建设工程合同15篇

建设工程合同（篇）15建设工程合同1甲方乙方经营者姓名身份证号码经营场所兹有的车棚非机动车辆充电电路安装工程由乙方经营部施工，为确保工程安全、质量及工程进度，认真执行业主合同，甲乙双方共同协商达成如下协议

一、承包内容

二、承包方式

三、工程工期20—年月日前完工

四、承包价格见附表

五、甲方工作

1、甲方负责施工现场的施工组织、安全培训、施工进度，巡视督导、验收等方面；

2、甲方负责工程测量，预结算，现场管理，业主及外部关系产经理、总工程师签字确认后，方可延长否则乙方工期每顺延一天，乙方自愿从已完成工程结算款中支付甲方违约金500元/天,累计计算

2、如乙方负责施工的工程质量验收不合格，乙方无条件返工，乙方自愿从已完成工程结算款中支付甲方违约金500元/天，累计计算

3、乙方不服从甲方现场的安全文明管理，每发生一次，罚款200元

九、本合同一式四份，甲方两份、乙方两份，经双方代表签字盖章后生效，合同职责履行完毕，本合同失效

十、合同纠纷及解决通过项目所在地法院诉讼解决甲方（公章）法定代表人（签字）年一月―日乙方（公章）法定代表人（签字）年—月一日建设工程合同4建设工程合同按照工程不同的性质、阶段、内容通常可作如下分类

一、按承包方式分类工程总承包合同、承包合同、专业分包合同、劳务分包合同工程总承包合同，又称为“交钥匙承包合同”，亦即发包人将建设工程的勘察、设计、施工等工程建设的全部任务一并发包给一个具备相应的总承包资质条件的承包人承包合同，是指总承包人就工程的勘察、设计、建筑安装任务分别于勘察人、设计人、施工人订立的勘察、设计、施工承包合同专业分包合同，是指施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑企业完成的合同.如单位工程中的地基、装饰、幕墙工程劳务分包合同，是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的合同

二、按工程实施的不同阶段和职能分类勘察合同、设计合同、施工合同、招投标代理合同、监理合同、工程咨询合同、物资采购合同、工程保险合同、工程担保合同等

三、按工程计价方式分类固定价合同、可调价合同、成本加酬金合同其中固定价合同可分为固定总价合同和固定单价合同；可调价合同可分为可调总价合同和可调单价合同

四、按施工内容（单位工程、分部分项工程）分类主体结构合同、地基与基础合同、设备安装合同、水电合同、装修合同、电梯合同、幕墙合同、弱电工程合同、锅炉合同、垃圾处理合同、室外道路合同、园林绿化合同等

五、按行业的不同分类建筑工程合同、市政工程合同、水利工程合同、公路工程合同、铁路工程合同、通讯工程合同、航空工程合同、港口工程合同等建设工程合同5甲方贵州—公司乙方六盘水—公司甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，经友好协商，根据《民法典》、《爆破安全管理规程》GB6722-

20.《爆破作业项目管理要求》和《民用爆炸物品安全管理条例》及辖区公安机关相关规定，甲、乙双方就位于花渔洞的“花渔区”工程爆破工程的经济责任管理达成以下协议

一、工程概况工程名称花渔—区工程工程地点工程内容布孔、钻孔、验孔、装药、填塞、防护、联络网、警戒、起爆、爆后检查、解除警戒（所有作业的施工机械、水电费及人工、材料费用）

二、工程单价和工程量:

1、工程单价含税费）

2、工程量以甲乙双方验收方量计算签字为准

三、工程计价与结算

1、

2、工程款工程量单价工程进度款的支付施工期间乙方应于每月最后一周的正常工作日内向甲方申报工程进度，甲方按乙方申报的进度在次月—日前支付实际完成工程量80%的进度款,施工中如甲方不按时支付乙方进度款，导致乙方无法正常施工的责任由甲方承担

3、工程计量及结算工程计量以双方实测数据为准，即工程计价款工程量单价；工程完工验收合格后15天内，完成工程结算及支付手续，逾期不支付的，按工程款10%收取滞纳金

四、工期要求本合同工期年—月—日至年—月—日

五、双方责权利甲方责权利

1、甲方向乙方提供准确的项目立项审批文件、用地审批手续、中标通知书、设计图纸、地勘资料、爆破区域周边重要设施情况，并保证相关资料真实性

2、甲方负责周边房屋现状调查（爆前调查资料甲乙双方各执一份），并协调四邻关系，因征地拆迁、堵工造成乙方窝工7个工作日以上经济损失的，由甲方承担，窝工7个工作日以内的费用乙方自行承担

3、甲方应按时按期支付乙方工程进度款和办理工程结算相关手续，因甲方未按合同规定执行工程进度款和工程结算的，按第三条相关规定执行

4、每次爆破作业前，甲方负责清理施工便道及场地，为乙方安全运送民爆物品爆破提供必要条件

5、

1、乙方责权利乙方必须按照所取得的《工程爆破设计施工资格证书》并按国家相应的法律、法规、标准和规程进行爆破施工，不包括甲方设计的地下管线、地面建筑、国家一二级文物、极重要设施、极精密贵重仪器设备及重要建（构）筑物等环境负责特殊要求的爆破作业如甲方要求乙方对甲方涉及对以上情况进行爆破作业，由此产生的各种费用由甲方负责支付，不在此单价范围内

