正规短期承包合同

正规短期承包合同正规短期承包合同「篇一」发包方（以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、建设工程及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，就本工程施工中的有关劳务提供及其他事项，达成如下协议第一条工程概况

一、工程名称

二、工程地点

三、工程内容地面原建筑物拆除，所有拆除废料的外运，地下原建筑物税基础及毛石基础，水池、碎化粪池拆除，拆除废料外运、处置等第二条承包范围都军区管理局第二服务处20号院原地面砖混住宅约4500而范围内所有建筑物第三条工程工期

一、进场日期年月日，竣工日期年月日

五、业主拖欠工程款时，建设工程价款的优先权问题

1、权利行使主体

①建设工程价款优先受偿权的权利主体仅指建设工程施工合同的承包人，不包括建设工程勘察、设计合同的承包人；

②根据合同相对性原理，只有总承包人享有建设工程价款优先受偿权，分包人不能主张该优先权；

③装饰装修合同的承包人是否具有工程优先受偿权只能在建筑物因装饰装修而增加价值的范围内优先受偿，同时发包人必须是该建筑物的所有人

2、受偿范围享有优先受偿权的工程款应当包括承包人为建设工程支付的劳务报酬、材料款等实际支出的费用，但对于承包人依合同向发包人主张的损害赔偿（赔偿金、违约金等）则不应包括在内《合同法》第286条规定享有优先受偿权的是“建设工程价款”，而按照一般人的通常理解，损害赔偿金并不属于“价款”之列

3、关于起算时间

①建设工程正常竣工情况下建设工程竣工之日；

②建设工程无法正常竣工情况下建设工程合同约定的竣工之日此时承包人可以与发包人协商以“烂尾”工程折价，或者达成延期付款和竣工的合意，以便继续履行变更后的施工合同如果承、发包双方不愿协商或协商不成，承包人可以在工程约定的竣工之日起六个月内行使优先受偿权，但承包人优先受偿权的实现，有待于建设项目的接盘、转让或重新启动当出现“烂尾”楼整体拍卖时，承包人应从拍卖所得财产中优先受偿，当有新的开发商接盘“烂尾”工程时，接盘人在向承包人支付原发包人拖欠的工程价款后方可受让项目另外还应注意A.如果承、发包双方在合同中约定，除按进度支付部分工程款外，余款于工程竣工六个月后支付，这种约定就有可能造成承包人难以及时行使优先受偿权因此，在合同签约时，就应注意这个付款时间问题B.在结算过程中延误优先权的行使，导致因优先权的丧失而无法获得清偿或全部清偿因此，我们要注意，一旦6个月的时间即到，而工程价款尚未确定的话，我们就要考虑发包人有没有承担责任的能力，如果没有的话，就要及时提起诉讼，要求行使工程优先受偿权

4、权利行使方式《合同法》第286条规定，建设工程价款优先受偿权的行使方式有二种一是与发包人协议将该工程折价，二是申请人民法院将该工程依法拍卖具体的行使程序催告一一协议折价或申请拍卖（诉讼）

①催告有约定的应从其约定，没有约定的，一般将催告的“合理期限”确定为两个月以上；

②协议折价并非必经程序；

③申请拍卖大多数都是发生在审理程序中，法院审判实际的做法是，承包人向人民法院起诉，获得生效判决或者调解书后，向人民法院申请执行当然承包人也可以仲裁书为依据申请人民法院强制执行

5、不予支持工程优先受偿权的情形:

①建设工程的所有权已经转移或已被法院生效法律文书确定转移的；

②建设工程已经出售给交纳了全部或者大部份购房款的消费者的；工程优先受偿权是优先于所涉工程上的抵押权和其他一般债权，却不能优先于物权和具有物权期待权的购房人的权利行使对于已经支付了全部或大部分购房款的买房人所购买的房屋，虽然该房屋尚未办理过户手续，但是为满足人民基本生活的需要，为维护交易安全和社会的稳定性，法律规定施工人的工程优先受偿权并不涉及该以出售的房屋当然只有以生活消费为目的购买住宅的购房人才是消费者，对于以投资为目的的购房人，并不是消费者，他所购买的商铺、写字楼是不能对抗施工人的工程优先受偿权的

