还剩21页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
简易货物买卖合同简易货物买卖合同「篇一」甲方(需方)(以下简称为甲方)乙方(供方)(以下简称为乙方)
一、通过甲方考察确定乙方为甲方兴建的卢氏迎宾馆工程项目全部瓷砖供货单位,为明确双方责任,确保双方利益,依据《中华人民共和国经济合同法》和其他相关法律法规的有关规定,在平等自愿、诚实信用的原则基础上达成以下协议,以供双方共同遵守
二、质量要求、技术标准及乙方对质量负责的条件及期限乙方所供的卫生间瓷砖均按国家质量标准生产供应,按规范要求需要检测合格后才能收货,其检测费用由乙方负责;颜色按乙方送交的样板颜色规定;如因乙方所供的卫生间瓷砖质量标准问题给甲方造成经济损失均由乙方负责;质保期为乙方所供瓷砖施工后经验收合格之日起1年为限
三、交货时间、地点、方式乙方所供瓷成均由乙方根据甲方的计划要求(甲方以传真或电话通知交货量和交货日期),采取公路或铁路运输方式和多退少补方式将所供瓷砖送到甲方兴建的—酒店工地一楼,即—市—路与—路交会处东北侧—酒店一楼
四、运输及运输保险费用乙方所供瓷砖的装卸、运输及运输保险(即动输途中的材料设备、运输工具及司乘人员安全、等均由乙方负责)费用均由乙方负责
2、验收方式(如采用抽样检验,应注明抽样标准或方法和比例)
3、验收如发生争议,由—检验机构按—检验标准和方法,对产品进行检验第六条价格与货款支付风险提示价款支付在实务中,有的买卖合同只是简单地约定合同款项的金额,对于款项的支付时间和支付方式却未作出约定这一漏洞将为支付方无限期不支付或迟延支付找到借口另外,需方应尽量采取银行转账方式来履行支付货款明确付款的具体期限及条件,尽量要简单、明确易实施,避免催款方因为无法举证付款条件成就而不能主张货款的风险设定明确的逾期付款的违约责任,有效督促或威慑合同付款方
1、单价―;总价(明确币种及大写)
2、货款支付货款的支付时间;货款的支付方式;运杂费和其它费用的支付时间及方式;
3、预付货款(根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间)第七条提出异议的时间和方法
1、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定,应在妥为保管货物的同时,自收到货物后—日内向乙方提出书面异议;在托收承付期间,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起日内未通知乙方的,视为货物合乎规定
2、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议
3、乙方在接到甲方书面异议后,应在日内负责处理并通知甲方处理情况,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见第八条甲方违约责任风险提示违约责任违约责任要条款化,在出现违约情形时,能有效执行,避免纠纷很多合同对违约责任没作约定或约定太过含糊,不具可操作性比如有的合同约定“违反合同约定,支付违约金10万元”,这个约定就太过笼统,实务中很难操作具体应明确,违反合同的哪条约定,应承担何种违约责任,如质量不符、数量不符、未按时足额付款、未及时交货等等,不同违约情况应制定相应的违约责任,另外,违约金的数额要具体化、数字化,以便于向违约方主张
1、甲方中途退货的,应向乙方赔偿退货部分货款的—%违约金
2、甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的,除交货日期得以顺延外,应按顺延交货部分货款金额每日万分之一计算,向乙方支付违约金;如—日内仍不能提供的,按中途退货处理
3、甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的,应按逾期提货部分货款金额每日万分之一计算,向乙方支付逾期提货的违约金,并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用
4、甲方逾期付款的,应按逾期货款金额每日万分之一计算,向乙方支付逾期付款的违约金
5、甲方违反合同规定拒绝接受货物的,应承担因此给乙方造成的损失
6、甲方如错填到货的地点、接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受到的实际损失
7、其它约定o第九条乙方的违约责任
1、乙方不能交货的,向甲方偿付不能交货部分货款—%的违约金
2、乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的,如甲方同意利用,应按质论价;甲方不能利用的,应根据具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用
3、乙方因货物包装不符合合同规定,须返修或重新包装的,乙方负责返修或重新包装,并承担因此支出的费用甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分因包装不当造成货物损坏或灭失的,由乙方负责赔偿
