电力电缆施工合同

电力电缆施工合同电力电缆施工合同「篇一」供方（甲方）合同号需方（乙方）:签约地点及时间根据《中华人民共和国经济合同法》，经双方友好协商，签订本合同并信守下列条款，共同严格履行

一、产品名称、规格、数量、金额

二、交货期限及要求预付款到账后30天内供货方保证按期、保质保量发到需方指定的仓库或港口运输费用有供方承担

三、付款方式

1、签订合同后支付相应的预付款

2、产品到达交货地点后，经乙方指定人员初步检验，乙方在检验符合合同附件所规定的数量、规格、型号后，支付合同金额的85虬

3、合同总金额的15%作为质保金，在质保期届满后支付

4、甲方在乙方每次付款前开具整式增值税发票

四、包装要求简易包装

5、通用合同条款；

6、合同附件；

7、采购文件；

8、构成合同的其他文件上述文件应互为补充和解释，如有不一致，以所列顺序在前的为准第7条承包人承诺

7.1按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任

7.22工程建设实现〃零缺陷〃移交，满足达标投产的考核条件且达到工程质量、工艺及创优目标，不发生因施工影响设备的正常使用和工程寿命、或造成批量返工的质量事件

7.3工程进度确保按照发包人规定的工期进行，并确保本合同和投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目管理规划大纲的实现

7.4工程建设中文明施工，并采取积极的安全措施，满足工程安全目标

7.5遵守国家电网公司对工程分包、劳务分包的各项管理要求，确保相应的资源配置，确保农民工工资按时、足额发放

7.6严格按照环评、水保报告和当地的环保要求以及设计文件组织施工，确保不因施工原因影响项目通过环评、水保验收

7.7严格按照《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》DAT28-20xx的要求进行档案管理将档案管理纳入整个现场管理程序，坚持归档与工程同步进行确保实现档案归档率00%,资料准确率00%,案卷合格率00%,保证档案资料的齐全、准确、系统；同时保证在合同约定的时间移交竣工资料

7.8积极配合施工图设计优化工作，及时主动反映有可能对工程投资造成影响的任何事宜，并承担因此造成的投资浪费的相应责任第8条发包人承诺保证按照合同约定向承包人支付合同价款及其他应当支付的款项第9条词语含义本协议中所用词语的含义与专用合同条款、通用合同条款中相应词语的含义相同第10条合同生效合同生效条件见专用合同条款第11条签订日期合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准第12条份数本合同一式3份，发包人执2份，承包人执份，具有同等效力发包人（盖章）承包人:（盖章）日期

五、商标供方使用的商标符合有关规定

六、模具尺寸要求按需方提供的管径大小制定

七、验收方法及期限一周内按企标验收

八、保修期限一年内免费保修，终身维修，免费上门安装调试及技术培训

九、违约责任此合同一经生效任何一方无权单方面变更和解除合同如一方需变更或解除合同，必须在合同交货前十天书面通知对方单方面解除合同的，解除合同方需向对方偿付本合同总货款的20%违约金

十、争议解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，应提交仲裁仲裁在供方所在地法院进行，仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力

十一、本合同未尽事宜，按《中华人民共和国经济合同法》有关规定执行

十二、本合同双方签字、盖章生效

十三、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力，传真件同样生效供方需方日期日期电力电缆施工合同「篇二」甲方身份证号码乙方身份证号码为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任和权利，按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规之规定，结合工程具体情况，经甲乙双方协商一致，同意订立本合同并严格遵守履行

1.工程名称________________

2.质量等级乙方必须按甲要求和有关操作规程、技术规程、技术规范施工；要求开挖的电缆沟宽度为—cm,深度为—cm以上严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定；工程质量必须达到有关标准的合格等级

3.合同价款

3.1合同造价定为开挖电缆沟和土方回填总共每米人民币

3.2签约后，按照本合同约定的计价标准执行，无论任何价格上涨或其他任何原因，双方均不做任何调整

4.工程结算

4.1电缆沟的长度以甲方指定的实际有用长度计算

4.2电缆沟全部开挖完成后，付全部开挖完成后总工程款的50%工程费用，待电缆敷设后，所有电缆沟回填完成以后将所有工程款结清

5.进度计划乙方于开始施工，甲方在敷设电缆的同时，乙方必须配合甲方及时做好土方回填工作，否则造成的一切损失有乙方负责

6.乙方必须遵守《中华人民共和国安全生产法》，按照国家和有关行业的规程、规范、规则、要求、方法及中华人民共和国国家标准《建筑施工安全检查标准》jgj59-和甲方安全生产管理制度等实施安全生产管理，确保安全施工乙方应自行办理其自身范围内的施工人员的意外保险

7.乙方必须设立施工现场安全管理部门并配备熟悉安全施工管理业务、经过安全管理培训的安全管理人员在现场施工施工过程出现任何安全问题有乙方负责甲方乙方一年—月—日电力电缆施工合同「篇三」承包人（全称）分包人（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，承、分包人遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就该

0.38KV室外电缆安装工程（以下称为“分包工程”）施工事项经协商达成一致，特签订本合同

一、工程概况工程名称室外电缆安装工程工程地点分院施工现场工程承包范围

0.38KV室外电缆安装（包工及主材、辅材、包机械、包安全文明施工、包质量、包验收通过）

二、合同价款本分包工程总价元（大写）明细见附件一（此价款为暂定价，最终以发包人审定价格和承包人实际验收工程数量为准，本价款含税金并包含15%总包管理费，承包人在每次付款时相应扣除）

