办公楼装修合同范本（15篇）

办公楼装修合同范本（15篇）办公楼装修合同范本（通用15篇）办公楼装修合同范本篇1甲方（以下简称甲方）_______________________________乙方（以下简称乙方签订需要注意的细节）依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有注意事项别忽视关规定，经双模板方协商签定合同如下

一、工程概况及承包方式

1、工签订需要注意的细节程名称办公室装修2工程地点________________________________________________________注意事项别忽视—

03、工程承包方式包工包料

4、工程概况建筑面积平方米

二、工程装修内容综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程

三、工程造价

1、乙方负责甲方办公楼装修施工监理，有义务指导、协助、监督关联方依施工设计蓝图进行施工，以达到使装修从外观上与效果图最大程度一致的装修目的

2、关联方在施工过程中若有与施工设计蓝图有关的技术问题反映到甲方后，由甲方通知乙方进行解释、指导和解决，乙方须在甲方通知其以后半日内着手解决

3、在施工过程中若有一方提出合理的变更要求，须由本协议三方共同协商确认决定变更后，乙方须就变更部分重新出具设计图

4、甲方向乙方支付施工图设计费及监理费合计元,分别于施工开始之日支付元，施工进度完成时支付元，装修完成并验收合格后，再支付yc o

5、施工过程中或装修完工后，若装修从外观上无法与效果图最大程度一致，应由对此存有过错的乙方或关联方承担责任

6、若因乙方或关联方的原因，影响施工进度，甲方有权要求其赔偿损失

7、本协议一式三份，三方各执一份，具有同等效力甲方______________________乙方关联方_____________________年月0甲方_________________住所地_________________法定代表人__________________委托代理人__________________乙方_________________住所地_________________法定代表人依照《中华人民共和国合同法》及国家部、市建委对建筑装饰工程的有关规定，经甲乙双方通过协商签定合同如下

一、工程概况及承包方式

1、工程名称办公楼室内装修工程

2、工程地点__________________

3、工程承包方式包工包料

二、工程内容工程内容以甲方提供的施工图纸、工程量清单为准；

三、工程造价人民币元整

四、工程期限工程开工日期年月日工程竣工日期年月日

五、质量要求按国家建设部行业标准JGJ73-91《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到合格标准竣工验收合格后，如出现质量问题竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外，属于乙方责任的，在保修期一年内,乙方无偿保修

六、付款方式装修工程验收合格后30天内甲方付给乙方工程款总造价的95%即人民币元整，一年质保期后付给乙方工程款总造价的5%,即元整

七、双方责任

1、甲方负责提供整个工程的施工图纸1套、工程量清单1份

2、乙方:1严格按照施工图设计的施工规程及要求施工，不得减少施工工艺要求，由此产生的损失由乙方承担2工程施工中如有变更的项目，须经甲方同意后方可实施3装饰工程中用到的主要建筑材料地砖、门、五金材料、电线、各类开关须经甲方签字同意后方可使用，其它材料应符合设计要求及国家质量标准4本工程乙方不能转包、分包若发现此种情况，甲方有权终止此合同，由此造成的损失由乙方承担5乙方须安全文明施工，施工过程中发生的安全责任事故由乙方负责

八、其它事宜

1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担

2、本工程预算外的工程或清单中未列入的材料、工艺发生变化时，以“现场签证形式”由甲乙双方代表人签字为准，并列入竣工决算追加当中

3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准

4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，由双方协商解决，协商不成的申请仲裁，或者向有管辖权的法院提起诉讼

5、其它未尽事宜由双方协商解决

6、合同一式肆份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力甲方单位名称盖公章乙方单位名称盖公章法人代表法人代表委托代理人委托代理人年月日年月______日办公楼装修合同范本篇5甲方乙方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工事项协商一致，订立本合同

一、工程名称东蓬设备及管线保温

二、工程地点蓬莱市北沟镇昌盛路

三、工程造价大写贰拾万零壹仟陆佰元整（20—00元）（附工程量清单明细表一份作为合同附件）

四、材料供应乙方包工包料

五、质量保修工程质量保证期自工程完工验收合格之日起一年，保修期内因工程质量原因导致的质量问题均由乙方无偿修复（保修规定按全国建筑工程质量保修法规）

六、工期自接到甲方通知之日起10天

七、工程款支付合同签订后5日内，甲方付给乙方捌万元作为预付款，工程竣工并验收合格资料提供齐全后付到总工程款的90%,其余10%在20—年5月底付清

八、双方责任

1.甲方负责本工程正常水电供应，协调好有关部门的关系,确保乙方正常施工，甲方应按照甲乙双方约定付款，如因甲方工程款不能按本合同所定的付款时间及时到位，由此造成的损失由甲方负责

2.乙方应严格按照国家现行有关的施工及验收规范标准组织施工所用工程材料均需符合乙方提供的样品及和甲方商定的标准，若质量不达标乙方应无偿返工维修要注意甲方原有的成品保护，由于施工原因造成损坏乙方应无偿恢复原样，施工完毕后清理场地卫生，保持文明施工.提供必要的合格证及检测报告，竣工验收必须符合国家有关部门的验收规定，如因乙方原因造成甲方经济损失其损失费用均有乙方承担乙方施工期间必须配备安全防护用品，并遵守安全操作规程,严禁违章操作出现安全事故，均由乙方自行负责

九、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，未尽事宜，甲、乙双方协商解决，如不能协商可向工程所在地仲裁庭申请仲裁甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）:年—月—日年—月一日办公楼装修合同范本篇6委托方（甲方）承接方（乙方）甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行办公楼装修为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守第一条工程概况

1.工程地址_

2.办公楼总计施工面积243平方米

3.施工内容详见本合同附件

（一）施工图

4.委托方式包工包料

5.开工日期20__年3月日，竣工日期20_年月日，工程总天数天第二条工程价款工程价款（金额大写）第三条质量要求

1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可

2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行

3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同

4.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责

5.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接第四条材料供应

1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用

2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异,应禁止使用如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责

3.甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据；工程造价为¥—注意事项别忽视模板电子版元（以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准）