4、乙方逾期交货的,应按照逾期交货金额每日万分之一计算,向甲方支付逾期交货的违约金,并赔偿甲方因此所遭受的损失如逾期超过—日,甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔
5、乙方提前交的货物、多交的货物,如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定,甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,均应由乙方承担
6、货物错发到货地点或接货人的,乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外,还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金
7、乙方提前交货的,甲方接到货物后,仍可按合同约定的付款时间付款;合同约定自提的,甲方可拒绝提货乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方协商,甲方仍需要货物的,乙方应按数补交,并承担逾期交货责任;甲方不再需要货物的,应在接到乙方通知后—日内通知乙方,办理解除合同手续,逾期不答复的,视为同意乙方发货
8、其它________________第十条不可抗力任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应在不可抗力事件结束后一日内向对方通报,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构的不可抗力证明后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任第十一条争议解决凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,如双方不能通过友好协商解决,均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会,按照申请仲裁时该会实行的仲裁规则进行仲裁仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力风险提示争议解决方式合同双方一旦发生争议,协商不成的只能求助于仲裁机构或法院那么具体选择哪一种方式,则需要当事人双方约定,如果选择仲裁机构就一定要明确是哪个仲裁委员会,否则就会因约定不明而致约定条款无效当然双方也可以约定管辖的法院,而约定法院则只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院、标的物所在地法院中选择其一,而不能随意选择,否则该条款无效第十二条附加条款
1、;
2、;
3、o第十三条其它事项
1、按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后—日内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理
2、约定的违约金,视为违约的损失赔偿双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的,损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失,包括合同履行后可获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失
3、本合同自—年—月—日起生效,合同有效期内,除非经过对方同意,或者另有法定理由,任何一方不得变更或解除合同
4、合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力
5、双方来往函件,按照合同规定的地址或传真号码以—方式送达对方如一方地址、电话、传真号码有变更,应在变更后的—日内书面通知对方,否则,应承担相应责任
6、本合同正本一式一份,双方各执一份;合同副本一式—份,分送等单位风险提示证据保留注意保留和收集合同及附件以及合同履行过程中形成的补充协议、送货单、购销凭证、发票签收记录、双方的来往函件、备忘录、会议纪要、传真件,交通票据、运输单、电话记录、电子邮件等等书面、视频、录音资料,一旦发生纠纷,这些证据都将有可能成为有力的事实证据甲方受权代表(签字)委托代理人(签字)乙方受权代表(签字)本合同于一年一月一日订立于(地点)简易货物买卖合同「篇四」合同号___________________日期年月日签约地点___________________电话__________________卖方_______________________________地址_______________________________电话_________________________买方_____________________________地址___________________电话____________买卖双方同意按下列条款由买方购进,由卖方出售下列商品,订立本合同
