还剩60页未读，继续阅读
本资源只提供10页预览，全部文档请下载后查看！喜欢就下载吧，查找使用更方便
文本内容:
建筑工程施工合同（集锦篇）15建筑工程施工合同1甲方________________乙方________________
1、工程名称O
2、工程内容及工程量o
3、工程总造价大写（¥元）
4、工程质量标准乙方应按甲方提供的施工设计图纸进行施工，施工必须符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的标准，对该项工程要求达到合格品
5、约定施工工期年—月—日年—月—日
6、工程款结算方式甲方按照工程进度和工程质量标准拨付（扣10%质量保证金，无质量问题到期返还）
7、资金来源省、市、县村级活动场所建设资金
8、甲乙双方责任甲方提供施工设计图，乙方应在开工前仔细核对甲方提供的所有施工图纸如发现施工图存在偏差或问题,应及时与甲方取得联系，解释权由甲方确定乙方应做好文明施工，环境保护措施，促进和谐社会发展，履行安全生产职责，建立健全施工安全管理体系施工中若出现的任何安全问题，均由
2.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,严格执行施工规范、安全操作规程、防火及环保规定
2.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护
三、工期
1.工期延误
1.1因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延1甲方不能按约定提供开工条件2设计变更和工程量变化3甲方同意工期相应顺延的其它情况
1.2由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方元
1.3由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金
四、工程价款支付开工日前三天，甲方支付总价款的%,计元；工程日期过半，甲方再支付总价款的%,计元；验收合格日内，甲方支付总价款的剩余部门，计元
五、材料供应
1.甲方提供材料甲方供应的材料、设备应有材料设备表见附表二）甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成损失的，由甲方承担责任甲方供应的.材料、设备运抵现场—日内，经乙方验收，由乙方负责保管由于保管不当造成的损失，由乙方负责甲方供应的材料、设备未经甲方同意，乙方不得挪作它用，否则，乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方，并承担由此造成的损失
2.乙方采购的材料乙方采购的材料、设备，必须有材料设备表（见附表三）注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价，甲乙双方签字认可如乙方采购的材料、设备与材料设备表不符，不得使用如乙方未经甲方同意擅自使用，造成的损失由乙方负责
六、工程变更在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系，在签订变更单（见附表四）后方可进行该项目施工凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿
七、质量与验收
1.工程质量
1.1工程以施工图纸、做法说明、设计变更为依据，以《—市建筑装饰工程质量检验评定标准》为质量评定标准
1.2乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进行施工,随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件如工程质量达不到约定条件，乙方应按照甲方的要求返工、修改，并承担由于自身原因导致返工、修改的费用
2.竣工验收与保修
2.1工程完工后，乙方应当向甲方提交工程验收单（见附表五）甲方自接到工程验收单一日内验收，在验收单上签字甲方无正当理由不按时验收，超过日的视为竣工验收已被确认
2.22双方约定隐藏工程和中间验收部位.
2.3双方约定的保修项目内容期限为.（本条
2.2和
2.3款的内容过多可另加页）
八、安全和防火
1.甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范
2.由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失
九、违约责任甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，甲方不能及时给出必要的指令、确认，不按合同约定履行自己的义务，或其他使合同无法履行的行为，甲方应承担违约责任乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到标准要求，或其他使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任甲乙双方承担违约责任均按合同总价款的%向对方支付违约金，若违约金不能弥补损失时，当事人可以要求对方予以增加
十、合同争议解决方式双方约定在履行合同过程中发生争议，由双方协商解决或请调解协商或调解不成时，双方可以按下述第种方式解决