四、工程期限工程开工日期年月日工程竣工日期年月日

五、质量要求按国家建设部行业标准JGJ73—91《建筑装饰工程施工验收规模板电子版范》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优工程竣签订需要注意的细节工后如出现质量问题（竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外），属于乙方责任的，乙方无偿注意事项别忽视保修，保修期为一年，终身维修

六、付款方式

1、签订需要注意的细节合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的；

2、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价的；

3、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的;

4、乙方剩余工程款作为质保金内付清

七、双方责任第H条合同生效

1.本合同双方盖章，签字后生效2本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份乙方（公章）:法定代表人（签字）:法定代表人（签字）:甲方（公章）年—月―日年—月一日办公楼装修合同范本篇7

一、大厦的物业管理包括装修管理，由物业管理公司承担

二、装修申请业主用户的室内装修，须于装修入场前15天向大厦物业管理公司业务部门书面申请，并提交装修方案装修方案包括以下资料

（1）装修平面图；

（2）装修用料，如天花、隔墙、地面等的用料；

（3）照明系统和电源布线图；

（4）给排水系统要求；

（5）需要新做或更改的中央设备系统；

（6）维修检查出口的位置；

（7）天花平面设计图；

（8）各立面图；

（9）橱窗及招牌的设计（包括字体、店徽的设计）

三、审批装修方案物业管理公司在收到业主用户的装修方案后7天内予以答复对不合规范或资料不全的，业主用户按要求进行修改，重新提交审批

四、装修按金为保证装修期间清理废物，不损坏大厦共用设备设施、不违反装修管理规定，业主用户的装修须交一定数额的按金，按金标准根据装修工程量大小而定，但每个房间（商铺）最少不低于元装修工程完后经管理公司确认无任何扣罚之处，按金悉数退还（不生息）如装修工程有扣罚赔偿行为，在扣除应罚应赔款后的余数退还业主用户；如果按金不足以支付所有费用，管理公司有权追收不足金额

五、装修监管费及水电费业主用户进行装修工程须向管理公司支付装修监管费，用于消防安全、场地及设备的保护、电梯的使用、公共安全、场地清洁、施工监管等方面的支出装修监管费的标准相当于最终方案总工程价款的5%,最少不低于建筑面积10元平方米装修期间所发生的水电费用由业主用户支付

六、保险为防止装修期间的施工可能出现的事故而招致损失，管理公司视装修工程情况可要求业主用户购买装修工程的保险，包括火险、公共责任险等

七、防火负责人业主用户应指定装修施工单位的负责人为防火责任人，并在防火责任书上签字

八、装修施工责任承诺书业主用户在装修申请获批准之前，须在装修施工责任承诺书上签字，承诺遵守本装修指南所列的全部规定

九、装修施工许可证业主用户按土建规；定提交装修方案，缴交装修费用，在承诺书上签字后，管理公司向业主用户出具装修施工许可证

十、装修工作开始业主用户领取装修许可证后即可办理施工人员出入证、材料运进等，装修工程便可开始

十一、装修验收装修工程完工后，业主用户应书面通知管理公司验收管理公司检查装修工程是否符合装修方案的要求，施工中有没有违反装修守则，费用有否缴足等等如无问题，即予验收通过，退还装修按金

十二、装修守则业主用户的室内装修，必须遵守以下规定1所有消防、空调、给排水及煤气的施工，必须由管理公司指定的施工单位进行请与管理公司联系，以取得指定施工单位的名单2喷淋系统一般不予改动，如遇特殊情况必须改动时，要符合现行消防设计规范管理公司收取配合施工作业的管理费，并要求在限定时间内完成3所有电器的安装都应遵照市供电局的有关规定，所有电线一定要保护在镀锌管内，而未征得管理公司同意，绝对不得将电线直接嵌入大厦的任何部分4除了大厦所提供的招牌灯箱位置外，其他位置一律不可以装设店徽或标牌招牌的设计方案必须得到管理公司的审批5不得安装面向公共走廊或会对其他商户或顾客造成骚扰或影响的音响6所有门不得敞开伸入到一般的公共地方，包括走廊或电梯厅

（7）所有装修不能影响建筑物外观，装修不能凸出于公共走廊

（8）若改动房间，如隔断，不能影响空调回风

（9）除得到管理公司批准外，所有内部隔墙应是重量轻和于式结构的，尽量采用防火材料，符合防火要求

（10）不能更改任何消防卷帘

（11）所有装修或家具不能在消防卷帘的上下方或阻挡消防卷帘开关箱或导轨

（12）不能阻挡消防通道、走火门、紧急出路灯箱、消防栓

（13）不能阻挡空调机房的回风及进出空调机房的通道和维修空间

（14）不能改变防烟门、玻璃门的功能、位置

（15）吊顶如不是上人吊顶，应在每一个风问、每一个盘管风机、每一个水管闲掣、每一个消防卷帘的马达及电源箱下加检查口

（16）不得在玻璃幕墙结构上打孔或粘贴任何类型的设施一切装置不得触到幕墙系统的结构组件或任何一部分紧靠幕墙的商铺内间隔不得固定在幕墙系统上

（17）在未获得管理公司的书面批准下，不得挖槽、切割、砍凿或雕刻结构楼面以及与邻铺共同之隔墙18业主用户应在施工前获得所有当地政府部门的一切有关批准，特别是消防局的有关批准19任何管理公司的审批，无论如何并不代表对方案中的技术参数的认可，同时管理公司也不俣证方案中所选设备材料的规格性能及效果设备与材料如发生问题而引致任何后果，概由业主用户负责20业主用户应对房墙铺完工后的情况负责，即使按审批方案完工后发现其房滴铺空调通风或其他系统影响他人或整体系统运作，管理公司仍可责令其作相应修正21在开始任何施工前，必须把所有参予施工人员的姓名、住址和身份证号码等资料交给管理公司，并须随时补充更改以保证准确完全22所有施工必须严格按照已审批图纸及说明完成，至管理公司满意为准而所选施工单位必须由管理公司批准23业主用户应确俣承造商不会造成大厦的设备、设施及装修的任何损坏，如有任何损坏，无论意外与否，将由管理公司安排管理，刚修理的费用将由业主佣户负责支付【第一范文§网整理该文章，版权归原作者、原出处所有】24于施工前及期间，房满铺外必须张贴由管理公司发出的批准装修通知书许可证，以便管理公司人员检查25业主棚户在施工期内应对房墙铺内的保安负责26施工需要动火或烧焊时，必须事先到管理公同办理动火证，并按消防管理制度执行，对电器设备的使用，也应按规定操作27无论什么时候，如需在公共设施内进行施工，必须事前得到管理公司的书面批准而且应提供和安装良好的、坚实的防范设施，以防带来受伤损害28施工过程中，所有的材料、工具及废物等在任何时候都必须限制在房间商铺内，不得阻塞公共走廊或任何公共地方29所有发出噪音、震动或难闻气味的工程，材料的运送废物的运出，必须按管理公司安排的时间进行，不得扰及大厦其他业主30所有房商铺内的废物必须每天晚上于指定时间内清出31只有货梯或管理公司偶尔指定的其他电梯才可用来运输材料、废物无论在任何情况下，工人未经管理公司同意，不得使用任何电扶梯；不得使用金属轲运货车32装修期间，所有回风嘴必须封闭，房间大门亦需关闭33所有装入的家具都应在大厦外预制组合和上漆一切在房间商铺内的油漆工作或其他施工，如管理公司认为可能会影响其他房墙铺，必须在公司正常营业时间外或由管理公司指定的日期完成

