弱电线路工程施工合同范本15篇

弱电线路工程施工合同范本（精选篇）15弱电线路工程施工篇1甲方乙方依据《中华人民共和国合同法》之规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,为了明确双方的权利与义务关系,经友好协商,现就乙方承接甲方安防监控工程事宜达成如下条款,订立本合同第一条工程概况工程名称工程地点工程范围:网络综合布线工程内容:设备购置、系统综合布线、设备安装和调试签约地点第二条设备要求及设备清单乙方向甲方所提供的设备应当是全新的且是合同指定的产品设备清单详见本合同的附件该设备清单由双方在签订本合同时一并予以确认，经签字盖章后作为本合同不可或缺的部分1,第三条工程款及支付方式本合同项下的工程款总额为元整,大写:人民币整甲方应在合同签署¥之日起个工作日内，将款项按下列支付方式支付至以下其中一个账户.对公账户:开户名称:广州市申爵利电子科技有限公司3开户银行:建设银行广州海珠支行账号:

1.对私账户:开户名称:曾祥辉440021330开户银行:交通银行账号:2工程款支付方式为6222620710003462569本合同签定后日内，甲方支付乙方总工程款的作为预付款，即元整，大写人民币整预付款到位后乙方开始安排设备的采购,并根¥

1.330%据甲方通知后按时进场考虑兼容使用原有设备本次招标范围包括以下系统.数字电视监控系统.防盗报警系统

2.光纤周界报警系统

3.电子巡更系统

4.一卡通系统

5.综合布线系统

6.计算机网络系统

7.程控交换机系统8电视系统

9.背景音乐及紧急广播系统

10.音视频系统

11.录播系统

12.电子白板系统

13.信息发布系统

14.电子阅览室系统

15.无线对讲系统16屏显示系统

17.系统集成（选配,不计入投标价）

18.LED.机房工程19信息化教室工程

20.综合管道工程

21.2二

2、结算方式.甲方按总价的作为施工结算价格.总包方按实际施工人数付元/月生活费;（约每月号）110%最终结算时把这部分费用扣除212001~

8.工程竣工验收合格后，付至合同总价的,待工程结算审价结束后付至3总价的；质量保修金按结算造价的留工程竣工半年后付清；.本综合单价包括所有有关的费用如劳保用品费、生产工具费、自身队伍的劳动保险费、医疗费、工具费、各种零星配件、太阳灯、劳动车、4小型手动电动工具、移动电线、电箱等材料设施费，临时脚手的搭设费成品保护费、二次搬运费、技术措施费、人工费调增、管理费、利润、赶工费、冬雨季施工增加费、旅差费用、通讯设备费、安全防护、安全文明施工费、垃圾清理至现场指定地点、竣工清理费、甲方提供材料的卸车保管费及与其他单位的配合费用等

三、质量要求、验收办法及处罚措施.乙方必须服从甲方统一调配，按照施工图纸、施工规范及甲方技术交底的要求认真组织施工,并达到规范合格标准

1.支撑系统必须全稳定可靠、一个部位完成后，乙方在自检合格的基础上须报甲方检查验收,一2次验收不合格视情况罚款元甲方在检查中提出了整改意见,3乙方必须限时整改,若整改不及时或不认真整改时,每处罚款元若验收100—500不合格，整改时间耽误了工期计划，则该段工作量单价下调

300.分段分项工程完成后，经现场监理工程师甲方项目经理、技术负责10%人及工长验收符合要求,并签字、认可后才能予以结算4

四、安全文明施工要求及处罚措施.进入施工现场，必须戴好安全帽，使用安全带,违章者每人次罚款元

1.使用电动工具时,要用有责任心、有经验的人来操作,操作人必须具100有机械操作证,严禁违章作业及冒险蛮干

2.对于电动工具、电气设备、施工用电、生活用电，必须由项目部电工安装、架设并维修，其他人员不得乱动，有问题马上找项目部经理或电3工、安全员来处理,违章者每人次罚款元、严禁酒后作业,违者每人罚款元

100.施工中若发生安全事故,如安全事故是由乙方原因造成的,甲方协助42005乙方处理有关事宜，对事故造成一切费用全部由乙方自负，与甲方无关

五、工期要求及处罚措施乙方必须保证施工人员人数满足工程进度需要，确保按期或提前完成施工任务,已经确定的进度计划不能按期完成时做如下处罚:每个工期段达不到要求的,该段罚款元、总工期达不到要求者，除按每个工期段罚款外,所承包的总工程量

1.1000单价下调

2.乙方连o续两个施工段不能按期完成,甲方有权单方面解除合同,已完10%成的工作量按合同单价的结算,其余部分作为对甲方再招用分包队伍3延期、窝工的补偿;或者，甲方自行充实施工人员，单价按合同单价的倍90%计取,从乙方结算中扣除2

六、其它事项.乙方必须自备扳手、钢尺、线坠、水平尺等工具用具.严禁偷、抢、打架,每出现一次罚款元

4.严禁聚众闹事等现象发生，工地中发生任何事情必须及时向甲方项51000目经理汇报,共同协商,妥善处理，防止事态扩大,出现上述行为,无论有何6理由,每次均罚乙方元,工程结算时扣除.乙方按工程的需求领用的工具、仪器、设备等材料，要严格管5000理7使用，禁止损坏和丢失如果发生损坏和丢失，按其经济价值的倍收罚款

3.严格执行甲方规定的作息时间,不遵守者,每次罚款元.所有进入施工现场的人员，必须提供身份证逐一登记清楚

8200、就餐时，必须按次序排队领取饭菜，严禁拥挤起哄，每发现一人次6罚款元领饭时要讲究卫生,听从炊事人员的管理,不准打架,有问题7要找项目经理或栋号长解决，若在就餐期间同炊事人员打架，无论有何理100由,每次罚款元、年满周岁以上或者体弱、病残者，严禁进入施工现场，隐瞒者1000每人罚款元850所有操作人员及代班人员必须参加甲方组织的班前会、班后会,以

100011.便处理施工过程中存在的问题，严禁不参加，有事提前向甲方栋号长请假,无故不参加者,每人次罚款元、进入施工现场施工后，没有完成合同工作量中途退场者，无论有50何理由，已完成部分均按合同价款的予以结算，其余部分作为甲方再12联系施工队伍的延期、窝工补偿90%.未经甲方同意,严禁私自开灶,严禁使用电炉等电器设备.安全、技术交底是合同的一部分;乙方负责人或委托代理人必须全13天在施工现场