1.由仲裁委员会仲裁；
2.向人民法院起诉
一、其他约定
二、本合同未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力
三、组成本合同的文件包括
1.本合同条款及合同附表；
2.施工图纸及做法说明；
3.双方有关本工程洽商的其他书面协议；
4.补充规定
四、其他
1.本合同正本两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力双方约定可根据需要确定合同副本的数量，双方约定（签字、鉴证、公证）后生效
2.乙方收到本装饰工程价款尾款，本合同即告终止业主（盖章）注册地址住地法定代表人委托代理人联系电话年一月—日承包方（盖章）注册地址住地法定代表人委托代理人联系电话年一月―日建筑工程施工合同4发包人（全称）承包人（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循公平竞争、自愿和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本补充合同，其他合同或协议书条款与本补充合同有冲突时，以本补充合同为准
一、工程名称、地点一#厂房、二#厂房；绍兴袍江工业区
二、工作内容施工图内土建及水电安装
三、承包方式包工包料所有分部分项工程不得分包及转包
四、工程约定
1、合同工期为历天具体开工日期以开工报告为准；
2、连续三天以上停水、停电，工期相应顺延；
3、本工程采用预应力管桩，由管桩造成对周围建筑物的.影响所产生的纠纷和经济损失由甲方负责与乙方无关
五、工程质量标准为合格如达不到合格标准，一切损失由承包人承担
六、安全生产及文明施工承包人应严格遵守安全生产管理条例和操作规程，精心组织工，确保安全生产，遵守绍兴市有关建设工程文明施工规范和规定在施工过程中出现的一切安全事故均有乙方承担，与甲方无涉
七、工程结算口径
1、厂房
一、厂房二按图纸要求施工一次性包干920万元,增加工程和场外工程执行20_版《浙江省建筑安装工程预算定额》不作下浮，决算材料价格按绍兴市建设工程造价管理处发布的当月信息价执行，无市信息的参照省信息价
2、增加工程和场外工程量按实结算；经监理工程师初审，并经建设单位管理人员签章确认的联系单、签证单作为结算依据
3、增加和场外工程结算审计事宜工程竣工，承包人提供完整结算资料并能积极配合
八、工程款支付
1、承包人进场三天内甲方支付乙方工程预付款100万元；
2、承包人基础施工完毕，支付合同造价（920万元作付款基数，下同）25%工程款；
3、二层主体施工完毕支付合同造价25%工程款；
4、主体结顶支付合同造价25%工程款；
5、工程款竣工验收合格并资料移交完毕后支付合同造价25%工程款；
6、增加工程和场外工程付款按实际工程量经甲、乙双方协商后再定
九、合同争议补充合同履行过程中产生争议时，约定向人民法院提起诉讼解决
十、工程保修保修期限按国家规定为土建、水电安装各二年，屋面五年，自竣工验收交付使用之日计算H、合同份数本合同正本一式二份，双方各执一份，经双方代表签字、盖章后生效甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）:法定代表人（签字）:年—月—日年—月—日建筑工程施工合同5发包人（全称）____________________承包人（全称）____________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同
一、工程概况工程名称工程地点工程内容工程立项批准文号资金来源自筹
二、工程承包范围
1、总承包范围____________________
2、以下工作内容不纳入总承包施工范围
1、绿化种植；
2、电力业主一户一表前的所有安装；
3、闭路、通讯等；
4、天然气管道安装接入红线以内的干管；5场区内市政主水管至业主一户一表止的所有管道及安装;
6、场区内生化池后的市政排水主管；
三、合同工期
1、开工日期以发包人批准的开工日期为准
2、竣工日期从发包人批准的开工之日起第个日历天本工程竣工验收合格日期
3、合同工期总日历天数天
四、质量标准工程质量标准合格
五、合同价款金额大写暂定万元正最终以发包人、承包人双方审定的结算价为准；¥暂定元最终以发包人、承包人双方审定的结算价为准；
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、发包人、承包人双方的补充协议双方有关工程的治商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项
十、合同生效合同订立时间_________________合同订立地点重庆市本合同生效约定在本合同从签订之日起乙方负责
9、质保期（一年）此工程质保期年年—月―日均由乙方负责
10、本合同经双方验收合格，签字后生效，并结清全部款项，随之本合同自行失效n、本合同一式两份，甲、乙双方各一份甲方（公章）乙方（公章）年—月—0年—月—日建筑工程施工合同2甲方―乙方第1条、承包范围、方式、工期、质量、价款
1.
1、承包范围旧房拆除，新房重建
1.
2、承包方式包工包料
1.
3、建设工期本工程自20—年3月28日开工，于20—年5月28日竣工
1.
4、工程质量参照国家房屋质量有关要求
1.
