消防工程施工合同

消防工程施工合同消防工程施工合同「篇一」发包方（甲方）_________________承包方（乙方）_________________发包方拟实施流域水电站开发工程总承包，发包方与承包方于年月日在友好协商，达成施工协议，接收承包方的合同价约叁亿人民币（以实际结算工程量为准）作为工程施工、完成和修补缺陷等的投标价，达成如下施工协议

1、计价方式；工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额20xx》为计算依据（二级一类取费计算），材料费、人工费采用工程价所在地每季度公布的价格调差计算，工程完工验收标准按07标准执行验收

2、由承包方向发包方交纳履约保证金3000万元支付方式和期限

（1）、在签订本协议书当日支付1000万元，本合同自发包方收到该履约保证金生效，逾期未支付该笔款项本协议不生效；

（2）、自承包方接到进场通知书之日起三个工作日内支付1000万元；

（3）、余款1000万元在承包方收到开工令之日起三个工作日内支付1000万元发包人不接收银行履约保证金保函

9.5工程竣工验收后，向甲方提供完整的竣工资料四套，为甲方免费培训2-3名操作人员第十条进度计划

10.1工程不停建缓建的条件下，以本工程整体进度为准，配合装修进度而完工

11.2若因乙方原因影响施工进度，一切损失由乙方负责

12.3延期开工，暂停开工，工期延误按GF-1999-0201《建设工程施工合同条件》中相应条款执行（甲方不给与任何经济补偿）第十一条工程质量等级

12.1工程质量等级要求工程质量达到合格工程标准，不影响整体工程质量评定

13.2质量评审仲裁部门西宁市消防总队及市质检站第十二条违约

13.1乙方必须按甲方相关指令进行施工，以确保工程质量和工程进度若乙方不能按要求进行施工，甲方有权安排其他施工单位进行施工，所发生的费用及损失在乙方工程进度款总双倍扣回

13.2由于乙方原因，工地出现民工、群众闹事的事件，或在工地以外出现针对本工程或甲方的闹事行为每发生一次乙方应向甲方支付违约金10万元（壹拾万元），发生两次或两次以上的，甲方有权解除合同并不予结算，工程款不予支付，乙方在接到合同解除通知拾日内无条件退场

13.3若乙方未能按本合同约定按月付清当月人工费的，发生的一切后果由乙方自行负责，甲方不支付当期进度款，同时乙方应在竣工验收后十日内付清所有人工费，并提供能证明结清人工费的证据若提供虚假证据发生的一切后果由乙方自行负责，且甲方不办理工程结算

13.4在本合同实施过程中，双方如有争议，以协商解决为主，协商不能解决时，双方可保留向仲裁机构申请仲裁的权利第十三条工程维修本工程质保期为二年，自消防部门验收合格之日起二年内免费维修及保养第十四条合同份数本工程合同一式捌份，经甲、乙双方法人代表签字或盖章后生效甲方伍份、乙方叁份，具有同等效力第十五条未尽事宜，双方代表协商解决并按重庆市建委及市消防总队有关文件执行第十六条本合同结清财务手续后，合同失效甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年—月―日年—月―日消防工程施工合同「篇四」安装单位（乙方）根据中华人民共和国消防规范要求和甲方的实际，委托广州政安电气消防安全检测有限公司消防安装工程，确保防火安全，甲方委托乙方对该系统进行设计、安装施工，经双方协商，达成如下条款

一、工程名称

二、工程地点

三、工程范围自动报警、自动喷淋消防栓系统安装

四、承建方式全包方式，即包工、包料

五、工程总造价经双方协商定价为¥元（不含税金）大写人民币

六、工期与甲方装修工程同步完成

七、工程结算办法以双方协商价为准，工程价包干结算

八、付款方式

1、合同签订生效后，乙方进场后甲方先付工程总造价30%消防审核意见书出后甲方付工程总造价40吼工程完工，经消防部门验收，合格出证后，一次付清尾数

九、工程质量及验收办法:

