工程合同模板集合九篇

工程合同模板集合九篇工程合同篇1甲方乙方因乙方承包甲方装饰工程发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等原则，达到以下付款协议

一、甲乙双方共同协商定工程价款乙方承包甲方曼越美餐厅装饰工程价款，达成最终认可价格为（大写）元，（小写）元

二、工程款付款方式“甲方已支付乙方装饰工程款元，还欠工程款一元经双方协商确定甲方于20—年月日之前一次性付给乙方工程款元

三、工程款付款形式为现金转账方式

四、如到期甲方不能按时付款，甲方除承担所欠乙方工程款月的利息外，并所欠工程款的

0.5%/日支付逾期金

五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方承包的.装饰工程于20—年09月10日交付甲方使用

六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到方在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成协议的，可向人民法院起诉）第十条本合同双方盖章签字后生效，在甲方付清工程款、乙方将工程交付甲方使用后，其他条款即告终止委托方（章）承接方（章）单位名称单位名称住址住址联系电话联系电话合同签定时间年一月―日工程合同篇5委托方（甲方）施工方（乙方）依据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方就管理体系认证项目，经平等协商，签订本合同，双方共同遵守履行、工程项目及要求按照本合同的约定，乙方为甲方提供安防，监控设备的安装服务甲方为乙方的安防，监控设备安装时提供所有必要的安排

1.工程内容

2.工程要求系统工程费用

1.整套系统的所有设备合计人民币元（详见报价单）

2.工程费合计人民币元

3.税费元

4.本合同总造价为人民币（小写）元（大写）交货地点

1.乙方按照甲方约定时间将设备运送至甲方所指定地点；

2.设备运抵甲方所指定地点后，经甲方验收后乙方开始施工；

3.设备经过验收后，由甲方妥善保管，乙方不承担任何保管风险，出现任何少件问题由甲方负责

二、付款方式

1.乙方开始施工及调试，设备调试完全经甲方验收合格后，甲方一次性支付乙方合同款，即人民币元整，小写¥元

三、安装调试

1、乙方在安装设备之前应征求甲方所要求安装位置，或由乙方自行定位，以期达到甲方满意效果;

2、合同期为

3、施工完毕后，乙方应给甲方提供安装资料及对甲方指定人员的基本操作培训；

四、双方的责任和义务

1.甲方应按时向乙方支付合同款项，不得拖欠合同款项，否则视违约行为；

2.甲方应保证乙方施工人员顺利进出施工现场并在必要时协助办理有关手续；

3.甲方应保证所有设备使用环境或安全条件与有关说明的要求相符；

4.甲方用户不得任意添加或删除任何硬件或软件；

5.乙方提供专业工程技术人员按照甲方要求进行安装、调试设备，以期达到最佳效果；

6.对甲方提供合同所承诺的服务，严格执行合同；

7.乙方将不提供合同规定以外的任何服务；

8.乙方人员及设备在进出甲方维护现场时应严格遵守甲方安全规定或其它规定；

9.乙方在进行维护工作时应尽可能不影响甲方正常办公活动；

10.乙方承担设备的免费保修期为壹年，保修期自合同签订之日算起；

五、不可抗力

1.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失

2.在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任；六.争议处理因本合同所发生的.争议，甲乙双方协商解决协商不成的,任何一方均可向乙方所在地法院起诉七.违约责任甲乙双方必须认真执行合同，如签订合同后一方不能履行合同时，双方协商解决，由于终止合同所产生的经济损失由责任方承担发生不可抗力（应是法律认可的）的情况下除外八.合同更改在合同有效期内，因合同一方提出更改合同条款时，经双方协商一致，签署合同更改补充协议（见附件）补充协议生效后,与其抵触的本合同条款失效九售后服务

1.产品保修期壹年，日期以合同签订之日起；

2.如本产品在售后出现质量问题，甲方应及时通知乙方，由乙方负责更换同类产品，如甲方自行对本产品折卸造成的产品故障或扩大产品损失，乙方不承担任何责任；3如发生地震、台风、洪水、火灾、战争等不可预知的意外事件和人为破坏或者非质量问题引起的一律不在保修范围内；接到故障申诉电话后，本公司将在二个工作日内派专业技术人员到达现场维修；十合同的生效

