建设工程承包服务合同（32篇）

建设工程承包服务合同（通用32篇）建设工程承包服务合同篇1甲方（发包方）乙方（承包方）根据《中国民法典》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议

一、工程内容

二、工程地点

三、工程期限

1、本合同总工期为20XX年XX月XX日开工，至20XX年XX月XX日结束

2、如遇下列情况，工期作相应顺延

（1）施工现场不符合安全施工；

（2）设计范围内重大设计变更；

（3）人力不可抗拒的自然灾害（如台风、地震及战争）而影响工程进度；

（4）甲方不能按合同规定支付工程款乙方在以上情况发生的十天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告甲方代表在收到报告后，在十天内予以确认和答复，逾期不予答中国教育总网文档频道复，乙方可视为要求已被确认

四、工程价款工程总价RMB元整（¥元）

五、付款方式

1、合同生效后，甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款，即RMB元整（¥元）；

2、工程施工结束后，甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项，即RMB元整（¥元）；

3、工程验收结束后，甲方在一周内向乙方付清全部余款，即RMB元整（¥兀）

六、工程验收

1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请甲方应在7天内安排验收工作，并告知乙方参加验收乙方自提出申请验收报告7天后，因甲方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收

2、工程未经验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用若未经乙方同意启用，将视为通过验收

3、整个工程验收合格，则通过竣工验收的当天即为竣工日期

4、工程未通过验收，引起争议时，请求第三方验收

七、验收标准本工程以相关设计方案、图纸为依据，按照国家标准进行验收；没有国家标准的，则按照行业标准进行验收

八、双方权利和义务

1、甲方权利和义务指派为工地代表，负责协调甲方的相关事宜在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为1负责本工程的监督，积极协调施工配合关系2负责对乙方进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督3提供有利施工的现场条件4审核工程计划进度表5负责对图纸、方案的审核、确认，负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证，工程中间验收和其他必要的签证6负责竣工验收工作，在收到乙方提交所有竣工资料后一周内组织验收7按合同向乙方支付本合同规定的价款

2、乙方权利和义务1严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求2施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案3编制施工组织方案，施工总进度计划，材料进场计划，开竣工通知书等，及时送甲方4提供竣工验收技术资料，并准备竣工技术图纸，办理工程竣工结算，参加竣工验收竣工资料应满足甲方要求12建设工程承包服务合同篇2发包人承包人甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方为公平、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行

一、工程概况

1.工程名称

2.工程地点

3.建筑面积

二、配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱至各级分箱，至用电设备弱电给排水部分给水水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，预留给水立管套管排水主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋

三、施工工期总日历天数为XX天具体以阶段施工进度计划为准

四、承包单价地下室及商铺按建筑面积_____元/以住宅按建筑面积______元/0包干设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取定额外用工按每日兀计算变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同五结算及付款方式

1.主体部分，工程进度达到

0.000楼面付至已完成工程量的70%,

0.000以上每月付款一次按元/nV乘以当月实际完成主体部分施工面积按元/nf,二次预埋按元/in

2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按元/nf乘以当月实际完成主体部分施工面积

3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%,剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清六双方职责

1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度，并承担制度和时间，节点施工的责任

2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工

3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同

4.乙方自行提供必要的劳保用品

5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必须是18至60的男性公民要求身体健康，头脑清醒，具有一定的思想素质

6.材料节约，乙方在施工过程中必须爱惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝浪费，如检查发现浪费材料以100元/次罚款

7.甲方提供民工食宿条件，伙食由乙方负责

8.甲方提供施工所需图纸并指导，监督施工

9.甲方及时提供工程所需的各种材料

10.甲方提供塔吊，龙门吊等大型设备

11.甲方及时提供技术交底，施工进度计划

12.甲方及时检查乙方施工质量，施工进度等「及时组织人员进行隐蔽工程验收，中间验收及竣工验收

13.甲方提供民工劳务，工伤事故保险

14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象不可抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行七工伤事故责任分担153000元以内安全事故，由乙方承担

2.3000元以上安全事故，乙方承担3000元，其余的由甲方承担八一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同九争议解决双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地法院起诉本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议甲方乙方日期建设工程承包服务合同篇3发包单位（以下简称甲方）承包单位（以下简称乙方）为贯彻安全第

一、预防为主、综合治理的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定及《辽宁省电力有限公司电力建设工程发承包安全协议实施细则》，结合本工程特点，双方在签订工程发承包合同的同时，经协商一致，签订本协议

一、承包工程项目

（一）工程项目名称:

（二）工程住址

（三）承包范围

（四）承包形式

（五）工程合同编号

（六）工程项目期限

二、协议内容（-）安全文明施工目标

1.不发生一般人身伤亡及以上事故

2.不发生因工程建设引起的电网及设备一类障碍及以上事故

3.不发生一般施工机械设备损坏事故

4.不发生火灾事故

5.不发生环境污染事件

6.不发生负主要责任的重大交通事故

7.达到甲方提出的现场安全文明施工要求

（二）本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于:

1.《中国安全生产法》

2.国务院《建设工程安全生产管理条例》。