③标的物为不宜折价、拍卖的学校、医院、政府机关办公楼、道路、桥梁等公益建筑工程的；

④承包人放弃优先权承诺有效综上，在施工过程中，现场项目经理部需要就工期、质量标准、付款方式、结算方式、违约条款、工程签证等重要条款与发包人达成补充协议、会议纪要或者应发包人要求出具书面承诺函时、应严格按照承包人内部的合同评审程序进行合同审核，及时将有关函件在签字盖章前送交承包人总部各部门进行审查，并报承包人高层领导同意，从而最大限度规避公司经营风险正规短期承包合同「篇四」出租方（以下简称甲方）承租方（以下简称乙方）为充分利用—乡冬闲田，发展经济，依照有关法律、法规，经甲、乙双方友好协商，将甲方水田的冬季使用权承包给乙方种植泽泻，现就有关事宜达成如下条款，以兹共同遵守

一、甲方将位于—县—乡—村的水田—亩的小春使用权转让给乙方用于种植泽泻

二、合同期限从一年—月—日起到一年—月—日止

三、转让价格及结算方式按每亩100元，共计19200元，以现金一次付清

四、甲方负责做好所涉及的农户工作，并造具花名册由各农户签字认可后交乙方存档

五、甲方在大春收完水稻后不能把水放掉，小春季节不得以任何理由干扰乙方的正常生产经营活动；乙方在本合同期限内享有独立的生产自主权、经营权及甲方享有的所有权利，但不能改变土地用地性质

六、上述条款是甲、乙双方在平等、自愿基础上达成，任何一方不得违约，否则，单方违约给对方造成的经济损失全部由违约方承担

七、本合同自双方签字之日起生效，一式三份，甲、乙双方各执一份，报送主管部门备案一份甲方（签章）乙方（签章）年—月―日年—月―日正规短期承包合同「篇五」甲方（车主）____________乙方（租赁人）经甲乙双方协商，甲方将自有的孙X出租公司营运车鲁963租给乙方，由乙方进行营运，营运时间自年月—日至年—月—日（租期年）

一、乙方负责车辆的日常维护和保养（车辆外形、轮胎、易损件），若在乙方租用期间内车辆发生故障，由乙方负责维修

二、租用期间乙方应在每月—日前交给甲方当月租赁费（大写）仟佰元整应提前交租金后用车

三、乙方租用期间，发生一切交通违章行为、意外事故，由乙方自行负责，承担一切费用（乙方可运用甲方投入的车辆保险进行处理，保险不足时，乙方自行承担费用）

四、在车辆出险二次以上或保险理赔贰仟元以上的扣除理赔金额的‘15%作为保险赔偿在处理意外事故期间，所有的费用由乙方自行承担

五、乙方必须按出租公司规定进行运营

六、乙方营运期间，驾驶员必须符合该车的条件，如果乙方聘请司机，必须手续齐全并经甲方同意后才可上车

七、如出租公司有各种福利（如燃油补助等各种福利归甲方所有）

八、租赁期间，如果乙方出现违约，在押金内扣除一定的违约金

九、乙方自签字合同之日起，交纳给甲方合同保证金元合同到期后80%退还剩余部分如无违章一个月付清乙方在营运期间如发生重大车损事故，甲方可根据车辆损坏情况收取一定数额的车辆折旧费，合同到期后，同样的价格下乙方优先租赁

