简易版房屋装修合同（31篇）

简易版房屋装修合同（精选31篇）简易版房屋装修合同篇1委托方（甲方）承办方（乙方）___经甲乙双方友好协商，甲方决定委托乙方房屋铺设地石专、墙砖，双方共同遵守，特订立本协议

一、项目地点区、街、单元、室—,正式结构:三.项目

1.四室（两室两厅）地面铺80X80瓷砖，铺设角线，需要找平；一个厨房和一个卫生间的墙面都是25X40的瓷器铺到顶，留出天花板空间，打磨边角，地面铺30X30的瓷砖，需要找平；两个阳台铺30X30瓷石专，要平

2.如无详细情况，甲方应提出方案并讨论确认四.合同方式甲方必须按照乙方的要求，保证装修期间所需的材料（乙方应提前通知甲方）和施工期间的午餐供应，由乙方负责施工动词（verb的缩写）质量标准:施工质量应符合安全要求，装修质量不得低于同工种装修标准，并得到双方认可工程竣工验收后，因乙方施工质量问题，3个月内由乙方负责免费返工和修复不及物动词工程费用:材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费七.付款方式:为了保证工程质量，RMB存款—工程竣工并经甲方验收合格后，如符合上述建设工程和设计要求，乙方的人工费应在三天内付清八.本协议签订于—O本协议自双方签字之日起生效简易版房屋装修合同篇2发包方（简称甲方）—承包方（简称乙方）—经双方平等自愿，协商一致的基础上就装修工程有关事宜达成以下几点协议

一、工程单位名称地点厂区办公室

二、承包方式乙方包工包料

三、工程施工一至三层地面贴胸，楼梯踏步做油漆，卫生间墙面贴砖、吊顶、小便池4只、蹲坑4只、格栅灯8只、墙面顶面做涂料、窗帘、防盗门1扇、防盗窗1扇，具体以报价单为准

四、工程期限开工日期20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日

五、工程总造价一元（不含税）

六、协议签订后，乙方组织人员进场施工

七、在施工中如甲方有需增加项目或减项目则应增补与相应减少所支费用

八、付款方式协议签订后即付30%（即一元）购置所需材料，工作量约过半支付30%（即元），余款工程竣工后一次而青

九、为了更快更好完成工程，甲方应配合乙方供电供水，工程款即时到位

十、乙方必须遵守甲方厂区规章制度，做到文明施工

十一、未尽事宜另行协商

十二、本协议甲、乙双方签字生效，并具有法律效力，本协议一式两份，双方各持一份，工程款付清后自行终止甲方（签字）乙方（签字）―日期XX日期—简易版房屋装修合同篇3上诉人，女，20XX年XX月XX日生，汉族，住址电话被上诉人,男，20XX年XX月XX日生，汉族，住址电话被上诉人_____，男，20XX年XX月XX日生，汉族，住址_______电话被上诉人，男，20XX年XX月XX日生，汉族，住址电话被上诉人，男，20XX年XX月XX日生，汉族，住址电话原审被告，男，20XX年XX月XX日生，汉族，住址电话诉讼请求上诉人因不服法院（20XX_）—民初字第一号民事判决书，现依法提出上诉此致—法院具状人20XX年XX月XX日简易版房屋装修合同篇4发包方（简称甲方）承包方（简称乙方）（施工工程队负责人）身份证联络方式家庭住址第一条工程概况

1、装潢施工地点

2、住房结构砖混结构；房型—房—厅一套，建筑面积约—平方米

3、承包方式

4、装饰施工资料甲方住房的水电改造工程，墙体改造，墙体拆除，墙面及地面拆除，地砖、瓷砖铺贴，吊顶安装，门窗拆除，包水管，顶面、墙面涂料，厨具、洁具、灯具安装，隔断制作，搬运工程等其他装修工程中应包含的所有工程（关于采购及搬运工程的补充约定甲方所有采购都由乙方协助完成，甲方在采购过程中，承诺在免费的前提下尽力要求装修材料供应商将装修材料送货至甲方房屋内但如遇材料供应商坚持只负责送货到甲方住宅楼下或者不予送货的状况，则乙方负责将该等装修材料搬运到房屋内或者乙方负责将货物运送至施工现场）.

5、总价款元（包括屋内垃圾清理费和材料搬运费），乙方已拿走甲方的冰箱及暖气片价值—元，抵工程款—元整，剩余工程款一元大写（RMB—整以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后确定，该总价款包含所有乙方承担的装修工程中涉及的人工

6、工期自20XX年XX月XX日开工，至20XX年XX月XX日竣工，工期约XX天另，如双方经过协商，对工期的延长达成一致意见，则按达成的统一意见执行第二条关于乙方职责的约定

1、乙方（即）在装修期间承担施工工程队负责人的职责，对本次装修工程的质量和工期负责乙方全面承担联络甲方，带给材料需求，现场管理装修施工质量和施工人员等职责如在施工过程中，产生质量问题和各类应由施工工程队承担的对甲方造成的损失，甲方只针对乙方（即）提出赔偿

2、乙方在装修过程中，需保证全程在现场进行施工和管理（陪同甲方进行材料选购除外如遇特殊状况，需与甲方协商并且获得认可）

3、乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义，能够要求乙方无条件更换第三条关于材料供应的约定

1、全部工程用装修材料均由甲方带给，装修施工设备、工具由乙方带给

2、甲方负责采购供应的材料，应贴合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方务必协助甲方办理验收手续如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，职责由甲方承担甲方供应的材料抵现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责保管并组织施工，由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔偿

3、乙方务必负责进行材料的搬运上楼工作（瓷砖除外）

4、为了保证工程的正常进行，乙方务必至少提前一周书面向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单及协助甲方进行材料采购，以便甲方于周末采购材料甲方应按时带给乙方需要的材料由于甲方带给材料延误，造成的工期延误由甲方承担职责乙方同时务必带给大致精确（+/-5-10%）的所需材料的数量由于乙方材料估算错误过大而导致的材料重新购买或材料退回的交通费用将由乙方承担，或者由乙方负责运输退回供应商

5、甲方采购供应的装饰材料、设备，均应用于本协议规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方第四条关于工程质量及验收的约定

1、本工程执行db川8-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准

2、甲方带给的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延

3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费和材料损失由乙方承担

4、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目，须提前与乙方联系后，方能进行该项目的施工

5、若部分工序由甲方材料供应厂家免费安装或由甲方安排其他单位安装（如窗户，橱柜防火门，台面等），甲方应事先安排时光并通知乙方，乙方应予以配合，并避免造成整体工期的延误

6、工程验收-甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续

7、工程竣工乙方应提前二天通知甲方验收，甲方在接到通知三日内组织验收，并书面办理验收确认手续如果甲方在规定时光内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期如透过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。