还剩2页未读,继续阅读
文本内容:
石材、玻璃幕墙施工承包合同发包人(以下简称甲方)九江市第一建筑工程公司承包人(以下简称乙方)甲、乙双方为确保优质按期完成施工任务,明确双方权利、义务关系,依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及贵州省有关法律、行政法规和条例的规定,遵守平等、自愿、公平和诚信实用的原则,签订本劳务合同,双方共同遵照执行
1.工程名称思南中天公司项目管理中心
2、工程地点思南县思唐镇城北新区北京路西侧
二、承包范围L承包思南中天公司项目管理中心施工图纸中的所有石材、玻璃幕墙工程的施工任务凡是图纸中显示的本工程所有石材、玻璃幕墙施工及使用的脚手架搭设和拆除、以及施工落手清、文明施工、成品保护等工作内容全部完成,直到工程全部通过质监站竣工验收合格并达到合同约定的优良质量标准为止
2、本工程实行包工、包料、包安装工使用所有的工器具、三级电箱和电缆(质量必须符合有关部门检测的要求)施工机具、防护用品(安全帽、绝缘鞋、绝缘手套等)、包工程质量、包安全生产和文明施工、包宿舍内外卫生防疫和综合治理、包创优创杯目标和计划的实施和完成
三、工程单价及工资支付方式L按思南中天项目管理中心石材幕墙分项工程分包中标综合单价元/nr(含税金);玻璃幕墙分项工程分包中标综合单价元/以(含税金)
2.综合单价已包含本工程所有与施工有关的零星用工,不再记取窝工费或误工费
3、完成分栋石材、玻璃幕墙钢骨架施工任务并经质量监督部门检测验收合格后,支付分栋总造价(按实际工程量)的45%;分栋石材、玻璃幕墙面层石材、玻璃安装完成并经质量监督部门检测验收合格后支付分栋工程款总价(按实际工程量)的35%;全部完成经竣工验收合格付总工程款(按实际工程量)的15%,余款5%作为工程质量保修金在竣工验收通过及评优通过保修期一年后(无任何质量问题)三个月内付清
4、在甲方资金出现困难时,在一个月内(含30天)乙方承诺不停工、不索赔、不聚众滋事、不聚众妨碍甲方及政府部门正常办公
四、甲方工作
1.甲方委托贺华初为驻地代表
2.甲方提供工期进度计划,技术交底和施工方案
3.甲方提供施工场地,乙方按甲方要求自费搭设生产设施,材料甲方提供,乙方需自费负责临时设施使用期间的维修工作
4.甲方提供
一、二级电箱、塔吊或龙门架垂直运输机械
5.生活设施甲方统一安排住房给乙方做宿舍,床铺、等设施,乙方应予爱护,乙方每间房缴纳押金500元,每个班组人员全部撤离后押金返还,如有损坏照原价赔偿
6、乙方佩戴的安全帽由甲方统一购买,乙方承担保管费用,如有损坏照原价赔偿
7、甲方向乙方提供工人工资代领委托书和工资发放流程告知书,乙方无条件配合完成工人的签字手续
五、乙方工作
1.遵守国家、当地政府有关于工程施工的有关法律法规,遵守工地关于施工现场管理的各项规章制度自行负责质量,配合业主、甲方、监理进行质量验收,由于乙方原因造成的不良后果或失误,一切经济损失由乙方承担乙方必须及时配合甲方对所有乙方进场务工人员办理出入证,无出入证人员一律不得进入工地及时签订民工用工合同,并提交一份于甲方存档在用工期间不得频繁调换工人,否则因此发生的费用由乙方全部承担
2.乙方与甲方签订协议时必须向甲方交纳工程进度、质量、安全保证金(大写)叁拾万元整;¥:
300000.00元(以贵州思丰房地产开发公司财务收款收据为准),施工队伍进场后返还壹拾万元;¥
100000.00元石材、玻璃幕墙安装工程全部完成验收合格后一个月内免息返还乙方保证金贰拾万元,¥
