电力施工承包标准版合同协议书5篇

电力施工承包标准版合同协议书5篇最新点击获取更多“水电合同”I★水电工劳务承包合同书★工程水电安装合同★水电站承包合同范文★简单水电承包合同书电力施工承包合同书1甲方乙方甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，就乙方承接甲方电力（电器）安装工程劳务工程所涉及的双方权利与义务等事项签订合同，双方共同遵守★1条工程概况

1.1工程名称北回归线项目户表巡检

1.2工程地点

1.3工程范围

2.1主要内容为第3条合同金额

3.1经甲乙双方共同商定，本分包工程的合同包干价为（大写）（小写¥.00元）第4条付款方式

1、本合同无预50%付款

2、工程竣工且送电后，30日内甲方向乙方一次性支付工程款第5条甲方权利和义务1甲方负责乙方在施工现场与建设单位的协调工作2按本合同规定支付乙方工程价款第6条乙方权利和义务1负责工程图纸的现场技术交底2乙方进入安装现场前，应勘察施工现场，熟悉场地，做好与土建单位的配合工作权停:篇发生纠纷，通过协商未达成协议的,由禄丰县人民法院进行裁决

十二、合同份数、一公本合同-式六份，甲方四份、乙双万*

十三、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决甲方乙方法人代表法人代表委托代表委托代表年月日电力施工承包合同书3严格按施工图要求、国家现行施工安装规范、技术交底的要求施工，确保工期和质量4精心组织施工，若发现设计及施工存在问题应及时向建设单位或甲方提出，并确保工程衔接及质量5严格执行安全措施和操作规程，防止事故特别是人身事故的发生，做好安全防护工作施工中属于乙方责任造成的安全事故由乙方负责6办理相关的市政规划手续第7条安全措施及责任1施工期间，乙方应加强现场工作人员的安全教育，做好安全措施，严格按《安全生产工作规定》开展各项工作在施工过程中发生安全事故由责任方负责第8条工程验收质量标准及保修期1工程验收质量标准:按设计图纸、安装验收规范、成都电业局有关规定为依据2鉴于本工程为高低压变配电改造工程，经双方同意，以项目送电及工程竣工资料交付完毕视为甲方验收合格3保修期从设备正式投运之日起壹年内属乙方安装质量保修期4保修期内若发生事故，属于乙方安装质量问题由乙方免费修复或更换第9条违约责任解决合同纠纷的方式甲、乙双方发生本合同纠纷时，可协商、调解协商、调解不成时，由所在地人民法院提起诉讼第10条协议份数、有效期及其它1本协议壹式肆份,双方执贰份2本协议未尽事宜，双方友好协商另行补充协议执行且具有同等法律效力甲方单位（章）乙方单位（章）法定代表人法定代表人年月日电力施工承包合同书2发包方甲方承包方乙方签定时间年月曰按照《中华人民共和国合同法》的规定，为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任，结合该工程具体情况，经双方协商同意签订合同

一、工程范围

1、工程名称

2、工程地点

3、工程承包项目和内容

二、工程造价

4、本工程采用总承包形式，工程总造价为人民币元¥元

三、建设工期

5、根据有关工期定额和使用需要，天

6、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延；2不属包干范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度3在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、停水3天以上每次连续4小时以上，影响正常施工4未按合同规定拨付款而影响施工5人力不可抗拒的因素而延误工期6非乙方原因无法停电，致使乙方不能连续施工而影响进度

四、工程质量、验收与安全管理

7、本工程的质量为优良

8、工程质量验收依据及标准

①该工程施工图纸、设计说明和设计变更;

②电力建设工程验收规范

9、甲方在不防碍乙方正常作业的情况下，可随时对作业进度、质量进行检查、督促

10、隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查甲方没有及时检查的，乙方可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失乙方在施工中严格执行电力工程方面的国标、行标，特别是主要设备应符合地方供电部门要求

11、该工程竣工后，由地方供电部门根据工程质量验收依据及标准进行验收，验收合格的，甲方按照本合同支付工程款，验收不合格由乙方承担返工责任

12、乙方严格按照《电力建设安全施工管理规定》落实本工程施工的各级安全责任制本工程中非乙方责任发生的一切事故障碍,有相关责任方负责处理并承担费用

五、工程造价的拨款和结算

13、本工程总造价为元人民币

14、本工程合同签订后日内，甲方支付本工程造价部分工程款,计人民币万元，工程竣工验收合格（正式送电前）支付工程余款

六、其他事项

15、本合同及附件一式肆份，甲乙双方各执贰份

16、本合同自双方代表签字、加盖双方合同专用章之日起生效,需办理签（公）证的，自办毕签（公）证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程造价款后终止

17、本合同签订后，甲乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同

18、任何一方违反合同规定，双方协商或向仲裁机构申请仲裁甲方（合同章）委托代理人（签字）单位地址开户银行帐号电话乙方（合同章）委托代理人（签字）单位地址开户银行:帐号电话电力施工承包合同书3发包方（以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规规定，甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，经共同商讨，达成以下协议

