关于路面施工合同模板（12篇）

上作业用船等），并承担其费用

5.

1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用

5.

1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收

5.

1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费

5.

1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费ye o由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外发包人应支付停、窝工费（计算方法见

6.1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付元计算加班费

5.

1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔

5.

1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任

5.2勘察人责任

5.

2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的%O

1.

12.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料

1.

22.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见并办理正式变更手续

1.

3.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务

1.

4.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任第六条违约责任

6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费

6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其运工勘察费用由勘察人承担

6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的；完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计元；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费

6.4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金

6.5由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一

6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金;勘察人不履行合同时，双倍返还定金第七条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力第八条其它约定事项第九条本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由仲裁委员会仲裁发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起拆第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止本合同一式份，发包人份、勘察人__________份甲方（签章）乙方（签章）年月日年月日关于路面施工合同模板篇5甲方乙方依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、规章的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙将就沥青路面施工及透层油委托乙方施工作业，双方经现场踏看并友好磋商，达成如下协议，以便共同遵守

一、工程名称

二、工程地点

三、工程内容预计新铺筑路面积约m2,最终以实际收方面积为准

四、本工程计量办法

1、乙方按甲方要求铺筑的沥青混凝土型号、厚度将沥青校热料搅拌后运输至甲方指定的铺筑地段，同时人工配合摊铺机、压路机铺筑碾压成型；工程完工后，由甲乙双方依据实际铺筑面积共同验收并签认

2、本工程沥青於铺筑面积以（肝）为单位作为结算依据若有异议，应当在验收之时提出，验收之时未提出的，即视为认可

五、工程单价AC13型，设计厚度4cm,含透层油及沾层油、运输、摊铺包干价为

103.6元/nf（不含税金）o

六、付款方式甲乙双方签订合同后，乙方舲铺完底料甲方支付总工程款的30%,乙方校铺完面料，甲方支付总工程的70%,工程整体验收合格后付25%,余留5%保质金，满一年后支付

七、竣工资料及后期回访

1、保修期内，已完成路面沥青硅铺筑地段，乙方每年巡查回访一次，发现有问题或出现病害，即使会同甲方商量，属乙方沥青混凝土自身质量或铺筑质量问题的，由乙方自行负责修复完善;若由于加宽部分路基或基层质量造成的病害，或人为因素，自然灾害造成的损害、破坏，则不属于乙方质量修复范围

八、工期根据甲方路基基层完成情况通知乙方，乙方接到甲方通知后立即着手准备，个工作日内进场，并根据气候及基层情况实施铺筑，确保工期

九、施工前的准备工作

1、根据乙方现场施工需求，乙方负责组织前场临工和铺筑热料辅助工人，安全执勤人员，管理人员及时到位，施工中甲方应负责协调乙方与原施工单位，监理单位的关系，保证乙方顺利施工

2、乙方在铺筑中如果发现路面基层有问题，及时通知甲方现场处理

十、工程质量及保修

1、工程质量满足交通部《公路工程质量检验评定标准》要求，路面工程质量等级合格

2、缺陷修复责任期为翌年在缺陷修复责任期内，因乙方原因如沥青同质量或施工质量造成的路面损坏或缺陷，由乙方自行负责修复因路基或路面基层质量不符合要求或强度不符要求、排水不畅等原因造成的路面损坏，不属于乙方保修范畴

3、缺陷修复责任期内，因不可抗力、自然灾害，或者是人为的破坏行为造成的路面损坏或缺陷，不属于乙方的保修范畴H、安全乙方施工人员及机械设备安全由乙方负责，施工期间，施工区域内严禁外来车辆和外来人员进入，甲方应协助乙方把好外来车辆及人员进入关

十二、合同的生效与终止

1、本合同经双方法定代表人或其委托签字且加盖公章或合同专用章后生效

2、该工程经双方验收合格，甲方支付完乙方全部工程款后，合同即告终止

十三、纠纷解决方式甲乙双方在合同执行过程中发生争议时，应及时协商，协商不成时2,由进贤法院仲裁

十四、本合同一式二份，双方各执一份，均具有同等法律效力

十五、本合同未尽事宜，由双方签订补充协议，补充协议与合同条款具有同等法律效力法定代表人（签字）:法定代表人（签字）:甲方（公章）乙方（公章）年—月—日年—月—日关于路面施工合同模板篇6发包人委托代理人承包人委托代理人依照《》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行