十、年—月—日之前车辆违章由甲方自行承担，年—月—日之后车辆违章由乙方自行承担H^一

1、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字后生效

十二、合同租赁到期，本合同自行解除甲方_____________乙方_____________担保人_____________日期_____________正规短期承包合同「篇六」发包方甲承包方乙为明确甲乙双方的权利、义务，经双方平等协商，签订本合同第一条甲方同意将—村西（窑南）—亩土地承包给乙方使用（附图）第二条承包期限为拾年，自年月日起至年月日止第三条承包费为每年元人民币交付方式为乙方第一次先交付甲方叁年承包费，第二次在第三年月日交付，第三次在除此之外，乙方不负担甲方其他任何费用第四条甲方保证发包土地使用权的完整，并帮助乙方协调本宗土地的‘周边村可能出现的有关事宜第五条乙方承包本宗土地必须合法经营第六条承包期内，本合同不因乙方因病不能继续经营而中止，其继承人可承继本合同约定的权力和义务第七条除双方协商一致外，任何一方不得无故解除本合同，否则应赔偿对方的经济损失第八条在承包期限内，若遇国家政策变化或因不可抗力致使合同无法继续履行，由此造成的经济损失双方互不承担责任但甲方应返还乙方剩余年限的承包费第九条本合同承包期满或双方协商一致解除合同后十日内，乙方向甲方办理交接手续，并保证土地及其地上建筑等的相对完整第十条乙方不得将本宗土地转包第三方第十一条在履行本协议的过程中，双方遇到分歧应协商解决，若达成一致可另行补充，补充协议与本合同具有同等法律效力第十二条乙方在承包期内，对土地布局进行改动要经甲方同意第十三条本合同发行完毕后，甲方若继续对外承包或出租，在同等条件下，乙方有优先承包或承租权第十四条本合同一式两份，双方各执一份为凭第十五条本合同自双方签字（盖章）之日起生效第十六条本合同未尽事宜，双方可另行协商，做出补充协议附后补充协议与本合同具有同等法律效力甲方乙方日期正规短期承包合同「篇七」发包方（甲方）承包方（乙方）经政府采购招标结果及《合同法》相关规定，甲方将镇政府庭院绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本协议，条款如下

1.工程地点

2、开工准备

3、甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决该工程遗留问题；甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作；乙方接到图纸后，尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方

4、工程款支付苗木栽植完毕，经初验合格后，付合同价的50%；半年后经复验合格，再付合同价的40%；养护期满后，付清10%的余款

5、工程质量1所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植；2施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责；3乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负；4乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物

6.养护管理和质量要求1大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮；2栽植后及时封堰浇透水；3及时中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长；4苗木要及时防治病虫害；5苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物；6乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木标准达到90%,其间发生的费用由乙方负担

7.违约责任甲方责任:甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金乙方责任工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担

8.合同的生效与终止本合同自双方签字盖章后生效竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后条款终止

9.合同份数本合同一式份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执一份其它由甲乙双方分送有关部门存档

10.本合同未经事宜，双方协商解决甲方（盖章）乙方（盖章）中介方（盖章）年月日正规短期承包合同「篇八」

二、总工期为壹个月，为使拆除工程顺利进行，甲方需在合同签订后支付乙方总拆除建筑物的30%工程款，乙方拆除完工后甲方在10内支付给乙方剩余工程款拆下来的钢筋和能用的砖都归乙方第四条争议甲乙双方发生争议时，应该本着友好合作的宗旨，协商解决本合同一式二份，签字盖章同具法律效力本合同订立时间一年—月—日发包方承包方年—月—日正规短期承包合同「篇二」甲方（地址）代表人姓名身份证姓名身份证（以下简称甲方）乙方（地址）姓名身份证（以下简称乙方）甲乙双方依照《民法典》的有关规定，本着平等互利、自愿的原则，经双方充分协商，达成如下协议，特订立本合同，以便双方共同遵守

一、甲方自愿将石头村小组滑石板山地（四至界限东起王XX、王XX、杨X先地埋;南至滑石板大沟；西至王XX、王XX、王XX、苟清山地填;北至路）合计38亩山地承包给乙方经营管理

二、承包期限为年，自年一月—日起至年—月日止林木承包合同正规范本林木承包合同正规范本发包方:，简称甲方；承包方,简称乙方；企业经营者0甲、乙双方根据，经协商签订本合同