三、工期年月日竣工；合同工期总日历天数为40天

四、工程质量标准本分包工程质量应达到设计图纸、技术规范和国家及湖北省与武汉市施工验收规范标准，并符合承包人IS09001质量保证体系的要求

五、合同价款的支付本合同签订后，待分包人安装完毕且承包人在从发包人处得到相应的工程进度款10日内支付暂定价的60%；工程完工且承包人通电后，在承包人从发包人处得到相应的工程进度款后付至暂定价的75%；在该项工程经发包人审计并确定最终决算价款后，在承包人从发包人处得到相应的工程进度款后10日内付至最终决算价款的95%；余款作为质量保修金，在工程验收合格一年后十五天内一次性支付另外，每次付款时分包人必须提供合法发票，并配合承包人财务部门办理相关手续

六、承包人责任

1、承包人指派现场代表，对工程质量、进度等进行监督检查；

2、提供必要的施工现场条件，做好与各个施工单位的协调工作；

3.开工前由承包人组织有关人员进行设计交底及图纸会审纪要

七、分包人责任

1、分包人委派现场管理代表，负责施工期间的现场管理、施工质量、安全等问题原则上分包人代表不得易人，如确实需要更换的，分包人应提前七天书面通知承包人并应征得承包人同意后任代表继续承担前任代表应负的责任分包人驻现场管理代表必须参加承包人、监理等单位主持的工程会议，不得迟到、缺席分包人驻工地主要管理人员，工程开工到竣工须专职在岗，不得兼任其他项目的任何职务，现场负责人必须保持通讯方式24小时开通，否则承包人有权对分包人进行罚款

2、分包人必须严格按照承包人提供的工程施工图，设计文件和设计说明以及施工技术规范和操作规范进行施工，按规定做好试件和材料的实验，确保工程质量、按期完成在工程质量上必须以合格标准贯彻每个工序，接受业主、承包人和监理方的监督

4.分包人在施工过程中，发现施工图设计有误或不合理之处，重要或关键部位所需材料不符合要求，应立即书面通知承包人、监理，经各方会同协商进行处理并办理技术签证，签字认可后实施

5.分包人组织供应的材料必须必须符合设计和发包人要求、符合国家验收标准及政府有关规定的合格产品，严禁采购使用不合格的“三无”产品

6.在施工过程中安全必须达到优良，文明施工必须严格执行《武汉市建筑工地文明施工管理手册》并达到市级以上文明施工现场分包人应严格遵照《建设工程安全生产管理条例》的规定，分包人在施工中发生的一切安全事故，由分包人承担承担责任

7.分包人需遵守有关部门对施工现场环境卫生和场外污染等的管理规定

8.在保修期内，接到承包人维修通知八小时内到达现场进行维修，超过规定时间未派专人维修，视为违约，每次罚款壹万元，由分包人承担由此发生的一切损失

八、工程竣工验收

1.工程竣工后分包人应及时填制记录表报承包人和监理，承包人及监理接到通知后二十四小时内到场验收，经检验合格由三方签字认可后方可进行竣工移交，并提供3份竣工图纸

2.工程竣工验收以正式通电后发包人书面认可为准以设计文件、国家颁发的施工及验收规范和质量标准为依据进行验收

九、本合同一式肆份，承包人叁份，分包人壹份，均具有同等法律效力

十、其他附件

一、详见电缆安装预算书承包人分包人年月日年月日电力电缆施工合同「篇四」发包人:承包人鉴于发包人拟委托承包人承担顶管工程（以下简称〃工程〃）的施工任务，且承包人同意接受该委托根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议第1条工程概况

1.1工程名称电缆顶管工程

1.2工程地点

1.3工程规模第2条承包范围承包范围第3条合同工期

3.1开工日期

3.2竣工日期

3.3工程建设目标

4.1质量目标工程质量满足国家及行业的规程，规范和国家电网公司、山东电力集团公司相关文件的要求，所有应归档资料符合归档要求并及时移交；严格执行国家强制性条文，达标投产，满足相应优质工程评选标准要求；工程总质量总评必须为优良，且单位工程优良率00%

4.2安全目标不发生人身伤亡施工；不发生较大施工机械设备损坏事故不发生较大火灾事故不发生一般及以上森林事故；不发生负主要责任的较大交通事故；不发生环境污染事故和重大垮塌事故；不发生三人及以上人身重伤事故，轻伤负伤率W5%；不发生负主要责任的电网大面积停电事故

4.3进度目标坚持以〃工程进度服从安全、质量〃为原则，积极采取相应措施，确保工程开、竣工时间和工程阶段性里程碑进度计划的按时完成

4.4投资控制目标以工程投标不超过工程批准概算作为投资控制的目标，工程投资可控、在控

4.5环境保护与水土保持目标保护生态环境，不超标排放，不发生环境污染事故，落实环保措施；废弃物处理符合规定，减少施工场地和周边环境植被的破坏，减少水土流失；站区绿化、现场施工环境满足环保要求第5条签约合同价本合同签约合同价为人民币（）（¥）（含税），具体价格构成详见《价格表》（附件）第6条合同组成部分下列文件为合同的.组成部分

1、双方在合同履行过程中签署的会议纪要、协议等文件；

2、合同协议书；

3、中标（签约）通知书；

4、专用合同条款;。