（34）业主用户需对所聘请的施工人员的行为负责并加以约束

（35）施工人员需着装整齐，不得赤足，不得穿背心、拖鞋，不得在非工作区逗留，不得随地吐痰，不得在公共地方吸烟及扔烟蒂，不得高声喧哗，不得打闹，不得听任何放音设备（如收音机），绝对禁止赌博酗酒

（36）装修完成后，业主用户必须以书面形式通知管理公司，以便安排作最后检查

（37）如发现装修未依审批图纸施工或未能符合管理公司的要求，业主用户将获得通知并需负责进行更改

（38）如业主棚户的装修工程经管理公司认可满意后，将获签发装修工程完满竣工证明书

十三、装修程序概要

（1）收取《装修指南》、问卷、图纸等

（2）如有必要，可要求管理公司人员与业主用户的设计师/承造商进行会谈

（3）装修方案的图纸及技术资料、已填写的承诺书及问卷、该缴付的费用及装修按金交到管理公司4收取装修方案的审批同意书5施工人员名单交到管理公司6装修工程开始共2页，当前第1页12办公楼装修合同范本篇8甲方乙方丙方T方由于甲方办公楼装修需选择装修单位进行设计、施工，乙、丙、丁三方均是专业的装修、设计单位各方协商，达成如下合同

一、年月日前，乙、丙、丁三方分别完成对甲方基本要求的调查了解，甲方配合乙方的工作

二、年月日前，乙方应完成平面图布局、效果图的设计方案，及工程投资概算和经济分析

三、甲方在收齐三方的前条所述资料后日内决定所采纳的方案该方案可以是一方提出的方案，也可以是两方或三方方案的结合

四、按甲方最终确定的设计方案由设计方或者采纳设计方案比重较大的一方制作施工图

五、按设计方的施工图，由乙、丙、丁三家制作工程预算及工作量清单

六、甲方在收到三方前条所述资料后—日内确定一家负责装修工程施工施工合同另行签定如设计方未被确定为施工方，设计方同意甲方无偿使用其设计方案和施工图；同时由施工方给予设计方适当补偿，具体补偿数额由施工方与设计方自行协商

七、甲方不另支付设计费和施工图制作费；施工方不得将其列入装修成本

八、本合同自双方签字、盖章之日起生效，本合同一式肆份，肆方各执壹份甲方:乙方:丙方T方签约日期__________________办公楼装修合同范本篇9

一、大厦的物业管理包括装修管理，由物业管理公司承担

二、装修申请业主用户的室内装修，须于装修入场前15天向大厦物业管理公司业务部门书面申请，并提交装修方案装修方案包括以下资料1装修平面图;

1、甲方负责提供整个工程的使用、设计要求；提供现场使用的水、电位置；提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸；对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水报价清单总阀位置应负责指明；施工场地要平整

2、乙方向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报报价清单价

八、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议

1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期签订需要注意的细节可顺延；如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担

2、本工程报价外的工程或工程项签订需要注意的细节目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负书责人签字为准，并列入竣工决算追加当中（如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效）

3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程报价清单量计算为准

4、如简单版甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上2装修用料，如天花、隔墙、地面等的用料；3照明系统和电源布线图；4给排水系统要求；5需要新做或更改的中央设备系统；6维修检查出口的位置；7天花平面设计图；8各立面图；9橱窗及设计包括字体、店徽的设计

三、审批装修方案物业管理公司在收到业主用户的装修方案后7天内予以答复对不合规范或资料不全的，业主用户按要求进行修改，重新提交审批

四、装修按金为保证装修期间清理废物，不损坏大厦共用设备设施、不违反装修管理规定，业主用户的装修须交一定数额的按金，按金标准根据装修工程量大小而定，但每个房间商铺最少不低于元装修工程完后经管理公司确认无任何扣罚之处，按金悉数退还不生息如装修工程有扣罚赔偿行为,在扣除应罚应赔款后的余数退还业主用户；如果按金不足以支付所有费用，管理公司有权追收不足金额

五、装修监管费及水电费业主用户进行装修工程须向管理公司支付装修监管费，用于消防安全、场地及设备的保护、电梯的使用、公共安全、场地清洁、施工监管等方面的支出装修监管费的标准相当于最终方案总工程价款的5%,最少不低于建筑面积10元平方米装修期间所发生的水电费用由业主用户支付

六、保险为防止装修期间的施工可能出现的事故而招致损失,管理公司视装修工程情况可要求业主用户购买装修工程的保险，包括火险、公共责任险等

七、防火负责人业主用户应指定装修施工单位的负责人为防火责任人，并在防火责任书上签字

八、装修施工责任承诺书业主用户在装修申请获批准之前，须在装修施工责任承诺书上签字，承诺遵守本装修指南所列的全部规定

九、装修施工许可证业主用户按土建规；定提交装修方案，缴交装修费用，在承诺书上签字后，管理公司向业主用户出具装修施工许可证

十、装修工作开始业主用户领取装修许可证后即可办理施工人员出入证、材料运进等，装修工程便可开始

十一、装修验收装修工程完工后，业主用户应书面通知管理公司验收管理公司检查装修工程是否符合装修方案的要求，施工中有没有违反装修守则，费用有否缴足等等如无问题，即予验收通过，退还装修按金

