还剩9页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
经典个人土建承包标准版合同协议最新标准范文通用参考模板可修改打印3篇土建工程是指一切和水、土、文化有关的基础建设的计划、建造和维修那么对于土建承包合同你了解多少呢?你知道要注意些什么吗下面是小编为大家提供的土建承包合同,欢迎阅读个人土建承包合同范文1发包方(以下简称甲方)承包方(以下简称乙方)甲方在滦阳市别桥镇古读工业园区中兴路10号新建车间二栋,同意该车间的土建工程以包工包料形式承包给乙方施工依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,本着平等互利的原则,结合本工程具体情况,经甲、乙双方协商达成以下合同条款
一、工程概况
1、工程名称
2、工程地点
3、建筑规模建筑面积(其中车间一为框架结
二、承包方式以包工包料的形式承包给乙方施工乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格
三、工程造价总工程平方米,其中车间一总造价元,车间二总造价)
四、承包范围本工程按甲方提供的施工图纸全部内容地面高度按甲方要求压实后水泥混凝土厚度车间一包装区域及车间二为公分车间一设备造粒区域为
五、工程款支付方式
1、乙方基础完成后甲方付乙方工程造价总额的
2、车间封顶后甲方付给乙方工程造价总额的
3、工程全部完工时甲方付乙方工程造价总额的
4、工程全部完工验收合格,在的其余的5%保证金,若无质处罚元(从履约金中扣除).遇不可抗力影响而不能正常施工的,必须在不可抗力终止后24小时内经甲方代表签证认可后方可顺延工期.
2.乙方在签定合同时,应该按照合同的总工期要求,制定施工进度表(即分阶段工期计划)作为本合同的附件.由于乙方施工管理不力,施工进度缓慢,分阶段工期延误天数超过施工进度计划35%的,甲方有权中途解除合同,解除合同后,按本合同第三条的相关条款结算并处罚.分阶段工期延误天数未超过施工进度计划35%的,每延误一天处罚元,不抵扣总工期处罚.第五条施工组织管理
1.甲方委派为本工程管理负责人,委派为本工程现场管理代表,并代表甲方进行现场施工管理和监督,二人共同负责隐蔽工程的验收签证,隐蔽工程量的签证,工程图纸变更的签证,工程量增减的签证.未经上述二人共同签字,所有签证无效.
2.乙方委派为项目经理,指派为现场施工员,乙方的施工员在整个施工期间必须在现场从事施工管理,并全权代表乙方进行现场施工管理和所有签证手续的签字.乙方未经甲方同意不得擅自撤换施工员;乙方施工员不服从甲方指挥的,甲方可以要求乙方撤换施工员,乙方不得拒绝.第六条工程质量监督乙方必须严格按设计要求施工.甲方指派现场管理代表(或委托监理公司)对工程质量进行监督:
①社必须进行随机取样做试块试验,建筑用的钢材必须做好抗弯抗拉试验,试压费,试验费由乙方负担;
②工程具备隐蔽条件时,先由乙方自检,并在验收前12小时以内书面形式通知甲方现场代表验收,经甲方工程负责人和现场管理代表以及监理人员质量验收合格或确认数量并在验收记录上签字后,乙方方可进行隐蔽和继续施工.出现下列情形之一的,甲方有权责令乙方停止施工和终止合同,并作违约处理:拒绝或干扰甲方进行质量抽样检查的;隐蔽工程或其他局部工程验收不合格又拒不返工,或返工以后仍然不合格的;
3.钢材,水泥等主要建筑材料没有质保书或经过抽检不合格,而继续用于施工的;未经甲方和设计部门同意不按图纸施工的;不服从甲方整体工程协调,施工过程中拒不接受甲方指挥的;乙方因违反上述5条而被终止合同后,乙方已经完成的工程量按本合同第四条决算后,乘以80%作为应付工程款,其余20%作为弥补甲方损失,并处没收全部合同履约金.第七条施工现场管理责任乙方对现场管理,安全生产,保卫等工作负全部责任.所有安全事故责任乙方自负.如果违章施工,甲方有权制止,制止不服从的可以解除本合同,并按本合同第三条的相关条款结算并处罚.第八条合同履约金及违约处罚合同签订时乙方向甲方交履约金万元,工程竣工验收合格一周内退还乙方(剔除处罚款).在履行合同过程中,乙方有明显延误工期或有严重偷工减料等质量问题,且不采纳甲方建议又不积极采取措施的,甲方有权终止执行合同,并没收履约金.乙方在施工过程中,不服从甲方现场管理但尚未构成严重违约的,每次处以200元的罚款,从工程决算款或履约金中扣除.第九条前期要求乙方在开工前,必须与甲方和设计部门进行施工图交底,并向甲方递交《施工计划》,《施工组织》,《施工质量保证书》,《安全生产责任书》.第十条本合同未尽事宜,经双方协商后,另行补充条款.第十一条本合同一式六份,甲乙双方各执三份.甲方(盖章)乙方(盖章)代表人代表人合同签订日期合同签订地点经典个人土建承包合同范本3篇量问题,甲方待一年后付清
六、施工工期
1、经甲、乙双方协商从施工基础承台开始至竣工验收合格即日开工至年月日竣工
2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的,经甲、乙双方协商,工期可相应顺延
3、乙方有明显延误工期或有严重偷工减料等质量问题,且不采纳甲方建议又不积极采取措施的,甲方有权终止执行合同,并按完成工程量的50%结算工程款,其余50%为弥补甲方损失
七、甲方的工作及责任
1、必须办理好项目的报建手续及施工临时用地占用道路等合法手续,并承担此工作应由甲方负责
2、工程开工前,做好工程的“三通一平”,将施工用的水、电接通到施工场地,铺设好临时的运输道路,满足施工要求
3、开工前,由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底协商一致,方可施工
4、甲方应按合同约定的工程部位支付工程进度款,如违约支付,责任由甲方负责
八、乙方的工作及责任
1、乙方在施工中必须有足够的建筑材料和建筑机械,以保证工作项目的顺利完成
2、乙方必须按甲方提供的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工在工程质量方面要达到国家规定的质量验收合格标准,并按规定的时间完成任务整个工程项目
3、在施工过程中,乙方必须服从甲方代表(或监理人员)的监督,加强各班组人员的管理提高安全施工意识,做好安全文明施工工作如出现安全事故所造成的一切损失,概由乙方负责
4、施工单位的工人的所有保险费用以及施工安全文明措施由乙方负责