一、工程（项目）名称主要内容质量要求按电力部门和国家有关规定标准执行

二、工程造价

三、承包方式包工包料，费用包干，甲方自签订合同之日全部付清

四、技术资料，图纸提供方法甲方在开工之日前应向乙方提供相关图纸和有关技术资料，并指定同志为施工代表，负责施工中的协调工作乙方根据甲方提供的图纸和有关技术要求进行施工，并指定同志为施工工地负责人，以便双方共同处理施工中的问题

五、开、竣工日期本工程自年月日开工至年月日竣工，总计工作造成停工，工期顺延

六、违约责任甲方未能按照承包合同规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失；工程中途因甲方原因停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补、减少损失，并赔偿乙方由此而造成的实际损失；不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的有关规定处理

七、甲方如对安装标准有特殊要求，必须在开工前向乙方提供有关资料如不符合工程质量，甲方有权令其返工，费用由乙方负担，如因甲方原因造成返工的，其返工所发生的一切费用由甲方负担违约金额由甲、乙双方约定

八、乙方工程不符合工程质量、技术要求甲方有权责令其返工，费用由乙方承担，因乙方原因造成工程延期，每延期五日，处以工程总造价1%的违约金

九、解决合同纠纷的方式在履行合同过程中，双方发生纠纷，应友好协商解决，在协商不成时，按法律规定，向人民法院裁决

十、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，如需分送有关单位，份数另定

十一、本合同未尽事宜，可由双方协商解决需另定补充协议与本合同具有同等法律效力

十二、在施工过程中出现的一切安全问题，由乙方自行承担甲方（盖章）乙方（盖章）年月曰年月曰电力施工承包合同书4甲方乙方质量是生命，安全出效益为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同

一、承包方法

1、承包形式单包，即包工不包料

2、工作量工程上的水电安装；临时设施上包括办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设文明设施配套上材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围

3、承包价格，按国家招标建筑平方每平方米元按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定

二、工程进度按甲方及业主要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约

三、质量上项目部对该工程质量管理目标次性验收合格，争创优质主体乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满

四、安全上必须保证施工安全，杜绝任何大小事故乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方（承包人）负责，甲方不承担任何责任

五、甲方负责一定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理

六、文明卫生

1、现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款

2、职工宿舍生活区宿舍内被褥、衣物叠放整齐，并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用；厕所、水沟等要经常用水冲洗;地面要每天打扫、清理，班组内宿舍班组人员轮流值日，宿舍外的班组之间轮流值日，垃圾应运至指定堆放地点；剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内；不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍；服从门卫管理，遵守进出时间；语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同

七、罚款制度施工不带安全帽罚款50元/人次；帽带不扣罚款20元/人次；赤膊穿拖鞋施工罚款50元/人次；悬空抛物罚款100元/人次；井字架吊篮乘人罚款100元/人次;宿舍内私拉电线罚款50元/次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款50元，并没收；点白日灯罚款20元，酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200-500元的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理；乱倒剩余饭菜罚款20元;在新建楼内大便罚款100元；不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款100元

八、合同期内乙方必须信守合同如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施；如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付

九、由甲方负责一定的用电费用（30度/月），超过规定用电量,由乙方自己负责

十、付款方式平时按工程进度预付生活费，每人、每月不超过400元，其余到竣工验收后按总承包金付足70%,余30%在竣工验收后一年内付清

十一、此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据甲方乙方日期年—月―日电力施工承包合同书5甲方）（以下简称甲方）（乙方）（以下简称乙方）根据《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工（招标文件）以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款

一、工程概况

1、工程名称上营变电站引水工程

2、工程地点上营村

3、工程主要内容1500米DN40给水管道安装

4、承包方式包工包料

二、工程期限工程期限8天，预定20—年4月2日至20_年4月10日止

三、工程承包价及其它总承包价80000元，工程竣工验收合格后付清工程款项

四、合同双方责任

（一）甲方责任

1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据；

2、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作

（二）乙方责任

1、严格按照甲方提供的图纸组织施工

2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责

3、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场

五、工程质量要求

1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准

2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程

3、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工

六、付款方式工程结束付50%,整体工程验收合格后5日内付50%乙方开户名称—供水有限责任公司开户行—行营业室账号

七、工期延误若甲方原因则工期顺延，若乙方原因则按500元/天罚款工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责甲方不承担乙方所完成工程量的支付

八、工程保修期工程保修期为工程验收后一年

九、安全施工要求施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的正常生活，并做好安全预防工作乙方施工中发生的一切安全事故，概由乙方负责,甲方不负任何责任

十、不可抗拒的自然灾害认定标准不可抗拒的自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决H、违约责任本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按民法典规定标准进行赔偿若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有。