水电安装施工合同

水电安装施工合同水电安装施工合同「篇一」建设单位设计单位施工单位合同编号年月日建设单位（简称甲方）地址施工单位（简称乙方）地址兹有XXX工程，经过投标、议标、决定由乙方施工根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则经过甲乙双方协商签定本合同第一条工程地点第二条工程内容临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议第一条工程概况

1、工程地点

2、工程承包方式承包人包工包料风险提示关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期

3、工期年月日至年月日

4、合同价款本合同工程预算造价人民币元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算风险提示对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理

1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿

2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方

3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方第三条关于工程质量及验收的约定风险提示工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期

1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》和《建筑装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准、质量评定验收标准

2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担

3、工程竣工乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续

4、本工程由方设计施工方案第四条关于安全生产各防火的现场治理的约定

1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染

2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线

3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作

4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场

5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿第五条工程付款方式、承包内容、结算的约定

1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30%,整体竣工验收合格后支付20%风险提示保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算

2、本工程保修期年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算

3、双方款项住来均应出具收据

4、工程结算方式水路米,电路—米

5、乙方承包内容

（1）水电开槽、布线、穿线、埋槽；

（2）所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋；

（3）水电施工穿墙、打孔、切割；

（4）开关插座面板安装；

（5）小五金的安装；

（6）后期灯具的安装（水晶灯另计）；

（7）其他收费项目另计第六条纠纷处理因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向—人民法院提起诉讼第七条全同的变更和解除风险提示明确违约责任在签订合同时.，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依

1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款―%支付违约金，并办理终止合同手续

2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同第八条其它约定

1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延

2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费

3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用第九条附则

1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止

2、本合同签订后工程不得转包

3、本合同一式一份，甲、乙双方各执________份

4、合同有效期至年月日甲方年月—日乙方年月—日水电安装施工合同「篇四」甲方代表（以下简称甲方）乙方代表（以下简称乙方）依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就水电安装劳务分包事宜协商一致制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

一、工程名称

二、工程地点

三、工程承包范围工程范围与内容所有施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程，（施工图重大改变后工程量另行计算）

四、工期要求乙方必须在年月日前竣工乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格

五、质量标准工程质量按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级

六、工程承包方式包工、包安装（含防雷接地、消防及弱电）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用采用固定劳务单价方式

七、合同价款本合同价款为人民币元每平方米（以建筑面积结算）属总价包干该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险、税金等各项费用

八、付款和结算方式工程款支付工程量全部完成经验收合格，于建设单位支付该项目工程款到账后，30日内甲方向乙方按比例给予支付保修期1年

九、设计变更因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延

十、材料设备供应1本合同工程所有用于水电主材（未计价材料）均由甲方采购供应，所有辅料（计价材料）由乙方自行负责2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具

十一、双方职责1甲方职责按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场负责有关签证甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担

2、乙方责任施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准施工现场水、电材料上下车及现场转运乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度

（5）现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿6在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护

十二、违约责任

1、甲方违约责任如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资

2、乙方违约责任如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价M/天向乙方收取违约金在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并总价2%向乙方收取违约金5乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金6乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方7乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按20xx元/次向乙方收取违约金

（8）以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除

十三、安全文明施工

1、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责

2、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用

3、乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款

4、乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险，如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责

5、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作

十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商

1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止

2、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，均具有同等法律效力甲方（签字或盖章）乙方（签字或盖章）代表代表第三条承包方式第四条工程价款及调整

1.工程价款

2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整1甲方代表确认的工程量增减；2甲方代表确认的设计变更或工程洽商；3工程造价管理部门公布的价格调整；4甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失;5合同条款以外得其他增减或调整；第五条付款方式第六条合同工期

1.双方商定总工期为天开工日期年月日竣工日期年月日

2.如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延1甲方不能按合同约定提供开工条件2工程量变化和设计变更；年月日年月日水电安装施工合同「篇五」发包人全称（以下简称甲方）承包人全称（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范本本）》及其它有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本合同

一、工程概况工程名称工程地点施工现场条件以现场实际情况为准；施工部位本合同约定乙方施工部位为中所有的水电安装工程包含的全部内容

二、工程承包方式、承包范围及承包内容

1、承包方式本工程乙方包工不包料，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格

2、承包范围包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体;零星构件、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔;室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作

3、承包内容包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内排水、弱电的全部安装工程，电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋具体如下A、给排水部分给水部分接口、起至所有用水末端的.给水工程安装及系统试压排水部分自室内排水起端至现场排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水实验B、电气部分从现场低压配电柜至所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工施工图中从现场低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电（包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等）依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装