一、工程项目

1、工程名称道路工程

2、工程地点

3、承包范围总平面图中标段所示道路路基工程（包括素士夯实、碎石压实、路基排水沟）

4、承包方式包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过

5、合同价款合同总价（暂定）元单价（综合单价包干）

6、质量标准合格

7、工期工程总日历工期天,具体开工日期以招标单位书面通知为准

二、技术标准

1、技术标准

（1）执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、市相关技术标准、规范；

（2）质量评定执行相关质量检验评定标准所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告

三、双方权利和义务

1、发包人的权利和义务

（1）负责场地三通一平

（2）确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验

（3）提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料

（4）负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要

（5）进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序

（6）按合同约定支付工程款

2、承包人的权利和义务

（1）本合同签订后收到发包方通知2天内，承包人进场完成施工准备

（2）严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容

（3）负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划，并报送发包人及监理单位审核批准

（4）负责本工程施工范围内的施工安全工作承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用

（5）做好现场设备、材料的照管工作做好现场施工记录,配合发包人和监理单位进行质量检查

（6）工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料

四、工程价款

1、本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减

2、设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据—市土建定额再结合市有关文件进行编制，如土建定额中没有的子项，可套用市政定额中相应的子项,费率按土建定额四类下浮计取.设计变更中所增加的材料报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据

五、工程价款的支付

1、工程完工经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的75%O

六、竣工验收

1、承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见承包人按要求整改,并承担自身原因造成整改的费用

2、承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料

七、违约责任

1、发包人违约因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计

2、承包人违约

（1）因承包人原因，未按本合同所示工期按时竣工，每延误一天，承包人按元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失

（2）因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担3承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次罚款元4如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付

八、争议甲乙双方因合同发生争议，向的单位要求调解;调解或者协商不成的向人民法院起诉

九、合同生效与终止

1、本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效；

2、合同订立时间年—月—日；合同订立地点__________O

3、发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止

十、合同份数

1、本合同正本一份，双方各执份，具有同等法律效力；

2、副本份，双方各执份发包人（公章）委托代理人年—月—0承包人（公章）委托代理人年—月—0关于路面施工合同模板篇7出租方（以下简称甲方）承租方（以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方将房屋出租给乙方使用，乙方承租甲方房屋事宜，为明确双方权利义务，经协商一致，订立路面施工合同第一条地理位貉、面积

1、甲方出租给乙方的房屋位于

2、出租房屋面积共计平方米第二条租赁期限、用途

1、该房屋租赁期共计年自年—月—日至年一月—日O

2、乙方向甲方承诺，租赁该房屋权作为使用

3、租赁期满，甲方有权收回出租房屋，乙方应如期交还

4、乙方如要求续租，则必须在租赁期满之前书面通知甲方,按市场价经甲方同意后，重新签订租赁合同第三条租金及支付方式

1、房屋租金共计元/月大写__________________伍仟圆整

2、房屋租金交付方式

3、房屋租金支付时间

4、房屋租赁保证金本出租合同的租赁保证金为人民币元大写第四条租赁期间相关费用及税金

1、乙方交纳以下费用在房屋租赁期间，以下费用由乙方支付，并由乙方承担延期付款的责任_______________________1租赁新产生的其它税收2物业管理费3每月水电费政府有关部门征收本合同未列出项目但与该房屋有关的其它一切费用第五条房屋修缮与使用

1、乙方应合理使用其所承租的房屋及其附属设施如因使用不当造成房屋及设施损坏的，乙方应立即负责修复或经济赔偿关于路面施工合同模板篇8甲方乙方甲方将水泥路面发包给乙方，甲、乙双方本着共同负责，安全第一，质量第一的原则，特定以下条款

1、该村道路全长约公里，据实结算，每公里综合价万元，整体承包给乙方，乙方负责施工其中每公里村民筹资万元，财政补贴万元

2、该条道路基层以老路为基础，整平路基宽为5米，长约

2.4公里水泥路面为宽4米，厚

0.18米

3、甲方提供水电到现场及住宿安排，乙方自行组织施工，确保工程质量达到合格验收标准

4、施工日期本工程自年月日至月日，工期天，特殊情况顺延

5、付款方式工程竣工后，由村、镇、县局等有关部门验收合格后，一次付清村民筹资款，财政补贴由有关部门付给

6、质量要求乙方必须严格按照施工要求施工，确保工程质量

7、乙方施工过程中，必须服从甲方的领导，遵守施工的一切规章制度，安全规范施工，杜绝违章施工如违章施工所造成的一切责任事故安全由乙方自己解决，甲方不承担任何责任

8、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决，本合同一式两份,甲乙双方签字生效甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）:法定代表人（签字）:年—月—日年—月—日关于路面施工合同模板篇9甲方乙方经甲乙双方共同协商，遵循平等、自愿、公平和诚信的原贝I,双方就泉天下小区道路沥青工程施工事项协商一致订立本合同,共同遵照执行