5、合同价款（人民币大写）叁佰叁拾元每平方米，根据建筑施工完成后实际面积结算贰个月内，如发包方无法完成规划方案报建和基础土石方工程，导致本合同无法履行，双方协商解除本合同，双方均不承担违约责任本合同经双方签字并加盖公章后生效发包人（公章）承包人___________________（公章）住所住所法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人传真传真开户银行:开户银行:帐号帐号邮政编码:邮政编码:日期日期；建筑工程施工合同6委托方（甲方）身份证号承接方（乙方）身份证号甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守第一条工程概况1工程地址2施工内容3委托方式_O5工程开工日期年月日06工程竣工日期年月日O工程总天数天第二条工程价款工程价款（金额大写）元第三条保修期保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为个月第四条违约责任lo合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿2在保修期内乙方应保证在甲方电话或书面通知其维修起24小时内上门服务，如有违约应按合同总金额%支付违约金第五条争议解决lo本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决2当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可O以按照本合同约定向武昌区人民法院提起诉讼第六条合同生效lo本合同双方盖章，签字后生效2o本合同甲乙双方各执份甲方（签字/盖章）:乙方（签字/盖章）:年月日建筑工程施工合同7发包人（全称）承包人（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程施工事项协商一致，订立本合同
一、工程概况工程名称工程地点工程内容工程立项批准文号资金来源
二、工程承包范围承包范围
三、合同工期开工日期竣工日期合同工期总日历天数天
四、质量标准—2—工程质量标准合格
五、合同价款金额（大写）元（人民币）（小写）元（人民币）
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括
1、本合同协议书
2、本合同专用条款
3、本合同通用条款
4、中标通知书
5、招标文件及答疑澄清
6、投标文件
7、工程建设标准、规范及有关技术文件
8、图纸
9、工程量清单
10、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项
十、合同生效本合同双方约定签字盖章后生效本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力甲方乙方年月日建筑工程施工合同8甲方乙方（以下简称甲方）现委托（以下简称乙方）承担工程经甲、乙双方充分协商，签订合同如下
一、工程概况
1.工程名称
2.工程地址
3.工程概况
二、甲乙双方的责任和义务
1.甲方负责提供本工程施工人员的施工场地、楼层施工用电和用水;并提供施工现场专用的有安全防盗措施的仓库，以保证乙方能顺利如期完成工程工期并承担以下义务•按时对工程、施工及工程进度实施监控和验收•按时支付工程进度款
2.乙方应按合同规定的时间及时提供工程所需的设备材料，并保证材料的质量；乙方应在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作•场地的管道安放及布线•设备的安装调试
三、工程时间和进度
1、合同签订后，乙方开始对现场进行布线施工和测试线路,完成后通知技术人员入场
2、工程中甲方对信息点进行增减，则由甲方向乙方出具工程联系单，
3、在实际施工过程中，根据具体情况，甲乙双方应友好协商解决
四、工程及工程量的.变更
1、由于甲方原因，对工程中提出的修改项目，甲方必须向乙方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项如甲方不出具工程联系单，乙方有权利要求甲方按照原设计方案施工
2、由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等原因对工程中提出的修改项目，必须向甲方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项如乙方不出具工程联系单，甲方有权利要求乙方按照原设计方案施工
五、工程验收
1.米用完工总验收的方式
2.工程验收标准监控图象清晰，符合国家规范要求，终端合格率为100%
3、双方人员进行验收，由双方人员签字，验收合格报告作为付款依据
4、工程完工，乙方应根据实际布线、信息点位置出具详细的竣工图纸
六、系统保证及工程维护乙方提供质量保证在工程验收合格后年内，因设备自身质量问题发生故障，由乙方更换如甲方在使用过程中因使用或管理不当造成设备损坏，乙方有偿提供设备配件
七、合同金额监控设备及安装调试费用总金额为元（人民币万元整）
八、支付条款
1.本合同签定后，甲方向乙方支付合同总金额的%的工程进度款
2.系统完工后，甲方向乙方支付合同总金额的％的工程进度款
3.系统完工并由甲方验收完毕后，甲方向乙方付清其余％的款项
4.合同执行过程中工程量的增减，则根据工程联系单，对材料和工作量的增减进行核算，其增减的费用按第八项支付条款决算
九、售后服务乙方提供年维护，年后按成本收取维护费用，响应时间24小时
十、人力不可抗拒因素如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒因素，导致工期延误，则工期顺延在工程无法完成的情况下，由甲乙双方另行商定解决方法
十一、违约责任
1.甲、乙双方若一方发生违约情况，则违约方应按国家经济合同法有关条款对另一方进行赔偿
2.除人力不可抗拒因素外，若甲、乙双方中一方废除合同，需向另一方支付工程总金额％的违约金
3.如甲方未能按照合同条
十二、解决合同争议的方式本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决如协商不能解决，可向当地人民法院提出诉讼
十三、合同生效及其它
1.本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效（传真件有效）
2.本合同所属的附件与本合同具有同等效力〈附设备清单〉
3.本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商签定，盖章之日起生效，属合同的组成部分
4.本合若有未尽事宜，双方友好协商解决甲、乙双方同意上述条款，并签字确认如下甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年—月—日年—月—日建筑工程施工合同9甲方（以下简称甲方）乙方（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将倒班楼、办公楼、生产车间、冷库的基建及附属工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守
一、工程名称地点
二、承包方式包工包料
三、工程承包内容________________________________________
四、合同价款:___________________________________________
五、付款方式第2条、甲方工作
2.