十二、装修守则业主用户的室内装修，必须遵守以下规定

（1）所有消防、空调、给排水及煤气的施工，必须由管理公司指定的施工单位进行请与管理公司联系，以取得指定施工单位的名单

（2）喷淋系统一般不予改动，如遇特殊情况必须改动时，要符合现行消防设计规范管理公司收取配合施工作业的管理费，并要求在限定时间内完成

（3）所有电器的安装都应遵照市供电局的有关规定，所有电线一定要保护在镀锌管内，而未征得管理公司同意，绝对不得将电线直接嵌入大厦的任何部分

（4）除了大厦所提供的灯箱位置外，其他位置一律不可以装设店徽或标牌设计方案必须得到管理公司的审批

（5）不得安装面向公共走廊或会对其他商户或顾客造成骚扰或影响的音响

（6）所有门不得敞开伸入到一般的公共地方，包括走廊或电梯厅

（7）所有装修不能影响建筑物外观，装修不能凸出于公共走廊

（8）若改动房间，如隔断，不能影响空调回风

（9）除得到管理公司批准外，所有内部隔墙应是重量轻和于式结构的，尽量采用防火材料，符合防火要求10不能更改任何消防卷帘11所有装修或家具不能在消防卷帘的上下方或阻挡消防卷帘开关箱或导轨12不能阻挡消防通道、走火门、紧急出路灯箱、消防栓13不能阻挡空调机房的回风及进出空调机房的通道和维修空间14不能改变防烟门、玻璃门的功能、位置15吊顶如不是上人吊顶，应在每一个风问、每一个盘管风机、每一个水管闲掣、每一个消防卷帘的马达及电源箱下加检查口16不得在玻璃幕墙结构上打孔或粘贴任何类型的设施一切装置不得触到幕墙系统的结构组件或任何一部分紧靠幕墙的商铺内间隔不得固定在幕墙系统上17在未获得管理公司的书面批准下，不得挖槽、切割、砍凿或雕刻结构楼面以及与邻铺共同之隔墙18业主用户应在施工前获得所有当地政府部门的一切有关批准，特别是消防局的有关批准19任何管理公司的审批，无论如何并不代表对方案中的技术参数的认可，同时管理公司也不保证方案中所选设备材料的规格性能及效果设备与材料如发生问题而引致任何后果，概由业主用户负责20业主用户应对房墙铺完工后的情况负责，即使按审批方案完工后发现其房滴铺空调通风或其他系统影响他人或整体系统运作，管理公司仍可责令其作相应修正21在开始任何施工前，必须把所有参予施工人员的姓名、住址和身份证号码等资料交给管理公司，并须随时补充更改以俣证准确完全22所有施工必须严格按照已审批图纸及说明完成，至管理公司满意为准而所选施工单位必须由管理公司批准23业主用户应确保承造商不会造成大厦的设备、设施及装修的任何损坏，如有任何损坏，无论意外与否，将由管理公司安排管理，刚修理的费用将由业主佣户负责支付【第一范」67；网整理该文章，版权归原作者、原出处所有】24于施工前及期间，房满铺外必须张贴由管理公司发出的批准装修通知书许可证，以便管理公司人员检查25业主棚户在施工期内应对房墙铺内的保安负责26施工需要动火或烧焊时，必须事先到管理公同办理动火证,并按消防管理制度执行，对电器设备的使用，也应按规定操作27无论什么时候，如需在公共设施内进行施工，必须事前得到管理公司的书面批准而且应提供和安装良好的、坚实的防范设施，以防带来受伤损害

（28）施工过程中，所有的材料、工具及废物等在任何时候都必须限制在房间（商铺）内，不得阻塞公共走廊或任何公共地方

（29）所有发出噪音、震动或难闻气味的工程，材料的运送废物的运出，必须按管理公司安排的时间进行，不得扰及大厦其他业主

（30）所有房商铺内的废物必须每天晚上于指定时间内清出

（31）只有货梯（或管理公司偶尔指定的其他电梯）才可用来运输材料、废物无论在任何情况下，工人未经管理公司同意，不得使用任何电扶梯；不得使用金属轲运货车

（32）装修期间，所有回风嘴必须封闭，房间大门亦需关闭

（33）所有装入的家具都应在大厦外预制组合和上漆一切在房间（商铺）内的油漆工作或其他施工，如管理公司认为可能会影响其他房墙铺，必须在公司正常营业时间外或由管理公司指定的日期完成

（34）业主用户需对所聘请的施工人员的行为负责并加以约束

（35）施工人员需着装整齐，不得赤足，不得穿背心、拖鞋，不得在非工作区逗留，不得随地吐痰，不得在公共地方吸烟及扔烟蒂，不得高声喧哗，不得打闹，不得听任何放音设备（如收音机），绝对禁止赌博酗酒

（36）装修完成后，业主用户必须以书面形式通知管理公司，以便安排作最后检查

（37）如发现装修未依审批图纸施工或未能符合管理公司的要求,业主用户将获得通知并需负责进行更改

（38）如业主棚户的装修工程经管理公司认可满意后，将获签发装修工程完满竣工证明书

十三、装修程序概要

（1）收取《装修指南》、问卷、图纸等

（2）如有必要，可要求管理公司人员与业主用户的设计师承造商进行会谈

（3）装修方案的图纸及技术资料、已填写的承诺书及问卷、该缴付的费用及装修按金交到管理公司

（4）收取装修方案的审批同意书

（5）施工人员名单交到管理公司

（6）装修工程开始共2页，当前第1页12返办公楼装修合同范本篇10甲方乙方一工程概况

1.工程名称

2.工程地点二合同定金及承包范围乙方已向甲方交付10万元合同定金,甲方在本定金的约束下自动将本公司基地围墙（5000亩土地周边）、钢网架厂房及办公楼装饰装修工程自动发包给乙方三承包方式包工、包料四工程量核算及计价甲方将工程发包给乙方，乙方依据20一年湖北省建筑工程消耗量定额或建筑装饰装修工程消耗量定额向甲方收取承包费用，乙方各分项工程竣工后即时申请甲方验收以确认实际完成的工程量，甲方对乙方的竣工结算以乙方实际完成的工程量为准五工期乙方承包该工程，自开始，到结束，共计个有效工作日