2、乙方负责编制《爆破设计方案》《爆破施工方案》费用乙方负责，办理民用爆炸物品使用相关手续

3、乙方须遵守爆破工程建设安全生产有关管理规定，严格根据经审批后的《爆破设计方案》组织施工，由于爆破飞散物造成的一切经济损失和法律责任及施工过程中施工人员的一切安全事故责任由乙方自行负责

4、严谨违章作业、违章指挥、冒险施工，乙方服从甲方现场施工管理人员的正确指挥，对违章指挥，乙方有权拒绝施工，因甲方违章指挥造成的一切经济损失及法律责任由甲方承担

5、乙方爆破作业人员必须持证上岗，并严格按安全作业证规定的作业级别进行爆破作业

6、按照《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》和《爆破安全规程》GB6722-20及相规定，必须进行爆破安全评估和监理的爆破作业项目，由此产生的爆破安全评估和安全监理费用由乙方承担

7、乙方严格按照《爆破设计方案》《爆破施工方案》实施爆破，如有违反，所造成的一切经济损失和法律责任由乙方承担

8、

9、各单项工程施工的人员、设备进出场费用由乙方自理在合同执行过程中，如遇国家出台新法律、法规，本合同与新法律、法规有矛盾时，乙方有权修改本合同责权利，乙方按新法律法规规定执行

六、安全责任

1、甲乙双方必须严格执行《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》等国家、省、市有关规定，做好安全防护工作

2、乙方根据爆破区域实际条件及时优化爆破参数，科学管理精心施工，确保爆破震动控制在国家规范允许范围内

3、如发生重大爆破安全事故，乙方应按国家相关规定立即上报上级主管部门（同时通知甲方），并按政府有关部门规定处理,承担一切责任

七、违约责任除不可抗力的原因，任何一方不履行合同，均要承担违约责任

1、甲方不安合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任

2、如乙方原因不按期完工给甲方造成损失的，由乙方承担并赔偿甲方损失

八、工程停建或缓建的处理由于政策变化，不可抗力以及甲乙双方之外的原因导致工程停建或缓建，是合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作；按甲方要求将自由机械设备和人员撤出施工现场甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付工程价款和赔偿乙方相关损失

九、工程计量结算支付完成后，本合同自行失效

十、本合同一式肆份，甲乙双方各执两份甲方乙方法人（签字）法人（签字）建设工程合同

61、建设地点（略）区

2、工作目标（略）的利益

3、工作内容选取（略）（略）建设工程施工合同纠纷案提供专项法律服务

4、工期o

5、标段划分:本项目划分为采购个标段

一、比选申请人资格要求

1、比选申请人须具（略）执业许可证，执业许可证经年检合格；

2、（略）及委派律（略）政处罚；

3、在（略）市有（略）所，拥有健全的组织机构（略）管理制度；

4、主办律师执业年限一年（含）以上，具有较丰富的‘经验、较强的沟通能力

二、比选规则的获取

1、凡有意参加比选者，请于一日至一日，每日历天上午9时至时，下午时至时（（略）时间，下同）,在（略）市（略）区草市街号持相关证件及以上（证明、证书）购买比选文件

（1）购买人须是法定代表人和项目负责人本人持有效身份证明及单位介绍信；

（2）注册于中华人民共和国的企业法人营业执照副本；

（3）资质证书副本（若有）

2、比选文件每套售价一元，售后不退

3、比选人不提供邮购比选文件服务

三、参选文件的递交

1、比选文件递交截止时间（比选截止时间，下同）一日一时一分，地点为达华工程管理（集团）有限公司会议室（（略）市（略）区草市街号）

2、逾期送达的或者未送达指定地点的比选文件，比选人不予受理比选人（略）（略）联系地址（略）市（略）区海科路（略）大厦3号厅楼联系电话___________________比选代理机构达华工程管理（集团）有限公司地址（略）市（略）区草市街号电话传真建设工程合同7合伙人（以下简称甲方）性别年龄身份证号码合伙人身份证号码甲乙双方经平等协商，就合伙承包一致意见，共各方信守

一、合伙宗旨在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化，共享收益，共担风险

二、合伙经营项目和范围合伙项目以公司中标合同确认的道路建设项目内容和范围为准

三、合伙期限合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止

四、出资方式及比例甲乙双方现金出资，前期投标投资由甲方出资贰佰壹拾伍万元，该款中标退还后归甲方；以后施工时甲乙双方各出资50%,在双方商定出资日内到账，否则按日千分之三承担违约责任甲方派现金会计一名负责保管现金及现金账目，乙方派主管会计一名负责记账；会计的工资费用由甲乙双方共同承担的协调等工作；

