押题宝典监理工程师之土木建筑监理案例分析基础试题库和答案要点

押题宝典监理工程师之土木建筑监理案例分析基础试题库和答案要点大题（共题）10

一、某实施监理的工程，工程实施过程中发生以下事件事件甲施工单位将其1:编制的施工组织设计报送建设单位建设单位考虑到工程的复杂性，要求项目监理机构审核该施工组织设计；施工组织设计经监理单位技术负责人签字后，通过专业监理工程师转交给甲施工单位事件甲施工单位依据施工合同将深基坑工2程分包给乙施工单位，乙施工单位将其编制深基坑支护专项施工方案报送项目监理机构，专业监理工程师接收并审核批准了该方案事件主体工程施工过程中，3因不可抗力造成损失甲施工单位及时向项目监理机构提出索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下（）在建工程损失万元（）施工1262单位受伤人员医药费、补偿金万元（）施工机具损坏损失万元（）

4.53124施工机具闲置、施工人员窝工损失万元（）工程清理、修复费用万元

5.

653.5事件甲施工单位组织工程竣工预验收后，向项目监理机构提交了工程竣工报验4单，项目监理机构组织工程竣工验收后，向建设单位提交了工程质量评估报告【问题】.指出事件中的不妥之处，写出正确做法指出事件中专业监理工程师做法

112.2的不妥之处，写出正确做法【答案】事件中的不妥之处及正确做法（）不妥之处甲施工单位将其编

1.11制的施工组织设计报送建设单位正确做法甲施工单位将其编制的施工组织设计报送监理单位（）不妥之处施工组织设计经监理单位技术负责人审核签字2正确做法施工组织设计应经总监理工程师审核（）不妥之处施工组织设计3经审核签字后，通过专业监理工程师转交给甲施工单位正确做法施工组织设计审核签字后，由项目监理机构报送建设单位事件中专业监理工程师做法的

2.2不妥之处专业监理工程师接收并审核批准了深基坑支护专项施工方案正确做法根据《建设工程安全生产管理条例》规定，事件中深基坑支护专项施工方2案需经总承包单位技术负责人、总监理工程师签字后方可实施（）在建工程

3.1损失万元的经济损失应补偿给施工单位理由不可抗力造成工程本身的损失，26由建设单位承担（）施工单位受伤人员医药费、补偿金万元的经济损失不

24.5应补偿给施工单位理由不可抗力造成承、发包双方的人员伤亡损失，分别各自承担（）施工机具损坏损失万元的经济损失不应补偿给施工单位理由312不可抗力造成机械设备损坏损失，由承包人承担（）施工机械闲置、施工人员4窝工损失万元的经济损失不应补偿给施工单位理由不可抗力造成承包人机

5.6械设备的停工损失，由承包人承担（）工程清理、修复费用万元的经济损失

53.5应补偿给施工单位理由不可抗力造成工程清理、修复费用由建设单位承担项目监理机构应批准的补偿金额（万元）事件中的不妥之处26+

3.5=

29.

54.4及正确做法（）不妥之处甲施工单位组织工程竣工预验收正确做法应由1总监理工程师组织工程竣工预.事件中，项目监理机构应批准施工单位的费用补偿要求理由造成工程延22期的原因不是施工单位责任,混凝土工程量变化率二31800-1500应整体调整单价为元混凝土工程价款变化二/1800=

16.7%15%,350XL1=385/m3元钢筋工程量变化率二1500X385-1800X350X1+10%=-57750超出部分应调整单价为元钢筋工程240-180/180=

33.3%15%,2400X

0.9=2160/t价款变化二[240-180X

1.15X2160+180X

1.15X2400-元合同价款变化元,即合同价款180X2400]X1+10%=149688=149688-57750=91938增加元.预付款二义万元第、、月每月应扣回的工919384500015%=750456程款二万元依据表月应签发的实际付款金额如下月份750/3=2501,4〜64万元月份万元月份900X