1.本合同执行期间，双方所有正式信息均应以书面形式表达（包括传真件）

2.本合同一式两份，甲乙双方签字盖章之日起生效，甲乙双方各执一份

3.合同自生效之日起，有效期为贰年任何一方终止合同，需提前30日书面通知对方，双方协商一致方可终止委托方（甲方）联系人联系电话被委托方（乙方）通讯地址联系人联系电话甲方法定代表人或委托人乙方法定代表人或委托人单位公章单位公章日期年月曰日期年月曰工程合同篇6建设项目___________贷款方（甲方）借款方（乙方）根据国家规定，乙方为进行基本建设所需贷款，经甲方审查发放为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守第一条乙方根据批准的年度基本建设计划，向甲方借款人民币（大写）元，用于建设工程预计分季用款一季度元；二季度元；三季度元；四季度元第二条借款用途购置设备台（套）元;土建平方米元；其它元第三条贷款利息，按年息%计收；乙方不能按上述约定归还的，从次年开始未归还的贷款作为逾期还款加息；挪用的贷款，从挪用期间加收罚息O贷款利息按实际支用数计息并计算复利如因国家政策性的利率变动，本合同贷款利率根据政策相应调整第四条甲方提供的贷款，乙方保证从年月起至年月止，全部还清上述还款期限，如果因国家规定的固定资产基本折旧率、应纳税率和产品价格等有较大调整，需要延长或缩短时，双方通过协商计算，调整还款年限，并签订补充文本第五条贷款还本付息的资金来源，双方同意按规定在建设项目投产后用下列资金清偿

1.基本建设收入；

2.新增固定资产的基本折旧基金；

3.固定资产税；

4.利润乙方还款超过合同期限，还本付息的资金来源按规定办理第六条乙方对偿还贷款本息以抵押或第三方保证的方式提供担保，抵押（或保证）协议作为合同附件第七条贷款到期，乙方如不能按期偿还，由担保人代为偿还，担保人在接到贷款方还款通知三个月后仍未归还，甲方可直接从乙方或担保人的各项投资或存款中扣收；以抵押方式提供担保的，可变卖抵押财产归还贷款第八条乙方在本合同规定的贷款总额内，根据批准的年度计划和建设进度编制年、季度用款计划，送甲方审查，甲方凭此供应资金甲方保证在核定的年度贷款计划内，按基本建设贷款的有关规定及时供应资金因甲方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给乙方违约金违约金的计算与银行规定的加收乙方的罚息计算相同第九条甲方有权检查、监督贷款的使用情况，了解乙方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况乙方应提供有关统计、会计报表及资料乙方如果不按合同规定使用贷款，甲方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息乙方提前还款的，应按规定减收利息第十条声明及保证甲方

1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同

2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效

3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为

4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人本合同生效后即对合同双方具有法律约束力乙方

1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同

2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效

3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为

4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人本合同生效后即对合同双方具有法律约束力第十一条保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外保密期限为年一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失第十二条不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见，不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行工程合同篇7买方（甲方）签订地点卖方（乙方）签订时间根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立合同，以便共同遵守

一、产品的名称、品种、规格和质量产品的名称、品种、规格、价款（或附清单）

2、本合同的单价为固定综合单价，

（1）材料原价、包装费、税金、保险、市场价格波动等风险；

（2）售后服务费；

（3）运抵至项目施工现场的运输费用；

（4）卸车费用；

（5）随机备品、配件、工具等；

（6）合同标的物的试验、检测费用；

（7）其它

3、本合同标的物的数量为暂定数量，当实际供货材料数量与合同清单数量不一致时，合同清单上有规格型号的，单价不作调整，数量按实结算；如清单上没有该规格型号的，须经甲方同福田区人民法院提起诉讼

七、本协议一式二份，甲方双方各持一份甲方代表签字甲方代表签字工程合同篇2甲方姓名，性别月身份证号乙方姓名，性别，出身年月日，住址身份证号甲乙双方本着平等互惠互利、协调与合作、诚信友好的原则，就贵阳市彭家湾二期工程土石方平基项目，经双方商讨达成以下条件及承诺并签订本协议

