消防改造工程委托施工合同（3篇）

本协议签署后，施工人员进入施工工地即付总价的30%即元，改造完毕当日即付至总价款的70%—元，余款待相关部门验收合格取得合格证后一次性结清即一元第四条工程保修

1.乙方仅对本协议第一条第三项所列之工程范围内各项工程，向甲方负责保修责任

2.保修期限自消防验收合格次日起一年整

3.保修期内，若因乙方工程责任所产生的保修问题，乙方应积极予以解决，并按各设备保养要求进行维护，其费用由乙方负责乙方若未依约进行保修甲方书面通知15天后工程仍未进行维修，甲方可委托他人进行维修，所产生的费用甲方有权向乙方追偿因甲方原因致使乙方无法进行保修损失由甲方自行承担，因非工程责任原因造成的损坏不在保修范围内第五条争议解决发生争议时，双方应积极协商，协商解决不成时应向市法院提起诉讼第六条协议期限本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效第七条本协议一式四份，甲乙双方各执两份，均有同等法律效力甲方:_____乙方______日期年XX月日4防改造工程委托施工合同篇2发包方（甲方）承包方（己方）为提高泵站品位，创造良好的工作环境，经甲、乙双方协商一致，甲方将—委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下

一、工程地点O

二、工程内容土层基础、绿化及其他部分工程（详见图纸）以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工

三、工期

1.开工日期本项目工程从一年—月一日起至一年—月一日止，共一个日历天

2.施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延

3.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延

四、工程合同价款经协商本合同总承包价款为RMB整若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算

五、承建方式乙方对工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工

1.乙方负责提供所承建工程材料，必须经双方确认方可进料施工

2.施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用

六、工程付款办法

1.本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%,即RMB整乙方收款后第二天安排人员进场施工

2.待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%,即RMB整

3.工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%,即RMB整4,竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%,即RMB—整

七、工程质量

1.乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工，完工后达到级

2.在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担

3.乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物，做好文明施工

八、工程竣工验收结算乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及，甲方在收到竣工验收报告后XX天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于一个工作日内结算完毕

九、延期违约责任乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程若工程延误，则每延误一天计罚RMB—元；若工程提前完成，则每提前一天完成奖励RMB—元若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责

十、养护管理

1.期限以工程竣工验收合格之日起计算，绿化保养期为十二个月，保养期从竣工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收

2.质量要求大树及时支撑固定，栽植后及时浇水，及时中耕除草、施肥、修剪，及时防治病虫害，确保苗木正常生长养护达到国家城镇绿地园林养护标准

十一、合同生效与终止本合同自双方代表签字并加盖公章后生效工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止

十二、合同份数本合同一式一份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执一份由甲乙双方分送有关部门存档本合同未经事宜，双方协商解决甲方代表（盖章）―乙方代表（盖章）合同签订日期合同签订日期______消防改造工程委托施工合同篇3委托人（简称甲方）与监理人（简称乙方），经双方协商一致，签订本协议委托人在望城区投资兴建的乐都百强物流工程，委托长沙市鸿业工程监理有限公司进行监理，乙方负责监理招投标的所有费用和监理合同的备案，以及现场监理工作和资料竣工验收备案监理酬金81000平方米12元/平方米=

97.2万元支付方式现场监理人员进场后支付总费用的15%,一期主体完成支付总费用的20%,一期竣工验收支付总费用的20%,二期主体完成支付总费用的20%,二期竣工验收支付总费用的20%,所有项目完成竣工备案支付5虹本合同自20XX年5月30日开始实施，至20_年10月30日完成协议一式二份具有同等法律效力，甲方执一份，乙方执一份甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）20XX年XX月XX日20XX年XX月XX日。