2023年监理工程师之交通工程监理案例分析通关提分题库及完整答案

年监理工程师之交通工程监理案例分析通关提2023分题库及完整答案大题（共io题）KM3

一、某世行贷款高速公路工程,大桥上部

2.5mT梁安装,桥梁监理工程师不批准承包商的安装方法,承包商只能按监理工14程师方法施工,安装完工后工期延误了天【问题】

1、监理工程师是否有不妥之处？1【答案】、监理工程师不能指令承包商按监理工程师的方法去完成工程

77.32m,（20+32+20）m

二、某高速公路一座跨线桥全长上部构造为预应力混凝土

10.5m12011现浇箱梁施工单位拟采用满布支架法进行施工，支架最高点离地面为事件715年月日，驻地监理工程师在审查该桥施工方案时，要求施工单位对支架施工单独编制专2项安全施工方案，并组织专家对方案进行论证审查后再报送驻地办事件由于时间仓促，716临近雨季，施工单位随即于月日开始支架施工他们将另一项目中的支架施工方案（此

7.3m）718方案支架最高点离地面为仅修改了相关数据，但未进行专门验算，就于月日邀请三位专家进行了论证专家提出应加强支架基础临时排水等五个问题施工单位技术员根据自己记录的专家发言对方案进行了修改项目经理审查后立即报送驻地监理工程师驻地监理

1.工程师审查后，于当日同意按此方案实施问题针对以上事件，请分析驻地监理工程师

2.的处理方式是否正确，并说明理由驻地监理工程师在审查专项安全施工方案时应注意哪些问题？L【答案】针对以上事件，请分析驻地监理工程师的处理方式是否正确，并说明理由答案

（1）1事件中，驻地监理工程师的处理方式是正确的因为支架施工属于危险性较大的分项

（2）2工程，应单独编制专项安全施工方案，并经专家进行论证后再报事件中，施工单位716月日开始支架施工时，尚未编制专项安全施工方案和报审，而监理工程师未下达暂时停工指令，不妥，应立即下达暂时停工令，要求施工单位停止施工，待方案获批后按批准方案施Io另外，驻地监理工程师审查后即同意方案实施不妥因为该方案未按本工程具体情况编制，3nl只是将另一项目的支架施工方案（比本桥支架低了多）修改了相关数据，并未进行验算；35只经过位（应为位）专家论证，且无专家书面审查意见；该方案无施工单位技术负责人签认，无专业监理工程师审查意见，不符合程序性要求2,驻地监理工程师在审查专项安全施工方案时应注意哪些问题？答案驻地监理工程师在审查

（1）专项安全施工方案时应注意以下问题施工单位应当分别编写各危险性较大的分部分项

（2）工程的专项安全施工方案，并在施工前办理监理报审监理工程师应按下列方法支持审查

①程序性审查，专项安全施工方案须经专家论证、审查的，是否执行，是否经施工单位技术负责人签认不符合程序的应退回

②符合性审查，专项安全施工方案必须符合强制性标准的规定并附有安全验算的结果，须经专家论证，审查的项目应附有专家审查的书面报告，专项安全施工方案应有紧急救护措施等应急救援预案

③针对性审查，专项安全施工方案应针对

（3）本工程特点以及所处环境、管理模式，具有可操作性专项安全施工方案经专业监理工

（4）程师审查后，在报审表上填写监理意见，由监理工程师签认特别复杂的专项安全施工方案，项目监理机构应报请监理单位技术负责人主持审查20121

三、李某原在甲公司就职，适用不定时工作制年月，因甲公司被乙公司兼并，李某201212成为乙公司职工，继续适用不定时工作制年月，由于李某在年度绩效考核中得分最低，乙公司根据公司绩效考核制度中“末位淘汰”的规定，决定终止与李某的劳动关系李20131120123某于年月提出劳动争议仲裁申请，主张原劳动合同于年月到期后，乙公4司一直未与本人签订新的书面劳动合同，应从月起每月支付二倍的工资；公司终止合同违法，应恢复本人的工作？请根据有关法律规定，回答以下题关于乙公司兼并甲公司时李某的劳动合同及工作年限，下列选项正确的是查看材料【答案】120km/h,

