还剩54页未读，继续阅读
本资源只提供10页预览，全部文档请下载后查看！喜欢就下载吧，查找使用更方便
文本内容:
项目建设项目工程设计招标招标文件招标编号********号招标人*******法定代表人签字或盖章*******招标代理机构*******法定代表人签字或盖章*******日期*******性和承包价的情况任何因中标人忽视或误解项目基本情况，而使招标人在项目实施过程中蒙受的损失，将由中标人按一定比例对招标人进行赔偿
12、投标货币
12.1本工程投标报价采用的币种为人民币
13、投标有效期
13.1投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效13o2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金.同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第16条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用
14、投标保证金
14.1投标人应在提交投标文件截止时间前2日，按有关规定提交本须知前附表所规定数额的投标保证金,并作为其投标文件的一部分
14.2投标保证金提交方式应为现金或电汇方式采用电汇方式提交投标保证金的，保证金应在投标截止时间前2日到达指定账户开户名称:____________________________________________开户银行:____________________________________________帐号______________________________________________联系人______________________________________________电,舌________________________________________________
14.3对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝
14.4未中标的投标人的投标保证金将在招标人与中标人签订了工程设计合同后五个工作日内予以退还不计利息14o5中标人的投标保证金，在中标人按本须知第30条规定签订合同并按本须知前附表第25项规定提交设计责任保险证明文件后五个工作日内予以退还不计利息14o6如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收1中标人因自身原因未能在规定期限内与招标人签订设计合同；2中标人应提交设计责任保险而未能提交；3投标人在投标有效期满前撤回投标
15、投标人的备选方案
15.1本项目不接受投标人提交备选投标方案.
16、投标文件的份数和签署
16.1投标人应按投标须知前附表第19项要求提供投标文件的份数.16o2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”正本和副本如有不一致之处，以正本为准1603投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其授权代表签字或盖章由授权代表签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效1614投标人如对投标文件有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由法定代表人或其授权代表签字或盖章.四投标文件的提交
17、投标文件的装订、密封和标记
17.1投标文件的装订要求投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录.
17.2投标人应将所有投标文件的正本和所有副本分别密封，并在密封袋上清楚地标明“正本”或“副本n
917.33在内层和外层投标文件密封袋上均应
17.
3.1写明招标人名称和地址；17o
3.2注明下列识别标记1招标编号；2工程名称；3年月日时分开标，此时间以前不得开封.
17.4除了按本须知第
17.2款和第173款所要求的识别字样外，在内层投标文件密封袋上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便本须知第182条规定情况发生时，招标人可按内层密封袋上标明的投标人地址将投标文件原封退回.17o5如果投标文件没有按本投标须知第171款、第
17.2款和第
17.3款的规定装订和注明标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任.对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人
17.6所有投标文件的内层密封袋的封口处应加盖投标人印章，所有投标文件的外层密封袋的封口处应加盖密封章.17o7投标文件的编制应按本须知前附表所规定的的有关格式及要求填报
18、投标文件的提交18o1投标人应按本须知前附表所规定的地点，于截止时间前提交投标文件
18.2投标文件的截止时间见本须知前附表规定，招标人在投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人
18.3招标人可按本须知第6条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准.
18.4到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标
19、投标文件的补充、修改与撤回
19.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人补充、修改的内容为投标文件的组成部分.
19.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第17条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样.
19.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件19o4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收
（五）开.标
20、开标20o1招标人按本须知前附表所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加20o2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人.投标文件有下列情况之一的投标，招标人不予接受a）逾期送达的；b）未按招标文件要求密封的.20o3开标程序20o
3.1开标由招标人或委托招标代理机构主持；
20.3o2由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；
20.3o3经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、设计周期、是否提交了投标保证金和投标文件的其他主要内容
20.4招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读20o5招标人对开标过程进行记录，并存档备查
（六）评标
21、评标委员会与评标
21.1招标人依法组建评标委员会评标委员会由招标人、招标代理机构代表和有关技术、经济专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济专家人数不少于评标专家总人数的2/3本项目评标委员会专家的产生方式符合国家和地方有关评标专家产生方式的规定
21.2评标委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评估和比较.