1、乙方必须按照国家规范按图施工，确保验收工作顺利进行，工程完工后，双方会同公安消防部门根据设计方案和国家有关消防规范进行验收，评定质量，签证验收单

2、工程竣工后，乙方必须提供安装技术资料，即竣工图、系统说明书等给甲方，资料不全，甲方不结算

3、凡验收不合格的项目，乙方必须无条件返工，工料及其它费用乙方负责，且工期不能延长

十、工期罚则乙方须按照规定工期竣工交付，如超期，乙方须向甲方支付每天按总造价

0.5%的罚金

十一、补充事项

1、工程竣工后，乙方负责对甲方有关人员进行培训

2、乙方所有进场施工人员均应遵守有关规章制度，文明施工，并指定专人为现场防火责任人

3、乙方未包应急灯、灭火器、走火指示、防火门、主机房、水泵房

4、甲方提供所有消防报建手续，并同物业公司沟通

5、为使整项工程近期、按质、按量顺利进行，乙方根据建设单位的要求，负责与公安消防部门联系及时沟通情况，确保工程顺利进行及通过验收本合同一式四份，甲方双方各执两份，同样具有法律效力，合同未尽事宜，双方协商解决建设单位（甲方盖章）安装单位（乙方盖章）负责人负责人联系人联系人电话电话地址地址签约日期年月日签约日期年月曰消防工程施工合同「篇五」建设单位___________施工单位___________根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等法规文件，为明确双方经济和责任，经双方协商同意签定本合同，并按照合同严格执行

一、工程范围及承包方式

1、工程范围室内消火栓系统、消防自动报警系统、应急照明系统、消防联动系统、消防电外线、消防泵房、防火卷闸门制安、通风系统及稳压系统等

2、承包方式包工包料

二、工程地点普兰店市

三、双方职责

（一）、甲方责任

1、负责及时拨付工程予付款，工程进度款，负责施工质量和现场协调

2、为乙方提供施工条件（如施工用水、电、宿舍）

（二）、乙方责任按照图纸及甲方要求施工，严格执行国家及建设单位关于安全技术等各项规定，确保工程质量验收合格

四、工程期限

1、自本合同签定之日起天完工

2、下列情况工期顺延

（1）、由于人力不可抗拒的自然灾害而被迫停工

（2）、因重大设计变更或建设单位原因造成窝工，以及建设单位资金不足等原因

五、工程造价及结算方式

（一）、工程造价壹百零捌万元人民币（¥108万元）

（二）、结算方式合同签定后予付工程造价的50%,室内消火栓系统、消防电外线、消防泵房、通风系统完成后付工程造价的30%消防自动报警系统、应急照明系统、消防联动系统完成经消防部门验收合格后付工程造价的19%余3%做保修金，保修期一年

六、竣工验收验收时发现甲方或乙方责任造成局部整改时由乙方在双方协商的期限内完成

七、其它事宜

1、本合同自双方签字之日生效

2、本合同一式四份双方各执两份具有同等法律效力

八、双方发生纠纷时由大连市人民法院裁决甲方乙方代表代表年月日消防工程施工合同「篇六」甲方___________乙方___________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》及其他有关法律、行政法规有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方同意签定本合同

一、工程概况工程名称___________工程地点___________承包范围___________包括等消防设施承包方式包工包料按实际面积平方米按每平方米元计算

二、合同价款及取费标准

1、合同价款

三、付款方式

1、合同签订后，甲方支付乙方预付款为总工程款的50%计元

2、安装人工进场安装工程完成50%后甲方付乙方总工程款的30%计万元

3、工程完工验收合格付总工程款的10%o

4、质保金10%计

四、质量标准

1、本工程质量要求达到消防检测及验收合格配合整体工程评定达到合格工程质量等级标准

2、承包人必须严格按施工图纸、技术资料和消防系统工程施工规范及有关规范要求进行施工并接受发包人、监理的监督

3、承包人在施工过程中必须遵守下列规定1应按设计和有关标准要求，采购工程所需的材料设备并及时报验2隐蔽工程必须经甲方、监理认可后，方可进行下一道工序；3工程竣工后，承包人按规定对工程实行保修，保修期为壹年

五、发包方及承包方的责任

1、发包人的责任1向承包人提供施工及办公场地，并提供施工用水、用电的接点，费用乙方自理；2协调承包人与其它工种关系，保证施工顺利进行；3按合同约定内容，及时向承包人支付工程进度款

2、承包人的责任1负责全套消防工程竣工资料及工程图纸的整理；2提供完整的竣工资料和图纸；3向发包人提供每月已完成的工程量清单及下月工程进度计划；4保护施工场地卫生并对其它成品进行保护，做到安全文明施工；5提供施工工作文件资料，经甲方、监理认可后，依次作为结算依据；6无偿对甲方操作使用人员进行培训、指导

六、工程验收工程具备验收条件，承包人应积极为发包人进行该项目的消防检测与电气建筑检测并为发包人办理消防验收有关手续

七、违约责任

1、发包人责任:1未能按合同的规定履行自己应负的责任，竣工工期可顺延2及时对工程量、工程结算、工程决算等进行签证认可

2、承包人责任1工程竣工时承包人分包工程质量达到不合规定的要求，不能通过验收，应无条件返修并承担由此造成的一切费用2工程不能按合同规定的工期交付使用的，按规定偿付逾期违约金但遇到合同第四条第3款的除外