200000.00元
3.乙方在签订协议前必须提供本项目施工班组务工人员名单及身份证(复印件),并保证工程开工时进场人员同乙方提供名单相一致,以备办理相关手续,否则一切后果由乙方承担
4.工资发放必须由班组长填报工资表,并在甲方管理人员的监督下由工人本人核对无误签字确认后方可发放,否则不发放工资,另外工资申请人进场未向甲方项目部提供身份证登记或工资表签名栏代签名的将不予发放
5.乙方必须在甲方规定的日期之内,按施工进度要求带齐满足施工需要的石材幕墙的施工带班人员进场,如施工带班人员不能胜任本职工作,甲方有权要求乙方更换带班人员;如进场之日乙方人数未达到甲方规定人数,且又不能按计划完成,甲方将处罚乙方壹佰元每人缺少人数达到5人(包括5人)甲方视乙方自动退场,保证金将作为乙方的违约金不予退还,已做工作量待工程完工后按60%结算
6.乙方不得将工程再转包,一经查实视乙方违约,工程履约保证金没收,合同自行解除失效,如造成甲方损失一切责任由乙方承担
7、乙方本人每月必须出勤25天在工地现场协调工作,确保工程安全正常施工,如遇特殊情况请假须经得甲方项目负责人同意,否则,每缺勤1天罚款500元
8、进场工人员必须是熟练的技术工,且持有上岗证、暂住证、身份证、务工证、健康证等证件,以备查用,费用自理
9、乙方应无条件配合甲方对工人进行三级安全教育,并负责落实到位,严禁安全交底出现代签字现象,否则因此导致一切后果由乙方负责
10、工程完成后,无条件撤离现场所有施工人员,无条件撤离现场所自有机械设备,做到工完料尽场地清
11.乙方根据甲方的计划进度要求,在正常情况下无条件的保质保量完成甲方规定的施工任务,需要晚间加班时必须听从甲方安排无条件的组织人员加班,否则延误节点工期或出现质量问题作罚款处理2000元〜20000元不等,屡次不改终止合同乙方退场,所完成的工作量按60%结算
12、甲方提供的工期进度计划,技术交底和施工方案将作为本合同附件,乙方必须仔细阅读充分理解,乙方审阅签名后必须按照甲方工期进度计划,技术交底和施工方案组织精心施工,此条将作为工程结算依据给予处罚或奖励
13、由于乙方施工原因造成质量、安全问题或事故,损失均由乙方承担
六、施工工期及进度计划
1.现场具备开工条件,甲方向乙方发出书面开工令
2、乙方必须保证无条件听从甲方的施工安排,需要夜间施工时必须组织人员施工,确保满足工期要求
3、对以下原因造成工期的延误,经甲方确认,工期可相应顺延(a)甲方未能及时提供图纸及开工条件(b)一周内非乙方原因停水、停电、停气造成连续停工超过8小时c)不可抗力4,乙方应严格按照甲方制定的施工计划进行施工,若因乙方原因导致工期延误,每延误工期一天,乙方应向甲方支付人民币5000元违约金,从当月工程款中扣除
5、因乙方原因造成工期延误,乙方又未能按照甲方要求落实改进措施,甲方有权将本工程部分或全部委托其他单位完成,所发生的费用及损失由乙方承担
七、工程质量、中间验收、隐蔽验收
1.工程质量必须争创贵州省“黄果树杯”优质工程,若因乙方原因质量未达到贵州省优质工程要求,按合同总扣减5%结算,乙方承担违约责任并赔偿甲方一切经济损失
2.乙方必须负责对本工程项目完成的每个工作面的各项工作以楼层为单位作一个检验批进行自检,自检质量达到验收要求后,报上级部门,经上级部门验收合格后,方可进行下一个楼层面施工如验收不合格,乙方必须按甲方要求自费返工整改,直到达到要求如未及时整改或整改后仍不符合要求,甲方可委托其他人整改,费用从乙方工程款中扣除,甲方并有权立即将乙方清退出场或乙方因自身原因不能履行合同造成中途退场,乙方已做工作量按60%结算,且工程款在本工程全部完成后付款