一、甲方义务与责任

1、本着对贵阳市彭家湾二期工程土石方平基项目的人脉及项目充分了解，为乙方提供真实的信息，协助乙方对贵阳市彭家湾二期工程土石方平基项目的合同签订给予配合把关

2、确保项目的真实性，并协调中隧道南方建设股份有限公司贵州分公司与乙方签订项目的施工合同

二、乙方义务与责任

1、乙方积极配合甲方跟踪业主对此项目的进度动向意并定价后方可送货，最终以甲方、监理、施工方共同验收合格的材料数量为准

4、交货时间需要供货时，甲方应提前一个工作日通知乙方，将本批次需供货数量清单书面至乙方，乙方在接到通知后个工作日内将材料（设备）送到指定地点

二、技术标准（包括质量要求）按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品、设计图纸或补充的技术要求执行

三、交货方法、运输方式、到货地点及费用负担交货方法乙方将货送—项目并卸至指定地点，指定收货人需在收货清单上签字，作为结算依据货物交付之前所发生的一切费用和风险均由乙方负担，货物的所有权和风险在货物交付后转移至甲方运输费用由乙方承担（包含在单价内）

四、验收标准、方法、地点和期限

1、货到指定地点后一个工作日内，甲方通过第一种计量方式进行数量验收

①点件；

②检尺；

③其他

2、在进行数量验收的同时，甲方会同工程监理、施工单位对产品外观进行现场抽检，并根据本合同约定的质量、技术要求核对出乙方提供的质量证明文件中各种技术参数的符合性甲方及工程监理、施工单位的收货验收仅作为感观合格的依据，不能解除乙方对产品内在质量所负的责任

五、质量负责条件及期限乙方应对其提供的产品质量负责，产品质量的保证是终生的

1、乙方严格按照标准供货和检验，确保所供产品是全新的、未使用过的，完全符合标准规定的质量、规格和性能要求以及环境保护的要求

2、乙方对其所供的材料质量负责，产品质量实行三包（包退包换、包修），如合同标的物因其质量等与合同规定的不符或其设计、工艺、原材料、服务等缺陷给甲方造成损失的，则要赔偿甲方的所有直接和间接的.损失

3、合同标的物的质量保修期为年，保修期从—之日起算

六、结算方式及期限

1、根据验收合格后的物资数量进行结算；

2、合同标的物验收合格后一天内支付货款满足何条件时—内付至—%,留_%余款作为质量保证金，如无质量等争议存在，在质量保（修）证期满后一个工作日内付清如有争议，保证金有效期延长至争议解决且所有理赔结束时止

七、违约责任

1.乙方不能或逾期交货的，应向甲方偿付不能或逾期交货部分货款的％的违约金，按日计算并承担甲方因此造成的所有经济损失

2、乙方提供的合同标的物因质量原因导致工程工期延误或不能如期交验，则承担全部损失并处以合同总价—%的罚款；

3.甲方应按时接收、验收乙方运至甲方指定地点的乙方单证齐全的产品，不得无故拖延、责难

八、其他约定事项

1、乙方及委托的送货人员在进入甲方的施工现场时要严格遵守施工现场的安全管理制度，如发生意外责任自负；

2、本合同自—年—月—日起生效，有效期至一年—月—日合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力本合同正本一式一份，买方一份，卖方一份甲方（盖章）已方（盖章）联系方式联系方式地址地址税务登记号税务登记号—年—月—日—年—月—日工程合同篇8甲方（委托方）乙方（服务方）签约地点签约时间年一月―日根据《中华人民共和国合同法》及相关法规的规定，就甲方委托乙方进行节电工程一事，经双方友好协商，达成一致意见，特签订本合同

一、节电系统工程内容

1、甲方委托乙方根据甲方的实际用电情况向甲方提供节电系统工程服务为甲方达到节电的目的

2、所需安装设备及价格如下设备名称型号数量单位单价（元）小计（元）节能改造费5%1批异地安装费2%1批总计人民币（元）

二、工程总价本合同乙方所提供节电设备及节电改造服务费共计人民币元以上报价为深圳提货价（含普通销售发票），可代办运输，运费由甲方支付（大写人民币拾万仟佰拾元整）

二、试机的安装及相关约定通过对甲方用电情况的综合分析，为确保甲方经过节电改造后能够达到2%的节电目标，乙方须向甲方提供如下节电设备进行节电改造测试设备名称型号数量单位单价（元）小计（元）节能改造费5%1批异地安装费2%1批总计人民币（元）

