还剩12页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
监理合同模板汇编(3篇)监理合同模板汇编(精选3篇)监理合同模板汇编篇1合同编号甲方广州市伟腾建筑工程有限公司乙方;广州市宏大爆破工程有限公司经甲乙双方协商一致,甲乙双方同意于20—年9月日签订的广州伟腾黄边商住楼基坑石方爆破工程《安全监理合同》(合同编号),仅用于向公安部门办理爆破相关手续,因上述合同产生的任何损失由双方各自承担,甲乙双方之间互不承担违约责任和赔偿责任该合同自签订之日起,自行终止、作废本协议一式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力甲方(盖章)乙方(盖章)法人代表或委托代理人法人代表或委托代理人日期20_年9月曰日期20—年9月日监理合同模板汇编篇2业主(甲方)监理单位(乙方)依据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》以及行业相关规定,结合本工程具体情况,经过双数与回收、保密等办法
6.甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系
7.甲方应在特殊条款中双方订明的期限内,对由乙方提交甲方决策的报告、文件等作出决定
8.甲方依据附录D按时支付乙方监理费用第六条乙方权力与责任
1.乙方拥有合同中规定的权力,并承担相应全部责任
2.乙方必须具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋,必须按照监理的职业准则完成其全部职责
3.在监理过程中监理单位如需另聘专家咨询或协助,在监理服务责任以内发生的费用,由乙方承担;超出监理服务责任并发生费用,应征得甲方书面同意后,由甲方承担费用
4.乙方按附录C按时自带规定的设备、材料和设施具体使用合同在附录C中规定
5.乙方必须按附录E规定派出监理工作需要的监理人员及项目监理机构其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意,甲方不得无理由地拒绝甲方同意乙方根据监理目标需要提出的工程监理组织机构,并确认总监理工程师
6.监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进行为保证监理的有效实施,乙方可在该期限内作出合理调整若更换现场人员,应代之同等技能的人员,其中主要监理人员的更换需经甲方同意,乙方派驻现场监理人员应连续稳定,保证监理工作正常进行
7.乙方有本监理项目的质量否决权、签发付款凭证权和开工、停工、返工和复工命令权
8.乙方向甲方收取的报酬,是其关于本合同书的唯一报酬乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回扣等报酬和非直接支付
9.乙方在监理的过程中,不得泄露甲方申明的秘密,乙方亦不得泄露设计、承包等单位提供并申明的秘密第八条调解与仲裁在合同执行过程中,如甲乙双方发生争端,双方应首先本着相互谅解、信任、平等互利原则充分协商,解决争端;若协商失败,任何一方均可向监理主管部门申请调解争端;若调解无效,任何一方可依法要求仲裁双方同意由—仲裁委员会仲裁在调解和仲裁过程中,双方应保证工程建设正常进行第九条违约责任由甲方原因要求终止合同,甲方应至少提前2个月通知乙方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用由乙方原因要求终止合同,乙方应至少提前2个月通知甲方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用甲方或乙方在接到终止合同通知后,15天内没有答复,可视为本合同终止违约赔偿费或其他违约事项由甲乙双方在特殊条款中具体约定第十条甲方可视乙方的监理工作情况,进行奖罚具体内容由双方在特殊条款中规定第十一条特殊条款鉴于本工程的特点与实际需要,甲乙双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款,当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准具体条款如下
1.额外服务如果甲方委托乙方承担本合同范围以外的任务,甲方应另行补签委托合同如果甲方或承包施工单位使服务受阻或延误,以至增加服务的工作量和持续时间,则乙方将此情况及可能发生的影响通知甲方,甲方应增加额外服务费
2.双方联系方式重要问题为函件,一般问题以电话或口头指示,但都应有记录,会议以纪要为据
3.监理服务期限
4.在履行合同中因发生不可抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行,乙方不承担违约责任,允许延期或部分或全部不履行者,双方应签补充合同
5.合同签发后,若出现国家法律、法规和政策变化等,导致监理费用的变化,本合同监理费应作相应调整