一、工程项目泉天下小区道路改造

1、工程名称铺沥青路面

2、工程地点新添大道197号泉天下小区内

3、承包范围小区道路路面，半山府1号至下字门治安岗亭

二、承包方式包工包料（含人工、机械及材料运输费），包干价壹拾万元整（¥

100000.00元）

三、质量要求，沥青混凝泥土一层，厚度5cmACT3料，铺洒粘层油，因沥青混凝土面层出现的质量问题（如翻沙、油石比不足等原因）由乙方承担全部责任

四、工期年月日至年月日完工，因人力不可抗拒的因素造成工期延误，工期顺延

五、付款方式，乙方设备进场开始施工，甲方付乙方工程预付款捌万元人民币（

80000.00元），工程全部完工后，验收合格,甲方一次性支付工程余款贰万元（¥

200.00元）

六、本合同经双方签字生效，工程竣工结算款支付完毕，本合同终止

七、本合同正本一式两份，双方各执壹份，具有同等法律效力，本合同其他未尽事宜双方另行签定补充协商明确甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）:法定代表人（签字）:年—月―日年月日关于路面施工合同模板篇10甲方乙方经甲乙双方共同协商，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就泉天下小区道路沥青工程施工事项协商一致订立本合同，共同遵照执行

一、工程项目泉天下小区道路改造

1、工程名称铺沥青路面

2、工程地点新添大道197号泉天下小区内

3、承包范围小区道路路面，半山府1号至下字门治安岗亭

二、承包方式包工包料（含人工、机械及材料运输费），包干价壹拾万元整（¥

100000.00元）

三、质量要求，沥青混凝泥土一层，厚度5cmAC-13料，铺洒粘层油，因沥青混凝土面层出现的质量问题（如翻沙、油石比不足等原因）由乙方承担全部责任

四、工期年月日至年月日完工，因人力不可抗拒的因素造成工期延误，工期顺延

五、付款方式，乙方设备进场开始施工，甲方付乙方工程预付款捌万元人民币（

80000.00元），工程全部完工后，验收合格,甲方一次性支付工程余款贰万元（¥

200.00元）

六、本合同经双方签字生效，工程竣工结算款支付完毕，本合同终止

七、本合同正本一式两份，双方各执壹份，具有同等法律效力，本合同其他未尽事宜双方另行签定补充协商明确甲方乙方年月日年月日关于路面施工合同模板篇11甲方乙方依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规、规章的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的、原则，甲方将的沥青混凝土路面委托乙方施工作业，双方经现场踏看并友好磋商，达成如下协议，以便共同遵守

一、工程名称

二、工程地点

三、工程量预计新铺筑路面积约而，最终以实际收方面积为准

四、本工程计量办法

1、乙方按甲方要求铺筑的沥青混凝土型号（ac-13型）、厚度（平均厚度7cm）将沥青硅热料搅拌后运输至甲方指定的铺筑地段,同时人工配合摊铺机、压路机铺筑碾压成型；工程完工后，由甲乙双方依据实际铺筑面积共同验收并签认

2、本工程沥青於铺筑以后为单位作为结算依据若有异议,应当在完工之时提出，完工之时未提出的，即视为认可

五、工程单价货币单位人民币元细目编号单位单价（单位）ac-13m2备注以上单价不含税

六、付款方式甲乙双方签订协议后，甲方预付万元工程材料款，工程路面铺筑完甲乙双方签证验收后在办理施工决算资料、竣工资料给甲方后，甲方在30日内支付清全部工程款的95%,剩余5%在壹年的质保期满后，10个工作日内甲方全部支付给乙方

八、工期根据甲方基层完成情况通知乙方，乙方接到甲方通知后立即着手准备，5个工作日内进场，并根据气候及基层情况实施铺筑，确保工期

九、施工前的准备工作

1、根据乙方现场施工需求，乙方负责组织前场临工和铺筑热料辅助工人，安全执勤人员，管理人员及时到位，施工中甲方应负责协调乙方与原基层施工单位，监理单位的关系，保证乙方顺利施工