14、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字后生效,工程完工结算后终止15

七、本合同书未尽事宜，双方协商解决本合同书在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成双方任何一方可以依法向无锡市人民法院起诉解决甲方（公章）:乙方（公章）:法定代表人（签字）法定代表人（签字）:年一月—日年一月一日弱电线路工程施工合同范本篇4发包方（以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）甲方将本公司办公楼玻璃幕墙工程委托给乙方制作安装施工，经双方共同协商，本着信誉第一质量第一互惠互利的精神，依照《中华人民共和国经济合同法》及有关法律法规之原则，签订本工程合同以资共同遵守

一、工程概况工程名称工程地点151二

6、承包形式乙方包工包料,包质量、工期、安全生产、文明施工，综合治理

三、工程施工主要材料及规格

四、工程造价人民币.幕墙每平方单价、幕墙面积

12.此工程造价不含税收、配合费、水电费及脚手架费用结账时3开普通收据（面积据实结算）

五、工程款支付和结算付款方式合同签订后，乙方施工人员、机械设备、材料进场，甲方按工程总价的付给乙方，铝合金龙骨安装完毕，甲方按工程总价的付给乙方,工程完工后，经甲方及有关部门验收合格,留质保金一年内,30%50%余款在十日内一次性付清尾款2%

六、工程工期合同工期个有效日，具备施工条件（从收到甲方开工通知之日算起）

1.

20、在施工过程中,遇到下列情况,则工期顺延

①人力不可抗拒的灾难；2

②设计变更和工程量增加；

③因停电达小时,按一天顺延；

④经甲方同意的其他情况；12

⑤工程款不能按合同条款兑现,则工程顺延

七、双方责任

①负责现场三通平使施工现场具备施工条件;、甲方责任:

②负责协调乙方与当地关系,协助乙方办理施工中的有关手续；1

③协助乙方解决住宿、生活、制作材料存放场地；

④负责在装饰施工图、预算单上签字,如变更设计需书面通知乙方;

⑤甲方管理人员有权监督乙方的施工质量；

⑥按合同规定支付预付款、进度款、结算款；

⑦甲方负责提供水源、电源及脚手架乙方责任2

①乙方.人员进场后属甲方统一领导管理,严格执行各项及措施；

②严格执行国家标准和有关规定，按图纸组织施工；

③保持施工现场整洁,符合文明施工等有关规定；

④除由甲方要求外,乙方不得以任何方式转包给其他施工单位施工,如发现上述情况,甲方有权终止合同

八、质量管理质量等级达到国家质量检验合格标准

九、其他

1.争议解决方式,本合同在施工过程中发生争议，由双方协商解决,协商不成的,可以双方仲裁

1.乙方在施工过程中由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用,全部由乙方自负,甲方概不负责

2.、本合同壹式肆份,甲乙双方各执贰份其他未尽事宜，双方另订立补充协议，补充协议与本合同具备有同3等的法律效力

4.甲方（公章）:乙方（公章）:法定代表人（签字）法定代表人（签字）:年一月—日年一月一日弱电线路工程施工合同范本篇5甲方:________乙方:________甲方现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款,共同遵守执行

一、施工内容杭州红星美凯龙金茂店商铺轻钢龙骨石膏板隔墙（见图纸）

二、方式甲方根据乙方负责施工之上述工程最终结算价对乙方进行结算结算价

三、组织领导）乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工1）乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗在施工责任期内，未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队伍和人员,以保证该项2目技术力量和施工队伍的稳定性）乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作3

四、双方责任.甲方责任1）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理1）负责主电源到位2）负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算,申请拨付工程款3）负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料

4.乙方责任2）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指1挥,对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上）强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其他2安全事故的发生否则由乙方承担由此产生之全部责任）工人进入施工现场必须佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清3）负责编制施工组织设计，由甲方负责上报各级部门审批做至」绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场,未经项目经理同4I意不得擅自离开工地）必须保证充足的施工人员及技术力量,人数稳定,工作效率高,否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担5）乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令6乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责）负责材料搬运,脚手架搭建工人安全帽及工作牌

五、工程质量及验收标准7工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延

六、工期乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限,如期按时或提前完成所有本项目的施工任务

七、进场前乙方需缴纳质量保证金每层万元整

八、付款方法5

八、其它）若乙方违反本之上述有关约定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任收无1法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿

九、本责任书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力该责任书自双方签自盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除保修条款依然有效外,即告终止甲方（盖章）:乙方（盖章）:甲方代表（签字）乙方代表（签字）:年一月—日年一月一日弱电线路工程施工合同范本篇6发包方（以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同.工程概况1

（一）工程名称

（二）工程地点.工程承包范围2安全维护及整改.合同工期天.工程造价3304工程造价为元整.质量标准质量标准:达到现行国家或专业的质量评定的合格标准5使用标准、规范（包括但不限于以下内容）

5.

15.2本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范

5.

2.1本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程.承包方式

5.

2.26按本合同第条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干

2、工程计价7本工程计算编制原则按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价号《建设工程工程量清单计价规范》（）《湖南省

7.1建设工程造价管理办法》（省人民政府令第号），《湖南省建设工程[20_]406GB50500-20_,192计价办法》《湖南省修缮定额》、《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一,20_20_解释进行编制20_人工、材料价格的确定人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《长

7.2沙建设造价》预算价，信息价及市场价格执行[20_]237具体工程量以甲方签证单为准

73、工期有下列情况者,工期经核实签证后可顺延8不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪

8.1水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨或以上（以长沙市气象局报告为准）,一次停水、停电小时以上200mm200mm因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情8况顺延

8.2因乙方原因造成的工期延误,合同工期不能顺延,费用由乙方承担因甲方原因造成的工程延误,合同工期顺延,费用由甲方承担

83、工程款的支付

8.4工程完工后,甲方在内向乙方支付工程预算价的9在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的工o程保修金

9.11080%留结算总价的自工程验收之日起满一年后如无质量问题天内全额返

9.297%,还，保修金不计利息3%,

15、违约责任10违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的,案合同法及相关法规执行

1.11因违约方违约造成对方损失的,违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的,还应承担赔偿责任

1.22安全生产和文明施工

11.认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求,并做好安全管理工作,杜绝重大安全事故的发生,同时做好社会综合治理工作.争议的解决1本2合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工.其他

13、乙方接甲方通知进场后，开始施工后的天内甲方按照工程进度支付乙方总工程款的即元整,大写:人民币整¥

25、乙方对工程安装调试完毕后，由甲、乙双方相关人员组建验收30%,小组负责工程的验收,验收合格并稳定运行一周后，经双方签字确认，甲方3应在日内支付乙方总工程款的即元整,大写人民币元¥整剩余工程款总额的做为两年质保金，保修期一年届满后日内支535%,付元整,大写人民币元整即给乙方5%