6.甲方向乙方无偿提供监理工作需要的图纸(蓝图)资料(技术要求、通知等)及与被监理项目有关的试验报告等技术资料5份,甲方与承建施工单位签订的合同副本2份乙方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露,项目结束后归还甲方
7.甲方接受乙方提交的需甲方决策的报告、文件等,应在7天内给予明确指示,并采用书面形式通知乙方
8.乙方不承担施工中工伤事故的责任
9.违约金由于甲方或乙方的原因要求终止合同,按一般条款第九条的期限办理由于甲方原因终止合同,甲方支付乙方违约金—元由于乙方原因终止合同,乙方支付甲方违约金—元因甲方决策不当而影响工程进度、质量,应由甲方负经济责任违反合同—一条,——方支付——方违约金—_____yG o违反合同—一条,—一方支付——方违约金—_____yG o违反合同—一条,——方支付——方违约金—_____yc o违反合同—条,一方支付—方违约金_____yc o
10.奖罚甲方可视乙方工作成效进行奖罚资金在—元范围内,罚金在—元限度之内为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全,乙方可写出书面材料建议奖励有关人员具体数额及开支办法由甲乙双方协商确定,乙方使用时受甲方监督且立账备查第十二条本合同自签订之日起生效,本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份甲方______________________代表人年—月—0乙方______________________代表人年月日方协商一致,签订本合同第一条工程概况
1、工程名称湖北银行黄石分行开发区支行装饰工程
2、工程内容湖北银行黄石分行开发区支行室内外改造装修、土建、消防、空调、水电工程
3、工程造价开发区支行装饰工程合同价
4、合同起止时间年月日至年月日第二条公司委托代表湖北中南工程建设监理公司黄石分公司派驻毕立华监理工程师为驻工地代表第三条监理人员的资质要求派驻现场监理人员必须有国家注册工程师资质(包括土建、装饰、水电等)第四条监理费及付款方式
1、本合同约定范围内按工程合同价的
1.76%计算工程监理费
2、进场七日内支付30%监理费,工程竣工验收合格后七日内支付监理费至95%,如有罚则约定范围的相应扣除工程监理费用,工程决算完毕监理费余款付清第五条监理的义务权力
1、监理的义务
1.
1、监理参与业主装饰工程设计方案制定、施工设计图审定、工程招标、工程施工、工程验收、工程决算等工作的整个流程范围,并明确赋予其职权和工作要求;
1.
2、在本合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料;
1.
3、协助业主办理消防、质监等有关开工手续,并代表业主组织工程分部和竣工验收整理存档工作;
1.
4、监理在履行本合同的义务期间,应注重信息、新工艺、新材料,应运用合理的技能,为业主提供与其监理单位水平相适应的咨询意见,认真、勤奋地工作,帮助业主实现合同预定的目标,公证地维护各方的合法权益;
1.
5、工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,向设计方或施工方提出建议,并向业主提出书面报告,如果由于拟提出的建议会提高工程造价,延长工期,应当事先取得业主的同意;
1.
6、在委托的工程范围内,业主对本工程的有关任何意见和要求(包括索赔要求),均必须首先向监理提出,由监理研究处貉意见,再同双方协商确定当业主和有关方发生争执时,监理根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行调解,当其双方的争议由工商行政管理机关或室内装饰行业主管部门等仲裁机关进行调解和仲裁时,应当提供作证的事实材料;
1.
7、出具工程监理评估报告
2、监理的权力
2.
1、装饰工程中有关事项包括工程规模、设计标准和使用功能要求,向业主的建议权;
2.
2、工程设计中的技术问题,按照安全、实用、美观、经济的原则,向设计单位提出建议、并向业主提出书面报告,如果由于拟提出的建议会提高工程造价,或延长工期,应事先取得业主的同意;
2.
3、装饰工程有关的协作单位组织协调的主持权、重要协调事项应当事先向业主报告;
2.
4、报经业主同意后,发布开工令、停工令、复工令;
2.
5、工程上使用的材料和施工质量的检验权,对于不符合设计要求及厂家质量标准的材料、设备,有权通知施工方停工整改、返工,施工方取得监理复工令后才能复工,发布停工、复工令应当事先向业主报告,如在紧急情况下未能事先报告,则应在24小时内向业主作出书面报告;
2.
6、工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定竣工期限的确认权第四条业主的义务及权力
1、业主的义务
1.
1、业主应向监理提供项目文件及资料,并负责装饰工程的所有外部关系协调,为监理工作提供外部条件;
1.