3、甲方参与工程质量和施工进度的监督

六、乙方工作

1、严格遵守甲方制定的施工现场管理制度；

2、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程，如乙方违约，造成的损失由乙方负责；

3、乙方不得和业主争吵，有问题须及时向甲方反映，如出现质量问题必须按甲方要求的质量标准和期限整改乙方负责施工现场安全

4、严格按照甲方的要求管理工期，如因工期管理管理不善造成损失由乙方负责，所增加费用由乙方负担

5、文明施工，管理好工程材料，如材料管理不善造成丢失由乙方负责，施工过程中出现工伤事故由乙方负责；

6、保护好已完工程成品，以及其它工种的劳动成果如有损坏照价赔偿

7、保证施工现场的整洁，施工现场做到一日一清，施工中产生的垃圾、土渣一律装袋存放在指定地点，材料、工具按指定位置整齐排放，工程完工后负责清扫施工现场；

8、乙方自行办理所带施工人员的公安检查等一切手续，出现

五、盈余分配及债务承担

1、盈余分配盈余以甲乙双方出资为依据，按比例分配

2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的.约定的出资为依据，按比例承担

六、退伙合伙期间原则上不得退伙；如遇到特殊原因确需退伙的，应经两方协商同意；

七、项目日常管理

1、甲方作为项目部负责人，负责项目的全面管理工作；乙方负责项目公关、催收工程款及当地社会关系协调并参与项目日常管理甲乙双方聘请总工程师，负责工程的技术工作；

2、每月日、曰为双方商定的结账日，由双方和会计共同下账，所有的支出均需两方签字后方能下账当月支出需当月下账，超过两个月不下账的支出个人自负

3、重大支出和重大合伙事项应由甲乙双方事先共同决定，双方电话决定的应在最近的下账日补签书面决议

八、合伙期满合伙期满，甲乙双方按合伙协议进行结算，盈、亏均按比例进行分配、承担；一方分配的应收款另一方有协助收回的义务

九、违约责任

1、未经合伙人同意而擅自退伙，给合伙造成损失的应进行赔偿造成的损失无法计算的，按承接工程总价的15%计算损失

2、合伙人一方违反本协议其它约定，给另一方造成损失的,应承担赔偿责任

十、其他合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决如协商不成可向郑州仲裁委员会提请仲裁合伙人（甲方）年—月—日合伙人（乙方）年—月一日建设工程合同8甲方（发包方）乙方（承包方）甲方将原仙苑宾馆3号楼北边场地土方平整工程，承包给乙方进行土方平整施工为确保工程施工质量、施工进度、按时完成任务，明确双方责任和权益，依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及有关法律、法规的规定，遵循公平、公正、诚信的原则，经双方友好协商，对该工程达成如下协议，供双方共同遵守执行

一、工程概况该工程位于原仙苑宾馆北面，电排河西面，总面积亩，折计16650平方米

二、工程价格

1、填土方按元/立方米，总价约10万元

三、双方权利和义务

1、甲方应协调好工程周边的施工环境，确保乙方正常施工,帮助乙方维护好施工秩序，保护乙方的合法权益；

2、乙方必须按时开工，并严格按照甲方提供的土方平整图纸进行施工

四、工程工期乙方应确保在有效天气天内完工，拖延一天罚款3000元因甲方原因造成误工的除外

五、付款方式

1、合同签字时，乙方交纳工程保证金万元；

2、乙方工程完工后，经验收合格，工程量合对准确后保证金全部返还，工程款付清（注付款时要出具建安发票）

六、违约责任因乙方工作不力，造成工程延期10天以上，赔偿甲方损失甲方不于退还保证金

七、未尽事宜，双方共同协商解决协商后达成的补充协议具有本合同同等的法律效力

八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份甲方签章乙方签字代表人时间建设工程合同9发包方承包方甲方经相关部门批准，在建盖砖混结构房屋层，约平方米现经甲乙双方平等、自愿协商，达成如下承揽施工协议供双方共同遵守

一、工程包工不包料乙方自带全部建筑施工工具，自行进行建筑施工，乙方完成全部工程施工并清除室内全部建筑垃圾，甲方按建筑每层人民币元/平方米支付工时费，结算面积以双方验收时共同确认的面积为准

二、工期自年月日起至年月日止

三、工程质量及验收标准按双方确认的书面文件，无书面文件的按国家标准执行

四、工程劳务费在浇地梁时付元；第一层浇顶时付元；第二层浇顶时付元；其余款项在房屋验收、结算后扣除3%的保修金后一次性付清发生的所有与劳务有关的税、费全部由乙方承担