六、材料本工程属包工包料工程，合同签订后，乙方自行采购承包合同以内的材料，认真把好质量关，并就必要材料提供相关合格证明七质量乙方严格按图施工，严格遵守我国行业内质量管理标准（或条例），同时严格按既定的施工方案进行施工，时刻接受甲方的技术性指导意见八工期乙方进场开工后，积极做好总体施工部署及相应工种的协调、交叉工作，确保工程的顺利进行甲方委派现场管理人员（电话）负责该工程隐蔽及增量部分的签证工作，同时监督安全文明施工及质量若甲方发现乙方技工人员明显不足难以保证进度，甲方有权采取警告措施，因此给乙方带来的经济损失由乙方自行承担；乙方因不可抗力因素以外的原因延误工期或使甲方的预期开业计划受到阻碍并产生额外费用，该费用由乙方承担九安全与文明施工本工程虽属室内作业，但仍不能忽视安全乙方须积极搭设必要的安全设施，除局部高架作业外，乙方工作人员尤以谨慎“电老虎”为最乙方全体工作人员须自行购买安全保险后方可进场施工现场人员须正确佩戴头盔，凌空作业人员必须系好安全带禁止酒后上岗，禁止空中抛物，禁止违规操作严禁非电工人员未经协调私拉乱接电线施工现场，乙方工作人员若淡化安全意识，不听训诫，甲方管理人员有权对行为人作出相应的经济处罚施工期间，乙方须自行在危险施工段设立警示标志，酌情清除本作业面的建筑垃圾，不随地大小便，创造安全文明的施工环境十双方责任甲方须为乙方提供施工及生活用水源和电源，并协调好“地方与邻里”关系以促进乙方施工的顺利进行，甲方委派现场管理人员配合乙方施工乙方在施工中必须有自己专业的技术员和技术骨干，积极配合甲方的管理和技术交底，严格按图纸和“方案”施工，乙方至始至终均维护施工环境直至退场时积极清理建筑垃圾十一竣工验收乙方完成约定工程量后，及时向甲方递交验收报告，甲方在不超过七日内组织对乙方所完成工程量验收，验收签证后，甲方向乙方付清质保金以外的工程余款十二付款进场后甲方向乙方支付总工程款的50%作为预付款，20天后追加至工程量的80%,工程竣工验收后结清工程款十三违约责任甲乙双方商定的发、承包范围和开工时间均受以上合同定金的束缚若以上项目不能按本合同的约定及时开工，甲方除了按相应法律法规及时向乙方退赔合同定金外还须承担自己给乙方带来的经济损失；乙方在提前一周接到甲方开工通知后若不能按本合同所约定的开工时间进场，将被视为自动放弃,乙方无权向甲方退回合同定金十四本合同一式二份，甲乙双方各持一份，双方签字有效甲方代表乙方代表20--年月日级主管部门或仲裁机构申诉

5、其它未尽事宜由双方协商解决

6、合同注意事项别忽视一式份，双方签字生效，各持份，并具有同等法律效力甲方单位名称____________________________乙方单位名称____________________________年月B办公楼装修合同范本篇2发包方（甲方）承包方（乙方）甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，就乙方承包甲方办公楼装修维修工程事宜，签订本合同

一、工程项目

1、工程名称一办公楼装修维修工程

2、工程地点一大院

3、承包范围和内容室内装饰、室外刮腻子等

4、工程总价¥—元（大写），含税费

5、承包方式包工包料办公楼装修合同范本篇11发包方（甲方）电话承包方（乙方）:电话甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，就乙方承包甲方工程事宜，签订本合同

一、工程项目

1、工程名称

2、工程地点

3、承包范围和内容室内装饰

4、工程总价¥元（大写）

5、承包方式

二、工程期限

1、本工程按工期定额和有关规定，施工工期天（日历天数），月日开工

2、如遇下列情况，工期可顺延

（1）未按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电、路而影响施工2因人力不可抗拒的因素而延误工期

三、施工准备

1、甲方责任

1.

2、提供施工场地、水、电、路等基本施工条件

1.

3、派驻工地代表，对工程进度、质量进行监督，解决应由发包方解决的问题以及其他事宜

2、乙方责任

2.

1、严格按照施工图纸与说明书进行施工，确保工程质量,按合同规定的时间竣工和交付

四、工程质量

1、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件进行施工并接受甲方派驻代表监督

五、工程验收

1、工程竣工后，甲、乙双方依据施工图纸、说明文件进行验收

六、工程款的支付与结算

1、合同签定后，甲方付给乙方¥元预付款

2、工程进行到总工程量的50%后，甲方付给乙方¥元工程款

3、工程进行到总工程量的70%后，甲方付给乙方¥元工程款

4、工程竣工验收合格后，甲方付给乙方¥元工程款

5、余款¥元，作为质量保证金，壹年后支付

七、违约责任

1、甲方责任

1.

1、甲方有权对乙方不满意的地方或施工质量所造成的后果进行经济处罚

2、乙方责任

2.

1、工程逾期交工，每日向甲方偿付工程总造价百分之二的违约金

2.

2、工程保修期为壹年

2.

3、保修期内发生的任何质量问题，由乙方无偿进行返修

2.

4、在施工期间承包方（乙方）负责一切安全伤亡事故，由此造成的全部经济损失和法律责任由承包方承担，发包方不负任何责任

八、纠纷解决办法如双方就本合同发生争议，经协商不成，可交由当地经济合同仲裁机构解决或当地法院解决

九、附则

1、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份

2、本合同自双方代表签字、加盖合同章之日起生效工程竣工验收、工程款结清后，除有关保修条款仍然生效外，其他条款既告终止保修期满后，有关保修条款终止

3、本合同签定后，甲乙双方如需提出修改时，经协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同发包方（甲方）代表年月日承包方（乙方）代表年月日办公楼装修合同范本篇12工程名称工程地点发包人承包人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部第110号令）及其它有关法律、法规，结合室内装饰装修工程的特点，双方在平等、自愿、友好协商的基础上，就一办公楼室内装饰装修工程的有关事宜，达成以下协议第一条工程概况

1.1施工地点O

1.2工程装饰装修面积o

1.3工程户型以装饰专业施工图纸为准

1.4施工内容及做法

1.

