还剩3页未读,继续阅读
文本内容:
建筑装饰工程施工合同发包方(甲方)承包方(乙方)按照《中华人民共和国合同范本法》及相关法律法规的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议第1条工程概况1・1工程名称
1.2工程地点
1.3承包范围
1.4承包方式
1.5工期本工程自年月日至年月日
2.5工程质量
1.6合同范本价款(人民币大写)第2条甲方工作
2.1开工前天向乙方提供经确认的施工图纸或施工做法说明一份,并向乙方进行技术交底提供施工所需的场地(即“承包范围”)清除施工场地内一切影响乙方施工的障碍,如甲方因未能做到以上要求,而导致延误工期,工期顺延
2.2向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设施,并说明注意事项
2.3办理施工所涉及的各种申请、批件等手续.
2.4指派为甲方驻工地代表,负责合同范本履行对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜
2.5委托监理公司进行工程监理,监理公司任命为总监理工程师,其职责在监理合同范本中应明确,并将合同范本副本交乙方份
2.6负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担相应费用
2.7如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续
3.8协调有关部门乙方进场前做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用第3条乙方工程
3.1开工前一天,向甲方提供经确认的施工图纸或作法说明一份,并与甲方进行现场交底(或参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底).
3.2开工前一天提供施工方案和进度计划,以后按月、周提供月、周进度计划
3.3指派为乙方驻工地代表,负责合同范本履行按要求组织施工,保质、保理、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜
3.4严格执行施工规范、安全操作规程.防火安全规定、环境保护规定,严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查纪录参加竣工验收,编制工程结算
3.5遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏.做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位的关系
3.6施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线
3.7施工垃圾集中到甲方指定地点
3.8工程竣工未移交甲方之前,负责对现场一切设施和工程成品进行保护
4.9乙方必须遵守甲方《现场施工管理条例》第4条关于工期的约定
5.1甲方要求比合同范本约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用
4.2在41条件下,本工程合同范本施工期约定为工作日
4.3本工程合同范本约定施工期以收到第一期工程款当天起计算工作日
4.4因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延.
4.5因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延
5.6因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延第5条关于工程质量及验收的约定
5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》OGJ73—91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准.
5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用
5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延
5.4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延
6.5由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延
5.6工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用第6条关于工程价款及结算的约定
7.1双方商定本合同范本价款采用第种A、固定价格B、可调价格(按国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算)
6.2本合同范本生效后,甲方分—次,按下表支付工程款,尾款竣工结算时一次结清付款进度付款百分比金额1人民币兀(¥)2人民币兀(¥)3人民币兀(¥)
4.3工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方甲方自接到上述资料—天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意.并在竣工后一天内,结清工程总价%尾款第7条关于材料供应的约定
7.1本工程乙方负责采购供应的材料、设备(见附表),应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场.由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担甲方供应的材料经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值—%的保管费由乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿
7.2凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用若已使用对工程造成的损失由乙方负责第8条有关安全生产和防火的约定
8.1方提供的施工图纸或作法说胆,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范
9.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范
8.3由于甲方确认的图纸或做法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失
8.3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济扣失第9条工程停建或缓建
9.1由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同范本不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材,料、设备的保护和移交工作,按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场
9.2甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上的费用,并按合同范本规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失
9.3已经定货的材料、设备由定货方负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承担第10条奖励和违约责任
10.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失.每停工或窝工一天,甲方支付乙方一元,甲方不按照合同范本约定付款,每延期一天,按付款额的_%支付违约金.
11.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元违约金甲方耍求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方一元,作为奖励.
10.3乙方按照甲方的要求,全部或部分工程项目达到优良标准时,除按本合同范本5o2款增加优质价款外,甲方支付乙方元作为奖励.
10.4乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿
10.5甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失,应照价赔偿
10.6未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失
10.7未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责.
10.8因一方原因,合同范本无法继续履行时,应通知对方,办理合同范本终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失第11条保修1本合同范本保修期为竣工之日算起,为期—年保修范围为本合同范本中规定的乙方承包的项目及内容
11.2因不可抗力,人为损坏及使用期自然折旧等原因,不包含在保修范围内
11.3甲方应在保修期满后一天内结算,将剩余—%保修金退还乙方第12条争议或纠纷处理
12.1本合同范本在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解
13.2当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的,本合同范本在执行中发生的争议由合同范本签约地人民法院解决.第13条其他约定第13条附则
14.1本工程需要进行保修或保险时,应另订协议.
13.2本合同范本正本两份,双方各执一份副本份,甲方执份,乙方执份.
13.3本合同范本履行完成后自动终止
13.4附件资料甲方(盖章):法定乙方(盖章)代表人授权代表法定代表人(签字)单位地址授权代表(签字):电话传真单位地址开户银行户名户电话名传真开户银行帐号:帐号:。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0