0.9-250=5605800X

0.9-250=4706900X

0.9-250=560万元实际工程款万元=800+1100+1000+900+800+900=5500验收（）不妥之处甲施工单位向项目监理机构提交了工程竣工报验单正确做2法总监理工程师组织工程竣工预验收，对存在的问题，应及时要求承包单位整改，整改完毕后由总监理工程师签署工程竣工报验单（）不妥之处项目监理3机构组织工程竣工验收正确做法应由建设单位组织工程竣工验收

二、某工程，建设单位通过公开招标与甲施工单位签订了施工总承包合同，依据合同，甲施工单位通过招标将钢结构工程分包给乙施工单位施工过程中发生了下列事件事件甲施工单位项目经理安排技术员兼施工现场安全1员，并安排其负责编制深基坑支护与降水工程专项施工方案，项目经理对该施工方案进行安全验算后，即组织现场施工，并将施工方案及验算结果报送项目监理机构事件乙施工单位采购的特殊规格钢板，因供应商未能提供2出厂合格证明，乙施工单位按规定要求进行了检验，检验合格后向项目监理机构报验为不影响工程进度，总监理工程师要求甲施工单位在监理人员的见证下取样复检，复验结果合格后，同意该批钢板进场使用事件为满足3钢结构吊装施工的需要，甲施工单位向设备租赁公司租用了一台大型起重塔吊，委托一家有相应资质的安装单位进行塔吊安装安装完成后，由甲、乙施工单位对该塔吊共同进行验收，验收合格后投入使用，并到有关部门办理了登记事件钢结构工程施工中，专业监理工程师在现场发现乙施工单位使用的高强螺栓未4经报验，存在严重的质量隐患，即向乙施工单位签发了《工程暂停令》，并报告了总监理工程师甲施工单位得知后也要求乙施工单位立刻停工整改乙施工单位为赶工期，边施工边报验，项目监理机构及时报告了有关主管部门报告发出的当天，发生了因高强螺栓不符合质量标准导致的钢梁高空坠落事故，造成一人重伤，直接经济损失万元问题事件中的质量事故，甲施工单位和乙施

4.64工单位各承担什么责任？说明理由监理单位是否有责任？说明理由该事故属于哪一类工程质量事故？处理此事故的依据是什么？【答案】（）事件中的质量事故，甲施工单位和乙施工单位应该承担的责任和理14由具体如下

①甲施工单位承担连带责任（分）理由甲施工单位足总承包单1位，建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总资（分）

②乙施工单位承拊主要责任（分）理由质量事故是由于乙施工单位11自身原因造成的（因质量事故是由于乙施工单位不服从甲施工单位管理造成的）（分）（）事件中，监理单位没有责任（分）理由在工程建设中，项目1241监理机构主要承担监理责任事件中，项目监理机构已履行了监理职责（项目4监理机构巳及时向有关主管部门报告）（分）（）事件中，事故造成一人重134伤，属于严重质量事故（分）处理此事故的依据有质量事故的实况资料；有1关合同文件；有关的技术文件和档案；相关的建设法规（分）4

三、某城市建设项目建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务，并通过公开招标选定甲施工单位作为施工总承包单位，工程实施中发生了下列事件事件桩基工程开始后，专业监理工程师发现甲施工单位未经建设单位同意将桩1:基工程分包给乙施工单位，为此，项目监理机构要暂停桩基施工，甲施工单位将乙施工单位的相关材料报项目监理机构审查，经审查，乙施工单位的资质条件符合要求可进行桩基施工事件桩基施工过程中出现断桩事2故，经调查分析，此次断桩事故是因为乙单位抢进度，擅自改变施工方案引起对此，原设计单位提供的事故处理方案为断桩清除，原位重新施工乙单位按处理方案实施事件为进一步加强施工过程质量控制，总监理3工程师代表指派专业监理工程师对原监理实施细则中的质量控制措施进行修改，修改后的监理实施细则经总监理工程师代表审查批准后实施事件工程进入竣工验收阶段，建设单位发文要求监理单位和甲施工单位各自邀请城4建档案管理部门进行工程档案验收并直接办理移交事宜，同时要求监理单位对施工单位的工程档案质量进行检查，甲施工单位收到建设单位发文后将文件转发给乙施工单位事件竣工验收时，甲施工单位完成了自查、自评5工作，填写了工程竣工报验单，并将全部竣工资料报送项目监理机构，申请竣工验收总监理工程师认为施工过程中均按要求进行了验收，即签署了竣工报验单，并向建设单位提交了质量评估报告【问题】.事件中，按照《建设工程监理规范》（）项目监理机构对11GB50319-2013,乙施工单位资质审查的程序和基本内容是什么？.项目监理机构应如何处理事件的断桩事故？.事件中，总监理工程师代表2233的做法是否正确？说明理由.指出事件中建设单位做法的不妥44之处，写出正确做法指出事件在工程竣工验收时，总监理工程师在执行验