2、乙方在铺筑中如果发现路面基层有问题，及时通知甲方现场处理

十、工程质量及保修

1、工程质量满足建设部《市政道路工程质量检验评定标准》中关于沥青混凝土面层的有关要求，路面工程质量等级合格

2、缺陷修复责任期为壹年在缺陷修复责任期内，因乙方原因如沥青松质量或施工质量造成的路面损坏或缺陷，由乙方自行负责修复因路基或路面基层质量不符合要求或强度不符合要求、排水不畅等原因造成的路面损坏，不属于乙方保修范畴

3、缺陷修复责任期内，因不可抗力、自然灾害，或者是人为的破坏行为造成的路面损坏或缺陷，不属于乙方的保修范畴

4、保修期内，已完成路面沥青硅铺筑地段，乙方每月巡查回访一次，发现有问题或出现病害，及时会同甲方商量，属乙方沥青混凝土自身质量或铺筑质量问题的，由乙方自行负责修复完善;若由于加宽部分路基或基层质量造成的病害，或人为因素，自然灾害造成的损害、破坏，则不属于乙方质量修复范围-----、违约责任

1、甲方未按合同约定履行各项义务和不按时支付工程款，以及由于甲方的行为致使合同无法履行，甲方应承担违约责任，并按合同总价款的5%支付违约金

2、乙方未按合同约定铺筑沥青混凝土，给甲方造成损失，应承担违约责任，并按合同总价款的5%支付违约金

十二、免责条款当事人一方因不可抗力或自然灾害等原因不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构的证明文件，可以全部或部分免除该方当事人的责任

十三、合同的生效与终止

1、本合同经双方代理人签字且加盖公章或合同专用章后生效

2、该工程经双方验收合格，甲方支付完乙方全部工程款后，本合同即告终止

十四、纠纷解决方式甲乙双方在合同执行过程中发生争议时，应及时协商，协商不成时，由开封市仲裁委员会仲裁

十五、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，均具有同等法律效力

十六、本合同未尽事宜，由双方签订补充协议，补充协议与合同条款具有同等法律效力甲方乙方甲方代表乙方代表合同签订时间关于路面施工合同模板篇12甲方乙方依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、规章的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙将就沥青路面施工及透层油委托乙方施工作业，双方经现场踏看并友好磋商，达成如下协议，以便共同遵守

一、工程名称

二、工程地点

三、工程内容预计新铺筑路面积约m2,最终以实际收方面积为准

四、本工程计量办法

1、乙方按甲方要求铺筑的沥青混凝土型号、厚度将沥青硅热料搅拌后运输至甲方指定的铺筑地段，同时人工配合摊铺机、压路机铺筑碾压成型；工程完工后，由甲乙双方依据实际铺筑面积共同验收并签认

2、本工程沥青舲铺筑面积以（nV）为单位作为结算依据若有异议，应当在验收之时提出，验收之时未提出的，即视为认可

五、工程单价AC13型，设计厚度4cm,含透层油及沾层油、运输、摊铺包干价为

103.6元/nf（不含税金）

六、付款方式甲乙双方签订合同后，乙方舲铺完底料甲方支付总工程款的30%,乙方胫铺完面料，甲方支付总工程的70%,工程整体验收合格后付25%,余留5%保质金，满一年后支付

七、竣工资料及后期回访

1、保修期内，已完成路面沥青跄铺筑地段，乙方每年巡查回访一次，发现有问题或出现病害，即使会同甲方商量，属乙方沥青混凝土自身质量或铺筑质量问题的，由乙方自行负责修复完善;若由于加宽部分路基或基层质量造成的病害，或人为因素，自然灾害造成的损害、破坏，则不属于乙方质量修复范围

八、工期根据甲方路基基层完成情况通知乙方，乙方接到甲方通知后立即着手准备，个工作日内进场，并根据气候及基层情况实施铺筑，确保工期

九、施工前的准备工作

1、根据乙方现场施工需求，乙方负责组织前场临工和铺筑热料辅助工人，安全执勤人员，管理人员及时到位，施工中甲方应负责协调乙方与原施工单位，监理单位的关系，保证乙方顺利施工

2、乙方在铺筑中如果发现路面基层有问题，及时通知甲方现场处理

十、工程质量及保修

1、工程质量满足交通部《公路工程质量检验评定标准》要求，路面工程质量等级合格

2、缺陷修复责任期为翌年在缺陷修复责任期内，因乙方原因如沥青同质量或施工质量造成的路面损坏或缺陷，由乙方自行负责修复因路基或路面基层质量不符合要求或强度不符要求、排水不畅等原因造成的路面损坏，不属于乙方保修范畴

