的通信基站即可进入试运行阶段
（3）建设单位组织竣工验收的时间选择的不合适因为试运转的时间一般为3个月，而最后一个基站部分验收完后两个月就组织竣工验收显然是不合适的建设单位组织的竣工验收还存在的问题是参加竣工验收的单位还缺主管单位、维护单位、监理单位、质量监督机构等
（4）建设单位在竣工验收的备案工作中存在的问题主要有备案时间选择错误，竣工验收后应在验收后15天内备案；备案的单位选择错误，竣工验收应在信息产业部或者省、自治区、直辖市通信管理局或者受其委托的通信工程质量监督机构办理
（5）施工单位应该按照建设单位的要求前去处理基站电池的问题本工程中，建设单位通知施工单位的时间已经过了工程保修期，并且电池本身的问题应该不属于施工单位的责任范围，但从施工单位服务的角度考虑，应该配合建设单位处理好这个问题处理过程中，如果产生相应的费用，可以与建设单位协商解决
七、
1.背景某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改成一个合格工程该运营商对此项目部非常信任，知道其能胜任此项目，项目部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程在洽谈合同时:运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额同时在合同中规定此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算
2.问题⑴此合同对于施工单位存在哪些风险应如何防范？
（2）针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益？
（3）如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议？⑷在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目部在某一段时间无法整改，从而使得项目部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔？【答案】
（1）此合同对于施工单位存在的风险主要有完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故
（2）如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量
（3）如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼
（4）施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的28天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决
八、2008年3月，A施工单位与某建设单位签订了一项传输设备安装工程的施工合同，合同金额70万元，工期自4月1日至6月30日，合同未约定保修期项目经理部安排的进度计划和成本强度预算如下表工程按期开工，但建设单位于6月1日根据需要作出如下变更
（1）其中一个终端站增加一套网管设备新增90工日的工作量；
（2）增加10公里管道光缆的施工工作量A施工单位根据本单位实际情况接受了第⑴项变更，拒绝了第⑵项变更建设单位将第⑵项变更另行委托给了B施工单位第⑴项变更造成A施工单位进度拖后一周第⑵项变更导致A施工单位停工两周工程最终于7月21日完成，A施工单位同时将竣工技术文件和工程结算文件报送建设单位工程于7月25日初验后进入试运行，至10月24日结束；10月31日终验后于11月1日8时投入使用问题【答案】参考成本累计负荷曲线3合理A施工单位与建设单位签订的是传输设备安装工程的施工合同，笫⑵项变更属于线路工程，施工单位可以以不具备线路施工资质或不具备线路施工条作予以拒绝4,由于是建设单位作出的变更造成了施工单位的进度拖后和费用增加，所以施工单位可以就笫⑴项、笫
（2）项造成的损失进行索赔可索赔的工期为3周可索赔的费用为笫（D项变更增加的费用和笫⑵项变更导致的停工损失费因为工程总额小于500万，建设单位应该在施工单位提交竣工资料的20天内审定完毕，即在8月10日之前完成木工程价款结算说明包含工程结算总价款，工程款结算的依据，因工程变更等使工程价款增减的原因6本工程建设单位保修金的比例为5%；保修日期为正式交付使用一年后截止，即2009年11月1日
九、背景某架空线路单位工程的工作量及技工、普工的总工日数如下表人工费按技工50元/工日、普工20元/工日，材料费预算价格为7000元/km,其他费用计划开支为20000元，工程按计划进度完工问题L列式计算本工程的拟完工程计划施工成本和已完工程计划施工成本
2.如果材料费实际开支平均为6500元/km,其他费用实际开支为25000元，在其他条件不变的情况下，计算已完工程实际施工成本
3.计算本工程的成本偏差并简要分析
4.计算本工程的进度偏差并简要分析【答案】首先计算技工总工日为1845,普工总工日为
19751.拟完工程计划施工成本和已完工程计划施工成本在此处一样，包括人工成本1845工日X50元/工日+1975工日X20元/工日=131750元材料成本50km X7000元/km=350000元其他成本20000元共计131750+350000+20000=501750元
2.已完工程实际施工成本人工成本1845工日X50元/工日+1975工日X20元/工日=131750元材料成本50km X6500元/km=325000元其他成本25000元共计131750+325000+25000=481750元
3.成本偏差=已完工程实际施工成本一已完工程计划施工成本=481750元-501750元=—20000元计算结果小于零，说明本工程施工成本节约了
4.进度偏差=已完工程计划施工成本一拟完工程计划施工成本=501750元一501750元=0元
一十、某架空线路工程为三类工程，施工地点位于山区，建设单位通过招投标选定了一乙级监理单位和一通信信息网络系统集成甲级资质的施工单位，施工合同规定工程按月进度付款监理单位在工程开工后，按照监理合同的要求向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工申请报告和施工组织设计监理单位对此施工组织设计进行了审查，认为此文件的内容齐全、符合合同要求，同意施工单位按照此文件进行施工监理单位按照施工组织设计的施工要求和施工计划，对施工单位开始进行监理在施工过程中，施工单位在立杆和埋设拉线时通知了监理单位，监理单位因为无交通工具而未到现场现场监理人员后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线部分来看施工满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字，确认合格施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后，向施工单位签发支付工程进度款的凭证施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付进度款到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款此时，施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告监理单位经过在建设单位和施工单位之间进行调解后，工程最终停工后经建设单位的筹款，施工单位拿到进度款以后，向监理单位报送复工报告，工程复工施工单位计算停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请经施工单位的努力工作，顺利完成了全部工程量，并编写好了竣工资料，施工单位向监理单位递交了交工报告在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告问题⑴建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗？乙级监理单位有资格监理甲级施工单位施工的工程吗？监理单位承揽业务的资质等级要求是如何规定的？
（2）监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间正确吗？为什么？
（3）在此背景中，包含了监理单位的哪些工作内容？
（4）现场监理人员的质量控制存在什么问题？
（5）总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后应怎么办？
（6）此工程中，监理单位所作的信息管理工作有哪些？【答案】
（1）建设单位选定的监理单位的资质符合要求监理单位的监理资质与施工单位的施工企业资质没有关系也就是说，任意一种通信工程监理资质都能够监理各种具有与通信工程施工相关资质的施工单位监理单位承揽业务的资质等级要求是通信建设甲级监理单位可以监理
一、
二、三类通信工程；乙级监理单位可以监理
二、三类通信工程；丙级监理单位可以监理三类的通信工程
（2）监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间不正确监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间应在施工单位进场以前，即开工之前这样，施工单位进场以后，施工组织设计及开工申请报告才能及时地送交
（3）在此背景中，包含了监理单位的以下工作质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作
（4）现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，这样做不符合要求如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地销石上，这样，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深仍然不符合规范要求，这样极有可能使施工单位在施工过程中发生安全事故因此，现场监理人员应对这些隐蔽工程进行旁站监理后，再在隐蔽工程随工验收签证上签字，以确保其施工质量
（5）总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生
（6）在本工程中，监理单位所做的信息管理工作主要有编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等C.3D.2【答案】A
7、下列关于现代通信网的发展趋势的说法，错误的是oA.网络信道光纤化、容量宽带化B.网络传输的集中化、高效化C.为“三网”融合铺平了道路D.接入网的宽带化、IP化、无线化【答案】B
8、通信建设工程企业专职安全生产管理人员安全生产管理能力考核要点不包括A.对施工现场进行检查、巡查，监督落实安全隐患的整改情况B.落实本单位安全生产责任制和安全生产管理制度情况C.发现生产安全事故隐患，并及时向项目负责人和安全生产管理机构报告D.制止现场违章指挥、违章操作行为【答案】B
9、在通信管道基础中，水泥管道混凝土基础的宽度应比管道孔群宽度宽mmoA.50B.100C.150D.200【答案】B
10、当事人对行政处罚决定不服，申请行政复议或者提起行政诉讼的，行政处罚（）执行，法律另有规定的除外A.暂缓B.停止C.不停止D.行政复议后【答案】C下列行中，属于危害网络信息安全的是O OA.盗接邻居电话线路B.使用复制的电信号码C.故意复制计算机病毒D.冒用证件办理入网手续【答案】C人耳能听到的频率为（）A.15—20000HzB.15—18000HzC.20—18000HzD.20~20000Hz【答案】D
13、中国的地面数字电视传输国际标准指的是（）A.ATSCB.DVBC.ISDBD.DTMB【答案】D在光传输设备中，光发送机的作用不包括（）A.由调制电路将模拟电信号转换成数字电信号B.由光源产生光纤通信系统所需要的载波C.输入接口在电/光之间解决阻抗、功率及电位的匹配问题D.线路编码包括码型转换和编码【答案】A通信局（站）内，应加浪涌吸收装置的位置有（）A.直流配电屏输入端B.直流配电屏输出端C.整流器输入端D.整流器输出端【答案】BCDMA采用的多址方式是A.频分多址B.时分多址C.空分多址D.扩频多址【答案】D
17、下列属于业务网的是oA.基础网B.同步网C.互联网D.核心网【答案】C
18、基站天馈线测试包括天馈线测试及天馈线系统的增益计算A.相位误差B.同频干扰保护C.载波功率计算D.驻波比VSWR【答案】D
19、基于GSM网发展出来的3G技术规范是（）A.CDMAB.WCDMAC.CDMA2000D.TD-SCDMA【答案】B
20、网络优化中参数调整的内容很多，从NSS侧看，不包括（）A.交换效率B.交换容量C.中继数量D.信道数量【答案】D
21、在五类双绞电缆中传输的信号频率越高，（）A.衰减越小，近端串音衰减越小B.衰减越大，近端串音衰减越大C.衰减越小，近端串音衰减越大D.衰减越大，近端串音衰减越小【答案】D
22、太阳电池直流供电系统由直流（）、整流设备、蓄电池和太阳电池方阵等组成A.配电盘B.整流器C.逆变器D.滤波器【答案】A
23、在移动通信网中，用于系统安全管理的数据存储在（）的数据库中A.移动台B.操作维护子系统C.基站子系统D.移动交换子系统【答案】D
24、移动通信网络优化的内容，（）不属于基站侧调整的内容A.天线位置B.信道数量C.中继数量D.小区参数【答案】C
25、在SDH网中，分插复用器与分插复用器之间的段落属于（）A.再生段B.复用段C.数字段D.数字通道【答案】B
26、一列有多个机架，先安装列头首架，然后依次安装其余各机架，整列机架前后允许偏差为（），机架之间的缝隙上下均匀一致A.
3.5mmB.3mmC.4mmD.
4.5mm【答案】B
27、机房设备拆除时，应先拆除（）A.电源线B.信号线C.机架D.保护地线【答案】A
28、按照机架底角孔洞数量安装底角螺栓，机架底面为600mmX800mm时应使用（）只A.1B.2C.3D.4。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