22、评标的内容与程序
22.1评标的内容包括对技术部分和商务部分的评审和比较
22.2评标程序如下组建评标委员会评委预备会初步评审详细评标完成评标报告------------------------------------------------------------------►►►评标委员会按照本办法，对进入详细评标的投标文件进行独立评标打分，按评标委员会成员分值算术计算出的数值即为投标人的得分，依据投标人得分多少确定其排名次序.22o
2.1初步评审应包括投标单位资格审查和投标文件有效性的认定22o
2.2详细评审内容包括商务标评审和技术标评审
23、投标及投标文件的有效性
23.1评标过程中，投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件（废标），不再进入详细评标23o
1.1投标文件未按照本须知第17条的要求装订、密封和标记的；
23.1o2投标文件有关内容未按规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；23o1o3未响应招标文件的实质性要求和条件；
23.1o4投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；
23.U5投标文件中无相应资格的注册建筑师签章的或注册建筑师受聘单位与投标人不一致的；
23.2投标人有下列情况之一的，其投标将作废标处理或被否决23o21投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函的；
23.2o2与其他投标人相互串通报价，或者与招标人串通投标的；
23.2o3以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；
24.
2.4以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假；
23.
2.5投标文件中标明的投标人与资格审查时的申请人在名称和组织结构上不一致的；23o
2.6投标人未能通过资格审查的
24、对投标文件的审查和响应性的确定241评标委员会将组织审查投标文件是否完整，规定的设计方案是否提交，要求的投标保证金是否已有效提供，文件是否恰当地签署24o2评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留重大偏离或保留是指设计方案与项目可行性研究的主要技术指标不一致，或影响到招标文件规定的服务范围、设计质量和要求，或限制了招标人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位.24o3评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据
24.4评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤回不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标
25、投标文件的澄清25o1如评标委员会对投标文件有疑问，可以向投标人发出书面质疑函投标人应对质疑函中的问题进行逐一书面解答，并由投标人授权代表签字，按照评标委员会要求的时间提交如投标人不提交对质疑函的书面解答或其书面解答不为评标委员会接受，其投标有可能被拒绝
26、投标文件的评估和比较
26.1对所有实质性响应招标文件要求的投标文件，评标委员会将采用相同的程序和标准，遵循公平、公正、科学和择优的原则，按综合评估法进行评审，确定投标人的排名
26.2评标标准和方法详见本招标文件第五章“评标标准和方法”
26.3评标委员会依据本招标文件第五章“评标标准和方法”，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并依次推荐排名位于前----------------------------三名的合格投标人为中标候选人.
26.4招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，依据国家和地方现行法规确定中标人招标人也可以授权评标委员会依据现行法规直接确定中标人26o5评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标所有投标被否决后，招标人将依法重新招标.
27、评标过程的保密27o1开标后直至授予中标人合同为止，评标委员会成员和与评标工作有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况27o2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝27o3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料.
（七）授予合同
28、招标人拒绝投标的权力
28.1招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人,招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标
29、中标通知书29o1招标人对评标结果未提出疑异并确认结果之后，由招标代理机构向中标人发出中标通知书29o2中标人确定后，招标代理机构将于15日内向招标人提交书面的招标代理工作报告.
30、设计合同的签订30o1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面设计合同.30o2中标人如因自身原因不按本投标须知第
30.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标,投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任30o3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目的设计任务，不得将中标项目的设计转让（转包）给他人
31、设计责任保险
31.1合同签署后，如本须知前附表规定中标人须提交设计责任保险的，中标人应按本须知前附表规定向招标人提交设计责任保险证明文件.