1、开工前10天，向乙方进行现场交底，全部腾空房屋，清除影响施工的障碍物；向乙方提供施工所需的水，电，气及电讯等设备，并说明使用注意事项；办理施工所涉及的各种申请，批件等手续.
2.
2、指派］—］为甲方驻工地代表，负责合同履行.对工程质量，进度进行检查.
2.
3、协调有关部门做好现场保卫，消防，垃圾处理等工作，并承担相应费用.第3条、乙方工作
3.
1、参加甲方组织的现场交底，拟定施工方案和进度计划［附件一］，交甲方审定.
3.
2、指派［—］为乙方驻工地代表，负责合同履行.按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜.
3.
3、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定；严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录；参加竣工验收，编制工程结算.
3.
4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线，古树名木不受损坏.
六、总工期要求
七、甲方责任
1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件
2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经损失
八、乙方责任
1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求
2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款
九、工程质量、安全及保修
1.乙方应按照甲方要求精心施工，工程质量符合验收标准
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责甲方不承担任何责任
3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量（按国家建筑标准）负责保修三年
十、争议及解决办法未尽事宜，甲乙双方协商解决和解、调解不成的、，按以下方式解决争议第一种解决方式双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；第二种解决方式向有管辖权的人民法院起诉
十一、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，双方签字盖章后生效甲方乙方年月日建筑工程施工合同10甲方________乙方________根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款
一、劳务合同期限第一条、本合同劳务期限年月日至年月日
二、工作内容第二条、甲方同意根据乙方工作需要，派遣人员名担任___________工作第三条、甲方所派遣人员应遵守乙方依法制定的规章制度，服从乙方管理
三、劳务保护和劳务条件第四条、乙方负责对甲方进行职业道德、业务技术、劳务安全、劳务纪律和甲方规章制度的教育第五条、乙方承担甲方派遣人员（本市外）入店车费，负责工作期间住宿
四、劳务报酬第六条、乙方每月日以人民币形式支付甲方所派遣人员工资月元第七条、有下列情形之一的，甲乙双方应变更劳务合同并及时办变更合同手续
1、甲乙双方协商一致的；
2、立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的
五、当事人约定的其他内容第八条、乙方同意付甲方准备金（月总工资的20%）元，准备金由乙方提供派遣计划的同时交付，准备金计入首月工资内第九条、甲方所派遣人员有下列情形之一，乙方可以解除本合同:
1、在试用期间被证明不符合录用条件的；
2、严重违反劳务纪律和规章制度的；
3、严重失职、营私舞弊，对乙方利益造成重大损害的；
4、被依法追究刑事责任的第十条、双方解除合同应提前30天通知对方、双方当事人在合同期满30日内可向对方续订合同
六、违约责任第十一条、甲乙双方必须严格履行劳务合同，除遇有特殊情况，经双方协商一致不能履行劳务合同的有关内容外，任何一方违反合同给对方造成经济损失的，应根据其后果和责任大小，给对方赔偿经济损失赔偿金额按有关规定或实际情况确定
七、劳务争议处理及其它第十二条、双方因履行本合同发生争议，当事人应当自劳务争议发生之日起，60日内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁当事人一方也可以直接向—劳动争议仲裁委员会申请仲裁第十三条、本合同未尽事宜或与今后国家、市人民政府有关规定相悖的，按有关规定执行第十四条、本合同一式份，甲乙双方各执一份甲方________乙方________代表人（签字）代表人（签字）身份证号码身份证号码年月日年月日建筑工程施工合同11发包人（全称）________________________________承包人（全称）________________________________发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致,对（工程全称）签定施工合同第一条工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目具体保修的内容，双方约定如下第二条质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为年；
3.装修工程为年；