5、上述工程款包括工程设备、部件及其运输、安装、调试和两年期的5%,¥设备保修、维护费用，但不包括经甲方同意所增加的预算外工料费用乙4方已经全面考察甲方场所，并保证本合同附件表格中所列设备及工料已经足够满足安装设施所需对于超出部分，甲方不予承担相关工料费用第四条工程建设期限合同签订，预付款到位后,根据甲乙双方商定日期,最多不超过天入场，整个施工工期为天（年月日开工，年月日以前乙方按照设计要求完7成设备安装调试,并能正常投入使用）第五条产品质量及安装调试要求.乙方按照要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好未经甲方同意不得随意更改方案，并提供各设备有1关品质,合格证,，相关软件资料文件等.乙方保证本项目所供产品为合同中指定的产品，且包装为原包装,内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权立即要求乙方更换合格产品2直至合同解除由此带来的一切损失由乙方负责产品进场时乙方提供供货证明，经甲方验收，不得以次充好，以假充真，如发现非正品一律以一赔十.在签订合同后，乙方按照甲方要求负责在个工作日内完成安装布局设计图纸,在甲方对设计图纸确认后,方能开始设备安装、调试,要求做到35布局合理、布线规范，便于使用和维护，符合国家相关技术标准、甲方付清总工程款的后,应负责提供系统安装和调试的必要条件，做好施工方的现场协调工作，积极为乙方提供良好的工作环境460%乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份双方签字盖章后生效甲方（公章）:乙方（公章）:法定代表人（签字）:法定代表人（签字）:年一月—日年一月一日弱电线路工程施工合同范本篇7发包方（以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）由于工程建设需要，甲方委托乙方承包室外绿化管道建设工程为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定,双方协商一致签订本合同第一条工程概况.工程名称:有限责任公司室外绿化管道建设工程.工程地点:工业园区（南苑）热电厂北侧

1.工程内容:详见工程量清单

2.工程承包方式综合单价承包,乙方包工包料

3.结算原则:根据合同约定单价按乙方实际完成工程量结算

4.开工:乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工

56.本项目所用的所有建筑材料、建筑构配件及其他设备等（以下统称工程材料）均由乙方自行采购使用,工程材料符合国家相关标准7第二条合同价款（工程款）及支付.合同总价（大写）:元整;（小写）:元1本合同为综合单价承包x合同,单价标准见附x件工程量清单.工程款支付）本工程合同生效后,甲方支付合同总价的的预付工程款2）施工完，毕验收合格后日内付清剩余工程款150%）付款方式为银行转账334第三条双方权利义务.甲方权利和义务1）按合同要求及时支付工程款）提供本项目施工图1）向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供乙方施工现场2施工用水、用电3）按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算）协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作4）在工程开工前，向乙方提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施5工现6）甲方负责开挖管沟及回填管沟，包括管道上下覆盖沙土的施工7300mm.乙方权利和义务2）乙方在收到工程预付款，并在施工现场具备施工条件后七个工作日内组织进场施工1）严格按照设计图纸、施工规范及有关技术要求进行施工，施工质量必须符合国家现行有关施工标准,并需通过验收合格2）负责工程的安全生产及施工人员的施工安全3第四条工期的约定.工期:自开工之日起二十个工作日在工期未顺延的情况下,乙方应在前述工期内竣工,并在竣工后通知甲方验收

1.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，必须征得乙方同意.因设计变更或工程量增加或其他非乙方原因（如天气因素影响等）导2致停工的,工期顺延

3.因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料4和构件积压的实际损失第五条质量、验收及结算.本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为施工依据;以《给水排水管道工程施工及验收规范》（）为施工管理及质量评定1验收标准GB50268-20xx.本工程质量要求:合格.工程竣工后,乙方应通知甲方验收，甲方须在收到验收通知之日起2七日内组织验收，并在验收开始后五日内完成验收，办理验收、移交手续3如甲方在规定时间内因客观原因未能组织验收，需及时通知乙方,另定验收日期若甲方自接到验收通知之日起超过十五日无故不组织验收的,视为验收合格,甲方应及时办理工程结算及支付工程款.验收完成后乙方提交结算资料，甲方须在收到结算资料后四十日内完成结算审核并向乙方一次性支付剩余部分工程结算款如果甲方收到乙4方的结算资料后三个工作日内未作回复（或未提出意见），视为甲方已经核实并同意确认乙方的结算资料，甲方应按要求剩余部分工程结算款第六条免责条款施工期间，由于恶劣天气（如:雨季天）等非乙方原因所造成的工程工期延误和其它损失等,工期相应顺延,乙方不承担责任第七条争议解决因本合同发生争议的,双方友好协商解决,协商不成的,按以下方式解决争议:向乙方住所地人民法院提起诉讼第八条合同的签订和生效.本合同经双方签字盖章后生效.本合同一式二份,甲方执一份,乙方执一份,具有同等法律效力1甲方:有限责任公司乙方2地址:）地址年月日弱电线路工程施工合同范本篇8甲方:（以下简称甲方）乙方（以下简称乙方）甲方电站水利工程总长两单项工程须在年底前竣工现乙方自愿带队来要求施工，经甲乙双方协商同意，签订以下合同条款2800m,20xx

一、乙方限包水沟工程长包砌护墙

二、水沟单价按每米伍拾元计,砌护墙按每立方陆拾元计o500m,500m

三、乙方施工水沟、砌墙伍佰米竣工后续包

四、甲方为工程负责供水泥、石粉、片石、角子板、水、电、搅拌机、人力车等到位，供给乙方棚布由乙方搭棚

五、结算方式包伍佰米竣工后百分之百结账付款清楚，期间甲方随时付给乙方生活费用，结账时甲方如数扣回

六、乙方自备砖刀、敏刀、小锤、棉被及日常用品菜锅、饭锅、碗筷,车费元,天生活费元,每人从家自带大米斤,乙方施工五天后甲方付给生活费4056020

七、施工规格要求.乙方施工时,应先砌护坡墙高平面宽公分；

1.随后架角子板、两边高沟

1.4口m宽,沟50底实际便是沟底窄、沟口宽三面光水沟,如图样凹,总之,施工时以甲方技术员现场指导为准,

21.4m,

1.7m,

1.4m,乙方任何人必须服从甲方的安排指

八、上述两单项工程乙方完工时，经工程指挥部验收合格后，次日结账付款

九、乙方施工期间，晚上或雨天一律严禁打牌、赌博、喝酒、打架斗殴、内外偷抢行为如发生类事情况，造成经济损失的，由乙方发生的个人负责其后果,甲方概不负责任

十、本合同条款未尽事宜，在施工中如发现与合同条款相抵触的,必须经甲乙双方协商解决，并取得双方同意后进行合同条款的增减、修改,补充合同条款与原合同条款有同等的法律效力