1.品名及规格数量单价总价
2.合同总值
3.包装
4.保险由卖方按发票金额110%投保
5.陵头
6.装运口岸
7.目的口岸
8.装运期限
9.付款条件;买方应通过买卖双方同意的银行,开立以卖方为受益人的、不可撤销的、可转让和分割的信用证该信用证凭装运单据在银行见单即付该信用证必须在前开到卖方信用证有效期为装船后15天在到期
10.装运单据卖方应提供下列单据1已装船清洁提单;2发票;⑶装箱单;4保险单
11.装运条件1载运船由卖方安排,允许分批装运,并允许转船;2卖方于货物装船后,应将合同号码、品名、数量、船名、装船日期以电报通知买方12索赔卖方同意受理因货物的量、数量和或规格与合同规定不符的异议索赔,但卖方仅负责赔偿由于制造工艺不良或材不佳所造成的量不符部份有关安装不当或使用不善造成的索赔或损失,卖方均不予受理提出索赔异议必须提供有名的、并经卖方认可公证行的检验报告有关量方面索赔异议应于货到目的地后3个月内提出,有关数量和或规格索赔异议应于货到目的地后30天内提出一切损失凡由于自然原因或属于船方或保险公司责任范围内者,卖方概不受理如买方不能在合同规定期限内将信用证开出,或者开来的信用证不符合合同规定,而在接到卖方通知后,不能按期办妥修正,卖方可以撤销合同或延期交货,并有权提出赔偿要求
13.不可抗力因不可抗力不能如期交货或不能交货时,卖方不负责任但卖方必须向买方提供中国国际贸易促进委员会或其他有关机构所出具的证明
14.仲裁凡因执行本合同或与本合同有关事项所发生的一切争执,应由双方通过友好协商方式解决如不能取得协议时,则在被告国家根据被告国家仲裁机构的仲裁程序规则进行仲裁仲裁裁决是终局的,对双方具有同等的约束力仲裁费用,除仲裁机构另有决定外,均由败诉方负担
15.其他对本合同之任何变更及增加,仅在以书面经双方签字后,方为有效,任何一方在未取得对方书面同意前,无权将本合同规定之权利及义务转让给第三者自本合同签订后,以前有关本批交易的函电均作为无效
16.备注买方:卖方注经买卖双方以电传或电报谈妥条件,议定合同货物品、数量、交货期及价格等,尔后由卖方书就售货合同,正式签约后作为成交的依据甲方__________________乙方__________________年月日简易货物买卖合同「篇五」买方_______________________________地址_______________________________邮码_______________________________电话法定代表人_________________________职务_______________________________卖方_______________________________地址_______________________________邮码_______________________________电话_______________________________法定代表人_________________________职务_______________________________买方和卖方在平等、自愿、互惠、互利原则上,经充分协商签订本合同,双方同意按下述条款全面履行第一条品名、规格、数量及单价第二条合同总值第三条原产国别及制造厂商第四条装运港
五、包装标准及包装物的回收乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行,即符合公路或铁路运输要求,确保瓷砖不受损坏;包装物由甲方或施工单位负责回收处理;但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收
六、合理损耗及计算方法乙方所供瓷砖在运输途中和加工时产生的所有损耗均由乙方负责;施工中的损耗均由甲方负责
七、验收标准、方式及异议的提出乙方所供加工好的瓷砖均按国家质量标准由乙方和甲方材料设备采购组及施工单位三方共同验收,三方验收人员在验收凭证上共同签字确认,并以此验收单作为结算凭证;如对所供瓷砖质量标准有异议,甲方须在施工开始至施工完毕提出,双方共同协商解决
八、随瓷砖备品、配件、工具数量及供应方法按国家和省、部(委)或行业规定的标准要求随瓷砖提供(应)备品、配件、工具数量
九、结算、付款方式
1、结算方式以甲方负责人签字的瓷砖供货清单上的数量和单价进行结算
2、付款方式签订本合同后,甲方向乙方支付定金人民币伍万元(¥50,000元),每批瓷砖到达工地经甲方材料设备采购组和施工单位及乙方送货人员共同验收签证后30天内支付该批瓷砖货款的50%(含定金5万元);施工完毕15天后经竣工验收合格,付足所供瓷砖货款总额的60%(含5万元定金和前一次付款);余下所供瓷砖货款的40%购买一间(套)产权式客房
3、乙方所供瓷砖可不开具增值税发票,但须开具国家正规税务发票;发票在甲方支付第二笔款时开具,但前次付款乙方须向甲方提供收据备查