31.2若中标人不能按本须知第
31.1款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金实际设计过程中给招标人造成的损失的，招标人可以据此进行索赔给招标人造成的损失超过本须知前附表规定提交设计责任保险数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿.31o3知识产权招标人或者中标人采用其他未中标人投保文件中技术方案的，应先征得该未中标人的书面同意后，并支付合理的使用费方可使用第二章合同条件及格式建设工程设计合同
（一）（民用建设工程设计合同）工程名称:一工程地点合同编号（由设计人编填）设计证书等级发包人设计人签订日期中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制发包人・・设计人_____________________________________________________________________发包人委托设计人承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同第一^条本合同依据下列文件签订1o1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》1o2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章1o3建设工程批准文件第二条本合同设计项目的内容名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表:建设规模设计阶段及内容估算总投估算设计费序费率分项目名初步设建筑面积资（万元）（元）层数方案施工图%称计（m2）讥明第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件序资料及文件名称份数提交日期有关事宜第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:序资料及文件名称份数提交日期有关事宜第五条设计的费用以人民币结算，本合同设计收费估算为人民币万元设计费先按设计估算分阶段支付，最后以经有关部门批准的设计概算及设计人承诺的优惠率结算，多退少补设计费支付进度详见下表付费额付费时间付费次序占总设计费％（元）（由交付设计文件所决定）说明
1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费
2、实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议
3、本合同履行后，定金抵作设计费第六条双方责任6o1发包人责任
6.
6.1o2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费601o3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费6o1o4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员提供必要的工作生活及交通等方便条件
6.
1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔.
6.2设计人责任
6.2o1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责.设计合理使用年限为50年.设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件
6.2o4设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收
6.2o5设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔
6.3设计方案应得到业主认可
6.4设计过程中设计人与业主紧密配合，业主对设计方案的合理修改意见设计人应予以采纳
6.5设计过程中业主要求设计人员一同前往外地考察，设计人应予以配合设计人员的路费、住宿费由设计人承担；餐费及其它费用由业主负担
6.66如果由设计人设计施工图纸，设计人应明确项目负责人，项目负责人应全过程服务，平常每月至少到施工现场巡视一次，出现关键性技术问题时，应随叫随到第七条违约责任7o1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付7o2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按
7.1条规定支付设计费7o3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并赔偿发包人由此造成的损失.
7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目设计费的千分之二
7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金第八条其它8o1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题，设计人应予支持
8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费8o3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担8o4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加.出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付8o5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用
8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决8o7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉
8.8本合同一式陆份，发包人叁份，设计人叁份
8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效8o10本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力
8.11其它约定事项发包人名称（盖章）设计人名称（盖章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）授权代表（签字）授权代表（签字）邮政编码邮政编码:电话电话:传真:传真:开户银行:开户银行:银行帐号:银行帐号:第三章设计条件及技术要求第四章投标文件及格式
一、商务部分
（一）、投标函致（招标人名称）根据贵方项目设计招标的招标公告，招标编号为,我方针对该项目的投标报价为（大写）元（¥元）人民币，并正式授权的下述签字人（职务和职务）代表投标人（投标人名称），提交招标文件要求的全套投标文件，包括
1、商务部分及技术部分投标文件；
2、投标保证金（复印件）；
3、其他资料据此函，签字人兹宣布同意如下
1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件
2、一旦我方中标，我方将组建项目设计组，保证按合同协议书中规定的设计周期（工期）日历天内完成设计并提供相应的设计服务
3、如果招标文件中要求提供设计保险，我方将在签订合同后按照规定提交上述总价%的设计保险作为我方的设计担保，如我方的设计出现其规定不应出现的缺陷，招标人可以据此要求其进行赔偿.
4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第13条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束.