三、双方责任

1、甲方负责提供施工图纸一套，协调施工用电

2、乙方负责按时按质按量完成安装工程程序及调试

3、承包施工过程中，乙方不能以人工、材料价格上涨或其它原因为借口不进场施工乙方若出现不正常施工、有意莫工、拖延工期的情况，甲方有权安排其它施工队进场施工，人工费从乙方扣除

4、工完场地清

四、工程费计算方式

1、按工程施工图纸建筑面积每平方米（）元计算如乙方延工期按每平方米（）元计算如再延期超30天按照每平方米（）元计算注如由甲方材料供应不上的，与乙方无关

五、付款方式乙方组织人员进场施工后，甲方要每月按预计工程总价的8%支付给乙方完工检测合格后，一周内支付工程总价87%给乙方扣5%工程款作为保修期的质量保证金一年后没有质量问题，一周内无息一次性支付给乙方甲方签字乙方签字水电安装施工合同「篇六」发包单位（甲方）承包人（乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本合同第一条、工程概况工程名称市和顺花苑工程水电安装（以下简称本工程）工程内容强电、弱电按施工图完成所有施工程任务，室内所有施工预埋管、穿线安装、调试完毕，且配电箱主线需预埋管至室外

1.5米（弱电包括通讯、宽带、电视、智能等）防雷包括防雷接地，等电位联接，电源进户箱做重复接地等给水、消防按施工图完成所有给水、消防工程任务雨水按施工图完成所有雨水工程任务污水按施工图完成所有污水工程任务，室外施工至红线外市政管道污水井施工现场条件以现场实际情况为准；施工部位本合同约定乙方施工部位为和顺花苑项目工程水电施工图及变更水电安装工程包含的内容第二条、工程承包方式、承包范围及承包内容㈠承包方式乙方承包内容包括人工、主材、辅材、施工机具、质量、进度、安全文明施工、工期、验收合格㈡承包范围包括强电、消防、弱电、防雷等分项工程的预埋、安装，调试检测及验收合格工作;室内等所有一切给排水、室外落水和阳台排水及空调排水验收合格以专业资质报告为准㈢承包的主要内容见第一条第二款㈣甲方直接分包的其他专业工程，乙方需全力配合，协助完成第三条、合同工期:㈠乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现本合同约定本工程总工期为日历天;开工日期为年月日，竣工日期为年月日㈡乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源第四条、质量标准㈠适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为包括但不限于以下

①建设强制性条文；

②《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88;

③《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20xx;

④《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-20xx;

⑤《采暖与卫生施工验收规范》GBJ242-82;

⑥《电气安装工程施工及验收规范》GBJ242-82

⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88;

⑧甲方制定的工程质量验收实施细则㈡工程质量必须达到国家建设工程质验收合格标准要求，符合建设设计与施工规范要求及甲方的施工图纸设计的要求若工程质量验收为“不合格”，乙方承诺负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担若因乙方返工导致甲方工期延误，承担全部的违约责任㈢工程质量等级验收程序分项工程完工后，由施工队组组织自检并报项项目部，项目部根据队组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理部，监理部根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工队组进行现场㈣工程保修按建设部有关规定执行，保修期自竣工通过验收的工程质量认定签字之日起（保修期2年）第五条、文明工地、安全标化标准㈠遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定，所有现场使用的设备无条件满足业主的安全要求，材料堆放整齐，不得破坏密目网，安排一至两人专门从事清扫整齐工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主对甲方的罚款，甲方均从应付乙方工程款中扣除㈡在施工中应做到精心策划、实施，乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害，均应由乙方承担全部责任第六条、合同价款、工程量的计量及结算方式㈠承包单价承包工程综合单价按总建筑面积

126.67元/以（含配合费、税金）包干，承包工程总价暂定1927万元（详见合同附件一）㈡工程量的计算⑴结算工程量以建筑施工图纸实际建筑面积为准；⑵零星工程的工程量以“工日”为计算单位；⑶工程量的确认及申报按甲方的相关制度执行㈢结算方式工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定各部分所占比例明细为⑴结构预埋部分占本项目合同价的15%;⑵墙体预埋部分占本项目合同价的15%;⑶安装部分占本项目合同价的40%;⑷调试验收部分占本项目合同价的25%,验收完后留5%质保金，保修期满后30天内付清㈣根据工程实际情况需要发生的工程变动，并由设计、建设方、监理书面签字为工程变更变更量按合同在20xx元内不与增减第七条、违约保证金的收取、支付及工程款的支付㈠为保证本工程质量、工期、安全文明施工目标的实现，签订本合同乙方须向甲方交纳100万元履约保证金，在合同签订后7天内全部交纳保证金返还