四、某高速公路设计车速路面面层为三层式沥青混凝土结构施工企业为公路交通大型企业专业施工队伍，设施精良为保证工程施工质量，防止沥青路面施工中沥青混合料摊铺时发生离析、沥青混凝土路面压实度不够、平整度及接缝明显，施工单位在施工准备，沥青混合料的拌和，沥青混合料的运输，沥青混合料的摊铺，沥青混合料的压实，接缝的处理等方1面，做了如下工作•选用经试验合格的石料进行备料，严格对下承层进行清扫，并在开工前进行试验段铺筑；

2.沥青混合料的拌和站设置试验层，对沥青混合料及原材料及时进行检验，拌和中严格控制3集料加热温度和混合料的出厂温度；.根据拌和站的产量，运距合理安排运输车辆，确保运输4过程中混合料的质量；.设置两台具有自动调节摊铺厚度及找平装置的高精度沥青混凝土摊铺

5.2机梯进式施工，严格控制相邻两机的间距，以保证接缝的相关要求；压路机采用台双轮216t6双振压路机及台胶轮压路机组成，严格控制碾压温度及碾压重叠宽度；.纵缝采用热接缝，梯进式摊铺，后摊铺部分完成，立即骑缝碾压，以除缝迹，并对接缝作了严格控制【问题】

3.若出厂的混合料出现白花料，请问在混合料拌和中可能存在什么问题？3【答案】.出厂时混合料出现白花料，拌和中可能存在油料偏少；拌和时间偏少；矿粉量过多等

五、监理合同签订后，监理单位按照下列步骤组建项目监理机构

①确定项目监理机构目标；

②确定监理工作内容；

③制定监理工作流程和信息流程；

④进行项目监理机构组织设计根据项目特点，决定采用矩阵制组织形式【问题】指出项目监理机构组建步骤的不妥之处和采用矩阵组织形式的特点

（1）【答案】组建项目监理机构的步骤不妥正确的步骤是

①②④③，先

④进行项目监理机构组织结构设计，然后再

③制定工作流程和信息流

（2）程矩阵制组织形式的特点

①优点加强各职能部门的横向联系，具有较大的机动性和适应性，将上下左右集权与分权实行最忧结合，有利于解决复杂问题，有利于监理人员业务能力的培养

②缺点纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾24km,

六、某高速公路工程开工里程为划分为二个施工合同段建设单位通过施工监理招标，将该工程施工监理工作委托给某监理单位监理合同签订后，监理单位立即着手组建项目监理机构监理单位根据该工程特点设置了二级监理机构，即总监理工程师办公室（简称总监办）1和驻地监理工程师办公室（简称驻地办）总监办配备名总监理工程师和若干名监理员驻1地办配备名驻地监理工程师和若干名专业监理工程师总监办和驻地办的主要职责如下总