4.1施工内容包含但不限于以下内容⑴室内精装饰工程包括研发、办公楼室内装饰施工图纸范围内的所有分项工程；⑵建筑给排水安装工程包括研发、办公楼卫生洁具、龙头、自动感应器及配件安装工程⑶建筑电气安装工程包括研发、办公楼室内所有电气安装调试相关内容

1.5工程承包方式，经商定采取下列第⑴种方式1承包人包工、包全部材料；2承包人包工、包部分材料，发包人提供其余部分材料；3承包人包工、发包人提供全部材料

1.6工程期限:开工日期年月日；竣工日期年月日；

1.7合同价款本合同工程造价为人民币为一元整一元,详见附件一《施工图预算书》若变更施工内容或材料等，变更部份对应的工程款按实际发生另计第二条工程质量标准合格

2.1本工程质量执行国家标准GB50096-1999《住宅设计规范》、GB50327-20—相关国家和行业标准

2.5装修室内环境污染控制应严格执行GB50325-20—《民用建筑工程室内环境污染控制规范》等相关国家、行业和地方标准第三条发包人责任

2.6开工前3天，为承包人入场施工创造条件，并进行现场交底在现场交底前还应向发包人提供经确认的施工图纸4份，其余工程所需标准与规范由承包人自备

2.7向承包人提供施工所需水、电接驳口，并说明使用注意事项，水电费用由承包人承担负责办理施工所涉及的各种申请、批文等手续并承担应当由发包人支付的相关费用

3.3发包人不得有下列行为1随意改动房屋主体和承重结构2在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体⑶在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载4破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气管道设施5强令承包人违章作业施工的其它行为

3.5凡涉及

3.3款所列内容的，发包人应请设计单位对改动方案的安全使用性进行核算并出具相应的设计变更文件第四条承包人责任

3.6根据施工图纸或施工说明，拟定施工方案和进度计划，报监理单位和发包人审定

3.7严格执行施工规范、质量标准、安全操作规范、防火安全规范和环境保护规定

3.8积极配合发包人代表开展正常工作配合发包人委托的监理单位开展工作，做好各项质量检查记录和阶段性工程验收配合竣工验收，编制工程结算安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容

4.4严格执行建设行政主管部门施工现场管理规定1无房屋管理部门审批手续和加固图纸，不得拆改工程内的建筑主体和承重结构，不得加大楼地面荷载，不得改动室内原有热、暖、燃气等管理设施2因进行装饰装修施工造成旧厂区的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由承包人承担修理和损失赔偿的责任；3负责工程成品、设备的保护；4保证室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁；5负责将装修垃圾装袋，及时清运到指定位置，并承担外运费用

4.5自备施工工具，并充分利用辅材和主材，减少材料浪费

4.6在施工项目不变更的情况下，工程的结算价格与预算价格误差不超过5%,超出部分由乙方承担第五条各方代表

5.1发包人代表发包人任命为发包人代表

5.2总监理工程师监理单位任命为总监理工程师，监理单位需要报发包人批准的其他事项工程变更；工期顺延及费用索赔的认可或确认；停复工指令;对发生不可抗力造成工程无法继续施工的处置；工程竣工验收及分项验收的确认；工程最终造价的确认；发包人单方面终止合同的决定;撤换项目经理；其余按本工程合同执行

5.3承包人代表承包人任命为项目经理第六条工程变更

6.1合同签定后，在施工前或施工过程中，发包人有权增加或减少工程项目，双方协商一致后，调整相应费用

6.2施工中，如果发生设计变更或现场签证，必须办理相关手续，否则不认可1设计变更由业主代表确认后盖章下发给监理单位和承包人；2现场签证报告由承包人在现场签证事件发生后5个工作日内向监理单位递交，监理单位在5个工作日内审定，并报发包人在5个工作日内审批

6.3工程变更导致综合单价调整的方法因发包人原因或设计变更增加部分的工程量清单的分项工程综合单价按下列原则确定1施工图预算书中有相应分项工程综合单价的，按施工图预算书中分项工程综合单价进行确定；2施工图预算书中无相应分项工程综合单价，但该分项工程包含的材料，在施工图预算书中有相应价格的，按施工图预算书中的材料单价确定该分项工程的材料价格，综合单价由承包人根据工程量清单计价办法计算，报监理单位审核，发包人审定3施工图预算书中无相应分项工程综合单价，且该分项工程包含的材料，在施工图预算书中没有相应价格的，由承包人根据工程量清单计价办法报价，报监理单位审核，发包人审定

6.

3.2因发包人原因或设计变更减少部分的工程量清单的分项工程综合单价按施工图预算书中相应的分部分项工程综合单价进行确定

6.

3.3施工图预算书中遗漏或工程量存在偏差的分项工程综合单价按下列原则确定1施工图预算书中有相应的分项工程综合单价，实际工程量与预算工程量比较存在偏差，该分项工程综合单价保持不变；2施工图预算书中遗漏的分项工程，其综合单价按

6.

3.2条款的原则确定

6.

3.4因设计变更、工程量偏差或漏项导致措施项目费调整的方法按实际发生工程量进行结算

7.