五、甲方主要义务

1、提供施工图纸给乙方，图纸经乙方签字后作为施工和验收的依据

2、签收乙方提出的材料计划并按乙方要求的.材料数量和质量提供各种建筑材料

3、按约定按时支付费用及时验收

六、乙方主要义务

1、按甲方要求和建筑规范完成打地板、浇顶、砌砖、贴瓷砖（室内、室外墙面装饰）、腻子粉涂刮等工程，工程应达到甲方扫地即可入住坐房

2、提前提出合理、合规范的材料用料计划交甲方购买，对甲方购买回使用的材料进行验收、签收

3、为甲方提出、提供合理、合规范的施工方案和许多技术

4、乙方负责出檐盖青瓦压高及室内半墙瓷砖（厨房、客厅、卫生间、楼梯走道）

5、柱梁无凸凹无蜂窝，如出现柱梁空洞大，由乙方负责返工赔偿经济损失

6、房屋支砖粉刷平整度不得超过1公分

7、标高

3.42米，一层二层

3.42米

七、乙方必须合法用工，对所用工人负责完全的法律责任乙方必须按安全生产规程施工、文明施工，施工过程中的一切安全事故责任由乙方自行负完全责任

八、乙方应本着合理、合规的原则节约用材，造成返工、浪费的，乙方负赔偿责任

九、工程按国家标准合格等级和双方书面约定进行验收、交付

十、工程质量保修按国家规定执行，保修期一年，自验收合格后开始计算，在保修期内，乙方依法承担保修责任保修期满，房屋无质量问题，保修金退还乙方

十一、任何一方违约则赔偿对方因此造成的全部损失（含误工、诉讼、工程误期等）

十二、本协议未尽事宜依据国家法律、法规处理，双方补充协议具有合同效力

十三、此合同一式二份，双方各执一份，签字后生效发生法律效力

十四、发生争议双方协商解决或依法诉讼甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年月日年月日建设工程合同10甲方乙方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，为明确甲、乙双方在施工过程中的权利和义务，针对小湾电站场内捌柒联营体10KV施工电源架设工程具体情况，双方协商达成如下协议第1条工程概况

1.1工程名称小湾电站场内八七联营体10KV施工电源架设工程，具体工程项目如下

①GJ-35mll12线路架设；

②YJV22-3_35电缆的敷设，电缆头的制作、安装；

③水泥电线杆的架设；

④跌落保险开关购置、调试、安装；

⑤避雷器购置、调试、安装；

⑥隔离刀闸的购置、安装、调试；

1.2工程建设地点小湾电站现场

1.3工程承包方式及承包范围

1.

3.1工程承包方式为10KV线路架设为单价承包合同，其它设备的安装为总价包干

1.

3.2工程承包范围为线路的勘测、设计、施工及计量箱等的安装、调试，以及变压器除外的所有设备材料购置第2条甲方责任

2.1负责由甲方提供的变压器的运输、装卸、验收、保管

3.2负责对乙方的施工质量进行监督

4.3负责按合同的有关规定按时支付合同款第3条乙方责任

4.1负责线路的，勘测、设计、施工及变压器等设备的安装调试

5.2负责线路架设所需的导线、钢绞线、电杆、拉线盘、金具、绝缘子、铁附件以及高压计量箱、隔离开关、跌落保险开关、避雷器等器材的采购、运输、装卸、验收、保管第4条工程开工、竣工日期

5.1工程开工日期―年—月日

5.2工程竣工日期—年—月日

6.3总日历工期4天

7.条工程质量要求及验收

5.1乙方本着“质量第一”的宗旨，加强工程施工过程中的质量自检、自查，确保工程质量

5.2工程施工和验收执行的技术规范为《35KV及以下线路工程验收规范》及《电气装置安装工程验收规范》第6条施工安全

6.1在施工过程中，乙方认真执行国家及部有关安全生产的方针、政策、法律、指令、规程、规范，贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针

6.2施工中人员、设备的安全及安全责任全部由乙方自行承担

6.3线路、设备自投产运行日起运行维护工作由甲方负责第7条合同价款；

7.1该工程线路及设备安装的价款总计

29987.66元（线路架设及设备见预算表）工程完工后即可结算第8条工程验收

8.1工程竣工验收投产后交一式二份验收报告附简图给甲方第9条工程保修期限

9.1工程保修期为一年，保修期自工程投产3日后计起保修金为合同总价款的5%如在保修期内无质量问题,保修期满后，甲方无息支付全额保修金给乙方

9.2保修期间因乙方采购的设备装置性材料质量及施工质量造成的质量问题由乙方无偿保修因不可抗力事件如飞石、山体滑坡、机械损伤、人为破坏等造成的事故由乙方负责有偿维修，须另计费用第10条工程款的结算与支付

10.1工程竣工验收投产后结算支付95%工程款给乙方，工程款的支付方式为转帐支付第11条合同纠纷的解决办法n.1甲、乙双方在合同执行过程中发生的纠纷由双方协商解决第12条其他:

12.1本合同有效期自甲、乙双方签定日起生效，至工程竣工验收质保期满工程款付清后，本合同自行失效

12.2本合同正本份，甲方份，乙方份；副本份，甲方份，乙方份甲方（盖章）负责人（签章）乙方（盖章）负责人（签章）日期建设工程合同11发包方（甲方）承包方（乙方）装饰工程施工责任合同书为明确双方在施工过程中的权利、责任和义务，经双方共同协商，签订如下条例、工程地址:问题甲方不负责

七、工程质量:乙方施工的工程质量若不符合优良标准规定，甲方有权责令乙方返工，并赔偿甲方的.材料损失且乙方承诺该工程中产品保修年在此期间若该工程出现质量问题，乙方需要无条件维修若乙方不积极配合、屡次整改达不到要求或不执行影响正常使用，甲方有权追究乙方的民事责任，造成的后果由乙方独立承担，乙方不得有任何异议