5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分
6、其他补充说明____________________________________（补充说明事项）__________________________与本投标有关的一切正式往来通讯请寄地址邮编电话:传真:投标人_________________（全称、盖章）_____________________________________法定代表人或授权代表:（签字或盖章）投标函附表项目名称投标人名称投标报价_________（大写）____________4匚人民币投标报价（小写）元人民币注册建筑注册建筑项目负责人师级别师证书编号设计周期__________________日历天备注地址由口编电话传真投标人__________________（单位全称、盖章）_________________________________法定代表人或授权代表（签字或盖章）日期年月日
（二）、法定代表人授权委托书本人作为（投标人名称）的法定代表人,在此授权我公司的,其身份证号码,作为我的合法的授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理项目投标的以下事宜1______________________________________________________________
2、_____________________________________________________________
3、_____________________________________________________________本授权书期限自年月日起至年月日止在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可授权代表无权转让委托权，特此委托授权代表______________（签字或盖章）______________________身份证号码:职务投标人________________（单位全称）（盖章）_______________法定代表人____________________（签字或盖章）________________
（三）、投标保证金附提交投标保证金的收据复印件投标人:（单位全称）（盖章）法定代表人或授权代表:（签字或盖章）第一章投标须知、投标须知前附表
（四）、资格后审资料附件一投标申请人基本情况表附件二2007年5月1日以来（以签订合同日期为准）类似项目的设计业绩附件三正在进行设计的项目一览表附件四拟投入本项目设计人员汇总表附件五拟投入本项目主要设计人员简历表附件一投标申请人基本情况表投标申请人全称主要业务范围法定代表人姓名职务投标申请人地址邮政编码电话传真成立日期员工人数资质等级证书等级证书号设计单位组织机构简介技术人员总数___________人二级及以上注册建筑师___________人二级及以上注册结构工程师_____________人投标申请人（单位全称）（盖章）法定代表人或授权代表（签字或盖章）日期年月日注投标申请人需随此表附上营业执照、资质等级证书等文件的复印件附件二年月日以来（以签订合同日期为准）类似项目的设计业绩200751建设单位（业主）工程名称建设规模（建筑面积/建设长度、深度）签订合同日期（年/月/日）主要设计人员情况•••投标申请人________________（单位全称）（盖章）___________________法定代表人或授权代表:（签字或盖章）日期年月日注
1、投标申请人应随此表附上相关的业绩证明（如中标通知书、合同、顾客意见反馈表等的复印件）.
2、如有多个类似项目，可按此表格扩展附件三正在进行设计的项目一览表建设单位（业主）工程名称建设规模（建筑面积/建设长度/深度）主要设计人员情况投入高/中级职称技术人员（人）工作周期（年/月/日至年/月/日）•••投标申请人（单位全称）（盖章）法定代表人或授权代表:（签字或盖章）日期年月日注
1、投标申请人应随此表附上相关的业绩证明（如中标通知书、合同、顾客意见反馈表等的复印件）
2、如有多个正在进行设计项目，可按此表格扩展.附件四拟投入本项目设计人员汇总表项目名称:投标人名称:专业序号姓名年龄性别学历职称在本项目拟任职务投标人_____________（单位全称）（盖章）__________________法定代表人或授权代表（签字或盖章）日期年月日附件五拟投入本项目的主要设计人简历表出生姓名性另4年月日日期毕业时毕业院校及专业年月日间从事本专业时间为申请人服务时间执业注册职称主要经历时间参加过的工程设计项目名称及规模该项目中任职（主要设计人员包括项目负责人、工程主持人、建筑、结构、设备、电气等专业负责人）投标申请人______________（单位全称）（盖章）___________________法定代表人或授权代表:（签字或盖章）日期年月日注投标申请人需随此表附上主要设计人员的职称证、执业注册证等相关资料的复印件
（五）、服务承诺
（六）、其它资料附投标人认为对其中标有利的其它书面证明材料
二、技术部分
（一）设计说明
（二）设计方案图册项号条款号内容说明与要求11o1项目名称
21.1建设地点
31.1建设规模招标人*******联系人*******电话*******招标人（和招标代理4招标代理机构*******机构）联系人*******电话*******5符合现行设计规范、规程、规定等质量要求6设计周期30日历天****年**月*日时*口分起发售招标文件，投标截7投标周期止时间为****年*月*日*时*分
81.2招标范围招标范围********************1具有企业独立法人资格.2具有建设行政主管部门核准和颁发的房屋建筑工程设计******级及以上资质92o1投标人资质等级要求3拟任项目技术负责人应具有国家******级及以上注册建筑师资格.4本次项目招标不接受寐合体报名并参加投标102o2资格后审资格审查方式
113.1投标预备会议本项目不召开投标预备会由投标单位自行组织踏勘现场；
123.2踏勘现场时间******年******月******日接收疑问截止时间距投标截止时间******日前招标人澄清发出时间距投标截止时间******日前
5.113投标人疑问及澄清投标人收到确认时间收到澄清后******小6o2
（三）其他技术文件第五章评标标准和方法
一、总则
（一）评标采用综合评估法
（二）评标委员会依据招标文件中的标准、办法对投标文件进行评标，任何其他的外部证据均不得作为评标的依据.