5、一切建筑材料均由乙方采购与保管,材料品牌、规格、颜色由甲方认可主要建筑材料须送检合格后方可用于该工程中
6、施工临时设施如临时围挡,乙方负责人工临时工棚办公室、施工需要的水、电管线安装的费用由乙方负责
7、乙方协助甲方办理好施工报建等有关手续
8、乙方需按时发放工人工资和及时支付材料款,如乙方拖欠工资或材料款,与甲方无关
9、所有的检测费包括桩检费用、材料送检费均由乙方负责
10、做好工程资料及材料送检的一切费用由乙方负责工程竣工验收后,乙方尽快为甲方办理好工程资料,如因乙方工程质量原因或资料不合格应由乙方负责
九、工程质量要求
1、乙方应严格按照现行施工验收规范,按照甲方提供的设计图纸进行施工隐蔽工程须经甲方及监理人员验收合格后,才能进行下一道工序的施工
2、工程质量不合格全部返工,一切责任由乙方负责
3、在施工现场如发现不足之处,甲乙双方必须及时会同有关人员协商采取补救措施,以防止扩大损失,保证工程质量和工程的顺利进行
十、工程变更及工程结算
1、在施工过程中,甲方确需进行结构变更时,须经设计单位同意,并出具设计变更单给乙方,方可继续施工同时作为竣工结算与交工验收的依据
2、由于工程变更不及时而引起某部位的返工,造成直接经济损失的费用由乙方负责
3、如工程内容发生增减变化,按甲乙双方协商的单价计算,相应增减工程造价
十一、补充说明
1、筋使用线材及螺纹材
2、水泥使用砌墙使用水泥;结构所用的硅全部为商品混凝土(注舲按图纸设计施工)
3、墙体材料用机制一级页岩砖或红砖
4、排水管采用联塑或雄塑管
5、卷闸门(由甲方指定品牌)
6、按图施工
十二、工程保修本工程竣工后一年内属乙方保修期,保修期间如属乙方质量问题由乙方负责保修因不可抗拒或自然灾害原因或甲方使用不当造成的问题不属乙方保修范围
十三、施工过程中如发现与本合同未提及的事项,双方另行协商
十四、本合同一式四份,甲乙双方各执二份,本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字):法定代表人(签字):年—月—日年一月—日个人土建承包合同范文2订立合同双方建设单位(以下简称发包方)施工单位(以下简称承包方)双方经充分协商,达成如下协议第一条工程名称宁夏宝利达化工园区围墙工程第二条工程地点宁夏灵武市宝利达化工园区内第三条工程承包范围和内容
1、宁夏宝利达化工有限公司
2、设计图纸内的一切要求外围围墙的建设工程(包括基础工程、主体工程、装饰工程、安装工程、电气工程)第四条工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算,应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行
一、本合同签订后—日内,由承包方进场施工;工程款按工程月度所完成的工程进度形象进行付款,每月在25号前申报进度款报审表;如进场不满一个月的按累计至下月报审月度进度款时审核、支付
二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在一日内按核实的工程进度支付进度款,工程月度进度款支付按当月的价款总价的%结算
三、工程价款支付达到合同总价款的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方
四、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之一的违约金
五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担
六、本合同造价结算方式
七、承包方在单项工程竣工验收后一天内,将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查,发包方在接到结算文件—天内审查完毕,如到期未提出书面异议,承包方可请求经办银行审定后拨款第五条工程期限及施工准备(开工、竣工时间)根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为一天(日历天),自—年_月_日开工至—年_月_日竣工验收
二、开工前一天,承包方向发包方发出开工通知书
三、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延
1.按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;
2.不属包干系数范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;
3.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;
4.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;
5.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;
6.人力不可抗拒的因素而延误工期
四、承包方
1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;
2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;
3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划,材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划),用水、用电计划,送发包方第六条工程质量标准
一、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督
二、承包方在施工过程中必须遵守下列规定
2.由承包方提供的主要原材料、构配件、电气等必须按有关规定提供质量合格证,或进行检验合格后方可用于工程;
3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;
4.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定,并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站单位工程结构完工时,应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收;