5.5收程序方面的不妥之处，写出正确做法【答案】（）分包工程开工前，项目监理机构应审核施工单位报送的分包单位

1.1资格报审表，专业监理工程师提出审查意见后，应由总监理工程师审核签认（）2分包单位资格审核应包括下列基本内容

①营业执照、企业资质等级证书

②安全生产许可文件

③类似工程业绩

④专职管理人员和特种作业人员的资格.工程质量事故发生后，项目监理机构可按以下程序进行处理（）工程21质量事故发生后，总监理工程师应签发《工程暂停令》，要求暂停质量事故部位和与其有关联部位的施工，要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场同时，要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报（）项目监理机构要求施工单位进行质量事故调查、分析质量事故产生的原因，2并提交质量事故调查报告对于由质量事故调查组处理的，项目监理机构应积极配合，客观地提供相应证据（）根据施工单位的质量3事故调查报告或质量事故调查组提出的处理意见，项目监理机构要求相关单位完成技术处理方案质量事故技术处理方案一般由施工单位提出，经原设计单位同意签认，并报建设单位批准对于涉及结构安全和加固处理等的重大技术处理方案，一般由原设计单位提出必要时，应要求相关单位组织专家论证，以确保处理方案可靠、可行、保证结构安全和使用功能（）技术处理方4案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施工单位制定详细的施工方案对处理过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收必要时应组织有关单位对处理结果进行签订（）质量事故处理完毕后，具备工程复工条件时，施工单5位提出复工申请，项目监理机构应审查施工单位报送的工程复工报审表及有关资料，符合要求后，总监理工程师签署审核意见，报建设单位批准后，签发工程复工令（）项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，6并应将完整的质量事故处理记录整理归档（）指派专业监理工程师修