八、工程变更工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期如无书面协议结算时不予认可

九、工程款支付方式

1、工程款拨付方式

2、拨款程序

3、甲方按合同约定付款给乙方（建设单位有特殊要求的除外）,工程竣工验收不合格不予结算

十、安全施工及现场文明乙方在施工中必须严格遵守建筑工程安全技术规范，自觉遵守工

二、工程概况玻璃雨棚及其它部位的.型材

三、人工费项目及价格材料及人工费单价为每个雨棚20元,具体数量以现场项目经理审核为准

四、材料雨棚玻璃为55钢化加胶玻璃，收口为中性结构胶

五、承包方式包工包料，施工工具乙方自备，必须齐全有效

六、付款方式签订合同后支付订金20元竣工合格后支付全款

七、工程验收与保修双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收

1、材料进场后的材料验收；

2、基层验收；

3、饰面验收；

4、细节验收及修补

八、本合同一式两份，自双方签订之日起生效，根据合同约定的施工期限，乙方承包的工程自验收合格之日起，视为甲乙双方解除承包关系，本合同自动失效甲方签字乙方签字日期日期建设工程合同

12、建设工程合同管理的重要性及其意义建设工程合同管理，是市场经济和工程建设管理中一项十分重要的内容在工程项目的建筑过程中，其主体的行为必定会形成各个方面的社会关系，诸如政府建筑管理机关、项目法人单位（业主）、设计单位、施工单位、监理单位、材料设备供应商等其中除了政府管理机关是依据法律、法规对工程建设主体行使行政监督管理外，其他各方面社会关系却是通过“合同”这一契约关系来完成的工程建设活动的质量、投资和进度都是在合同管理的调整、保护和制约下进行的建设工程合同管理的特点是涉及面广、综合性强，其重要性和意义表现在1）社会主义市场经济的要求市场经济的一个重要特征是依法办事和鼓励自由竞争，合同管理就是法制（合同法、建筑法等等）管理2）现代企业自身发展要求现代企业产权明晰，权责明确，政企分开，科学管理，建筑工程合同中的施工合同是业主与建筑施工企业进行工程发包和承包的重要法律形式，是工程施工、监理和验收的重要法律依据，是建筑施工企业走向市场的桥梁和纽带，合同的内容也直接关系双方的根本利益3）强化合同管理，提高履约率4）合同管理对开拓国际市场，尽快与国际接轨，也有十分重要意义我国已加入世界贸易组织

二、建设工程合同的种类一个工程项目从立项到投入使用，特别是大中型项目，需要经历一个十分复杂的过程在这个过程中，鉴订的合同可能有很多，但主要有以下几种1）建筑工程勘察设计合同项目法人（业主，发包人）与勘察人、设计人（承包人）为完成一定的勘察、设计任务，明确双方权利、义务的协议主要内容包括提交有关基础资料和勘察设计文件（包括概预算）的日期和质量要求、费用及其他协作条件等条款《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察和设计单位资质管理规定》、《建设工程勘察质量管理办法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》等是此合同的签订依据2）建设工程委托监理合同业主聘请监理单位代其对建设工程项目进行监督管理，明确双方权利、义务、责任的协议，该协议称为建设工程委托监理合同简称监理合同其主要内容包括监理对象，双方权利、义务、责任、酬金、违约责任和争议解决方式，其主要特征是高智能的技术性服务《工程建设监理规定》、《工程建设监理单位资质管理试行办法》、《关于发布工程建设监理费有关规定的通知》等为监理合同的主要法律依据3）建设工程施工合同建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工，发包人支付价款的合同合同的主要内容包括工程范围、建设工期、开工与竣工时间、工程质量标准、工程造价、技术资料交付时间、材料设备供应、质量保修范围和保证期、双方互相协作条款等其主要法律依据是《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工许可管理办法》、《建筑业企业资质管理规定》）、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》、《房屋建筑工程质量维修办法》等结合我国具体情况和FIDIC（国际咨询工程师联合会）土木工程施工合同条件，国家建设部、国家工商行政管理局（20__年）发布的《建设工程施工合同文本》是各类工业与民用建筑施工管理和设备安装的合同样本4）建设工程物资采购合同建设工程物资采购合同是具有平等主体的自然人、法人、其他组织之间为实现建设工程物资买卖,设立、变更、终止相互权利、义务关系的协议，一般分为材料采购合同和设备采购合同其主要内容包括双方当事人的详情、合同价款、技术标准和质量标准、采购数量和计量方法、包装方式、付款方式和办法、交货期限、违约责任及其他条款等其法律依据有《建筑法》、《招标投标法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》和地方法规等5）其他合同加工承揽合同、技术合同、租赁合同等在《合同法》中均有所涉及，他们在建筑工程中应用较少，这里就不在赘述

三、建设工程合同管理的内容1）建立合同管理体系及管理制度，建立、健全合同管理档案2）合同订立前的管理采取认真、严格的态度，做好市场预测、资信调查和订立应具备的相应条件调查等合同订立前的准备工作3）合同订立中的管理订立合同是一种法律行为，双方应当认真凭实据严肃拟定合同条款，做到合同合法、公平、全面、明确、有效4）合同履行中的管理认真分析和跟踪管理合同执行情况，及时处理有关工程索赔事宜和合同纠纷事宜

四、建设工程合同管理目的为规范合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度

4.1合同的主体订立合同的主体必须是公司及所属各公司中具有法人资格，能独立承担民事责任的组织，其他部门、机构、分公司等不得擅自签订合同订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同意

4.2合同的形式订立合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济事务外，应当采用书面形式“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式

4.3合同的内容

4.