八、质量承诺措施质量承诺乙方承诺该工程的质量保证符合消防法和相关法律规定，如出现质量问题，乙方自愿承担因质量问题造成的经济损失并承担相应的相关责任

九、附则

1、本合同一式二份，双方各执一份

2、本合同自双方代表签字加盖公章即可生效质保期满结清工程款后终止发包人承包人20xx年xx月xx日承包人支付的履约保证金担保合同履行的期限在发包人颁发保修责任终止证书前一直有效发包人应在保修责任终止证书颁发后15天内将履约保证金无息退还给承包人

3、本工程安全文明施工费另计，取费率为工程总价的

1.5%,临时工程费用为工程总价的8%,据实结算

4、本合同自发包方收到第一笔履约保证金生效

5、每月的工程进度款承包方在收到承包方报送的价款结算申请书及相关资料后七日内完成审核承包方每月25号申报当月工程量，次月10号内发包方审核完毕并支付工程量的85%工程进度款双方按此方式结算至工程完工工程竣工后发包方扣除工程款总价的5%作为工程质保金，工程尾款在工程完工一个月之内支付给承包方，质保金在工程竣工一年后（验收合格）支付给承包方

6、发包方必须保证承包人中标，如果承包人未能中标，则由发包人赔偿承包人损失费1000万元人民币

7、如果承包方入场施工后，没有垫资20xx万元工程款的，则承包方向发包方赔偿1000万人民币损失

8、如果发包方不能按约定支付工程款，承包方不得以此为由停工，但发包方应向承包方支付资金占用损失发包方如果未支付进度款超过1个月，发包方应向承包方按欠付工程进度款承担利息（银行贷款利息的3倍）并以水电站的产权作抵押

9、炸材购买、管理由发包方统一购买保管，承包方在发包方库房领用，价格按市场价计算（在工程款中扣除）

10、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包方的全部责任和义务

11、施工期间承包方原因造成的安全事故含法律责任均由承包方承担，未经发包方认可承包方不得私自停工，不得转包、分包民工保证金由承包方缴纳和承担本工程总工期为30个月在30个月完不成每月罚款200万，提前完工一个月奖励200万，以此类推

12、本协议为自愿协议，招投标程序完善后双方补充协议或其他文书对合同进行完善，如有异议以本合同为准

13、本合同书一式六份（其中正本两份，副本四份），发包方执叁份（包括正本一份），承包方执叁份（包括正本一份）发包方承包方:法定代表人法定代表人签字日期年月日年月日消防工程施工合同「篇二」根据甲乙双方充分协商，甲方同意乙方参加工程施工为明确双方权利义务，共同努力保证施工安全、工程质量及工期，特签订本合同，共同遵守

一、工程承包范围及内容

二、双方责任甲方:

1.乙方进场前，做好场地的三通一平

2.桩位的放验线，施工材料的到位

3.派驻工地代表，协商解决施工过程中的问题，并协调与第三方的关系

4.协助乙方解决进退场时的运输及吊装

5.协助解决施工人员住宿及完工后的机械堆放

6.负责清除地面及地下障碍物

7.负责办理暂住手续，并支付相关费用乙方

1.根据施工要求，保质、保量、按期完成项目

2.做好施工原始记录

3.按照甲方的进度计划施工，服从驻地代表的管理

4.严格把好质量关，如因乙方施工原因造成工程质量不合格，乙方必须返工，费用自理若乙方质量达到要求，而其它机组没有达到质量要求，甲方不得扣工程款

5.严格按照操作规程进行施工作业，确保施工安全，如发生事故，乙方自负并解决，与甲方无关

三、质量标准按照现行有关规范要求及施工设计图纸施工

四、综合单价O

五、付款及结算方式0本合同一式份，甲乙双方各执份甲方（盖章）乙方（盖章）代表（签字）代表（签字）年—月―日年—月―日消防工程施工合同「篇三」建设单位（以下简称甲方）施工单位（以下简称乙方）按照《中华人民共和国经济法》、《中华人民共和国建筑法》、《青海省建筑管理条例》、《建设工程质量管理条例》及其它相关法规和规定的原则，结合消防安装工程具体情况，双方达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容消防安装工程