十一、本合同自甲、乙双方签订之日起生效，受法律保护本合同一式叁份,甲方持一份,乙方持一份,工程指挥部持一份

十二、乙方在施工中，一定搞好安全生产第一，如发生意外伤亡事故的,由乙方自理,甲方概不负责任甲方代表签字如下乙方代表签字如下年月日弱电线路工程施工合同范本篇9甲方:____________________乙方:____________________为明确双方的权利和义务，遵循平等、公平的原则，根据相关法律和法规，甲方就乙方承包施工的工程内容与乙方达成如下协议，望双方共同遵守

一、工程名称:___________________________

二、承包工程内容:_______________________

三、承包及付款方式包工包料，暂估价为万元，每月按实际完成工程量的一%支付进度款

四、工期年一月一日开工到年一月—日竣工

五、工程质量.乙方应严格按照国家有关建筑、市政工程施工规范、规程和标准进行施工

1、隐蔽工程必须接受业主单位派驻工地代表检查验收和质量监督签证后,方可进行下一道工序

2、工程竣工后由甲方组织有关人员进行初验，发现不合格工程部位,必须无条件返工,直到合格为止3

六、工程造价.工程承包预算造价执行《一省市政设施养护维修工程定额》；材料价格按施工当期的《—市建设工程造价信息》、《一省建设维修工程120_造价信息》计取;工程量按实计取;人工费按相应规定调整、工程竣工后,按实际工作量由乙方编制竣工决算，甲方报审价部门审核后,结算工程承包款项2

七、工程款拨付.工程竣工决算审核后,其余工程款付清1

八、施工安全工程施工期间，乙方应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按安全标准组织施工,采取必要安全防护措施,消除事故隐患由于乙方安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用，由承包人承担

九、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份甲方（公章）:法定代表人（签字）:年一月一日乙方（公章）:法定代表人（签字）:年—月一日弱电线路工程施工合同范本篇10甲方:公司乙方:樊分公司襄樊和驰房地产开发公司（以下简称甲方）开发的和驰上品综合楼工程由泰州五建襄樊分公司（以下简称乙方）施工，双方于年月日签定了《建设工程施工合同》现该工程已施工至主体六层，按合同约定20XX328甲方应支付乙方%的工程款为不影响工程进度，经双方协商达成如下协议

20、

1.在月日前付清贰佰伍拾伍万元整在后期施工中,乙方垫资2928四至十五层直至混凝土结构主体工程,中途甲方不再付款主体混凝土工程结束经验收后,甲方一次性按原合同约3定.一个月内付给乙方工程款否则，甲方按人民币壹万施工合同补充协议元/天赔付给乙方4甲.方##:#乙#方5:.######日期日期:工程结算时,甲方按最终决算价款的补偿给乙方本协议5%一式四份,甲、乙双方各执两份弱电线路工程施工合同范本篇11建设单位（以下简称甲方）施工单位（以下简称乙方）依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲乙双方协商一致，甲方愿把改造工程承包给乙方施工，为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守

一、工程项目.工程名称.工程地址

1.工程范围

2、承包方式:包工包料

3、承包造价元（大写:）44

二、工程期限根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期天（雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后,工期相应顺延）开工日期为—年月日至—年月日，总工期天

三、本工程竣工质量为一次性合格工程

2020.乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工；1

四、工程价款支付及结算本工程按进度付款,具体金额由双方协商为准

五、其它约定甲方承担的安全责任、权利1

（一）甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程；

（二）甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；

（三）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业,并按规定给予处罚;

（四）甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场乙方的责任、权利

（一）乙方施工时是安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关2:安全生产的规定、制度；

（二）乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险,并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险,在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方承担全部负责；

（三）乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违章作业,不得冒险作业,不能疲劳作业,并按规定做好防护工作；

（四）乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时,人员不得进入施工现场

六、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力甲方代表人身份证号公章年月乙方代表人身份证号:公章年日日月弱电线路工程施工合同范本篇12甲方乙方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本项目的具体情况，经双方协商,签订本合同,共同遵守第一条概况.项目名称:、项目地点:1Oe

2、项目内容综合布线系统施工和测试，辅材和线管线槽的采购、安装铺设3第二条工期、本项目的施工期限为合同签订后的个工作日、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后,工期可做相应调整

12、重大设计变更（指设计功能改变、在关键线路上的改变）造成的工期变化,并经甲方书面确认；

2.

1、双方书面确认的计划工期改变；、不可抗力因素

2.2第三条承包方式和造价

2.

3.承包方式:包工包料（具体内容参见网络工程设备报价清单）、项目总造价人民币（大写）（）工程施工信息点数、单价及¥1材料报价清单为合同附件，项目最后造价按实际施工工程量结算2第四条付款方式、结算方式

（一）付款方式.在合同签定后，甲方向乙方支付合同总价的即人民币（大写）（）；¥130%,.完工并经甲方验收合格后的三个工作日内甲方支付到乙方合同总价的即人民币（大写）（）;¥3

（二）结算方式65%,、乙方已根据甲方的需求进行评估和整合整个布线工程所需材料及工作量，本合同总价为工程综合材料及施工费用总和

1、若甲方需求有变更时,工程施工时发生增项部分,合同总价报价清单2已有的项目按报价清单中单价乘增项部分工程项目数量如合同总价报价清单中没有的项目则按甲乙双方协商后经签证后的单价为结算依据该计算原则适用于工程施工时发生减项部分的计算第五条材料供应.材料供应:施工前乙方提供材料经甲方审核、认可后,方可使用、采用新型材料和代用材料时，乙方须在甲方的书面签字确认后方可1进行使用2第六条甲、乙双方责任

（一）甲方责任为乙方的施工提供必要的便利条件,并协调水源、电源,提供材料的合理堆放场地，协助乙方顺利进行施工1才安合同规定及时支付工程款项、指定项目负责人一名，负责与业主及相关协作单位的协调工作,2为乙方提供可持续施工的作业面,并负责平时乙方增、减项的签证

3.组织本工程项目的竣工验收

（二）乙方责任

4.按合同规定按时完成并交付该工程.严格按照甲方与最终用户确认的施工图纸施工

1.负责本合同附件明确的材料采购、保管、运输、安装、保修

2.接受甲方和当地安全质量监督部门的监督

3.因乙方的过错造成工程有质量问题时,经甲方确认后，乙方必须在三4天内采取有效措施纠正，并承担由此造成甲方的经济损失，承担相应的法5律责任.在合同履行过程中,双方有异议应及时协商解决,未经甲方同意乙方不应随意停工或借故拖延工期