一、承包形式上缴利润定额包干，超额全留

二、承包期限自—年—月—日起至一年—月—日止，共一年

三、上交利润定额

1.乙方在一年内，上交利润总额为一元其中，—年—元，—年元，年元

2.超出定额部分的利润，全部留给乙方

3.乙方应根据留利数额，建立生产发展基金，奖励基金和福利基金三项基金的比例为

四、经济技术指标

1.________________________________

2.________________________________

3.________________________________

4.________________________________

五、技术改造任务_____________________________

六、承包前债权债务的处理办法

七、贷款归还办法_____________________________

八、承包期间，甲方有权根据法律和合同的规定监督检查乙方的生产经营情况;有权；有权承包期间，甲方不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动并有义务㈠；

（二）____________________________________

九、承包期间，乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权企业经营者—为乙方法定代表人，对企业经营管理中的下列事项，有依法自主决定的权利____________________________________

十、违约责任________________________________

十一、对企业经营者的奖惩

十二、争议的解决办法____________________________

十三、其他有关事项_____________________________

十四、本合同自时起生效合同正本,副本附件

1._____________________________

2._____________________________

3._____________________________

4._____________________________

5._____________________________甲方（公章）乙方（公章或个人签章）地址地址法人代表（签章）企业经营者（签章）代理人（签章）签约日期年月日签约地点（说明）承包方即乙方如是个人时，应在合同最后署个人姓名并盖章，企业经营者签章）一栏不必填写林木管护承包合同发包方村委会（以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）为了成长林业出产，不竭晋升村生态绿化水平，提高村平易近收入，调动村平易近介入林业培植甲方赞成将坐落在地段通道已种植好的亩杨树发包给乙方承保证护经甲、乙双方充实协商、现就有关承保证护事项告竣如下合同条目、承包刻日承包刻日为贰拾年，即从02月20日起至20xx年02月20日止

二、利润分红乙方将期所承包树木成熟后归乙方砍伐发卖，收入归乙方所得

三、双方权力和义务

（一）甲方

1、甲方有权随时督查乙方对树木打点维护情形、如发现问题、乙方理当即整改

2、甲方有权指导乙方做好树木的培育抬举和维护工作

3、甲乙承包规模内树木树支修剪和施肥由乙方负责

（二）乙方

1、乙方应精心打点维护好树木

2、未经甲乙赞成，乙方不得私行转包

3、乙方承包规模内树木若有年夜风吹倒和个酬报破损理当即培土扶正

四、违约责任

1、在承包时代，如因乙方打点不善，致使树木损毁或衰亡、则由乙方实时补种

2、如甲乙违约、致使乙方不能实现本合同目的，则应抵偿乙方其他经济损失踪

3、如乙方违约、则乙方应向甲方抵偿其他经济损失踪

五、在履行本合同中若有争议应死力协商修和填补的和谈与相合同具齐截法令效力

六、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起即生效

七、本合同壹式叁份甲、乙双方各执一份、乡林办一份发包方（甲方）承包方（乙方）正规短期承包合同「篇九」甲方市环境卫生管理所乙方（公厕委托管理人）为加强对城区公厕收费、清洁卫生、设施维护工作的管理，明确甲乙双方的责、权、禾I」，特签订以下委托管理协议

一、甲方向乙方提供的桌、椅、胶管、收费牌、制度牌等物品，收取押金________________7Lo

二、乙方委托管理期间，必须服从甲方日常监督管理与检查处罚；必须按照甲方核定的公厕每人次进厕收费

0.20元标准收费，不能擅自更改提高收费标准，并做到亮牌服务收费若违反上述规定要求，甲方有权收回委托管理权，并直接解除委托管理协议

三、乙方委托管理公厕期间，必须认真履行职责，自觉按照下列要求，搞好公厕每天清洁卫生的保洁管理坚持每天早晚对厕所进行彻底清洗一次，并做到随脏随保洁；厕所卫生管理须达到无烟头纸屑、无痰迹便垢、无泥沙积水、无蛆蝇臭气、无蛛网积尘、无粪便外溢的“六无”标准，地面蹲位净、墙壁顶棚净、门窗灯具净、管理用房净、标准设施净、公厕环境净的“六净”标准；冲水箱的冲水间距须达到20分钟内/箱次凡乙方管理不到位，经甲方检查处罚3次或省市检查公厕卫生不达标扣分者，甲方有权收回委托管理权，直接解除本协议，乙方所缴纳押金等不予退还，并作为罚款处理