3、质量要求乙方必须严格按技术交底、施工验收规范等要求施工不合格的进行整改,如不整改,每处罚款
5000.00元,质量允许偏差必须达到技术交底和有关验收标准的要求,甲方将按照优质工程的验收规范进行验收
4、隐蔽工程验收应通知甲方、监理、总包参与,验收合格后方可进行下道工序施工,检验不合格所产生的一切后果全部由乙方承担
八、材料、设备要求乙方对本工程所需材料必须按照施工设计图及国家标准要求采购,对材料进场必须经检测合格后才能使用,对不合格产品严禁使用,并且马上把不合格材料清理出场如果材料原因造成工程质量问题,乙方承担所有责任,并赔偿甲方损失工程所需的辅材、低值易耗品、电器设备、施工机具及手头工具等均由乙方自费提供,并负责施工机械的操作、保养、材料保管等,费用由乙方自理
九、安全文明施工、现场管理及公共设施保护
1.乙方进入现场施工前,必须与甲方签定安全生产责任协议书必须进行班前教育及乙方承担一切费用和后果
2.如因乙方原因造成的安全事故以及因乙方原因造成其他人员的安全事故,由乙方承担一切责任和费用
3.本工程乙方应按甲方要求,在施工期间做好工地防火、防水、安全保卫、物料管理、场地保洁及环境保护工作,因此发生的人工费用由乙方承担4,乙方在施工期间,应保证公众免受伤害,公共财产及设施不受侵犯和损失如因施工导致公共设施的损坏或公众的伤亡,由乙方负全部责任,并承担由此而产生的费用
5、乙方应遵守国家和贵州省铜仁市关于施工安全管理的规定及业主和甲方关于施工安全管理的要求,并指定专人负责施工安全,切实做到安全施工
6.乙方在进行有可能导致危险的工作之前,应制定安全保护措施,各工种必须持证上岗,在甲方安全管理人员的指导下并严格按照甲方安全管理人员的要求组织施工,否则因乙方措施不力或违章造成的事故,其责任及损失均由乙方承担
7、乙方必须严格服从甲方安全管理人员的安全管理和指挥,正确佩戴安全防护用品,施工中严格按照安全生产的规章制度进行施工作业严禁疲劳、带病和酒后作业若因施工作业人员违规、违章作业造成自身和他人伤害的,一切后果由责任人乙方负责没有戴安全帽或帽带没有扣好的工人每次罚款50元,班长每次罚款100元,严禁穿拖鞋、打赤膊,发现一次罚款100元
8、乙方班组长要认真搞好社会文明建设,教育职工不聚众闹事,不打架斗殴如有打架斗殴者每次罚款5000元情节严重的交公安机关法办严禁随地大小便,发现在建筑物房里大便的每次罚款500元罚款在当月工程款中扣除
9、发生工伤事故由责任方承担一切费用和责任
10、乙方负责自身工人和自身施工期间在施工现场以及上下班途中的一切安全管理工作,有与其他工种协调配合工作的义务,如乙方因自身原因造成自身事故和损失或导致第三方事故和损失均由乙方付全责
十、争议
1.甲、乙双方在履行合同时发生争议,双方协商解决如协商不成,可向人民法院提出诉讼
2、本合同一式三份,乙方一份,甲方二份,均具同等法律效力双方签字盖章之日即生效,工完帐清后本合同自行失效
3、本合同未尽事宜,双方另行协商签订补充协议,补充协议具有同等法律效力甲方乙方经办人(法定委托人)经办人(法定委托人)身份证号身份证号公司地址公司地址开户银行账号开户银行账号联系电话联系电话日期日期。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0