3.1当事人的名称、住所合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致

4.

3.2合同标的合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件

4.

3.3数量合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电报、传真、送货单、发票等）

4.

3.4质量有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号；化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的除外）；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点

4.

3.5价款或报酬价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款；价款的支付方式如转帐支票、汇票（电汇、票汇、信汇）、托收、信用证、现金等应予以明确；价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付

4.

3.6履行期限、地点和方式履行期限应具体明确定，无法约定具体时间的，应在合同中约定履行期间的方式；合同履行地点应力争作对本方有利的约定,如买卖合同一般约定交货地点为本公司仓库或本公司的住所地；约定具体地名的应明确至市辖区或县一级；买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的标志，如托运单、仓库保管员签单等

5.

3.7合同的担保合同中对方事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应结合具体情况根据《担保法》的要求办理相关手续

6.

3.8合同的解释合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释

7.

3.9保密条款对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任

4.

3.10合同联系制度履行期限长的重大经济合同应当约定合同双方联系制度

五、加强合同管理的措施1）普及建筑法规及合同法教育，培训合同管理人才通过学习有关的法律法规，使合同当事人能知法、用法，能公正、公平、公开、独立地工作，做好建设工程合同管理工作2）设立专门合同管理机构和配备合同管理人员地方政府应设立专门合同管理机构和配备合同管理人员，对建设工程合同实施登记、审查等监督管理;项目业主、建筑企业内部设立专门合同管理机构和配备合同管理人员，建立和健全有关规章制度建立合同台帐，并进行统计、检查3）积极推行合同示范文本制度积极推行合同示范文本制度,一方面有助于当事人了解、掌握有关法律法规，有助于合同签定的合法、公平、全面、明确、有效；另一方面，便于政府合同管理机关的监督管理，也有利于仲裁机构或人民法院对合同纠纷的裁决4）实现建设合同的计算机管理建立以微机数据库系统为基础的合同管理，便于对信息资料的收集、整理、存储、处理、分析和使用5）推行“重信誉、守合同”评比活动，使大家关心合同管理,增强大家自觉履行合同意识6）借鉴和运用国外先进经验和通用规范借鉴国外运行的合同管理经验，如国际咨询工程师联合会编制的《FIDIC土木工程施工合同条件》或其他国家一些成功经验对完善我国建设项目的合同管理制度和市场开发，都有十分重要的作用总之，通过良好的合同管理，才能保证合同当事人、合同订立形式和程序的合法性,才能保证合同内容的全面、合法、明确，进而维护合同双方的合法权益，维护社会正常的经济秩序，创造较好的社会和经济效益，使有限的投资发挥最大的经济效果

六、建设工程合同管理概念与目的建设工程施工合同作为一种典型合同，具有它自身的特殊性和复杂性，它是甲乙双方在实施合同中的一切活动的主要依据；是甲乙双方为实现建设工程目标，明确相互责任、权利、义务关系的协议；是甲方进行工程建设，支付价款，控制工程项目质量、进度、投资，进而保证工程建设活动顺利进行的重要文件一份全面、周密的合同，可以为降低工程造价、提高经济效益、预防经济风险、保证工程质量提供有效的途径合同管理的方向应该是尽量使之成为调节甲乙双方经济活动关系的主要甚至是唯一依据做到这一点，对规范工程管理、提高管理效率、提升工程质量、严格成本控制将会起到有效的促进作用

七、建设工程合同管理的任务

1.提供具备施工条件的施工现场和施工用地；

2.提供其他施工条件，包括将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，并保证施工期间的需要，开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；建设工程合同13发包人（简称甲方）承包人（简称乙方）依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行

一、工程概况

1、工程名称

2、工程地点；

3、工程范围二楼房顶钢架

4、承包方式包工包料

5、承包面积为m2,每平方价格为元

二、合同价款总计合同金额（大写）（人民币），小写

三、付款方式付款方式工程完工后经甲方验收合格后一周地的各项安全管理制度，服从项目管理施工过程做到工完料净、场地整洁有序，如有违约，乙方需就施工中引发的安全事故承担全部责任

十一、其他约定以上合同经双方友好协商订立，如有不尽事宜经双方妥善研究后再补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力，双方应共同遵守本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，自签订起生效，工程竣工结算款付清后自然失效甲方负责人（签字）乙方负责人（签字）甲方公章乙方公章年月日建设工程合同2发包方承包方经甲乙双方协商一致就棚户区改造建设项目10#、13#、15#、116#、17#、18#、21#、21#、23#住宅楼基础土方开挖工程由乙方包工完成，为了双方的合法权益，特订立本合同，由双方共同遵守执行内付清全部工程款本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份甲方乙方年—月一日建设工程合同14甲方_________乙方_________根据《民法典》的规定，甲、乙双方在平等自愿的原则上，经协商一致，签订本合同