（三）按本办法评标，排名位于前1——3名的投标人为评标委员会依此推荐的中标侯选人由招标人按照国家有法关规组织定标.
二、评标标准及说明
（四）评标分值分配如下
1、技术部分65分.
2、商务部分企业及项目设计组实力4分；投标报价15分评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五人.每个投标人的得分为其商务部分和技术部分得分的总和若发生并列的情况，按投标报价由低到高的顺序排序
（五）技术部分评分表分项序号评分项目分值评分标准得分1设计思路4投标人的整体设计思路清晰性（0-4分）符合规划要求性（0—2分）2规划设计指标4符合招标文件提出的指标要求性（0—2分）布局合理性（0-2分）合理利用土地性（0-2分）与周边环境协调性（0-2分）3总平面布局12满足交通流线及开口要求性（0—2分）满足消防间距要求性（0—2分）满足日照间距要求性（0-2分）符合建筑行业与经济适用房相关工艺要求行（0-54工艺流程5分）5建筑造型8建筑创意、空间处理体现时代特色性（0—8分）功能分区明确性1（0-3分）6功能分区9人流组织及竖向交通合理性（0—3分）各功能房间面积配置合理性（0-3分）结构及公用工程设计与建筑符合性（0-3分）较为先进的系统性（0-3分）7结构设计9在实用的前提下，是否具有较为经济的造价（0—3分）结合招标文件第三章内容及国家相关规范，给水工程设计给水工程2到位、布局合理并符合国家要求的得1-2分（不含1分）,其他情况的0—1分（含1分）结合招标文件第三章内容及国家相关规范，污水系统设计污水系统2到位、布局合理并符合国家要求的得1—2分，其他情况的07分（含1分）结合招标文件第三章内容及国家相关规范，雨水系统设计雨水系统2到位、布局合理并符合国家要求的得1—2分,其他情况的07分（含1分）结合招标文件第三章内容及国家相关规范，供配电设计到8供配电设计2位、布局合理并符合国家要求的得1-2分，其他情况的0—1分（含1分）结合招标文件第三章内容及国家相关规范，弱点设施规划弱电设施规划2的设计到位、布局合理并符合国家要求的得1—2分,其他情况的07分（含1分）结合招标文件第三章内容及国家相关规范，燃气设施规划燃气设施规划2的设计到位、布局合理并符合国家要求的得1-2分，其他情况的07分（含1分）结合招标文件第三章内容及国家相关规范，供热设施规划供热设施规划2的设计到位、布局合理并符合国家要求的得1-2分，其他情况的0—1分（含1分）技术部分得分合计（满分65分）
（六）商务部分评分标准
1、投标报价评分标准
（1）确定评标基准价当有效投标人超过5家（含5家）时，评标基准价为去掉一个最高价，去掉一个最低价后所有有效投标人报价的算术平均值当有效投标人低于5家时，评标基准价为所有投标人报价的算术平均值
（2）投标报价得分确定方法以评标基准值为基准，投标人的投标报价与评标基准值相等者得基本分10分，投标报价高于评标基准值的，按每高于评标基准值1%扣1分的比例从基本分10分中进行扣分，扣完为止；投标报价低于评标基准值的按每低于评标基准值1%加1分的比例在基本分10分基础上进行加分，最高加5分；低于评标基准值超过5%时，按每低于1%扣1分的比例在满分15分的基础上扣分，扣完为止；投标报价低于评标基准值的95%（不含95%）以下的，超出部分按每再低于评标基准值1%扣1分的比例从满分15分中进行扣分，扣完为止.