十、违约责任:第五条目的港第六条装运期分运________________________________________转运_________________________________________第七条包装所供货物必须由卖方妥善包装,适合远洋及长途陆路运输,防潮、防湿、防震、防锈、耐野蛮装卸,以确保货物不致由上述原因受损,使之完好安全到达安装或建筑工地任何由于包装不善所致任何损失均由卖方负担第八条陵头卖方必须用不褪色油漆于每一包装箱上印刷包装编号、尺码、毛重、净重、提吊位置、“此端向上”、“小心轻放”、“保持干燥”等字样及下列唆头第九条保险在cif条款下由卖方出资按110%发票金额投保在cfr条款下装运后由买方投保第十条付款条件
1.买方在装运期前30天,通过银行开立由买方支付以卖方为受益人的不可撤消信用证,其金额为合同总值的%,计—O该信用证在—银行收到下列单证并核对无误后承付(在分运情况下,则按分运比例承付)a.全套可议付已装船清洁海运提单,外加两份副本,注明“运费已付”、空白抬头、空白背书、已通知到货口岸运输公司b.商业发票一式五份,注明合同号、信用证号和唆头c.装箱单一式四份,注明每包装货物数量、毛重和净重d.由制造厂家出具并由卖方签字的品质证明书一式三份e.已交付全套技术文件的确认书一式两份f.装运后即刻发给买方的已装运通知电报/电传附本一份g.在cif条款下
(1)全套按发票金额110%投保—的保险费
(2)卖方在装运后10天内,须航空邮寄三套上述文件(f除外)一份寄给买方,两份寄目的港运输公司
(3)银行在收到合同中规定的、由双方签署的验收证明后,在一天内,承付合同金额的百分之,金额为买方:________________________________卖方_______________________________日期_______________________________简易货物买卖合同「篇六」买方卖方地址:地址:电报:电报:电传:电传:本合同由买方和卖方商订在合同项下,双方同意按下述条款买卖下述商品:第一条品名、规格、数量及单价第二条合同总值第三条原产国别及制造厂商第四条装运港第五条目的港第六条装运期分运转运第七条包装所供货物必须由卖方妥善包装,适合远洋及长途内陆运输,防潮,防湿,防震,防锈,耐野蛮装卸,以确保货物不致由上述原因受损,使之完好安全到达安装或建筑工地任何由于包装不妥善所致之任何损失均由卖方负担第八条唆头卖给方必须用不褪色油漆于每一包装箱上印刷包装编号、尺码、毛重、净重、提吊位置第九条保险在条款下由卖方出资按110%发票金额投保在条款下装运后由买方投保第十条付款条件1买方在装运期前30天,通过中国银行开立由买方支付以卖方为受益人的不可撤销信用证,其金额为合同总值%,计该信用证在中国银行行收到下列单证并核对无误后承付在分运情况下,则按分运比例承付2全套可议付已装船清洁海运提单,外加两份副本,注明3商业发票一式五份,注明合同号、信用证号和唆头4装箱单一式四份,注明每包货物数量,毛重和净重5由制造厂家出具并由卖立签字的品质证明书一式三份6已交付全套技术文件的确认书一式两份甲方乙方年月日年月日如乙方不能按甲方要求的交货日期按时交货,每延期一天交货,则按延期交货部分价款每天万分之五向甲方计(支)付违约金,并赔偿施工单位的误工费用;如甲方不能按本合同约定的付款的日期按时付款,每延期一天付款,则按延期付款金额每天万分之五向乙方计(付)违约金
十一、合同纠纷解决方式按《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律法规的相关规定协商解决;协商不成,则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决
十二、其它约定事项在施工中的瓷砖损坏、浪费损耗由甲方或施工单位负责,但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建设需要;其它未尽事项,双方可另行签订协议作为本合同附件,并与本合同具有同等法律效力
十三、本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效
十四、本合同一式肆份,双方各执两份,均具同等法律效力甲方(签章)乙方(签章)法定代表人(签章)法定代表人(签章)委托代理人(签章)委托代理人(签章)地址地址联系人联系人年月日简易货物买卖合同「篇二」20一年—月—日—为卖方和—为买方双方同意买卖其条款如下
1.合同货物____
2.产地____
3.数量
5.合同价格fob
6.包装
7.付款条件签订合同后买方于7个银行日内开出以卖方为受益人的、经确认的、不可撤销的、可分割、可转让的、不得分批装运的、无追索权的信用证
8.装船从卖方收到买方信用证日期算起,45天内予以装船若发生买方所订船舶未按时到达装货,按本合同规定,卖方有权向买方索赔损毁/耽搁费,按总金额计算为限因此,买方需向卖方提供银行保证
9.保证金卖方收到买方信用证的14个银行日内,向买方寄出_%的保证金或银行保函若卖方不执行合同,其保证金买方予以没收
10.应附的单据卖方向买方提供1全套清洁提货单;2一式四份经签字的商业发票;⑶原产地证明书;4装箱单;5为出口—所需的其他主要单据
