建设工程施工合同（小型）

5.4工程全部结束验收合格后，甲方向乙方付清余款

5.5工程结束三天内为工程验收期，逾期视为工程合格第六条、由于以下原因造成竣工日期推迟和延误，工期相应顺延

6.1不可抗力及自然灾害因素，如雨、雪等天气;地震、洪水等天灾

7.2发包人未能按的定日期支付工程相应款项，使施工不能正常进行第七条、违约责任

7.1除国家法律法规政策明确规定或其它不可抗力因素外，任何一方违约造成的损失，由违约方承担赔偿责任

7.2甲方未按的定的时间和要求提供场地，方案回复，支付工程款的，乙方可以要求顺延工期，同时引起的停工待料，延误工期和施工人员工资等费用均有甲方承担第八条、争议解决方式

8.1本合同在执行过程中发生的争议由双方常事人愤商解决，愤商不成的可向当地人民法院起诉第九条、其他

9.1愤议未尽事宜，甲乙双方可以洽商，签订补充癌议，补充癌议具有同等法律效应第十条、合同份数及生效日期

10.1本愤议一式两份，甲乙方各执一份，经双方签字盖章后生效甲方乙方年月日年月日《建设工程施工合同（小型）.docx》建设工程施工合同（小型）正文内容结束。