2、企业及项目设计组实力与业绩和其他部分评分标准
（1）项目管理机构的评标指标为设计资质及质量认证、设计业绩、项目设计组人员及业绩、设计人的服务承诺商务部分评分表序分分项评分项目评分标准于值得分2007年5月1日以来有无类似建筑行业项目1企业设计业绩3设计业绩（以签订合同日期为准）.具有一项业绩的得1分，最多得3分配备的设计人员在数量上和专业上能否满足要求，技术支持是否完善设计人员数量满足工作需要，专业配备合理，技术支持完善，得2项目设计组人员配备53-5分；设计人员数量基本满足工程需要，专业配备较合理，技术支持较完善，得2-3分（含3分）；设计人员数量不能满足工程需要，技术支持不够完善，得0—2分（含2分）.为建设好好本工程，设计人向招标人提供的各项服务承诺服务内容详实具体、可操作性强的得3-5分，服务内容比较详实具体、具有3设计人的服务承诺5较强可操作性的得2-3分（含3分），服务内容不详实、可操作性一般的得1-2分（含2分）投标文件的内容完整性和内容完整并无明显的文字、数字错误、印刷装43订清晰、整洁的得1一3分，否则得0—1分制作水平（含1分）针对项目情况，能够提出符合本项目特点、有益设计的合理化建议，得3—4分；提出建议5对本项目的设计建议4一般，不切合实际、无创新思路，得0-2分（含2分）6投标报价得分15商务部分得分合计（满分35分）
三、附件:资格评审表3-1项目名称建设工程项目开招标编号号标地点日期年月日2010招标人招标代理机构:营业执照有效2008年5月1日以来类似项项目设计负责人具有二级及序号投标人具有建设行政主管部门颁发的房屋性目的设计业绩以上注册建筑师证建筑工程设计丙级及以上资质1234，备注以上评审项目如果通过择在相应空格内打“若不通过则在相应空格内打“X”如有一项为“X”则表示未通过资格评审全体评委签字初步审核表3-2项目名称建设工程项目招标编号号开标地点:期:2010年月日招标人:招标代理机构:---------------投标人序号内容―-----------------------1投标文件是否按规定装订、密封的；是否按要求加盖单位公章或法定代表人或被授权委托人签字的；2投标文件是否响应招标文件的实质性要求和条件；34投标文件的关键内容是否有字迹模糊，无法辨认的；投标文件中是否无相应资格的注册建筑师签章的或注册建筑师受聘5单位与投标人不一致的；投标人是否按照招标文件的要求提供投标保证金或投标保函的；6是否与其他投保人相互串通报价，或者与招标人串通投标的；78是否以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；投标文件中标明的投标人是否与资格审查时的申请人在名称和组织9机构上不一致的；结论10说明:1上述各项中用表示通过，“X”表示不通过；，，2上述各项中如有一项为“X”则结论为“X”表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过符合性审查;全体评委签字3—3评委评分表
（1）项目名称建设工程项目招标编号号开标地点:日.期2010年月日招标人:招标代理机构\投标单位得分项目\序评分分评分标准号值项目设计思投标人的整体设计思路清晰性（0-4分）14路符合规划要求性（0—2分）规划设24计指标符合招标文件提出的指标要求性（0-2分）布局合理性（0-2分）合理利用土地性（0—2分）周边环境协调性（0—2分）总平面312布局满足交通流线及开口要求性（0-2分）满足消防间距要求性（0—2分）满足日照间距要求性（0-2分）工艺符合建筑行业与经济适用房的相关特定工45艺要求性（0-5分）流程建筑造建筑创意、空间处理体现时代特色性（0—858型分）功能分区明确性（0-3分）功能分69人流组织及竖向交通合理性（0—3分）区各功能房间面积配置合理性（0—3分）结构及公用工程设计与建筑符合性强性（0—3分）结构设79较为先进的系统性（0—3分）计在实用的前提下，是否具有较为经济的造价（0-3分）结合招标文件第三章内容及国家相关规范，给水工给水工程设计到位、布局合理并符合国家要2程求的得1—2分（不含1分）；其他情况得07分（不含1分）.结合招标文件第三章内容及国家相关规范，污水系污水系统设计到位、布局合理并符合国家要2统求的得1—2分（不含1分）；其他情况得07分（含1分）结合招标文件第三章内容及国家相关规范，雨水系雨水系统设计到位、布局合理并符合国家要2统求的得1—2分（不含1分），其他情况得07分（含1分）.结合招标文件第三章内容及国家相关规范，供配电供配电设计到位、布局合理并符合国家要求2设计的得1-2分（不含1分），其他情况得0T分（含1分）结合招标文件第三章内容及国家相关规范，弱电设施规划的设计到位、布局合理并符合弱电设2国家要求的得1—2分（不含1分），其他施规划情况得07分（含1分）.结合招标文件第三章内容及国家相关规范，燃气设燃气设施规划的设计到位、布局合理并符合2施规划国家要求的得1-2分（不含1分），其他情况得0—1分（含1分）结合招标文件第三章内容及国家相关规范，供热设供热设施规划的设计到位、布局合理并符合2施规划国家要求的得1-2分（不含1分），其他情况得0—1分（含1分）技术部分得分合计（满分65分）时内1412人民币报价采用的币种