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；
5.供热与供冷系统为个采暖期、供冷期;
6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为__________________年；
7.其他项目保修期限约定如下质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算第三条质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理
2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修
4.质量保修完成后，由发包人组织验收第四条保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担第五条其他双方约定的其他工程质量保修事项程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满发包人（公章）承包人（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）:年月日年月日建筑工程施工合同12发包方（以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）为了确保—，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他/有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程组织施工事项协商一致,特订立本协议
一、工程名称
二、工程地点
三、工程施工范围及技术要求
四、工程造价本工程预算价为一万元
五、承包方式包工包料
六、结算方式本工程结算时委托有资质的中介机构结算审核下浮率为工程量按实计算根据施工图纸及现场实际发生工程量计算，信息价、劳保费用、定额套用及取费标准等按本工程预算标准执行
七、付款方式工程竣工验收合格并经审核决算后支付工程决算审核总造价的.90%,余款10%作为保修金，待保修期满后一个月内付清
八、工程工期工期总日历天数为—天，自一年—月—日至年月日因雨季和甲方原因造成工期延误，由乙方书面申请经甲方确认后，工期可予以相应顺延若乙方未按约定的日期完工，超过5天后，每延期一天扣工程款300元
九、施工要求
1、乙方必须严格按照甲方技术要求及核定的工程数量进行施工，按时保质保量完成，工程质量标准须达到合格以上
2、乙方应自觉提高安全生产意识，做好现场安全防护措施,确保施工安全，施工过程中一切安全责任及措施费用概由乙方负责
十、其它事项
1、乙方必须具备相应的施工资质，经甲方认定后方可签订施工协议
2、乙方必须协调解决本工程施工中的纠纷和相关事宜
3、本工程完成后，由乙方书面申请报甲方审批后方可进行验收
4、验收时，若乙方未按图纸施工，乙方须在15日内整改到位，否则甲方不予支付工程款
5、本工程质量保修期为一个月，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期间发生质量问题一切保修费用由乙方承担在甲方书面通知3日内，乙方未进场修复，视为自动放弃保修金，由甲方委托它方维修
十一、本协议共股壹份、办公室存档壹份，乙方执壹份，自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）乙方（盖章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）签订日期建筑工程施工合同13发包人（甲方）________________________地址____________________________________法定代表人______________________________联系电话________________________________承包人（乙方）________________________身份证号________________________________联系电话________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项订立本合同第1条甲方将位于市内，所建筑的厂房发包给乙方做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系.
3.
5、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护.第4条、关于工期的约定
4.
1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用.
4.
2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延.
4.
3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期,工期不顺延.
4.
4、因设计变更或非乙方原因造成的停电，停水，停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延.第5条、关于工程质量及验收的约定
5.
1、本工程以施工图纸，作法说明和《建筑装饰工程施工及验收规范》，《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准.
5.