1、±

0.000以下全部预埋完成后10天内返还全部保证金;如果甲方安排±

0.000以下分期施工，则一期±

0.000以下预埋完成后7天内（或开工后150天）返还50%全部保证金如乙方不按时交纳履约保证金，则本合同不生效;如甲方不按时返还履约保证金，则按应返履约保证金总额的5/日计算滞纳金㈡工程款的支付严格按照第六条第三项执行在每个结算节点，乙方办理好结算手续后，甲方在7天内支付工程款㈢工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料（包括结算资料），经质监、消防、气象等相关部门及甲方验收合格后开始办理结算手续，甲乙双方在结算书上签字之日起30口内，甲方付至本合同结算总价款的95%,剩余5%作为质保金在保修期满后（自工程竣工之日起计）30日内，甲方将余款（不计利息）一次性支付给乙方（如发生返修费用从中扣除）㈣若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止由此发生的所有费用均由乙方承担第八条、甲、乙的权利和义务㈠乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准及更好;参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定㈡在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计㈢在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担㈣乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收做好记录方能进行下一工序的施工隐蔽工程由乙方自行检查验收，并做好记录;重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽验收手续如甲方与设计单位未届时参加，乙方可自行检查验收，并应作好记录，甲方应予承认如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责㈤当乙方拒绝执行甲方（或监理）的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时，甲方有权解除本分包合同，更换分包队伍，因此而造成的经济损失由乙方承担供）对乙方工作人员不遵守项目部规章制度，不服从甲方管理人员的管理，对甲方造成不良影响的，甲方有权要求乙方无条件对其进行调换

（七）乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度，服从甲方现场管理人员的管理，在施工期中不得打架斗殴，凡因打架斗殴引起的所有后果均有乙方承担，并对当事人处以一万元的罚款，如当事人支付困难，则由乙方代交，在工程款中扣除

（八）乙方所有水电预留必须一次性到位，如有出现后凿的（设计变更除外），每处罚款1000元⑴乙方必须按照设计及施工规范要求施工，严禁偷工减料乙方购买主要材料必须资料齐全，上报甲方、建设方及监理认可方可使用

（十）乙方必须保证管理、施工人员的稳定性，节假日休息需经得甲方同意乙方施工人员的劳保用品由乙方负担

（十一）乙方全体员工必须树立产品保护意识（包括工地其他单位产品），对产品必须采取相应保护措施，在工程竣工验收前，乙方承担产品保护责任

（十二）乙方负责在承包内容范围内甲方供应材料、设备的装车，卸车及搬运

（十三）乙方负责本工程所有竣工资料及时完成第九条、施工管理规范⑴建筑机械使用安全技术规程⑵建筑施工安全检查标准⑶建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ80-91）o⑷市及总包单位建设工程现场文明施工管理规定第十条、合同生效

1、本合同自甲已双方签字或盖章后生效，工程保修期满，双方结清工程款项后失效

2、本合同一式四份，甲、已双方各执一份

3、本合同为尽事宜，双方协商解决4^本合同订立时间年月日

5、签订地点甲方_______乙方_______住所_______住所_______法定代表人（签字）法定代表人（签字）或委托代理人（签字）或委托代理人（签字）电话_______电话_______3非乙方原因得气超过4个小时以上时；停水停电停4工程款未按时支付；5不可抗力如地震台风火灾等

3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期

4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款xxxx元，反之每提前一天奖励xxxxxx元但奖罚累计不超过总造价得2%0第七条工程质量要求第八条材料设备第九条工程施工前后双方的工作和有关责任

5.甲方1进场前3天内，甲方必须将施工现场清理干净为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续;2负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；3按时支付工程款项；4协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工；5组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底；6组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作；开户银行开户银行帐号_______帐号_______签约日期年月日签约日期年月日7负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作；8组织工程竣工验收工作

6.乙方1做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况；2做好施工安全防范措施，确保施工安全；3负责做好材料、设备的采购和保管工作；4遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外；5参加工程竣工验收工作第十条保修保修期限工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行本工程保修期为个月第十一条工程停建或缓建

1.因政策调整，人力不可抗力及甲.乙双方之外原因导致工程停.缓建，是合同不宜继续履行，双方应签订工程停缓建协议

2.工程停缓建后，乙方应妥善做好已完工和已购材料设备器具的保护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现场甲方应为乙方撤离提供必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失

3.已订货的材料设备器具等款项，由甲方承担，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方承担第十二条其它