3.1改监理实施细则做法正确总监理工程师代表可以行使总监理工程师的这一职责

四、某采用工程量清单计价的基础工程，土方开挖清单工程量为综合单24000m3,价为元措施费、规费和税金合计万元招标文件中有关结算条款如下45/m3,20

①基础工程土方开挖完成后可进行结算；

②非施工单位原因引起的工程量增减，变动范围以内时执行原综合单价，工程量增加超过以外的部分，综合单10%10%价调整系数为；

③发生工程量增减时，相应的措施费、规费和税金合计按投标

0.9清单计价表中的费用比例计算；

④由建设单位原因造成施工单位人员窝工补偿为元/工日，设备闲置补偿为元/台班工程实施过程50200中发生如下事件［事件］合同谈判时，建设单位认为基础工程远离市1中心且施工危险性小，要求施工单位减少合同价款中的安全文明施工费［事件］原有基础土方开挖完成、尚未开始下道工序时，建设单位要求增加部2分基础工程以满足上部结构调整的需要经设计变更，新增土方开挖工程量4000m3,开挖条件和要求与原设计完全相同施工单位按照总监理工程师的变更指令完成了新增基础的土方开挖工程［事件］由于事件的影响，32造成施工单位部分专业工种人员窝工工日，设备闲置台班人员窝工与3000200设备闲置得到项目监理机构的确认后，施工单位提交了人员窝工损失、设备闲置损失及施工管理费增加的索赔报告、事件中，建设单位的要求是否合理？说11明理由、事件中，新增基础土方开挖工程的工程费用是多少？写出分析计算22过程相应的措施费、规费和税金合计是多少？（措施费、规费和税金合计占分部分项工程费的）、逐项指出事件中施工单位提出的索赔是否成立？说20%33明理由项目监理机构应批准的索赔费用是多少？、基础土方开挖完成后，应4纳入结算的费用项目有哪些？结算的费用是多少？（涉及金额的，以万元为单位，保留位小数）3【答案】.事件中，建设单位的要求不合理理由安全文明施工费为不可竞11争性费用；招标人和中标人不得就价款等投标的实质性内容进行谈判.事件中（）新增基础土方开挖工程量超过招标工程量的2214000m3,24000m310%,超过部分综合单价应按原综合单价的倍计算新增基础土方开挖工程的工程费

0.9用为（）24000X10%X45+4000-24000X10%X45X

0.9=（万元）（）相应的措施费、规费和税金合计为（万元）

17.

28217.28X20%=

3.

456.事件中（）索赔人员窝工损失成立理由建设单位的责331任索赔设备闲置损失成立理由建设单位的责任索赔施工管理费不成立理由管理费已包含在土方开挖工程综合单价费用中（）项目监理2机构应批准的索赔费用（万元）（）应纳入结算的50X3000+200X200=

194.1费用项目有基础土方开挖工程费用，措施费、规费和税金，批准的索赔费用（）应结算的费用（万元）245X24000/10000+

17.28+20+

3.456+19=

167.736o

五、某工程，实施过程中发生如下事件:事件工程开工前，施工单位向项目监理1:机构报送工程开工报审表及相关资料专业监理工程师组织审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资料后，签署了审核意见总监理工程师根据专业监理工程师的审核意见，签发了工程开工令事件因工程中采用新技术，施工单位拟2:采用新工艺进行施工为了论证新工艺的可行性，施工单位组织召开专题论证会后，向项目监理机构提交了相关报审资料事件项目监理机构收到施工单位报3:送的试验室报审资料，内容包括:试验室报审表、试验室的资质等级及试验范围证明资料项目监理机构审查后认为试验室证明资料不全，要求施工单位补报事件某隐蔽工程完工后，建设单位对已验收隐蔽部位的质量有疑问，要求进行剥4:离检查事后，施工单位提出费用索赔事件在塔式起重机拆除过程中发生了5生产安全事故，造成人死亡、人重伤，直接经济损失万元事故发生后，施1200工单位立即报告了建设单位和有关主管部门，总监理工程师立即签发了工程暂停令，并指挥施工单位开展应急抢险工作事故发生小时后，总监理工程师向监2理单位负责人报告了事故情况问题.指出事件中的不妥之处，写出正确做法

1.针对事件写出项目监理机构对相关报审资料的处理程序.针对事件施工单22,33,位应补报哪些证明资料针对事件建设单位的要求是否合理项监理机构是否

4.4,B应同意建设单位的要项目监理机构应如何处理施工单位提出的费用索赔.针对事5件判别生产安全事故等级指出总监理工程师做法的不妥之处，说明理由5,【答案】主要考核考生对工程开工报审表及相关资料审核程序的掌握程度考生

1.应具备正确处理施工单位报审文件审核审批流程的能力（）专业监理工程师组1织审查工程开工报审表及相关资料不妥;正确做法由总监理工程师组织审查（）2专业监理工程师签署审核意见不妥;正确做法.由总监理工程师签署审核意见（）3总监理工程师根据专业监理工程师意见签发工程开工令不妥;正确做法:经建设单位同意后签发工程开工令.主要考核考生在工程中采用新材料、新工艺、新技术、新设备等情况下，对相2应审查工作内容和工作程序的掌握程度项目监理机构对相关报审资料的处理程序专业监理工程师审查新工艺的质量认证材料和相关验收标准的适用性;审查合格后，由总监理工程师签认报审资料.主要考核考生对工程试验室检查3内容的掌握程度施工单位还应补报的证明资料有（）法定计量部门对试验设1备出具的计量检定证明；（）试验室管理制度文件；⑶试验人员资格证书主要

24.考核考生对工程质量控制和施工合同范本相关约定内容的掌握程度建设单位对已验收的隐蔽工程质量进行重新剥离检查的要求合理;项目监理机构应同意建设单位的要求剥离检查合格的，项目监理机构应批准索赔，不合格的，不批准索赔主要考核考生对工程安全生产管理法律法规的掌握程度

5.