6、服从甲方施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款

7、负责施工场地的安全防火,文明施工,施工工人人身安全及卫生等工作8第七条工程项目及设计的变更、修改甲方因最终客户需要，作出设计变更时,应书面通知乙方，经确认后签证，若由此导致工程延期的，工期应当顺延在施工过程中若甲方提供的施工内容及图纸与投标内容及图纸不同处，按实际情况作增项或减项处理，由乙方提出书面报告，乙方协助甲方共同经业主及监理方签证确认第八条工程质量.乙方必须严格按施工图纸及说明和有关操作规程精心施工，工程质量必须符合设计要求，达到施工图说明和国家颁发的现行施工验收规范的1验收标准、本工程承包范围内所有的单项工程的质量，均达到国家或行业的质量验收评定标准双方如对工程质量有争议,请质量监督部门仲裁,仲裁费2用及因此造成的损失由责任方承担第九条竣工验收.工程竣工三天内，乙方将全部有效的技术档案资料二份,送交甲方,条件具备后，甲方通知乙方开始施工乙方应当在接到甲方通知后日内1将工程安装完毕,在安装完毕后日内调试完毕.系统安装、调试过程中如有不符合技术要求的，应立即返工直到达7到标准

5.乙方施工过程中需保证以下起码标准所有线路封闭,不存在任何管线外露；6所有隐蔽工程在甲方检验并书面确认后进行隐蔽；Q2所有线路排线科学、有序,不存在任何可能导致线路混乱不清、短路的情况

3、由甲方提供安装场地和电源7第六条技术标准和质量保证.布线标准:乙方综合布线方案,严格遵照国际《综合布线系统工程设计规范》

1.乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准，该等oGB50311-20xx设备应能达到系统稳定运行的要求，若不能达到要求，甲方有权要求乙方2立即更换产品，由此带来的损失由乙方承担.乙方对综合布线、设备质保期限为两年

3、工程完工后如出现质量问题,乙方保证在甲方提出后小时内派人员检修424第七条工程设备的验收甲方付清预付款后，乙方应及时将工程设备及其部件运送到甲方指定的地方,乙方应要求甲方验收后书面确认,由乙方负责保管,领料L、甲乙双方在工程结束后，将根据甲乙双方确认的书面验收单进行设备、部件和安装工程费款项结算2第八条技术支持及售后服务.在系统正式投入施工后，乙方保证派遣专业技术人员按施工的不同阶段指导实施,并保证进度

1.乙方的施工安装调试应严格按规程进行,并接受甲方的监督、乙方为甲方培训名操作人员，要求能达到正确使用和维护设2备确定验收日期，并组织进行验收,验收合格之日即为竣工日期验收不32合格，乙方应在甲方的限期内进行整改,再实行验收,并以最后验收合格的日期作为竣工日期.工程验收应以施工图纸、图纸会审记录、有关设计变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准等为依据

2.隐蔽工程在验收通过前不得封闭3第十条违约责任

（一）甲方违约责任甲方不按规定支付工程款，乙方除有权要求甲方支付工程款外，另外每日按尚未支付的项目款项的千分之三向乙方支付违约金

（二）乙方违约责任.乙方不按规定按时完成该工程，甲方除有权要求乙方完成该工程外,另外每日按合同总价的千分之三向甲方支付违约金

1、工程施工过程中发生质量事故或乙方使用的设备、材料如质量不符合设计要求、行业标准或国家标准的，甲方有权让乙方返工整改,并由乙方2承担由此而引起的一切经济、法律责任、合同履行过程中若出现乙方严重违反合同重要条款，甲方有权终止3合同，并终止支付未结算的工程款第十一条合同争议遇人力不可抗拒的自然灾害损失，由甲乙双方友好协商解决，协商不成，则由贵阳市经济合同仲裁委员会裁定第十二条工程保修工程竣工验收合格之日起半年内为保修期保修期内如发生工程质量的问题，由乙方免费按甲乙双方商定的限期进行维修，设备保修期按照《中华人民共和国三保法》严格执行工程完工后两年内乙方应为甲方提供免费维护服务第十三条不可抗力甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行合同的理由,并向对方提交有关主管机关证明材料，根据实际情况允许延期履行、部分履行或者不履行合同,决定部分或全部免予承担违约责任第十四条其它.合同签定当天内，甲方向乙方提供本项目施工图纸，乙方严格按照甲方提供的施工图纸施工因乙方原因导致的质量、安全、人身死亡事故,1由乙方自行承担相关责任,因此而引起甲方连带损失的,由乙方做相应赔偿.因甲方原因导致工程停工或工人窝工的，甲方按每日按合同总价的千分之三做相应补偿

2.本工程施工过程中，所有线管线槽的楼板开孔和开孔的破坏修补、管道开挖和铺管及回填复绿等工作内容均不在本合同工程实施的工程量范围3之内,合同价款中也不包含以上的工程量报价.本合同未尽事宜,由双方协商解决,可另行签订补充协议补充协议作为本合同一部分,与本合同具有同等法律效力

4、本合同自签订之日起生效,在竣工结算、甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外,其它条款即告终止

5.合同正本及附件共柒页，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份,均具有同等法律效力自双方签字盖章之日起生效,多页的须盖骑缝章方为有6效甲方（公章）:乙方（公章）:法定代表人（签字）法定代表人（签字）:年一月一日年一月一日弱电线路工程施工合同范本篇13甲方:______________乙方:______________为确保工程质量圆完成施工任务，明确双方责任，经甲、乙双方共同协商,特定制本合同,双方必须共同遵守第一条:工程概况.工程结构:砖混结构楼层样式.建筑面积平方米，最后按建筑实际面积为准，楼顶出檐为:屋面1处理方式为:层高为:门窗材料:尺寸:2第二条:承包方式

0.承包形式:工料,乙方负责施工,并负责所有施工用具设备、施工费用按建筑面积甲方每平方米付乙方人民币元（大写:1）,房屋建筑面积计算方法为:

2、乙方在施工时出现工程增减时，甲、乙双方共同协商,确定后增减工价,待完工后一并纳入结算

3.乙方单方负责工程施工过程管理和施工安全管理，和相关的保险措施;甲方不承担一切责任4第三条:工程工期、甲方规定动工时间为一年一月一日到一年—月一日,乙方不得提前和推后

1.在保证工程质量的前提下，因下雨和建筑材料短缺原因交房日期可顺延,若因乙方人为原因工期延时,甲方有权扣除乙方施工费2第四条:工程质量及付款方式乙方未按甲方要求，或施工质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责