2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准.甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用.承包范围市厂房地面工程施工，包括窗台以下内外抹灰及厂房散水乙方必须严格按施工要求施工乙方对安全及文明施工实行全面承担，包工包料，乙方为安全施工、文明施工第一责任人第2条开工日期年月0,竣工日期年月日O第3条合同价款甲方按乙方所做工程量施工量标准合计总价款万元与乙方结算工程款，乙方承包单价一次包定如有个别因素发生最终按乙方实际完成工程量据实结算工程款第4条甲方开工前提供具备开工条件的施工场地，需要与有关部门联系和协调的工作由甲方负责如甲方开工后有不具备材料其他工种所造成的停工甲方按工程总造价款2%每天作乙方赔偿第5条乙方在开工过程中，严格按国家和地方有关规定及甲方要求执行，而如发生安全责任事故对第三人人身财产损害，由此所造成的.全部损失、赔偿费用均由乙方承担施工所需要的机械设备、工具和油料、机油等消耗品均由乙方提供上述机械费、油料费用均已包括承包单价之内，甲方附付合同约定的工程款之外不承担任何费用第7条工程款支付（两次性支付）71第一次付款年月日前，付给人工O费万元第二次付款年月日前，甲方一次性支付全部工程款（以收据为凭）72若甲方到期未给付工程款，承担违约责任，违约金为万元O第8条本合同正本两份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份自双方在合同上签字或盖章之日起生效甲方________________________乙方___________________________法人代表____________________责任人_________________________年月0年月H建筑工程施工合同14甲方_______乙方_______依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和及有关法律顾问、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工一事协商一致，订立本合同第一条工程概况工程名称管道供气项目工程地点市街工程范围和内容气化站个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容工程造价为元整第二条工程期限合同工期依据国家颁布的工期定额，商定本合同工程开工、竣工日期双方约定自年月日至年月日竣工第三条材料供应、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应
二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准第四条工程结算方式
一、甲、乙双方正式签约后，甲方需在日之内支付工程造价总额的%给乙方如甲方未按合同付款,则工期自然推后
二、当乙方收到甲方预付款后，日内正式进入安装工地
三、当竣工后，甲方需在日将其余的%支付给乙方，余下%款项在工程使用后个月内一次付清工程若有未曾预见项目或变更，工程造价结算则按实际计算并一次付清
四、支付方式采用银行转帐、汇票或现金的形式支付第五条工程验收
一、乙方在工程竣工后，由乙方负责整个工程系统的检测调试，试用期为天，并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收
二、工程交付使用后，甲方正常使用天,视甲方验收认可第六条保修维护乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作，保修期限依据国务院令第279号《建设工程管理条例》的有关规定执行即二年内设备、材料非人为损坏的维护，乙方提供无偿服务；二年后为有偿务第七条组成合同的文件组成本合同的文件包括图纸、工程材料表、预算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分第八条甲方的承诺与保证
一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；
二、其有权进行本合同规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同；
三、其保证做好本工程的三通一平工作，保证水源、电源通到施工现场双方商定地点的总表，并承担施工引起的水、电费用;
四、本合同自签订之日起对其构成有约束力的义务第九条乙方的承诺与保证
一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；
二、其有权进行本合同规定的交易，并已采取所有必要的公司和法律行为授权签订和履行本合同;
三、保证在施工过程中，本着安全的宗旨，如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故，乙方承担一切费用及责任；
四、承诺按合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任；
五、本合同自签订之日起对其构成有约束力的义务第十条违约责任
一、甲方须按期支付各款项若超过期限，甲方须支付%的违约金并且乙方有权进行终止系统操作
二、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的，须赔偿甲方已付款项一倍的罚款
三、因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失第十一条保密一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外第十二条补充与变更本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力第十三条不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明第十四条争议的解决本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼第十五条优先权为便于本工程竣工后的维护保养，本工程竣工后乙方将成为优先考虑的供气商第十六条其它
一、本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效