六、政府投资的某工程，监理单位承担了施工招标代理和施工监理任务该工程采用无标底公开招标方式选定施工单位工程实施中发生了下列事件事件工1程招标时，、、、、、、共家投标单位通过资格预审，并在投标截止A BC DE FG7时间前提交了投标文件评标时，发现投标单位的投标文件虽加盖了公章，但A没有投标单位法定代表人的签字，只有法定代表人授权书中被授权人的签字（招标文件中对是否可由被授权人签字没有具体规定）；投标单位的投标报价明显高B于其他投标单位的投标报价，分析其原因是施工工艺落后造成的；投标单位以C招标文件规定的工期天作为投标工期，但在投标文件中明确表示如果中标，380合同工期按定额工期天签订；投标单位投标文件中的总价金额汇总有误400D事件经评标委员会评审，推荐、、投2G FE标单位为前名中标候选人在中标通知书发出前，建设单位要求监理单位分别3找、、投标单位重新报价，以价格低者为中标单位，按原投标报价签订施工G FE合同后，建设单位与中标单位再以新报价签订协议书作为实际履行合同的依据监理单位认为建设单位的要求不妥，并提出了不同意见，建设单位最终接受了监理单位的意见，确定投标单位为中标单位事件开工前，G3总监理工程师组织召开了第一次工地会议，并要求单位及时办理施工许可证，G确定工程水准点、坐标控制点，按政府有关规定及时办理施工噪声和环境保护等相关手续事件开工前，设计单位组织召开了设计交底会会4议结束后，总监理工程师整理了一份《设计修改建议书》，提交给设计单位事件施工开始前，单位向专业监理工程师报送了《施工测量成果报验表》，5G并附有测量放线控制成果及保护措施专业监理工程师复核了控制桩的校核成果和保护措施后即予以签认问题指出事件中总监理工程师做3法的不妥之处，写出正确做法【答案】（）不妥之处总监理工程师组织召开第一次工地会议（分）正确

10.5做法由建设单位组织召开（分）（）不妥之处要求施工单位

0.52办理施工许可证（分）正确做法由建设单位办理（分）

0.

50.5⑶不妥之处要求施工单位及时确定水准点与坐标控制点（分）正确做法

0.5由建设单位（监理单位）确定（分）

0.5

七、某实行监理的工程，实施过程中发生下列事件事件建设单位于1年月底向中标的监理单位发出监理中标通知书，监理中标价为万200511280元;建设单位与监理单位协商后，于年月日签订了委托监理合同监2006110理合同约定合同价为万元；因非监理单位原因导致监理服务期延长，每延长260一个月增加监理费万元;监理服务自合同签订之日起开始，服务期个月建826设单位通过招标确定了施工单位，并与施工单位签订了施工承包合同，合同约定开工日期为年月日，施工总工期为个月事件2006210242由于吊装作业危险性较大，施工项目部编了专项施工方案，并送现场监理员签收吊装作业前，吊车司机使用风速仪检测到风力过大，拒绝进行吊装作业施工项目经理便安排另一名吊车司机进行吊装作业，监理员发现后立即向专业监理工程师汇报，该专业监理工程师回答说这是施工单位内部的事情事件监理员将施工项目部编制的专项施工方案交给总监理工程师后，发3现现场吊装作业吊车发生故障为了不影响进度，施工项目经理调来另一台吊车，该吊车比施工方案确定的吊车吨位稍小，但经安全检测可以使用监理员立即将此事向总监理工程师汇报，总监理工程师以专项施工方案未经审查批准就实施为由，签发了停止吊装作业的指令施工项目经理签收暂停令后，仍要求施工人员继续进行吊装总监理工程师报告了建设单位，建设单位负责人称工期紧迫，要求总监理工程师收回吊装作业暂停令事件4由于施工单位的原因，施工总工期延误个月，监理服务期达个月监理单530位要求建设单位增加监理费万元，而建设单位认为监理服务期延长是施工单位32造成的，监理单位对此负有责任，不同意增加监理费问题指出事件中专业2监理工程师的不妥之处，写出正确作法【答案】回答“这是施工单位内部的事情”不妥（分），应及时制止（分）并向11总监理工程师汇报（分）1