1、试装设备的所有权约定本协议书的所有试装设备在试装期间为乙方所有

2、试装验收测试程序试装设备安装完成后，乙方向甲方提供验收资料文件和书面验收申请，甲方接到乙方的书面验收申请起运行节电设备七天进行性能测试，并书面签字确认测试结果

3、试装验收测试方法节电效果双方都同意按如下方法进行验收测试，节电设备安装完成之后，在负载不变的情况下，记录电表读数1,让负载运转小时整的时候再记录电表读数2,2-11,1是没有装节电设备时的小时耗电量，双方将此数记录于测试验收表上，由双方代表签字确认在相同的负载条件下，把节电设备接通，记录电表读数1,让负载运转小时整的时候再记录电表读数2,2-12,2是安装节电设备后小时的耗电量，双方将此数值记录于测试验收表上，由双方代表签字确认稳定性测试在保证测试设备正常运作的基础上，进行节电设备七天的试运行，若测试期中1稳定；2不影响甲方正常用电；3安全；则视为合格

4、试装验收测试标准双方同意把本协议第六条中的1和2两个值作为测试计算的基准值，节电百分比计算公式为1-3,247；1215；100节电率上述计算所得之百分比数值为节电效果

5、试装验收测试合格后有相关约定经双方验收测试后，若经乙方安装兴发节电设备进行改造的甲方用电设备节电率2%,在双方测试验收—日内甲方则需履行本协议之第四款否则，乙方有权要求甲方按节电改造试装设备总价款的30%向乙方支付违约金，作为甲方对乙方损失的补偿

四、付款方式正式全面安装前甲方需先支付总工程款50%作为预付款，乙方在收取预付款后45天内进行全面节电改造工程并完工，全面节电改造工程全部完工经甲方验收后—日内再付工程款45%,余款5%于年保修期满后付清

六、双方义务甲方义务

1、按工程要求负责提供相关的资料和用电历史数据；

2、按工程要求提供施工条件和机器安装环境（防高温、防雨水、防破坏）；

3、在乙方安装调试过程中，安排专人配合乙方工作；

4、甲方用电负载应以签约时之用电负载为限甲方如需增加用电负载（设备），需事先知会乙方，甲方擅自增加节电设备负载而超过节电器容量所造成的一切损失由甲方承担，乙方不负任何责任

五、乙方义务

1、根据甲方要求制定节电改造工程施工计划，提交甲方确认;

2、按约向甲方交付节电设备，并按计划进行安装；

3、节电改造完毕，乙方保证甲方经乙方安装节电设备进行改造的.甲方用电设备节电率2%节电效果；

4、自甲方验收合格之日起，乙方对节电设备主件提供保修年的服务承诺

六、验收标准和方式

1、设备安装完成后，乙方向甲方提供验收资料文件，给予甲方验收，若发现设备规格、质量不符时，应在三天内书面通知乙方

2、甲方接到乙方的书面验收申请后三天内应安排人员进行验收并予以书面签字确认；甲方接到乙方的验收请求后三天内未验收或无异议，应视为验收合格

七、售后服务

1、甲方负责节电设备的保管和使用；

2、若因甲方之不当使用或其它人为因素而造成损坏，由乙方负责修复，修复费用由甲方承担；

3、方必须负责做好产品售后服务工作对于保修期内的设备故障，由乙负责修复保修期之外的设备故障，由乙方负责维修,并收取相应的维修费

八、违约责任

1、若因乙方提供的设备质量原因给甲方造成直接经济损失,由乙方负责赔偿甲方的相应损失

2、如果甲方不能按时支付工程款项，乙方有权收回设备，有权单方面解除合同，并赔偿乙方因此而造成的经济损失（按总工程款30%赔偿）

九、争议的解决凡在执行本合同过程中所发生的39；争议，均由双方协商解决若协商解决不成的，任何一方可向乙方所在地的人民法院提起诉讼

十、其他

1、本合同自双方盖章签字之日起生效本合同未尽事宜，须经双方共同协商做出补充规定作为本合同附件，补充规定与本合同具有同等法律效力

2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力甲方（盖章）乙方（盖章）地址地址代表代表:开户银行:开户银行:帐号帐号工程合同篇9