11.装船通知卖方在规定的装货时间,至少14天前用电报方式将装船条件告知买方买方或其代理人将装货船估计到达装货港的时间告知卖方
12.其他条款质量、数量和重量的检验可于装货港一次进行若要求提供所需的其它证件,其办理手续费、领事签证费应买方负担
13.装船时间当日1300或次日800装船
14.装货效率每一个晴天工作日,除星期日,节假日外,每舱口进货为—立方吨
15.延期费/慢装卸罚款对于—载重吨船来说,每天u.s.do
16.不可抗力签约双方的任何一方由于台风,地震和双方同意的不可抗力事故而影响合同执行时,则延迟合同的期限应相当于出事故所影响的时间买方____证人____日期—卖方证人—日期一国际货物买卖合同及其必要条款国际货物买卖合同是营业地处于不同国家境内的买卖双方当事人之间,买卖货物、支付货款的协议根据不同的划分标准和划分方法,国际货物买卖合同可以划分为若干类型如本合同范本中就从当事人所在国的角度划分国际货物买卖合同,将其分为进口合同和出口合同,对我国当事人来说,进口合同就是为购进外国商品而签订的合同;而出口合同就是为把我国的商品销往国外而订立的合同此外,国际货物买卖合同还可依其他标准加以划分,如依交货地点的不同划分为内陆交货合同、启运地交货合同、目的地交货合同,又如依合同当事人运用的国际贸易术语的不同,分为fca合同、fob合同、cif合同等等虽然国际货物买卖合同可根据不同标准分为若干种,但无论分类如何,它们总有许多共同性,这也就决定种种国际货物买卖合同都应具备一些基本条款(也可称为必要条款),这些条款主要有
1.合同各方即介绍签订合同的.各方当事人的具体情况,如名称、住址、法定代表人等
2.标的物条款也就是指特定的合同货物,是当事人双方买卖的对象主要包括商品的名称、牌号、品质、规格、数量、包装等等这一部分条款是国际货物买卖合同的重要条款,在具体合同中往往要分为许多详细的内容,对于我国当事人,在签订进口合同中尤其要注意详细说明货物的这一部分条款,从而避免在收货这一问题上处于不利地位
3.价格条款这是对外签订国际货物合同的又一核心问题,价格条款一般应包括价格的计量单位,单位价格金额,计价的货币和标明交货地点的价格术语
4.交货条款通常规定合同标的物交付的期限(多是定于X年X月X日)以及交付的地点(如目的港、装运港等)和方式(以陆运、海运、或其他方式)简易货物买卖合同「篇三」最新货物买卖合同范本买方(下称甲方)地址邮编传真电话电子邮箱卖方(下称乙方)地址邮编传真电话电子邮箱甲乙双方经充分协商,本着自愿及平等互利的原则,订立本合同第一条名称、品种、规格和质量
1、名称
2、品种
3、规格(应注明产品的牌号或商标)
4、质量,按下列第项执行
(1)按照标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准,如标准代号、编号和标准名称等)
(2)按样本,样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式,附件略)
(3)按双方商定要求执行,具体为(应具体约定产品质量要求)第二条数量和计量单位、计量方法风险提示标的物信息买卖合同中应根据标的物的类型,在合同中将其特定化防止因产品约定不清,而产生纠纷数量、价款要明确,包括数额的计量单位,大多数事项应由双方协定,同时需要标出标的物的单价、总价,币种、支付方式及程序等,各项须明确填写,不得含糊
1、数量________
2、计量单位和方法
3、交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法第三条包装方式和包装品的处理(应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准,自行约定包装标准应具体可行,包装材料由谁供应,包装费用的负担)o第四条交货方式风险提示履行期限、地点和方式履行期限、地点和方式要明确,履行方式是送货还是自行提货这不仅涉及运输费用的承担,而且还将涉及货物在运输途中发生毁损、灭失风险的承担问题;履行期限约定不明将会严重影响到合同内容的顺利履行、实施,产生逾期交货等纠纷同样的合同履行地点不明也会容易引发争议如有的合同对履行期限作出模糊约定,如“一个月内履行完毕”,但从何时起算一个月没有约定,这就容易使双方产生歧义,都作出对自己有利的解释;如果将期限明确化,约定在“某年某月某日前履行完毕”则就避免了歧义的产生
1、交货时间
2、交货地点风险提示交货地点对于“交货地点”应当明确约定,因为它涉及双方的利益实现和标的物毁损灭失风险承担问题一一般情况下,标的物的所有权自交付时转移,风险承担随之转移如在合同中约定交货地点为卖方的仓库,则意味着该货物一旦出库,其毁损、灭失的风险则转移到买方处,因此,在签订合同时,对于交货地点的选择上,应慎重对待
3、运输方式(注明由谁负责代办运输)
4、保险(按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种)
5、与买卖相关的单证的转移第五条验收
1、验收时间。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0