建设工程勘察合同3

GF-2000-0203建设工程勘察合同㈠［岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探］工程名称_______________________________________工程地点________________________________________合同编号_____________________________________（由勘察人编填）勘察证书等级综合类甲级发包人:_________________________________________勘察人建构筑物地基岩土工程勘察任务托付书工程名称建设单位勘察单位随任务供应拟建工程平面图份勘察阶段可研阶段「初勘厂详勘厂

7.评价地基稳定性、供应地基承载力等参数;「

1.

8.提出地基处理措施建议;V提任务书日期2015年8月18日评价场地稳定性和建筑相宜性;

9.评要求提交勘察报告日期年月日

2.价桩基可行性，供应桩基设计的岩土参数;「

10.供应基要求提交勘察报告数量份查明地层结构和岩土工程特性;P坑开挖和支护的建议方案和岩土参数;m

11.供应工程降水要求提交中间资料日期年月日

3.查明黄土湿陷性质、确定场地湿陷类型和方案建议和水文地质参数;P要求提交中间资料内容地基湿陷等级;

212.供应不良地质防治措施建议和岩土参数a

4.查明场地地下水类型与埋藏条件;P其它明确抗浮水位_____________________________

5.判定场地土及地下水对建筑材料的腐蚀性;“总建筑物基础地下室主要设备设计室内地基基对差异基础地面处图建构筑物名高度结构类尺寸埋置深尺寸埋置编整平标高层数础设计沉降敏平均压力值埋深基底压力称m型类型m Xm度m层数形态mXmX深度号m等级感程度Pk kPam PkkPaXm mm拟5T#住宅楼±

0.000-1/28丙级框剪敏感桩基1建5-2#住宅楼±

0.000-1/28丙级框剪敏感桩基1X程5-3#住宅楼±

0.000-1/28丙级框剪敏感桩基1主-1/28桩基5-4#住宅楼±

0.000丙级框剪敏感0要5-5#住宅楼±

0.00-1/28丙级框剪敏感桩基1参1/28桩基数5-6#住宅楼±

0.00丙级框剪敏感05-7#住宅楼±

0.000-1/28丙级框剪敏感桩基1设计单位:-10-签订日期:中华）国建设部1—1监制I国家遭政管理局发包人西部投资集团有限公司__________________________勘察人西北综合勘察设计探讨院________________________发包人托付勘察人担当彬县彬州世纪城岩土工程勘察任务依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的详细状况，为明确责任，协作协作，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一样，签订本合同，共同遵守第一条工程概况

1.1工程名称_________________________

1.2工程建设地点_____________________

1.3工程规模、特征该项目包括高层住宅、花园洋房、独栋别墅、商业地下室等配套公建，地上「28层，地下1层

1.4工程勘察任务托付文号、日期__/______________________________________________________________

1.5工程勘察任务（内容）与技术要求满意国家相关规范规程以及设计单位技术要求进行本项目初勘、详勘方案布设，供应岩土勘探报告以及不少于3种地基最优最佳经济合理的论证方案，如需工程须要供应中间报告

1.6承接方式包干____________________________________

1.7预料勘察工作量勘探点总共92个，总进尺1830米，包含相应的土工试验，原位测试等项目其次条发包人应向勘察人供应下列文件资料，并对其精确性、牢靠性负责

2.1供应本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）

2.2供应工程勘察任务托付书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图

2.3供应勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料

2.4供应勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及详细位置分布图

2.5发包人不能供应上述资料，由勘察人收集的第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责勘察人负责向发包人提交勘察成果资料六份（及电子版），发包人要求增加的份数另行收费第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

4.1开工及提交勘察成果资料时间

4.

1.1本工程的勘察工作定于年_月_日开工，年—月—日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的缘由未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理

4.

1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开要通知书或合同规定的时间准，如遇特别状况（设计变更、工作量改变、不行抗力影响以及非勘察人缘由造成的停、窝工等）时，工期顺延

4.2收费标准及付费方式

4.

2.1工程勘察按国家规定的现行收费标准总价包死计取费用

4.

2.2本工程勘察费用总价

260000.00元（大写）（贰拾陆万元整）（含税），一次性包死，不因任何因素调整,进场开工后，发包人应向勘察人支储预算勘察费的10%作为定金，（本合同履行后，定金抵作勘察费）；提交完整的勘察报告后支付勘察费60%；勘察成果资料审查合格后，支付至勘察费90%；剩余勘察费10%;待协作地基基础、主体、竣工验收全程服务后发包人付清全部工程费用第五条发包人、勘察人责任

5.1发包人责任

5.

1.1发包人托付任务时，必需以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按其次条规定供应文件资料

5.

1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未供应上述资料、图纸，或供应的资料图纸不行靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身损害或造成经济损失时，由发包人担当民事责任

5.

1.3发包人应刚好向勘察人供应并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、水电费用乙方自行担当，挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并担当其费用

5.

1.4工程勘察前，若发包人负责供应材料的，应依据勘察人提出的工程用料安排，按时供应各种材料及其产品合格证明，并担当费用和运到现场，派人与勘察的人员一起验收

5.

1.5由于发包人缘由造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付/元计算加班人

5.

1.6发包人应爱护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特别工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人世间不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述状况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔

5.

1.7本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任

5.2勘察人责任

5.

2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务托付书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责

5.

2.2由于勘察人供应的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿赐予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另托付其他单位时，勘察人应担当全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收干脆受损失部分的勘察费外，并依据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的」—%o

5.

2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人供应的材料

5.

2.4勘察过程中，依据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的看法，并办理正式变更手续

5.

2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的平安保卫及其它有关的规章制度，担当其有关资料保密义务

5.

2.6在合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任第六条违约责任

6.1由于发包人未给勘察人供应必要的工作条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付勘察人来回进出场费和调遣费

6.2由于勘察人缘由造成勘察成果资料质量不合格，不能满意技术要求时，其返工勘察费用由勘察人担当

6.3发包人未按合同规定时间（日期）拨款付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金

6.4由于勘察人缘由未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之O

6.5本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金第七条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一样，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力第八条________________________________________第九条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第一种方式解决㈠提交西安市仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止本合同一式肆份,发包人贰份,勘察人贰份本页无正文发包人名称:勘察人名称:（盖章）（盖章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）托付代理人（签字）住所邮政编码电话传真开户银行银行帐号建设行政主管部门备案:（盖章）备案号备案日期年月日托付代理人（签字）住所:邮政编码:电话:传真:开户银行:银行帐号:鉴证看法:（盖章）经办人:鉴证日期:年月日。