四、乙方须自觉缴清当月的水、电等费用，若未按期缴纳，所发生的滞纳金、停电、停水等一切费用由乙方承担

五、公厕的一切设施，由乙方负责管理，并保证各种设施正常使用，如有丢失损坏，由乙方负责赔偿（房面、蓄水池侵漏和不是人为损坏的水、电主管线在外）；公厕粪便堵塞外溢，甲方可配合乙方检查疏通；公厕水电管线、水表、水箱、电表发生故障，甲方可配合检查维修

六、公厕卫生管理所需的一切工用具，清洗消毒剂和水嘴、阀门、灯泡等易损件，由乙方自负购置管理；抽水泵、增压泵使用过程中产生的维修费用由乙方负责

七、乙方在委托管理公厕期间，须保证公厕每天对外开放使用，做到讲文明礼貌、自行处理好收费管理中的事务纠纷

八、在协议期内，如因城市建设需对公厕进行拆除，乙方须服从国家建设需要，无条件向甲方交还委托管理的公厕

九、在协议期内，乙方如发生伤、病、残或其它事故，甲方不承担任何责任和费用

十、乙方所缴纳的公厕物品押金等，协议期满后，厕内设施用具齐全，无任何赔偿责任时，甲方将无息退还乙方，否则，甲方将在其费用中扣除应赔偿金额

十一、按市政府的相关文件规定，凭老年证、离休证入厕的老年人应免收入厕费

十二、本协议从年月日至年月日止为期一年，到期自然终止

十三、本协议一式叁份，双方各执壹份，公厕办存档壹份，双方共同遵守上述条款，签字、盖章后生效附件甲方提供移交乙方的公厕设施清单甲方（盖章）乙方甲方代表人（签字）公厕管理承包人（签字）

三、承包费用为每亩每年400元，每年共计15200元（面积38亩），年共计380000元（大写叁拾捌万圆整）

四、包费支付方式分四次付清第一次为年，包费共计30400元，于年—月—日前，在确认土地无争议及纠纷时付清（在协议签订时支付定金

5000.00元）第二次为年，包费共计45600元于年一月—日前付清第三次为年，包费共计76000元，于年—月—日前付清第四次为年，包费共计228000元，于年—月—日付清

五、在土地承包期限内，如有土地纠纷，有甲、乙双方共同负责解决但乙方所承包的土地被依法征用、使用时，甲方不予负责

六、乙方取得土地承包经营权后，只能用于国家法律、法规和政策允许的农林用途

七、在土地期限内，乙方有完全的自主经营权和对土地的管理使用权，并且享受国家林果政策补助（其余所有补助如退耕还林等属于甲方享受）同时一切生产费用和损失均由乙方承担

八、在承包期内，乙方有对土地的流转权，但需经甲方同意方可进行流转活动

九、随同土地的承包，甲方将原铺设的水管的使用权一并交付乙方管理使用，乙方同时做好对水管维护管理和对水管的更换，费用乙方负担，如有纠纷由甲方协助解决

十、土地承包后，乙方要注意安全生产，若出现安全责任事故，一切责任由乙方承担

十一、承包期满后，乙方在承包地上的‘一切地面附着物、设备（水池、电路等）、生产用房等，无偿归给甲方，乙方不得以任何理由毁坏、拆除

十二、违约责任

1、协议生效后，甲乙双方均不得违约，如有违约，有违约方支付对方总承包金额（年承包费）2倍的违约金

2、甲方违约造成乙方损失的除上述规定外，还应承担造成的损失和支付造成实际损失的当地同期银行利息3倍的处罚

十三、协议生效后，如有特殊情况需要变更和解除合同的，由双方协商解决

十四、本合同一式三份，签字手印后生效，并各持一份

十五、未尽事宜，甲乙双方协商解决甲方乙方中证人正规短期承包合同「篇三」

一、审查发包人与承包人履约情况

1、对发包方主要应了解两方面内容

①主体资格，即建设相关手续是否齐全例建设用地是否已经批准是否列入投资计划规划、设计是否得到批准是否进行了招标等

②履约能力即资金问题施工所需资金是否已经落实或可能落实等

2、对承包方主要了解的内容有

①资质情况;

