建设工程承包合同范本1

建设工程承包合同范本建设工程承包合同从形式看属于承揽合同的一种，只不过承揽的对象被特定为建设工程;那么对于建设工程承包合同你了解多少呢？以下是小编为大家整理的建设工程承包合同范文，欢迎参考阅读建设工程承包合同范文1（以下简称甲方）（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及相关法律法规遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，甲乙双方经友好协商,就钢结构厂房工程建设达成如下协议

一、工程概况本工程位于跃进路58号，钢结构招牌工程造价按70元每平方米结算（按正面封板面积计算），增加部分甲乙双方另行协商（注本造价包括制作安装和施工用机具，不包括全部施工用料）

二、双方责任

1、甲方供应施工现场的坐标和有关资料给现因拖欠工人工资及其他状况的上访闹事现象，每发觉一起罚款壹万元

6.乙方应严格执行IS09001质量体系标准、IS04001A环境体系标准及IS01800平安管理体系标准，仔细学习贯彻执行甲方上级部门指定的各项管理制度、文件，并向甲方供应完整资料

7.乙方应严格遵守施工方案、平安操作规程及地方相关要求与规定，妥当做好平安防护工作，自觉接受甲方及政府平安监督主管部门的监管与检查乙方应配备专业平安人员负责施工平安，杜绝发生重大伤亡事故乙方未按平安操作规程造成的质量问题，乙方应担当相应责任，返工、修理费用乙方担当且工期不予顺延

8.乙方应听从甲方工程项目经理部的指挥与施工支配，如因擅自行动造成重大后果的，甲方有权惩罚，此引起的全部损失与费用乙方担当因工程项目重大，乙方应严格按作业进度施工，如乙方在施工过程中无故拖延工期或停工、经过甲方通知后无改进措施、停工超过三天的，或未能履行合同规定义务及其承诺，甲方有权终止本合同，乙方必需无条件退出本工程，乙方应担当全部债务，前期全部投入归甲方全部

9.乙方未经甲方同意自行毁约，乙方应担当此造成的全部损失

10.乙方应向甲方供应符合国家法律法规的正规发票，否则甲方（税金担当方）有权拒绝付款

11.乙方在承包期间订立的任何债权、债务均与甲方无关

12.乙方须对进入现场施工的相关材料、设备办理相关保险，保险费用乙方担当乙方进场的全部材料均乙方自行保管，如出现遗失或损坏与甲方无关

13.乙方派驻工地现场代表为李子俊同志，该同志代表乙方行使本协议权利、义务与责任未经甲方许可，乙方不得擅自更改其现场代表及主要管理人员，否则按违约处理乙方如需更换工地现场代表，应至少提前7天以书面形式通知甲方，征得同意后方可派驻新代表行使前任职权

五、工期约定

1.协议工期:110日历天

2.于甲方缘由致使工期延误或遇有不行抗力缘由，经甲方同意后工期可相应顺延于乙方缘由造成的工期延误，工期不得顺延

六、质量与平安

1.质量检查与验收

（1）乙方应严格依据工程承包范围有关的质量验收规范、施工工艺及施工方案组织施工与验收工程质量

（2）乙方应遵守每道施工工序的检查与验收质量规范隐藏工程在下道工序施工前应先乙方自检合格后再书面通知甲方、监理单位，待验收并办理验收手续后方可进行下一步施工验收不合格的，不得进行乙方应遵守工程建设平安生产有关规定，严格依据淅化建筑施工现场管理标准和平安施工方案组织施工乙方应担当因自身平安措施不力造成的人身伤亡事故责任与损失

（2）乙方在施工中应对施工人员加强平安教化，自行配备符合要求的平安防护用品及设施严格执行甲方对环境、职业平安健康管理体下一步施工

2.平安施工:1系方面的有关规定，确保平安施工工程施工过程中出现的一切平安事故均乙方负责并担当此造成的全部损失乙方在施工过程中应合理调度各分项工程，不得出现打架斗殴事务，发觉每一起罚款伍仟元如发生重大伤亡事故，乙方应在1小时内通知甲方，发觉隐瞒不报的，则按地方法规及甲方内部有关规定赐予经济惩罚，并担当此造成的一切刑事与民事后果