一、工程地点金川电力学院南门西—路南—院内

二、维修内容及造价维修内容

1、刮腻子8元Ilf；

2、水暖维修更换，每人每天400元；

3、厨房接三相电，办公楼接热水器，维修线路，更换开关和灯；

4、安装厨房排风设备；

5、更换地砖，维修道牙子，办公楼、宿舍楼外墙维修；

6、清理办公楼、宿舍楼、餐厅垃圾，擦玻璃；维修价格

1、以实际工程量进行结算；

三、承包方式包工

四、施工期限自年月日至月日

2、本着甲方对贵阳市彭家湾二期工程土石方平基项目工程发包了解及拿到施工承包权的信任及信心，为甲方负责提供真实有效的资料及施工中资金和施工实力，劳动酬金及支付方式指定甲方为唯一协调负责人，不能指定第三方（指另外的接洽人）为协调负责人

三、报酬支付

1、在甲方帮助乙方取得这一项贵阳市彭家湾二期工程土石方平基项目工程施工承包权后，乙方向甲方支付劳动报酬总工程费%

2、本项目施工合同签订后三天内，甲方所得报酬由乙方一次性支付给甲方

四、违约责任

（一）甲方违约责任

1、本合同签订后，在乙方未违约的情况下，甲方不得以本项目再接受任何的第三方服务（施工队伍）

2、本协议签订后，若甲方就此项目给予另外的施工队伍施工，视甲方违约赔偿乙方违约金5万元

3、若乙方拒绝配合甲方的工作，甲方有权另行寻求其他合作者

（二）乙方违约责任

1、在本合同签订后，乙方越过甲方与中介方完成交易（包括止，共计—日如遇不可抗力原因，经双方确认后可顺延

五、工程质量要求

1、乙方必须严格按承诺的质量标准施工，未达到标准的要立即整改，以确保工程质量

六、甲方工作

1、及时提供具备开工条件的施工场地，协调乙方进场、施工用水、电问题；

2、指定专人负责施工现场监督、指挥、协调工作

七、乙方工作

1、明确项目负责人负责现场施工，严格按规范施工，完成工程的全部内容，乙方尽可能克服现场施工遇到的困难，以确保按期完工；

2、施工时发生的一切安全责任与甲方无关，由乙方负责；

八、甲方在施工过程中对原有设计进行变更或乙方提出合理化建议得到甲方认可的，应有批准手续或书面通知书，由此产生的费用和工期问题，双方商定后按实增减

九、违约责任

1、乙方在施工期内不按规定作业，甲方可要求整改；

2、甲方不得无故拖欠乙方维修款

十、此协议一式三份，甲乙双方各持一份、存档一份

一、本合同未尽事宜由甲乙双方协调解决本合同在履行过程中甲乙发生争议，可由双方协商解决，协商一致不成的，可以诉讼解决在协商或诉讼期间，不涉及争议的部分条款应继续履行；+

二、本合同自双方签字之日起生效，工程竣工验收并付清工程款合同效力自然终止甲方乙方直接或间接），视为甲方完成工作，乙方需支付甲方本合同的第三条的.第1款所约定的劳务报酬，甲方对该劳务报酬有无限期追偿权和向法院提起诉讼的权力

2、本协议签订后，若乙方就此项目与第三方（另外的接洽人）接洽，视乙方违约赔偿甲方违约金50万元

五、保密在本次服务项目中，甲、乙双方对知悉的对方的任何商业秘密及个人隐私负有永久保密义务，未经许可不得擅自披露或使用本合同一式三份，甲、乙双方、见证人各执一份如甲方提出的协议合同乙方没有意见，双方签字当日生效乙方身份证号20—年月日甲方见证人工程合同篇3甲方（转让方）乙方（受让方）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方协商一致，明确双方权利和义务，共同签订如下合同，并商定以下条款

一、甲方将自有的工程机械一台，机身号为，发动机编号为，生产日期为年月日，已工作时间为小时，价格为元，转让给乙方所有，归乙方使用支配

二、甲方出售的该工程机械转让前的所有债权债务纠纷由甲方负责，与乙方无关，甲方保证其所转让的工程机械没有设置任何抵押、质押或其他担保权，不受任何第三人的追索；转让后，乙方所有债权债务纠纷由乙方负责，与甲方无关