2、业主应在约定的时间内就监理书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定;
1.
3、业主应当授权熟悉本工程情况的领导、常驻代表,负责与监理联系更换常驻代表和领导,要提前通知监理;
1.
4、业主应当授予监理的监理范围和权利,及时通知已选定的设计方、施工方,并在与设计、施工方签订的合同中予以明确监理
2、业主的权利
2.
1、业主有对工程规模、设计标准和设计使用功能要求的认定权,以及对工程设计变更的审批权;
2.
2、业主有权要求监理公司提交监理工作月度报告及监理公司业务范围的专项报告,并加盖公司合同章第五条罚则约定
1、工程施工期内,监理方必须常驻工地,如有违反,甲方有权拒付监理费
2、监理单位与施工单位串通,弄虚作假、降低工程质量的,将不合格的建设工程建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的,造成损失的,承担连带赔偿责任
2、业主应当履行监理单位合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给监理造成的经济损失
3、未经对方的书面同意,无论业主或监理单位均不得转让本合同约定的权利和义务
4、监理单位(派出监理人员)不应接受监理合同约定以外的与监理工程项目有关的报酬,不得以任何理由向设计方、施工方或配套方索取钱财,监理人不得参与可能与合同规定与业主利益冲突的任何活动第六条合同生效、变更与终止及解释权
1、本合同自双方签字、盖章之日起生效
2、合同须经双方协商一致后方能进行变更
3、合同项下不发生任何业务或业主提出终止要求的情况下本协议终止
4、本合同依据《合同法》、《湖北省室内装饰工程监理管理规定》、《建设工程监理规范》、《室内装饰工程质量规范》、《湖北省室内装饰施工监理规程》享有对本合同的解释权第七条争议的解决本合同在履行过程中发生争议,由当事人双方协商解决,也可向工商行政管理机关或室内装饰行业主管部门申请仲裁协商或调解不成立的,可向人民法院提起诉讼本合同一式陆份,具有同等法律效力,双方各执叁份业主(签章)湖北银行股份有限公司黄石分行甲方代表(签章)监理单位(签章)工程建设监理公司黄石分公司乙方代表(签章)年月曰监理合同模板汇编篇3甲方___________________________________地址电话法定代表人______________职务______________乙方___________________________________地址电话法定代表人______________职务______________根据《中华人民共和国合同法》之规定,经双方在平等、自愿、互利的基础上,签订本合同,共同信守第一条监理项目范围甲方委托乙方,按本合同书要求进行工程项目的.—施工监理,监理范围质量控制、进度控制和投资控制工作第二条期限费用服务期限为一年—月至一年—月总费用为_________万元第三条条款定义
1.甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关规定以及施工承包合同
2.甲方是本工程项目建设的组织者,负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责,对本工程建设效益全面向国家负责乙方受甲方的委托,作为本项目监理单位,根据本合同书进行监理工作,行使赋予的权力和责任,对甲方负责
3.本合同书所指的工程监理范围与内容在附录B服务范围与内容中详细说明
4.本合同书所指的监理费用及支付办法在附录D中详细说明
5.在合同实施过程中,合同双方一切联系均以书面通知为准,特殊情况可先口头通知并即补书面通知双方共同签署的有关文件,属于合同的补充文件双方联系的具体规定(代表、地点、方式等)在特殊条款中订明第四条本合同书的开始、完成与变更
1.按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后,本合同书立即生效
2.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务
3.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务
4.如果情况变化,致使合同书需变更时,必须经双方书面同意才能成立为此,一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑
5.如果如本合同书需延长(不可抗力等),甲乙双方应签订补充合同,或在特殊条款中事先加以说明
6.合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时,合同双方经协商后可做调整,并在特殊条款中具体说明第五条甲方的权力与责任
1.甲方依据监理合同对乙方的工程进行督促和检查
2.甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进度,甲方有权要求更换乙方主要人员,直至终止合同
3.对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时,应由甲方最后确定并按国家规定的基建程序办理
4.甲方支持乙方的工作,按合同保证乙方责任和权力的统一甲方应按附录C按时向乙方提供规定的设备、设施和材料
5.甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等同时应在特殊条款中明确提供的方式、份。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0