一、甲方开发的土方分项工程由乙方承包施工

二、承包范围

1、新建房屋的基坑土方工程和老建筑物遗留的基础砖、石、校的挖掘，破碎、装卸、运输和清理弃至场外

2、施工所需的机械、工具、能耗、维修等均由乙方承担

三、承包价格

1、土方、建筑垃圾、杂物、破碎快料外运，每立方米元，甲方需留用的土方，乙方应在甲方指定位置及要求堆放，每立方米元以上价格的工作内容包括挖、装、运、卸、外运，还包括途中产生的费用和卸物的.地点由乙方解决和费用承担

2、施工时遇到体积大于

0.6立方米硅、钢硅，或厚度在30厘米以上的基础需要破碎，按实际体积计算，破碎费每立方米元

3、校地坪厚度超过20厘米，需要使用炮头机打，每平方米元，含破碎物清理外运

四、工程量、计量方式原始地面标高每楝房屋测6-8个点的平均数，由甲、乙双方共同测量并做好记录（监理单位进场后可同时参加），参加人员签字后土方开挖，待基坑挖好后，基底标高再测量记录，经参加人员签字生效，（於破碎工程也同样记录、签字生效）记录表格采用土方测量记录单（甲方提供）

五、施工质量和进度乙方在施工进度中应根据甲方和监理人员指定的时间、施工范围和施工图要求进行施工，工作完成后应甲方和监理对质量认可后双方测量签单

六、安全、文明施工

1、乙方应定期对所属员工进行安全生产和文明施工教育，并做好安全工作措施，现场管理人员和操作人员必须有上岗证，因安全事故而引起的一切损失由乙方承担

2、施工过程中，遇到通信光缆，电缆和文物等重要迹象应立即停止施工，报告现场管理人员或甲方领导，待事情处理后再施工

七、付款方式:

1、考虑到施工周期（各栋房屋不一定同时开工），定于每月的号结算一次，结算根据施工时每栋房子已经签字的记录单，按完成量的70%付款，余款待小区改期工程全部完工1个月后的3个月工作日内结清

2、付款时凭税票并经相关人员签字注明已完成付款的房屋楼号

八、其它事项

1、如甲方需工程进度加快而乙方无法跟进施工时，甲方可另行施工单位进场施工

2、由于甲方付款不到位，乙方可顺延工期

九、本合同经双方商定，不得违约，如一方违约，则守约方有权解除合同如在合同履行过程中发生争议，应协商解决如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼

十、本合同一式四份，双方各执二份，经双方签字盖章后生效甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年一月―日年月日建设工程合同15甲方（供方）—市—设备有限公司乙方（需方）哈尔滨—（法人代表）甲、乙双方本着《民法典》及有关法规的规定，经友好协商，达成如下条款，以资双方共同遵守

一、定货明细乙方向甲方购买以下常规产品注

1、以上数量及尺寸以实际下单交货数为主计算

2、以上价格不含税，

3、甲方负责运输（仅限中山至哈尔滨长途）、

二、质量检验

1.质量标准按国家有关规定标准验收

2.尺寸要求以乙方下单尺寸为标准

3.包装要求货物的包装须满足易碎物品的运输、搬运要求，并符合乙方标准包装，包装费含在产品报价中

三、付款方式本合同签订后，乙方一次性支付合同总额的即人民币元作为订金，甲方在收到乙方订金后开始下单生产，天内生产完工，第天内乙方需付清余款元，货从中山发出，天内到达上海

四、交货方式、交货时间、交货地点

1.交货方式先付款再发货，一次性送至乙方指定的上海工

2.交货时间自收到定金之日起15天内货到达上海

3.交货地点上海

五、产品接收及检验货到达指定地点后，供方以书面的.形式向需方提交到货的数量、型号及报检申请，需方需有专人（要有委托书）负责点数、验货，并签名确认检验要符合国家有关规定标准（以客户确定的样板型号标准验收）

六、对产品提出异议的时间和办法乙方在收货当日对产品的数量、品种、型号、质量如发现有与国家标准及已经确定的样品不相符时，应于日内向甲方提出书面异议，甲方将在7个工作日内对乙方提出的异议给予书面解释，如产品不符合国家标准及已经确定的样品要求，甲方将无偿更换，如果在竣工后，—日内乙方未提出任何书面异议，即乙方已确认所有安装的产品合格！

七、违约责任

1.甲方未按合同规定的时间交货应向乙方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金，并承担因此所造成的损失；

2.乙方未能及时收货造成货物延迟交货的由乙方承担逾期的全部损失；

3.乙方未能及时按合同约定的时间付款的，乙方应向甲方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金，并承担因此所造成的损失；

八、其他条件

1.合同变更甲乙双方均无权单方变更合同规定内容，如需变更，应由双方协商确定后进行

2.本合同双方签字后生效，凡因本协议引起的调解、诉讼、双方连带责任人均同意以—市地方法院仲裁为主

3.未尽事宜，双方可以补充协议的方式予以补充，补充协议与本合同具有同等法律效力

4.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效率，自签字之日起生效甲方（签名）乙方（签名）地址地址日期日期