1.如甲方要求变更工程内容，改变安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证（为合同附件）工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工

2.工程款项必须汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任第十三条合同生效与终止本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止第十四条本合同一式2份，其中甲方1份，乙方1份，均具有同等法律效力开户银行开户银行帐号帐号甲方盖章乙方盖章甲方签字乙方签字年月曰水电安装施工合同「篇二」发包单位XXXX工程项目部（以下简称甲方）承包人（以下简称乙方）为落实岗位责任，保证工程质量、工期与安全生产，双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平的原则双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议

一、工程内容XXXX工程水电安装工程；

二、工程承包方式双包性质，包工包料、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格（确保优良）

三、承包范围

1.本工程施工图纸中的全部水电安装工程

2.所有与水电有关的穿墙洞口、板面洞口线管和水管、电箱和线盒的预埋和洞口的封堵洞口封堵必须在装饰工程施工时全部完成且达到装饰验收标准

3.乙方必须义务配合甲方分包的其它工程的班组施工

4.上级主管部门至工地安全文明检查的一切准备工作和隐患整改工作

四、合同工期

1.乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利完成本合同约定本工程总工期为甲方与建设单位签订的合同工期天数提前35天完成

2.乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调正作业人数和其它资源

五、质量标准

1.为确保工程质量和施工进度，乙方必须交于甲方保证金叁拾万圆整（保证金于主体封顶后无息退还，于竣工验收后无息退还）

2.工程质量等级验收程序分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织项目部、和施工班组进行现场实测验收

3.工程质量保修期和工程质量保证金根据甲方与建设单位签订的合同要求执行

六、安全文明施工

1、遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定，所有现场使用的设备无条件满足业主的安全要求，材料应堆放整齐，不得破坏密目网，安排一至两人专门从事清扫整齐工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主对甲方的罚款，甲方均从乙工程款中扣除

4.安全方面乙方要做好施工人员的安全教育培训工作，签好安全合同，所有乙方施工人员自费办好暂住证，带好身份证，违者不得上工地施工，严禁使用童工不得在工地赌博酗酒，施工中按照安全操作规程要求施工，严禁野蛮施工，进入施工现场必须戴好安全帽，扣好帽带，违者从严罚款100元/人次，所有施工中造成的安全事故，一切经济损失全部由乙方负责，与甲方概不相关

七、合同价款及结算方式本工程约定合同价款和结算方式为根据甲方与建设单位签订的主合同中的合同价款和结算方式执行（包含税金、管理费）

八、甲、乙的权利和义务

1.乙方在组织施工中必须根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要按图施工，不得随意变更设计要求全部工程达到合格标准施工用电乙方必须安装电度计量表当乙方拒绝执行甲方或业主（或监理）的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时，甲方有权解除本分包合同，更换分包队伍，因此而造成的经济损失由乙方承担

3.对乙方施工人员不遵守项目部规章制度，不服从甲方管理人员的管理，对甲方造成不良影响的，甲方有权要求乙方无条件对其进行调换并且每次处罚人民币20xx元

4.乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度，服从甲方现场管理人员的管理，在施工期中不得打架斗殴，凡因打架斗殴引起的后果均有乙方承担，并对当事人处以一万元的罚款，由乙方代交，在乙方工程款中扣除

5.乙方所有水电预留必须一次性到位，如有出现后凿的（设计变更除外），每处罚款20xx元

6.水电安装必须与土建同步施工，乙方无任何理由延误钢筋工班组、泥工班组、粉刷工班组的施工工期乙方必须无条件服从甲方安排的主体结构税的每次浇筑日期若乙方延误甲方各部位结构和装饰施工时，甲方有权安排作业人员进场水电安装施工，其发生的人工、材料费用甲方将以双倍的价款在乙方工程款中扣除并且每次处罚人民币伍仟元

7.乙方全体员工必须树立产品保护意识（包括工地其他单位产品），对产品必须采取相应保护措施，在工程竣工验收前，乙方承担产品保护责任

8.乙方在施工中不得介绍其他班组进行转包或中途停工以任何理由加价，否则甲方将有权收回施工协议，重新安排施工班组，乙方此前完成的工程量计价按50%结算，并承担由此产生的一切损失

九、合同生效

1.本合同自甲已双方签字或盖章后生效，工程保修期满，双方结清工程款项后失效

2.本合同一式四份，甲、已双方各执二份

3.本合同未尽事宜，双方协商解决甲方乙方日期水电安装施工合同「篇三」甲方（发包方）乙方（承包方）风险提示发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需。