装修最简单合同范本（3篇）

装修最简单合同范本（3篇）装修最简单合同范本（通用3篇）装修最简单合同范本篇1发包方（简称甲方）____________________________承包方（简称乙方）____________________________第一条工程概况

1.装潢施工地点O

2.住房结构砖混结构；房型房厅套，建筑面积约平方米

3.承包方式o

4.装饰施工内容甲方住房的水电改造工程，墙体改造，墙体拆除，墙面及地面拆除，地砖、瓷砖铺贴，吊顶安装，门窗拆除，包水管，顶面、墙面涂料，厨具、洁具、灯具安装，隔断制作，搬运工程等其他装修工程中应包含的所有工程（关于采购及搬运工程的补充约定甲方所有采购都由乙方协助完成，甲方在采购过程中，承诺在免费的前提下尽力要求装修材料供应商将装修材料送货至甲方房屋内但如遇材料供应商坚持只负责送货到甲方住宅楼下或者不予送货的情况，则乙方负责将该等装修材料搬运到房屋内或者乙方负责将货物运送至施工现场）甲方发出进场通知后，天内乙方必须安排工人进场施工，有效工期为天在施工过程中如遇以下任何一种情况，工期顺延

1、遇到不可抗拒的灾害或事故

2、甲方要求变更设计图纸，工程内容或增加项目第六条工程款支付甲方在乙方将工程材料送至现场时应付乙方材料款的（按送货单）乙方工程分四次工程量（第一遍腻子粉，第二遍腻子粉，第一遍墙漆，第二遍墙漆），甲方应在乙方每完成一次工程量付工程进度款万元整工程竣工验收合格，剩余工程款一次性付清第七条甲方、乙方责任范围

一、甲方责任

1、甲方提供用水、用电和工人住宿位置，甲方承担此费用

2、按第六条支付乙方进度款

3、负责提供施工相关的资料

4、甲方派为工地现场代表，帮助乙方解决应由甲方负责的问题，与乙方协商解决施工中出现的问题，及时办理乙方送达的关于工程进度现场签证工作

5、负责组织工程的竣工验收

二、乙方责任

1、严格按甲方确定的施工图及说明进行施工，保证质量，按时完工并交付使用

2、乙方要派为工地现场代表，负责行使乙方的权力和义务

3、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理

4、做好文明施工，工完场清工作第八条违约责任及争议解决办法

1、乙方按合同规定的质量标准进行施工，如属乙方责任所发生施工质量问题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担

2、合同履行过程中如果发生争议，双方协商解决，如果无法达成协议，提交有关仲裁机构或向法院起诉解决第九条其他事项

1、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力

2、本合同壹式叁份，甲方执壹份，乙方执贰份，经双方签字盖章生效，至工程价款全部结清后自动失效

3、合同签订地点甲方乙方甲方代表乙方代表电话电话地址地址年月日年月日装修最简单合同范本篇3甲方________________乙方________________

1、工程主体1施工地点名称这是合同的执行主体2甲乙双方名称这是合同的执行对象

2、工程项目包括序号、项目名称、规格、计量单位、数量、单价、计价、合计、备注主要用于注明一些特殊的工艺做法等，这部分多数按附件形式写进程预算报价表中

3、工程工期包括工期为多少天、延期的违约金等

4、付款方式对款项支付手法的规定

5、工程责任对于工程施工过程中的各种质量和安全责任作出规定

6、双方签章包括双方代表人签名和日期；作为公司一方，还应有公司章甲方乙方年月日年月日

5.总价款元（包括屋内垃圾清理费和材料搬运费），乙方已拿走甲方的冰箱及暖气片价值元，抵工程款元整，剩余工程款元大写（人民币整以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后确定，该总价款包含所有乙方承担的装修工程中涉及的人工

6.工期自年月日开工，至年月日竣工，工期约天另，如双方经过协商，对工期的延长达成一致意见，则按达成的统一意见执行第二条关于乙方职责的约定

1.乙方（即）在装修期间承担施工工程队负责人的职责，对本次装修工程的‘质量和工期负责乙方全面承担联络甲方，提供材料需求，现场管理装修施工质量和施工人员等职责如在施工过程中，产生质量问题和各类应由施工工程队承担的对甲方造成的损失，甲方只针对乙方（即）提出赔偿

2.乙方在装修过程中，需保证全程在现场进行施工和管理（陪同甲方进行材料选购除外如遇特殊情况，需与甲方协商并且获得认可）

3.乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义，可以要求乙方无条件更换第三条关于材料供应的约定

1.全部工程用装修材料均由甲方提供，装修施工设备、工具由乙方提供

2.甲方负责采购供应的材料，应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方必须协助甲方办理验收手续如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担甲方供应的材料抵现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责保管并组织施工，由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔偿

3.乙方必须负责进行材料的搬运上楼工作瓷砖除外

4.为了保证工程的正常进行，乙方必须至少提前一周书面向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单及协助甲方进行材料采购，以便甲方于周末采购材料甲方应按时提供乙方需要的材料由于甲方提供材料延误，造成的工期延误由甲方承担责任乙方同时必须提供大致精确+/-5-10%的所需材料的数量由于乙方材料估算错误过大而导致的材料重新购买或材料退回的交通费用将由乙方承担，或者由乙方负责运输退回供应商

5.甲方采购供应的装饰材料、设备，均应用于本协议规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方第四条关于工程质量及验收的约定

1.1工程执行db,该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；

15.4由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的%支付违约金

15.5由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理，工期不予顺延；

15.6由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的%向甲方支付违约金

15.7甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并担责任

15.8乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担责任第十六条合同的变更和解除

16.1合同经双方签字（在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证）生效后，双方必须严格遵守任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款%支付违约金，并办理终止合同手续

16.2施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除第十七条垃圾清运因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，甲方负责支付垃圾清运费用（人民币）元（此费用不在工程价款内）第十八条声明及保证甲方

18.1甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同

18.2甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效

18.3在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为

18.4甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人本合同生效后即对合同双方具有法律约束力乙方

18.1乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同

18.2乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效

18.3在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为

18.4乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人本合同生效后即对合同双方具有法律约束力第十九条保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外保密期限为年一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失第二十条不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害行为等如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行第二H—条通知

21.1根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用（书信、传真、电报、当面送交等方式）传递以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式

21.2各方通讯地址如下o

21.3一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任第二十二条争议的处理

22.1本合同受国法律管辖并按其进行解释

22.2本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决1提交仲裁委员会仲裁；2依法向人民法院起诉第二十三条解释本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释第二十四条补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力第二十五条合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效有效期为年，自年月日至年月日本合同正本一式份，双方各执份，具有同等法律效力；合同副本份，送留存一份甲方（盖章）乙方（盖章）年月日年月日装修最简单合同范本篇2甲方______乙方______甲方将工程发包给乙方施工，为了明确双方责任、保证施工顺利进行，经双方充分协商，特签订本合同，双方共同遵守执行第一条工程名称第二条工程地点第三条工程内容第四条工程造价及结算方式

1、本工程平涂面积m2,单价为元/m2（此单价不含税金、配合费）

2、工程总造价为,以现金结算，乙方包工包料，完工后按实际完成工程量（门窗不除空、不除踢脚线）计算，并结合签证按实际结算第五条合同工期。