建筑工程勘察合同

建筑工程勘察合同【通用合同协议书word模版，下载后可以编辑】甲方XXXX单位或个人乙方XXXX单位或个人签订日期签订地点建筑工程勘察合同发包人:（以下简称甲方）勘察人:（以下简称乙方）发包人委托勘察人承担其拟建的餐饮会议楼施工图设计阶段的岩土工程详细勘察任务，并提交合格的勘察成果报告根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协商配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同,共同遵守1:工程概况

1.1工程名称会议餐饮楼地勘工程

1.________________________________________2工程建设地点

1.3工程规模、特征详见总平面图详见建筑平面图及勘察任务书

1.4工程勘察任务与技术要求满足勘察任务书内容、或《岩土工程勘察规范》GB50021-2001

（09）中相关条款

1.5预计勘察工作量在建设方提供的规划平面图中初步布设勘察点5个，视其场地复杂情况，增加勘察孔数量2发包人应及时向勘察人提供以下资料，并对其准确性、可靠性负责

2.1提供工程勘察任务委托书、技术要求和建筑（带地形图）总平面图

2.2提供勘察工作范围已有技求资料及工程所需的坐标与标高资料

2.3提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图

2.4发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用3勘察人向发包人提交勘察成果并对其质量负责勘察人负责向发包人提交勘察成果资料陆份，发包人要求增加的份数另行收费4开工及提交资料的时间

4.1本工程的勘察工作定于年月日开工,年月日分期提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因，未按期开工或提交成果资料时，按双方协商的规定办理

5.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延

4.3本工程勘察费按勘察包干价为¥元（大写元整），合同生效后发包人向勘察人不支付人民币作为定金，在提交报告后7日内，发包人向勘察人支付清勘察费勘察人须提供正式法票5发包人、勘察人责任

5.1发包人责任

5.

1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料

5.

1.2发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场出现的问题（如处理影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路以及水、电接到施工现场等），并承担其费用

5.

1.3勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费

6.

1.4由于发包人的原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人需支付停、窝工费

5.

1.5发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、资料图纸、合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、泄露、擅自修改、传送或向第三人转让等

5.2勘察人责任

5.

1.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责

5.

1.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；假设勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担其认可的全部费用

5.

1.3勘察过程中，根据工程的岩土工程条件及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续6违约责任

5.

1.4发包人未给勘察人提供必要的工作条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费

5.

1.5勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担

6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作时的，不退还发包人已付定金；已进行工作且完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费;完成的工作量超过50%,那么应向勘察人支付预算额100%的勘察费

6.1发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金

6.2由于勘察人原因未按合同规定时间提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千份之一7其它约定事项本合同未尽事宜，在双方协商的附件中补充完善，附件与本合同具有等同的法律效力8本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的提交仲裁委员会仲裁本合同一式伍份，发包方执叁份，勘察方执贰份甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年—月―日年—月―日。