1.4承包范围:火灾自动报警及联动控制系统、自动喷淋系统、通风、防排烟及正压送风系统的施工、安装、调试火灾自动报警系统不包括楼内已预埋的线管、桥架敷设，但包含各幢间的管线敷设（含挖沟）；自动喷淋系统包括室外消防管道（DN25050米，DN15030米，正负相差不超过10%）;消火栓系统仅包括消防泵及泵进口、出口阀门安装，泵房内管道安装与土建单位已安装管道碰口，消防泵电控柜至水泵之间的强电控制部分由乙方安装（甲方接至控制柜进线端）；不包括所有与土建相关的部分以甲方签章施工图和相关工作指令为准

1.5开工日期开工日期以甲方书面通知为准

1.6竣工日期配合装修工程完工为准

1.7总工期以甲乙双方商定为天

1.8质量等级达到验收规范合格标准，并通过消防部门的验收合格第二条工程造价及结算方式

2.1合同价款xx

2.2定额执行西宁市20xx年安装工程基价表及配套文件执行

2.3工程类别按相应工程类别，三级企业取费C级取费，安装费（劳动保险和税金除外）下浮%o

2.4人工费不调差，材料及设备按甲方材设部核定（如有异议以甲方提供供应商的书面承诺、报价书、合同为准），若乙方不接受核价甲方有权进行甲供，并按核价单价增加15%的采保费，同时乙方无偿负责甲供材料及设备的下车和保管

2.5不执行本合同签订后任何调价方面的文件

2.6所有验收及检测费用由乙方负责

2.7周转性材料及中小型机械25公里以上的超运距费用不计取

2.8外地施工企业不计取远地施工增加费和施工机构迁移费第三条材料设备供应工程设备及材料由乙方采购供应设备、材料进场前，由乙方提供出厂家，并提供经消防总队认可流通领域证书、设备材料的相关质量证明文件，报监理和甲方备案后购买，监理和甲方监督检查质量甲方有权指定符合消防规定的厂家及品牌第四条付款及结算方式

2.5每月25日，乙方按时向甲方提供工程进度报表，经甲方认可后，工程进度款于次月10日按审定进度的50%支付给乙方;验收合格后乙方报送竣工资料后30日内完成结算，结算完成后10内支付到结算总款的85%,结算完成后30天内完成结算审计，结算审计完成后10日内支付到审计总款的95%;留5%作质保金，维保期2年满后10日内付清尾款

4.2本工程税金由甲方代扣代缴，甲方可采用银行转帐或转帐支票方式支付工程款第五条甲乙方驻工地代表

5.1甲方驻工地代表及人员名单

5.

1.1监理单位委派的工程师姓名职务:

5.

1.

1.1发包人委托的职权技术、质量、安全、文明施工、施工进度的全面监督管理

5.

1.

1.2需要取得发包人批准才能行使的职权停工、返工及经济有关事宜

5.

1.2发包人派驻的工程师姓名职务

1.

1.

2.1职权协调监理与承包方关系，技术、质量、安全、文明施工、工程进度管理与经济有关的各项事宜

5.2乙方驻工地代表及人员名单技术负责人姓名职务；项目经理姓名职务第六条工程质量及验收

5.

1.乙方在施工中必须严格按施工图纸说明文件及消防工程施工验收规范施工，并确保在合同承包范围内验收合格

6.2消防工程竣工验收由甲方主持，设计、监理、各相关施工单位参加，消防主管部门验收

7.3在工程未办理交验手续之前，工程由乙方负责成品保护和看管，如需提前使用，乙方必须无条件配合第七条成品保护:

7.

1.本工程在施工过程中，做好文明施工，服从建设单位和监理单位对施工现场统一管理，做到工完场清

8.2在竣工验收前的成品保护由乙方负责，竣工验收后由甲方自行负责第八条甲方工作

9.3负责向乙方提供临时施工场地，指定水、电搭接点（乙方安表计量）

8.4向乙方提供完整的施工图四套，并组织施工图纸会审及施工技术交底工作

8.5协调乙方同其它施工单位的关系

9.6组织工程竣工验收，确认工程施工变更或更改方案，签署工程施工变更通知书第九条乙方工作

9.1严格按国家的相关法律、法规，按照现行的技术标准、施工规范和施工图施工，确保工程质量

9.2编制符合工程实际情况的施工组织方案和安全技术措施，经建设（监理）单位审批后贯彻执行，保证工程按照合同工期完成，保证安全生产

9.3保护好建筑物周边设施和按文明施工规定搞好施工保护，遵守现场规章制度

10.4工场地整齐卫生的要求施工现场布置，机械材料的放置，按甲方统一指定地点布置，不得随意堆放垃圾，做到文明施工。