1.、工程付款方式:工程装饰完工并交付甲方使用后双方结算，甲方一次性付清工程余款（质量保证金除外）

2、乙方自房屋竣工验收交付甲方使用时起，乙方保修为一年，无质量问题,到期一次性付清质量保证金，保修期内如有房屋漏水,沙灰墙体裂缝,3瓷砖脱落等施工问题,乙方接到甲方房屋质量问题,乙方应迅速及时地进行处理,直到甲方满意,否则甲方请人处理,工时及材料从保证金中扣除甲、乙双方必须共同遵守以上约定，如有未尽事宜经双方协商一致后可另附补充甲方（字盖章）:乙方（签字盖章）:弱电线路工程施工合同范本篇14建设工程施工补充协议发包人（全称）承包人（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，鉴于《建设工程施工合同》相关施工事宜未明晰，现经双方协商一致，为明确工程的具体范围、合同包干总价等条款补充协议如下

一、工程概况工程名称工程地点工程内容地基与基储地下室及上部结构、全部砌体、抹灰、楼地面、屋面、防水、排水、装饰等工程（建施、结施、水施工程图纸），建筑工程补充合同范本资金来源:自筹

二、双方明确工程范围为地基与基储地下室及上部结构、全部砌体、抹灰、楼地面、屋面、防水、排水、装饰等工程，其中供电、供水、消防、防雷工程、预应力钢筋由发包人指定分包人

三、合同工期确定为开工日期竣工日期

四、质量标准工程质量标准:合格

五、合同价款本合同包干总价（含税）为:元（大写）¥合同包干总价不包括发包人指定分包人的工程部分o

六、适用标准、规范适用标准、规范的名称国家现行的房屋建筑施工标准、规范以及设计图纸中特别标明的相关标准、规范

七、双方对一般权利和义务补充明确如下.发包人工作发包人应按约定的时间和要求配合完成以下工作1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:施工现场已经具备施

1.1工条件Q水准点与座标控制点交验要求:符合施工要求发包人有权监督承包人对工程进度款的使用情况,具体实施办法:

2.承包人在施工进行期间必须将各材料供应商、施工班组的主要联系3人及联系方式上报发包人驻现场代表；

1、承包人在申请月进度款时必须把上月对供应商的材料款、施工班组的工资的发放列表作为附件上报发包人，否则发包人当认为承包人申报当2月进度款资料不齐,不予支付当月施工进度款双方约定发包人应做的其他工作无发包人委托承包人办理的工作:根据施工实际情况另定

4.承包人工作

1.2承包人应按约定时间和要求,完成以下工作2承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求由承包人负责,

2.1合同范本《建筑工程补充合同范本》3向监理公司提供的办公房屋及设施的要求提供间装有水电的办公场所及套桌椅办公设施,并承担水电费41已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:由承包人负责3施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物含文物保护建筑、67古树名木的保护要求及费用承担:由承包人负责施工场清洁卫生的要求:由承包人按照当地相关部门要求进行双方约定承包人应做的其他工作施工道路维护承包人应根据实8际情况，对临时施工道路和用水管道设施进行维护如果施工现场承包人9数量较多，则由发包人联合所有承包人进行协商但维护费用由承包人负担电梯井内的脚手架工程由承包人负责承包人必须按照发包人划定的区域布置临建设施10承包人必须承担工程范围内所有文明施工与安全生产责任Q1承包人必须合理使用本工程施工进度款，做到专款专用12

八、施工组织设计和工期

13.进度计划1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间:一年月日前重新确定并提供

1.1上述施工组织设计（施工方案）和进度计划经发包人确认后实施.工期延误

1.2双方约定工期顺延的其他情况:雨水天不作工期顺延；2当承包人本月的实际施工进度不能达到该月进度计划（即第八条

2.1第项所确定的进度计划,下同犯勺时,发包人将暂不予支付该月施工

2.2进度款，并推迟到下月与下月施工进度款一并支付，当承包人持续两个月170%或两个月以上出现以上情况，发包人以书面形式通知承包人，如承包人日内尚无具体整改调整工程进度的应变措施，发包人当视承包人违约并有3权采取一切有效的强硬措施介入承包人的现场施工管理，以确保工程工期顺利推进，并由承包人负责由此引起的一切经济责任如承包人拒绝、阻止发包人介入管理或不配合发包人介入管理而使工期延误不能得到及时纠正，发包人有权解除合同，并追究承包人的违约责任因承包人的原因造成每月进度工期延误的，从延误的第五天起,每天罚款元（人民币壹万圆整）,累计计算

2.3承包人未按进度计划完成第一个月进度计划工程的时，发包10000人有权解除合同,并追究承包人的违约责任

2.470%工程施工过程中，承包人延误进度工期累计达天，发包人有权解除合同,并追究承包人的违约责任

九、质量与验收.质量要求

2.530承包人应严格按照设计要求、质量标准、验收规范进行施工,1对质量通病采取强有力的措施，确保质量通病降低到最低限度屋面、工

1.1程质量达不到质量标准，发包人或监理工程师要求拆除重新施工的,承包人卫生间、门窗、外墙面几个容易发生渗漏的部位应重点监控如部分承担返工费用,工期不予顺延达不到合同约定的工程质量标准及安全标准时，发包人有权拒付剩余工程款，待承包人修理、返工或改建达到约定的标准后，发包人才支

1.2付剩余的工程款如果因修理、返工或改建而使工期超出合同约定的工期,承包人要赔偿发包人的相关损失;如超期天的,发包人有权单方面重新组织施工队伍将剩余工程施工完，由此产生的费用及损失由承包人承担30如果承包人未能在规定时间内修正某项质量缺陷，则发包人可自行或指派第三方修正缺陷,因此产生的费用由承包人承担.隐蔽工程和中间验收2中间验收部位:所有分部分项工程及工序

2.1弱电线路工程施工合同范本篇15甲方:乙方依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就库车机场迁建工程施工供电线路工程施工事项协商一致,订立本合同,以供共同遵守第一条工程概况工程名称库车机场迁建工程玉达线分支接处至库车新机场线路安装工程T工程地点阿克苏地区库车县境内10KV第二条:承包范围和内容承包范围:新建库车民用机场迁建线路工程技施设计（玉其吾斯塘分）施工图纸内容中，库车供电线路玉达线分支接处10KV至库车新机场航站区围界外（不包括围界外至中心变电站的电缆）线路路10KV T径中所涉及的，土地占有及使用、青苗补偿，办理相关手续等一切费用安装千伏真空断路器及高计一台按照库车电力公司要求安装电费计量装置等具体内容详见询价文件10第三条承包方式承包方式:本合同承包方式为包工包料第四条工期条款.本工程初定应在年月日前工程完成