八、某工程监理公司承担施工阶段监理任务，建设单位采用公开招标方式选择承包单位在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求，并规定2019年月日为投标截止时间甲、乙等多家承包单位参加投标，乙承包单位103011月日才提交投标保证金，月日由招标办主持举行了开标会但本次招标由5113于开标原因导致招标失败建设单位重新招标后确定甲承包单位中标，并签订了施工合同施工开始后，建设单位要求提前竣工，并与甲承包单位协商签订了书面协议，写明了甲承包单位保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用施工过程中发生了混凝土工程质量事故经调查组技术鉴定，认为是甲承包单位为赶工拆模过早、混凝土强度不足造成的该事故未造成人员伤亡，但导致直接经济损失万元质量事故发生后，建设单位以甲承包单位的行为与投标150书中的承诺不符，不具备履约能力，又不可能保证提前竣工为由，提出终止合同，甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起，不同意终止合同，建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定终止合同，甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼＜＞、指出该工程招标投标过程中的不妥之处，并说明理由招标1人招标失败造成投标单位损失是否应给予补偿？说明理由＜＞、上述质量事故2发生后，在事故调查前，总监理工程师应做哪些工作？＜＞、上述质量事故的调3查组应由谁组织？监理单位是否可以参加调查组？说明理由＜＞、上述质量事4故的技术处理方案应由谁提出？技术处理方案核签后，总监理工程师应完成哪些工作？该质量事故处理报告应由谁提出？＜＞、建设单位与甲承包单位所签协议5是否具有施工合同的法律效力？说明理由具有管辖权的法院是否可依法受理甲承包单位的诉讼请求？为什么？【答案】（）该工程招标投标过程中的不妥之处及理由如下）不妥之处对L11省内与省外投标人提出了不同的资格要求理由《招标投标法》规定，对于公开招标应当平等地对待所有投标人，不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇）不妥之处投标截止时间与开标时间不同2理由《招标投标法》规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行）不妥之处由招标办主持举行开标会理由《招标投3标法》规定，开标会应由招标人或其代理人主持召开）不妥之处乙承包单位4提交投标保证金的时间在投标截止时间之后理由投标保证金是投标书的组成部分，应在投标截止日期前提交（）招标人招标失败造成投标单位损失不予补2偿理由招标公告在合同法律制度中属于要约邀请，是希望他人向自己发出要约的意思表示要约邀请并不是合同成立过程中的必经过程，他是当事人订立合同的预备行为，在法律上无须承担责任因此，招标对招标人不具有合同意义上的约束力，不能保证投标人中标.在事故调查前，总监理工程师应该做如下工作（）工程质量事故发生后,总监21理工程师签发工程暂停令，要求暂停质量事故部位和与其有关联部位的施工（）2要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场

