道路改造施工合同_

道路改造施工合同甲方XXXXX乙方:XXXXXX根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合条例》的规定，为了明确甲、乙双方合同期间的权利、义务，结合本工程具体情况，双方达成如下协议第条工程概况1工程名称lo1XXXXXX工程地点工程具体内容XXXX承包方式包工包料开工日期年月日L2XXX XXXXX合同价款人民币元（大写:元整）L3XXXXX XXXXX第条甲方代表2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行.对工程质量、进度进行XXXXX监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜第条甲方工作3开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明份，并向乙方3XX现场交底，清除影响施工的障碍物向乙方提供施工所需的水、电等设备，并说明使用注意事项，办理施工所涉及的各种申请、批件等手续第条乙方工作

4、参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和1进度计划交甲方审定、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用

2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定严3格按照图纸或做法说明进行文明安全施工，做好各项质量检查记录.参加竣工验收，编制工程结算、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护.4第条进度计划

5、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方1因赶工期采取的措施费用、因甲方未按约定完成工作，影响工期,则工期顺延

2、因设计变更或非乙方原因造成的不可抗力因素影响，导致停工小时以38上（一周内累计计算），则工期相应顺延第条检查和返工

6、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更等国家制定的施工及验收规范1为质量评定验收标准、本工程质量达到国家质量评定合格标准

2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续甲方不3按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验43收，并办理验收、移交手续如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用第条工程款支付金额和时间7验收后日内付款XXX第条违约责任

8、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工所造成1的损失每停工一天，甲方支付乙方元甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的％支付滞纳金.、由于乙方原因，逾期竣工,每逾期一天，乙方支付甲方元违约金

2、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责

3、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议并4由责任方赔偿对方由此造成的经济损失第条材料样品或样本9乙方负责采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用若已使用，对工程造成的损失由乙方负责第条争议10争议的解决方式:本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决,协商不成时任何一方可向当地人民法院起诉第条施工安全11乙方负责整个施工过程中的全部安全第条附则

12、本合同两份，双方各执一份.

1、本合同履行完成后自动终止2甲乙方:方:地址地址:法人代表:法人代表:代理人:代理人:电电话:话:合同订立时间:。