（3）甲方对乙方在施工中存在的担心全因素，有权提出整改或要求施工方停工整顿施工方拒不整改的，发觉一起罚款叁万元（自应付工程款中扣除）

（4）施工现场必需做到平安文明施工，材料堆放整齐，现场整齐

七、工程款支付方式合同签订后，甲方4月份支付乙方工程款10万元，5月份支付乙方工程款100万元,6月份支付乙方工程款100万元,7月份支付乙工程款60万元，余款于2015年内分4次付清

八、争议处理甲、乙双方在协议执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决如协商不成，任何一方均可向工程所在地即淅化市人民法院提起诉讼

九、其他状况

1.本合同自双方签字盖章后生效，至本工程帐务结清，保修期满后截止2,本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份如有其他未尽事宜，双方可另行协商甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年一月—日年一月―日乙方，甲方供应工程所需水、电源费用甲方支付

2、乙方自行组织人员进行施工，甲方允许乙方支配人员看管工具和材料，乙方人员要严格遵守甲方规章制度，听从甲方人员支配

3、乙方应本着平安第一的原则，严守国家有关操作规程，做到平安生产，文明施工，甲方有权提出平安施工要求和监督

4、如甲方毁约，乙方有权组织人员进行拆除全部钢结构

三、工程质量和施工期限

1、乙方应保质保量按甲方方案工程施工，凡因乙方违反操作规范而造成返工的，返工所须要的费用乙方担当因不行抗力因素和自然灾难导致损失的费用乙方不负责，假如是乙方施工的责任，质量乙方负责，假如是人为的因素造成的甲方应付乙方修理费和材料费

2、乙方施工工期从20n年7月10日至20n年8月5日止共计25天，将该工程交给甲方验收

四、工程款支付方式在工程开工三天后，甲方支付生活费两千元给乙方,待吊装后再支付三千元给乙方，工程完工后经双方验收，甲方支付工程款的百分之九十给乙方，招牌全部完工后10天内甲方一次性付清余款给乙方

五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字之日起生效甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年一月—日年—月—日建设工程承包合同范文2发包方（以下称甲方）承包方（以下称乙方）甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守

1.工程名称

2.工程地点

3.工程面积（包括土建工程、水暖工程、电器工程）共计份平方米

4.承包内容

5.建筑安装工程造价共计人民币一份元

6.工程价款和费用的结算依据和付款方法

7.工程开工日期—年—月—日

8.工程竣工日期—年—月—日

9.工程质量以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据

10.甲方主要义务

11.乙方主要义务

12.违约责任

（1）甲方因自己缘由延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额—计算违约金

（2）乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价—计算违约金

（3）甲方未按约定的时间和要求供应原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以恳求顺延工程日期，还可以恳求赔偿停工、窝工等损失

（4）工程竣工后保险期一年采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，承包方负责修理属发包方或设计责任造成的甲方自理

（5）因乙方缘由致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当担当损害赔偿责任

13.本合同附件共一份

14.合同有效期本合同经双方签字盖章后生效至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止但保修一条除外

15.本合同正本两份，双方各执一份副本15份，承包方7份，发包方7份，发包方送建设银行一份甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年—月—日年—月—日建设工程承包合同范文3发包人（以下简称甲方）承包人（以下简称乙方）依据国家有关法律，法规，经甲乙双方友好协商，现就淅化市新生镇服装工业园标准厂房二期工程建设达成以下协议

一、工程概况

1.工程名称淅化市新生镇服装工业园标准厂房二期工程

2.建设内容两层综合楼一栋、园区内原钢结构厂房剩余工程、配电室、泵房、传达室（含土建、水电、安装、消防等工程）

3.工程造价两层综合楼依据noo元/平方米结算，园区内原钢结构厂房剩余工程依据490万元造价结算，配电室、泵房、传达室按总计价30万元结算工程暂定造价718万元（最终以实际工程量结算）