1.乙方必须按甲方的20施xx工计4划要求15,编制分包项目的施工计划,经甲方核定后，按工期计划执行,确保按期和提前完成施工任务

2.若乙方工程工期与进度计划明显不符，甲方可要求乙方赶工，若乙方在收到甲方通知.个工作日内无明显改进，或乙方.能力承担工程任务，•3甲方有权增派或改派其它施工单位，由此增加的承包价差由乙方承担，在乙方工程款中扣除.因遇大雨和人力不可抗拒的自然灾害，经甲方签字认可，工期按实顺延4第五条合同价格及结算方式合同价款本工程合同价款为元（伍拾壹万元整），（包干价）除甲方认可的设计功能性设计变更外,包干价不做价格调整

510000.00第六条质量要求.乙方承包项目的施工质量以询价前所发放的施工图纸及说明，施工方案，设计变更，技术交底，现行施工与验收规范，作为检查、抽检或验1收的依据和标准.乙方必须服从甲方管理管理，严格按照以上约定的标准进行施工工程质量要求达到国家或专业的质量检验标准及供电相关部门的验收标准

2.若乙方施工质量不符合要求造成返工，甲方有权责令乙方返工并承担延误工期的责任;造成严重质量问题的或多次返工的，甲方有权终止合同3清退乙方，并且今后不与乙方合作造成甲方损失的，乙方必须负责赔偿及承担相关责任第七条工程师.监理单位委派的工程师,姓名;范庭梅，职务:总监理工.甲方单位委派的工程师，姓名姬晓宁;职务;工程师；

1.乙方项目经理，姓名;齐军;职务;项目经理2第八条甲方责任

3.乙方进场时，甲方应书面就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底；

1.对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续及签证工作等2第九条乙方职责、负责此项工程的施工安全、工程质量、施工进度的具体管理工作和工程材料调拨,工程决算的上报

1.在开工前向甲方提供四措一案、作业指导书

3.必须按照国家及行业颁布的施工验收标准的要求组织施工、应接受甲方的监督和检查,并提供必要的协助

4.负责施工人员安全、生产技术的培训

4.负责工程项目的工作联系和工程项目施工人员进场的管理工作及5竣工验收档案、工程决算和档案资料的归档工作

6、遵守发包人对项目统一管理的相关规定、如达不到承诺分阶段工期,每延误元违约金（壹仟元）7第十条安全文明约定81000人员进场必须做好安全教育工作，及时做好书面安全交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，执行公司和工地有关安全

1.生产制度；.施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作，及时做好安全自检与整改工作；

2.乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用；

3.对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿，应由乙方自行负责并保证甲方不负任何责任；

5.由于乙方施工管理不善,造成任何第三方的损害,由乙方承担一切责任6第十一条工程设计变更.设计变更⑴施工中甲方需对原工程设计进行变更，应以书面形式（或其它正式1方式）向乙方发出变更通知乙方应按照甲方发出的变更通知及有关要求进行变更因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失，由甲方承担,延误的工期相应顺延；⑵施工中乙方对图纸中的不明确部位应提前一周与甲方管理人员联系，不得对原工程设计进行变更因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延.其他变更合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由2双方协商解决第十二条保修事项.本工程保修期为年，自工程完工验收符合合同规定工程办理移交手续之日起计算；

12.保修期内因施工造成的任何质量问题，均属乙方的保修范围；.保修期内发生保修事项，乙方应在接甲方通知后小时内赶赴现2场进行保修，乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理,324发生的费用由乙方承担,费用从保修金中扣除，保修金不足以支付发生的费用时，作为乙方的债务甲方有权追索第十一条付款方式.甲方在合同签订后个工作日内向乙方支付壹拾伍万元的预付款,工程电杆组立完成后，付至工程总价的工程验收合格后，支付至合同15总价的留的质保金,质保期为年,质保期满后向乙方支付的60%.质保金95%,5%25%.支付方式乙方在甲方指定银行开户，甲方直接划到乙方户头内,而乙方收款时需提供有效票据2第十三条附则本合同一式十六份，甲方执十二份，乙方执四份每份,其中正本两份，甲乙双方各执一份，其它为副本正、副本均具有同等法律效力合同自

1.双方签字、盖章之日起生效,至保修期满结清余款后自行终止.因本合同发生争议，由双方协商解决,协商不成时,双方同意向阿克苏人民法院提起诉讼

2.合同履行过程中一切往来文件下发通知、有效签证及补发附件等均属合同内容,与合同本身具同等法律效力

3.甲方要求该工程的材料采购乙方必须直接由厂家进货，不得通过任何代理机构进行采购.4发包方（甲方）承包方（乙方）年月日、乙方承诺质保期内如遇产品质量和系统调试问题，经电话面授无法解决的，乙方将在小时到项目现场进行故障排查和解决有关问题4第九条验收和移交

5.系统调试开通壹周内,由乙方书面通知甲方组织验收,并提供相关资料甲乙双方主管部门组成验收小组,验收小组由双方各指派名人员组成,1验收小组对系统作全面验收,验收合格后各方签字确认,签注验收结论,并2由乙方移交给甲方、如甲方在一个月内没有进行验收的，则视为默认工程验收通过第十条设备保修

2.乙方所提供合同内设备,从验收之日起，所有产品及零配件质保期按规定处理在质保期内，若产品有质量问题，由乙方负责免费更换或维1修质保期满后，设备维修时，乙方按成本计算更换的产品必须为新品,且质保期从更换之日起算、出现简单技术问题时，乙方应提供电话咨询，小时内解决问题电话咨询无法解决的,对复杂技术问题,乙方应小时内到现场服务重大技24术问题应在小时内到现场服务若小时仍不能排除故障的,则应由24乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证乙方的正常使用

4848、系统开通后壹年内如出现使用故障,乙方负责免费维修,如故障是因人为或意外引起的，需调换的设备或零件的费用由甲方负责，乙方负责免3费维修第十一条违约责任.甲方的违约责任中途变更工程的规模、设备规格、安装地点等，应当赔偿乙方因此2造成的损失；Q⑵无合理理由,中途解除合同，甲方支付乙方违约金,违约金为未履行部分工程款总额的未按合同规定的时间和要求向乙方提供场地等辅助工作和准备工作，40%;乙方有权解除合同，甲方应当赔偿乙方因此而造成的损失;乙方不要求解除3合同的，除交付工程的日期得以顺延外，甲方应当偿付乙方停工期间的损失；超过合同规定日期付款,应当根据逾期款额和预期期限按照日千分之五向乙方偿付违约金；4甲方拒绝接收设备和部件,应当赔偿乙方因此造成的的来往运费及额外产生的仓储费等乙方实际所发生的损失；5由于保管不善致使乙方提供的设备及其它物品毁损、灭失的、应当赔偿乙方因此造成的损失