1513.1从投标截止之日起******日历天投标有效期本项目投标保证金人民币******万元整
1614.1投标保证金额¥******元1715o1投标人备选方案本项目不接受投标人递交备选方案
1816.1投标文件份数正本一份，副本叁份.具体的编制要求应使用打印或不能擦去的墨水书写，文字要清晰，语意要明确，并按照招标文件的要求加盖技术部分1917o7单位公章和由法定代表人或委托代理人签名，设计图编制要求纸需折叠成A3或者A4图幅地点******第******开标室
18.1投标文件提交地点及时间******年******月******曰9时
2018.2截止时间组分开始时间******年******月******曰土时组分2120o1开标地点******第******开标室2225o1本项目不安排投标人对设计方案进行陈述设计方案陈述
2326.2评标方法及标准综合评估法，详见第五章“评标标准和方法、招标代理机构******联系人******24电话******传真******25招标人对未中标人不进行补偿注意事项
1、请各投标人务必详细阅读本招标文件的全部条款，以减少不必要的失误，否则，由此引起的损失或风险由投标人自行承担
2、投保人获取招标文件后应认真即使审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如投标人认为有关内容使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起10日内，请以书面形式向****】*市建委招投标监督部门提出书面投诉，非书面形式、逾期以及匿名的投诉将不予受理，并视为对本招标文件要求无任何异议
3、投诉人不得以投诉为名，排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，阻碍招标投标3—3评委评分表
（2）项目名称建设工程项目招标编号:号开标地点日..期2010年月日招标人:招标代理机构:\投标单位得分项目\序评分项分评分标准号值目2008年5月1日以来有无类似建筑行业企业设计项目设计业绩（以签订合同日期为准）.13业绩具有一项业绩的得1分，最多得3分配备的设计人员在数量上和专业上能否满足要求，技术支持是否完善.设计人员项目设计数量满足工作需要，专业配备合理,技术2组人员配5支持完善，得3-5分；设计人员数量基本备满足工程需要，专业配备较合理，技术支持较完善，得2一3分（含3分）；设计人员数量不能满足工程需要，技术支持不够完善，得0-2分（含2分）为建设好好本工程，设计人向招标人提供的各项服务承诺服务内容详实具体、可操作性强的得3-5分，服务内容比较详实设计人的35具体、具有较强可操作性的得2-3分（含服务承诺3分），服务内容不详实、可操作性一般的得1一2分（含2分）.投标文件的内容完内容完整并无明显的文字、数字错误、印4整性和制3刷装订清晰、整洁的得1-3分，否则得作水平0—1分（含1分）针对项目情况，能够提出符合本项目特对本项目点、有益设计的合理化建议，得3一4分;5的设计建4提出建议一般，不切合实际、无创新思路，议得0—3分（含3分）投标报价615得分商务部分得分合计（满分35分）活动的正常进行
4、招投标监督部门******市建委招标办电话******
二、投标须知本项目设计招标依据为《中华人民共和国招标投标法》、国家发展改革委员会等八部委《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、（原）国家计委等七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部《建筑工程设计招标投标管理办法》等有关法律法规及规定
（一）总则
1、项目概况及招标范围11项目概况本次设计招标项目的位置、周边环境、地质与地貌、气候与水文条件、道路交通、电力、电信、上下水、热力、天然气等市政基础设施条件以及拟建项目性质、内容、建设规模等内容，详见本招标文件第三章“设计条件与技术要求”1o2招标范围本次设计招标的范围见投标须知前附表
2、资格合格的投标人投标人应符合下列全部条件2o1在中华人民共和国境内登记注册的、具有法人资格的有能力提供招标项目设计及其服务且具有投标须知前附表要求的设计资格的设计企业.参与本项目设计人员建筑专业必须具有国家二级及以上注册建筑师资格；结构专业必须具有国家二级及以上注册结构师资格；水、电、暖等设计人员必须具有工程师职称或相应执业注册证书.2o2资格审查方式见本须知前附表2o3投标人在提交的投标文件中须包括资格后审资料,只有最终通过资格审查的投标人才有可能成为本项目的中标人2o4本项目不接受联合体报名并参加投标
3、投标预备会议及现场踏勘