（1）

（2）监办的主要职责有主持召开监理交底会；审批施工组织设计；

（3）

（4）

（5）签发支付证书；签发合同工程开工令、单位或合同工程的暂停令和复工令；

（6）审核变更单价和总额以及延期和费用索赔；组织编写监理竣工文件及监理工作报告驻

（1）地办的主要职责有主持编制监理计划；

（2）

（3）主持召开第一次工地会议；审批总体进度计划、重要工程材料及混合料配合比；

（4）

（5）审批分项工程开工申请，签发分项和分部工程暂停令和复工令；日常巡视、旁站、

（6）

（7）抽检，并做好记录；核算工程量清单，负责对已完工程进行计量；组织分项、分

（8）部工程中间验收和质量评定，签发中间交工证书；审查交工验收申请，评定工程质量；

（9）

（1）组织编制监理月报建设单位和监理单位签订的监理合同由以下几部分组成监

（2）

（3）

（4）理合同协议书及附件；中标通知书；合同专用条款；合同通用条款；

（5）在本合同专用条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件监理合同中有如下内容

（1）

（2）监理工作目标是确保工程获得“鲁班奖”；建设单位有权要求监理单位更换不能

（3）按监理合同的约定进行监理服务的监理人员；监理单位可以将监理服务的任何部分转让

（4）或分包；监理单位不履行监理职责，或与承包人串通损害建设单位利益，给建设单位造

（5）成经济损失，应向建设单位赔偿，监理单位的累计赔偿限额为监理服务费总额；建设单

（6）位应指定一名授权代表，与监理机构建立工作联系；建设单位在监理合同约定的监理1服务范围内对承包人的任何意见或要求可直接向承包人提出、监理单位设置二级监理2机构是否合理？为什么？、总监办和驻地办配备的监理人员是否合理？若不合理，请说3明理由、试说明总监理工程师、驻地监理工程师的任职条件【答案】【正确答案】监理单位设置二级监理机构不合理因为根据《公路工程施工监理规范》规定，公路工程项目100km24km,监理均应设总监办，以上的高速公路、一级公路工程可设驻地办本题开工里程为无须配备二级监理机构【正确答案】1总监办配备的监理人员不合理理由总监办应配备名总监理工程师和若干名专业监理工程1师驻地办配备的监理人员合理理由驻地办应根据工程复杂程度配备名驻地监理工程师和若干名专业监理工程师【正确答案】总监理工程师应公路工程监理工程师资格，负责全面履行项目监理职责的管理者，简称总监驻地监理工程师应具备公路工程监理工程师资格，经总监授，负责驻地办监理职责的管理者【正确答案】12389本题所列总监办的各项职责是正确的本题所列驻地办职责中的不妥，这些职责应是总监办的职责【正确答案】1本工程监理合同的组成不完备，还缺少以下几种文件监理投标文件;23工程专用规范；监理规范；

七、高速公路项目为某市政府重点投资建设的项目，建设单位根据有关规定采用公开招标的形A BC D E F式选择施工单位，现有、、、、、六家施工单位领取了招标文件本工程招标文件规201210201730定年月日下午为提交投标文件截止时间在提交投标文件的同时，2020121020A BC DF投标单位需提供投标保证金万元在年月日，、、、、五家投标单1730E800位在下午前将投标文件送达，单位在次日上午送达各单位均按招标文10201025B件的规定提供了投标保证金，在月日上午时，单位向招标人递交了一份投5%标价格下降的书面说明开标时，由招标人检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工A BC DF作人员当众拆封，并宣读了、、、、承包人的名称、投标价格、工期和其他主要内容C在开标过程中，招标人发现单位的标袋密封处仅有投标单位公章，没有法定代表人印章或签421字评标委员会委员由招标人直接确定，共有人组成，其中招标人代表人，经济专家1人，技术专家人招标人授权评标委员会直接确定中标人，经过综合评定，评标委员会确定A单位为中标单位【问题】

5.E招标人对单位的投标文件作废标处理是否正确？理由是什么？5E E【答案】.招标人对单位的投标书作废标的处理是正确的因为单位未能在投标截止时间前送达投标文件

八、某施工单位承包了一项公路桥梁工程建设项目施工单位进场后进行施工准备,开工前向监理提交了施工组织设计和基础工程施工方案监理工程师审核后,分析了施工方案可能出现的后果,提出了修改意见,然后以书面形式回复施工单位并报业主【问题】