3、缺陷修复责任期内，因不可抗力、自然灾害，或者是人为的破坏行为造成的路面损坏或缺陷，不属于乙方的保修范畴

十一、安全乙方施工人员及机械设备安全由乙方负责，施工期间，施工区域内严禁外来车辆和外来人员进入，甲方应协助乙方把好外来车辆及人员进入关

十二、合同的生效与终止

1、本合同经双方法定代表人或其委托签字且加盖公章或合同专用章后生效

2、该工程经双方验收合格，甲方支付完乙方全部工程款后，合同即告终止

十三、纠纷解决方式甲乙双方在合同执行过程中发生争议时，应及时协商，协商不成时2,由进贤法院仲裁

十四、本合同一式二份，双方各执一份，均具有同等法律效力

十五、本合同未尽事宜，由双方签订补充协议，补充协议与合同条款具有同等法律效力甲方乙方法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人联系电话联系电话合同签订时间年月日合同签订地点青摊铺过程中的一切安全事故，由其自行承担

六、本协议自签订之日起生效，于运输结束之日时废止

七、本协议未尽事宜，遵照国家有关法律、法规处理本协议一式两份，双方各执一份甲方___________乙方___________20_年—月—日关于路面施工合同模板篇3发包方承包方甲方现将—市—县—镇—区域附近煤矿路面工程中的部分毛石挡土墙、下水道窖井（或检修孔）的衬砌及其他局部修筑工程以包工包料（不含毛石料的采集）的形式分包给乙方双方在诚实、信用、平等互利的原则下协商如下

1、凡乙方在约定范围内所需的衬砌或修筑用砂子、水泥由乙方采购，甲方在约1500米距离内就近向乙方提供适合砌筑用毛石并负责装载甲方向乙方提供必须的施工用场地及水、电等

2、乙方自行组织车队将适合施工用石料运送到各自的施工段面甲方若须乙方协助放炮，其炮工价格应参照目前本地市场价格另行商议

3、须衬砌各坡面及基坑的土方挖掘与清理由甲方依次完成，乙方严格按甲方的定位要求放线、施工，确保衬砌质量

4、乙方采购的水泥标号为500#、砂浆达到5MPa.按要求配备pvc排水孔管材

5、乙方在施工中严格按甲方要求控制挡土墙及修筑物内外形状的长、宽、高尺寸，积极配合甲方技术的统一管理，认真做好技术交底工作

6、乙方在施工中所完成的合同以外工程量由甲方现场签证有效乙方工程完成后由甲方组织相关部门验收后签发验收合格证明

7、乙方员工遵纪守法在施工中切实做好安全文明施工，并与当地居民保持良好关系乙方在施工中如遇安全隐患应积极排除，若拒不听从甲方的安全指令与训诫所带来的安全事故，将受到有关部门的相应处罚

8、甲方分包给乙方的毛石挡土墙施工单价为145元/立方米；窖井或检查孔的毛石砌筑体单价为200元/立方米，底部垫层另计施工中，乙方每完成20—立方米的毛石挡土墙，甲方以现金的形式向乙方支付该部分工程款总额的90%,依此类推，至工程验收合格后两季度内付清余款窖井（或检查孔）砌筑部分、签证部分及其他修筑部分的工程款由甲方向乙方依照实际施工进度按照上述付款方式另行支付

9、本合同一式两份，自双方签字之日起生效，至工程款结清之日止失效甲方乙方20_年—月—日关于路面施工合同模板篇4甲方____________________________乙方____________________________根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守第一条工程概况工程名称■____________________________________________________,工程建设地点______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________9工程规模、特征工程勘察任务委托文号、日期工程勘察任务（内容）与技术要求承接方式■____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________9预计勘察工作量工程内容第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责

1.11提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）

1.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图

1.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料

1.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图

1.55发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

4.1开工及提交勘察成果资料的时间

4.

1.1本工程的勘察工作定于年月日开工，年月日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理

4.

1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延

4.2收费标准及付费方式

1.

2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用；或以“预算包干”、中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定

4.

2.2本工程勘察费预算为元（大写）,合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金、计元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度%时，向勘察人支付预算勘察费的%的工程进度款，计元；勘察工作外业结束后天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的%,计元；提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用第五条发包人、勘察人责任

5.1发包人责任

5.

1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料

5.

1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任

6.

1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水。