二、合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力甲方乙方法定代表人法定代表人年月日年月_________日签订地点签订地点建筑工程施工合同15甲方中国―公司分公司，乙方:甲、乙双方本着“互利互惠、共同发展”的原则，共同开展行业市场，就（包括手机、笔记本d）业务系统，乙方通过合作利用甲方的通信网络为乙方用户提供技术服务的相关事宜达成如下协议
一、合作内容
1、甲方根据公司总体运营思路制定终端销售政策，乙方负责“”专用终端的引进和销售
2、乙方通过对甲方进行业务分成的方式来收回投入成本
二、甲方权利及义务
（一）甲方的权利
1、根据行业市场的发展需要，甲方有权与乙方共同选定专用终端型号；
2、甲方对订购终端制定销售政策；
3、甲方有监督乙方完善售后服务体系的权利，包括
（1）提供终端备机；
（2）在区至少设有一个售后服务站；
（3）要求制定详尽的售后服务流程，严格按照产品相关三包规定处理终端售后问题；
（4）如经售后服务维修站确认为手机故障并在可提供换机服务时间范围内的，乙方必须为用户提供换机服务
4、甲方有权要求乙方完善其终端进销体系，包括
（1）车辆要求自有货车至少辆，送货人员至少人；
（2）终端管理要有完备的终端进、销、存管理体系及管理制度，并配备相应岗位负责人员；
（3）财务管理具有完善的财务核算体系及管理制度，配备相应财务人员；
（4）业务联系人员配备相关业务联系人员，用于发展用户、日常业务交涉、货物供应联系、市场销售监控等；
5、对于乙方自行订购的非电信公司集采终端，甲方有权要求出示厂家直供证明，否则不予扫串
（二）甲方的义务
1、对于乙方扫串号终端，甲方根据cda移动业务社会化运营总体思路，有义务制定符合市场发展的终端销售政策；
2、对经甲、乙双方共同协商后订购的移动终端，甲方有义务申请将终端串号录入系统；
3、根据市场发展需要，在终端型号上，甲方有指导乙方进行采购的义务；
4、在乙方完备售后服务及终端进行销体系过程中，甲方有义务提供部分指导意见协助实施；
5、各盟市电信终端公司超期未给予乙方结算，甲方有义务协助乙方向各盟市电信终端公司催缴终端补贴款；
三、乙方的权利及义务
（一）乙方的权利
1、乙方根据市场发展需要，有自行上报进货终端型号的权利;
2、乙方订购终端过程中，在满足入围条件前提下，对订货终端型号有选择的权利；
3、对于甲、乙双方共同协商确定后进货的终端，乙方有权利要求甲方将终端串号录入系统且制定相关销售政策；
4、对于通过自身能力渗透末端销售渠道，甲方不做具体规定,乙方有权利选择渗透目标；
5、乙方在完备售后服务及终端进销体系过程中，在符合电信公司相关要求的前提下，有权利提出个性化建设方案；
6、乙方有权利要求甲方协助乙方向个盟市电信终端公司催缴终端补贴款，知道乙方收到相应款项后为止
5.
3、甲，乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续.甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认.若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验.若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延.
5.
4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延.
5.
5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知10日内组织验收，并办理验收，移交手续.如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期.但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用.第6条、关于工程价款及结算的约定
6.
1、本合同生效后，甲方分六次按下列方式支付工程款，尾款于竣工结算后二个月内根据实际情形结算.本合同签署生效乙方派员进驻工程建设场所后3日内，甲方支付总计工程款的30%,计人民币［—］元；第一层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的15%,计人民币元；第二层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的.15%,计人民币［］元；
（二）乙方的义务
1、根据市场发展情况，针对甲方提出的终端订购需求，乙方有义务部分或全数订购；
2、乙方有按甲方要求完善自身售后服务及终端进销体系的义务；
3、甲方根据市场发展实际情况，对天翼终端市场进行宏观调控过程中，乙方有义务按照甲方要求经营天翼终端业务；
4、终端进货，出货及销售过程中，乙方有按照甲方要求进行规范操作的义务
四、资费标准
1、短信费元条（按条）；
2、功能费元月（自治区内不限流量费，区外流量费和超出部分按照标准资费收取）；
3、d上网业务包月资费套餐元月人，区内不限流量，外流量按元分钟计算；
4、如开通其他业务，按现行资费标准收取
五、分成方式
1、乙方于甲方通过合作分成的方式来收回投入的成本；
2、在功能、短信等费用上进行分成
3、分成比例为甲方占50%,乙方占50%
六、结算周期
1、甲方要严格按照合同约定的时间及时给予结算；
2、每月—日前提供上个月的业务出账单，双方进行对账;
3、账单核对无误后，—日乙方开出与账单等额的发票送至甲方处；
4、甲方依据乙方开具的发票在每月2—日前将上月结算款汇至乙方结算账户
七、乙方结算账户公司名称公司地址邮编开户行名称账号________________
八、违约责任
1、因为不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或者不能完全履行本协项下有关义务时，可视情形部分或全部免除承担违约责任但遇有不可抗力的一方或双方应与不可抗力发生或清除后—日内将情况告知对方，并提供有关单位的证明文件在不可抗力影响消除后，一方或双反应继续履行合同、如不可抗力事件影响超过三个月以上时，双方应重新协商合同的履行问题；
2、因不可抗力事件影响协议履行是，则延长履行协议的期限，这一期限相当于不可抗力影响的时间；
3、因不可抗力时间导致的费用由双方自行承担