②施工能力;

③社会信誉；

④财务情况承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同上述内容是体现履约能力的指标，应认真分析和判断

二、履约管理之工期

（一）工期和施工进度

1、实际开工日期的认定

①承包人有证据证明实际开工日期的，则应认定该日期为实际开工日期承包人的证据可以是发包人向承包人发出的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要、施工许可证等；

②承包人虽无证据证明实际开工日期，但有开工报告，则应认定开工报告中记载的开工日期为实际开工日期;

③若承包人无任何证据证明实际开工日期，亦无开工报告，则应以合同约定的开工日期为准

2、竣工日期的认定《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定认定方法

①双方确认的日期为竣工日期；

②建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（注意是经盖章的验收报告的时间，不是竣工验收备案日期，因为竣工验收备案是由建设单位来报送）;

③承包人提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；

④未经过竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

（二）几种影响工期的因素

1、施工许可证

①如未取得且未施工，以取得施工许可证之日作为开工日期；

②但如未取得且已经施工，则一般以施工开始日为开工日期

2、拖欠工程款拖欠工程款且导致停工或缓慢施工，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及拖欠工程款与延误天数之因果关系

3、设计变更

①设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系；

②设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期

4、图纸延误

①设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系；

②设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期

5、增加工程量

①设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系；

②设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期

6、质量鉴定《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间

①鉴定合格，顺延工期；

②鉴定不合格，视情况而定

7、建设单位的其他原因如指定的代表未按照约定提供指令、批准，致使施工不能正常进行;建设单位未按照约定时间和要求提供原材料、设备、场地等;隐蔽工程在隐蔽前，施工企业发出检查通知，建设单位未及时检查等

①设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系；

②设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期

8、一周内，非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时

9、发生不可抗力事件无法预见、不可避免并不能克服，一旦发生，要积极采取措施，阻止和预防扩大损失，要及时按照合同约定的程序和时限报告

三、工程签证与索赔

1、工程签证

①可以直接作为结算凭据如进行合同审价，审价部门对签证不作另行审查；如引起诉讼，该诉讼的性质属于权属确定的返还之诉

②是施工过程中的例行工作，一般不依赖于其它证据是双方对施工实际变化的相互确认，只要签字即视为认可，不必对具体的调整内容再行审查

2、工程索赔程序《建设工程施工合同示范文本》GF-1999-0201有关索赔的程序为发包人未按照合同约定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失，承包人可以按照以下规定索赔

①有正当索赔理由，且有有关证据；

②索赔事件发生后2814天内，向发包人提出索赔意向通知注意工期索赔的具体天数及其理由施工关键线路和程序；

③发出索赔意向通知后2814天内，向工程师提出延长工期和或补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

④发包人在接到索赔通知后2814天内给予批准，或要求承包人进一步补充证据和理由，发包人在28日内未予答复，视为批准索赔若索赔事件持续发生，施工单位应持续索赔;索赔事件消失后，应综合进行索赔

四、项目章和公章的风险

1、内部公章管理、使用规范化公章的印文要备案，适用要规范项目章的使用相对风险更大，项目章的印文没有备案，一旦让法院看到你的项目章管理混乱，也就是不具备“排他性”，则不具备鉴定的意义如果鉴定不具备参考价值，如果还有其他证据链印证，很可能被判决承担责任如果管理规范，具备排他性，如果公章鉴定下来确认不是公司备案的公章印文，那这个案件其他的证据链尚不足以让法庭采用高度盖然性的原则判决公司承担责任

2、建立严格的印章使用制度特别是项目章的使用和管理方面，更需要注意，需要规范使用范围、使用权限和失效时间因为项目章不用的工商备案，公司承担的风险更大所以，内部要加强管理，明确权限和范围、对使用情况进行登记。