3.5本合同执行的计价文件和计价依据如下1浙江省建筑工程计价定额；2浙江省装饰工程计价定额；3浙江省安装工程计价定额；4浙江省建筑工程费用定额；5湖州上辐电线电缆高技术有限公司研发、办公楼室内装饰施工图第七条关于工期的约定在施工期间对合同约定的工程内容如需变更，发包人与承包人须协商一致，共同签署工程变更单同时调整相关工程费用及

二、工程期限

1、本工程按工期定额和有关规定，施工工期30天日历天数，_月_日开工

2、如遇下列情况，工期可顺延1未按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电、路而影响施工2因人力不可抗拒的因素而延误工期

三、施工准备

1、甲方责任提供施工场地、水、电、路等基本施工条件,对工程进度、质量进行监督，解决应由发包方解决的问题以及其他事宜

2、乙方责任严格按照施工规划进行施工，确保工程质量,按合同规定的时间竣工和交付

四、工程质量乙方必须严格按照施工规划进行施工，并接受甲方监督

五、工程验收工程竣工后，甲、乙双方依据施工规划进行验收

六、工程款的支付与结算

1、合同签定后，甲方付给乙方元预付款

2、工程竣工验收合格后，甲方付给乙方全部工程款工期工程变更单是竣工结算和顺延工期的依据

7.1发包人要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得承包人同意

8.2因发包人未按约定完成工作，影响工期，工期顺延，责任由发包人承担

9.3因承包人原因不能按期开工或中途无故停工，影响工期，责任由承包人承担

10.因设计变更或非发包人、承包人原因造成的停水、停电、停气及不可抗力的因素，影响工期，工期相应顺延，发包人、承包人均不承担该责任第八条关于工程质量、验收和保修约定

8.1在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收1材料验收；2隐蔽工程验收包括水、电等隐蔽工程的验收；3竣工验收包括室内环境质量验收；4其他约定的项目验收

8.2工程竣工后，承包人应向监理单位提出验收申请，由监理单位组织发包人验收监理单位自接到通知起7日内组织工程验收验收合格后，发包人和承包人要在14日内办理验收、移交手续如发包人在规定时间内未能完成验收、移交，需及时通知承包人但发包人应承认竣工日期，并承担承包人的看管费用和相关费用发包人提前入住，视为验收合格，发包人应自行承担工程有关的质量问题，但承包人仍应承担合同的保修责任

8.3监理单位与承包人应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续若发包人要求复验时，承包人应按要求办理复验如复验合格，发包人应承担复验费用，由此影响工期，责任由发包人承担，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费由承包人承担，责任由承包人承担，工期不顺延

8.4由于承包人原因造成质量事故，其返工费用及材料费用由承包人承担，工期不顺延

8.5本工程自验收合格之日起，在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为2年，有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期限为5年，电路工程的保修期限为2年第九条关于备料预付款、工程款支付的约定

9.1备料预付款

9.

1.1备料预付款支付时间与金额备料预付款在签订合同，承包人提交履约保函并进场施工后15天内/拨付，备料预付款的金额为人民币（小写）/,其支付办法及抵扣方式按本条有关规定确定

9.

1.2备料预付款抵扣方式当工程款（含备料预付款）达到合同价的/时开始对备料预付款进行抵扣，每次扣除当月进度款的/,直至全部备料预付款扣完为止

9.2安全文明施工费

1.

2.1安全文明施工费的内容、范围和金额的约定以现行浙江省统一计价依据规定为准

9.3进度款

9.

1.1支付期间以月为单位，以形象进度为准，具体为按监理单位、发包人审定的实际完成工程量相应的进度款的80%每月拨款；工程竣工验收后付至已完工工程预算价的90%；竣工结算完成审查核定且竣工资料提交招标人后支付至该工程结算审定造价的95%；

9.

2.4款项往来均应出具收据，施工结束后，承包人应开具统一发票交于发包人

9.

3.承包人按合同约定向监理单位和发包人提出工程量确认及拨款要求后，监理单位和发包人应在三个工作日内组织工程量审核和确认，并在确认后7个工作日内出具同意拨款的书面证明材料，拨付工程进度款第十条、关于质量保证金的约定

10.1质量保证金的金额及扣留

10.

1.1质量保证金的金额为结算审定造价的5%o

10.

1.2质量保证金的扣留本工程保留结算审定造价的5%作为质量保证金，保留期限为1年

10.

1.3质量保证金的返还时间如无出现其他问题，自工程竣工验收合格满一年后，14天内付清第十一条关于材料供应的约定

11.1本工程使用的建筑装饰材料，应为符合工程设计要求和《室内装饰装修材料有害物质限量标准》系列国家标准的合格产品，并具有法律效力的合格证书或检验报告

12.2发包人负责采购供应的材料、设备应按时供应到现场,并与乙方办理好交接手续凡约定由承包人提货的，发包人应将提货手续移交给承包人，由发包人承担运输费用承包人发现由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，应及时向发包人提出，发包人仍表示使用的，对工程造成损失，责任由发包人承担发包人供应的材料，经组织检测验收后交承包人保管由于承包人保管不当造成损失，由承包人负责赔偿n.3发包人采购供应的装饰材料、设备均应用于本合同规定室内装修，非经发包人同意，承包人不得挪作它用如承包人违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给发包人

11.4承包人负责采购的材料、设备，经组织验收后，由发包人确认备案，不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用若已使用，对工程造成的一切损失由承包人负责第十二条有关安全施工和防火的约定

12.1发包人提供的施工图纸或施工要求说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范

12.2承包人在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范

12.3由于承包人在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，承包人应承担由此引发的一切经济损失第十三条违约责任及奖励约定

13.1一方当事人未按约定履行合同义务给他方造成损失的,应当承担赔偿责任；因违反有关法律法规受到处罚的，最终责任由责任方承担

13.2一方当事人无法继续履行合同的，应及时通知其他两方,并由责任方承担因合同解除而造成的损失

13.3发包人无正当理由未按合同约定期限同意划拨每批次工程款，每延误一日，应向承包人支付迟延部分工程款千分之一的违约金

12.4由于承包人责任延误工期的，每延误一日，应向甲方支付本合同工程造价金额千分之一的违约金，最多不超过8万元第十四条争议或纠纷处理本合同在执行中发生的任何争议，调解不成时，选择以下第1种解决方式1提请湖州市仲裁委员会仲裁；2依法向人民法院提起诉讼第十五条其它约定

15.1施工期间，若发包人和监理单位发现承包人违规施工或有其他违反合同的行为时，有权要求承包人暂时停工，与承包人交涉，要求返工或作相应补救措施，情节严重时，发包人有权终止合同施工期间，发包人无正当理由阻止工程施工，或拒绝按约定支付工程款项，经承包人交涉无果时，承包人有权中止合同

15.2工程竣工经验收合格交付发包人使用后，发包人在保修期后使用过程中再发生任何质量的问题，承包人不再承担质量责任;但承包人可优先为发包人提供有偿维修服务第十五条附则