三、甲乙双方一经签订本合同乙方就将总购机款的％计元通过银行转账支付给甲方，同时甲方也将机械型号为，发动机编号为，机身编号为的工程机械一台交付给乙方，甲方交付工程机械的同时交付原始购机发票、合格证、说明书、购机资料、随车附件等物品给乙方，方负责联系合法运输车辆将该工程机械运输到目的地，运输费用元由方承担，工程机械到达目的,地后，乙方于日内将一余下的%购机款元支付给甲方

四、

五、甲方必须保证本机属于合法拥有，如属于盗窃等赃车，由甲方承担法律责任，与乙方无关；甲方必须保证本机的生产日期、工作小时、原始购机发票等资料是真实有效的，本工程机械没有进行翻新、更换机身铭牌、修改工作时间表、改换生产日期等等虚假欺骗行为

六、甲乙双方如有违约必须赔偿对方的所有损失，并支付20%的违约金;如合同有未尽事宜，甲乙双方共同协商解决，凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应积极友好协商解决；协商不成，向人民法院起诉；本合同自双方签字起正式生效，甲乙双方各执一份，共同遵守工程合同篇4发包方（甲方）承包方（乙方）发包方（以下简称甲方）单位委托代理入联系电话承包方承接代理人联系电话依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规之规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方发包的装饰工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议第一条工程概况

1.工程地点

2.工程内容及做法（详见预算和设计图纸）

3.工程承包方式

4.工程期限天开工年一月—日，竣工年月—日

5.合同价款工程造价元金额大写第二条施工管理

1.乙方应保持施工现场整洁，符合文明施工有关规定，工程交工前要达到工完清场

2.采取积极措施作好建筑物的保护工作，严格按照室内装修行业的有关规定按设计图纸施工，因乙方责任造成建筑物损坏的经济损失，由乙方承担因甲方责任造成建筑物发生损坏的经济损失，由甲方承担第三条工程质量管理

1.乙方应认真按照装修工程的质量标准，规定和设计要求组织施工，随时接受甲方的检查

2.施工中经检查工程质量不合格，乙方应按照要求进行返工和修改并承担其返工、修改的费用非乙方责任导致返工、修改的费用由甲方承担，工程相应延期

3.竣工工程质量应达到乙方要求或相关部门的质量检验评定的合格条件

4.竣工工程质量经甲方检查不合格，乙方应按要求进行返工,并承担返工时所发生的费用

5.因甲方原因导致竣工工程质量不合格，甲方应承担返工所发生的费用

6.隐蔽工程必需经甲方或者质监部门验收后方可隐蔽第四条设计变更

1.甲、乙双方必须坚持按图纸施工，任何一方不得随意变更设计

2.施工中，甲方提出对原设计进行变更，应书面通知乙方,乙方按变更通知进行施工，因变更导致的费用由甲方承担，工期相应顺延

3.因乙方施工责任导致设计变更，应经甲方同意后，乙方方可施工所发生的费用由乙方承担第五条材料供应

1.按合同约定由乙方提供主要材料、设备，由甲、乙双方看样定货，乙方应在材料到场前通知甲方，双方共同验收，验收合格后方可由乙方使用

2.按合同约定由甲方提供材料、设备，甲方在材料到场前通知乙方第六条合同价款与支付

1.本合同价款任何一方不得擅自改变，除发生下列情况应做调查1室内装饰定额站发布的调整文件并由室内定额站的审认定2设计变更3甲方确认的工程量增减或所用材料、配套用品的变更

2.工程款的支付:合同签定后，甲方应预付工程总造价的70%,计一元泥工、木工完工后，甲方验收合格后，乙方安排下道工序进场，甲方应付工程总造价的25%,计一元工程竣工后，甲方应在三天内办理验收手续和一次性付清工程余款一元，甲方如延期拖欠工程款，每天按欠款的3%赔偿给乙方，并终止维修条款

3.如有增补项目，甲乙双方协商妥定，并且书面签定后甲方应当一次性付清增补项目工程款，如有违反，乙方有权对增补项目不施工第七条合同签定后，如中途退约，由违约方赔偿对方经济损失，赔偿金额按总工程总造价的50%赔偿给对方第八条甲乙双方商定的其他事宜本合同一式两份，甲、乙双方各执一份第九条本合同在履行过程中如发生争议，由当事人双方协商解决协商或解决不成的，双方同意由市仲裁委员会仲裁双。