3.1本项目不召开投标预备会
3.2本项目由投标人自行对项目现场及环境进行踏勘并承担踏勘现场所发生的自身费用
（二）招标文件说明
4、招标文件的组成41本招标文件包括以下内容0第一章投标须知第二章合同条件及格式第三章设计条件及技术要求第四章投标文件及格式第五章评标标准和方法
4.2除41内容外，招标人在投标截止时间15日前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用
4.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应及时向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件的要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝
5、招标文件的澄清
4.41投标人若对招标文件有任何疑问，应按照本须知前附表规定的截止时间前以书面形式向招标人提出澄清要求无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间15日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送投标人在收到该澄清文件后应于本须知前附表规定的时间内，以书面形式给予确认，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用
6、招标文件的修改
6.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改62招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后按本须知前附表规定的时间内，O以书面形式给予确认招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用603招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准.614为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确
（三）投标文件的编写
7、投标语言投标文件和本项目澄清、修改、补充等通知文件均应以中文书写
8、计量单位除工程规范中另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均应使用中华人民共和国法定计量单位.
9、投标文件的组成9o1投标文件由商务部分和技术部分二部分组成，采用资格后审的还应包括资格审查文件.9o2商务部分主要包括下列内容9o
2.1投标函及投标函附表；
9.
2.2法定代表人授权委托书;
9.2o3投标保证金；资格后审资料；1投标申请人基本情况表可加部分说明；22007年5月1日以来以签订合同日期为准类似项目的设计业绩及有关证明材料；3正在设计的项目一览表；4拟投入本项目设计人员汇总表；5拟投入本项目的主要设计人简历表9o
2.5服务承诺书9o2o6其他资料特别提醒投标人提交的上述内容应客观、属实.上述内容应客观、属实上述内容如营业执照、资质证书、职称、资格、注册证书、业绩证明文件等在开标时还应携带原件接受评标委员会审查.在评标过程中国发现有不实之处并经查实后，其投标文件按废标处理；在定标后经举报并核实发现有不实之处，招标人有权取消投标人的中标资格，并且投标人应承担相应的法律责任
9.3技术部分主要包括下列内容
9.3o1设计说明9o
3.2设计方案图册9o
3.3其他技术文件
10、投标文件格式10o1投标文件包括本须知第9条中全部内容投标人提交的投标文件应当使用招标文件第四章“投标文件及格式”所提供的投标文件全部格式表格可以按同样格式扩展特别提醒投保人应当按照招标文件规定的要求编制投标文件，且投标文件技术标部分应当由具有相应资格的注册建筑师签章，并加盖投标人单位公章
11、投标报价
11.1本工程的投标报价采用本须知投标须知前附表第14项所规定的方式进行报价1报价内容投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，其中包括招标范围规定的设计及其配套技术服务的所有费用.投标报价应采用投标函及其附表规定的格式2如有报价的补充规定，见本须知前附表11o2投标人的投标报价，应是完成合同条款上所列招标范围的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按本招标文件及招标人提供的技术资料进行报价任何有选择的报价将不予接受
11.3投标人可先到项目所在地踏勘，以充分了解项目位置、地质地貌、气候与水文条件、交通状况、电力、上下、下水、热力和天然气等市政基础设施及任何其他足以影响其提交设计方案的可实现。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