15.1本合同经双方签字盖章后生效除保修条款之外的其它条款，在工程验收、交接完毕，甲方支付相应款项后自动终止;保修期满，甲方支付保修对应尾款后有关保修条款终止合同文本一式六份，合同正本二份，双方各执二一份，合同副本二份，双方各执二份

15.2本合同签定后工程不得转包

15.3本合同文件组成及解释顺序

（1）.本合同

（2）.标准、规范及有关技术文件；⑶.施工图纸；

（4）.施工图预算书；⑸.双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；

（6）.发包人和（或）工程师有关通知及工程会议纪要；

（7）.工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）第十六条合同附件办公楼装修合同范本篇13甲方（以下简称甲方）乙方（以下简称乙方）依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下

一、工程概况及承包方式

1、工程名称________________________________

2、工程地点________________________________

3、工程承包方式包工包料

4、工程概况建筑面积平方米

二、工程装修内容综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程

三、工程造价工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据；工程造价为¥元（以甲方认定的单价为准,工程量竣工后以审计为准）

四、工程期限工程开工日期年—月—日工程竣工日期年—月―日

五、质量要求按国家建设部行业标准JGJ7391《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优工程竣工后如出现质量问题（竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外），属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年，终身维修办公室装修合同范本付款方式

1、合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的

2、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价的

3、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的

4、乙方剩余工程款作为质保金内付清

七、双方责任

1、甲方负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸；对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明；施工场地要平整

2、乙方向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价

八、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议

1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担

2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以现场签证形式由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中（如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效）

3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准

4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉

5、其它未尽事宜由双方协商解决

6、合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力甲方单位名称乙方单位名称_法人代表法人代表:年—月日办公楼装修合同范本篇14委托方承接方甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行办公楼装修为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守第一条工程概况

1.工程地址

2.办公楼总计施工面积243平方米

七、违约责任

1、甲方责任甲方有权对乙方不满意的地方或施工质量所造成的后果进行经济处罚

2、乙方责任工程逾期交工，每日向甲方偿付工程总造价百分之二的违约金；在施工期间承包方（乙方）负责一切安全伤亡事故，由此造成的全部经济损失和法律责任由承包方承担，发包方不负任何责任

八、附则

1、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份

2、本合同自双方代表签字、加盖合同章之日起生效甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）:法定代表人（签字）:年—月—日年月一日办公楼装修合同范本篇3甲方—（以下简称甲方）乙方——（以下简称乙方）甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室

3.施工内容详见本合同附件施工图

4.委托方式包工包料

5.开工日期年月曰，竣工日期年月曰，工程总天数天第二条工程价款工程价款第三条质量要求

1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可

2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行

3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同

4.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责

5.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接第四条材料供应

1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用

2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责

3.甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿第五条付款方式

1、进场付两万，中途付元，完工付元完工后留一万保质金，6个月付清甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工验收合格未结清工程价款时，不得交付使用第六条工程工期

1.如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的10%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的10%作为误工费支付给乙方

2.由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变

3.在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工第七条其他事项

1.甲方责任1）必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底

2.乙方责任1）指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务第八条违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿第九条争议解决本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼第十条合同的变更和终止

1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续

2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除第H条合同生效

1.本合同双方盖章，签字后生效2本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份甲方签字签约日期乙方委托代理人签字签约日期办公楼装修合同范本篇15甲方乙方丙方T方由于甲方办公楼装修需选择装修单位进行设计、施工，乙、丙、丁三方均是专业的装修、设计单位各方协商，达成如下协议

一、年月日前，乙、丙、丁三方分别完成对甲方基本要求的调查了解，甲方配合乙方的工作

二、年月日前，乙方应完成平面图（布局）、效果图的设计方案，及工程投资概算和经济分析

三、甲方在收齐三方的前条所述资料后日内决定所采纳的方案该方案可以是一方提出的方案，也可以是两方或三方方案的结合

四、按甲方最终确定的设计方案由设计方（或者采纳设计方案比重较大的一方）制作施工图

五、按设计方的施工图，由乙、丙、丁三家制作工程预算及工作量清单

六、甲方在收到三方前条所述资料后日内确定一家负责装修工程施工施工合同另行签定如设计方未被确定为施工方，设计方同意甲方无偿使用其设计方案和施工图；同时由施工方给予设计方适当补偿，具体补偿数额由施工方与设计方自行协商

七、甲方不另支付设计费和施工图制作费；施工方不得将其列入装修成本

八、本协议自双方签字、盖章之日起生效，本协议一式肆份,肆方各执壹份甲方日期乙方日期丙方日期T方日期装潢.为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守.第一条工程概况

1.工程地址.

2.居室规格总计施工面积一平方米.

3.施工内容详见本合同附件

（一）《家庭装潢施工内容单》和施工图.

4.工程开工日期一年—月—日5工程竣工日期年—月—日工程总天数天第二条工程价款工程价款（金额大写）一元，详见本合同附件

（二）《家庭装潢工程材料预算表》.第三条质量要求

1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可.详见本合同附件

（三）《家庭装潢工程材料决算清单》.

2.工程验收标准，双方同意参照浙江省地方标准《住宅装饰装修验收标准》规定.

3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同.第四条付款方式

1.合同一经签订，甲方即应％工程材料款和施工工费%;当工期进度过半（20—年—月—日），甲方即第二次付施工工费的％.剩余%尾款待甲方对工程竣工验收后结算.（注施工工费包括人工费）甲方付清工程价款，乙方开具统一发票，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工.验收合格未结清工程价款时，不得交付使用.

2.工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人.增减项目的价款，当场结清.

3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的%支付给乙方.

4.甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件（复印件）交给乙方.第五条违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的%作为违约金付给对方.因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿.第六条合同的变更和终止

1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守.任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议.如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的.%交付违约金，并办理终止合同手续.

2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除.第七条合同生效

1.本合同由双方盖章，签字后生效.

2.本合同一式份，甲乙双方及见证部门各执壹份.甲方（签章）乙方（签章）20_年_0月_0日20—年—月—日办公楼装修合同范本篇4甲方__________________________________乙方__________________________________关联方________________________________鉴于乙方未被确认为甲方办公楼装修施工方，而依协议转为该工程施工监理方，甲乙双方及关联方经协商达成如下协议:。