九、争议的解决对于因为本协议履行而发生的争执，甲乙双方可协商解决，协议不成的，由呼和浩特仲裁委员会依据规则仲裁仲裁判决是终局的，对双方均有约束力
十、合同期限本协议自双方代表签字盖章之日起生效，合同有效期限为年合同到期后，如双方无反对意见，有效期自动顺延；如任何一方有反对意见，在本协议到期后前一个月书面通知对方，以反对意见书面送达为标志，则本协议到期自动终止或重新谈判签订新协议
一、保密甲乙双方决定就该协议相关内容保密性采用如下防范措施
1、甲乙双方对合作内容及协议条款严格保密，不得给甲方其他竞争者透露；
2、如发现因甲方或乙方过失造成协议内容或约定条款泄密的,由责任方采取相应措施承担责任，并承担相应损失
二、协议的生效、变更、终止
1、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力，经双方代表签字并盖章后生效
2、在本协议有效期内，双方可以通过友好协商，对本协议相关条款进行变更或者解除本协议任何一方欲变更或者解除本协议，应提前日向另一方面提交书面说明单方面解除协议的一方，应对另一方因此遭受的损失承担全部赔偿责任
3、如果甲方不能按时付款，每逾期一天，甲方须向乙方支付应付未付金额的千分之三的违约金
4、协议中其它未尽事宜由双方友好协商解决
三、合同的生效本合同由各方授权代表签署后即生效，签署如下甲方中国—公司分公司法定代表人（或授权代表）签字盖章______________签约日期______________乙方______________法定代表人（或授权代表）签字盖章_______签约日期第三层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的15%,计人民币［—］元；全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的15%,计人民币［—元；全部工程完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程款的10%,实际面积的差价与此同时结算.
6.
2、工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方.甲方自接到上述资料—10天内审查完毕.第7条、关于材料供应的约定
7.
1、本工程乙方负责采购供应的材料［附件二］，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场.
7.
2、凡由乙方采购的材料，设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用.若已使用，对工程造成的损失由乙方负责.第8条、有关安全生产和防火的约定
8.
1、乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范.
8.
2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》，《建筑安装工人安全操作规程》，《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规,规范.
8.
3、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失.第9条、奖励和违约责任
1.
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失.每停工或窝工一天，甲方支付乙方100元.
9.
2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方100元违约金.
9.
1、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具，陈设和工程成品，如造成损失,应照价赔偿.第10条、争议或纠纷处理
10.E本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解.
10.
1、当事人不愿通过协商，调解解决或者协商，调解不成时,双方同意由工程施工所在地人民法院裁判.第11条、附则
11.
1、本合同正本两份，双方各执一份.
11.
2、本合同履行完成后自动终止.甲方—乙方日期日期附件一施工图纸或作法说明附件二乙方提供材料及施工质量要求
1、水泥，使用黄石华新水泥，梁柱现浇使用—号，墙，地粉砌使用一号；
2、水泥与黄沙的比例在梁柱现浇中不得少于—；在墙，地粉砌中不得少于—;
3、内外墙粉砌厚度不得少于—MM；地坪厚度不得少于—MM；
3、钢筋，梁柱中使用直径不得小于18MM,阳台牛腿中使用直径不得小于22MM；
4、任何墙壁厚度不得小于240MM；
5、其他约定:建筑工程施工合同3甲方（业主）乙方（承包方）依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它有关法律、法规的规定，遵循公平、诚实信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致，订立本合同
一、工程概况装饰工程施工地点施工内容:承包方式合同总工期天，自年月日开工至年月日竣工合同总价款（金额大写）:其中人工费元，材料费元（见附表一）
二、双方工作
1.甲方工作
1.1开工前，向乙方提供装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场交底—空房屋，清除影响施工的障碍物对只能部分—空的房屋中所滞留的家具、陈一等采取保护措施，并经乙方书面确认
1.2办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间
1.3向乙方提供施工需用的水、电、气等设备，并说明使用注意事项协调做好垃圾清理等工作，并承担相应费用
2.乙方工作
2.1按照甲方的意图和要求，向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底，交甲方进行书面认定
2.2乙方指派（姓名）为乙方驻现场代表，负责合同履行按要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜
2.3未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