一、工程内容及承包范围no#、13#、15#、116#、17#、18#、21#、21#、23#住宅楼基础土方开挖工程，乙方提供大型挖掘机、运输车辆等机械，乙方严格按甲方交底的施工图纸，设计变更完成施工作业内容，配合项目部桩点放线，按时完成（包开挖、包回填，包处理孤石，漏水，排水），所开挖的土方量按甲方要求指定地储存堆放以确保基础验收后土方足够及时回填，回填并按照甲方要求分层夯实回填士应无杂质、等在土方开挖期间，所有土方外运车辆驾驶员严禁喝酒、疲劳驾驶等

二、工程技术质量要求及工期乙方进场后，要服从甲方管理人员的现场指挥，遵守“安全生产、文明施工”条例作业时，严格按照项目要求开挖并严格遵循“分层开挖、严禁超挖”的原则当挖至标高接近基础底板标高时，严格按甲方施工人员的抄平位置，由甲方派人进行人工清槽，乙方挖机给予配合，防止超挖，并按围护结构要求及时修整边坡及放坡

三、安全生产、文明施工甲方对乙方承包土方开挖工程项目做到安全交底，提出明确的安全要求，乙方必须贯彻执行甲方的要求及有关安全施工的.规章制度，严格遵守安全操作规程，作业时挖掘机前方及旋转半径内严禁站人，同时应注意基坑土方坍塌，确保施工安全

四、承包单价及违约责任

1、本工程工程量按甲方签证的所有量计算土方开挖、回填、排水、场内转运600米以内按

12、5元/立方米2在合同期间，如乙方工人发生任何意外伤害均由乙方承担全部赔偿责任，如导致甲方承担责任的，则甲方可以向乙方予以全部追偿本合同自签订之后日至工程竣工，签订的价格无论市场材料涨价等因素，都不予调整

五、工程款结算和付款及合同有效期

1、基础土方完成后一个月付清款

2、合同有效期工程款付清合同自行失效本合同一式二份，双方签字或盖章生效甲乙双方各执一份甲方（公章）法定代表人（签字）年—月—日乙方（公章）法定代表人（签字）年—月一日建设工程合同3甲方乙方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚信和实用的原则，甲方拟将烧成窑尾、烧成窑中、生料均化库等工程施工的土石方开挖含运输工程分包给乙方，为了确保工程质量、进度与安全，遵循平等互利、诚信自愿的原则，经双方协商一致，达成如下协议

一、工程概况

1、工程名称华中3200t/d线土建工程项目部朱敬水所施工项目的土石方开挖工程；

2、工程地点

3、工程内容和承包范围1烧成窑中及三次风管

1、

2、3号窑墩、烧成窑尾、生料均化库所有项目的土石方开挖；2在土石方开挖过程中施工道路铺设和挖除工作；3在开挖过程中如遇10平方米以上，厚度在1米以上含1米的坚石时，由甲方代表现场确定；4在土石方开挖过程中的协调配合工作乙方应做好环保、环卫、协调、临设、安全；

4、分项土石方开挖工作安排以甲方任务单为准，乙方按任务单注明的工程量、施工尺寸、工期要求等等进行施工组织

二、承包方式与结算

1、土方挖运（开挖和厂内运输3km内）按综合单价7元/m3包干（含税价、油发票冲账），按图计算工程量_7二总价

2、石方挖运（开挖和厂内运输3km内）按综合单价25元/m3包干（含税价、油发票冲账），按图计算工程量_20二总价

3、无法按上述计量的计时台班，按300元/台班计算，台班安排需经项目部生产经理、经理、总经理签字方为有效

三、工期要求

2、暴雨等不可抗力经甲方签字确认后,工期方可顺延

1、以甲方任务单为准，

四、双方职责

1、在乙方设备能满足生产进度需要的情况下，场地内土石方开挖工作由乙方负责；

2、乙方设备不能满足生产进度需要的情况下，首先由乙方另请设备进场协助施工，如接到甲方通知2天内不增加设备；甲方有权另请施工设备进场施工，独立工程单独结算，乙方已施工其中部分工程的，由乙方负责支付第三方工程款

3、甲方提供施工任务单和进行放线工的程，乙方在控制线内开展工作，多挖责任属乙方

4、乙方进场开始施工后，不得以任何理由停工，否则已完工程不结算，无条件自行离场

五、工程款拨付

1、工程施工过程中，完成30%工程量，可支付已完工程量的50%燃料费

2、施工项目经检测验收合格后办理工程结算，结算完成后45天内支付结算款的40%o

3、余欠款项在9个月内付清，如未能支付，则按银行同期贷款利率的.双倍计算利息

4、甲方按合同约定支付工程款项，如乙方提出无理要求或到行政主管部门上访，按每发生一次支付甲方违约金伍万元

六、工程技术要求乙方按工程现状和施工规范的技术要求自行进行组织施工土石方运输过程中场地内的道路维修、场地内及道路卫生由乙方自行负责

七、安全要求在施工过程中，乙方的人员、车辆及设备等所发生的一切安全事故和人员伤亡事故由乙方负责并承担一切费用甲方不负任何责任和费用乙方应为此合同的实施对其相关人员购买安全方面的保险并承担费用

八、违约责任

1、乙方合理组织人员、设备施工，确保工程进度，不可抗力、工作时间连续下暴雨、停水停电12小时以上，经现场施工员、生。