九、某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段监理任务在施工过程中，发生如下事件事件专业监理工程师检查机构手里钢筋电焊街头时，1发现存在质量问题（见表）随即向施工单位签发了《监理工程师通知单》要求3T,整改施工单位提出，是否整改应视常规批量抽检结果而定在专业监理工程师见证下，施工单位选择有质量问题的钢筋电焊街头作为送检样品，经施工单位技术负责人封样后，由专业监理工程师送往预先确定的实验室，经检测，结果合格于是，总监理工程师同意施工单位不再对该批电焊街头进行整改在随后的月度工程款支付申请时，施工单位将该检测费用列入工程进度款中要求一并支付事件专业监理工程师在检查混凝土试块强度报告时，发现下部结构有一个检验批2内的混凝土试块强度不合格，经法定检测单位对相应部位实体进行测定，强度未达到设计要求经设计单位验算，实体强度不能满足结构安全的要求事件3对于事件相关单位提出了加固处理2,方案并得到参建各方的确认施工单位为赶工期，采用了未经项目监理机构审批的下部结构加固、上部结构同时施工的方案进行施工总监理工程师发现后及时签发了《工程暂停令》，施工单位未执行总监理工程师的指令继续施工，造成上部结构倒塌，导致现场施工人员死伤的安全事故问题指出12事件中施工单位的提法及施工单位与项目监理机构做法的不妥之处，写出正确1做法或说明理由【答案】事件中，施工单位的提法及施工单位与项目监理机构做法的不妥之处1及正确做法具体如下（）不妥之处施工单位提出，是否整改应视常规批量抽1检结果而定（分）正确做法施工单位应该进行整改（分）（）不妥之

0.512处送检样品经施工单位技术负责人负责封样（分）正确做法送检样品成

0.5经监理工程师负责封样（分）（）不妥之处送检样品出专业监理工程师送往13预先确定的试验室（分）正确做法送检样品由施工单位送往预先确定的试

0.5验室（分）（）不妥之处总监理工程师同意施工单位不再对该批电焊接头整14改（分）正确做法总监理工程师应要求施工单位对出现质量问题的电焊接

0.5头整改当因施工而引起的质量问题已经出现时，现场监理人员应立即向施工单位发出《监理通知》；要求其对质量问题进行补救处理，并采取足以保证施工质量的有效措施后，填报《监理通知回复单》（分）（）不妥之处施工单位将15检测费用列入工程进度款中要求一并支付（分）理由见证取样的试验费用应由承包单位支付对因设计单位原因等非

0.5施工单位责任引起的质量问题，应通过建设单位要求设计单位或责任单位提出处理方案，处理质量问题所需的费用或延误的工期，由责任单位承担，若质量问题属于施工单位责任，施工单位应承担各项费用损失和合同约定的处罚（分）1

一十、某写字楼工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同，工程价款为万元，工期个月，预付款为签约合同价的5000615虬专用条款约定，工程预付款在最后个月等额扣回当实际工程量的增加至超3过清单项目招标工程量的时，超过以上部分的结算综合单价的调整系数15%15%为减少以上时综合调价系数为工程质量保证金为结算时一次扣回，

0.9,15%

1.1,5%,每月工程进度款按承包人实际结算款的支付管理费和利润的综合费率90%12%,规费和税金的综合费率人员窝工费按元/工日施工过程中发生如下事件10%o50事件基础工程施工中，发现部分勘察资料错误施工单位按变更的施工方案施1工，导致分部分项工程费增加万元，措施项目费增加万元，人员窝工工日，12360工期增加天事件为确保工程按原合同工期竣工，建设单位要求施工单位加52快施工，施工单位验算后，向项目监理机构提出万元的赶工费补偿事件由93于设计变更部分混凝土结构采用钢结构，导致混凝土工程量由变为1800m31500m3,钢筋工程量由变为已知混凝土的综合单价为元钢筋的综合单价180t240t350/m3,为元事件经项目监理机构审定的施工单位各月实际结算款（含变更、2400/t4索赔及税费等）见表＜＞、事件中，施工单位应得到多少费用补偿？＜1112＞、事件中，项目监理机构是否应批准施工单位的费用补偿要求？说明理由＜23＞、事件中，相比较原报价的工程价款，施工方因设计变更工程，合同价款有3什么变化？＜＞、工程预付款是多少？依据表项目监理机构第、、月应签41,456发的实际付款金额是多少？工程结算款是多少？【答案】.施工单位可以得到的费用补偿=（）（）112+3X1+10%（）（万元）+60X504-10000X1+10%=

16.83。