4.其他说明给排水工程，甲方负责购买管线，乙方依据甲方要求赐予施工安装

5.工程地点:淅化市新生镇服装工业园

6.工期:110日历天开工日期以开工通知书为准

7.质量标准合格

8.协议签订地点甲方办公室

二、承包内容

1.承包范围按甲方供应的图纸建设园区二层综合楼、园区内原钢结构厂房剩余工程、配电室、泵房、传达室（含土建、水电、安装、消防等工程）

2.承包方式包工包料

三、甲方责任与义务

1.甲方组建与工程相适应的项目管理班子，指挥、督促乙方加强工程管理，建立健全各项规章制度，按时报送生产、经营各项报表资料

2.甲方有权对乙方承包施工的工程进行全面监管主要有工程质量、工程进度、平安防护、计量检测、文明施工、工程资料、工人生活等，甲方有权随时检查详细施工过程，对存在的问题提出限期整改看法，督促落实与验收在乙方不依据合同及图纸约定的条件规范履行的状况下，甲方有权自行从乙方的工程款中扣支相关费用

3.甲方应组织乙方有关人员参与图纸会审，向乙方供应四套施工图纸用于施工，并审定乙方编制的施工方案及审计乙方每月相关财务报表

4.甲方有权定期或不定期考核乙方完成承包状况如发觉乙方不能按规定履行有关协议内容或存在不能履行的趋势，乙方无法供应相应保障措施的，甲方有权与乙方终止本协议，此给甲方造成的一切损失乙方负责

5.甲方负责聘请有相应监理资质的单位对该工程进行监理

6.甲方负责协调施工场四周的治安维护等工作

7.因甲方或监理方不能刚好给出变更指令，确认、批准或其他应甲方负责的工作未能刚好到位而导致乙方造成损失的，乙方可以书面形式向甲方出具索赔申请，甲方应于收到书面申请后28日内给出明确答复，否则视同同意乙方提出的索赔申请

8.甲方应按合同约定的时间按时足额支付工程款，否则此给乙方造成的损失甲方负责

四、乙方责任与义务

1.乙方自备与工程有关的标注图集及施工所需的各种测量仪器，刚好组织编制施工组织设计和各项施工方案并报送甲方乙方应刚好组织施工队伍，按批准后的施工方案做好各项打算工作，并刚好明确各类人员职责，做到持证上岗

2.乙方应严格依据图纸、会审纪要、设计变更、施工规范、规程及有关技术要求组织施工，并按标准和规范自检工程质量，确保工程符合甲方质量标准且按期竣工自觉接受甲方的质量检查、监督及管理，如因质量不符合要求造成返工或罚款等损失乙方担当乙方应对甲方供应的图纸担当保密义务，未经许可不得供无关人员参阅未经设计部门或甲方书面同意，乙方不得擅自更改图纸，否则发生的费用及此导致的一切损失均乙方担当，且延误工期不得顺延

3.乙方应按时向甲方提交施工作业进度支配表、规定区域内的施工平面布貉图，隐藏工程验收通知及工程事故报告等相关文件工程施工应严格依据国家现行施工及监理规范执行，工程资料必需真实、齐全、有效竣工后乙方应向甲方及监理单位供应完整资料（含竣工图）3份

4.乙方应建立规范的财务核算制度，建立健全财务帐簿乙方在该工程上与外部的经济来往款项未经甲方书面批准，不得以甲方的名义与他方签订协议

5.乙方应按时足额发放工人工资，刚好结清设备租赁款等往来款项乙方应以正规工资表形式（民工手签或指印签）发放工人工资并刚好上报甲方如乙方不能刚好发放工人工资、材料款、设备租赁款，甲方有权自乙方工程款中扣支乙方有义务确保不因拖欠工人工资、材料款导致其利益关系人到建设单位或政府部门上访、闹事的状况如出。