5.承包方在施工中发生质量事故,应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究,并经设计建设单位签证后实施;
6.工程竣工后,承包方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起第七条承包形式及材料设备供应
一、承包形式为包工包料,工程中所用机械全部由承包人提供
二、承包人所供应、采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程,承包人提供的材料及设备发包人有疑义需要复验的,应允许复验经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担第八条发包方义务
1.开工前一天,甲方给乙方施工图一式一份,并做到“三通一平”;办好施工许可证(甲方可委托乙方做“三通一平”工作,另行签订协议执行)
2.负责组织设计、施工单位,共同审查施工组织设计,负责组织验收工作,负责监督工程质量
3.按协议负责按期拨款第九条施工与设计变更
一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要,作为施工的补充依据,承、发包双方均不得擅自修改
二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,承包方及时以书面形式通知发包方,由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施工
三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施,其节约的价值按国家规定分配
四、发包方如需设计变更,必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸,承包方才予实施重大修改或增加造价时,必须另行协商,在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐全时,承包方才予实施第十条承包方义务
1.按协议分工负责材料供应
2.编制施工组织设计和施工形象进度表开工前5天交甲方一式二份
3.按施工图负责组织施工,按期竣工
4.竣工后,5天内按规定将竣工资料整理好交甲方
5.保证施工质量,严格按照国家施工验收规范进行第十一条工程验收竣工工程验收,以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部
(84)城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法(试行)》执行第十二条违约责任及奖励条款
一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金
二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,发包人按每推迟一天为5000元处罚承包人第十三条附则
一、本合同一式一份,合同附件一份甲乙双方各执正本一份,其余副本由发包方报送经办银行,当地工商行政管理机关、建设主管部门备案按规定必须办理鉴(公)证的合同,送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴(公)证
二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效,需办理鉴(公)证的,自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止
三、本合同签订后,承、发包双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同第十四条纠纷解决办法任何一方违反合同规定,双方协商不成,按以下第()项方式解决
一、向发包人所在地的经济合同仲裁机关申请仲裁;
二、向发包人所在地的人民法院起诉发包方(盖章)承包方(盖章)法定代表人法定代表人地址地址:开户银行:开户银行:帐号:帐号签约日期年月日个人土建承包合同范文3甲方(建设单位)乙方(施工单位)甲方将坐落在(地址)的(工程名称)土建工程承包给乙方施工.在招投标的基础上,经双方协商制定以下条款供双方共同遵守第一条工程内容(除了写明主体土建内容外,还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装).第二条工程造价决算方式
1.工程造价计算公式工程造价二(一定额直接费+材料差价)X(1+给.即按实际完成工程量,套用《—定额》计算直接费,加上施工期间相对应的《一市建设工程造价管理信息》信息价计算出的材料差价,另外取外综合费为最后决算价(人工费和机械费不另调整).与本项目主体工程相关的所有辅助工程和零星工程均按上述造价计算公式决算.必须全额以建筑统一税务发票进行结算付款.本工程辅助的水电安装工程按(约定套用的定额与费率)结算.
2.工程量计算依据为设计图纸,设计变更图纸或联系单,隐蔽工程量签证,其他工程量增减联系单,本工程辅助工程联系单.第三条工程款支付甲方通知乙方开工后,乙方一周内拿出预算.甲方接到预算后一周内完成预算审核,凭审核后的预算造价付备料款30%,以后按实际完成工程量的70%比例付进度款,并扣回备料款.实际完成工程量(即工程进度)由甲方现场管理员确定,如乙方有严重异议的,双方可以根据实际完成的工作量参照审定后的预算书进行计算确定.工程竣工时,进度款不超过预算的70%,工程竣工验收合格并审核决算后一个月,付足工程款的95%,其余5%作为质保金,满一年后付清.每笔工程款必须全额凭建筑统一税务发票进行付款.工程进度款的支付,甲方应在收到乙方正式发票后的三个工作日内,办理好付款审核手续,支付给乙方.第四条工期
1.本工程自接到甲方开工通知的日起开始计算工期,到竣工并通过甲方预验收之日止,计算实际工期.工期为天.工期每延误一天。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0