6.乙方的违约责任乙方的以下行为构成违约，应承担相应更换、重做、维修等义务外,3直接影响甲方正常工作进展,或有其他严重违约情形的，甲方可单方解除合Q同,并不承担相应的赔付责任提供的设备不符合附件清单所列明细或技术要求；未按合同规定的期限交付工程；A未按合同规定的质量技术要求交付工程B.乙方未提供设备保质、保修服务，或乙方提供的保质、保修服务未C.达到合同约定要求的，甲方除要求乙方继续承担相关义务外，可拒绝支付2质保金乙方未能按时完成项目工程的按照调试,影响甲方正常工作开展的，乙方按照每天工程款总额的作为逾期滞纳金支付给甲方;甲方没有按3照工程进度支付相应款项给乙方的，每逾期一天按照工程款总额的的

0.5%滞纳金支付给乙方

0.5%因乙方提供的设备及零配件质量问题或施工过程中的疏漏导致甲方损失,乙方应承担赔偿责任4第十二条责任免除.因甲方不正确的保管、使用、操作等行为引起的产品乃至系统问题,应由甲方承担责任

1、发生不可抗力造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任但应当采取积极措施尽量减少损失，损失扩大的,由该方承担责任2第十三条合同的变更和解除本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜,应由双方共同协商，作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力第十四条施工期间出现乙方员工工伤事故,由乙方自行负责施工期间出现如乙方损坏甲方财产,由乙方照价赔偿第十五条合同生效与终止.本合同自甲乙双方盖章并由授权代表签字之日起生效.本合同在设备保修、维护期届满之日终止12第十六条纠纷处理及其他本合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决才办商不成时，依法向合同签订地人民法院起诉L.本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份附件与本合同具有同等效力3甲方（公章）:乙方（公章）:法定代表人（签字）法定代表人（签字）:年一月—日年一月一日弱电线路工程施工合同范本篇2甲方（发包单位）乙方（承包单位）经甲乙双方自愿协商同意，决定由乙方承包建设甲方的《，为明确双方在该项目中的权力、义务和责任，特签订以下工程承包合同，由双方共同遵守第一条工程项目

一、工程项目名称

二、工程地点

三、工程承包范围.数字监控系统的布线及设备安装调试；桥架安装；12

四、工程承包内容数字监控系统的布线根据甲方审定的施工图进行施工；.提供本次工程数字监控系统设备并安装调试；

1.

2.桥架安装按照甲方提供施工图进行施工

五、工程建设质量承包要求3整个工程项目施工及验收必须符合综合布线国际标准和国内标准《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范ISO/IEC IS》和《建筑与建筑群综合工程设计规范》

11801、桥架工程要求CECS89:97CECS72:97）水平桥架安装；1）垂直桥架安装；1）桥架三通爬坡制作；

2.布线工程要求32）.数字监控系统,共计个前端，按照甲方要求,支持计算机网络传输、具备管理权限设定1XX第二条双方责任

一、甲方.指派现场代表负责协协调乙方施工；、对乙方的施工进度,质量等问题进行监督检查；

12.及时支付工程预付款达到工程总价的和工程验收合格后的工程结算款达到工程总价的360%.甲方负责协助乙方按进度安排进行施工；100%.

4.甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜（费用甲方承担）.甲方提供乙方工作场所和库房，以供现场工作人员的办公地点及设5备堆放场地

6、甲方应负责系统设备的安全，防止已经安装的前端设备和布线被盗、损害

7、保修期内属非安装、调试的原因（如人为破坏、自然灾害等）而出现的系统故障,由甲方负责8

二、乙方.服从甲方的统一调度；

1.组织人员进场；、按照本承包合同中规定的范围、内容、要求以及工程期限完成23工程施工,并提供相应的工程文档；.工程质量必须达到优良；

4、系统验收合格后壹年内，在系统运行过程中因属系统安装调试的原因而出现的故障,由乙方负责免费维修5第三条工程期限及配合

一、进场日期为年月日，工期定为天,并配合验收

二、如乙方无故延误工期则视为违约，按每延误一天处以合同金额的罚款第四条工程费用1%

一、数字监控系统、桥架安装、按照合同施工范围严格施工，工程范围之外的工程材料及工程量增减按照实际增减量根据市场单价合理报价及结算

二、经甲乙双方协商确定，本次工程承包合同总金额人民币元整（）如果发生工程量的变更，甲方按四条第一款的规定在该总金额的基¥X础上增加或减少支付乙方的工程费用第五条工程验收

一、验收标准:根据国际标准国内标准ISO/IECIS1180L的规定进行验收;在竣工验收前乙方应向甲方提交以下技术文件（）CECS89:详细布线安装图份（包括各楼层监控摄像机布置图,线缆走向系统图及编971号等内容）2

二、验收要求除不可抗力的原因外，乙方承包建设的工程经验收达不到规定要求，乙方必须返工，费用由乙方承担由此造成工期延误的，按每延误一天处以工程总额的罚款第六条付款方式1%

一、合同签定后日内，甲方向乙方支付工程预算总费用的计为人民币:万仟佰拾元角（元）；360%,

二、工程完工乙方自行验收后三日内，甲方应安排验收，并在验收合X X X XXX¥X格后壹周内根据实际工程量（如有变化，按本承包合同第四条的有关规定增减工程费用）与乙方结算至工程总费用的（元）,如甲方无故不予支付，按每延付一日处以工程总额的罚款100%¥X第七条合同纠纷1%

一、如有一方违背本合同，除本合同另有约定外，应负责向对方支付违约金万元,并赔偿因对方违约而造成的经济损失如在履行合同中发生争议,双方应协商解决,如协商不成,任何一方均可向人民法院起诉1

二、本承包合同的附件包括附表:监控系统点位图;附表:桥架安装图;以上附件是本承包合同有效组成部分,与本承包合同具有同等效12力1-2

三、本承包合同经甲乙双方签字盖章之日起生效本承包合同一式肆份，甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力甲方（公章）:乙方（公章）:法定代表人（签字）法定代表人（签字）:年一月—日年一月一日弱电线路工程施工合同范本篇3甲方乙方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规规定,结合本工程具体情况，为确保工程质量，保证安全文明施工，按期完成分包施工任务，本着平等自愿的原则，经双方协商,签定本劳务分包合同

一、工作内容甲方将无锡市公安局干部学校改扩建工程（具体部位根据现场划分）弱电智能化工程分包给乙方工作内容包括分包范围及内容无锡市公安局干部学校位于无锡市湖山路号本次改造建筑为宿舍楼、宿舍楼、宿舍楼、食堂、门卫，本次新建8建筑为行政教学楼、宿舍楼、警营文化中心、综合训练馆,以及室外总1#2#4#体平面等，改扩建总建筑面积为万平方米无锡市公安局干部学校改5#

3.1扩建项目将对项目弱电系统进行全面改造，建设符合干部学校的教学、管理需求的全新、先进的弱电智能化系统,并需在系统建设中,。