（3）施工单位坚持按原施工方案进行施工,施工质量明显不符合规范要求,此时监理工程师应如何行使权利,处理问题？

（3）【答案】监理工程师行使权利，处理问题的程序为

①报经业主同意，总监理工程师签发停工令，要求施工单位进行整顿；

②监督、检查施工单位整顿情况；

③整顿完成后，施工单位提交复工申请,经监理工程师核查确认后，由总监理工程师签发复工令

④对拒不整改者,监理工程师可向甲方提出报告，指令施工单位调换有关人员

九、某高速公路工程项目，建设单位通过公开招标方式分别确定了某监理单位和甲施工单位，A BC D并按规定签订了监理合同和施工合同施工合同约定的施工单位承包范围包括、、、、E A五个子项目，其中，子项目包括拆除废弃建筑物和新建工程两部分，在经监理工程师审查，并报建设单位同意后施工单位将拆除废弃建筑物部分分包给具有相应资质的乙施工单位在该1工程项目施工过程中发生了下列事件事件由于拆除废弃建筑物的危险性较大，乙施工单位编制了专项施工方案，并组织召开了有甲施工单位与项目监理机构相关人员及有关专家参加的专家论证、审查会会后，乙施工单位将该专项施工方案送交项目监理机构，要求总监理工2程师审批总监理工程师认为该专项施工方案已通过专家论证，便签字同意实施事件在7该工程项目开工前，建设单位要求乙施工单位在废弃建筑物拆除前日内，将资质等级证书与3专项施工方案报送工程所在地交通（建设）行政主管部门事件受金融危机影响，建设2012120DE单位于年月日正式通知甲施工单位与监理单位，缓建尚未施工的子项目、而oD E此前，甲施工单位已按照批准的计划向某机械厂订购了用于子项目、的工程设备，并向其3002012210支付定金万元鉴于无法确定复工时间，建设单位于年月日书面通知甲施工单位解除施工合同【问题】

43.事件中，若解除施工合同，根据现行公路工程专用合同条款的有关规定，甲施工单位应得到哪些费用补偿？43

（1）【答案】.事件中，若解除施工合同，甲施工单位应得到的费用补偿包括合同解

（2）除日以前所完成工作的价款；按批准的采购计划订购工程材料、工程设备和其他物品的

（3）

（4）款项；为完成工程所发生的，而建设单位未支付的款项；施工单位撤离施工场地

（5）

（6）的合理费用；施工单位所有人员的合理造散费用；由于解除合同应赔偿的施工单

（7）位损失补偿费用；按合同规定在合同解除日前应支付施工单位的其他金额

一十、某路桥工程公司承包某高速公路一座桥梁施工,该桥梁的基础为明挖浅基础施工合同200541采用《公路工程标准施工招标文件》合同条款承包人于年月日进驻工地，准备按200551合同开工期年月日开工，因征地拆迁延误到2005524200583年月日才开始施工在年月日桥梁基坑开挖后，发现基底承载力不能满足设计要求于是,业主通过监理人向承包人发出变更指示,将明挖基础改为钻孔桩基础因72006920此，使该桥施工期延误天年月日，业主提出桥梁外形重新装修的要求，因此200610120061025使工程不能在合同规定的年月日前交工，需延迟到年月日承包人200610256年月日就上述三项事件提出费用索赔和延长工期天的工期索赔要求,并向监理工程师提交了索赔意向通知书和索赔通知书及相关记录和证明材料【问题】

2、监理工程师如何处理上述索赔事件？2

（1）24【答案】、承包人有理由要求费用索赔的有三项，即开工延误天的索赔；增加25装修内容需时天的索赔,该两项均因业主原因或业主要求增加了工程内容而因地基承载7力不足而改为钻孔灌注桩延误天的索赔，此项虽并非业主的原因所造成的，但监理工程师下达变更指令，因此也可索赔上述三项均有理由要求延长工期因为上述三项均不属于承包人

（2）的过错或失误或违约造成的可获准费用索赔和工期索赔的只有桥梁增加装修内容一项28因为合同条款规定,承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后天内，向监理人递交索赔28意向通知书,并说明发生索赔事件的事由承包人未在前述天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利本案例中，开工延误和基础变更的索赔意向通知书的提交均已超过合同条款规定的时限，承包人丧失了索赔的权利只有重新装修桥梁外形索

（3）1025

（4）赔的提出符合合同条款规定，因而可获准工期可延至月日监理工程师只受理桥梁增加装修的索赔要求，同时对明挖基础改为钻孔桩基础和增加装修,按工程变更处理。